南通兴东国际机场电力交易采购项目招标公告

中标

南通兴东国际机场电力交易采购项目招标公告

金额

项目地址

江苏省

发布时间

2022/11/08

公告摘要

项目编号xxxx-xx-202xxxx

预算金额-

招标公司南通机场集团有限公司

招标联系人殷琪

招标代理机构江苏电力交易中心有限公司

代理联系人-

中标公司-

中标联系人-

公告正文

南通兴东国际机场电力交易采购项目招标公告

南通机场集团有限公司拟对兴东国际机场电力交易进行公开方式采购，特邀请符合条件的供应商参加。

一、项目内容

项目编号：JCJT-WZ-2022159

项目名称：南通兴东国际机场电力交易采购项目

采购限价：不高于现行电价

项目清单：详见第三章项目需求

二、资格要求

1.资质条件：

1.1响应供应商具有独立承担民事责任的法人资格，其营业执照的经营范围投标内容等（提供营业执照复印件加盖公章）；

1.2投标人须为售电企业，提供有效期内的江苏电网交易中心有限公司颁发的售电资质证明、有效期内的入市协议（提供相关资质证明、入市协议复印件和江苏省电力交易中心网站企业详情载图）；

2.财务要求：响应供应商具有健全的财务会计制度（提供上年度财务报表）；

3.商业信誉：响应人具有良好的商业信誉（未被信用中国等列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单，没有因违反招投标规定被行政处罚且在公示期内，响应人提供证明材料）；

4.本次招标不接受联合体投标；

5.具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，不予同时参加本项目投标；法人代表为同一人的两个及以上公司，不予同时参加本项目投标。

三、文件获取

1.采购文件获取时间：自公告发布之日起；

2.采购文件获取方法：在南通公共资源交易网上自行下载。

四、文件递交

1.递交截止时间：2022年11月11日【14:00】（开标时间同上）；

2.文件递交地点：南通兴东国际机场办公楼208室（开标地点）；

3.文件递交方式：邮寄（不见面开标）；

4.逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

五、公告媒体

本次采购公告在南通公共资源交易网上发布

六、联系方式

采购人：南通机场集团有限公司

联系人：招标咨询殷琪电话：0513-86860086-82109

技术咨询王斌武电话：0513-86860866-82603

采购监督侯骊电话：0513-86860086-80032

邮箱：1026208601@qq.com

地址：江苏省南通市兴东国际机场办公楼421室

南通机场集团有限公司

2022年11月8日

附件：

JCJT-WZ-2022159南通兴东国际机场电力交易项目采购文件.doc JCJT-WZ-2022159南通兴东国际机场电力交易项目采购文件.doc

项目编号：JCJT-WZ-2022159一、项目内容南通机场集团有限公司拟对兴东国际机场电力交易进行公开方式采购，特邀请符合条件的供应商参加。第一章采购公告采购文件南通兴东国际机场电力交易项目

1.1响应供应商具有独立承担民事责任的法人资格，其营业执照的经营范围投标内容等（提供营业执照复印件加盖公章）；1.资质条件：二、资格要求项目清单：详见第三章项目需求采购限价：不高于现行电价项目名称：南通兴东国际机场电力交易采购项目

三、文件获取5.具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，不予同时参加本项目投标；法人代表为同一人的两个及以上公司，不予同时参加本项目投标。4.本次招标不接受联合体投标；3.商业信誉：响应人具有良好的商业信誉（未被信用中国等列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单，没有因违反招投标规定被行政处罚且在公示期内，响应人提供证明材料）；2.财务要求：响应供应商具有健全的财务会计制度（提供上年度财务报表）；1.2投标人须为售电企业，提供有效期内的江苏电网交易中心有限公司颁发的售电资质证明、有效期内的入市协议（提供相关资质证明、入市协议复印件和江苏省电力交易中心网站企业详情载图）；

3.文件递交方式：邮寄（不见面开标）；2.文件递交地点：南通兴东国际机场办公楼208室（开标地点）；1.递交截止时间：2022年11月11日【14:00】（开标时间同上）；四、文件递交2.采购文件获取方法：在南通公共资源交易网上自行下载。1.采购文件获取时间：自公告发布之日起；

