招标
黄石镇东甲村主干道提升工程招标公告
主干道提升工程房屋建筑和市政基础设施工程施工市政公用工程施工施工组织设计咨询装修幕墙智能化钢结构消防环境专项工程地质勘察脚手架施工围挡水上支架平台电缆保护管混凝土排水管连接口在线申请索赔服务房屋建筑与市政基础设施工程临时占地永久占地材料工程设备工程照管半成品隐蔽工程检查文明施工测量基准点基准线水准点技术资料测量放线现场工艺试验钢筋单机无负荷试车工程试车试车程序投料试车无负荷联动试车临时工程工程保险建筑垃圾渣土屋面防水卫生间房间和外墙面的防渗地基基础工程主体结构工程道路工程挡土墙工程施工便桥给排水设施供热与供冷系统电气管线给排水管道设备安装水泥混凝土排水工程人材机施工机械台班土方工程回填土石方混凝土模板现浇混凝土胶合板模板围堰便道洞内临时设施就近接近电源电缆与配管工料机
金额
64万元
项目地址
福建省
发布时间
2022/07/13
公告摘要
项目编号汉尊莆招【2022】021号
预算金额64万元
招标公司莆田市荔城区黄石镇东甲村民委员会
招标联系人戴先生
招标代理机构福建汉尊工程管理有限公司
代理联系人颜女士0594-2795751
标书截止时间-
投标截止时间2022/07/25
公告正文
黄石镇东甲村主干道提升工程招标公告
1.招标条件
本招标项目 黄石镇东甲村主干道提升工程 (项目名称) 经有关部门批准建设，项目业主为 莆田市荔城区黄石镇东甲村民委员会 ，建设资金来自 上级拨款 (资金来源)，招标人为 莆田市荔城区黄石镇东甲村民委员会 ，委托的招标代理单位为 福建汉尊工程管理有限公司 。项目已具备招标条件，现决定进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
1) 建设地点： 莆田市荔城区黄石镇东甲村 ；
2) 工程建设规模： 约64万元 ；
3) 招标范围和内容： 按施工图纸并结合审后预算书，(不列入招标范围的详见工程预算编制说明）；
4) 工期要求：总工期： 40 个日历天；其中各关键节点的工期要求为： / ；
5) 工程质量要求： 合格 ；
3.投标人资格要求及审查办法
1)本招标项目要求投标人具备建设行政主管部门核发的 市政公用工程施工总承包三级及以上 （不分主、增项差别）资质和有效的《施工企业安全生产许可证》的企业；
2)投标人拟担任本招标项目的项目负责人应具备有效的不低于 贰 级 市政公用工程 (专业)注册建造师执业资格，并持有安全生产考核合格证书B证；
3)本招标项目不接受联合体投标；
4)非福建省行政区域内注册的投标人应按闽建办筑[2015]13号文件的规定完成入闽信息登记工作；
5）投标人的企业季度信用得分不得低于60分（适用于房屋建筑和市政基础设施总承包项目）；
6）投标人的企业信息和拟派项目管理人员信息应在福建省建设行业信息公开平台可查询到且查询到的信息完整；
7）投标人不得属于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单，且在“黑名单”管理有效期内的企业。
8）投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目施工的能力；
9）本招标项目招标人采用资格后审的方式对投标人进行资格审查。
4.招标文件的获取
4.1招标人自 2022 年 07月 13 日起在莆田市荔城区人民政府网（http://www.ptlc.gov.cn/）、新点电子交易平台-福建专区（http://fujian.etrading.cn/）发布招标公告。
4.2投标人可登录莆田市荔城区人民政府网或新点电子交易平台-福建专区网站自行下载招标文件。书面招标文件与网上下载的招标文件不一致的，以网上下载的为准。
5. 招标人不接受书面投标文件，投标人必须提交网上投标文件。投标人是否投标以网上投标文件为准。资格审查小组只对网上投标文件进行评审。本招标项目采用远程解密投标文件。
6．评标办法
本招标项目采用的评标办法： 随机抽取法 。
7.投标保证金的递交
本招标项目的投标保证金为壹万贰仟元整（￥：12000元）。具体缴交办法见投标须知第17项。
8.投标文件的递交
8.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间)： 2022 年 07 月 25 日 09 时 00 分。投标人应在截止时间前通过 新点电子交易平台-福建专区（http://fujian.etrading.cn/）递交电子投标文件。
8.2逾期提交的网上投标文件，招标人将拒绝接收。
9.发布公告的媒介
招标人在 莆田市荔城区人民政府网及新点电子交易平台-福建专区 发布招标公告。
10.其他说明
1）本项目为线上电子投标。招标人不接受书面投标文件，投标人必须提交网上投标文件。投标人无需到开标现场参加招投标。投标保证金按招标文件要求执行，采用现金转账的，按系统生成编号或招标文件编号均可；采用保函形式递交投标保证金按系统生成编号。
2）本项目需使用IE11浏览器方可线上解密，请投标人自行提前下载，如未下载或安装驱动导致解密失败，由此造成的后果企业自行承担。如有技术疑问，请咨询平台电话：4009280095-5或0594-2221219
11.联系方式
招标人： 莆田市荔城区黄石镇东甲村民委员会
地 址： 莆田市荔城区黄石镇东甲村
电 话： 13720824673
联系人： 戴先生
招标代理机构： 福建汉尊工程管理有限公司
地 址： 荔城区延寿中街荔园小区E区
电 话： 0594-2795751
联系人： 颜女士
附件下载：
- 黄石镇东甲村主干道提升工程.rar黄石镇东甲村主干道提升工程.rar
招标人：莆田市荔城区黄石镇东甲村民委员会(盖单位章)招标编号：汉尊莆招【2022】021号招标项目名称：黄石镇东甲村主干道提升工程（随机抽取法）施工招标文件莆田市房屋建筑和市政基础设施工程
3．《简单低价法施工招标文件范本》、《合理低价法施工招标文件范本》和《综合评分法施工招标文件范本》各由《专用本》和《通用本》两部分内容组成，《专用本》和《通用本》互相配套使用。《专用本》和《通用本》不一致的，以《专用本》为准。《通用本》的内容一般情况下必须全部执行，如有特殊情况招标人需要修改补充的，应在《专用本》中列出。《专用本》由招标人按照范本的格式和内容要求编制。2．《施工招标文件试行范本》分为《简单低价法施工招标文件试行范本》、《合理低价法施工招标文件试行范本》、《综合评分法施工招标文件试行范本》、《随机抽取法施工招标试行范本》四种招标文件范本，分别适用于采用简单低价中标法、合理低价中标法、综合评分法、随机抽取法四种评标办法的招标项目。招标人在编制招标文件时，应依据《莆田市人民政府关于印发莆田市建设工程标后管理规定的通知》(莆政综〔2020〕47号)、《关于印发进一步规范政府投资小规模工程招标投标管理办法的通知》（荔政办〔2020〕35号）和莆田市人民政府及其授权的工程招投标行政监督部门发布的规范性文件的规定，选择适合的施工招标文件范本。1．《莆田市房屋建筑和市政设施工程施工招标文件试行范本》(以下简称《施工招标文件试行范本》)适用于我市房屋建筑和市政基础设施工程施工总承包、专业工程施工承包招标项目。使用说明发出日期：2022年07月招标代理机构：福建汉尊工程管理有限公司(盖单位章)
第二章投标须知第一章招标公告目录6．采用邀请招标方式招标的，本招标文件的第1章“招标公告”修改为“投标邀请书”，具体内容由招标人参照招标公告的内容编制。5．《施工招标文件范本》中以空格带下划线标识的内容，由招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时填入具体内容。4．《随机抽取法施工招标范本》不分《专用本》和《通用本》。
(六)标后管理(五)授予合同(四)开标、评标及定标(三)投标文件(二)招标文件(一)总则
第一章招标公告第五章工程预算价文件法定代表人授权委托书(格式)法定代表人资格证明书(格式)第四章投标文件格式第三章合同条款
招标范围和内容：按施工图纸并结合审后预算书，(不列入招标范围的详见工程预算编制说明）；工程建设规模：约64万元；建设地点：莆田市荔城区黄石镇东甲村；2.项目概况和招标范围本招标项目黄石镇东甲村主干道提升工程(项目名称)经有关部门批准建设，项目业主为莆田市荔城区黄石镇东甲村民委员会，建设资金来自上级拨款(资金来源)，招标人为莆田市荔城区黄石镇东甲村民委员会，委托的招标代理单位为福建汉尊工程管理有限公司。项目已具备招标条件，现决定进行公开招标。1.招标条件
3)本招标项目不接受联合体投标；2)投标人拟担任本招标项目的项目负责人应具备有效的不低于贰级市政公用工程(专业)注册建造师执业资格，并持有安全生产考核合格证书B证；1)本招标项目要求投标人具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级及以上（不分主、增项差别）资质和有效的《施工企业安全生产许可证》的企业；3.投标人资格要求及审查办法工程质量要求：合格；工期要求：总工期：40个日历天；其中各关键节点的工期要求为：/；
9）本招标项目招标人采用资格后审的方式对投标人进行资格审查。8）投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目施工的能力；7）投标人不得属于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单，且在“黑名单”管理有效期内的企业。6）投标人的企业信息和拟派项目管理人员信息应在福建省建设行业信息公开平台可查询到且查询到的信息完整；5）投标人的企业季度信用得分不得低于60分（适用于房屋建筑和市政基础设施总承包项目）；4)非福建省行政区域内注册的投标人应按闽建办筑[2015]13号文件的规定完成入闽信息登记工作；
本招标项目采用的评标办法：随机抽取法。6．评标办法5.招标人不接受书面投标文件，投标人必须提交网上投标文件。投标人是否投标以网上投标文件为准。资格审查小组只对网上投标文件进行评审。本招标项目采用远程解密投标文件。4.2投标人可登录莆田市荔城区人民政府网或新点电子交易平台-福建专区网站自行下载招标文件。书面招标文件与网上下载的招标文件不一致的，以网上下载的为准。4.1招标人自2022年07月13日起在莆田市荔城区人民政府网（http://www.ptlc.gov.cn/）、新点电子交易平台-福建专区（http://fujian.etrading.cn/）发布招标公告。4.招标文件的获取
9.发布公告的媒介8.2逾期提交的网上投标文件，招标人将拒绝接收。8.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间)：2022年07月25日09时00分。投标人应在截止时间前通过新点电子交易平台-福建专区（http://fujian.etrading.cn/）递交电子投标文件。8.投标文件的递交本招标项目的投标保证金为壹万贰仟元整（￥：12000元）。具体缴交办法见投标须知第17项。7.投标保证金的递交
