焦作车务段月山场运转车间下东外勤室整修发包公告
（项目编号：JZCWD-LXGC-2024-002）

1.发包条件
本发包项目焦作车务段月山场运转车间下东外勤室整修项目已由中国铁路郑州局集团有限公司焦作车务段批准建设，项目业主为中国铁路郑州局集团有限公司焦作车务段，发包人为中国铁路郑州局集团有限公司焦作车务段。项目已具备发包条件，现对该项目的施工进行发包。
2.项目概况与发包范围
（一）土建工程：
1．门 窗：封堵部分门洞，更换成品套装门及钢制防盗门，更换门套。
2．吊 顶：走廊内吊顶整修及更换部分扣板。
3．内墙面：走廊、楼梯间新做竹木纤维护墙板面层。
4．楼 梯：不锈钢楼梯扶手除锈工艺，楼梯破损面层及踢脚线瓷砖修补，并加装防滑地条。
（二）室内给排水工程：
1．改造卫生间淋浴间，整修给排水管道，更换洁具，内设暖风机、排风扇。
2.食品加工点给排水管道整修。
（三）室内电气工程：
1．拆除新做室内照明灯具、开关、插座。
2．室内按照消防要求设置相应设施，增设安全疏散标识指示灯。
具体以设计文件及现场实勘为准。
建设地点：焦作车务段焦作车站；
发包范围：经中国铁路郑州局集团有限公司焦作车务段批准的设计文件及发包文件的所有内容。
计划工期：15日历天。
包段划分：发包范围按一个包段划分。
3.承包人资格要求
3.1本次发包要求承包人须具备房屋建筑工程施工总承包叁级及以上资质，具有独立的法人资格，法人及法定代表人、拟委派的项目经理自递交投包文件之日起1年内没有法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录，承包企业具备有效的营业执照和安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，且具备开具符合国家规定的增值税专用发票资格。
3.2本次发包不接受联合体承包。
3.3各承包人均可就上述包段中的1个包段承包。
3.4承包人必须是国铁采购平台的注册供应商，在国铁采购平台上完成注册并通过审核。
4.公示、报名及获取发包文件
4.1凡有意参加承包者，请于2024年3月11日至2024年3月15日，每日上午8时至11时30分，下午14时30分 至18时00分 （北京时间，节假日除外），携带纸质版报名资料（报名资料相关要求见附件）到焦作车务段行政办公室220房间现场递交并登记。
5.承包文件的递交
5.1承包文件的递交时间和地点：详见发包文件。
5.2逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照发包文件要求密封的承包文件，发包人不予受理。
6.发布公告的媒体
本次发包公告在国铁采购平台网络上发布。
7.联系方式
发包人：中国铁路郑州局集团有限公司焦作车务段
地址：河南省焦作市解放区车站街18号
邮编：454000
联系人：张工
电话：0391-2564882
电子邮件：345943803@qq.com

中国铁路郑州局集团
有限公司焦作车务段

2024年3月11日