（1）采购项目名称：1.项目信息为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。供应商（全称）：（乙方）采购人（全称）：（甲方）采购合同编号：

大写：（1）合同金额小写：2.合同金额（工程项目）承包范围：项目经理：。（3）项目内容：（2）采购计划编号：

方式：地点：起始日期：年月日，完成日期：年月日；总日历天数：天。3.履行合同的时间、地点及方式（3）合同价格形式：。（2）具体标的见附件。

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：6.组成合同的文件□提请仲裁；□向人民法院提起诉讼。首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：5.解决合同纠纷方式4.付款：。

（6）通用合同条款（如果有）；（5）专用合同条款；（4）政府采购合同格式条款及其附件；（3）响应文件；（2）成交通知书；（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议；

本合同一式份，采购人执份，供应商执份，监督管理部门执份，代理机构执份，均具有同等法律效力。8.合同份数本合同自生效。7.合同生效（8）其他合同文件。（7）标准、规范及有关技术文件，图纸，已标价工程量清单或预算书（如果有）；

电话：电话：委托代理人：委托代理人：法定代表人：法定代表人：甲方：（公章）乙方：（公章）合同订立地点：合同订立时间：年月日

三、政府采购合同专用条款本合同通用条款参照湖南省建设厅指定的编号“GF-2017-0201”《湖南省建设工程施工合同》范本中的合同通用条款。二、政府采购合同通用条款帐号：开户银行：传真：传真：

为保证（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，签订工程质量保修书，承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。承包人：（全称）发包人：（全称）工程质量保修书附件1按采购建设工程的特殊要求，对第二部分通用合同条款的原则性约定进行细化、完善、补充，参照湖南省建设厅指定的编号“GF-2017-0201”《湖南省建设工程施工合同》范本中的合同专用条款。

2.2双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下：2.1质量保修期从工程实际竣工验收合格之日起计算。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。2质量保修期（1）以合同约定为准。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，双方约定如下：1质量保修范围

3质量保修责任其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。（4）供热、供冷系统工程为：2个采暖期、供冷期；（3）电气管线工程、给排水管道、设备安装工程为：2年；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为：5年；（1）地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。4质量保修费用3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。3.3在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，由设计单位提出保修方案，承包人应立即实施保修。3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。3.1属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的7天内派人保修，承包人不在约定期限内派人保修，发包人可自行或指派第三方保修。

6.2本工程质量保修书，由发包人承包人在工程竣工验收前签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。6.1双方约定的其它工程质量保修事项：6其他质量保证金的使用、约定、支付、返还与本合同的质量保证金赋予的约定一致。5质量保证金

1、项目名称:J1教学楼改造一、项目编制提纲：第五章采购需求年月日年月日法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：发包人（公章）：承包人（公章）：

7、预算金额：1199926.00元。6、保修要求：按国务院2000年第279号院令发布的《建设工程质量管理条例》和中华人民共和国建设部令第80号发布的《房屋建筑工程质量保修办法》的有关规定实行工程保修。5、质量要求：达到国家工程施工质量验收规范合格工程标准，一次交验合格。4、工期要求：2022年8月25日之前完成竣工。3、项目概况：本项目为湖南铁道职业技术学院主校区J1教学楼进行改造，具体内容有对J1教学楼的走廊楼梯间墙裙铺贴瓷片、栏杆刷漆；教室进行墙壁粉刷、更换铝合金窗户、木门刷漆等。2、建设地点：湖南铁道职业技术学院主校区J1教学楼