招标人：莆田市荔城区黄石镇东甲村民委员会11.联系方式本项目需使用IE11浏览器方可线上解密，请投标人自行提前下载，如未下载或安装驱动导致解密失败，由此造成的后果企业自行承担。如有技术疑问，请咨询平台电话：4009280095-5或0594-22212191）本项目为线上电子投标。招标人不接受书面投标文件，投标人必须提交网上投标文件。投标人无需到开标现场参加招投标。投标保证金按招标文件要求执行，采用现金转账的，按系统生成编号或招标文件编号均可；采用保函形式递交投标保证金按系统生成编号。10.其他说明招标人在莆田市荔城区人民政府网及新点电子交易平台-福建专区发布招标公告。
电话：0594-2795751地址：荔城区延寿中街荔园小区E区招标代理机构：福建汉尊工程管理有限公司联系人：戴先生电话：13720824673地址：莆田市荔城区黄石镇东甲村
1.2建设地点：莆田市荔城区黄石镇1.1项目名称：黄石镇东甲村主干道提升工程1.招标项目说明(一)总则第二章投标须知联系人：颜女士
2.1本招标项目的定额工期为/日历天，招标人要求招标工期不超过40个日历天。中标人如不能在招标工期内完成并移交全部工程的，每逾期一天，应按每日1000元向招标人缴纳逾期竣工违约金；提前完成，每提前一天，招标人按每日/元奖励中标人。2.招标项目的工期和质量标准1.6合同价格形式：固定总价包干1.5资金来源：上级拨款1.4招标范围：按施工图纸并结合审后预算书，(不列入招标范围的详见工程预算编制说明）1.3建设规模：总造价约64万元
3.4投标人的企业季度信用得分不得低于60分（适用于房屋建筑和市政基础设施总承包项目）3.3非福建省行政区域内注册的投标人应按闽建办筑[2015]13号文件的规定完成入闽信息登记工作。3.2本招标项目要求投标人具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级及以上（不分主、增项差别）资质和有效的《施工企业安全生产许可证》的企业。3.1投标人必须具备独立的法人资格，并具备有效的企业营业执照。3.投标人的资格及资质要求2.2招标项目质量标准:按照国家质量验收标准，综合评定指标达到国家质量验收合格标准。若质量验收评定不能达到合格，所造成的一切损失由中标人承担。
(3)为本项目(标段)的监理人；(2)为本项目(标段)前期准备提供设计、咨询服务的，但装修、幕墙、智能化、钢结构、消防、环境等专项工程的除外；(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；3.7投标人不得存在下列情形之一:3.6投标人不得属于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单，且在“黑名单”管理有效期内的企业。3.5投标人的企业信息和拟派项目管理人员信息应在福建省建设行业信息公开平台可查询到且查询到的信息完整；
(9)被责令停业的；(8)公司级领导与本项目(标段)的监理人或代建人或招标代理机构公司级领导相互任职或工作的；(7)与本项目(标段)的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的或有隶属关系的；(6)与本项目(标段)的监理人或代建人或招标代理机构或其他投标人同为一个法定代表人的；(5)为本项目(标段)提供招标代理服务的；(4)为本项目(标段)的代建人；
4.资格审查方式(14)被县区级及以上相关行政监督部门记录不良行为，并在福建住房和城乡建设信息网、莆田建设信息网或莆田市行政服务中心网上公告，处在公告明确限制投标期限内的；(13)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；(12)企业法人、拟派出主要施工管理人员被县区级以上建设行政主管部门按照《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》(闽建法[2007]15号)的规定建立其违规违法档案的；(11)财产被接管或冻结的；(10)被暂停或取消投标资格的；
6.2投标人可为踏勘目的进入招标人的招标项目现场，但投标人不得因此使招标人承担与之有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的费用、责任和风险。6.1招标人不组织现场勘察和投标预备会。招标人在本招标文件中介绍的招标项目相关情况，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。6.现场踏勘投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人和招标代理机构不承担上述费用。5.投标费用本招标项目对投标人的资格审查采用资格后审方式。经资格审查合格的投标人才能有资格成为中标人。
9.获取招标文件方式本招标文件由投标人须知、合同主要条款、投标文件(格式)、工程预算价、图纸、招标文件的答疑、澄清、修改和补充文件组成。8.招标文件的组成内容(二)招标文件本招标项目不允许转包和违法分包。中标人确需将部分非主体、非关键性工作分包的，应符合有关法律、法规的规定并经招标人同意。7.分包
11.2对于投标人提出的有关本招标项目的所有要求澄清的问题，包括质疑的招标文件相关条款，招标人将认真答复，确属不合理条款或存在差错的将在答疑时予以删除、修改。11.1投标人在阅读招标文件、踏勘项目现场中若存在疑问(包括认为招标文件中存在限制公平竞争的倾向性条款等问题)的，或认为工程预算价的工程量存在差错或漏项、材料和设备的单价存在误差、工程取费费率出现差错的，可在2022年07月17日17：00在新点电子交易平台(http://fujian.etrading.cn/)上向招标人提出疑问。11.招标文件的答疑、澄清、修改或补充本招标文件根据现行法律、法规、行政规章和莆田市人民政府及其授权的工程招投标行政监督部门颁发的规范性文件制定。10.招标文件的制定依据投标人可登录莆田市荔城区人民政府网（http://www.ptlc.gov.cn/）及新点电子交易平台(http://fujian.etrading.cn/)自行下载招标文件。
12.2工程发包价本招标项目的工程预算价为637872元(人民币)。12.1工程预算价12.工程预算价和工程发包价11.4招标人将在2022年07月19日17：30前，在莆田市荔城区人民政府网（http://www.ptlc.gov.cn/）及新点电子交易平台(http://fujian.etrading.cn/)发布招标文件的答疑、澄清、修改或补充文件。11.3投标人应认真对照施工图设计文件核对招标人提供的工程量清单，发现工程量清单存在差错、漏项的，应在规定时间内向招标人提出，招标人经核实确认，工程预算价中单项子目工程量误差在±1%(含±1%)以内、且造价不超过1000元的，可不予调整工程量，投标人应将其误差考虑在综合单价内；若单项子目工程量误差在±1%(含±1%)以内、但造价超过1000元，或有遗漏项目或单项子目工程量误差超过±1%的，招标人将进行修正。对于工程预算价中的材料和设备的单价存在误差、工程取费费率出现差错的，招标人一并予以修正。经修正后的工程预算价作为招标答疑内容的组成部分一并公布。
1.图纸：中元天纬集团有限公司设计的黄石镇东甲村主干道提升工程图纸及有关设计文件。编制依据工程预算价的编制本招标项目的工程预算价下浮率为16%。工程发包价=工程预算价×(1-工程预算价下浮率)，为535812元(人民币)。本招标项目的工程发包价按以下公式计算：
7.人材机价格：6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》(2017版)。其中，暂列金额：/；专业工程暂估价：/；甲供材料费：/。5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）;《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）;《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）;《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）;《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）;《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）;《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）;《福建省古建筑修复保护工程预算定额》（2016版）;《福建省市政维护工程消耗量定额》（FJYD-601-2007）;《福建省混凝土和砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行补充或调整文件（截止2022年07月31日）。4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、各专业工程工程量清单计算规范(GB50854-50862-2013)及我省有关规定：《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)福建省实施细则;《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）福建省实施细则;《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB50855-2013）福建省实施细则;《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)福建省实施细则;《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）福建省实施细则;《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）福建省实施细则。3.地质勘察报告：无。2.招标文件：福建汉尊工程管理有限公司编制的招标文件。其中与现行计价规定不一致的内容：/。
1.专业类别：市政工程。取费标准8.其他：/。（3）材料设备价格：建设工程造价主管部门发布的2022年《福建工程造价信息价》中莆田市5月份材料综合价格、闽建价[2020]17号--关于发布《福建省建设工程定额相关材料综合价格（2020年）》的通知、市场询价。（2）施工机械台班单价：福建省2019年三季度机械台班。（1）人工费指数：《福建省建设工程人工费动态管理办法》闽建筑[2017]38号、莆建管〔2021〕64号《莆田市住房和城乡建设局关于发布莆田市建设工程人工费动态指数的通知》(2021年10月14日起执行)，莆田市建设工程人工费动态指数调整为1.1888。
3.脚手架：/。2.石方工程：石方外运运距按3KM。1.土方工程：考虑机械施工，沟槽基坑开挖人工配合按5%计算；回填土按就地取土；土方外运运距按3KM。施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价）3.税率：9%。2.总承包服务费费率：/。
