zx

招标人：芮城县水利局项目编号：1408302022CGK00172招标文件勘察设计服务芮城县古贤灌区续建配套与节水改造工程

招标人：芮城县水利局（盖章）招标文件勘察设计服务芮城县古贤灌区续建配套与节水改造工程2022年11月招标代理机构：山西沐泽欣全过程工程咨询有限公司

目录2022年11月山西沐泽欣全过程工程咨询有限公司法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）招标代理机构：山西沐泽欣全过程工程咨询有限公司（盖章）法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

第六章投标文件格式43第五章勘察设计要求37第四章合同条款及格式31第三章评标办法24第二章投标人须知4第一章招标公告1

项目名称：芮城县古贤灌区续建配套与节水改造工程勘察设计服务项目编号：1408302022CGK00172一、项目基本情况芮城县古贤灌区续建配套与节水改造工程勘察设计服务的潜在投标人应在山西政府采购政采云平台获取招标文件，并于2022年12月20日10时00分（北京时间）前递交投标文件。项目概况第一章招标公告

项目建设地点：芮城县勘察设计周期：20日历天。本次招标的内容包括：勘察内容包括在项目区内进行工程测量、工程地质勘察等，为初步设计、施工图设计、施工提供依据，并在设计、施工期间提供配合服务；设计内容包括初步设计、招标设计（含图纸、工程量清单及技术要求）、施工图设计及施工期间的后续服务。具体报价范围、招标范围及所应达到的具体要求，以招标文件中商务、技术和服务的相应规定为准。项目规模：本次续建配套与节水改造工程实施后，该灌区为二级二站，设计流量0.97m³/s，最高地形扬程78.2m，总装机8台、1310kw；灌区设计灌溉面积2.5万亩。预算金额：270万元采购方式：公开招标

（2）本项目投标人须同时具备工程设计水利行业乙级及以上资质和工程勘察专业类（工程测量）乙级及以上资质；拟派项目负责人需具备水利相关专业高级及以上技术职称，项目技术负责人必须具有相关专业高级及以上职称。（1）具有独立法人资格。3.本项目的特定资格要求：2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，其供应商必须符合工信部联企业〔2011〕300号中小企业划型标准中的中小企业；（监狱企业或残疾人福利性单位视同小微企业）。1.基本要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。二、申请人的资格要求

1.时间：2022年11月28日至2022年12月02日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）三、获取采购文件本项目不允许联合体投标。（5）单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加投标。（4）近三年财务状况良好。（3）信用查询：投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）下载信用报告，不得为该网站被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体和政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人；不得在“全国水利建设市场主体信用信息平台”失信黑名单中。

2.方式：本项目采用的电子投标文件须使用系统提供的投标文件编制工具编制完成，投标截止时间前在政采云平台（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）上传经过CA签章的加密电子投标文件。逾期递交或未按要求递交投标文件的,招标人将予以拒收。1.截止时间：2022年12月20日10时00分（北京时间）四、投标文件递交售价：免费获取。3.方式：在政采云平台（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）进行注册，主体库注册完成后办理CA数字证书（USBKey），凭借CA数字证书在政采云平台交易系统登陆入口登录，通过系统下载获取招标文件，此为获取招标文件的唯一途径，通过其他渠道获取招标文件的不具备投标资格。2.地点：政采云平台（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）

七、其他补充事宜自本公告发布之日起5个工作日。六、公告期限地点：运城市盐湖区库东路水岸写字楼6楼会议室时间：2022年12月20日10时00分（北京时间）五、开启

联系人：赵先生地址：芮城县平安西街78号名称：芮城县水利局1.招标人信息八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。

电话：184359417170359-2875678项目联系人：李女士地址：山西省运城市盐湖区库东路水岸写字楼名称：山西沐泽欣全过程工程咨询有限公司2.招标代理机构信息联系电话：18634595181

1.1项目概况1.总则投标人须知投标人须知前附表第二章投标人须知

1.1.6“投标人”指符合本招标文件规定并向招标代理机构提交投标文件的投标人。1.1.5本招标项目项目地址：见投标人须知前附表。1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。1.1.3本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。1.1.1本招标文件仅适用于本次招投标活动。

1.3招标范围、计划勘察设计周期、质量标准1.2.2本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。1.2资金来源和落实情况1.1.8“服务”指招标文件所表述的投标人须向招标人提供的服务和应当履行的承诺和义务。1.1.7“货物”指投标人按招标文件的规定，须向招标人提供的各种形态和种类的物品及其他有关技术资料和材料。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：1.4.1投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力：见投标须知前附表。1.4投标人资格要求1.3.3本招标项目的质量标准：见投标人须知前附表。1.3.2本招标项目的勘察设计周期：见投标人须知前附表。1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；1.4.3投标人不得存在下列情形之一：（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；（6）为本招标项目的招标代理机构；（5）为本招标项目的代建人；（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（14）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；（13）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；（12）在最近三年内发生重大勘察设计质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；（9）被依法暂停或者取消投标资格；

1.6.1本项目不召开招标预备会。1.6招标预备会议及现场踏勘投标人应当承担所有与准备和参加投标有关的费用，代理机构和招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。1.5投标费用（16）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。（15）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