联系人：招标咨询殷琪电话：0513-86860086-82109采购人：南通机场集团有限公司六、联系方式本次采购公告在南通公共资源交易网上发布五、公告媒体4.逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

一、澄清与修改第二章投标须知地址：江苏省南通市兴东国际机场办公楼421室邮箱：1026208601@qq.com采购监督侯骊电话：0513-86860086-80032技术咨询王斌武电话：0513-86860866-82603

2.质疑人、质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》所规定的要求，一次性提出同一环节的质疑，质疑必须以参加投标供应商法定代表人或授权代表（响应文件中所确定的）原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。1.响应供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在开标前，以书面形式向采购人提出质疑；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。二、质疑与答复3.采购文件的修改和澄清将在南通公共资源交易网公布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对响应供应商具有约束力。2.如果澄清发出的时间距投标截止时间不足3工作日，采购人相应延长投标截止时间。1.响应供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在开标前以质疑函要求采购人对采购文件予以澄清。

★价格包（一正一副）1.响应文件组成采购文件第四章响应文件格式有提供格式的应采用提供的格式编写，未提供格式的响应供应商可自行确定格式。三、响应文件4.对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人应当在收到投标供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。3.采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。

（2）投标人承诺书；非法人代表投标：提供法定代表人授权委托书和响应供应商代表身份证复印件。（1）法人代表投标的：提供法定代表人身份证明书和法定代表人身份证复印件；★资格审查包（一正一副）（2）投标函。（1）报价单；

（3）其他采购文件要求和响应供应商自认为应该提供的材料。（2）按商务要求所需提供的材料；（1）按技术要求所需提供的材料；★商务技术包（一正一副）（4）响应供应商为投标人代表缴纳社保的证明，提供开标前三个月的缴纳社会保障资金的记录材料。法定代表人参加投标的，不用提供其缴纳社保的证明。（3）提供第一章采购公告中资格要求中的1-4项所需的材料；

（1）响应文件封面或者扉页、投标函及其附录及相应有要求的部位均应加盖单位章并经法定代表人或其授权的代理人签字确认（签字可使用签名章代替）。3.响应文件签署（3）投标文件中金额应清晰易于辨认，大写和小写有不一致之处，以大写为准。（2）响应文件应用不褪色的A4（图纸除外，若页面大于A4，应叠成A4页面大小）材料书写或打印，响应文件副本可为正本（经签字盖章后）的复印件。（1）响应文件的正本和副本均可双面打印，字迹应清晰易于辨认，并在响应文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本与副本应分别装订成册（不可散装或有活页），并编制目录及页码，正本和副本有不一致之处，以正本为准。2.响应文件编制

响应文件的封套上应写明的其他内容：5.响应文件标记（2）响应文件及材料原则上分3个封套递交，“价格包”、“资格审查包”、“商务技术包”。（1）响应文件封套加贴封条，并在封套的封口处加盖响应供应商单位章。4.响应文件密封（2）响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由响应供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

3.响应供应商对本项目进行降价金额报价，本次以降价金额作为最终评审金额，降价金额参照结算月所在年度交易中心公告的批发市场年度长协交易均价让利（数值均保留三位小数）。2.最高含税限价为：不高于现行电价；1.投标有效期。递交响应文件截止之日起的60天；四、投标报价（2）在年月日时分前（即开标时间）不得开启。（1）采购人名称、标段项目名称、响应供应商的名称及“价格包”、“资格审查包”、“商务技术包”

5.公布采购结果。4.按照宣布的开标顺序现场开标，公布合格响应供应商名称、标段名称、投标报价及其他内容，并记录在案；3.评标委员对响应供应商资格、商务技术响应性进行审查；2.招标人对所有响应文件的密封、标记等情况进行核查，记录在案；1.开标截止时间后公布递交响应文件的响应供应商名称；五、开标程序

（1）采购人根据评标委员会提出的书面报告，确定报价（降价）最大的响应供应商为中标人。1.定标方式七、合同授予2.降价金额最大者出现两人或以上相同时，则进行下一轮报价直至降价金额最大者仅为一家。1.降价金额最大者中标，本次以降价金额作为最终评审金额（数值均保留三位小数）。六、评标方法