9.施工排水降水：/。8.大型机械设备进出场及安拆费：履带式单斗挖掘机进出场费(1m3以内)；大型机械设备基础、轨道：/；大型机械设备检测：/。7.洞内临时设施：/。6.便道及便桥：/。5.围堰：/。4.混凝土模板及支架：现浇混凝土胶合板模板。
15.试验爆破措施：/。14.爆破安全措施：/。13.地上、地下设施、建筑物的临时保护设施：/。12.行人、行车干扰：/。11.材料二次搬运：/。10.处理、监测、监控：/。
材料设备品牌及甲供材料20.其他：/。19.工程排污费：/。18.施工围挡：/。17.水上支架平台：/。16.爆破现场警戒与实验措施：/。
。3.经市场询价的材料设备：2.甲供材料一览表1.本控制价取定的材料设备品牌
根据设计回复：电缆保护管按配电系统图中RC32计入。根据设计回复：路灯基础混凝土标号按C20计入。就近接近电源电缆与配管YJV-5*10-SC40暂按20m计入，按时结算。其他需要的说明七、本项目补充的工程量清单
(三)投标文件14.1招标文件中未列入的品牌，中标人须经招标人同意后选择与预算书中价位、质量相当的合格品牌。根据莆田市公共资源交易管理办公室《关于在政府招标采购领域推荐使用我市名优地产品的通知》及莆市工信运行〔2019〕150号文件、莆市工信运行〔2019〕247号文件规定，本工程相关的建设工程材料应优先推荐使用我市名优地产品名录中的品牌材料的使用。14.主要材料、设备要求混凝土排水管连接口按橡胶圈接口考虑计入。根据设计回复：混凝土排水管挖槽断面图边坡按1：1.5计。根据设计回复：明沟不计入本次预算。
注：投标承诺函中企业信息（营业执照、资质证书、安全生产许可证等）和项目负责人信息（建造师证、安全考核证、身份证等）应原件扫描制作在投标文件中。（3）企业及项目经理人员的证书、证件扫描件（2）法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（格式）（1）投标承诺函投标文件由下列内容组成。15.投标文件的组成
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明汉尊莆招【2022】021号，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。17.2投标保证金形式：投标人可以使用下列第①、②、③、④种形式提交。17.1本招标项目的投标保证金为壹万贰仟元整（￥：12000元）。17.投标保证金本招标项目的投标有效期为90日历天(从投标截止之日算起)。16.投标有效期
银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。②银行保函形式：银行保函格式按本招标文件附件1-1：投标保证金银行保函(格式)提供。保证人应是中华人民共和国境内注册的有资格的银行，并提供在线申请索赔服务（具体详见莆建管[2021]4号文件）帐号：145030100100214299；帐户名称：福建汉尊工程管理有限公司；开户银行：兴业银行莆田荔城支行；投标保证金银行帐号：
17.3、投标保证金证明材料提交形式：投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。格式按本招标文件附件1-3。保证人应是中华人民共和国境内注册的保险公司，并提供在线申请索赔服务。保证保险的保险条款应当经中国保监会批准或备案（具体详见莆建管[2021]4号文件）。④保险公司出具的投标保证保险形式：担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：格式按本招标文件附件1-2。保证人应是中华人民共和国境内注册的专业担保公司，并提供在线申请索赔服务。开展担保保函业务保证人的实缴注册资本应在人民币5000万元以上，同时应当符合银保监局、市工信局、市金融办有关开展工程担保业务管理的其他规定（具体详见莆建管[2021]4号文件）
（注：在本招标项目中标结果公示期间，采用现金转账的投标人须另提交退还投标保证金申请报告（见附件1-5）、投标保证金缴交凭证复印件均加盖投标人公章，用于退还投标保证金。快递收件地址：福建省莆田市荔城区延寿中街荔园小区E区商住楼11层；颜女士15946869601）⑤根据《关于闽建筑〔2020〕8号文件有关到账证明事项的通知（1）（闽建筑函〔2021〕1号）规定：保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章，（2）可以在本单位出具的到账证明上使用。为统一规范各保函开立人开具的到账证明，投标人须按照到账证明格式（详见招标文件附件1-4：到账证明（格式））制作。④根据福建省住房和城乡建设厅《关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号）规定，投标人以银行保函、担保保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的：（1）投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。（2）电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。③投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的：投标人投标保证金采用电子保函形式递交（包括银行保函、工程保证保险、担保保函），投标人提交的电子投标保函应符合莆建管[2021]4号和闽建筑[2020]8号文件规定。②根据《福建省住房和城乡建设厅关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑[2020]8号）文件规定，本工程取消使用纸质保函。①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。
(3)中标人在规定的期限内未按要求向招标人提交履约保证金的；(2)中标人放弃中标的或不按规定与招标人签订合同的；(1)在投标有效期间，投标人撤回或修改其投标文件的；17.6投标人发生下列情况之一的，投标保证金将不予以退还：17.5投标保证金的有效期：90日历天(从投标截止之日算起)。17.4投标保证金有效期：与投标有效期一致。
18.2投标文件应当对招标文件有关工程发包价、招标工期、质量要求、投标有效期、项目管理人员等实质性内容作出响应。18.1投标人必须通过已激活的企业CA网上提交，在投标截止时间之前登录新点电子交易平台上完成电子投标文件的递交。投标文件递交截止时间前，投标人可对已投递的电子投标文件撤回、编辑再投递。交易平台以最后一份投递成功的电子投标文件信息为准。逾期递交的或未递交到指定网址的投标文件，招标人不予受理。如果企业已有企业法定代表人电子印章（法人CA）,建造师电子印章（建造师CA）等个人CA数字证书，在投标文件制作过程中，个人电子印章（有效期内）直接可用于投标文件加盖电子印章，但不能用于最终加密生成投标文件。投标单位只能用单位CA数字证书对投标文件加密生成标书上传到系统中，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。18.投标文件的编制(6)法律、法规规定的其他情形。(5)中标人放弃中标的；(4)因中标人在本招标项目投标中存在违法行为导致中标被依法确认无效的；
20.3.至截标时间止，递交投标文件的投标人不足3家的，招标人将重新组织开标。20.2.逾期送达的投标文件，新点电子交易平台将予以拒收。20.1投标文件递交的截止时间:2022年07月25日09时00分，投标人应在截止时间前通过新点电子交易平台(http://fujian.etrading.cn/)递交电子投标文件。20.投标文件的递交地点、递交截止时间19.1招标人不接受书面投标文件，投标人必须提交网上投标文件，若投标人名称变更需递交变更证明材料，在开标前无需提交纸质原件，但须扫描变更证明材料加盖电子印章形式随同电子投标文件一并在线提交，未按规定提交变更证明材料原件扫描件的，评审小组可以按不利于投标人的情形认定。19.投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求
21.3开标程序：招标人不组建评标委员会，由招标人代表、招标代理机构代表等3人以上组成资格审查小组，对投标人的资格、资质和投标文件的有效性进行审查。21.2资格审查小组21.1开标会定于2022年07月25日09时00分在莆田市荔城区黄石镇党群服务中心三楼会议室进行，开标会由招标人或招标代理机构主持并邀请行政监督门参加，投标人可自行参加新点电子交易平台-福建专区线上开标会。21.开标(四)开标、评标及定标
（2）若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；（1）若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，在招标文件规定的解密时限内，投标文件解密失败经补救仍不成功的，视为放弃投标,开标继续进行；21.3.4投标文件解密失败的补救方案：招标人应按照招标文件规定的时间，在新点电子交易平台通过电子交易平台在线组织开标，并在电子交易平台中如实记录开标情况。开标时，应按照招标文件规定的时间及方式对电子投标文件进行解密。21.3.3投标文件解密方式：投标人必须在投标文件提交截止时间前将加密的电子版投标文件通过网络上传至新点电子交易平台，在开始解密时间（开标时间）起30分钟内使用生成投标文件的单位CA数字证书在线进行电子投标文件的解密操作。投标文件提交截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件，未在规定时间内解密，视为没有上传电子版投标文件，投标无效。21.3.2主持人宣布开标纪律。21.3.1主持人介绍参加开标会的有关单位；
22.评标(6)投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。(5)宣读投标人的投标文件并记录。宣读内容为投标人名称、投标报价、工程质量、工期、项目负责人姓名及其它必要的内容。(4)主持人宣布进入资格审查的投标人名单。21.3.5确定进入资格审查的潜在投标人名单，招标人根据投标人网上生成的顺序号作为投标人代表号，并由招标人代表或招标代理机构当众公布。按照下列办法确定进入评审的投标人名单：若投标人少于15家(含15家)的，则所有投标人全部入围；若投标人多于15家时，则由交易平台随机抽取10家入围。未抽中的退出资格审查和中标人抽取程序。（3）若为交易平台在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），由莆田市荔城区青少年学生校外活动中心和新点电子交易平台交易系统服务商同时提供系统故障书面证明，由招标人及相关部门决定是否终止开标或评标，待故障解除后再重新进行开标、评标。