2.招标文件对与本项目有关的通知，代理机构将以书面形式(包括书面材料、信函、传真、电子邮件等，下同)或以在本次招标公告刊登的媒体上发布公告的形式告知所有已登记并领取了招标文件的投标人，联系方式以投标人的登记为准，收到通知的投标人应以书面方式立即予以回复确认。因登记有误或线路故障导致通知延迟送达或无法送达，代理机构不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。1.8通知本项目招标不允许分包。1.7分包1.6.2本项目由投标人对项目现场及环境进行踏勘并承担踏勘现场所发生的自身费用。

（4）合同条款及格式；（3）评标办法；（2）投标人须知；（1）招标公告；2.1.1本招标文件包括：2.1招标文件的组成

2.3招标文件的修改投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标截止时间15天前在发布公告网络（山西省政府采购网）提出澄清申请，要求招标人（招标代理机构）对招标文件予以澄清，逾期不予受理，投标人在投标截止时间前须随时关注网络平台信息。2.2招标文件的澄清2.1.2根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。（6）投标文件格式。（5）勘察设计要求；

3.1.1投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。外文资料必须提供中文译文，并保持与原文一致，否则，产生的不利后果由投标人承担。3.1投标文件的语言和计量单位3.投标文件投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间10日前在发布公告网站（山西省政府采购网)提出。招标人（招标代理机构）将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。2.4对招标文件的异议在投标截止时间15天前，招标人（招标代理机构）在发布公告网站(山西省政府采购网)修改招标文件，发布修改内容，投标人在投标截止时间前须随时关注网站平台信息。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

（3）法定代表人身份证明（格式3）（2）投标函及报价一览表（格式2）（1）投标人承诺书3.2.1投标文件应包括下列内容：3.2投标文件的组成及相关要求3.1.2所有计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

（9）项目负责人近三年完成的同类型勘察设计项目情况表（格式9）（8）投标人近三年完成的同类型勘察设计项目情况表（格式8）（7）近年财务状况表（格式7）（6）资格审查资料（格式6）（5）投标保证金或保函凭证（格式5）（4）法定代表人授权委托书（格式4）

3.2.1投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写费用清单。3.3投标报价注：投标文件中的资格证书、财务状况等相关证明材料的复印件应加盖投标单位公章以证明其真实性。（12）技术部分（11）其他资料（10）项目管理机构人员配备表（格式10）

3.4.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，发包人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。3.4.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。3.4投标有效期3.2.4招标人设有招标控制价的，投标人的投标报价不得超过招标控制价。3.2.3本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“报价一览表”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。3.2.2投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.5.5招标人因重大变故取消采购任务的，代理机构在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布终止公告，并以书面形式通知已经获取采购文件的潜在投标人，对已经交纳投标保证金的，代理机构在终止公告发布后5个工作日内予以退还。3.5.4中标投标人与招标人签订政府采购合同后，须将合同一份送代理机构存档，代理机构在收到双方签订的合同后将在5个工作日内退还中标投标人的投标保证金。3.5.3未中标投标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。3.5.2未按上述要求提交投标保证金或提交的投标保证金金额不足的，其投标无效。3.5.1本项目是否要求投标人提交保证金，及要求投标人应提交的投标保证金金额详见投标人须知前附表的相关规定。3.5投标保证金

（3）近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求：见投标人须知前附表。（2）“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表的复印件，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等，具体年份要求见投标人须知前附表。（1）“投标人基本情况表”应附投标人营业执照和组织机构代码证的扫描件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照扫描件）、基本账户开户许可证或银行出具的基本存款账户证明材料；企业资质证书等材料的扫描件。“项目负责人基本情况表”应附具有水利相关专业高级及以上技术职称证书的扫描件。3.6.1资格审查资料3.6资格审查资料3.5.6投标有效期内投标人撤销投标文件的，招标人或者采购代理机构不退还投标保证金。

3.7.1投标人应详细阅读招标文件的全部内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使投标对招标文件中的内容做出实质性和完整性的响应，否则，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。3.7投标内容填写说明投标人不可以递交备选投标方案。3.6.2备选投标方案（5）“项目管理机构人员配备表”应填报满足本文件规定的项目负责人和其他主要人员的相关信息。项目负责人应附身份证、学历证、职称证、执业资格证书复印件，项目业绩应附相关业绩的合同（是以提供的投标人自身合同为准，要求必须提供与用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页、项目内容所在页作为证明）。其他主要人员应附身份证、学历证、职称证、有关证书复印件。（4）“近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书或合同协议书；具体时间要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。“正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书的复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.8.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。3.8投标文件的编制3.7.5因投标文件字迹潦草、提交资料不清晰或表达不清楚所引起的不利后果由投标人承担。3.7.4投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实有效，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求，且承担相应的法律责任。3.7.3开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。3.7.2投标文件有固定格式要求的须按第六章提供的统一格式逐项填写；无相应内容可填的项填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”、“/”等明确的回答。