4.签订合同在签订合同前，中标人应向采购人提交履约金，中标人不能提交履约担保的，视为放弃中标，给采购人造成的损失的，中标人还应当予以赔偿。履约金在合同履行完成后无息退还。3.履约担保采购人复核中标候选人投标文件中相关资料的原件无误后，在南通公共资源交易网上公布采购结果，公示期为3日。2.中标公示（2）如果报价最大的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或者采购文件规定应当提交履约担保而在规定期限未能提交的，采购人将依法确定报价次高的响应供应商为中标人，依此类推，当所有中标候选人因上述原因不能签订合同的，采购人将依法重新招标。

（3）不具备采购文件中规定的资格要求的；（2）响应供应商在报价时采用选择性报价；（1）响应文件未按采购文件要求签署、盖章的；1.无效投标八、无效投标、废标、重新招标和不再招标中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据采购文件和中标人的响应文件与采购人订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，给采购人造成的损失的，中标人还应当予以赔偿。

2.废标（8）法律、法规及本采购文件规定的属无效投标的情形。（7）不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的；（6）未通过符合性检查的；（5）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的;（4）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；（1）投标截止时间止，无人投标的；3.重新招标（3）评标委员会认定采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。（2）因重大变故，采购任务取消的；（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

一、项目概述第三章项目需求（2）有效响应供应商只有1个的，改为商务谈判。（1）重新招标后仍无人响应的；4.不再招标（3）符合国家、省、市采购采购文件中规定情形，导致中标无效，并且应当重新招标的。

附件一：法定代表人身份证明书第四章响应文件格式一年，自2023年1月1日起至2023年12月31日止。在合同期内降价金额不因电价政策（包括不限于政府性基金让利及输配电价让利等）调整，而变动。1.合同期限二、商务要求南通机场集团有限公司2023年用电量拟为1300万KWH，本次以降价金额作为最终评审金额，降价金额最大者中标，降价金额最大者出现两人或以上相同时，则进行下一轮报价直至降价金额最大者仅为一家。

经营期限：成立时间：年月日地址：单位性质：单位名称：法定代表人身份证明书

法定代表人授权委托书附件二：法定代表人授权委托书日期：年月日响应供应商：（公章）特此证明。姓名：XXX身份证号：XXXXXXXXX系（响应供应商名称）的法定代表人。

性别：年龄：受托代理人（签字或盖章）：本授权书于XX年XX月XX日签字或盖章后生效，特此声明。受托代理人无转委托权。本授权委托书声明：本人（姓名）系（单位全称）的法定代表人，现代表本公司授权我单位（部门、职务、姓名）作为本公司的合法代理人，以（单位名称）的名义参加南通机场集团有限公司的XXXX项目投标。授权代表签署与本次招标相关的一切文件和处理与之有关的一切事务，本单位均予以承认。

附件三：报价单日期：年月日法定代表人（签字或盖章）：投标单位（公章）：部门：职务：电话：

法定代表人身份证粘贴处

受托代理人身份证粘贴处

投标单位（公章）：2）报价注意事项：报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。本次项目的所有费用包含在报价当中，不单独列项，投标人需综合考虑。1）本次以降价金额作为最终评审金额（数值均保留三位小数），最终结算电价=现行电价-降价金额。备注：报价单

序号	投标人名称	降价金额（分）/度	备注
1

据此函，签字代表宣布同意如下：根据贵方XXXX项目采购公告（招标编号XXXX-XX-202XXXX），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（响应供应商名称、地址）提交响应文件正本一份及副本一份（包括采购文件要求提供的全部资料）；南通机场集团有限公司：投标函附件四：投标函日期：年月日

6．我方将严格履行本响应文件中的全部承诺和责任，并遵守采购文件中对响应供应商的所有规定。5．我方愿意向采购人提供任何与本次招标相关的其他资料。4．如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。3．本响应文件有效期为自开标日起XX个日历日。在这期间，本响应文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。本次采购文件和本响应文件（含承诺书）将作为买卖合同的附件。2．我方已详细审查全部采购文件，包括有关澄清和补充说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。1．所附投标价格表中规定的项目投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