22.1.5投标人拟派出项负责人不满足招标文件要求的；22.1.4具有投标须知第3.7条情形之一的。22.1.3投标人的承诺不满足招标文件实质性要求的；22.1.2投标承诺函未按投标文件格式规定编制、填写内容或签署、盖章的；22.1.1投标人的企业营业执照、企业资质证书和安全生产许可证不符合招标文件要求的；22.1资格审查小组审查投标文件，确定进入公开抽取中标人程序的合格投标人名单。存在下列情形之一的，应当作为废标处理，不得进入随机抽取程序：
注：在抽取合格投标人和中标单位时，均在现场由相关工作人员监督下进行，由招标人在系统上随机抽取，投标人均可以观看开标全过程，默认抽取结果，如有异议当场提出。23.2由招标人公开随机抽取确定中标人排序。确定中标人排序的程序为：以系统生成的投标人代表号为相应中标人的代表号，由招标人在系统上随机抽取，第一个抽取到的球号所对应的单位即为中标人。23.1从审查合格的投标人中随机抽取一家中标人。23.确定中标人22.1.7投标人的企业信息和拟派项目管理人员信息应在福建省建设行业信息公开平台查询到的信息不完整的。22.1.6投标人未按招标文件提供企业及个人的证书、证件；
25.附则24.2招标人应当自中标结果公示结束并无接到投诉后通知中标人领取中标通知书。24.1招标人应在评标结束后对中标单位进行公示，公示内容为招标项目名称、中标人名称、中标价、中标工期、项目负责人名称，在莆田市荔城区人民政府网（http://www.ptlc.gov.cn/）及新点电子交易平台(http://fujian.etrading.cn/)上公示，评标结果公示时间不得少于3个日历天。24.中标通知和中标公示23.4经过审查，只有一家合格投标人的，招标人可以直接指定为中标人。23.3招标代理机构撰写开标情况报告，由招标人、招标代理机构及相关行政监督部门签字确认后存档。
26.2中标人应在签订《建设工程施工合同》后5天内进场施工。26.1招标人与中标人应于中标通知书发出之日起10日内，按照中标通知书、招标文件和中标人的投标文件签订《建设工程施工合同》，双方不得再进行订立背离招标文件实质性内容的其他协议。26.签订合同(五)授予合同25.2在评标过程中，资格审查小组要求投标人作出澄清的，投标人的法定代表人或其委托代理人或项目负责人须在一个小时内到达评标地点，向资格审查小组作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则资格审查小组可以按不利于投标人的情形认定。25.1在评标定标过程中，投标人自己认为须准备好与投标有关的证书、证明资料原件备查的，可以在招标人要求提交时当场提交，投标人不能当场提交的，资格审查小组可以作出不利于投标人的认定。
(六)标后管理27.1中标人在签定施工合同时，应向招标人提交履约保证金，履约保证金数额为合同金额的10%。履约保证金应采用现金转账、银行保函、工程保证保险和担保保函的方式提交。履约保证金有效期至工程竣工验收合格之日。中标人完成施工合同约定的施工项目并通过竣工质量验收后，凭工程质量验收合格证明申请返回履约保证金。27.履约担保和工程质量保证金26.5招标人与中标人应按照莆建管[2016]88号文件的规定在施工合同内约定设立农民工工资专用账户，实行农民工工资与其他工程款分账管理制度。26.4中标人不按期与建设单位签订施工合同的，取消中标资格，没收投标保证金。26.3招标人应在签订《建设工程施工合同》后15天内将施工合同提交建设行政监督部门备案。
拟派出主要施工管理人员配备评审标准附表1：28.2上述第28.1款规定的莆田市人民政府及其授权的招投标行政监督部门颁发的规范性文件主要有《福建省住房和城乡建设厅关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控的通知》（闽建建[2017]5号）、《福建省住房和城乡建设厅关于将建筑施工企业信用综合评价纳入房屋建筑施工招投标评分项目（试行）的通知》（闽建筑[2015]23号）、《关于进一步简化投资项目审批手续的通知》（莆政综[2016]17号）、《莆田市人民政府关于印发进一步规范建设工程勘察、设计、施工、监理招标投标管理若干规定的通知》(莆政综〔2013〕55号)、《莆田市人民政府关于印发莆田市建设工程标后管理的通知》（莆政综〔2020〕47号）。28.1本招标项目的标后监督管理按照现行法律法规、部门规章和莆田市人民政府及其授权的招投标行政监督部门颁发的规范性文件执行。28.标后管理
第三章合同条款28.3投标人中标后若不能按《拟派出主要项目管理人员配备标准》要求配备项目技术负责人等其他项目管理人员的，招标人将取消中标人的中标资格和没收其投标保证金。(3)投标人在投标时不需填写项目技术负责人等其他项目管理人员的具体信息。(2)投标人在投标时应按招标文件第四章“投标文件格式”中的要求填写拟派建造师的具体信息。(1)投标人应按《拟派出主要项目管理人员配备标准》要求配备项目管理人员，拟派项目管理人员不能同时兼任两个或两个以上项目管理职位。备注：
1.工程名称：黄石镇东甲村主干道提升工程。一、工程概况根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就黄石镇东甲村主干道提升工程工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：承包人（全称）：发包人（全称）：莆田市荔城区黄石镇东甲村民委员会第一部分合同协议书
二、合同工期6.工程承包范围：按施工图纸并结合审后预算书(不列入招标范围的详见工程预算编制说明）。5.工程内容：按施工图纸并结合审后预算书(不列入招标范围的详见工程预算编制说明）。4.资金来源：上级拨款。3.工程立项批准文号：。2.工程地点：莆田市荔城区黄石镇。
四、签约合同价与合同价格形式工程质量符合合格标准。三、质量标准工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。计划竣工日期：年月日。计划开工日期：年月日。
（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（1）安全文明施工费：其中：人民币（大写）(¥元)；1.签约合同价为：
2.合同价格形式：。人民币（大写）(¥元)。（4）暂列金额：人民币（大写）(¥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；
（2）投标函及其附录（如果有）；（1）中标通知书（如果有）；本协议书与下列文件一起构成合同文件：六、合同文件构成承包人项目负责人：。五、项目负责人
（8）其他合同文件。（7）已标价工程量清单或预算书；（6）图纸；（5）技术标准和要求；（4）通用合同条款；（3）专用合同条款及其附件；
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。七、承诺上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
本合同在签订。十、签订地点本合同于年月日签订。九、签订时间本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。八、词语含义
本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。十三、合同份数本合同自自双方签字盖章后生效。十二、合同生效合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十一、补充协议
邮政编码：邮政编码：地址：地址：组织机构代码：组织机构代码：（签字）（签字）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：发包人：(公章)承包人：(公章)
开户银行：开户银行：电子信箱：电子信箱：传真：传真：电话：电话：委托代理人：委托代理人：法定代表人：法定代表人：
1.一般约定第三部分专用合同条款（具体内容略）说明：通用合同条款采用中华人民共和国住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）中的“通用合同条款”。如本文与原文不一致的，以原文内容为准。第二部分通用合同条款账号：账号：
名称：；1.1.2.4监理人：1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.1.10其他合同文件包括：合同协议书、中标通知书、投标函及其附录、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。1.1.1合同1.1词语定义
名称：；1.1.2.5设计人：通信地址：。电子信箱：；联系电话：；资质类别和等级：；
1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：无。1.1.3工程和设备通信地址：。电子信箱：；联系电话：；资质类别和等级：；
1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行国家、行业和地方颁布的所有现行规范和标准，若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，有出入的则以较严格的为准。1.4标准和规范适用于合同的其他规范性文件：莆政综[2020]47号及省、市行政部门颁发的现行有关房屋建筑与市政基础设施工程的部门规章。1.3法律1.1.3.10临时占地包括：无。1.1.3.9永久占地包括：无。
合同文件组成及优先顺序为：(l)合同协议书；(2)中标通知书；(3)投标函及投标函附录；(4)专用合同条款；(5)通用合同条款；(6)技术标准和要求；(7)图纸；(8)工程量清单；(9)发包人的工程预算价；(10)其他合同文件。。1.5合同文件的优先顺序1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：以设计图纸规定为准。发包人提供国外标准、规范的名称：/。发包人提供国外标准、规范的份数：/；1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：/；
1.6.4承包人文件发包人向承包人提供图纸的内容：/。发包人向承包人提供图纸的数量：肆套；发包人向承包人提供图纸的期限：施工合同签订后7天内；1.6.1图纸的提供1.6图纸和承包人文件
1.6.5现场图纸准备发包人审批承包人文件的期限：/。承包人提供的文件的形式为：书面和电子文件；承包人提供的文件的数量为：肆套；承包人提供的文件的期限为：应在施工前7天内报送给监理人；需要由承包人提供的文件，包括：与工程施工有关的文件（包括派驻现场的其他各主要岗位的技术和管理人员名单、进场设备明细表、资质证书、施工企业营业执照和安全许可证、施工材料合格证明、施工进度计划、施工组织设计、施工方案或专项施工方案、工程拨款申请书等）；