3.8.4投标文件的正本与副本应采用A4纸印刷（图表页可例外），分别装订成册，编制目录和页码，并不得采用活页装订（必须采用胶装）。电子版投标文件：一份（Word格式，U盘形式）。（2）纸质版五份（其中正本一份、副本四份）；（1）投标文件应采用不褪色的材料书写或打印，并按招标文件要求规定处加盖投标单位公章并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。3.8.3纸质版签章及要求3.8.2投标文件应当对招标文件有关勘察设计周期、投标有效期、质量标准、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

4.1投标文件的密封和标记4.投标（3）因投标人原因造成电子投标文件未解密的，视为撤销其投标文件。（2）投标人要按照招标文件要求进行签章和加密，并在开标时携带制作电子版投标文件的CA数字证书进行解密操作。无法解密所产生的后果由投标人（投标人）自行承担。（1）电子版投标文件请通过山西省政府采购网下载电子投标文件制作工具进行制作。未密封的、逾期送达的、未送达指定地点的或未上传电子版的投标文件，招标人不予受理。3.8.5电子签章及要求

（3）项目编号；（2）项目名称；（1）正本、副本、商务和技术标、电子版、修改；4.1.2在投标文件密封袋上应注明下列相关内容：封套即密封袋，指投标文件外密封包装的部分，例如：档案袋、包装纸等。封面即封皮，指投标文件最外面一层的第一面。4.1.1投标人应将投标文件的正本和所有副本分别密封，电子版U盘以单独密封，并在密封袋上清楚地标“正本”或“副本”或“电子版”。封套的封口处加盖投标人单位公章。

4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。4.2.1投标人递交投标文件的截止时间：见投标人须知前附表。4.2投标文件的递交4.1.3未按本章要求密封和加写标记的投标文件，招标人应予拒收。（5）封条内容：年月日时分开标，此时间以前不得开封。（4）投标人名称和地址；

4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章的要求签字或盖章。招标人或招标代理机构收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。4.3.1在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人或招标代理机构。4.3投标文件的修改与撤回4.2.4未密封的、逾期送达的、未送达指定地点的或未递交电子版的投标文件，发包人不予受理。4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

5.5代理机构将当众宣读投标人名称、投报价格和代理机构认为需要宣布的其他内容。投标人的报价或认为应唱出的事项未被唱出或唱出有误，应在征求澄清说明时及时声明或提请注意，否则代理机构对此不承担任何责任。5.4开标时由监标人或投标人推选的代表查验投标文件密封情况并当众报告查验结果，确认无误并签字后拆封唱标。5.3投标人不足三家的，不得开标。5.2参加开标的投标人代表在投标人签到表上签到。5.1代理机构按招标文件规定的时间、地点主持开标活动，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。5.开标及有关事项

（1）招标人或投标人主要负责人的近亲属；6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：6.1.1代理机构根据政府采购有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目的特点组建评标委员会。评标委员会由招标人或其委托的相关熟悉业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。6.1评标委员会6.评标程序及要求5.6代理机构将按规定编制唱标记录，由参加开标的投标人代表和相关工作人员签字确认后存档备查,投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

评标委员会按照招标文件第三章评标办法中符合性审查的内容及标准对投标文件进行符合性审查，以确定投标文件是否对招标文件的商务、技术等实质性要求作出响应。6.2投标文件符合性审查（5）与投标人有其他利害关系。（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

D、报价超过招标文件规定预算金额或者最高限价的；C、不具备招标文件规定的资格要求的；B、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；A、未按招标文件的规定提交投标保证金的；6.3.1审查中，投标人存在下列情况之一的，投标无效：6.3评标中遵循的原则

C、有损害招标人或者其他投标人的合法权益的。B、有妨碍其他投标人的竞争行为的；A、有恶意串通的；6.3.2在评标过程中发现投标人有下列情形的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本级财政部门：F、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的。E、投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

E、不同投标人的投标文件相互混装；D、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；C、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人；B、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；A、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；6.3.3投标人有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效：

D、单价金额小数点或百分比有明显错误的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；C、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；B、开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表为准；A、如果正本与副本不一致，以正本为准；6.3.4审查中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：F、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

C、出现影响采购公正的违法、违规行为的；B、投标人的报价均超过采购预算或最高限价的；A、符合专业条件的投标投标人或者对招标文件作实质响应的投标人数量不足3家的；6.3.5在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：评标委员会将要求投标人按上述原则以书面形式调整确认，投标人确认后的报价对投标人具有约束力，如果投标人不予确认，其投标无效。E、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

6.4.2采用综合评分法评审的应按照招标文件第三章评标办法中规定的评标方法、中标条件以及评分细则进行。6.4.1评标委员会按照招标文件中第三章规定的评标办法，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。6.4比较与评价6.3.5.1废标后，代理机构将在财政部门指定的媒体上发布废标结果公告。采购项目废标后，评标委员会应做出书面报告。D、因重大变故，采购任务取消的。

D、经评标委员会认定评分畸高、畸低的；C、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；B、分项评分超出评分标准范围的；A、分值汇总计算错误的；6.5.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：6.5评审复核

有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。招标人、代理机构要采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除招标人代表、评标现场组织人员外，招标人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。6.7评标过程保密招标文件第三章规定采用综合评分法评标的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，推荐中标人。6.6确定/推荐中标候选投标人名单6.5.2评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