联系人：电话：地址：邮编：11.与本次投标有关的一切往来信函请寄：10．如果我们中标，我们将按采购文件的规定支付中标的有关服务费。8．如果我方中标，我们将在合同签订生效后按合同约定施工。并将按采购文件的规定履行合同责任和义务。7．如果我方中标，将派出（姓名）作为本项目的项目负责人（或项目经理）。

致：南通机场集团有限公司投标人承诺书附件五：投标人承诺书日期：年月日响应供应商名称：(盖章)法人代表或授权代表签字：

未被“信用中国”等媒体列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单、没有因违反招投标规定被行政处罚且在公示期内；没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；近三年内无不良经营行为，未处于被责令停业，投标资格被取消或者财产被接管，冻结和破产状态；本公司企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力；根据贵单位（南通机场集团有限公司）提出的资格审查合格条件标准和要求；我公司自愿参加贵单位XXXX采购项目的投标，在此我公司承诺：根据贵单位（南通机场集团我公司自愿参加贵单位XXXX采购项目的投标，在此我公司承诺：

其他格式请响应供应商自拟日期：法定代表人或授权代表签字：投标人名称（盖章）：发现我公司有以上行为，贵公司可以拒绝我公司投标，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受行政主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。本公司递交的响应文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。

国家能源局江苏监管办公室监制乙方:甲方:南通机场集团有限公司购售电合同售电公司与电力用户第五章合同格式

四、如法律、法规发生变化或者政府部门出台新的规定、规则，本合同内容应相应修改或补充。三、本合同双方可根据具体情况在公平、合理和协商一致的基础上进行补充约定。二、本合同所称的年度（月度）电力交易是指售电公司与电力用户之间开展的购售电交易。一、本合同适用于符合江苏省售电侧改革试点准入要求的电力用户和江苏售电公司之间签订的年度（月度）电力交易合同。使用说明年月日

第五章电能计量第四章交易电量、电价第三章双方的权利和义务第二章双方陈述第一章定义和解释目录

第十一章争议的解决第十章不可抗力第九章合同解除第八章合同违约和补偿第七章合同变更第六章结算和支付

售电公司与电力用户购售电合同附件2：交易电量确认函附件1：交易电量分月计划预排表第十四章其他第十三章合同生效和期限第十二章适用法律

2.乙方拥有合法售电经营资格，符合国家发展改革委、国家能源局《售电公司准入与退出管理办法》准入条件，在江苏电力交易中心有限公司（以下简称：电力交易中心）完成公示、承诺、注册、备案程序，并通过政府相关部门、能源监管机构评估的售电公司，具备开展电力交易的购售电资格。1.甲方拥有并经营管理一家最高用电电压等级为10千伏（kV），总变压器容量为20450千伏安（kVA）的用电企业。符合江苏省市场主体准入条件。鉴于：2.售电方（售电公司，以下简称乙方）：，系一家具有法人资格的售电公司，企业所在地为，在江苏南通登记注册，统一社会信用代码：，住所：，法定代表人/授权代理人：。乙方开户银行及账号：开户名称：开户银行：，账号：。购电方（电力用户，以下简称甲方）：南通机场集团有限公司，系一家具有法人资格的用电企业，企业所在地为南通市通州区，在南通市登记注册，统一社会信用代码：91320600783368601N，住所南通市通州区兴东镇兴东国际机场，法定代表人：。甲方用电户号：8503000080。甲方开户银行及账号：开户名称：南通机场集团有限公司开户银行：建设银行兴东支行账号：32001647460059789789售电公司与电力用户电力交易合同（以下简称本合同）由下列双方签署：

1.1.3集中竞价合约电量：是指售电方依据电力市场规则以“集中竞价”的方式获取的与电力用户交易的合约电量。1.1.2双边协商合约电量：是指售电方依据电力市场规则，在满足电力调度机构安全校核要求并经电力交易中心认定的前提下，以“双边协商”的方式获取的与电力用户交易的合约电量。1.1.1合约电量：是指本合同项下约定的计划交易电量。其中按时间区分的命名为“月度交易合约电量”和“年度交易合约电量”；按电力交易类型区分的命名为“双边协商合约电量”、“集中竞价交易合约电量”和“挂牌交易合约电量”。1.1定义第一章定义和解释3.甲、乙双方通过电力交易中心及电网经营企业的输配电网络完成购售电交易，双方根据国家有关法律、法规，依据江苏省政府相关部门电力体制改革政策文件，本着平等、自愿、公平和诚信的原则，经协商一致，签订本合同。