承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目部；发包人指定的接收人为：。1.7.2发包人接收文件的地点：发包人办公室；1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7联络关于现场图纸准备的约定：/。
关于出入现场的权利的约定：/。1.10.1出入现场的权利1.10交通运输监理人指定的接收人为：总监或总监代表。监理人接收文件的地点：项目所在地监理人办公室；承包人指定的接收人为：项目经理。
1.11知识产权运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.10.4超大件和超重件的运输关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：无。关于场外交通和场内交通的边界的约定：根据本项目施工现场实际需要约定。1.10.3场内交通
1.13工程量清单错误的修正1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用条款约定。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款约定。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款约定。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款约定。1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款约定。
姓名：；发包人代表：2.2发包人代表2.发包人允许调整合同价格的工程量偏差范围：按专用合同条款第11条约定执行。出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按专用合同条款第11条约定执行。
发包人对发包人代表的授权范围如下：。通信地址：。电子信箱：；联系电话：；职务：；身份证号：；
2.5资金来源证明及支付担保关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：/。2.4.2提供施工条件关于发包人移交施工现场的期限要求：合同签订后7天内。2.4.1提供施工现场2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供
（9）承包人提交的竣工资料的内容：按合同专用条款第14.1条。3.1承包人的一般义务3.承包人发包人提供支付担保的形式：/。发包人是否提供支付担保：/。发包人提供资金来源证明的期限要求：/。
②有发生分包时，承包人对分包人施工的分包工程承担连带责任，所有由发包人向承包人发出的与分包工程有关的指令，承包人须及时通知分包人，并督促分包人正确执行。同时,承包人须按照分包合同的约定，向分包人提供的总承包服务。（10）承包人应履行的其他义务：①承包人若发现施工图纸存在不符合规范或不完善之处，应以书面方式通知发包人；承包人擅自与设计人沟通而作出的设计变更视为无效变更。承包人提交的竣工资料形式要求：书面和电子文件。承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后28天内。承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。承包人需要提交的竣工资料套数：叁套。
身份证号：；姓名：；3.2.1项目经理：3.2项目经理④承包人应当按照发包人的要求，对施工场地邻近的建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木采取适当措施予以保护，保护费用由发包人承担。③为施工现场附近和过往群众的安全与方便，承包人应在施工现场周边路口，施工主要出入道路设置照明、警卫、护栅、警告标志等必要的安全防护措施。
电子信箱：；联系电话：；安全生产考核合格证书号：；建造师执业印章号：；建造师注册证书号：；建造师执业资格等级：；
3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人有权要求承包人缴纳每次壹万元人民币的违约金，违约金缴纳形式为现金或转账。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权要求承包人缴纳每次伍仟元人民币的违约金，违约金缴纳形式为现金或转账。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求承包人缴纳伍仟元人民币的违约金，违约金缴纳形式为现金或转账，同时要求承包人立即给予补办或更换项目经理。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：应按工程施工需要及时到位,每月考勤不少于22天。承包人对项目经理的授权范围如下：。通信地址：；
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人擅自更换技术负责人的，发包人有权要求承包人缴纳每次壹万元人民币的违约金；承包人擅自更换项目经理、项目技术负责人以外其他主要施工管理人员的，发包人有权要求承包人缴纳每次伍仟元人民币的违约金，违约金缴纳形式为现金或转账。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：应在离开施工现场前2天内通知监理人，并征得监理人、发包人书面同意。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人无正当理由拒绝更换技术负责人的，发包人有权要求承包人缴纳每次壹万元人民币的违约金；承包人无正当理由拒绝撤换项目经理、项目技术负责人以外其他主要施工管理人员的，发包人有权要求承包人缴纳每次伍仟元人民币的违约金，违约金缴纳形式为现金或转账。3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前7天之内。3.3承包人人员3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权要求承包人缴纳每次壹万元人民币的违约金，违约金缴纳形式为现金或转账。
3.5.2分包的确定主体结构、关键性工作的范围：按有关规定。禁止分包的工程包括：按有关规定。3.5.1分包的一般约定3.5分包承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权要求承包人缴纳每人次贰仟元人民币的违约金，违约金缴纳形式为现金或转账。
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自本工程开工之日起至竣工后移交给发包人为止。3.6工程照管与成品、半成品保护关于分包合同价款支付的约定：/。3.5.4分包合同价款其他关于分包的约定：按有关规定。允许分包的专业工程包括：按有关规定。
4.1监理人的一般规定4.监理人履约保证金应采用现金或银行保函或工程担保或工程保证保险的方式提交。履约保证金有效期至工程竣工验收合格之日。中标人完成施工合同约定的施工项目并通过竣工质量验收后，凭工程质量验收合格证明申请返回履约保证金。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：履约担保金额为中标合同价的10%。承包人是否提供履约担保：承包人在签订合同前，应向发包人提交签约合同价10%的履约担保。3.7履约担保
姓名：；总监理工程师：4.2监理人员关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：按监理合同约定。关于监理人的监理权限：按监理合同及政府有关规定。关于监理人的监理内容：按监理合同及政府有关规定。
关于监理人的其他约定：；通信地址：；电子信箱：；联系电话：；监理工程师执业资格证书号：；职务：；
5.工程质量（3）/。（2）/；（1）/；在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：4.4商定或确定
监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：/。5.3隐蔽工程检查关于工程奖项的约定：无。5.1.1特殊质量标准和要求：无。5.1质量要求
关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款约定。6.1.4关于治安保卫的特别约定：按通用条款约定。6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按通用条款约定。6.1安全文明施工6.安全文明施工与环境保护关于延期最长不得超过：48小时。
7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：/。7.1施工组织设计7.工期和进度6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费支付比例同省建设厅规定的取费标准，支付期限与进度款同步。合同当事人对文明施工的要求：按通用条款约定。6.1.5文明施工
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：接收后5天内。7.2.2施工进度计划的修订7.2施工进度计划发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：接收后10天内。承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：收到中标通知单后15天内。7.1.2施工组织设计的提交和修改
7.3.2开工通知关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前3天。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前3天。关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前7天。7.3.1开工准备7.3开工
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：7.5.1因发包人原因导致工期延误7.5工期延误7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：发包人在工程开工前7天内协调规划部门提供测量基准点、基准线和水准点并现场交验，同时向承包人提供测量基准点、基准线和水准点的技术资料。7.4测量放线因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：违约金达到上限后，发包人有权无条件解除合同并没收履约保证金，造成损失由承包人全部承担。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：若承包人不能在合同工期内完成工程施工的，每延误一天，应向发包人支付逾期竣工违约金1000元人民币，逾期竣工违约金累计上限为总合同价的10%。7.5.2因承包人原因导致工期延误③提供的工程地质资料与实际情况存在误差导致承包人致使施工不能正常进行。②变更图纸导致致使施工不能正常进行；①提供的图纸存在错误导致致使施工不能正常进行；
