|南|孔圣|地

衢州有礼运动柯城

QUZHOUKECHENG

一座最有礼的城市

目录2022年6月招标代理机构：衢州港盛投资咨询有限公司（盖章）招标人：衢州市乡村振兴发展有限公司（盖章）招标文件柯城区数字农业技术与装备研发基地建设项目—装备研发基地项目设计

第六章投标文件格式53第五章设计任务书50第四章合同条款及格式31第三章评标办法24第二章投标人须知7第一章招标公告3

2.2招标范围：规划设计方案的完善优化、初步设计（含概算编制）、施工图设计（施工图设计包括本工程涉及的建筑、给排水、智能化、暖通、消防、人防、室外配套等所有工程内容）及施工配合。2.1项目概况：项目选址于柯城区万田乡下蒋村、王家村。规划建设用地面积约57.49亩。规划总建筑面积约62680平方米，其中：农业高新技术研发中心18000平方米，农业智能装备研发集成中心15984平方米，数字冷链物流加工装备研发集成中心11448平方米，机械强农服务中心11448平方米，地下停车场5800平方米；配置科研仪器设施设备；配套建设道路、给排水、供配电、弱电、消防、生态停车场等，及其他相应的配套设施建设。本项目工程费用为40697万元，设计费用约为909.5619万元。设计规模属建筑行业中型项目。2、项目概况和招标范围本招标项目柯城区数字农业技术与装备研发基地建设项目已由发改委核准赋码，项目代码：2109-330802-04-01-545153。建设资金来源为政府投资。项目已具备招标条件，招标人为衢州市乡村振兴发展有限公司,委托招标代理机构为衢州港盛投资咨询有限公司，现对该项目的装备研发基地项目设计进行公开招标。1、招标条件第一章招标公告

③企业须具备建设主管部门颁发的建筑行业工程设计（建筑工程）专业乙级及以上资质；②企业须具备建设主管部门颁发的建筑行业工程设计行业乙级及以上资质；①企业须具备建设主管部门颁发的工程设计综合甲级资质；3.1投标人应具备独立法人资格，具有下列①或②或③资质，并符合④和⑤条件。3、投标人资格要求2.3设计周期：80日历天（其中，中标通知书签发后10日历天内按招标人、有关专家和管理部门的意见，完善规划设计方案，直到通过方案；方案确认通过后，30日历天内完成初步设计，含概算编制，并按招标人、有关专家和管理部门的意见，完善初步设计，直到完成初步设计批复；初步设计批复后，40日历天内完成施工图设计及图审）

4.1.1未办理企业信息入库的投标人，根据显示界面提示免费注册，填写、上传相关主体信息，带“*”号的必填，填好后“提交”。投标企业同时可申领招投标企业CA证书及电子签章。经人工形式审查后公示三天，自动入库。具体操作可参考衢州市企业入库操作手册（投标人）。4.1潜在投标人登录衢州市公共资源交易网（ggzy.qz.gov.cn）办理投标人信息入库（衢州市级交易平台市场主体信息库，下同）备案事宜。4、投标人信息入库3.2本次招标不接受联合体投标。⑤项目负责人须具备注册在投标人单位的国家一级注册建筑师。④浙江省以外设计单位须在“浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统”完成备案信息并提供截图或持有仍在有效期内的浙江省住建厅出具的《外省工程勘察设计企业进浙承接业务备案证书》；

5.1本项目交纳投标保证金8万元整。5．投标保证金4.2投标工具：本项目不实行电子标。（2）天谷CA在线办理流程：投标人注册登录系统后点击左侧“天谷CA在线办理”，根据系统操作手册以及流程说明在线申请办理，联系电话：0570-3899008，15762980753。（1）中国联通衢州CA办理流程：投标人注册登录系统单位信息后点击左侧“联通C在线办理”,根据流程图在线申请办理，联系电话，0570-8256007,0570-8252229（流程图网址http://zjqzcert.uni-ca.com.cn:7008/）。4.1.2CA办理：

5.2缴纳方式缴纳时间：投标截止时间前，以衢州市公共资源电子交易系统确认到账为准（因各银行系统到账时间不同，请提前交纳，否则后果自负）。账号：按系统随机分配账号。开户银行：衢州市工商银行南区支行或中国银行衢州分行；账户名称：衢州市公共资源交易监督管理办公室；投标保证金专户信息如下：

保证金室，咨询联系电话：0570-8757613。软件公司联系人：郑工，联系电话：13071815370，4009980000。缴纳方式之二（电子保函）：使用电子保函方式缴纳的，具体操作流程详见《衢州市公共资源交易平台电子保函操作规则（试行）》。投标人须在投标截止时间前，一次性提供不低于招标要求的投标保证金金额的担保，否则视为未缴纳投标保证金。投标保证金缴纳时间以电子保函实际获得时间为准。投标人使用电子保函所遇一切相关问题及相关纠纷，均由投标人与保函出具机构之间自行解决，监管办及交易中心不承担任何责任。申请联保资金请咨询市招投标协会秘书处，联系电话0570-8757610。缴纳方式之一（联保资金支付）：联保资金小于项目投标保证金时，按系统提示，从经系统备案的银行基本账户汇出，一次性足额补交差额。投标人登录衢州市公共资源电子交易系统--“业务办理”--“缴纳保证金”模块：

6.4招标人将在6.2所述网站发布澄清或修改文件。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前发布。潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误导致投标失败的，责任自负。6.3潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以署名的方式送至代理公司或以电子邮件的方式（可匿名）提交至如下邮箱：1149132833@qq.com。6.2投标人可自主下载招标文件，网址为ggzy.qz.gov.cn。6.1本项目招标文件的澄清或修改以网上下载方式发布。6．招标文件的获取投标人如有违反法律法规、招标文件和其他相关规定，作不予退还投标保证金处理的，保函出具机构收到《不予退还投标保证金通知单》后5个工作日内将投标保证金担保赔偿款汇入市监管办投标保证金专户。

本次招标公告在浙江省公共资源交易服务平台、衢州市公共资源交易网上发布。8、发布公告的媒介7.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。7.2投标文件递交地点：衢州市柯城区公共资源交易中心（荷花三路229号7楼开标厅）。7.1投标文件递交的截止时间2022年月日9时30分00秒。7、投标文件的递交

联系人：刘工联系人：戴工邮编：324000邮编：324000地址：衢州市柯城区双港中路18号地址：衢州市柯城区亚美路168号招标人：衢州市乡村振兴发展有限公司招标代理机构：衢州港盛投资咨询有限公司疫情期间注意事项：投标人员需凭“健康码”“行程码”绿码即可参加柯城区公共资源交易活动，非特殊情况无须核验核酸检测报告。中高风险地区所在县（市、区）或直辖市街道（乡镇）的其他来柯城区投标人员，到达目的地需核验3天内核酸检测阴性证明。如无证明的，就近引导至综合服务点等指定场所接受核酸检测；对检测阴性者，实施14天日常健康检测，期满再进行一次核酸检测。9.注意事项

投标人须知正文部分投标人须知前附表第二章投标人须知2022年月日电话：0570-3862096电话：0570-8553580

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。1.1.3本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目的装备研发基地项目设计进行公开招标。1.1项目概况1.总则

1.3招标范围、设计时间要求和质量要求1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。1.2资金来源和落实情况1.1.5本标段建设地点：见投标人须知前附表。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；1.4.1投标人应具备承担本标段设计的资质条件、能力和信誉：1.4投标人资格要求1.3.3本标段的质量要求：见投标人须知前附表。1.3.2本标段的计划工期：见投标人须知前附表。1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；1.4.3投标人不得存在下列情形之一：1.4.2本次投标不接受联合体投标。（3）其他要求：见投标人须知前附表；（2）项目负责人要求：见投标人须知前附表；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构相互任职或工作的、相互控股或参股的；（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；（6）为本招标项目的招标代理机构；（5）为本招标项目的代建人；（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（14）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各省级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；（13）被市场监管部门在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；（12）在最近三年内发生重大设计质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；（9）投标人或其拟派项目负责人在投标截止时间正被衢州市各县（市、区）有关行政监督部门、浙江省省级有关行政监督部门及国家有关行政监督部门取消工程建设项目投标资格的（以有关行政监督部门官网查询到的为准）；

（20）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。（19）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人参加投标的；（18）拟派项目负责人在投标截止时间在两个或两个以上单位注册或从业登记或有两个或两个以上单位为其缴纳社会保险的；（17）投标人或其拟派项目负责人在投标截止时间有衢州市及所属县（市、区）的行业行政主管部门或招投标监管部门、浙江省住建厅或招投标监管部门、住建部正在公示的在招投标或建设市场领域违法违规被追究刑事责任、被行政处罚或被明确为“不良行为”的不良行为或被上述部门列入失信“黑名单”的（有期限的按期限，无期限的按发文之日起6个月计）；（16）在近三年内投标人或其法定代表人、拟派项目负责人有行贿犯罪（以行贿罪判决的）记录的【以“中国裁判文书网”上的查询为准】；（15）投标人在投标截止日被列为失信被执行人或列入浙江省重点建设工程招投标失信黑名单的；

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.7语言文字参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.6保密投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.5费用承担

1.10.1投标人不组织踏勘项目现场。1.10踏勘现场本招标投标涉及计价货币的，均为人民币。1.9计价货币所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.8计量单位

1.11.3招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题进行澄清或对招标文件进行补充、修改，并在招标公告指定的网站上公开发布。该澄清、修改内容为招标文件的组成部分。1.11.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以电子邮件形式（可匿名）将提出的问题发至招标人的电子邮箱。1.11.1投标人不召开投标预备会。1.11投标预备会1.10.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.10.2投标人自行踏勘现场发生的费用自理。

本招标文件包括：2.1招标文件的组成2.招标文件1.12.1允许，当工程非主体涉及专业设计时，如设计人无相应资质或其他技术原因不能自行设计时，由设计人选择分包单位并经发包人同意后实施，相应费用包含在本设计合同费用内。1.12分包1.11.4上传疑问邮箱、下载澄清、修改、补充文件网址见投标人须知前附表。

（6）投标文件格式；（5）设计任务书；（4）合同条款及格式；（3）评标办法；（2）投标人须知；（1）招标公告；

2.2.3投标人确认收到招标文件澄清的时间：见投标人须知前附表。2.2.2招标文件的澄清、修改将在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，按投标人须知前附表规定的时间和方式公开发布，但不指明澄清问题的来源。澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的且澄清、修改发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前通过衢州市公共资源电子交易系统提出，要求招标人对招标文件予以澄清。2.2招标文件的澄清、修改根据本章第1.11款、第2.2款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。2.4招标文件的异议2.2.4除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。2.3.2投标人确认收到招标文件修改的时间：见投标人须知前附表。2.3.1招标文件的修改将按投标人须知前附表规定的时间和方式公开发布，如果修改的内容可能影响投标文件编制且发出的时间距投标截止时间不足15天，则相应延长投标截止时间。2.3招标文件的修改

（2）资格审查表；（1）资格审查标封面；3.1.1.1资格审查标主要包括下列内容：3.1.1投标文件资格审查标、技术标、资信标和商务标四部分组成。3.1投标文件的组成3.投标文件

（1）技术标封面3.1.1.2技术标主要包括下列内容：以上所涉及到的相关证书及材料须提供原件及复印件供评标委员会评审（复印件须加盖投标人公章编入资格审查标，原件无需密封，在投标截止时间前提供）。未提供原件或复印件或不在有效期内或提供的原件（含复印件）不符合要求或提供的原件与复印件不一致的资格审查不予通过。《外省工程勘察设计企业进浙承接业务备案证书》若无法提供纸质原件，请提供有效的电子证书打印件，打印件或浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统备案信息截图加盖公章附资格审查表后。（5）浙江省以外设计单位须在“浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统”完成备案信息并提供截图或持有仍在有效期内的浙江省住建厅出具的《外省工程勘察设计企业进浙承接业务备案证书》；（4）资格审查承诺书；（3）项目组人员配备表；

3.1.1.4商务标内容：投标人根据资信标评分标准自行编制，所需证明材料以招标文件第三章评标办法中资信标评分标准要求为准。（2）资信标内容参照评分办法编制。（1）资信标封面；3.1.1.3资信标主要包括下列内容：（2）技术标内容参照评分办法编制。

3.2.2投标报价是指投标人在正确地完全履行合同义务后招标人应支付给投标人所有的价款，即完成规划设计方案的完善优化、初步设计（含概算编制）、施工图设计、报批审查配合、按审查和招标人意见对整个设计过程的修改、深化整合和优化设计；按文件要求提供纸质和电子图纸；设计补图和工程施工阶段的变更联系单；施工配合、验收配合等相关服务；根据工程实际需要设计人员进驻现场办公，提供现场服务，专家评审费（如有）；其他相关服务和配合等内容的费用，图纸资料费用，利润和税金及其他有关的全部费用。投标人应根据上述因素自行考虑含入报价。3.2.1投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价。3.2投标报价（3）法定代表人身份证明或授权委托书。（2）投标函。（1）商务标封面；

3.2.7下列内容投标人在报价时必须考虑：3.2.6所有投标均以费率报价。3.2.5投标人的设计必须符合国家现行标准、规范和设计任务书。即:最终设计费(调整合同价)=初步设计批复文件概算表中的建安费用（扣除设计单位未能设计的专业设计内容的概算）×中标费率。3.2.4最终设计费按实际审定的初步设计概算表中的工程造价作为计费额，扣除设计单位未能设计的专业设计内容的概算[如建设模式调整，招标人未获得发改委初步设计批复的，按设计合同范围内的项目预算价为计费额，以发包人委托第三方咨询单位编制的预算价为准]。最终设计费计算按发改委实际批准的初步设计批复文件概算表中的建安费用（扣除设计单位未能设计的专业设计内容的概算）作为计费额。最终设计限额不得超出工程建安费40697万元。3.2.3本次招标暂以40697万元的工程造价为计费额，按国家计委、建设部《工程设计收费标准》（2002年修订本）和国家发展和改革文员会文件（文号：发改价格【2015】299号）“国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知”，并经衢州市柯城区政府投资项目评审中心评审，审定最高限价为727.6495万元，折合最高费率为1.7880%（最高费率=最高限价/工程建安费40697万元）。投标费率超过最高费率的无效，其投标予以否决（费率报价四舍五入，最多保留三位小数，如X.XXX%）。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。3.3投标有效期c、投标人还应考虑其它为完成最终成果而产生的一切费用。b、根据工程实际需要设计人员提供现场服务；a、按招标人意见对整个设计的修改、整合和优化设计；