8.1中标人应在接到中标通知书30日内与招标人签订政府采购合同。8.签订合同7.3中标通知书是合同的组成部分。7.2代理机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释。7.1中标投标人确定后，代理机构将在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，并以书面形式向中标人发出中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否知道中标结果。中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，招标人改变中标结果或者中标投标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。中标通知

10.1保密保密和披露招标服务费用由中标人向招标代理机构支付，具体付费详见前附表。9.服务费8.3中标人应当自合同或补充合同签订之日起五个工作日内，将合同副本一份报代理机构存档。8.2中标人应按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与招标人签订合同。中标人不得再与招标人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

11.1询问11.询问和质疑10.2.2在代理机构认为适当时或国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律法规规定的情形下，代理机构无须事先征求投标人/中标人同意即可披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但必须在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。10.2.1代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。10.2披露投标人自领取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下的保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

对评审过程、采购结果提出质疑的，应在结果公告发布之日起7个工作日内提出质疑；对采购文件提出质疑的，应在收到采购文件之日起7个工作日内提出质疑；11.2.1投标人认为招标文件、评标过程和采购结果使自己的权益受到损害，应当以书面形式提出质疑。11.2质疑11.1.2询问事项若属于招标人提交的采购需求范畴的，询问方式为口头询问的，代理机构告知询问对象直接向招标人询问；询问方式为书面询问的，投标人须提供以下资料各2份，法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、委托人和被委托人的身份证复印件、询问函。招标人或代理机构须在法定时间内向询问投标人进行书面答复。11.1.1投标人对采购文件、评审过程、采购结果有疑问的，可按第一章招标公告中载明的联系方式、地址，口头或书面形式向代理机构、招标人提出询问。

A.未参与本次政府采购活动的投标人；11.2.6无效质疑情形11.2.5代理机构、招标人将依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十二条第一款的规定时限对投标人的询问、质疑做出处理和答复11.2.4对采购文件编制内容（不包括采购需求）、评审过程、采购结果提出质疑的，由代理机构进行书面答复。对采购文件中采购需求提出质疑的，由招标人进行书面答复。11.2.3质疑须以书面形式提出，内容包括：被质疑采购项目名称、项目编号、包号、采购信息公告发布时间、领取采购文件时间、质疑事项及事实依据、认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证明材料（应当具备真实性、合法性和关联性）、法律依据（应标明具体条款）；质疑投标人全称、法定代表人（负责人、自然人）签字、盖章、有效联系方式（包括座机、传真号码、手机、邮箱）、地址；被质疑人名称、提出质疑的日期。11.2.2质疑投标人质疑时须携带以下资料各2份：法定代表人身份证明书原件；法定代表人授权委托书原件（法定代表人质疑时不提供）；委托人和被委托人的身份证复印件；质疑投标人领取采购文件时间的证明材料；质疑函原件。

11.2.7质疑投标人撤回质疑的，终止质疑处理；F.其它不符合受理条件的情形。E.质疑没有明确请求和必要的证明材料；D.不同质疑人委托同一人办理质疑事宜的；C.未在有效期内提出质疑的；B.不符合本次政府采购活动特定条件的投标人；

有下列情形之一的，招标人将重新招标：12.1重新招标12.重新招标和不再招标B、捏造事实或者提供虚假质疑材料的。A、一年内三次以上质疑均查无实据的；11.2.8质疑投标人有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑，代理机构或招标人应当驳回质疑，并向政府采购监督管理部门报告将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

12.2不再招标（5）中标候选人均未与招标人签订合同的。（4）同意延长投标有效期的投标人少于3个的；（3）评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

一、评标办法前附表（综合评分法）第三章评标办法需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。13.需要补充的其他内容重新招标后，仍出现本章第8.1条规定情形之一的，属于必须审批的建设项目，经行政监督部门批准后不再进行招标。

资格评审标准：见评标办法前附表。2.1初步评审标准2.评审标准本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐1名中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或其授权的评标委员会自行确定。1.评标方法二、评标办法正文

2.2.2评标基准价计算（3）投标报价：见评标办法前附表；（2）商务部分：见评标办法前附表；（1）技术部分：见评标办法前附表；2.2.1分值构成2.2分值构成与评分标准

3.评标程序（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；（2）商务部分评分标准：见评标办法前附表；（1）技术部分评分标准：见评标办法前附表；2.2.3评分标准评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；3.1.3投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：3.1.2投标人有第三章“评标办法前附表”3.1.2规定的任何一种情形的，评标委员会应当否决其投标。3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。3.1初步评审

1）未实质性响应招标文件的供应商的报价不参与报价得分的计算。报价得分=评标基准价/评标价*100*报价分值权重；1.满足招标文件要求且最后报价最低的招标报价为招标基准价，其价格分为满分。其他招标人的价格分统一按照下列公式计算：3.2.1报价评审分（满分20分）详细评审采用综合评分法。综合评分按100分，各部分评分权重分别为：商务部分30分，技术部分50分，报价20分。投标人的综合得分=技术分+商务分+报价分。技术分依据评标委员会所有成员的赋分值，去掉一个最高分和一个最低分后计算所得的平均值（计算评分值保留两位小数），具体评分标准如下：3.2详细评审

