件文价询制作及安装北方智造项目视觉标识园区导览图标牌

项目描述制作及安装进行询价采购。北方发展投资有限公司将对北方智造园区视觉标识园区导览图标牌各报价单位：二〇二二年十月北方发展投资有限公司

5.上限控制价：2.5万元。4．询价范围：本询价项目内容为北方智造园区室外设置4个园区导览图标识牌，设置样式数量方案附后。3．项目概况：西安兵器基地北方智造工业园区（科技孵化器）项目，是西安渭北工业区核心组成部分，项目由北方发展投资有限公司开发、运营。该项目占地243亩，规划建筑面积17万平方米，于2022年7月完成项目二期建设，园区除综合科研办公大楼外，其余单体工房及配套动力中心和污水处理中心均已建成。该项目旨在发挥兵器基地产业集成服务优势，聚焦产业链，打造产业集群。产业引入主要面向装备制造、光电信息、新材料新能源等重点领域，坚持“强链、补链、延链”，做强做优先进科技和核心配套产业。2．项目地点：经开区泾渭新城西安兵器基地北方智造园区。制作及安装。1．项目名称：北方智造园区内视觉标识园区导览图标牌

资质要求采购项目设置方案、技术规格要求及内容7．工期：20日历天。6.合同价格形式：固定总价。

1．基本要求：报价及报价文件编制要求4.报价人必须是报价单位的法定代表人或其委托代理人。3.项目负责人应持证上岗。2．报价单位具有与比选内容相适应的营业范围。1．报价单位必须是从事该行业工作的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力且合法经营、诚实守信的法人，没有被纳入失信被执行人名单的被执行人（提供信用中国查询截图）。

（1）法定代表人有效证明及其身份证（复印件）；2．报价内容及格式要求：（4）报价有效期为60天。（3）递交单独密封的纸质版报价文件的递交时间和地点：递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年10月21日9时00分，递交地址：北方发展投资有限公司第二会议室（泾渭新城泾环北路9号）。逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，询价人不予受理。（2）报价文件PDF格式上传至兵器集团电子采购商务平台，递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年10月21日9时00分，报价人应在投标截止时间前按兵器集团电子采购商务平台及本询价文件要求递交电子投标文件，并在此时间前现场递交单独密封的纸质版报价文件，未按要求递交电子投标文件的纸质文件不予受理，纸质版正本壹份，副本贰份，电子文档一份（光盘提交）。（1）询价人不组织现场考察，报价人可自行考察现场；

评选办法（6）具体报价格式要求：见附件。（5）《北方智造园区导览图标识牌字制作及安装报价清单表》（4）生产及安装施工技术方案及施工组织设计，设计效果图；（3）拟派项目负责人的任职资格和相关业绩，联系方式（包括座机、手机、e-mail）；（2）企业法人营业执照及资质要求所述企业资质证书（复印件，加盖公章）；

总报价评分60分技术标评审40分其中总分100分2.评审项分值标准：1.资格评审：符合资质要求，报价文件完整；

项目经理部组成：1.5～5.0分；确保工期和文明施工的技术措施及环境保护措施：3.0～10.0分分；确保产品生产和安装工程质量、安全、环保的技术组织措施：3.0～10.0分；技术标的生产及施工组织设计项目按分项进行评审，若出现缺项或只有标题无内容或内容有严重错误者，经评审委员会认定后该项得0分。（1）技术标评审办法（满分40分）：3.符合资格评审要求后，按照以下综合评审办法，确定中选单位。

（1）评审过程中，中间值按插入法计算，数字计算精确至小数点后两位，第三位“四舍五入”。4.其它评审约定事项以入评单位报价人的总报价的算术平均值乘以97%作为评审基准价，总报价等于评审项基准价的报价人得满分60分；其余报价与该基准价比较，每增加1％扣4分，每减少1％扣2分,扣完为止。报价人应按照询价文件的要求进行报价。（2）总报价评分(满分60分)注:报价人编制的技术标(不包括图表图纸附件)不得超过60页，否则该技术标得零分。设计方案及售后承诺（图纸完整，效果美观、大方、清晰，辨识度高，契合本园区特点）：5.0～15.0分。

本工程采用固定单价（含税，开专票）合同。除发包方认可的签证、新增加的安装项目给予调整外，其他施工期间的政策性调整、市场风险、施工期间人工工资价格调整和材料市场价格波动等均不予调整。1.合同价款的确定:七、其他说明六、定标原则：汇总上述报价人各项综合有效得分，按由高到低排序，前三名为中标候选人。排名第一的报价人确定为中标人，中标人的最终总报价为中标价，合同总价即中标价。（3）评审过程中，若出现本评审办法以外的特殊情况时，将暂停评审，有关情况待评审委员会确定后，再进行评定。（2）若出现综合得分并列第一时，比较投标报价，此项得分高者为第一名。若投标报价得分相同时，比较设计方案得分。