（1）投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件；3.4.4有下列情形之一的，投标保证金不予退还：3.4.3开标后未中标单位的投标保证金，在发出中标通知书5天内退还原账户，中标单位的投标保证金在签订合同、交纳履约保证金后5个工作日内退还原账户（不计利息）。3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标将被否决。3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。开标时，招标人验收到帐汇总表，检查投标保证金交纳情况。3.4投标保证金

不接受备选方案。3.6备选投标方案见投标文件组成。3.5资格审查标（3）经查实，投标人在投标过程中串通投标或弄虚作假的。（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，或在签订合同时向招标人提出附加条件，或未按招标文件要求提交履约保证金的；

3.7.5投标文件的份数见投标人须知前附表。3.7.4投标文件资格审查标、资信标、技术标、商务标正本如有修改和增删必须由在修改和增删处加盖投标人公章。3.7.3投标文件资格审查标、资信标、技术标、商务标的正副本必须打印或用不褪色的墨水书写，并按格式要求签字或盖章投标人的法定代表人盖章并盖投标人公章。3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、招标范围等实质性内容作出响应。3.7.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。3.7投标文件的编制

4.1.3未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求正确密封或标记的投标文件，招标人不予受理，不作为投标人。4.1.2投标文件的封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。4.1.1投标文件的资格资格审查标、资信标、技术标、商务标应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章，封口处应牢固。4.1投标文件的密封和标记4.投标3.7.6投标文件的具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4.2.5逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。4.2.4招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。4.2.1投标人应在本章投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前在开标现场递交。4.2投标文件的递交

5.1开标时间和地点5.开标4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。4.3.1在本章投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。4.3投标文件的修改与撤回

（1）宣布会议开始；5.2.3开标会议由衢州港盛投资咨询有限公司主持，程序如下：5.2.2按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人。5.2.1招标人将于投标须知前附表所规定的时间在衢州市柯城区公共资源交易中心开标厅举行开标会议。5.2开标程序招标人在投标人须知前附表5.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

（7）工作人员当众启封通过资信标评审的投标人技术标的，送评标委员会评审；（6）工作人员公布资信标评审结果；（5）工作人员当众启封通过资格审查标评审投标人的资信标，送评标委员会评审；（4）工作人员公布资格审查结果；（3）工作人员当众启封各投标人资格审查标，当场查询投标人项目组人员的社保关系等情况，并送评标委员会评审；（2）公布在投标截止时间前受理的投标文件的投标人名称，确认投标人法定代表人或委托代理人资格及到场情况；

（13）开标会议结束。（12）招标人代表宣布中标候选人；（11）工作人员公布各投标人的总得分；（10）工作人员公布商务标评审结果；（9）工作人员当众启封通过技术标评审的投标人的商务标，公布各投标人投标报价及投标文件的其他主要内容，由投标人法定代表人或委托代理人签字确认后送评标委员会评审；（8）工作人员公布技术标评审结果；

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。6.1评标委员会6.评标投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。5.3开标异议

6.2评标原则（5）与投标人有其他利害关系。（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数及定标方式见投标人须知前附表。7.1定标方式7.合同授予评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。6.3评标评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

7.3.1中标结果将在衢州市公共资源交易网站（http://ggzy.qz.gov.cn/）依法公示，所有投标单位自行查询，招标人不再以其他形式另行通知。7.3中标通知7.2.3投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内给予答复并制作记录。7.2.2招标人在中标候选人公示前查询投标人及拟派项目负责人在投标截止时间前三年内是否有行贿犯罪（以行贿罪判决的）记录【以“中国裁判文书网”上的查询为准】及不良行为记录。7.2.1招标人自确定中标候选人之日起，将中标候选人的情况在衢州市公共资源交易网予以公示，公示期不少于3日。7.2中标候选人公示

7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内（以合同签字、盖章为准），根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同并完成备案。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.5签订合同7.4.2中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4.1中标人应按投标人须知前附表规定的金额、支付形式向招标人提交履约担保。办理期限在合同生效后30日内（限期未办理的，每延长一天按担保金额的千分之一计取违约金）。7.4履约担保7.3.2在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，中标通知书按本章附表格式填写。

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；有下列情形之一的，招标人将重新招标：8.1重新招标8.重新招标和不再招标7.5.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金，并按法规要求处理；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

9.纪律和监督重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。8.2不再招标公示前，招标人将对中标候选人到中国裁判文书网对其进行无行贿犯罪查询。经公示无异议后，确定第一中标候选人为中标人。如第一中标候选人放弃中标或者因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或按招标文件其他条款规定不能中标，或在本项目投标中有弄虚作假行为而在实质上不响应招标文件或经查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，取消其中标资格，招标人重新招标。对因弄虚作假或恶意隐瞒被投诉而取消中标资格的中标候选人，投标保证金不予退还，提请监管部门将此不良行为记入企业和个人信用档案并予以公示。（3）中标候选人存在以下情形之一的，将取消其中标资格，招标人重新招标：①放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同的或因其他原因导致合同失效的；②在本标段投标中有弄虚作假行为而在实质上不响应招标文件或影响评标结果的；③按招标文件其他条款规定不能中标的或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形。

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。9.3对评标委员会成员的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。9.2对投标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。9.1对招标人的纪律要求

本次设计招标无设计补偿费用，不论中标与否，投标文件均不退还，其知识产权属招标单位所有。10.需要补充的其他内容投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。9.5投诉与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

三、评标程序评标工作由招标人依法依规组建的评标委员会负责。二、评标组织评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保工程质量、工期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。一、总则第三章评标办法

本评标办法采用百分制综合评估法，资格审查采用通过式评审，技术标85分，资信标5分，商务标10分。最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准并打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。四、分数组成4、商务标评审。3、资信标评审；2、技术标评审；1、资格审查标；

1.3《资格审查表》按格式要求填写并盖章，填写内容经审查符合要求；1.2投标人项目负责人资格符合投标须知前附表1.4.1要求；1.1投标人企业资格符合投标须知前附表1.4.1要求；投标人须满足下列必要条件，有一项不满足的，资格审查不予通过，资格审查未通过的，其投标予以否决：1、资格审查五、评审标准

2.2具体技术标评分标准如下：2.1评标委员会成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分表，并记名。评标委员会成员根据各项评分内容编写准确、完善、可行程度，各自评分；若有缺项的经全体评委确认后，该项按零分计。如发现某个小项的评分超出了规定分值的40%-100%得分范围的，则该张评分表无效。评标委员会成员打分时某个小项的评分低于分值的60%或高于分值的90%的，在说明栏中进行说明。不符合以上评分要求的评分表无效，有效评分表中，去除一个最高分一个最低分之后的算术平均值为投标人的技术标得分(小数点后四舍五入保留2位小数)。2、技术标（85分）1.5浙江省以外设计单位须在“浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统”完成备案信息并提供截图或持有仍在有效期内的浙江省住建厅出具的《外省工程勘察设计企业进浙承接业务备案证书》。《外省工程勘察设计企业进浙承接业务备案证书》若无法提供纸质原件，请提供有效的电子证书打印件，打印件或浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统备案信息截图加盖公章附资格审查表后。1.4按要求提供项目部人员配备表并按格式要求盖章，社保关系等在开标现场查询并证实（具体要求详见投标文件格式中“项目组人员配备表”下备注的内容）；

（2）证明材料不符合要求或自相矛盾的不得分。注：（1）以上资信标所涉及的证明材料提供原件及复印件供评标委员会评审（复印件须加盖投标单位公章编入资信标，原件无需密封），原件在投标文件提交截止时间前提供，未提供原件或复印件或不在有效期限内或提供原件（含复印件）不符合要求的不得分。3.2具体资信标评分标准如下：3.1评标委员会成员按下列评分标准评判，每人一张评分表，并记名；各评委评分须一致，如不一致须寻求原因直到一致；如与投标人的自我评分不一致须向其询标（澄清）。3、资信标（5分）

4.5所有计算过程中低于动态成本控制价的报价，商务标得分为0分；各有效投标报价与最佳评标费率进行比较，按以下标准计算商务标得分：4.4最佳评标费率：没有低于动态成本控制价的报价时的评标基准费率作为最佳评标费率；4.3出现低于动态成本控制价报价的，剔除低于动态成本控制价的报价后，重新计算评标基准费率，直至没有低于动态成本控制价的报价为止；4.2设动态成本控制价，动态成本控制价为评标基准费率的90.00%（四舍五入保留两位小数）；4.1评标基准费率：全部有效投标报价的算术平均值作为评标基准费率（四舍五入保留两位小数）。4、商务标（10分）

K值不为整数时以直线插入法计算。当K值小于零时，K值每相差1%，得分扣0.5分（得分扣完为止）；当K值大于零时，K值每相差1%，得分扣1分（得分扣完为止）；当K值等于零时，得满分10分；计算投标人商务得分时：K=（投标费率－最佳评标费率）/最佳评标费率*100%。

否决投标条件附件：否决投标条件（2）评标委员会按投标人的综合得分从高到低进行排序，确定得分最高的为中标候选人。如出现得分并列时，资信标得分高的优先；资信标得分相同时，技术标得分高的优先；技术标得分也相同时，商务报价低的优先；商务报价也相同时，则现场抽签确定。（1）有效投标人的综合得分为技术标得分、资信标得分和商务标得分之和。5、综合得分百分比K值、商务标得分均小数点后面四舍五入保留二位小数。

3）不同投标人的投标文件由同一单位（或个人）编制或提供投标咨询服务；2）招标人（或招标代理机构）泄露投标人名称、数量或联系方式等应当保密的事项；1）招标人（或招标代理机构）在规定的提交投标文件截止时间后，协助投标人撤换投标文件、更改报价；2.有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的（下列情形为串通投标行为：1.有第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的。投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标予以否决：

9）法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。8）不同投标人的投标文件相互混装；7）不同投标人的投标文件载明的项目管理人员出现同一人的情况；6）不同投标人的投标文件内容出现非正常一致，或者报价细目呈明显规律性变化；5）不同投标人委托同一人办理投标事宜的或不同投标人与同一投标人联合投标的；4）不同投标人使用同一人或者同一单位的资金交纳投标保证金；

8.投标人递交两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的。7.未按招标文件第一章投标人须知正文部分3.7.3或3.7.4条要求编制投标文件的。6.未按招标文件要求提供投标保证金的。5.投标文件未通过符合性评审的。4.投标人资格条件不符合招标文件要求或资格审查未通过的。3.不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

14.对招标文件提出的实质性要求未响应的。13.投标文件关键内容如工程质量、工期、报价等（以投标函为准）字迹模糊或无法辨认的，文字表示的报价金额有漏字或错字的。12.投标人递交两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的。11.评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。10.未按招标文件要求报价的。9.侵犯他人著作权和特许权。

设计人（全称）：发包人（全称）：第四章合同条款及格式注：本附件所集中列示的否决投标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的否决投标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。16.依照法律、法规和规章的规定，其他应当认定投标文件无效的。15.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的。

4.投资估算：本项目的工程造价约40697万元。3.规划占地面积：规划建设用地面积约57.49亩。2.工程地点：柯城区万田乡下蒋村、王家村。1.工程名称：柯城区数字农业技术与装备研发基地建设项目—装备研发基地项目设计。一、工程概况根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就柯城区数字农业技术与装备研发基地建设项目—装备研发基地项目设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

三、工程设计周期工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。3.工程设计服务内容：详见专用合同条款附件1。2.工程设计阶段：详见专用合同条款附件1。1.工程设计范围：详见专用合同条款附件1。二、工程设计范围、阶段与服务内容

人民币（大写）（¥元）。2.签约合同价为：1.合同价格形式：其它价格形式；四、合同价款具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。日历天（其中，中标通知书签发后日历天内按招标人、有关专家和管理部门的意见，完善规划设计方案，直到通过方案；方案确认通过后，日历天内完成初步设计，含概算编制，并按招标人、有关专家和管理部门的意见，完善初步设计，直到完成初步设计批复；初步设计批复后，日历天内完成施工图设计及图审）（如果项目后期分批次供地，后期供地项目设计周期另行确定）

（1）专用合同条款及其附件；本协议书与下列文件一起构成合同文件：六、合同文件构成设计人项目负责人：。发包人代表：。五、发包人代表与设计人项目负责人

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；（6）技术标准；（5）发包人要求；（4）投标函及其附录（如果有）；（3）中标通知书（如果有）；（2）通用合同条款；

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。七、承诺上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。（8）其他合同文件。

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十、补充协议本合同在衢州市乡村振兴发展有限公司签订。九、签订地点本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。八、词语含义

法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：发包人：（盖章）设计人：（盖章）本合同正本一式贰份、副本一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执正本壹份、副本叁份，设计人执正本壹份、副本叁份。十二、合同份数本合同自合同当事方签字、盖章后生效。十一、合同生效

法定代表人：法定代表人：邮政编码：邮政编码：地址：地址：纳税人识别码：纳税人识别码：组织机构代码：组织机构代码：（签字）（签字）

账号：账号：开户银行：开户银行：电子信箱：电子信箱：传真：传真：电话：电话：委托代理人：委托代理人：

1.1词语定义与解释1.一般约定第三部分专用合同条款略（同GF-2015-0209）第二部分通用条款时间：年月日时间：年月日

1.4.1适用于工程的技术标准包括：详见通用条款。1.4技术标准适用于合同的其他规范性文件：详见通用条款。1.3法律1.1.1.8其他合同文件包括：招标文件，投标文件。1.1.1合同