（2）连续5天以上的雨天，造成道路工程完全不能施工；（1）日最高气温达到或超过38ºC，以气象部门公布为准；发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：7.7异常恶劣的气候条件不利物质条件的其他情形和有关约定：/。7.6不利物质条件
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：/。8.4材料与工程设备的保管与使用8.材料与设备7.9.2提前竣工的奖励：/。7.9提前竣工的奖励（3）县市级以上政府公布不允许施工的日期。
关于修建临时设施费用承担的约定：按通用条款约定。8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施8.8施工设备和临时设施需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：以发包人通知为准。8.6.1样品的报送与封存8.6样品
施工现场需要具备的其他试验条件：按相关规定执行。施工现场需要配备的试验设备：按相关规定执行。施工现场需要配置的试验场所：按相关规定执行。9.1.2试验设备9.1试验设备与试验人员9.试验与检验
10.4变更估价关于变更的范围的约定：发包人对工程、材料（设备）品牌或规格或等级等进行变更的，也属于变更内容。10.1变更的范围10.变更现场工艺试验的有关约定：按通用条款约定。9.4现场工艺试验
不在工程量清单内的项目综合单价＝按本项规定计算的综合单价×(1-中标价降幅系数)。⑶不在工程量清单内的项目综合单价，按照市相关部门造价管理机构颁布的施工期间的消耗量定额、费用定额、材料(设备)信息价或市场价及中标价降幅系数计算。⑵在工程量清单内的项目发生工程量减少，其减少部分工程量的综合单价＝发包人工程预算价中的相应项目综合单价×(1－中标价降幅系数)。⑴在工程量清单内的项目发生工程量增加，其增加部分工程量的综合单价＝发包人工程预算价中的相应项目综合单价×(1－中标价降幅系数)。10.4.1.1地质变化、非承包人原因的设计变更引起工程量增减的，增减工程量的单价确定。10.4.1变更估价原则
⑴拟变更使用的材料(设备)属发包人材料(设备)价格明细表已有的，根据发包人材料(设备)价格明细表所列的材料(设备)单价与中标价降幅系数的乘积计算。10.4.1.2材料(设备)变更的价格确定⑸中标价降幅系数=(工程预算价－中标价)/工程预算价×100%。如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。定额缺项单价(或议价)＝经双方确认的单价×(1-中标价降幅系数)⑷若定额缺项的，由承包人提出适当的单价，经发包人会同工程预(决)算审核单位审核确定，报市相关部门造价管理机构备案。
⑷上述发布媒介没有公布的材料(设备)单价，按发包人、承包人、监理人三家共同询价并报同级财政部门和建设工程造价管理站备案后的价格乘以中标价降幅系数计算。拟变更不用的材料(设备)价格＝发包人材料(设备)价格明细表所列的材料(设备)单价×(1-中标价降幅系数)。⑶拟变更不用的材料(设备)，其价格按发包人材料(设备)价格明细表所列的材料(设备)单价与中标价降幅系数的乘积计算。拟变更使用的材料(设备)价格＝信息价×(1-中标价降幅系数)。⑵拟变更使用的材料(设备)属发包人材料价格明细表中没有的，其价格按照相关行政主管部门指定的信息发布媒介公布的建设工程施工期间材料(设备)单价与中标价降幅系数的乘积计算。拟变更使用的材料(设备)价格＝发包人材料(设备)价格明细表所列的材料(设备)单价×(1-中标价降幅系数)。
10.7暂估价承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。发包人审批承包人合理化建议的期限：3天。监理人审查承包人合理化建议的期限：3天。10.5承包人的合理化建议10.4.1.3变更管理按《莆田市人民政府关于印发<莆田市建设工程标后管理规定>的通知》（莆政综[2020]47号）文件执行。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。10.7.1依法必须招标的暂估价项目暂估价材料和工程设备的明细：/。
市场价格波动是否调整合同价格的约定：主要材料(设备)按以下约定调整。11.1市场价格波动引起的调整11.价格调整合同当事人关于暂列金额使用的约定：/。10.8暂列金额承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。
①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过10%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过10%时，其超过部分据实调整。（2）关于基准价格的约定：发包人按招标文件规定的工程造价管理机构发布的信息价进行编制的价格。第2种方式：采用造价信息进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；第1种方式：采用价格指数进行价格调整。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种方式对合同价格进行调整：
12.合同价格、计量与支付第3种方式：其他价格调整方式：/。⑤主要材料（设备）指钢筋。④调整时只计取价差和税金，不计取其他费用，也不按中标价降幅系数进行下浮。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±10%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过10%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过10%时，其超过部分据实调整。
2、总价合同。风险范围以外合同价格的调整方法：/。风险费用的计算方法：/。综合单价包含的风险范围：/。1、单价合同。12.1合同价格形式
12.2.1预付款的支付12.2预付款3、其他价格方式：/。风险范围以外合同价格的调整方法：按莆田市招标文件规定。风险费用的计算方法：按莆田市招标文件规定。总价包含的风险范围：按莆田市招标文件规定。
预付款担保的形式为：/。承包人提交预付款担保的期限：/。12.2.2预付款担保预付款扣回的方式：工程进度款累计支付到合同价款（年度工作计划用款）的50％时，发包人按照当月应支付承包人工程进度款的50％扣回预付工程款，直至全部扣回预付款后，按合同规定支付进度款。预付款支付期限：发包人应在双方签订合同后的一个月内预付工程款。1、凡是没有签订合同或不具备施工条件的工程，发包人不得预付工程款，不得以预付款为名转移资金。2、在合同签订前，承包人应按合同规定提交签约合同价款的10％履约保证金，否则发包人不予承包人支付工程预付款。3、履约保证金采用银行保函、担保保函、保险凭证作为履约担保的形式提交的，发包人不支付工程预付款。预付款支付比例或金额：合同价款的8%（含安全文明施工费）。
12.3.3单价合同的计量关于计量周期的约定：按日历月份为计量周期，上一月份的第26日至次月的第25日为一个计量周期。12.3.2计量周期工程量计算规则：以相关的国家标准、行业标准等为依据。12.3.1计量原则12.3计量
其他价格形式的计量方式和程序：/。12.3.6其他价格形式合同的计量12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。关于总价合同计量的约定：按通用条款约定。12.3.4总价合同的计量关于单价合同计量的约定：/。
12.4.3进度付款申请单的提交关于进度付款申请单编制的约定：当月已计量的工程量（不含当月已计量的设计变更及现场签证等增加的工程量）进度款；设计变更及现场签证增加的工程量进度款待设计变更和现场签证项目按照规定程序报相关部门审批后，按12.4.4款第（3）点规定执行。12.4.2进度付款申请单的编制关于付款周期的约定：按通用条款约定。12.4.1付款周期12.4工程进度款支付
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用条款约定。（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用条款约定。12.4.4进度款审核和支付（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：无。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款约定。（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款约定。
12.4.5支付分解表的编制2)设计变更及现场签证增加的工程量进度款。设计变更和现场签证项目待工程竣工验收合格并审核结算后7天内，除预留保修金外全部支付给承包人。1)施工图范围内的工程量进度款按核定完成工程量的80%拨付。具体按以下公式计算：工程进度款=已核定的完成工程量×发包人预算中的相应综合单价×(1－中标价降幅系数)×80%，其中中标价降幅系数=(工程预算价－中标价)÷工程预算价×100%当工程款支付额达到完成的工程价款的80%时，暂停付款，预留20%作为工程尾款，待工程竣工验收合格并审核结算后7天内，再支付至工程结算总价的97%（发票全额提供），余下的3%作为保修金。进度付款额度和付款方式:发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：发包人自应付款之日起，按照银行同期贷款利率，按逾期付款金额为基数按日计息，向承包人支付违约金。（2）发包人支付进度款的期限：按通用条款约定。
关于延期最长不得超过：48小时。13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。13.1分部分项工程验收13.验收和工程试车2、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用条款约定。1、总价合同支付分解表的编制与审批：按通用条款约定。
承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款约定。13.2.5移交、接收全部与部分工程发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款约定。关于竣工验收程序的约定：按通用条款约定。13.2.2竣工验收程序13.2竣工验收
