中国电信股份有限公司无锡分公司和江苏同云盛信息技术有限公司联合建设中国（无锡）国际数据中心三期项目（项目名称）机房楼A栋气体灭火工程标段施工招标公告

本招标项目中国电信股份有限公司无锡分公司和江苏同云盛信息技术有限公司联合建设中国（无锡）国际数据中心三期项目（项目名称）已由无锡市新区经济发展局 （项目审批、核准或备案机关名称）以企业投资项目备案通知书（备案号3202170016025） 备案通知书[2016]5678号（批文名称及编号）批准建设，项目业主为中国电信股份有限公司无锡分公司，建设资金来自自筹（资金来源），项目出资比例为国有资金38.27%、私有资金61.73%、外国政府及组织投资0.00%、境外私人投资0.00%，招标人为中国电信股份有限公司无锡分公司，招标代理机构为无锡市建汇建设工程咨询事务所有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。本项目为网上电子投标。

建设地点： 无锡高新区和风路东侧、净慧东道地块内

工程规模： 机房楼A栋气体灭火，建筑防火分类属于一类高层民用建筑，建筑面积（含地下室）19320平方米,（施工图纸范围内的机房楼A栋1、2、3层机房气体灭火和早期报警及其他层的气体灭火系统的管道部分）

计划工期： 90 日历天。

合同估算价： 550万元

招标范围： 施工图纸范围内的机房楼A栋1、2、3层机房气体灭火和早期报警及其他层的气体灭火系统的管道部分

标段划分： 1个标段

质量标准：一次性验收合格

3.1.1资质条件：[消防设施工程（2015新标准）一级]或者[消防设施工程设计与施工资质标准一级]

3.1.2财务要求：2014至2016年财务会计报表（如投标人成立时间不足要求的年份，则提供自成立以来的财务会计报表）

3.1.3业绩要求：/

3.1.4信誉要求：企业未处于被责令停业、投标资格被取消或财产被接管、冻结和破产状态；没有隐瞒，虚假，伪造等弄虚作假行为；不曾因其自身违约或不恰当履约造成与本次招标人之间存在合同终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼等行为；本公司没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；企业所报备项目经理部主要管理人员（指项目负责人、项目技术负责人、施工员、安全员、质量员）符合《江苏省建设工程施工项目经理部和项目监理机构主要管理人员配备办法》（苏建建管〔2014〕701号）及《关于对〈江苏省建设工程施工项目经理部和项目监理机构主要管理人员配备办法〉有关问题的解释》文件要求。承诺书原件扫描件附在“近年发生的诉讼和仲裁情况”之后上传至投标文件中）

3.1.5.1[机电安装工程注册建造师二级]（含）以上

3.1.5.2如果投标人拟派项目经理具备xx专业xx级及以上注册建造师执业资格或小型项目管理师资质，则必须具备有效的安全生产考核合格证书，并在本公司注册满3个月；如果投标人拟派项目经理具备其他资质，则必须提供与申请人签订的劳动合同，养老保险证明（内附近三个月交费清单的《职工养老保险手册》或由社保机构出具的近三个月交费证明。近三个月为连续三个月交费且交费时间在招标公告发布当月的前三个月，例如：某工程在2011年5月份发布招标公告，则拟派项目经理需提供2011年2至4月份的养老保险交费证明）。

3.1.6.1拟派项目经理是非变更后无在建工程的。

3.1.6.2拟派项目经理是变更后无在建工程的,并且：原合同工期已满且变更备案之日已满6个月；或者，因非承包方原因致使工程项目停工超过120天，且经建设单位同意并已经办理项目经理变更手续的。

3.1.6.3拟派项目经理有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况。

3.2 本次招标不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：/

3.3 各投标人均可就上述标段中的 1 （具体数量）个标段投标，但最多允许中标 1 （具体数量）个标段（适用于分标段的招标项目）。

4.1 凡有意参加投标者，请于2017年09月08日 9:00 时至2017年09月12日 16:00 时在无锡市建设工程网上招投标系统购买并下载招标文件，逾期不再出售，招标文件每套售价 250.00 元（≤250元），售后不退。

4.2 本项目不办理招标文件的邮购。

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2017年09月30日 9 时 30 分，地点为 无锡市建设工程交易管理中心新区服务点（无锡市新区长江路7号科技园四区一楼处） 。投标文件递交的具体要求详见招标文件规定。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