合同文件组成及优先顺序为：详见通用条款。1.5合同文件的优先顺序提供国外技术标准的时间：/；提供国外技术标准的份数：/；提供国外技术标准的名称：/；1.4.2国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：/；

发包人指定的联系电话及传真号码：；发包人指定的接收人为：；发包人接收文件的地点：；1.6.2发包人与设计人联系信息1.6.1发包人和设计人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.6联络

1.8保密设计人指定的电子邮箱：。设计人指定的联系电话及传真号码：；设计人指定的接收人为：；设计人接收文件的地点：；发包人指定的电子邮箱：。

发包人代表：2.2发包人代表2.1.3发包人其他义务：向设计人提交的有关资料、文件。2.1发包人一般义务2.发包人保密期限：。

通信地址：。电子信箱：；联系电话：；职务：；身份证号：；姓名：；

3.1设计人一般义务3.设计人2.3.2发包人应在7天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。2.3发包人决定发包人更换发包人代表的，应当提前7天书面通知设计人。发包人对发包人代表的授权范围如下：负责处理合同履约过程中与发包人有关的具体事宜。

执业资格及等级：；姓名：；3.2.1项目负责人3.2项目负责人3.1.3设计人其他义务：（1）保证设计质量；（2）配合施工图设计审查的义务。3.1.1设计人需（需/不需）配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

3.2.2设计人更换项目负责人的，应提前7天书面通知发包人，并征得发包人的同意。设计人对项目负责人的授权范围如下：负责处理合同履约过程中与发包人有关的具体事宜，对工程设计质量、进度承担总体责任。通信地址：；电子信箱：；联系电话：；注册证书号：；

3.3.3设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：设计人应在收到发包人要求更换主要设计人书面通知7天内完成更换，设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的，发包人有权对其给予处罚，从应收设计费中减去相应费用，主要设计负责人5万元，其他各设计人员2万元。3.3.1设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限接到开始设计通知后7天内。3.3设计人人员设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包人有权从应收设计费中扣除相应费用，项目负责人5万元/次。3.2.3设计人应在收到书面更换通知后7天内更换项目负责人。设计人擅自更换项目负责人的违约责任：发包人有权从应收设计费中扣除相应费用，项目负责人5万元/次。

允许分包的专业工程包括：。3.4.2设计分包的确定：。主体结构、关键性工作的范围：。禁止设计分包的工程包括：。3.4.1设计分包的一般约定3.4设计分包

5.工程设计要求3.5.4发包人向联合体支付设计费用的方式：/。3.5联合体3.4.4分包工程设计费支付方式：。3.4.3设计人向发包人提交有关分包人资料包括：。其他关于分包的约定：。

5.3.3工程设计文件深度规定：《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016版），概算应符合发包人提供的设计委托书以及现行规范编制深度的要求，并配合发包人办理相关审批手续。5.3工程设计文件的要求5.1.2.4工程设计文件的主要技术指标控制值及比例：。5.1.2.2工程设计适用的技术标准：。5.1.2.1工程设计的特殊标准或要求：/。5.1工程设计一般要求

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：。合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：80日历天（其中，中标通知书签发后10日历天内按招标人、有关专家和管理部门的意见，完善规划设计方案，直到通过方案；方案确认通过后，30日历天内完成初步设计，含概算编制，并按招标人、有关专家和管理部门的意见，完善初步设计，直到完成初步设计批复；初步设计批复后，40日历天内完成施工图设计及图审）。（如果项目后期分批次供地，后期供地项目设计周期另行确定）6.1.1工程设计进度计划的编制6.1工程设计进度计划6.工程设计进度与周期5.3.5建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限：。

设计人应在发生进度延误的情形后7天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后7天内提交要求延期的详细说明。（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：/。6.3.1因发包人原因导致工程设计进度延误6.3工程设计进度延误发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：7日内。6.1.2工程设计进度计划的修订

7.1.2发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：需提供规划设计方案（含投资估算、效果图等）的完善优化、初步设计（含概算、效果图等）、施工蓝图各12套及与其一致的电子文件1份（不加保护的.DWG格式及PDF电子版图纸）。另发包人内部审查稿及送审稿按需提供。7.1工程设计文件交付的内容7.工程设计文件交付6.5.2提前交付工程设计文件的奖励：/。6.5提前交付工程设计文件发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在7天内进行审查并书面答复。

9.1发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：/。9.施工现场配合服务8.4工程设计审查形式及时间安排：。8.3发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在/天内，向政府有关部门报送工程设计文件。8.1发包人对设计人的设计文件审查期限不超过/天。8.工程设计文件审查

2.上述费用为估算设计合同价，最终设计费以实际审定的初步设计概算表中的工程造价作为计费额，扣除设计单位未能设计的专业设计内容的概算[如建设模式调整，招标人未获得发改委初步设计批复的，按设计合同范围内的项目预算价为计费额，以发包人委托第三方咨询单位编制的预算价为准]。最终设计费计算按发改委实际批准的初步设计批复文件概算表中的建安费用（扣除设计单位未能设计的专业设计内容的概算）作为计费额。最终设计限额不得超出工程建安费40697万元。1.招标设计费暂以40697万元的工程造价为计费额，按国家计委、建设部《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）和国家发展和改革文员会文件（文号：发改价格【2015】299号）《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》，经衢州市柯城区政府投资项目评审中心评审，本工程招标最高限价为727.6495万元，折合最高费率为1.7880%（最高费率=最高限价/工程建安费40697万元）。设计费中标费率为%，故本合同价款（暂估价）大写元（¥：万元）。(3)其他价款形式：10.2合同价款形式10.合同价款与支付9.2设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后/时间内提供施工现场配合服务。

10.3.2定金或预付款的支付定金的比例/或预付款的比例/。10.3.1定金或预付款的比例10.3定金或预付款3.如需专家论证的，论证费用已包含在上述最终设计费中，发包人不再另行支付。即:最终设计费(调整合同价)=初步设计批复文件概算表中的建安费用（扣除设计单位未能设计的专业设计内容的概算）×中标费率。

12.专业责任与保险发包人应在接到设计人书面声明后的7天内，予以书面答复。设计人应在该事项发生后10天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。11.5设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后5天内书面通知发包人。11.工程设计变更与索赔定金或预付款的支付时间：/，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期/天前支付。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：在发包人完成第一笔付款（签约合同价的（暂估价）30%）义务后，即取得著作权。在合同履约期间，发包人有权为营销需要而使用设计人的名称和标志，包括但不限于通过报纸、杂志、广告以及网络媒体等，也无需得到设计人的事先同意。13.2关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：经发包人书面同意。13.1关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。13.知识产权12.2设计人需（需/不需）有发包人认可的工程设计责任保险。

14.2设计人违约责任14.1.2发包人逾期支付设计费的违约金：/。14.1.1发包人支付设计人的违约金：/。14.1发包人违约责任14.违约责任13.5设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：/。

14.2.6设计人违反相关设计规范，造成发包人损失的：设计人除负责采取补救措施外，应当向发包人支付合同签约价款（暂估价）10％的违约金。造成发包人损失的，设计人还应就发包人全部损失负赔偿责任，赔偿上限为本合同全部设计费。14.2.5设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：发包人有权处以3万元/次罚款，相应费用从应收设计费中扣除。14.2.4设计人工程设计文件超出主要技术指标控制值比例的违约责任：发包人有权处以1万元/次罚款，相应费用从应收设计费中扣除。（发包人予以调整的除外）14.2.3设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：由于设计人原因产生的设计问题造成工程质量事故或其他事故时，设计人除负责采取补救措施外，应当向发包人支付合同签约价款（暂估价）10％的违约金。造成发包人损失的，设计人还应就发包人全部损失负赔偿责任，赔偿上限为本合同全部设计费。14.2.2设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：因设计人原因逾期交付工程设计文件的，发包人有权处以3000元/天罚款，相应费用从应收设计费中扣除，赔偿上限为本合同全部设计费。14.2.1设计人支付发包人的违约金：/。

16.2有下列情形之一的，发包人可以解除合同：16.合同解除除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。15.1不可抗力的确认15.不可抗力14.2.7因设计人原因或设计明显不合理造成发包人损失的：设计人除负责采取补救措施外，应当向发包人支付合同签约价款（暂估价）10％的违约金。造成发包人损失的，设计人还应就发包人全部损失负赔偿责任，赔偿上限为本合同全部设计费。

17.3.1争议评审小组的确定合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。17.3争议评审17.争议解决16.4发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为90天内，发包人逾期拒不支付设计费的，设计人有权解除合同。（3）因设计人原因导致暂停设计期限已连续超过180天。

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：17.4仲裁或诉讼其他事项的约定：/。评审所发生的费用承担方式：/。选定争议评审员的期限：/。争议评审小组成员的确定：/。

18.2.2廉政违约：设计人违反廉政合同条款的，处以20%履约担保金罚款。18.2.1质量违约：设计人应保证通过初步设计及施工图设计批复或审查，设计人拒绝调整、变更、完善设计文件的，视作违约，每发生一次，发包人有权处以10000元罚款。情节严重的，发包人有权解除合同并扣除全部履约担保金。造成损失的，由设计人负责另行赔偿，赔偿上限为本合同全部设计费。18.1本工程实行履约担保制度，形式可以现金或银行保函（由中国银行或中国工商银行或中国建设银行或中国农业银行出具的银行履约保函）、保险公司保函（在衢州具备分支机构并出具的保险公司保函）。金额为合同价款的2%（即：元）。办理期限在合同生效后30日内（限期未办理的，每延长一天按担保金额的千分之一计取违约金）。履约担保如为现金的，应由设计人基本账户出具（不计息）；履约担保采用银行或保险公司保函的，办理前须由发承包双方共同认可。保函有效期限天数必须大于合同工期天数，否则发包人将不予接收。实际履约过程中如保函已失效，但该工程未完工时，设计人应及时办理续保，失效期满30日历天仍未办理的，每天按担保金额的千分之一计取违约金，从保函失效之日起算。18.其他（2）向项目所在地人民法院起诉。（1）向衢州仲裁委员会申请仲裁；

附件4:设计进度表附件3：设计人主要设计人员表附件2：设计人向发包人交付的工程设计文件目录附件1：工程设计范围、阶段与服务内容附件18.3施工过程中，根据项目需要，发包人要求设计单位安排设计代表到场服务，如设计单位未按要求执行，每发生一次从设计费中扣除5000元。

规划土地内相关建筑物、构筑物的有关建筑、结构、给水排水、暖通空调、建筑电气（不含供配电设计）、总图专业的设计以及与周边道路、管线衔接部位的设计。一、本工程设计范围工程设计范围、阶段与服务内容附件1：附件6:建设工程廉政合同附件5:设计费总额及支付方式

包括但不限于以下内容：1.规划设计方案（含投资估算、效果图等）的完善优化、初步设计阶段三、各阶段服务内容规划设计方案（含投资估算、效果图等）的完善优化、初步设计、施工图设计及施工配合。二、本工程设计阶段划分智能化设计、泛光立面照明设计、景观设计、基坑围护设计、幕墙设计、绿色建筑节能设计、装配式建筑设计、厨房设备工艺配合设计及其他专项设计内容。

（2）对发包人的审核修改意见进行修改、完善，保证其设计意图的最终实现；（1）负责完成本项目初步设计建设范围和内容内的所有专业施工图设计，包括但不限于建筑工程设计、结构工程设计、安装工程【给水（含直饮水）、排水、电、暖、气、消防】设计、智能化设计、基坑围护设计、附属工程设计【室外市政道路、管线设计及景观绿化工程设计、室外用具、室外照明设计、标识系统（楼宇、景观及地下室）设计、交通设施及标志标线（室外及地下室）设计】、围墙工程（用地范围内）设计、海绵城市设计、绿色建筑及节能工程设计、人防工程设计、管线综合设计、门窗幕墙设计及深化、建筑工业化（装配式建筑）设计、BIM设计、电梯设计等涉及本项目所有的专项设计、相关图纸深化设计和所需的专家论证等服务内容，以及各阶段、各部门审批提出的设计文件的修改和施工过程中招标人提出的变更设计等内容。2.施工图设计阶段（3）制作报政府相关部门进行初步设计审查的设计图纸，配合发包人进行交通、园林、人防、消防、供电、市政、气象等各部门的报审工作，提供相关的工程用量参数，并负责有关解释和修改。（2）负责完成并制作建筑、结构、给排水、暖通空调、电气、动力、室外管线综合等专业的初步设计文件，并及时提供室外景观、亮化等设计方案（含效果图）。设计内容和深度应满足政府相关规定；（1）按招标人、有关专家和管理部门的意见，完善规划设计方案，直到通过方案

（3）协助发包人处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，及时办理相关手续；（2）根据发包人要求，及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题；（1）负责工程设计交底，解答施工过程中施工承包人有关施工图的问题，项目负责人及各专业设计负责人，及时对施工中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足施工要求；3.施工配合阶段（4）协助发包人进行工程招标答疑。（3）根据项目开发进度要求及时提供各阶段报审图纸，协助发包人进行报审工作，根据审查结果在本合同约定的范围内进行修改调整，直至审查通过，并最终向发包人提交正式的施工图设计文件；

设计人向发包人交付的工程设计文件目录附件2：（6）应发包人要求协助审核各分包商的设计文件是否满足接口条件并签署意见，以保证其与总体设计协调一致，并满足工程要求。（5）提供产品选型、设备加工订货、建筑材料选择以及分包商考察等技术咨询工作；（4）参与与设计人相关的必要的验收以及项目竣工验收工作，并及时办理相关手续；