2）IS09001质量管理体系认证（2分）1）按全国水利建设市场监管服务平台主体信用评价结果赋分，AAA级为3分、AA级为2分、A级为1.5分、BBB级为1分、CCC级为0分；未在全国水利建设市场监管服务平台主体信用评价的，但建立信用档案的记2分，未建立信用档案为0分；最高得3分。（1）资信（5分）3.2.2商务评审分（满分30分）本项目专门面向中小企业采购，不再对企业报价给予优惠评审。2）评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

其他主要人员中有高级职称的每人得2分，具有中级及以上职称的，每人得1分，最高得10分。（3）人员配备（10分）注：业绩证明材料以合同为准。2）项目负责人业绩：项目负责人在近3年（2019年11月至2022年11月）以来所完成的同类型勘察设计业绩每个得3分，满分6分。1）投标人业绩：投标人在近3年（2019年11月至2022年11月）以来所完成的同类型勘察设计业绩。每一个得3分，满分9分。（2）业绩15分

4）项目管理机构技术人员配备（10分）；3）质量保证体系及措施（5分）；2）总进度的安排和保障措施（10分）；1）服务方案（20分）；3.2.3技术评审分（满分50分）备注：需提供其他主要人员身份证、职称证。

3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。3.3.2澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。3.3投标文件的澄清汇总上述详细评审得分。5）对本项目提出的合理化建议（5分）。

（本合同条款仅供参考，具体以签订合同时双方协商为准）第四章合同条款及格式3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告3.4.2中标价的确定：中标人的投标报价即为中标价。3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，由招标人按照有关规定最终确定中标人。3.4评标结果

合同编号：工程地点：工程名称：（水利建设工程勘察设计合同）建设工程勘察设计合同GF—2000—0209

监制中华人民共和国住房和城乡建设部签订日期：年月日设计人：发包人：设计证书等级：

1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。第一条本合同依据下列文件签订：发包人委托设计人承担，经双方协商一致，签订本合同。设计人：发包人：国家工商行政管理局

《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水法》、1.4设计人采用的主要技术标准是:1.3建设工程批准文件。1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

《堤防工程设计规范》(GB50286-2013)、《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2000）、《防洪标准》（GB50201-2014）、《水利水电工程地质勘察规范》（GB50487-2008）、《水利水电工程设计洪水计算规范》（SL44-2006）《中华人民共和国河道管理条例》、

2.4工程项目的勘察内容：2.3工程设计阶段：2.2工程项目的地点：2.1工程项目的名称：第二条本合同设计项目的内容：名称、地点、阶段、设计内容：《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2004)等其它现行规范、规程及标准。

第五条本合同设计收费为人民币，设计费支付进度详见下表。第四条设计人向发包人交付的设计资料及文件：第三条发包人向设计人提交的有关资料及文件：2.5工程项目的设计内容：

6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。6.1发包人责任：第六条双方责任2.取费计算标准：按《山西省水利水电工程设计概(估)算编制规定》（晋水规计[2009]891号）计。1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。说明：

6.1.5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。6.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作、生活及交通等方便条件。6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向投计人支付赶工费。在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

6.2.5设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。6.2.4设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。6.2.3设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。6.2.2设计合理使用年限为年。6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。6.2设计人责任：

7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。7.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。第七条违约责任：

8.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行支付费用。8.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由设计人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。第八条其他

以下无正文8.10本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。8.8本合同一式份，发包人份，设计人份。8.7本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，协商不成时，双方当事人同意由仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可依法向人民法院起诉。8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

日参加（项目名称）设计招标项目的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就设计人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受（设计人名称，以下称“设计人”）于年月（发包人名称）：履约保证金如采用银行保函，格式如下。附件一：履约保证金格式

法定代表人或其委托代理人：（签字）担保人名称：（盖单位章）4.发包人和设计人变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。3.在本担保有效期内，如果设计人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日内无条件支付。2.担保有效期自发包人与设计人签订的合同生效之日起至发包人签收最后一批设计成果文件之日起28日后失效。1.担保金额人民币（大写）（¥）。

第五章勘察设计要求备注：如没有可不填写年月日电话：邮政编码：地址：

古贤灌区位于芮城县西南部，北依中条山余脉，南临黄河，东与新兴灌区为邻，西和风陵渡灌区相依。南北长10km，东西长6km，总面积为60km2。4.项目概况：芮城县位于秦、晋、豫三省交界处，北靠中条山，西、南两面有黄河环流，与秦、豫两省隔河相望，称为山西的南大门。地理位置在110°14′30″～105°57′34″E，34°35′16″～34°50′20″N。县域东西长65km，南北宽18km；西南两面以黄河为界，与陕西省大荔、潼关县和河南省灵宝县为邻，北以中条山为界，与永济市和盐湖区毗连，东以浢水涧为界，与平陆县接壤。全县现辖8镇2乡，151个行政村，708个自然村，总人口34.2889万人。当地工农业生产比较发达，是国家确定的粮棉果生产基地县，也是新兴的工业大县。地势北高南低，一面阳坡，呈阶梯状分布，属暖温带大陆性半湿润气候。3．项目所在地区：芮城县2．项目建设单位：芮城县供水工程服务中心1．项目名称：芮城县古贤灌区续建配套与节水改造工程勘察设计服务一、项目概况