1.2投标报价应根据磋商文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。供应商对最高投标限价有疑问的，应于投标截止日3天前以书面形式向采购人或采购代理机构提出；采购人对最高投标限价若有调整，则相应推迟磋商的时间。1.1本工程的采购范围即是投标报价范围。本工程不设标底，但设有最高投标限价（即本项目的采购项目预算），最高投标限价由采购人委托具有工程造价咨询资质的专业机构，依据磋商文件（含补充文件，下同）、设计施工图纸，结合施工现场情况、合理的施工方法，执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB-50500-2013），套用湘建价﹝2020﹞56号文《湖南省住房和城乡建设厅关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》、湘建价﹝2019﹞47号《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》、湘建价市﹝2020﹞46号《湖南省建设工程造价管理总站关于机械费调整及有关问题的通知》，主要材料价格参照《株洲建设造价》2022年4月份材料价格、市场价格及相关取费标准编制，并经湖南省财政投资评审中心审定。若供应商的报价高于采购人公布的最高投标限价时，该投标将被拒绝，视为不合格供应商。供应商若认为采购项目预算低于企业自身成本的或不能接受本谈判文件其他有关条款的，应放弃继续参加采购活动。1、投标报价二、投标报价说明8、采购范围：本项目的采购范围为设计施工图范围内的全部工程，具体以磋商文件工程量清单约定为准。

（6）建设工程设计文件及相关资料；（5）磋商文件（包括工程量清单）的澄清、补充和修改文件；（4）企业定额，湖南省建设行政主管部门颁发的建设工程消耗量标准，取费标准、计费程序；（3）《湖南省住房和城乡建设厅关于印发2020《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知》（湘建价［2020］56号），《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2019〕47号）、湘建价市﹝2020﹞46号《湖南省建设工程造价管理总站关于机械费调整及有关问题的通知》；（2）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；（1）本磋商文件、招标工程量清单；

1.4“工程量清单中标价的综合单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润，以及一定范围和幅度内风险的费用。所谓“一定范围和幅度内风险”是指合同约定的风险。1.3工程量清单中的每一项目须填入综合单价或价格，且只允许有一个报价。（10）其他的相关资料（招标人可根据有关规定进行细化）；（9）市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；（8）与建设项目相关的标准、规范等技术资料；（7）施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；

1.7.3各项目的综合单价组成中，各项目的人工、材料和机械台班消耗量由投标人按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。材料消耗量包括损耗量。1.7.2应依据现行计价办法中关于综合单价的组成内容确定报价。1.7.1项目编码、项目名称、项目特征描述、计量单位、工程量由招标人在磋商文件中统一给定，投标人应按照招标人提供的招标工程量清单，根据项目描述的内容及有关要求进行报价。1.7分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表按下列要求报价：1.6“建设项目投标报价汇总表”中的建安工程造价应当与“单位工程投标报价汇总表”中的合计金额一致。不论是清单项目或其他项目的单价或总价均包括全部费用。1.5已标价工程量清单中投标人没有填入单价或价格的项目，其价格视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关项目的综合单价或价格之中。

1.9其他项目费应按下列规定报价：1.8.4总价措施项目费中所填写的报价金额，应全面涵盖磋商文件约定的投标人中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。1.8.3绿色施工安全防护施工措施项目应按国家、省级或行业建设主管部门规定的费率标准计价，不得作为竞争性费用。1.8.2措施项目清单计价应根据招标人在磋商文件中统一给定的措施项目清单及投标人的施工组织设计进行报价。可以计量的措施项目，应采用综合单价计价；其余的措施项目可以“总价（或系数）”的方式计价列入各项费用和利润部分。1.8.1招标人提供的措施项目清单应包括单价项目清单与总价项目清单。1.8措施项目按下列要求报价：