附件3：4.如果项目后期分批次供地，后期供地项目设计周期另行确定。3.如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则设计人仍应按发包人的要求提供，但发包人应向设计人支付工本费。2.图纸交付地点：设计人工作地（或发包人指定地）。发包人要求设计人提供电子版设计文件时，设计人需提供不加保护的.DWG格式及PDF电子版图纸。1.在发包人所提供的设计资料（含设计确认单、规划部门批文、政府各部门批文等）能满足设计人进行各阶段设计的前提下开始计算各阶段的设计时间。特别约定：

设计费总额及支付方式附件5：设计进度表附件4：设计人主要设计人员表

按下列支付节点和比例，经设计人申请，发包人审核同意后拔付：二、设计费支付方式即:最终设计费(调整合同价)=初步设计批复文件概算表中的建安费用（扣除设计单位未能设计的专业设计内容的概算）×中标费率。最终设计限额不得超出工程建安费40697万元。最终设计费计算按发改委实际批准的初步设计批复文件概算表中的建安费用（扣除设计单位未能设计的专业设计内容的概算）作为计费额[如建设模式调整，招标人未获得发改委初步设计批复的，按设计合同范围内的项目预算价为计费额，以发包人委托第三方咨询单位编制的预算价为准]。最终设计费计算按发改委实际批准的初步设计批复文件概算表中的建安费用（扣除设计单位未能设计的专业设计内容的概算）作为计费额。暂以40697万元的工程造价为计费额，按国家计委、建设部《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）和国家发展和改革文员会文件（文号：发改价格【2015】299号）“国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知”，经衢州市柯城区政府投资项目评审中心评审，本工程招标最高限价为727.6495万元，折合最高费率为1.7880%（最高费率=最高限价/工程建安费40697万元）。设计费中标费率为%，故本合同价款（暂估价）大写元（¥：万元）。一、设计费总额

建设工程廉政合同附件6：4.项目竣工结算审计完成且项目资料归档后，并在发包人收到设计人增值税专用发票后30个工作日内支付至最终设计费的100%。3.完成项目竣工验收后，并在发包人收到设计人增值税专用发票后30个工作日内支付至最终设计费的95%。2.所有施工图图审合格，发布施工单位招标公告后，并在发包人收到设计人增值税专用发票后30个工作日内支付至本合同最终设计费的80%。1.初步设计通过批复或审查后，并在发包人收到设计人增值税专用发票后30个工作日内支付至本合同设计费签约合同价（暂估价）的30%。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，监督并认真查处违法违纪行为。（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。（二）严格执行建设工程的合同文件，履行合同条款。（一）严格遵守党和国家有关法律法规及浙江省的有关规定。第一条、双方的权利和责任根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人（以下简称发包人）与设计单位（以下简称设计人），特订立以下合同。

（三）发包人及其工作人员不得要求或者接受设计人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国、出境，旅游等提供方便。（二）发包人工作人员不得参加设计人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受设计人提供的通讯、交通工具和高档办公用品等。（一）发包人及其工作人员不得索要或接受设计人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在设计人处报销任何由发包人或个人支付的费用。第二条、发包人的义务（六）发现对方严重违反本合同条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告之处理结果的权利。（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（三）设计人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。（二）设计人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。（一）设计人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券和贵重物品。第三条、设计人的义务（五）发包人及其工作人员不得以任何理由向设计人推荐分包单位。（四）发包人及其工作人员的配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请设计人或设计人上级单位的纪检监察机关对合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。第五条、双方约定（二）设计人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理，并扣除全部廉政履约保证金；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议行业主管部门给予设计人一至三年内不得进入其主管的建设市场的处理。（一）发包人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任；给设计人单位造成经济损失的，应予以赔偿。第四条、违约责任（四）设计人不得以任何名义为发包人单位或个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

地址：地址：或委托代表人(签字或盖章）：或委托代表人(签字或盖章）：法定代表人(签字或盖章）：法定代表人(签字或盖章）：发包人：（盖章）设计人：（盖章）第七条本合同作为合同附件，与设计合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。第六条本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程项目保修期后止。

柯城区数字农业技术与装备研发基地是政府建设的现代农业重大科技创新平台项目。引入浙江中科院应用技术研究院等多方资源，汇聚政产学研用力量，践行“科技强农、机械强农”，致力于打造乡村振兴共同富裕实践探索区、数字农业硅谷，面向国家“三农”重大战略和农业科技前沿，聚焦现代农业技术开发和成果转化的集成创新，构建具有重大引领作用的现代农业创新基地。为奋力打造“重要窗口”，争创社会主义现代化先行区，高质量发展建设共同富裕示范区作出新的贡献。1、建设目标（一）、建设目标、内容及规模第五章设计任务书年月日年月日电话：电话：

主体建筑（三）、工程建设内容及规模柯城区数字农业技术与装备研发基地选址于柯城区万田乡下蒋、王家村，距离衢州市区2公里，建设用地57.49亩。（二）、项目选址柯城区数字农业技术与装备研发基地建设项目—装备研发基地项目规划建设用地面积约57.49亩。规划总建筑面积约62680平方米，其中：农业高新技术研发中心18000平方米，农业智能装备研发集成中心15984平方米，数字冷链物流加工装备研发集成中心11448平方米，机械强农服务中心11448平方米，地下停车场5800平方米；配置科研仪器设施设备；配套建设道路、给排水、供配电、弱电、消防、生态停车场等，及其他相应的配套设施建设。最终设计限额不得超出工程建安费40697万元。2、建设内容

(4)容积率1.43；(3)建筑密度33.4%；(2)总建筑面积62680m2；(1)本项目规划建设用地面积38325m2，合计57.49亩；（四）、总图指标柯城区数字农业技术与装备研发基地规划用地建设用地57.49亩。主体建筑总建筑面积62680平方米，其中地上建筑面积56880平方米，地下建筑面积5800平方米。包括：农业高新技术研发中心1栋6层，面积18000平方米，用于高新技术研发、科技强农服务、数字农业集成服务、数字农业大数据系统等，装配式框架结构；农业智能装备研发集成中心2栋4-5层，用于数字智能化装备集成研发，面积15984平方米，装配式框架结构；数字冷链物流装备研发集成中心1栋3-5层，用于数字冷链物流装备研发，面积11448平方米，装配式框架结构；机械强农服务中心1栋3-5层，面积11448平方米，用于机械强农服务、人工智能、创新研发，装配式框架结构；地下室5800平方米，用于地下停车库，框架结构基地建筑为多层民用建筑，建筑设计使用年限为50年，建筑安全等级二级，结构抗震设防烈度为6度，按二类防雷建筑物考虑，建筑耐火等级为二级。地上为3-6层，部分地下设一层地下室。不安排人防配建，地下设置机电设备用房和机动车停车库。

根据《浙江省城市建筑工程停车场（库）设置规划和配建标准（2013年）》，按1级标准、无对外窗口服务功能普通办公楼机动车宜设置为0.6车位/100m2建筑面积。本项目主要办公研发用房面积约18000m2及研发基地38800m2，拟规划机动车位约260个左右。地下设一层地下停车库，地下总停车数为140辆。地上设置120个生态停车位，采用透气、透水性铺装材料铺设地面，并间隔栽植一定量的乔木等绿化植物，形成绿荫覆盖。同时，根据《民用建筑电动汽车充电设施配置与设计规范》（DB33-1121-2016），办公建筑停车场内应配建机动车停车位数量10%的充电汽车停车位，即26个。停车位基地面向航河线设置1个主出入口，北面设置1个次出入口。基地内设置路基为8米宽的主干道，6米宽的次干道，主次干道在基地内构成网格状路网结构，可方便进入各功能区的各单体建筑。基地内道路格局按消防、安全卫生等规范的要求设计，同时满足人流、物流、车流的要求。交通组织（五）、总图布置(5)绿地率28.5%。

投标文件内容：资格审查标柯城区数字农业技术与装备研发基地建设项目设计投标文件（正本/副本）第六章投标文件格式基地绿地率达到28.5%，采用重点美化和普遍绿化相结合的原则。力图塑造优美的、富有科技氛围的、体现未来农业形象的环境，创造花园式未来基地。沿道路两侧种植行道树，利用通道和空地成片种植草坪，并点缀观赏花木。基地绿地既可以降低噪音，又可以消除员工的疲劳，也为基地增添亮丽的风景。绿化

备注：以上所涉及的资料须在投标截止时间前提供原件，审查时，将《资格审查表》中填写内容与原件进行核对，如《资格审查表》中填写的内容与原件一致的，《资格审查表》审查予以通过，否则不予通过。《外省工程勘察设计企业进浙承接业务备案证书》若无法提供纸质原件，请提供有效的电子证书打印件，打印件或浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统备案信息截图加盖公章附资格审查表后。资格审查表日期：年月日法定代表人：（盖章）投标人：（盖章）

投标人（盖章）：法定代表人（盖章）：项目组人员配备表日期：年月日法定代表人：（盖章）投标人：（盖章）

5、投标人的项目班子人员必须达到基本配备人员的要求，配备人员不足或配备人员不予认可的，资格审查不予通过。4、拟派项目班子人员必须为投标人本单位人员，需提供投标人所属社保机构养老保险交纳证明（个人社保缴纳证明以社保部门出具的格式为准），缴纳单位必须与投标人单位一致；如职称证书上未明确专业的，可以用毕业证书证明其专业。项目班子人员社保关系在“全国社保查询网”（www.12333sb.com）等进行核实，请现场提供查询密码等（如需），弄虚作假的将作为企业不良行为记录。若配备退休返聘人员须提供返聘合同和退休证和有效期内的注册证书；3、以上所涉及注册证书、职称证书资料须在投标截止时间前提供原件，其中注册证书应可网上查询（提供查询网址）。未提供原件的、注册证书网上不能查询的资格审查不予通过；以上人员对应的身份证、资格（注册、职称）证复印件加盖投标人公章附后；附注：1、打*号的必填，所填项目内容作为资格审查及标后管理依据；年月日

如经质疑或投诉证实我单位资格条件不满足招标文件第二章“投标人须知正文部分”第1.4条的要求的，我单位接受有关部门对我单位的任何处罚【包括①否决其投标、②取消中标候选人资格、③取消中标资格、④合同已签订，解除合同，履约保证金不予退还，招标人重新组织招标、⑤发生①~④项之一的，作为不良行为记录在衢州市公共资源交易网公示（告）2年】。我（投标申请单位名称）现参与（工程名称）投标，，在充分理解招标文件的基础上，保证我单位资格条件满足招标文件第二章“投标人须知正文部分”第1.4条的要求，如有隐瞒，愿意接受招标人和有关部门的任何处罚。（招标人名称）：资格审查承诺书特别提醒：请投标人事先自行将项目组人员社保缴纳情况通过网上或电话查询确认，以便开标时提高查询速度。6、以上表格可在不改变格式的前提下自行增加行。

柯城区数字农业技术与装备研发基地建设项目设计投标文件（正本/副本）日期：年月日法定代表人：（盖章）投标人：（盖章）特此承诺。

资信标自评分表日期：年月日法定代表人：（盖章）投标人：（盖章）投标文件内容：资信标

承接过类似设计项目业绩一览表日期：年月日法定代表人：（盖章）投标人：（盖章）注：本表附于资信标封面之后。

柯城区数字农业技术与装备研发基地建设项目设计投标文件（正本/副本）日期：年月日法定代表人：（盖章）投标人：（盖章）注：根据评标办法的要求，提供证明材料。

柯城区数字农业技术与装备研发基地建设项目设计投标文件（正本/副本）日期：年月日法定代表人：（盖章）投标人：（盖章）投标文件内容：技术标

致：（招标人）投标函日期：年月日法定代表人：（盖章）投标人：（盖章）投标文件内容：商务标

6、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。5、在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，对双方具有约束力。4、随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）：（￥：元）。3、我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。2、设计周期：日历天（其中，中标通知书签发后日历天内按招标人、有关专家和管理部门的意见，完善规划设计方案，直到通过方案；方案确认通过后，日历天内完成初步设计，含概算编制，并按招标人、有关专家和管理部门的意见，完善初步设计，直到完成初步设计批复；初步设计批复后，日历天内完成施工图设计及图审）。根据你方（项目名称）招标的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究招标文件（包括澄清或修改，如有）的所有内容，我方愿以本投标文件向你方发包的全部内容进行投标。投标报价为元（大写）（精确到元），即投标费率为%，（大写）百分之，百分数后面保留两位小数，投标费率=投标报价/工程建安费40697万元，项目负责人姓名（注册号：）。

8、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。（3）按照招标文件要求提交履约保证金；（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；7、如我方中标，我方承诺：

单位性质：投标人：法定代表人身份证明日期：年月日法定代表人：（盖章）投标人：（盖章）

系（投标人名称）的法定代表人。年龄：职务：姓名：性别：经营期限：成立时间：年月日地址：

授权委托书年月日投标人：（盖单位章）特此证明。

法定代表人：（盖章）投标人：（盖章）身份证号码：职务：代理人：（签字）性别：年龄：代理人无转委托权，特此委托。本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司的授权委托代理人出席（项目名称）的开标会议，我承认代理人全权代表我在开标会议中的所有行为。

业主开证明须知：我单位已仔细阅读“业主开证明须知”，我单位现证明（投标人全称）的以下业绩并对证明内容及数据的真实性负责。衢州市乡村振兴发展有限公司：业绩业主证明授权委托日期：年月日

2022年月日业主单位（盖章）2、如业主证明存在虚假、伪造等不实内容，影响评标结果的，将通过法律途径追究业主单位责任。须提供设计合同或中标通知书。业绩时间以合同或中标通知书的最后落款时间为准；若合同或中标通知书不能体现项目规模的，须提供业主证明（格式见附件），否则该业绩不得分。投标人自2017年1月1日至投标截止时间，承担过单个合同建筑面积在1万平方米（含）及以上的建筑设计项目（须含施工图设计），每提供一个得0.5分，本项最高得1分。

|南|孔圣|地

衢州有礼运动柯城

QUZHOUKECHENG

一座最有礼的城市

目录2022年6月招标代理机构：衢州港盛投资咨询有限公司（盖章）招标人：衢州市乡村振兴发展有限公司（盖章）招标文件柯城区数字农业技术与装备研发基地建设项目—装备研发基地项目设计