本次勘察内容主要包括一、二级站、灌区管理站工程地质及测量等。1.勘察技术要求二、勘察设计要求本次续建配套与节水改造工程实施后，该灌区为二级二站，设计流量0.97m³/s，最高地形扬程78.2m，总装机8台、1310kw；灌区设计灌溉面积2.5万亩。灌区渠系由干、支、斗、农四级固定渠道组成，共有138条、长74.4km，其中干渠2条，长3.2km；支渠23条，长36.0km；斗农渠113条，长35.2km；配套灌区建筑物1600座。古贤泵站于1966年5月动工兴建，1971年3月建成投入运行。原为机灌站，于1988年机改电，为五级12站，由一级站、东二级站、西二级站、东三级站、西三级站、东四级站、西四级站、后北曲站、三焦站、南节义站、侯丰站和前北曲站共12座泵站（含5座提水点）组成，原设计提水流量1.0m³/s，设计总扬程158.2m，总装机24台，2079KW，设计灌溉面积2.5万亩。目前经过历年更新改造，一级站1#、2#机组由原来的出水池出水，给东二级及西二级站供水，一级站3#、4#机组越过其他级站直接供水到西四级站灌溉范围及以下灌溉面积供水，东二级站越过其他级站直接到东四级站灌溉范围及以下灌溉面积供水。现状其余各站均已废弃，无法运行。目前该站为三级4站，提水流量1.1m3/s，总装机10台，1320kW，设计灌溉面积2.5万亩，有效灌溉面积1.8万亩，受益范围包括风陵渡镇的北节义村、晓里村、汉渡村、三焦村、北曲村、候峰村、高家村、中基村、风陵渡镇滩地和阳城镇的河滩地等8个行政村、2处河滩地。

（5）查明泵站地基土的湿陷性黄土分布范围，对其湿陷性进行评价。（4）查明泵站的水文地质条件和岩土的透水性。（3）查明泵站地基土构成及相关资料，提供各地层岩性土的干密度、密度、含水率以及抗剪强度指标C、φ值等物理力学指标；季节冻土层深度及地下水位深度；提供不同土质的开挖、永久边坡建议值、地基承载力及摩擦系数。（2）查明泵站工程的地形地貌、地层岩性、地质构造和地震基本烈度、物理地质现象以及水文地质条件、岩土物理力学性质。（1）调查项目区区域地形地貌、地层岩性、地质构造、地震及水文地质条件。工程地质勘察工作主要是针对建设内容各拟建及改造工程存在的工程地质问题，按照设计要求，布置勘察工作量。勘察及测量的主要任务如下：

《中小型水利水电工程地质勘察规范》（SL55-2005）《水利水电工程地质勘察规范》（GB50487-2008）本次勘察工作依据的国家规程、规范主要有（但不限于）：2.勘察工作执行的技术标准（7）站址地形图测量。（6）查明泵站地基土类别、地层岩性、物理力学指标、地基承载力、地下水位及地基土腐蚀性等，查明建址处地基土情况并给予相应的处理建议。

《建筑地基基础勘察设计规范》（DBJ04/T258-2016）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）2016年版《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）《湿陷性黄土地区建筑标准》（GB50025-2018）《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）2009年版

《水利水电工程初步设计报告编制规程》（SL619-2021）；（1）依据、标准（不限于）3.设计技术要求《湿陷性黄土场地勘察及地基处理技术规范》（DBJ04/T312-2015）等及其它相关规范、规程。《土工试验方法标准》(GB/T50123-2019)《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T87-2012）

《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288—2018）；《碾压式土石坝设计规范》（DLT5395—2007）；《水工挡土墙设计规范》（SL379-2007）；《水利水电工程地质勘察规范》（GB50487—2008）；《水闸设计规范》（SL/265—2016）；《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252—2017)；

《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2017）；《水工建筑物荷载设计规范》（SL744—2016）；《水工建筑物抗震设计规范》（DL5073—2016）；《压力管道规范工业管道》（GB/T2080—2020）；《泵站设备安装及验收规范》（SL317-2015）；《泵站设计规范》（GB50265—2010）；

《湿陷性黄土地区建筑标准》（GB50025-2018）；《水工建筑物抗冰冻设计规范》（SL211-2006）；《渠系工程抗冻胀设计规范》（SL23-2006）；《节水灌溉工程技术标准》（GB/T50363-2018）；《农田低压管道输水灌溉工程技术规范》（GB/T20203-2006）；《灌溉与排水渠系建筑物设计规范》（SL482-2011）；

