方式： 公开招标 分类： 工程

发布时间： 2021-08-25 03:40:51

新乡机务段教育科办公楼（原新南运用楼）整修工程施工总价承包发包公告

发包编号：XXJWD-2021-04

1. 发包条件

新乡机务段教育科办公楼（原新南运用楼）整修工程已由郑州局集团公司批准建设，资金来自集团公司运营成本资金，项目出资比例为100﹪，发包人为中国铁路郑州局集团公司新乡机务段。项目已具备发包条件，现对该项目施工进行发包。

2. 项目概况与发包范围

2.1建设地点：河南省新乡市。

2.2项目概况：

2.2.1.一至三层墙面脱落掉块部分铲除、恢复，全部墙面重新粉刷。

2.2.2.一至五层部分破损木门更换为防盗门。

2.2.3.一至五层卫生间整修。地面、墙面拆除，重新敷设地砖、瓷砖；洁具更换、做隔断、吊顶，配套水管路整修。

2.2.4.一层门厅整修。

2.3工期：计划工期60日历天。

2.5标段划分：本次施工发包共分为一个标段，标段号：YYLSG-01。

3. 竞包人资格要求

3.1 基本要求：中华人民共和国境内合法注册的独立法人；具有有效的安全生产许可证。

3.2资质要求：本次发包要求竞包人须具备建筑工程施工总承包叁级及以上或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质。

3.3业绩要求：竞包人应具有2018年1月1日以来完成2项100万及以上类似工程施工业绩；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.4人员要求：竞包人拟派项目经理须具备建筑工程贰级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书，且未在其他在建工程项目任职。

3.5财务要求：在2019年～2020年（近2年）中平均营业收入不应小于500万元；竞包人用于申请标段的营运资金（包括适当凭证的现金资源、银行贷款和信用额度）不应小于100万元。

3.6社会信誉要求：（1）具有良好的社会信誉，近三年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁、不曾在任何合同中违约或被逐、财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态。在本发包项目发包公告发布之日前一年内不曾在发包人管辖范围内发生质量、安全事故或较严重质量、安全、稳定问题或运营安全事故。（2）竞包人及竞包人法定代表人、拟委派的项目经理自递交竞包文件之日起前1年内不曾有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录。（3）竞包人及其法人代表和拟派驻的项目经理未被人民法院列入失信被执行人。

3.7本次发包不接受联合体竞包。

3.8各竞包人均可就上述标段中的一（具体数量）个标段竞包。

4. 发包文件的获取

4.1凡有意参加竞包者，请于2021年8月25日至2021年8月29日，每日上午08: 00时至11：00 时，下午14：00时至17:00时（北京时间，下同），登录中国铁物电子招投标平台（https://www.bidding-crmsc.com.cn/）完成注册并线上支付标书款，即可自行下载发包文件。

4.2发包文件每套售价100元，售后不退。

4.3 本项目发包文件不提供邮寄。

5. 竞包文件的递交

5.1竞包文件递交的截止时间（竞包截止时间，下同）为2021年9月7日9时30分，地点

为郑州市管城回族区未来路与青年路交叉口东南角豫茶大厦仟那隐居酒店28层会议室。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的竞包文件，发包人不予受理。

6. 发布公告的媒介

本次发包公告同时在国铁采购平台（https://cg.95306.cn/）、中国铁物电子招投标平台（https://www.bidding-crmsc.com.cn/）（发布公告的媒介名称）上发布。

7. 联系方式

发包人：中国铁路郑州局集团有限公司新乡机务段

地址：新乡市中同街305号

联系人：程工

电话：0373-2124433

发包代理机构：中铁物总国际招标有限公司

地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场C座7层

联系人：赵宇、秦继伟

电话：17630364169、0371-68329338

电子邮件：zbgsjyebzz@163.com

2021年8月25日

我要投标

关闭页面