第六章投标文件格式53第五章设计任务书50第四章合同条款及格式31第三章评标办法24第二章投标人须知7第一章招标公告3

2.2招标范围：规划设计方案的完善优化、初步设计（含概算编制）、施工图设计（施工图设计包括本工程涉及的建筑、给排水、智能化、暖通、消防、人防、室外配套等所有工程内容）及施工配合。2.1项目概况：项目选址于柯城区万田乡下蒋村、王家村。规划建设用地面积约57.49亩。规划总建筑面积约62680平方米，其中：农业高新技术研发中心18000平方米，农业智能装备研发集成中心15984平方米，数字冷链物流加工装备研发集成中心11448平方米，机械强农服务中心11448平方米，地下停车场5800平方米；配置科研仪器设施设备；配套建设道路、给排水、供配电、弱电、消防、生态停车场等，及其他相应的配套设施建设。本项目工程费用为40697万元，设计费用约为909.5619万元。设计规模属建筑行业中型项目。2、项目概况和招标范围本招标项目柯城区数字农业技术与装备研发基地建设项目已由发改委核准赋码，项目代码：2109-330802-04-01-545153。建设资金来源为政府投资。项目已具备招标条件，招标人为衢州市乡村振兴发展有限公司,委托招标代理机构为衢州港盛投资咨询有限公司，现对该项目的装备研发基地项目设计进行公开招标。1、招标条件第一章招标公告

③企业须具备建设主管部门颁发的建筑行业工程设计（建筑工程）专业乙级及以上资质；②企业须具备建设主管部门颁发的建筑行业工程设计行业乙级及以上资质；①企业须具备建设主管部门颁发的工程设计综合甲级资质；3.1投标人应具备独立法人资格，具有下列①或②或③资质，并符合④和⑤条件。3、投标人资格要求2.3设计周期：80日历天（其中，中标通知书签发后10日历天内按招标人、有关专家和管理部门的意见，完善规划设计方案，直到通过方案；方案确认通过后，30日历天内完成初步设计，含概算编制，并按招标人、有关专家和管理部门的意见，完善初步设计，直到完成初步设计批复；初步设计批复后，40日历天内完成施工图设计及图审）

4.1.1未办理企业信息入库的投标人，根据显示界面提示免费注册，填写、上传相关主体信息，带“*”号的必填，填好后“提交”。投标企业同时可申领招投标企业CA证书及电子签章。经人工形式审查后公示三天，自动入库。具体操作可参考衢州市企业入库操作手册（投标人）。4.1潜在投标人登录衢州市公共资源交易网（ggzy.qz.gov.cn）办理投标人信息入库（衢州市级交易平台市场主体信息库，下同）备案事宜。4、投标人信息入库3.2本次招标不接受联合体投标。⑤项目负责人须具备注册在投标人单位的国家一级注册建筑师。④浙江省以外设计单位须在“浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统”完成备案信息并提供截图或持有仍在有效期内的浙江省住建厅出具的《外省工程勘察设计企业进浙承接业务备案证书》；

5.1本项目交纳投标保证金8万元整。5．投标保证金4.2投标工具：本项目不实行电子标。（2）天谷CA在线办理流程：投标人注册登录系统后点击左侧“天谷CA在线办理”，根据系统操作手册以及流程说明在线申请办理，联系电话：0570-3899008，15762980753。（1）中国联通衢州CA办理流程：投标人注册登录系统单位信息后点击左侧“联通C在线办理”,根据流程图在线申请办理，联系电话，0570-8256007,0570-8252229（流程图网址http://zjqzcert.uni-ca.com.cn:7008/）。4.1.2CA办理：

5.2缴纳方式缴纳时间：投标截止时间前，以衢州市公共资源电子交易系统确认到账为准（因各银行系统到账时间不同，请提前交纳，否则后果自负）。账号：按系统随机分配账号。开户银行：衢州市工商银行南区支行或中国银行衢州分行；账户名称：衢州市公共资源交易监督管理办公室；投标保证金专户信息如下：

保证金室，咨询联系电话：0570-8757613。软件公司联系人：郑工，联系电话：13071815370，4009980000。缴纳方式之二（电子保函）：使用电子保函方式缴纳的，具体操作流程详见《衢州市公共资源交易平台电子保函操作规则（试行）》。投标人须在投标截止时间前，一次性提供不低于招标要求的投标保证金金额的担保，否则视为未缴纳投标保证金。投标保证金缴纳时间以电子保函实际获得时间为准。投标人使用电子保函所遇一切相关问题及相关纠纷，均由投标人与保函出具机构之间自行解决，监管办及交易中心不承担任何责任。申请联保资金请咨询市招投标协会秘书处，联系电话0570-8757610。缴纳方式之一（联保资金支付）：联保资金小于项目投标保证金时，按系统提示，从经系统备案的银行基本账户汇出，一次性足额补交差额。投标人登录衢州市公共资源电子交易系统--“业务办理”--“缴纳保证金”模块：

6.4招标人将在6.2所述网站发布澄清或修改文件。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前发布。潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误导致投标失败的，责任自负。6.3潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以署名的方式送至代理公司或以电子邮件的方式（可匿名）提交至如下邮箱：1149132833@qq.com。6.2投标人可自主下载招标文件，网址为ggzy.qz.gov.cn。6.1本项目招标文件的澄清或修改以网上下载方式发布。6．招标文件的获取投标人如有违反法律法规、招标文件和其他相关规定，作不予退还投标保证金处理的，保函出具机构收到《不予退还投标保证金通知单》后5个工作日内将投标保证金担保赔偿款汇入市监管办投标保证金专户。

本次招标公告在浙江省公共资源交易服务平台、衢州市公共资源交易网上发布。8、发布公告的媒介7.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。7.2投标文件递交地点：衢州市柯城区公共资源交易中心（荷花三路229号7楼开标厅）。7.1投标文件递交的截止时间2022年月日9时30分00秒。7、投标文件的递交

联系人：刘工联系人：戴工邮编：324000邮编：324000地址：衢州市柯城区双港中路18号地址：衢州市柯城区亚美路168号招标人：衢州市乡村振兴发展有限公司招标代理机构：衢州港盛投资咨询有限公司疫情期间注意事项：投标人员需凭“健康码”“行程码”绿码即可参加柯城区公共资源交易活动，非特殊情况无须核验核酸检测报告。中高风险地区所在县（市、区）或直辖市街道（乡镇）的其他来柯城区投标人员，到达目的地需核验3天内核酸检测阴性证明。如无证明的，就近引导至综合服务点等指定场所接受核酸检测；对检测阴性者，实施14天日常健康检测，期满再进行一次核酸检测。9.注意事项

投标人须知正文部分投标人须知前附表第二章投标人须知2022年月日电话：0570-3862096电话：0570-8553580

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。1.1.3本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目的装备研发基地项目设计进行公开招标。1.1项目概况1.总则

1.3招标范围、设计时间要求和质量要求1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。1.2资金来源和落实情况1.1.5本标段建设地点：见投标人须知前附表。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；1.4.1投标人应具备承担本标段设计的资质条件、能力和信誉：1.4投标人资格要求1.3.3本标段的质量要求：见投标人须知前附表。1.3.2本标段的计划工期：见投标人须知前附表。1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；1.4.3投标人不得存在下列情形之一：1.4.2本次投标不接受联合体投标。（3）其他要求：见投标人须知前附表；（2）项目负责人要求：见投标人须知前附表；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构相互任职或工作的、相互控股或参股的；（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；（6）为本招标项目的招标代理机构；（5）为本招标项目的代建人；（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（14）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各省级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；（13）被市场监管部门在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；（12）在最近三年内发生重大设计质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；（9）投标人或其拟派项目负责人在投标截止时间正被衢州市各县（市、区）有关行政监督部门、浙江省省级有关行政监督部门及国家有关行政监督部门取消工程建设项目投标资格的（以有关行政监督部门官网查询到的为准）；

（20）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。（19）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人参加投标的；（18）拟派项目负责人在投标截止时间在两个或两个以上单位注册或从业登记或有两个或两个以上单位为其缴纳社会保险的；（17）投标人或其拟派项目负责人在投标截止时间有衢州市及所属县（市、区）的行业行政主管部门或招投标监管部门、浙江省住建厅或招投标监管部门、住建部正在公示的在招投标或建设市场领域违法违规被追究刑事责任、被行政处罚或被明确为“不良行为”的不良行为或被上述部门列入失信“黑名单”的（有期限的按期限，无期限的按发文之日起6个月计）；（16）在近三年内投标人或其法定代表人、拟派项目负责人有行贿犯罪（以行贿罪判决的）记录的【以“中国裁判文书网”上的查询为准】；（15）投标人在投标截止日被列为失信被执行人或列入浙江省重点建设工程招投标失信黑名单的；

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.7语言文字参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.6保密投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.5费用承担

1.10.1投标人不组织踏勘项目现场。1.10踏勘现场本招标投标涉及计价货币的，均为人民币。1.9计价货币所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.8计量单位

1.11.3招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题进行澄清或对招标文件进行补充、修改，并在招标公告指定的网站上公开发布。该澄清、修改内容为招标文件的组成部分。1.11.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以电子邮件形式（可匿名）将提出的问题发至招标人的电子邮箱。1.11.1投标人不召开投标预备会。1.11投标预备会1.10.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.10.2投标人自行踏勘现场发生的费用自理。

本招标文件包括：2.1招标文件的组成2.招标文件1.12.1允许，当工程非主体涉及专业设计时，如设计人无相应资质或其他技术原因不能自行设计时，由设计人选择分包单位并经发包人同意后实施，相应费用包含在本设计合同费用内。1.12分包1.11.4上传疑问邮箱、下载澄清、修改、补充文件网址见投标人须知前附表。

（6）投标文件格式；（5）设计任务书；（4）合同条款及格式；（3）评标办法；（2）投标人须知；（1）招标公告；

2.2.3投标人确认收到招标文件澄清的时间：见投标人须知前附表。2.2.2招标文件的澄清、修改将在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，按投标人须知前附表规定的时间和方式公开发布，但不指明澄清问题的来源。澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的且澄清、修改发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前通过衢州市公共资源电子交易系统提出，要求招标人对招标文件予以澄清。2.2招标文件的澄清、修改根据本章第1.11款、第2.2款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。2.4招标文件的异议2.2.4除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。2.3.2投标人确认收到招标文件修改的时间：见投标人须知前附表。2.3.1招标文件的修改将按投标人须知前附表规定的时间和方式公开发布，如果修改的内容可能影响投标文件编制且发出的时间距投标截止时间不足15天，则相应延长投标截止时间。2.3招标文件的修改

（2）资格审查表；（1）资格审查标封面；3.1.1.1资格审查标主要包括下列内容：3.1.1投标文件资格审查标、技术标、资信标和商务标四部分组成。3.1投标文件的组成3.投标文件

（1）技术标封面3.1.1.2技术标主要包括下列内容：以上所涉及到的相关证书及材料须提供原件及复印件供评标委员会评审（复印件须加盖投标人公章编入资格审查标，原件无需密封，在投标截止时间前提供）。未提供原件或复印件或不在有效期内或提供的原件（含复印件）不符合要求或提供的原件与复印件不一致的资格审查不予通过。《外省工程勘察设计企业进浙承接业务备案证书》若无法提供纸质原件，请提供有效的电子证书打印件，打印件或浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统备案信息截图加盖公章附资格审查表后。（5）浙江省以外设计单位须在“浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统”完成备案信息并提供截图或持有仍在有效期内的浙江省住建厅出具的《外省工程勘察设计企业进浙承接业务备案证书》；（4）资格审查承诺书；（3）项目组人员配备表；

3.1.1.4商务标内容：投标人根据资信标评分标准自行编制，所需证明材料以招标文件第三章评标办法中资信标评分标准要求为准。（2）资信标内容参照评分办法编制。（1）资信标封面；3.1.1.3资信标主要包括下列内容：（2）技术标内容参照评分办法编制。

3.2.2投标报价是指投标人在正确地完全履行合同义务后招标人应支付给投标人所有的价款，即完成规划设计方案的完善优化、初步设计（含概算编制）、施工图设计、报批审查配合、按审查和招标人意见对整个设计过程的修改、深化整合和优化设计；按文件要求提供纸质和电子图纸；设计补图和工程施工阶段的变更联系单；施工配合、验收配合等相关服务；根据工程实际需要设计人员进驻现场办公，提供现场服务，专家评审费（如有）；其他相关服务和配合等内容的费用，图纸资料费用，利润和税金及其他有关的全部费用。投标人应根据上述因素自行考虑含入报价。3.2.1投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价。3.2投标报价（3）法定代表人身份证明或授权委托书。（2）投标函。（1）商务标封面；

3.2.7下列内容投标人在报价时必须考虑：3.2.6所有投标均以费率报价。3.2.5投标人的设计必须符合国家现行标准、规范和设计任务书。即:最终设计费(调整合同价)=初步设计批复文件概算表中的建安费用（扣除设计单位未能设计的专业设计内容的概算）×中标费率。3.2.4最终设计费按实际审定的初步设计概算表中的工程造价作为计费额，扣除设计单位未能设计的专业设计内容的概算[如建设模式调整，招标人未获得发改委初步设计批复的，按设计合同范围内的项目预算价为计费额，以发包人委托第三方咨询单位编制的预算价为准]。最终设计费计算按发改委实际批准的初步设计批复文件概算表中的建安费用（扣除设计单位未能设计的专业设计内容的概算）作为计费额。最终设计限额不得超出工程建安费40697万元。3.2.3本次招标暂以40697万元的工程造价为计费额，按国家计委、建设部《工程设计收费标准》（2002年修订本）和国家发展和改革文员会文件（文号：发改价格【2015】299号）“国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知”，并经衢州市柯城区政府投资项目评审中心评审，审定最高限价为727.6495万元，折合最高费率为1.7880%（最高费率=最高限价/工程建安费40697万元）。投标费率超过最高费率的无效，其投标予以否决（费率报价四舍五入，最多保留三位小数，如X.XXX%）。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。3.3投标有效期c、投标人还应考虑其它为完成最终成果而产生的一切费用。b、根据工程实际需要设计人员提供现场服务；a、按招标人意见对整个设计的修改、整合和优化设计；