（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；工程试车内容：按通用条款约定。13.3.1试车程序13.3工程试车承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按通用条款约定。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用条款约定。
承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格之日起14天内。13.6.1竣工退场13.6竣工退场关于投料试车相关事项的约定：无。13.3.3投料试车（2）无负荷联动试车费用由发包人承担。
(2)本合同及合同的各项组成文件；(1)承包人编制的竣工结算报告；竣工结算申请单应包括的内容：承包人提交竣工结算申请单的期限：按通用条款约定。14.1竣工结算申请14.竣工结算
(8)经发包人或监理人审定的施工组织设计、施工方案或专项施工方案；(7)施工图纸和竣工图纸；(6)招标文件及招标文件的各项组成文件；(5)竣工验收记录；(4)开、竣工报告及工期延期联系单；(3)发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件；
14.2竣工结算审核(13)其他与工程造价有关的工程资料；(12)与工程结算有关的发包方通知、指令、会议纪要、往来函件、工程洽商记录等文件；(11)隐蔽工程验收记录；(10)现场签证单；(9)设计变更单、技术核定单、工程联系单；
承包人提交最终结清申请单的份数：肆份。14.4.1最终结清申请单14.4最终结清关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：/。发包人完成竣工付款的期限：发包人自收到承包人完整结算申请材料后28天内送结算审核单位审查，并以结算审核单位审查结果作为工程款结算依据。发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人应当自收到结算申请单之日起14天内对申请单资料的完整性进行审查，并将审查结果书面告知承包人。发包人未在14天内将审查结果书面告知承包人的，视为结算申请单已完整。结算申请单不完整的，发包人应当在审查结果中列出要求承包人补交的资料清单，承包人应在收到书面告知之日起14天内按发包人要求补交相关资料。承包人因自身原因未在规定时间内补齐资料的，发包人有权根据已有资料进行送审，责任由承包人自负。
15.2缺陷责任期15.缺陷责任期与保修（2）发包人完成支付的期限：按通用条款约定。（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款约定。14.4.2最终结清证书和支付承包人提交最终结算申请单的期限：工程缺陷责任期满后14天内向发包人提交最终结清申请单，发包人在14天内审核确认并退还工程质量保证金(承包人提交质量保证担保的予以解除担保)。若承包人不能履行保修责任，且工程出现过重大质量缺陷的，发包人有权押后审核承包人提交的最终结清申请单，延期退还工程质量保证金(承包人提交质量保证担保的予以延长担保期限)。
（1）质量保证金保函，保证金额为：/；质量保证金采用以下第2种方式：15.3.1承包人提供质量保证金的方式关于是否扣留质量保证金的约定：工程竣工结算后，发包人应扣留质量保证金。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。15.3质量保证金缺陷责任期的具体期限：工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；质量保证金的扣留采取以下第2种方式：15.3.2质量保证金的扣留（3）其他方式:/。（2）3%的工程款；
15.4.3修复通知工程保修期为：详合同附件《工程质量保修书》。15.4.1保修责任15.4保修关于质量保证金的补充约定：/。（3）其他扣留方式:/。
16.1.2发包人违约的责任发包人违约的其他情形：/。16.1.1发包人违约的情形16.1发包人违约16.违约承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：详合同附件《工程质量保修书》。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按有关规定。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：按有关规定。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：按有关规定。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按有关规定。（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：按有关规定。发包人违约责任的承担方式和计算方法：
16.2.1承包人违约的情形16.2承包人违约承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.1.3因发包人违约解除合同（7）其他：/。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：按有关规定。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按有关规定。（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：按有关规定。发包人违约责任的承担方式和计算方法：承包人违约责任的承担方式和计算方法：16.2.2承包人违约的责任承包人违约的其他情形：/。
16.2.3因承包人违约解除合同（7）其他：/。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：按有关规定。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按有关规定。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：按有关规定。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：按有关规定。
16.2.4因承包人违约解除合同后的处理发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：与发包人无关，发包人可协助承包人与新承包人就相关费用达成一致。（3）若承包人现场主要管理人员（项目经理、技术负责人）在岗时间一个月内少于22天的，发包人有权解除合同。（2）已完项目若因工程质量不合格承包人又拒绝修复的，发包人有权解除合同；（1）非发包人原因承包人在合同约定的工期内超过30天仍未完工的，发包人有权解除合同;承包人承担一切违约责任并赔偿发包人相应损失，发包人不承担任何责任并上报相关行政监督部门，同时发包人有权重新选择新的施工单位，承包人接到发包人书面通知后10日内无条件退场，若不退场，发包人有权强制执行，造成损失由承包人自行承担。关于承包人违约解除合同的特别约定：
17.1不可抗力的确认17.不可抗力（7）合同解除后，重新招标的中标价高于未完成工程量造价的差值由原承包人承担。（6）合同解除后，已完工程量影响后续工程的不计量。（5）在合同解除并清算后，承包人的余款应在本工程竣工验收后并提供完整前期相关资料后一次性结清，但需预留前期已完的工程量的质量保证金。（4）合同解除后，承包人应在监理人发出通知后7天内清场和撤离。监理人发出通知后7天内不撤离的，从监理人发出通知后第8天起每日罚款壹万元人民币，
关于工程保险的特别约定：工程保险（含建筑工程一切险、安装工程一切险）由承包人承担，开工前办理完成。18.1工程保险18.保险合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。17.4因不可抗力解除合同除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：不可抗力为烈度7度以上地震、8级以上（不含8级）台风、日雨量60ｍｍ以上暴雨，按气象、地震部门公布为准，以及县市级以上政府公告不允许施工的日期。
20.争议解决关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款约定。18.7通知义务承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：必须。关于其他保险的约定：/。18.3其他保险
争议评审小组成员的报酬承担方式：按通用条款约定。选定争议评审员的期限：按通用条款约定。争议评审小组成员的确定：按通用条款约定。20.3.1争议评审小组的确定合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：同意。20.3争议评审
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：20.4仲裁或诉讼合同当事人关于本项的约定：按通用条款约定。20.3.2争议评审小组的决定其他事项的约定：/。
21.6承包人应及时通知监理对进场材料、隐蔽工程等进行验收，若未经验收而尚自进入下道工序，监理有权要求其返工，并视情节严重情况予以人民币壹仟元至伍仟元罚款处罚。21.3未细化规定的按《莆田市人民政府关于印发莆田市建设工程标后管理规定的通知》（莆政综〔2020〕47号）、《莆田市人民政府关于印发进一步简化投资项目审批手续的通知》（莆政综〔2016〕17号）和莆田市人民政府及其授权的工程招投标行政监督部门发布的规范性文件的规定执行。21.2若审计部门对项目进行审计，审计部门的审核结论应作为最终结算的依据。21.1承包人必须按法律、法规和《莆田市建筑垃圾处置管理办法》等要求处置建筑垃圾，不得与不具备资质的渣土企业签订运输合同。具体按莆发服[2013]59号文件规定执行。21补充条款（2）向发包人所在地人民法院起诉。
21.13施工现场使用的施工机械设备，其数量、性能和规格不得低于施工组织设计所采用的施工机械设备。21.12工程施工项目管理班子成员必须满足本工程施工要求。21.10承包人必须按有关规定文明施工、安全施工，施工现场若发现施工人员不戴安全帽，每人次罚款300元。21.9发包人有权根据项目的实际情况对工程量及承包范围作相应调整，承包人不得以此提出索赔。21.8未经发包人书面确认的监理单位中间签证不能作为增加费用的依据。21.7承包人对监理人发出的监理通知单存在的安全及质量问题应及时整改，若在监理规定的合理期限内未予以整改，监理视情节严重情况有权予以人民币壹仟元至伍仟元予以罚款处罚。