开工前由承包单位做好整个施工过程的安全预案、安全技术措施和施工现场照明用电方案、专项施工方案。中选方作为承包人人承担因责任导致的安全事故所造成的一切经济损失和善后的处理工作，负责安全生产设施的搭设、防护及管理，按规定配备和发放个人安全防护用品；5.安全施工管理要求：4.文明施工：承包人组织施工的施工场地清洁卫生要求应满足发包人、城管、卫生、防疫及环保部门（大气办）的相关要求，根据施工现场需要设置相关安全警示标志及围挡。施工中建筑及生活垃圾需运出施工现场外时，承包人需到城管部门办理相关手续并按城管部门指定地点放置，安全文明施工费已包含在报价内。3.工程款支付：合同签订后支付中标价的35%；现场完工经竣工验收合格，完成资料整理归档，并按审定总价开齐全额增值税专用发票后，支付至审定金额的95%，余5%作为质保金。质保金在缺陷责任期（至少一年）满后无息付清。2.质量标准：符合国家、地方现行标识标牌生产和安装施工质量验收规范合格标准。

10．其他未尽事宜，签订合同时约定。9.承包人无正当理由未在规定时间内与发包人签订合同的，发包人有权建议取消其成交资格，并按相关法律法规规定处理。8.发包人若发现承包人提供虚假证明文件，挂靠资质，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则按规定取消其成交资格，并予以处罚。7.关于工程保险的特别约定：承担合同履行期间所有按规定投保的内容。承包人必须为从事危险作业的人员办理工伤保险，并为施工现场承包人派驻现场人员生命财产和施工机械设备办理相关保险，承包人加保第三方责任险，并支付费用。6.出入现场的权利：承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准和全部权利，以及取得因施工所需修建道路以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用；规定应由发包人办理的相关施工手续，承包人应及时提供相关手续，因承包人原因手续未能及时办结，所引起的相关责任及给发包人造成的损失均由承包人负责。施工现场的安全管理、教育和安全事故责任由承包人承担。如发生事故涉及发包人被列为被告参加诉讼的，承包人自愿承担发包人因此造成的各种经济损失，包括但不限于：法院判决的赔偿款、诉讼事、律师费及其他损失。发包人如先予支付的，可从承包人到期工程款中作相应扣除。且承包人不得因此延误工期。

北方智造项目视觉标识园区导览图标牌北方智造项目园区导览图标牌制作及安装报价文件格式。附件：报价格式附件电子邮箱：289080940@qq.com联系人：梁鹏联系电话（手机）：15249065636项目联系人

目录年月日法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）报价人：（盖单位章）报价文件制作及安装

六、报价函生产及安装施工技术方案及施工组织设计、导览图标牌效果图资格审查资料企业法人营业执照及资质要求所述企业资质证书、荣誉证书法人授权委托书法定代表人有效证明及其身份证（复印件）

委托期限：60日历天。本人（姓名）系（报价人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改的报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。二、授权委托书法人代表身份证明及身份证复印件八、售后服务承诺七、北方智造项目园区导览图制作及安装报价清单

身份证号码：法定代表人：（签字或盖章）报价人：（盖单位章）（在此处粘贴）附：法定代表人身份证复印件、被授权人身份证复印件。代理人无转委托权。

四、资格审查资料荣誉证书三、企业法人营业执照及资质要求所述企业资质证书、年月日身份证号码：委托代理人：（签字或盖章）

（三）主要人员简历表注：附各管理人员相应证书复印件（二）项目管理机构组成表（一）项目负责人基本情况表

（五）其他资格审查资料至少提供1个类似项目，提供合同复印件。（四）近年完成的类似项目情况表“主要人员简历表”中的项目经理应附建造师证、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；技术负责人应附身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）、养老保险复印件。

2.2施工方法：确定采用人工或者机械施工，劳动力的来源，是否有社会义务劳动参加。2.1工程概况：工程项目、工程量、工程特点、工程的有利和不利条件。2.施工组织设计包括：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本项目的主要施工设备情况、拟配备本项目的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施。1.报价人编制施工组织设计的要求：五、生产及安装施工技术方案及施工组织设计、完工效果图纸

六、报价函3.导览图标牌效果图及工艺图2.6施工方案应附有计划表格，包括用电、用水、劳动力、进度、材料机械运输、防尘降尘措施等。2.5制定安全措施、技术规范、质量标准。2.4施工组织：指挥系统、部门分工、职责范围、施工队伍的建立和任务的分工等。2.3编制施工程序和进度计划。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。（1）我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。3.如我方中选：2.我方承诺在报价有效期内不修改、撤销报价文件。1.我方已仔细研究了(项目名称）报价文件的全部内容，愿意以人民币(大写）(￥元）的总报价，工期日历天，按合同约定实施和完成生产及安装承包工程，安装工程质量达到合格。(询价人名称）：

地址：法定代表人或其委托代理人：(签字）报价人：(盖单位章）6.(其他补充说明）。5.我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

七、北方智造园区视觉标识牌字制作及安装项目报价清单年月日传真：电话：网址：

八、售后服务承诺