（1）投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件；3.4.4有下列情形之一的，投标保证金不予退还：3.4.3开标后未中标单位的投标保证金，在发出中标通知书5天内退还原账户，中标单位的投标保证金在签订合同、交纳履约保证金后5个工作日内退还原账户（不计利息）。3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标将被否决。3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。开标时，招标人验收到帐汇总表，检查投标保证金交纳情况。3.4投标保证金

不接受备选方案。3.6备选投标方案见投标文件组成。3.5资格审查标（3）经查实，投标人在投标过程中串通投标或弄虚作假的。（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，或在签订合同时向招标人提出附加条件，或未按招标文件要求提交履约保证金的；

3.7.5投标文件的份数见投标人须知前附表。3.7.4投标文件资格审查标、资信标、技术标、商务标正本如有修改和增删必须由在修改和增删处加盖投标人公章。3.7.3投标文件资格审查标、资信标、技术标、商务标的正副本必须打印或用不褪色的墨水书写，并按格式要求签字或盖章投标人的法定代表人盖章并盖投标人公章。3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、招标范围等实质性内容作出响应。3.7.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。3.7投标文件的编制

4.1.3未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求正确密封或标记的投标文件，招标人不予受理，不作为投标人。4.1.2投标文件的封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。4.1.1投标文件的资格资格审查标、资信标、技术标、商务标应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章，封口处应牢固。4.1投标文件的密封和标记4.投标3.7.6投标文件的具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4.2.5逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。4.2.4招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。4.2.1投标人应在本章投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前在开标现场递交。4.2投标文件的递交

5.1开标时间和地点5.开标4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。4.3.1在本章投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。4.3投标文件的修改与撤回

（1）宣布会议开始；5.2.3开标会议由衢州港盛投资咨询有限公司主持，程序如下：5.2.2按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人。5.2.1招标人将于投标须知前附表所规定的时间在衢州市柯城区公共资源交易中心开标厅举行开标会议。5.2开标程序招标人在投标人须知前附表5.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

（7）工作人员当众启封通过资信标评审的投标人技术标的，送评标委员会评审；（6）工作人员公布资信标评审结果；（5）工作人员当众启封通过资格审查标评审投标人的资信标，送评标委员会评审；（4）工作人员公布资格审查结果；（3）工作人员当众启封各投标人资格审查标，当场查询投标人项目组人员的社保关系等情况，并送评标委员会评审；（2）公布在投标截止时间前受理的投标文件的投标人名称，确认投标人法定代表人或委托代理人资格及到场情况；

（13）开标会议结束。（12）招标人代表宣布中标候选人；（11）工作人员公布各投标人的总得分；（10）工作人员公布商务标评审结果；（9）工作人员当众启封通过技术标评审的投标人的商务标，公布各投标人投标报价及投标文件的其他主要内容，由投标人法定代表人或委托代理人签字确认后送评标委员会评审；（8）工作人员公布技术标评审结果；

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。6.1评标委员会6.评标投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。5.3开标异议

6.2评标原则（5）与投标人有其他利害关系。（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数及定标方式见投标人须知前附表。7.1定标方式7.合同授予评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。6.3评标评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

7.3.1中标结果将在衢州市公共资源交易网站（http://ggzy.qz.gov.cn/）依法公示，所有投标单位自行查询，招标人不再以其他形式另行通知。7.3中标通知7.2.3投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内给予答复并制作记录。7.2.2招标人在中标候选人公示前查询投标人及拟派项目负责人在投标截止时间前三年内是否有行贿犯罪（以行贿罪判决的）记录【以“中国裁判文书网”上的查询为准】及不良行为记录。7.2.1招标人自确定中标候选人之日起，将中标候选人的情况在衢州市公共资源交易网予以公示，公示期不少于3日。7.2中标候选人公示

7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内（以合同签字、盖章为准），根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同并完成备案。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.5签订合同7.4.2中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4.1中标人应按投标人须知前附表规定的金额、支付形式向招标人提交履约担保。办理期限在合同生效后30日内（限期未办理的，每延长一天按担保金额的千分之一计取违约金）。7.4履约担保7.3.2在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，中标通知书按本章附表格式填写。

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；有下列情形之一的，招标人将重新招标：8.1重新招标8.重新招标和不再招标7.5.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金，并按法规要求处理；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

9.纪律和监督重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。8.2不再招标公示前，招标人将对中标候选人到中国裁判文书网对其进行无行贿犯罪查询。经公示无异议后，确定第一中标候选人为中标人。如第一中标候选人放弃中标或者因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或按招标文件其他条款规定不能中标，或在本项目投标中有弄虚作假行为而在实质上不响应招标文件或经查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，取消其中标资格，招标人重新招标。对因弄虚作假或恶意隐瞒被投诉而取消中标资格的中标候选人，投标保证金不予退还，提请监管部门将此不良行为记入企业和个人信用档案并予以公示。（3）中标候选人存在以下情形之一的，将取消其中标资格，招标人重新招标：①放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同的或因其他原因导致合同失效的；②在本标段投标中有弄虚作假行为而在实质上不响应招标文件或影响评标结果的；③按招标文件其他条款规定不能中标的或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形。

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。9.3对评标委员会成员的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。9.2对投标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。9.1对招标人的纪律要求

本次设计招标无设计补偿费用，不论中标与否，投标文件均不退还，其知识产权属招标单位所有。10.需要补充的其他内容投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。9.5投诉与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

三、评标程序评标工作由招标人依法依规组建的评标委员会负责。二、评标组织评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保工程质量、工期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。一、总则第三章评标办法

本评标办法采用百分制综合评估法，资格审查采用通过式评审，技术标85分，资信标5分，商务标10分。最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准并打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。四、分数组成4、商务标评审。3、资信标评审；2、技术标评审；1、资格审查标；

1.3《资格审查表》按格式要求填写并盖章，填写内容经审查符合要求；1.2投标人项目负责人资格符合投标须知前附表1.4.1要求；1.1投标人企业资格符合投标须知前附表1.4.1要求；投标人须满足下列必要条件，有一项不满足的，资格审查不予通过，资格审查未通过的，其投标予以否决：1、资格审查五、评审标准

2.2具体技术标评分标准如下：2.1评标委员会成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分表，并记名。评标委员会成员根据各项评分内容编写准确、完善、可行程度，各自评分；若有缺项的经全体评委确认后，该项按零分计。如发现某个小项的评分超出了规定分值的40%-100%得分范围的，则该张评分表无效。评标委员会成员打分时某个小项的评分低于分值的60%或高于分值的90%的，在说明栏中进行说明。不符合以上评分要求的评分表无效，有效评分表中，去除一个最高分一个最低分之后的算术平均值为投标人的技术标得分(小数点后四舍五入保留2位小数)。2、技术标（85分）1.5浙江省以外设计单位须在“浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统”完成备案信息并提供截图或持有仍在有效期内的浙江省住建厅出具的《外省工程勘察设计企业进浙承接业务备案证书》。《外省工程勘察设计企业进浙承接业务备案证书》若无法提供纸质原件，请提供有效的电子证书打印件，打印件或浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统备案信息截图加盖公章附资格审查表后。1.4按要求提供项目部人员配备表并按格式要求盖章，社保关系等在开标现场查询并证实（具体要求详见投标文件格式中“项目组人员配备表”下备注的内容）；

（2）证明材料不符合要求或自相矛盾的不得分。注：（1）以上资信标所涉及的证明材料提供原件及复印件供评标委员会评审（复印件须加盖投标单位公章编入资信标，原件无需密封），原件在投标文件提交截止时间前提供，未提供原件或复印件或不在有效期限内或提供原件（含复印件）不符合要求的不得分。3.2具体资信标评分标准如下：3.1评标委员会成员按下列评分标准评判，每人一张评分表，并记名；各评委评分须一致，如不一致须寻求原因直到一致；如与投标人的自我评分不一致须向其询标（澄清）。3、资信标（5分）

4.5所有计算过程中低于动态成本控制价的报价，商务标得分为0分；各有效投标报价与最佳评标费率进行比较，按以下标准计算商务标得分：4.4最佳评标费率：没有低于动态成本控制价的报价时的评标基准费率作为最佳评标费率；4.3出现低于动态成本控制价报价的，剔除低于动态成本控制价的报价后，重新计算评标基准费率，直至没有低于动态成本控制价的报价为止；4.2设动态成本控制价，动态成本控制价为评标基准费率的90.00%（四舍五入保留两位小数）；4.1评标基准费率：全部有效投标报价的算术平均值作为评标基准费率（四舍五入保留两位小数）。4、商务标（10分）

K值不为整数时以直线插入法计算。当K值小于零时，K值每相差1%，得分扣0.5分（得分扣完为止）；当K值大于零时，K值每相差1%，得分扣1分（得分扣完为止）；当K值等于零时，得满分10分；计算投标人商务得分时：K=（投标费率－最佳评标费率）/最佳评标费率*100%。

否决投标条件附件：否决投标条件（2）评标委员会按投标人的综合得分从高到低进行排序，确定得分最高的为中标候选人。如出现得分并列时，资信标得分高的优先；资信标得分相同时，技术标得分高的优先；技术标得分也相同时，商务报价低的优先；商务报价也相同时，则现场抽签确定。（1）有效投标人的综合得分为技术标得分、资信标得分和商务标得分之和。5、综合得分百分比K值、商务标得分均小数点后面四舍五入保留二位小数。

3）不同投标人的投标文件由同一单位（或个人）编制或提供投标咨询服务；2）招标人（或招标代理机构）泄露投标人名称、数量或联系方式等应当保密的事项；1）招标人（或招标代理机构）在规定的提交投标文件截止时间后，协助投标人撤换投标文件、更改报价；2.有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的（下列情形为串通投标行为：1.有第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的。投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标予以否决：

9）法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。8）不同投标人的投标文件相互混装；7）不同投标人的投标文件载明的项目管理人员出现同一人的情况；6）不同投标人的投标文件内容出现非正常一致，或者报价细目呈明显规律性变化；5）不同投标人委托同一人办理投标事宜的或不同投标人与同一投标人联合投标的；4）不同投标人使用同一人或者同一单位的资金交纳投标保证金；

8.投标人递交两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的。7.未按招标文件第一章投标人须知正文部分3.7.3或3.7.4条要求编制投标文件的。6.未按招标文件要求提供投标保证金的。5.投标文件未通过符合性评审的。4.投标人资格条件不符合招标文件要求或资格审查未通过的。3.不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

14.对招标文件提出的实质性要求未响应的。13.投标文件关键内容如工程质量、工期、报价等（以投标函为准）字迹模糊或无法辨认的，文字表示的报价金额有漏字或错字的。12.投标人递交两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的。11.评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。10.未按招标文件要求报价的。9.侵犯他人著作权和特许权。

设计人（全称）：发包人（全称）：第四章合同条款及格式注：本附件所集中列示的否决投标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的否决投标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。16.依照法律、法规和规章的规定，其他应当认定投标文件无效的。15.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的。

4.投资估算：本项目的工程造价约40697万元。3.规划占地面积：规划建设用地面积约57.49亩。2.工程地点：柯城区万田乡下蒋村、王家村。1.工程名称：柯城区数字农业技术与装备研发基地建设项目—装备研发基地项目设计。一、工程概况根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就柯城区数字农业技术与装备研发基地建设项目—装备研发基地项目设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

三、工程设计周期工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。3.工程设计服务内容：详见专用合同条款附件1。2.工程设计阶段：详见专用合同条款附件1。1.工程设计范围：详见专用合同条款附件1。二、工程设计范围、阶段与服务内容

人民币（大写）（¥元）。2.签约合同价为：1.合同价格形式：其它价格形式；四、合同价款具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。日历天（其中，中标通知书签发后日历天内按招标人、有关专家和管理部门的意见，完善规划设计方案，直到通过方案；方案确认通过后，日历天内完成初步设计，含概算编制，并按招标人、有关专家和管理部门的意见，完善初步设计，直到完成初步设计批复；初步设计批复后，日历天内完成施工图设计及图审）（如果项目后期分批次供地，后期供地项目设计周期另行确定）

（1）专用合同条款及其附件；本协议书与下列文件一起构成合同文件：六、合同文件构成设计人项目负责人：。发包人代表：。五、发包人代表与设计人项目负责人

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；（6）技术标准；（5）发包人要求；（4）投标函及其附录（如果有）；（3）中标通知书（如果有）；（2）通用合同条款；

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。七、承诺上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。（8）其他合同文件。

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十、补充协议本合同在衢州市乡村振兴发展有限公司签订。九、签订地点本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。八、词语含义

法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：发包人：（盖章）设计人：（盖章）本合同正本一式贰份、副本一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执正本壹份、副本叁份，设计人执正本壹份、副本叁份。十二、合同份数本合同自合同当事方签字、盖章后生效。十一、合同生效

法定代表人：法定代表人：邮政编码：邮政编码：地址：地址：纳税人识别码：纳税人识别码：组织机构代码：组织机构代码：（签字）（签字）

账号：账号：开户银行：开户银行：电子信箱：电子信箱：传真：传真：电话：电话：委托代理人：委托代理人：

1.1词语定义与解释1.一般约定第三部分专用合同条款略（同GF-2015-0209）第二部分通用条款时间：年月日时间：年月日

1.4.1适用于工程的技术标准包括：详见通用条款。1.4技术标准适用于合同的其他规范性文件：详见通用条款。1.3法律1.1.1.8其他合同文件包括：招标文件，投标文件。1.1.1合同