本次招标公告同时在交易中心、无锡市公共资源交易网、江苏省建设工程招标网上发布。

中国电信股份有限公司无锡分公司和江苏同云盛信息技术有限公司联合建设中国（无锡）国际数据中心三期项目（项目名称）机房楼A栋气体灭火工程标段施工招标公告

本招标项目中国电信股份有限公司无锡分公司和江苏同云盛信息技术有限公司联合建设中国（无锡）国际数据中心三期项目（项目名称）已由无锡市新区经济发展局 （项目审批、核准或备案机关名称）以企业投资项目备案通知书（备案号3202170016025） 备案通知书[2016]5678号（批文名称及编号）批准建设，项目业主为中国电信股份有限公司无锡分公司，建设资金来自自筹（资金来源），项目出资比例为国有资金38.27%、私有资金61.73%、外国政府及组织投资0.00%、境外私人投资0.00%，招标人为中国电信股份有限公司无锡分公司，招标代理机构为无锡市建汇建设工程咨询事务所有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。本项目为网上电子投标。

建设地点： 无锡高新区和风路东侧、净慧东道地块内

工程规模： 机房楼A栋气体灭火，建筑防火分类属于一类高层民用建筑，建筑面积（含地下室）19320平方米,（施工图纸范围内的机房楼A栋1、2、3层机房气体灭火和早期报警及其他层的气体灭火系统的管道部分）

计划工期： 90 日历天。

合同估算价： 550万元

招标范围： 施工图纸范围内的机房楼A栋1、2、3层机房气体灭火和早期报警及其他层的气体灭火系统的管道部分

标段划分： 1个标段

质量标准：一次性验收合格

3.1.1资质条件：[消防设施工程（2015新标准）一级]或者[消防设施工程设计与施工资质标准一级]

3.1.2财务要求：2014至2016年财务会计报表（如投标人成立时间不足要求的年份，则提供自成立以来的财务会计报表）

3.1.3业绩要求：/

3.1.4信誉要求：企业未处于被责令停业、投标资格被取消或财产被接管、冻结和破产状态；没有隐瞒，虚假，伪造等弄虚作假行为；不曾因其自身违约或不恰当履约造成与本次招标人之间存在合同终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼等行为；本公司没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；企业所报备项目经理部主要管理人员（指项目负责人、项目技术负责人、施工员、安全员、质量员）符合《江苏省建设工程施工项目经理部和项目监理机构主要管理人员配备办法》（苏建建管〔2014〕701号）及《关于对〈江苏省建设工程施工项目经理部和项目监理机构主要管理人员配备办法〉有关问题的解释》文件要求。承诺书原件扫描件附在“近年发生的诉讼和仲裁情况”之后上传至投标文件中）

3.1.5.1[机电安装工程注册建造师二级]（含）以上

3.1.5.2如果投标人拟派项目经理具备xx专业xx级及以上注册建造师执业资格或小型项目管理师资质，则必须具备有效的安全生产考核合格证书，并在本公司注册满3个月；如果投标人拟派项目经理具备其他资质，则必须提供与申请人签订的劳动合同，养老保险证明（内附近三个月交费清单的《职工养老保险手册》或由社保机构出具的近三个月交费证明。近三个月为连续三个月交费且交费时间在招标公告发布当月的前三个月，例如：某工程在2011年5月份发布招标公告，则拟派项目经理需提供2011年2至4月份的养老保险交费证明）。

3.1.6.1拟派项目经理是非变更后无在建工程的。

3.1.6.2拟派项目经理是变更后无在建工程的,并且：原合同工期已满且变更备案之日已满6个月；或者，因非承包方原因致使工程项目停工超过120天，且经建设单位同意并已经办理项目经理变更手续的。

3.1.6.3拟派项目经理有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况。

3.2 本次招标不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：/

3.3 各投标人均可就上述标段中的 1 （具体数量）个标段投标，但最多允许中标 1 （具体数量）个标段（适用于分标段的招标项目）。

4.1 凡有意参加投标者，请于2017年09月08日 9:00 时至2017年09月12日 16:00 时在无锡市建设工程网上招投标系统购买并下载招标文件，逾期不再出售，招标文件每套售价 250.00 元（≤250元），售后不退。

4.2 本项目不办理招标文件的邮购。

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2017年09月30日 9 时 30 分，地点为 无锡市建设工程交易管理中心新区服务点（无锡市新区长江路7号科技园四区一楼处） 。投标文件递交的具体要求详见招标文件规定。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

本次招标公告同时在交易中心、无锡市公共资源交易网、江苏省建设工程招标网上发布。