（3）施工机械综合单价限于在施工场地（现场）的机械设备，其价格包括租赁或折旧、维修、维护和燃油等消耗品以及操作人员费用，以及各项费用和利润。（2）材料综合单价包括材料预算价格以及现场搬运、仓储、二次搬运、损耗、保险；（1）人工综合单价应当包括工人工资、交通费用、各种补贴、劳动安全保护、社保费用、工具用具费、施工场地内已经搭设的脚手架、水电和低值易耗品费用、各项费用和利润；1.9.3计日工按招标人提供的“计日工表”中列出的项目和估算数量，自主确定综合单价并计算计日工金额。计日工综合单价应包括企业管理费和利润，均不包括税金和附加税额，其中：1.9.2材料（工程设备）暂估价由招标人在磋商文件中统一给定，投标人按招标人给定的价格计入直接费与清单项目综合单价；专业工程暂估价由投标人按招标人给定的暂估价金额计入投标总价。1.9.1暂列金额由招标人在磋商文件中统一给定，投标人按招标人给定的暂列金额计入投标总价。

1.14投标报价中应考虑采购文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。1.13企业管理费应由投标人在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑；利润由投标人根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。1.12工程量清单计价所涉及的生产资源（包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等）的投标价格，应根据自身的信息渠道和采购渠道，分析其市场价格水平，体现投标人自身的管理水平、技术水平和综合实力。1.11除磋商文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，投标报价由投标人自主确定，但不得低于其成本。1.10安全责任险、环境保护费、税金和附加税额应根据国家、省级或行业建设主管部门的有关规定列项和计算，不得作为竞争性费用。1.9.4总承包服务费根据磋商文件中列出的专业工程暂估价与材料（工程设备）暂估价，按“总承包服务费计价表”所列格式自主报价。

2、材料部分注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。1.18投标报价文件的投标总价扉页、工程计价总说明、建设项目（单项工程）工程造价汇总表、单位工程费用计算表都应由注册造价工程师签字并盖其执业专用章，同时将该造价师注册证书复印件附在其投标文件中。注册造价工程师属投标人本单位的，其注册单位名称应与投标人名称一致。如委托他人编制投标报价，应在投标文件中附委托合同（协议书）复印件，同时由被委托人的注册造价工程师签字并盖其执业专用章，签字盖章的注册造价工程师的注册单位名称应当与被委托人名称一致。1.17.1投标报价文件制作时所用的计价软件采用通过省住建厅测评合格的软件。1.17有关投标报价的其他说明：1.15投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行采购文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。

3.2供应商的投标报价高于最高投标限价的，其响应无效；3.1投标报价应由供应商或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制；工程造价编制说明2.3采购人指定的材料品牌、品质、价格，作为施工时材料使用控制和变更工程价格的依据。成交供应商在施工过程中，必须按响应文件中考虑的材料品牌、品质采购建筑材料，采购前必须由建设单位参加看样定货，核定价格，并查验进场。2.2工程用材料必须符合设计要求、国家现行材料技术规范和标准以及采购人对有关材料的品牌要求，且应有产品合格证、出厂证明书、合法质监部门检验合格证，并经采购人现场代表确认合格后，方可用于本工程上。2.1本工程的材料设备均由供应商负责采购供应，供应商应采购符合设计要求的材料，材料采购前必须报采购人审批，采购阶段的工程量清单中已暂定其价格的材料设备，供应商必须按暂定价格报价。合同履行过程中，给定暂估价的材料、工程设备不属于依法必须招标的，应由供应商按照合同约定采购，经采购人确认单价后取代暂估价，调整合同价款；如属于依法必须招标的，应由采购人和供应商双方以招标的方式选择供应商，确定价格，并应以此为依据取代暂估价，调整合同价款。

1、工期要求：2022年8月25日之前完成竣工。具体开工日期以采购人和监理工程师发布的开工通知为准。三、工期及质量要求3.6本项目的竣工结算金额最终以政府相关行政职能部门的审定金额为准。3.5本工程采用固定单价合同方式，工程量清单中所列工程数量是估算的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。竣工结算的工程量按合同双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。3.4供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。3.3供应商应依据湘建价〔2020〕56号相关规定自主确定投标报价。但投标报价不得低于企业成本。