（2）二级站拆除重建。安装机组4台套、1000KW，改造进水池1座，厂房310.25㎡，管理房57.85㎡，出水池1座，新建DN600压力钢管3030m，DN500压力钢管1490m，De500钢丝网骨架PE管3460m，改造10kv输电线路10.5km，高低压配电柜10面，1250KVA变压器1台，泵站自控建设等。（1）一级站拆除重建。安装机组4台套、310KW，新建进水闸、前池及进水池，厂房301.75㎡，新建DN600压力钢管670m，DN500压力钢管400m，De560钢丝网骨架PE管3070m，出水池2座，改造10kv输电线路1.7km，高低压配电柜10面，630KVA变压器1台，岸坡防护88m，泵站自控建设等。（一）泵站工程主要设计内容《水工混凝土结构设计规范》（SL191-2008）。《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；

新建灌区管理房370.28㎡，附属用房91.35㎡，门房14㎡，打井1眼，无塔技术供水设备1套，灌区信息化建设等。（三）灌区管理站（3）灌区管灌配套134条61.533km，其中干管6条7.488km，支管23条27.058km，斗农管105条26.987km；配套管道建筑物1829座。（2）新建灌区支渠分水口量水设施12套，其中管道式电磁流量计4座，内衬不锈钢无喉道量水槽8座。（1）改造一级干渠993m，配套建筑物5座，其中交通桥3座、节制分水闸1座、管渡1处；维修、改造支渠8.53km，建筑物92座，其中节制闸20座，分水口72座。（二）灌区工程

4、其他方面勘查设计成果份数由招标人签合同时约定。勘察设计成果应达到国家有关规定的内容和深度要求；符合国家有关规范、规程要求，同时还需满足上级有关部门审查、审批及招标人要求。4.勘察设计成果要求设计阶段包括：初步设计、招标设计、施工图设计及施工阶段的后续服务。（3）设计阶段

正本或副本或修改正本或副本或修改封套格式第六章投标文件格式（3）工程项目实施过程中的一切活动提供与乙方设计范围有关的技术咨询和技术支持。（2）负责本工程项目乙方设计范围内的交底、施工全过程现场设计工作服务、提供各专业工程施工的设计支持、参加各有关部门的考核及竣工验收。（1）为甲方在本工程设计范围内提供技术服务。

投标人单位地址：_________________________________法定代表人或其委托代理人：_________________（签字）投标人：_______________________________（盖单位章）投标文件项目编号：_________________________（项目名称）

_________________________（项目名称）正本或副本或修改正本或副本或修改封面或扉页格式年月日时分前不得开启

目录_________年_________月_________日法定代表人或其委托代理人：_________________（签字）投标人：_______________________________（盖单位章）投标文件项目编号：

六、资格审查资料（格式6）五、投标保证金或保函凭证（格式5）四、法定代表人授权委托书（格式4）三、法定代表人身份证明（格式3）二、投标函及报价一览表（格式2）一、投标人承诺书（格式1）

十二、技术部分十一、其他资料十、项目管理机构人员配备表（格式10）九、项目负责人近三年完成的同类型勘察设计项目情况表（格式9）八、投标人近三年完成的同类型勘察设计项目情况表（格式8）七、近年财务状况表（格式7）

三、在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任。二、在参加本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律责任和经济责任，完全由我方负责。一、严格执行招标投标等法律、法规及相关规定，在该项目的招标过程中，将秉承诚实、信用的原则，接受相关部门和社会公众的监督。为了维护“公开，公平，公正和诚信”的招标投标市场环境，我单位参加项目投标活动中，郑重承诺如下:一、投标人承诺书格式1

若违反上述承诺，或有其他违法违规行为，我单位愿意接受相关法律，法规的处罚，并承担由此产生的一切后果。八、保证中标后，将按规定及时与建设单位签订合同并认真履约。七、保证中标后将严格按照投标文件中所承诺的报价、质量标准、勘察设计周期、投标方案、项目负责人等内容组织实施。六、未被地市级及其以上行政主管部门做出取消投标资格的处罚或虽有处罚已过有效期限。五、在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规的不良记录或虽有不良记录，但已超过处理期限:有不良行为记录。四、不与招标人、代理机构串通;不利用不正当手段影响招标和评标。

（一）投标函二、投标函及报价一览表格式2年月日法定代表人或授权代理人：(签字)承诺单位：(单位公章)

5.如我方中标:4.我方同意招标人不退还我方投标文件，勘察设计成果归招标人所有，对我方的投标无任何补偿费用。3.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。2.我方承诺在招标文件规定的投标有效期日历天内不修改、撤销投标文件。1.我方已仔细研究了(项目名称)招标文件的全部内容并响应招标文件中的所有条款，愿意以总价：万元（其中勘测费：万元；设计费：万元的投标报价，勘察设计周期：，质量标准：。按合同约定完成本项目的全部服务工作，修补勘察设计中的任何缺陷，质量承诺。(招标人名称):

投标人：(单位公章)6.我方如果中标后不签署合同协议书，同意贵方追究我方相关法律责任并赔偿贵方由此引起的经济损失。(4)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部勘察设计成果资料。(3)我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。(2)随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。(1)我方承诺在收到中标通知书（备案）后，在中标通知书（备案）规定的期限内与贵方签订合同。

（二）报价一览表年月日邮政编码：电话：地址：法定代表人或其委托代理人：(签字)