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就黄石镇东甲村主干道提升工程（工程全称）签订工程质量保修书。承包人（全称）：发包人（全称）：莆田市荔城区黄石镇东甲村民委员会工程质量保修书
3．装修工程为1年；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：二、质量保修期保修范围包括且不限于道路工程、挡土墙工程及施工便桥（正常使用情况下由承包人进行保修及养护；若因使用单位超载及其他使用不当行为造成损坏，由承包人负责举证）。
三、缺陷责任期质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。7．其他项目保修期限约定如下：从工程通过竣工验收之日起计十二个月。6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为1年；
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，委托他人修理所需费用从3%保修金中相应扣除，不足部分由承包人承担。四、质量保修责任缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
发包人(公章)：承包人(公章)：工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。六、双方约定的其他工程质量保修事项：/。保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、保修费用4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
开户银行：开户银行：传真：传真：电话：电话：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：地址:地址：
投标文件（随机抽取法）房屋建筑和市政基础设施工程施工第四章投标文件格式邮政编码：邮政编码：账号：账号：
（一）投标承诺函目录日期：年月日法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)投标人：(盖单位章)招标项目名称：
（一）投标承诺函2、投标人的企业信息和拟派项目管理人员信息应在福建省建设行业信息公开平台可查询到且查询到的信息，截图制作到投标文件中并加盖投标人单位公章。1、投标单位在制作电子投标文件时，需将企业营业执照、企业资质证明、企业安全生产许可证、项目经理的资格证书及安全生产考核合格证书、身份证等相关证件原件扫描件制作在投标文件中，未附上的按废标处理。注：（三）法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（格式）（二）企业及项目经理人员的证书、证件扫描件
5、若我方中标，我方将派(姓名)(建造师证书注册编号，项目负责人安全生产考核证编号)担任项目负责人。4、若我方中标，我方保证按招标文件规定的要求工期{工期}日历天内完成并移交全部工程，工程质量达到标准。3、我方的投标文件是真实和准确的，并保证不存在招标文件第二章投标须知第3.7款规定的任一情形,若有弄虚作假的，愿承担法律和经济责任。2、我方已详细审阅全部招标文件、答疑纪要、补充通知及有关附件。我方不存在资质和项目负责人不能满足招标文件要求的条件。1、根据你方招标工程项目编号为{招标编号}的{招标工程项目名称}工程招标文件，按照《莆田市建设工程施工招标评标管理规定》等有关规定，经研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程预算价及其他有关文件后，我方愿以贵方的发包价人民币(大写)元(RMB：￥元)作为中标价，并按上述图纸、合同条款和工程建设标准的要求承包本工程的施工，并承担任何质量缺陷保修责任。致：{招标人名称}
投标人：(盖单位章)10、除非另外达成协议并生效，你方的招标文件、中标通知书和本投标承诺函将构成约束双方合同文件的组成部分。9、我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。8、若我方中标，我方将按照招标文件的规定提交代理服务费及履约担保和工程质量保证金。7、若我方中标，我方保证拟派出的本合同工程的主要施工管理人员在施工期间到位。6、若我方中标，我方保证按招标文件第28条要求配备项目技术负责人等其他项目管理人员。
1)企业营业执照副本原件扫描件并加盖投标人单位公章。1、企业证书原件扫描件并加盖投标人单位公章：须附上：（二）企业及项目经理人员的证书、证件扫描件日期：年月日法定代表人或其委托代理人：(姓名)
注：2)项目经理的证书、证件、证明资料原件扫描件并加盖投标人单位公章。1)项目经理须附上建造师注册证书、安全生产考核合格证书B证、身份证的原件扫描件并加盖投标人单位公章。2、拟派出项目经理的证书原件扫描件：3)企业安全生产许可证副本原件扫描件并加盖投标人单位公章。2)企业资质证书副本原件扫描件并加盖投标人单位公章。
地址：。投标人名称：。1、法定代表人资格证明书（三）法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书(格式)2、投标人的企业信息和拟派项目管理人员信息应在福建省建设行业信息公开平台可查询到且查询到的信息，截图制作到投标文件中并加盖投标人单位公章。1、投标单位在制作电子投标文件时，需将企业营业执照、企业资质证书、企业安全生产许可证、项目经理的资格证书及安全生产考核合格证书等相关证件原件扫描件制作在投标文件中，未附上的按废标处理。
本格式用于投标人代表参加开标时使用。日期：年月日投标人：(盖单位章)特此证明。系(投标人名称)的法定代表人。姓名：身份证号码：。
法定代表人身份证号码：法定代表人：（签字）投标人：（盖单位章）代理人无转委托权。本人(姓名)系(投标人名称)的法定代表人，现授权委托(姓名)为我方代理人，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改(招标人名称)的(项目名称)施工投标文件、参加开标、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。2、法定代表人授权委托书
第五章工程预算价文件本格式用于投标人代表参加开标时使用。年月日委托代理人身份证号码：委托代理人：（签字）
鉴于（投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方（项目名称及标段）标段的施工投标，（银行名称）（以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过（招标人名称）：保函编号：投标保证金银行保函附件1-1：投标保证金银行保函(格式)(另附)
本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。4、法律、法规规定的其他情形。3、因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；（投标保函额度）的任何你方要求的金额：
邮政编码：地址：法定代表人或其委托代理人：（签字）银行名称：（盖单位章）查验保函网址：（必填）本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。
保函编号：投标保证金担保保函附件1-2：投标保证金担保保函(格式)年月日传真：电话：
3、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；（投标保函额度）的任何你方要求的金额：鉴于（投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方（项目名称及标段）标段的施工投标，（担保人名称）（以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过（招标人名称）：
法定代表人或其委托代理人：（签字）担保人名称：（盖单位章）查验保函网址：（必填）本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。4、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。
附件1-3：投标保证保险（凭证）(格式)日期：年月日传真：电话：邮政编码：地址：
2、投保人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；1、投保人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；兹承诺，在收到被保险人书面通知，说明下列事实中的任何一条时，保证在7日内无条件地给付被保险人金额为不超过人民币（金额大写：人民币元整）的款项。鉴于招标人名称（以下简称“被保险人”）接受投标人名称（以下称“投保人”）于年月日参加（项目名称及标段）施工的投标，并向我方投保建设工程投标保证保险（保险单号）。我方愿意无条件地、不可撤销地就投保人参加本项目投标，向被保险人提供投标保证保险。被保险人：（招标人名称）：投标保证保险（凭证）
保险人名称：（盖单位章）查验保函网址：（必填）本保险项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。本保险在投标有效期到期后28日（含）内或被保险人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知本保险人，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保险失效后请将本保函交投标人退回我方注销。4、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。3、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；
日期：年月日传真：电话：邮政编码：地址：法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
特此证明。就（投标人名称）申请开立招标项目编号为（招标项目编号）的（招标项目名称）的（保函金额）元投标保函，我方收款账号为（保函开立人收款账号）的收款账户，已于年月日收到该投标人通过付款账号:（投标人付款账号）的付款账户支付的保函费用。（招标人名称）：编号：(保函开立人自行编号)到账证明（格式）附件1-4
我公司参与黄石镇东甲村主干道提升工程（招标项目名称）的投标活动，我方于2022年月日从本公司的帐户（开户银行：账户名称：账号：）现金转账致你方账户（附转账凭证），该项目已于年月日开标结束，现申请退还本公司投标保证金元（大写：元）。莆田市荔城区黄石镇东甲村民委员会（招标人名称）：申请退还投标保证金（格式）附件1-5年月日保函开立人：（盖章）
年月日申请人：（盖章）特此申请
工程名称：黄石镇东甲村主干道提升工程市政工程招标控制价编制说明（审）