1.1具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期；省外入湘企业在“湖南省住房和城乡建设网”进行了基本情况登记；1.人员配备要求四、项目实施要求4、施工要求：成交供应商须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度。3、保修要求：根据国务院279号令及采购文件相关规定实行保修。2、质量要求：达到国家工程施工质量验收规范合格工程标准，一次交验合格。

1.7施工项目部关键岗位人员在合同履行过程中必须持有相应的注册执业资格或岗位证书，且必须为承包人正式聘用的员工，采购人和监理人员可以随时检查，一经发现现场人员与证书人员不一致的，采购人有权追究承包人违约责任。1.6供应商应确保投标时所配备的施工项目部关键人员与实际现场施工项目部关键岗位人员一致。1.5项目其他关键岗位人员配备数量均不得低于湘建建【2020】208号文规定的最低配备标准，均须具备建设行政主管部门颁发的岗位资格证书，其中安全员须具有安全考核合格证书C证；本采购项目施工项目部关键岗位人员最低配备不得少于4人，其中项目负责人1人、技术负责人1人、施工员1人（可由技术负责人兼任）、安全员1人、质量员1人。1.4拟任技术负责人具备建筑工程相关专业中级工程师及以上职称；1.3拟任项目负责人具有建设行政主管部门核发的建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的Ｂ类安全生产考核合格证书；1.2具备住房城乡建设主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上的企业资质，安全生产许可证处于有效期；

3.1成交人须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。3.施工要求2.3成交人负责其派出的施工人员的人身意外保险。2.2成交人负责建筑材料在施工地点的保管，直至项目验收合格。2.1成交人负责建筑材料到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。2．建筑材料运输、保管及保险

3.7承包人应根据《湖南省工资支付监督管理办法》的规定，健全农民工工资支付制度和工资支付的基础管理体系，建立按月支付工资制度，编制工资支付表（包括支付单位、支付时间、支付对象的姓名、工作天数、加班时间、应发的项目和金额、扣除的项目和金额等），向农民工提供工资支付清单，办理工资支付的签收手续，并将工资支付记录按规定予以保存。在劳动保障部门监察执法和劳动争议仲裁过程中，对农民工与承包人发生的有关工资支付纠纷问题，用人单位负举证责任。3.6承包人必须严格按照国家法律、法规规定按时按量与劳务人员进行工资结算，及时发放劳务人员工资，如有违反，发包人一经查实即从工程款中等额扣除直接支付予劳务人员。承包人应与所招用的农民工依法订立书面劳动合同，并在开设专用存款帐户时，除了向开户银行提供专用存款帐户必须的证明文件外，还应提供企业与所招用的农民工签订的书面劳动合同。同时，应为农民工在工程所在地专用存款帐户开户银行及时开设个人工资存折或工资卡。3.5因成交供应商自身原因导致的质量、安全、管理等问题，受到媒体报道，给采购人造成名誉受到损失的。如发生火灾、重大伤亡事故、农民工工资纠纷造成堵门、堵路或上访等事件，成交供应商应采取紧急措施控制事态之外，并且采购人有权每次对成交供应商处以100000元的罚款。3.4成交供应商负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全。成交供应商必须为其雇佣的所有人员购买意外伤亡保险及工伤保险，成交供应商所雇佣人员发生意外伤、亡时，由成交供应商负责赔偿，与采购人无关。成交供应商施工中如出现安全事故，成交供应商应承担全部责任。若造成采购人或者第三方损失的，由成交供应商负责赔偿。3.3成交供应商应根据《湖南省工资支付监督管理办法》的规定，健全农民工工资支付制度和工资支付的基础管理体系，建立按月支付工资制度，编制工资支付表（包括支付单位、支付时间、支付对象的姓名、工作天数、加班时间、应发的项目和金额、扣除的项目和金额等），向农民工提供工资支付清单，办理工资支付的签收手续，并将工资支付记录按规定予以保存。3.2成交供应商不得擅自变更拟派项目组成员，否则采购人有权取消其成交资格。主要施工管理人员离开施工现场须经采购人书面批准，否则供应商按1000元/天·人向采购人支付违约金。