合同文件组成及优先顺序为：详见通用条款。1.5合同文件的优先顺序提供国外技术标准的时间：/；提供国外技术标准的份数：/；提供国外技术标准的名称：/；1.4.2国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：/；

发包人指定的联系电话及传真号码：；发包人指定的接收人为：；发包人接收文件的地点：；1.6.2发包人与设计人联系信息1.6.1发包人和设计人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.6联络

1.8保密设计人指定的电子邮箱：。设计人指定的联系电话及传真号码：；设计人指定的接收人为：；设计人接收文件的地点：；发包人指定的电子邮箱：。

发包人代表：2.2发包人代表2.1.3发包人其他义务：向设计人提交的有关资料、文件。2.1发包人一般义务2.发包人保密期限：。

通信地址：。电子信箱：；联系电话：；职务：；身份证号：；姓名：；

3.1设计人一般义务3.设计人2.3.2发包人应在7天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。2.3发包人决定发包人更换发包人代表的，应当提前7天书面通知设计人。发包人对发包人代表的授权范围如下：负责处理合同履约过程中与发包人有关的具体事宜。

执业资格及等级：；姓名：；3.2.1项目负责人3.2项目负责人3.1.3设计人其他义务：（1）保证设计质量；（2）配合施工图设计审查的义务。3.1.1设计人需（需/不需）配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

3.2.2设计人更换项目负责人的，应提前7天书面通知发包人，并征得发包人的同意。设计人对项目负责人的授权范围如下：负责处理合同履约过程中与发包人有关的具体事宜，对工程设计质量、进度承担总体责任。通信地址：；电子信箱：；联系电话：；注册证书号：；

3.3.3设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：设计人应在收到发包人要求更换主要设计人书面通知7天内完成更换，设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的，发包人有权对其给予处罚，从应收设计费中减去相应费用，主要设计负责人5万元，其他各设计人员2万元。3.3.1设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限接到开始设计通知后7天内。3.3设计人人员设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包人有权从应收设计费中扣除相应费用，项目负责人5万元/次。3.2.3设计人应在收到书面更换通知后7天内更换项目负责人。设计人擅自更换项目负责人的违约责任：发包人有权从应收设计费中扣除相应费用，项目负责人5万元/次。

允许分包的专业工程包括：。3.4.2设计分包的确定：。主体结构、关键性工作的范围：。禁止设计分包的工程包括：。3.4.1设计分包的一般约定3.4设计分包

5.工程设计要求3.5.4发包人向联合体支付设计费用的方式：/。3.5联合体3.4.4分包工程设计费支付方式：。3.4.3设计人向发包人提交有关分包人资料包括：。其他关于分包的约定：。

5.3.3工程设计文件深度规定：《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016版），概算应符合发包人提供的设计委托书以及现行规范编制深度的要求，并配合发包人办理相关审批手续。5.3工程设计文件的要求5.1.2.4工程设计文件的主要技术指标控制值及比例：。5.1.2.2工程设计适用的技术标准：。5.1.2.1工程设计的特殊标准或要求：/。5.1工程设计一般要求

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：。合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：80日历天（其中，中标通知书签发后10日历天内按招标人、有关专家和管理部门的意见，完善规划设计方案，直到通过方案；方案确认通过后，30日历天内完成初步设计，含概算编制，并按招标人、有关专家和管理部门的意见，完善初步设计，直到完成初步设计批复；初步设计批复后，40日历天内完成施工图设计及图审）。（如果项目后期分批次供地，后期供地项目设计周期另行确定）6.1.1工程设计进度计划的编制6.1工程设计进度计划6.工程设计进度与周期5.3.5建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限：。

设计人应在发生进度延误的情形后7天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后7天内提交要求延期的详细说明。（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：/。6.3.1因发包人原因导致工程设计进度延误6.3工程设计进度延误发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：7日内。6.1.2工程设计进度计划的修订

7.1.2发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：需提供规划设计方案（含投资估算、效果图等）的完善优化、初步设计（含概算、效果图等）、施工蓝图各12套及与其一致的电子文件1份（不加保护的.DWG格式及PDF电子版图纸）。另发包人内部审查稿及送审稿按需提供。7.1工程设计文件交付的内容7.工程设计文件交付6.5.2提前交付工程设计文件的奖励：/。6.5提前交付工程设计文件发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在7天内进行审查并书面答复。

9.1发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：/。9.施工现场配合服务8.4工程设计审查形式及时间安排：。8.3发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在/天内，向政府有关部门报送工程设计文件。8.1发包人对设计人的设计文件审查期限不超过/天。8.工程设计文件审查

2.上述费用为估算设计合同价，最终设计费以实际审定的初步设计概算表中的工程造价作为计费额，扣除设计单位未能设计的专业设计内容的概算[如建设模式调整，招标人未获得发改委初步设计批复的，按设计合同范围内的项目预算价为计费额，以发包人委托第三方咨询单位编制的预算价为准]。最终设计费计算按发改委实际批准的初步设计批复文件概算表中的建安费用（扣除设计单位未能设计的专业设计内容的概算）作为计费额。最终设计限额不得超出工程建安费40697万元。1.招标设计费暂以40697万元的工程造价为计费额，按国家计委、建设部《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）和国家发展和改革文员会文件（文号：发改价格【2015】299号）《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》，经衢州市柯城区政府投资项目评审中心评审，本工程招标最高限价为727.6495万元，折合最高费率为1.7880%（最高费率=最高限价/工程建安费40697万元）。设计费中标费率为%，故本合同价款（暂估价）大写元（¥：万元）。(3)其他价款形式：10.2合同价款形式10.合同价款与支付9.2设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后/时间内提供施工现场配合服务。

10.3.2定金或预付款的支付定金的比例/或预付款的比例/。10.3.1定金或预付款的比例10.3定金或预付款3.如需专家论证的，论证费用已包含在上述最终设计费中，发包人不再另行支付。即:最终设计费(调整合同价)=初步设计批复文件概算表中的建安费用（扣除设计单位未能设计的专业设计内容的概算）×中标费率。

12.专业责任与保险发包人应在接到设计人书面声明后的7天内，予以书面答复。设计人应在该事项发生后10天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。11.5设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后5天内书面通知发包人。11.工程设计变更与索赔定金或预付款的支付时间：/，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期/天前支付。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：在发包人完成第一笔付款（签约合同价的（暂估价）30%）义务后，即取得著作权。在合同履约期间，发包人有权为营销需要而使用设计人的名称和标志，包括但不限于通过报纸、杂志、广告以及网络媒体等，也无需得到设计人的事先同意。13.2关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：经发包人书面同意。13.1关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。13.知识产权12.2设计人需（需/不需）有发包人认可的工程设计责任保险。

14.2设计人违约责任14.1.2发包人逾期支付设计费的违约金：/。14.1.1发包人支付设计人的违约金：/。14.1发包人违约责任14.违约责任13.5设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：/。

14.2.6设计人违反相关设计规范，造成发包人损失的：设计人除负责采取补救措施外，应当向发包人支付合同签约价款（暂估价）10％的违约金。造成发包人损失的，设计人还应就发包人全部损失负赔偿责任，赔偿上限为本合同全部设计费。14.2.5设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：发包人有权处以3万元/次罚款，相应费用从应收设计费中扣除。14.2.4设计人工程设计文件超出主要技术指标控制值比例的违约责任：发包人有权处以1万元/次罚款，相应费用从应收设计费中扣除。（发包人予以调整的除外）14.2.3设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：由于设计人原因产生的设计问题造成工程质量事故或其他事故时，设计人除负责采取补救措施外，应当向发包人支付合同签约价款（暂估价）10％的违约金。造成发包人损失的，设计人还应就发包人全部损失负赔偿责任，赔偿上限为本合同全部设计费。14.2.2设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：因设计人原因逾期交付工程设计文件的，发包人有权处以3000元/天罚款，相应费用从应收设计费中扣除，赔偿上限为本合同全部设计费。14.2.1设计人支付发包人的违约金：/。

16.2有下列情形之一的，发包人可以解除合同：16.合同解除除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。15.1不可抗力的确认15.不可抗力14.2.7因设计人原因或设计明显不合理造成发包人损失的：设计人除负责采取补救措施外，应当向发包人支付合同签约价款（暂估价）10％的违约金。造成发包人损失的，设计人还应就发包人全部损失负赔偿责任，赔偿上限为本合同全部设计费。

17.3.1争议评审小组的确定合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。17.3争议评审17.争议解决16.4发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为90天内，发包人逾期拒不支付设计费的，设计人有权解除合同。（3）因设计人原因导致暂停设计期限已连续超过180天。

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：17.4仲裁或诉讼其他事项的约定：/。评审所发生的费用承担方式：/。选定争议评审员的期限：/。争议评审小组成员的确定：/。

18.2.2廉政违约：设计人违反廉政合同条款的，处以20%履约担保金罚款。18.2.1质量违约：设计人应保证通过初步设计及施工图设计批复或审查，设计人拒绝调整、变更、完善设计文件的，视作违约，每发生一次，发包人有权处以10000元罚款。情节严重的，发包人有权解除合同并扣除全部履约担保金。造成损失的，由设计人负责另行赔偿，赔偿上限为本合同全部设计费。18.1本工程实行履约担保制度，形式可以现金或银行保函（由中国银行或中国工商银行或中国建设银行或中国农业银行出具的银行履约保函）、保险公司保函（在衢州具备分支机构并出具的保险公司保函）。金额为合同价款的2%（即：元）。办理期限在合同生效后30日内（限期未办理的，每延长一天按担保金额的千分之一计取违约金）。履约担保如为现金的，应由设计人基本账户出具（不计息）；履约担保采用银行或保险公司保函的，办理前须由发承包双方共同认可。保函有效期限天数必须大于合同工期天数，否则发包人将不予接收。实际履约过程中如保函已失效，但该工程未完工时，设计人应及时办理续保，失效期满30日历天仍未办理的，每天按担保金额的千分之一计取违约金，从保函失效之日起算。18.其他（2）向项目所在地人民法院起诉。（1）向衢州仲裁委员会申请仲裁；

附件4:设计进度表附件3：设计人主要设计人员表附件2：设计人向发包人交付的工程设计文件目录附件1：工程设计范围、阶段与服务内容附件18.3施工过程中，根据项目需要，发包人要求设计单位安排设计代表到场服务，如设计单位未按要求执行，每发生一次从设计费中扣除5000元。

规划土地内相关建筑物、构筑物的有关建筑、结构、给水排水、暖通空调、建筑电气（不含供配电设计）、总图专业的设计以及与周边道路、管线衔接部位的设计。一、本工程设计范围工程设计范围、阶段与服务内容附件1：附件6:建设工程廉政合同附件5:设计费总额及支付方式

包括但不限于以下内容：1.规划设计方案（含投资估算、效果图等）的完善优化、初步设计阶段三、各阶段服务内容规划设计方案（含投资估算、效果图等）的完善优化、初步设计、施工图设计及施工配合。二、本工程设计阶段划分智能化设计、泛光立面照明设计、景观设计、基坑围护设计、幕墙设计、绿色建筑节能设计、装配式建筑设计、厨房设备工艺配合设计及其他专项设计内容。

（2）对发包人的审核修改意见进行修改、完善，保证其设计意图的最终实现；（1）负责完成本项目初步设计建设范围和内容内的所有专业施工图设计，包括但不限于建筑工程设计、结构工程设计、安装工程【给水（含直饮水）、排水、电、暖、气、消防】设计、智能化设计、基坑围护设计、附属工程设计【室外市政道路、管线设计及景观绿化工程设计、室外用具、室外照明设计、标识系统（楼宇、景观及地下室）设计、交通设施及标志标线（室外及地下室）设计】、围墙工程（用地范围内）设计、海绵城市设计、绿色建筑及节能工程设计、人防工程设计、管线综合设计、门窗幕墙设计及深化、建筑工业化（装配式建筑）设计、BIM设计、电梯设计等涉及本项目所有的专项设计、相关图纸深化设计和所需的专家论证等服务内容，以及各阶段、各部门审批提出的设计文件的修改和施工过程中招标人提出的变更设计等内容。2.施工图设计阶段（3）制作报政府相关部门进行初步设计审查的设计图纸，配合发包人进行交通、园林、人防、消防、供电、市政、气象等各部门的报审工作，提供相关的工程用量参数，并负责有关解释和修改。（2）负责完成并制作建筑、结构、给排水、暖通空调、电气、动力、室外管线综合等专业的初步设计文件，并及时提供室外景观、亮化等设计方案（含效果图）。设计内容和深度应满足政府相关规定；（1）按招标人、有关专家和管理部门的意见，完善规划设计方案，直到通过方案

（3）协助发包人处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，及时办理相关手续；（2）根据发包人要求，及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题；（1）负责工程设计交底，解答施工过程中施工承包人有关施工图的问题，项目负责人及各专业设计负责人，及时对施工中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足施工要求；3.施工配合阶段（4）协助发包人进行工程招标答疑。（3）根据项目开发进度要求及时提供各阶段报审图纸，协助发包人进行报审工作，根据审查结果在本合同约定的范围内进行修改调整，直至审查通过，并最终向发包人提交正式的施工图设计文件；

设计人向发包人交付的工程设计文件目录附件2：（6）应发包人要求协助审核各分包商的设计文件是否满足接口条件并签署意见，以保证其与总体设计协调一致，并满足工程要求。（5）提供产品选型、设备加工订货、建筑材料选择以及分包商考察等技术咨询工作；（4）参与与设计人相关的必要的验收以及项目竣工验收工作，并及时办理相关手续；