单位性质：_____________________________单位名称：_____________________________三、法定代表人身份证明格式3法定代表人或其委托代理人：(签字)投标人：(单位公章)

特此证明。系_________________（投标人单位名称）___________________的法定代表人。姓名：____________性别：___________年龄：__________职务：________经营期限：_____________________________成立时间：______年_____月_____日地址：__________________________________

委托期限：本人______（姓名）系__________（投标人名称）的法定代表人，现委托________为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改________________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。四、法定代表人授权委托书格式4日期：年月日投标人：（单位公章）

身份证号码：__________________________法定代表人：__________________（签字）投标人：______________________（单位公章）注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。附：法定代表人身份证明和委托代理人身份证明代理人无转委托权。

注：采用电汇形式提交的附投标保证金电汇凭证的复印件，复印件须加盖投标人公章；投标保证金或保函凭证格式5_______年______月_____日身份证号码：__________________________委托代理人：___________________（签字）

2、项目负责人基本情况表1、投标人基本情况表六、资格审查资料格式6采用其他形式提交的提供其他形式提交投标保证金的凭证和本项目代理机构出具的相应接收函复印件，复印件须逐页加盖投标人公章。

中小企业声明函附件一注：投标人应随此表将相关资格证件的扫描件清晰的编入投标书中，资格证件(书)上注明的服务单位如与投标人不一致，应附上有关证明资料(劳动合同或社保证明)。3、技术负责人基本情况表注：投标人应随此表将相关资格证件的扫描件清晰的编入投标书中，资格证件(书)上注明的服务单位如与投标人不一致，应附上有关证明资料(劳动合同或社保证明)。

企业名称（盖章）：本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。责人为同一人的情形。以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负（标的名称），属于其他行业；承建企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位符合政策要求的中小企业。企业的具体情况如下：

残疾人福利性单位声明函（如果是）附件二3.供应商填写如有虚假，由此产生的后果由供应商自行承担。2.符合条件的供应商按上述要求提供、填写。说明：1.供应商若是中小企业填此表。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）相关规定。日期：年月日

说明：年月日日期：单位名称（盖章）：本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目（项目编号：）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司郑重声明，根据财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》的规定，本单位为符合条件的监狱企业单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱企业单位制造的货物（不包括使用非残监狱企业单位注册商标的货物。）监狱企业声明函（如有）附件三3.不符合条件的报价人无需填写。如有虚假，由此产生的后果由报价人自行承担。2.符合条件的报价人未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑，如为联合体投标的，联合体每个成员均需提供。报价人应仔细阅读《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，并如实填写本表。

2.不符合条件的报价人无需填写。如有虚假，由此产生的后果由报价人自行承担。1.符合条件的报价人未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。说明：日期：企业名称（盖章）：本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

八、投标人近三年完成的同类型勘察设计项目情况表格式8注：须附2019年至2021年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表的复印件。复印件须逐页加盖投标人公章。（近年指2019年至2021年）七、近年财务状况表格式7

注：1、投标人应随此表附相关业绩的合同（是以提供的投标人自身合同为准，要求必须提供与用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页、项目内容所在页作为证明）。九、项目负责人近三年完成的同类型勘察设计项目情况表格式92、如有多个已完成项目，每个项目填一张此表，附后。注：1、投标人应随此表附相关业绩的合同（是以提供的投标人自身合同为准，要求必须提供与用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页、项目内容所在页作为证明）。

十一、其他资料注：此表后附将相关人员的身份证、学历证、职称证、执业资格证书等证件的扫描件，资格证件(书)上注明的服务单位如与投标人不一致，应附上有关证明资料(劳动合同或社保证明)十、项目管理机构人员配备表格式102、如有多个已完成项目，每个项目填一张此表，附后。

应包括（但不限于）下列内容：十二、技术部分4、信用查询：投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）下载信用报告，不得为该网站被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体和政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人；不得在“全国水利建设市场主体信用信息平台”失信黑名单中的查询结果网页打印件并加盖投标人公章（查询时间为本项目招标公告发布之日起至投标截止时间前3日内）。3、近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求：3年，2019年11月至2022年11月。2、投标截止日期前2022年任意连续三个月的缴纳税收完税证明（复印件盖公章，没有税收的提供网上零申报记录）。1、投标截止日期前2022年任意连续三个月缴纳社保金凭证（养老，失业，工伤任意一险）（须提供社保部门出具的正规社保凭证）。

六、服务质量、进度、安全、保密等保证措施；五、勘察、设计总体方案；四、组织机构设置（框图）、岗位职责；三、实施依据、工作目标；二、服务范围、服务内容；一、工程概况；

投标保证金退还信息表附件：九、合理化建议。八、服务承诺；七、拟投入的人员、设备；

注：1、投标人在办理投标保证金汇缴时必须在银行电汇单上注明该项目的“投标人名称、项目名称、项目编号”。年月日投标人（单位公章）：我公司承诺上述资料是真实正确的，并愿承担如因上述资料填写错误而导致的一切经济损失及法律责任。投标保证金退回时，请按上述资料退回。后附投标保证金缴纳凭证及开户许可证的复印件

2、投标人递交投标文件时请将《投标保证金退还信息表》单独递交招标代理公司。