5.3质量保修：保修期按国务院279号令规定。保修期间进场维修，保证无偿修理完好，否则，由采购人安排维修，维修费在保修预留金中双倍扣除。5.2施工期间，应接受采购人的监督管理，遵守有关规定。5.1本工程质量达到《建设工程质量管理条例》(国务院279号令)及相关验收规范规定的合格标准，达到本工程设计文件规定的标准，并验收合格。5.质量保证4.1符合《工程施工质量验收规范》要求验收合格，由采购人组织会同有关部门审核验收。4.验收要求

2.2结算资料编制质量应当按照国家相关法律法规及省、市相关行政主管部门资料质量编制要求进行编制。2.1工程结算：工程完工验收合格后，乙方开具合同总额的30%的增值税专用发票给甲方，甲方支付合同金额30%的工程款给乙方。乙方交付竣工资料并向甲方提交工程结算。结算资料经甲方审计后，乙方开具正规发票，交甲方办理付款。乙方公对公打款支付甲方工程总价的3%，作为质保金，甲方收到后支付剩余的工程款。保质期满后，甲方无息退回乙方质保金。工程竣工验收后，乙方应在30天内提交完整齐备的工程竣工资料和验收资料装整成册交采购人存档，并必须保证所有归档资料的真实性。；2.工程竣工结算当发生工程变更、工程量增减时，由采购人进行初审。1.工程变更五、项目特别说明

目录第六章响应文件组成根据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。技术标准及要求工程量清单（详见附件）2.3方式：按实际工程量结算，以合同最终条款为准。

五、合同条款偏离表四、施工组织设计三、报价表及报价文件(格式)二、供应商资格证明文件一、磋商响应声明(格式)供应商的响应文件应包含以下部分：

一、磋商响应声明（格式）十、最终报价九、供应商认为需提供的其他资料八、类似业绩七、享受政府采购政策优惠的证明资料六、采购需求偏离表

四、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。三、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。二、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。一、我方已详细审查磋商文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。根据贵方为（项目名称）的磋商邀请（政府采购编号：，采购代理编号：），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称）提交响应文件正本一份,副本份；响应文件电子文档：一份，参加采购项目第包磋商，并在此声明，所递交的响应文件内容完整、真实。致(采购人、采购代理机构)：

供应商代表(签字或印章)：供应商名称(盖单位章)：地址：；邮编：；电话：；电子邮箱：。七、我方的联系方式：六、我方承诺在参与竞争性磋商过程中，若出现《政府采购法》第七十七条、《政府采购法实施条例》第七十二条和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十一条规定之情形，我方同意接受条款规定作出的处罚。五、我方承诺遵守《政府采购法》及实施条例、关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知（财库【2014】214号）的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

附件2-2法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明附件2-1供应商代表身份证明(格式)1、供应商应按第二章第11款要求提供下列的证明材料须知二、供应商资格证明文件日期：年月日

附件2-1供应商代表身份证明(格式)3、供应商的资格证明文件均应为有效文件并加盖供应商单位章，并按磋商文件规定签署，否则视为无效响应。2、供应商以联合体形式参加磋商的，除应提交联合协议书(本节附5)外，参加联合体的各方均应提交上款资格证明材料。附件2-5联合体协议书（格式）（联合体形式投标的提供）附件2-4符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明附件2-3供应商资格声明(格式)

特此证明。姓名：性别：年龄：职务：系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。注册地址：统一社会信用代码：供应商名称：附件2-1-1法定代表人（单位负责人）身份证明(格式)

（注：此表除响应文件中须提供外，开标现场还须另备一份，与项目响应文件同时分别递交。）日期：年月日供应商名称(盖单位章)：注：供应商代表为法定代表人（单位负责人）的提供。供应商为自然人的无需提供。附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。