附件3：4.如果项目后期分批次供地，后期供地项目设计周期另行确定。3.如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则设计人仍应按发包人的要求提供，但发包人应向设计人支付工本费。2.图纸交付地点：设计人工作地（或发包人指定地）。发包人要求设计人提供电子版设计文件时，设计人需提供不加保护的.DWG格式及PDF电子版图纸。1.在发包人所提供的设计资料（含设计确认单、规划部门批文、政府各部门批文等）能满足设计人进行各阶段设计的前提下开始计算各阶段的设计时间。特别约定：

设计费总额及支付方式附件5：设计进度表附件4：设计人主要设计人员表

按下列支付节点和比例，经设计人申请，发包人审核同意后拔付：二、设计费支付方式即:最终设计费(调整合同价)=初步设计批复文件概算表中的建安费用（扣除设计单位未能设计的专业设计内容的概算）×中标费率。最终设计限额不得超出工程建安费40697万元。最终设计费计算按发改委实际批准的初步设计批复文件概算表中的建安费用（扣除设计单位未能设计的专业设计内容的概算）作为计费额[如建设模式调整，招标人未获得发改委初步设计批复的，按设计合同范围内的项目预算价为计费额，以发包人委托第三方咨询单位编制的预算价为准]。最终设计费计算按发改委实际批准的初步设计批复文件概算表中的建安费用（扣除设计单位未能设计的专业设计内容的概算）作为计费额。暂以40697万元的工程造价为计费额，按国家计委、建设部《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）和国家发展和改革文员会文件（文号：发改价格【2015】299号）“国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知”，经衢州市柯城区政府投资项目评审中心评审，本工程招标最高限价为727.6495万元，折合最高费率为1.7880%（最高费率=最高限价/工程建安费40697万元）。设计费中标费率为%，故本合同价款（暂估价）大写元（¥：万元）。一、设计费总额

建设工程廉政合同附件6：4.项目竣工结算审计完成且项目资料归档后，并在发包人收到设计人增值税专用发票后30个工作日内支付至最终设计费的100%。3.完成项目竣工验收后，并在发包人收到设计人增值税专用发票后30个工作日内支付至最终设计费的95%。2.所有施工图图审合格，发布施工单位招标公告后，并在发包人收到设计人增值税专用发票后30个工作日内支付至本合同最终设计费的80%。1.初步设计通过批复或审查后，并在发包人收到设计人增值税专用发票后30个工作日内支付至本合同设计费签约合同价（暂估价）的30%。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，监督并认真查处违法违纪行为。（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。（二）严格执行建设工程的合同文件，履行合同条款。（一）严格遵守党和国家有关法律法规及浙江省的有关规定。第一条、双方的权利和责任根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人（以下简称发包人）与设计单位（以下简称设计人），特订立以下合同。

（三）发包人及其工作人员不得要求或者接受设计人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国、出境，旅游等提供方便。（二）发包人工作人员不得参加设计人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受设计人提供的通讯、交通工具和高档办公用品等。（一）发包人及其工作人员不得索要或接受设计人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在设计人处报销任何由发包人或个人支付的费用。第二条、发包人的义务（六）发现对方严重违反本合同条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告之处理结果的权利。（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（三）设计人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。（二）设计人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。（一）设计人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券和贵重物品。第三条、设计人的义务（五）发包人及其工作人员不得以任何理由向设计人推荐分包单位。（四）发包人及其工作人员的配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请设计人或设计人上级单位的纪检监察机关对合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。第五条、双方约定（二）设计人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理，并扣除全部廉政履约保证金；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议行业主管部门给予设计人一至三年内不得进入其主管的建设市场的处理。（一）发包人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任；给设计人单位造成经济损失的，应予以赔偿。第四条、违约责任（四）设计人不得以任何名义为发包人单位或个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

地址：地址：或委托代表人(签字或盖章）：或委托代表人(签字或盖章）：法定代表人(签字或盖章）：法定代表人(签字或盖章）：发包人：（盖章）设计人：（盖章）第七条本合同作为合同附件，与设计合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。第六条本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程项目保修期后止。

柯城区数字农业技术与装备研发基地是政府建设的现代农业重大科技创新平台项目。引入浙江中科院应用技术研究院等多方资源，汇聚政产学研用力量，践行“科技强农、机械强农”，致力于打造乡村振兴共同富裕实践探索区、数字农业硅谷，面向国家“三农”重大战略和农业科技前沿，聚焦现代农业技术开发和成果转化的集成创新，构建具有重大引领作用的现代农业创新基地。为奋力打造“重要窗口”，争创社会主义现代化先行区，高质量发展建设共同富裕示范区作出新的贡献。1、建设目标（一）、建设目标、内容及规模第五章设计任务书年月日年月日电话：电话：

主体建筑（三）、工程建设内容及规模柯城区数字农业技术与装备研发基地选址于柯城区万田乡下蒋、王家村，距离衢州市区2公里，建设用地57.49亩。（二）、项目选址柯城区数字农业技术与装备研发基地建设项目—装备研发基地项目规划建设用地面积约57.49亩。规划总建筑面积约62680平方米，其中：农业高新技术研发中心18000平方米，农业智能装备研发集成中心15984平方米，数字冷链物流加工装备研发集成中心11448平方米，机械强农服务中心11448平方米，地下停车场5800平方米；配置科研仪器设施设备；配套建设道路、给排水、供配电、弱电、消防、生态停车场等，及其他相应的配套设施建设。最终设计限额不得超出工程建安费40697万元。2、建设内容

(4)容积率1.43；(3)建筑密度33.4%；(2)总建筑面积62680m2；(1)本项目规划建设用地面积38325m2，合计57.49亩；（四）、总图指标柯城区数字农业技术与装备研发基地规划用地建设用地57.49亩。主体建筑总建筑面积62680平方米，其中地上建筑面积56880平方米，地下建筑面积5800平方米。包括：农业高新技术研发中心1栋6层，面积18000平方米，用于高新技术研发、科技强农服务、数字农业集成服务、数字农业大数据系统等，装配式框架结构；农业智能装备研发集成中心2栋4-5层，用于数字智能化装备集成研发，面积15984平方米，装配式框架结构；数字冷链物流装备研发集成中心1栋3-5层，用于数字冷链物流装备研发，面积11448平方米，装配式框架结构；机械强农服务中心1栋3-5层，面积11448平方米，用于机械强农服务、人工智能、创新研发，装配式框架结构；地下室5800平方米，用于地下停车库，框架结构基地建筑为多层民用建筑，建筑设计使用年限为50年，建筑安全等级二级，结构抗震设防烈度为6度，按二类防雷建筑物考虑，建筑耐火等级为二级。地上为3-6层，部分地下设一层地下室。不安排人防配建，地下设置机电设备用房和机动车停车库。

根据《浙江省城市建筑工程停车场（库）设置规划和配建标准（2013年）》，按1级标准、无对外窗口服务功能普通办公楼机动车宜设置为0.6车位/100m2建筑面积。本项目主要办公研发用房面积约18000m2及研发基地38800m2，拟规划机动车位约260个左右。地下设一层地下停车库，地下总停车数为140辆。地上设置120个生态停车位，采用透气、透水性铺装材料铺设地面，并间隔栽植一定量的乔木等绿化植物，形成绿荫覆盖。同时，根据《民用建筑电动汽车充电设施配置与设计规范》（DB33-1121-2016），办公建筑停车场内应配建机动车停车位数量10%的充电汽车停车位，即26个。停车位基地面向航河线设置1个主出入口，北面设置1个次出入口。基地内设置路基为8米宽的主干道，6米宽的次干道，主次干道在基地内构成网格状路网结构，可方便进入各功能区的各单体建筑。基地内道路格局按消防、安全卫生等规范的要求设计，同时满足人流、物流、车流的要求。交通组织（五）、总图布置(5)绿地率28.5%。

投标文件内容：资格审查标柯城区数字农业技术与装备研发基地建设项目设计投标文件（正本/副本）第六章投标文件格式基地绿地率达到28.5%，采用重点美化和普遍绿化相结合的原则。力图塑造优美的、富有科技氛围的、体现未来农业形象的环境，创造花园式未来基地。沿道路两侧种植行道树，利用通道和空地成片种植草坪，并点缀观赏花木。基地绿地既可以降低噪音，又可以消除员工的疲劳，也为基地增添亮丽的风景。绿化

备注：以上所涉及的资料须在投标截止时间前提供原件，审查时，将《资格审查表》中填写内容与原件进行核对，如《资格审查表》中填写的内容与原件一致的，《资格审查表》审查予以通过，否则不予通过。《外省工程勘察设计企业进浙承接业务备案证书》若无法提供纸质原件，请提供有效的电子证书打印件，打印件或浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统备案信息截图加盖公章附资格审查表后。资格审查表日期：年月日法定代表人：（盖章）投标人：（盖章）

投标人（盖章）：法定代表人（盖章）：项目组人员配备表日期：年月日法定代表人：（盖章）投标人：（盖章）

5、投标人的项目班子人员必须达到基本配备人员的要求，配备人员不足或配备人员不予认可的，资格审查不予通过。4、拟派项目班子人员必须为投标人本单位人员，需提供投标人所属社保机构养老保险交纳证明（个人社保缴纳证明以社保部门出具的格式为准），缴纳单位必须与投标人单位一致；如职称证书上未明确专业的，可以用毕业证书证明其专业。项目班子人员社保关系在“全国社保查询网”（www.12333sb.com）等进行核实，请现场提供查询密码等（如需），弄虚作假的将作为企业不良行为记录。若配备退休返聘人员须提供返聘合同和退休证和有效期内的注册证书；3、以上所涉及注册证书、职称证书资料须在投标截止时间前提供原件，其中注册证书应可网上查询（提供查询网址）。未提供原件的、注册证书网上不能查询的资格审查不予通过；以上人员对应的身份证、资格（注册、职称）证复印件加盖投标人公章附后；附注：1、打*号的必填，所填项目内容作为资格审查及标后管理依据；年月日

如经质疑或投诉证实我单位资格条件不满足招标文件第二章“投标人须知正文部分”第1.4条的要求的，我单位接受有关部门对我单位的任何处罚【包括①否决其投标、②取消中标候选人资格、③取消中标资格、④合同已签订，解除合同，履约保证金不予退还，招标人重新组织招标、⑤发生①~④项之一的，作为不良行为记录在衢州市公共资源交易网公示（告）2年】。我（投标申请单位名称）现参与（工程名称）投标，，在充分理解招标文件的基础上，保证我单位资格条件满足招标文件第二章“投标人须知正文部分”第1.4条的要求，如有隐瞒，愿意接受招标人和有关部门的任何处罚。（招标人名称）：资格审查承诺书特别提醒：请投标人事先自行将项目组人员社保缴纳情况通过网上或电话查询确认，以便开标时提高查询速度。6、以上表格可在不改变格式的前提下自行增加行。

柯城区数字农业技术与装备研发基地建设项目设计投标文件（正本/副本）日期：年月日法定代表人：（盖章）投标人：（盖章）特此承诺。

资信标自评分表日期：年月日法定代表人：（盖章）投标人：（盖章）投标文件内容：资信标

承接过类似设计项目业绩一览表日期：年月日法定代表人：（盖章）投标人：（盖章）注：本表附于资信标封面之后。

柯城区数字农业技术与装备研发基地建设项目设计投标文件（正本/副本）日期：年月日法定代表人：（盖章）投标人：（盖章）注：根据评标办法的要求，提供证明材料。

柯城区数字农业技术与装备研发基地建设项目设计投标文件（正本/副本）日期：年月日法定代表人：（盖章）投标人：（盖章）投标文件内容：技术标

致：（招标人）投标函日期：年月日法定代表人：（盖章）投标人：（盖章）投标文件内容：商务标

6、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。5、在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，对双方具有约束力。4、随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）：（￥：元）。3、我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。2、设计周期：日历天（其中，中标通知书签发后日历天内按招标人、有关专家和管理部门的意见，完善规划设计方案，直到通过方案；方案确认通过后，日历天内完成初步设计，含概算编制，并按招标人、有关专家和管理部门的意见，完善初步设计，直到完成初步设计批复；初步设计批复后，日历天内完成施工图设计及图审）。根据你方（项目名称）招标的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究招标文件（包括澄清或修改，如有）的所有内容，我方愿以本投标文件向你方发包的全部内容进行投标。投标报价为元（大写）（精确到元），即投标费率为%，（大写）百分之，百分数后面保留两位小数，投标费率=投标报价/工程建安费40697万元，项目负责人姓名（注册号：）。

8、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。（3）按照招标文件要求提交履约保证金；（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；7、如我方中标，我方承诺：

单位性质：投标人：法定代表人身份证明日期：年月日法定代表人：（盖章）投标人：（盖章）

系（投标人名称）的法定代表人。年龄：职务：姓名：性别：经营期限：成立时间：年月日地址：

授权委托书年月日投标人：（盖单位章）特此证明。

法定代表人：（盖章）投标人：（盖章）身份证号码：职务：代理人：（签字）性别：年龄：代理人无转委托权，特此委托。本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司的授权委托代理人出席（项目名称）的开标会议，我承认代理人全权代表我在开标会议中的所有行为。

业主开证明须知：我单位已仔细阅读“业主开证明须知”，我单位现证明（投标人全称）的以下业绩并对证明内容及数据的真实性负责。衢州市乡村振兴发展有限公司：业绩业主证明授权委托日期：年月日

2022年月日业主单位（盖章）2、如业主证明存在虚假、伪造等不实内容，影响评标结果的，将通过法律途径追究业主单位责任。须提供设计合同或中标通知书。业绩时间以合同或中标通知书的最后落款时间为准；若合同或中标通知书不能体现项目规模的，须提供业主证明（格式见附件），否则该业绩不得分。投标人自2017年1月1日至投标截止时间，承担过单个合同建筑面积在1万平方米（含）及以上的建筑设计项目（须含施工图设计），每提供一个得0.5分，本项最高得1分。