1.1.9工作日：指除星期六、星期日及法定节假日以外的公历日。1.1.8紧急情况：指电力系统发生事故或发电、输配电、用电设备发生重大事故，电网频率或者电压超出规定范围，输变电设备负载超过规定值，主干线路功率超出规定的稳定限额以及其他威胁电网安全运行，有可能破坏电网稳定，导致电网瓦解以至大面积停电等运行情况，并且该情况在结束后得到能源监管机构确认。1.1.7电网经营企业：指国网江苏省电力公司或其他按照相关规定在江苏省内获得输配电网运营权的公司。1.1.6结算电量：是指电力交易中心依据电力市场交易规则，为本合同出具的结算凭据中的抄表电量。其中按时间区分的命名为月度结算电量和年度结算电量；按电力交易类型区分的命名为双边协商交易结算电量、集中竞价交易结算电量和挂牌交易结算电量。1.1.5结算月：是指电力用户已使用电能的按公历计算的自然月。1.1.4挂牌交易合约电量：是指售电方依据电力市场规则以“挂牌”方式获取的与电力用户交易的合约电量。

1.2.4除上下文另有要求外，本合同所指的日、月、年均为公历日、月、年。1.2.3本合同对任何一方的合法承继者或受让人具有约束力。但当事人另有约定的除外。遇有本款约定的情形时，相关义务人应当依法履行必要的通知义务及完备的法律手续。1.2.2本合同附件与正文具有同等的法律效力。1.2.1本合同中的标题仅为阅读方便，不应被视为本合同的组成部分，亦不应以任何方式影响对本合同的解释。1.2解释1.1.10不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括：火山爆发、龙卷风、台风、海啸、暴风雨、泥石流、山体滑坡、水灾、火灾、地震、台风、雷电、雾闪等；核辐射、战争、瘟疫、骚乱；国家法律、法规发生变化或者政府有关部门、能源监管机构出台有关规定、规则等。

2.4本方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，签署本合同的是本方法定代表人或授权代理人，并且本合同生效后即对双方具有法律约束力。2.3在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或能源监管机构均未做出过任何足以对本方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。2.2本方签署和履行本合同所需的一切手续（包括办理必要的政府批准、取得营业执照和电力业务许可证等）均已办妥并合法有效。2.1本方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。甲、乙双方任何一方在此向对方陈述如下：第二章双方陈述

3.1.1根据与售电公司、电网经营企业签订的《江苏电网公司（输（配）电公司）、售电公司、电力市场化零售用户三方购售电合同》（以下简称《三方购售电合同》），按照国家有关法规享受电网经营企业提供的有关接入和用电服务。3.1甲方的权利包括：第三章双方的权利和义务2.7本合同签订后，甲方在合同期内不得与其他售电公司签订购售电合同。2.6如国家法律、法规发生变化或者政府有关部门、能源监管机构出台有关规定、规则，合同双方同意按照法律、法规、规定和规则予以调整和修改。2.5本方签署的合同内容符合国家有关市场化交易的法律、法规以及政策等。

3.2.3向乙方提供与履行本合同相关的其他信息。如实提供用户用电信息，配合乙方、电网公司及电力交易中心进行电量交易、电费结算、数据统计等工作。3.2.2事先向乙方或电力交易中心提供电力交易容量、电量、负荷曲线及其他生产运行信息。根据实际用电需求，准确预测年度购电量及交易月份用电量，并按时提交《交易电量确认函》（见附件2）。3.2.1按照国家有关法规、规定和技术规范，运行、维护有关用电设施，合理控制用电系统。3.2甲方的义务包括：3.1.3获得乙方履行本合同义务相关的信息、资料。3.1.2与乙方协商制定用电计划和设备维修计划。

3.3.2发生不可抗力、紧急情况时，乙方有权调整用电量计划。3.3.1要求甲方提供履行本合同义务相关的信息、资料及查阅关口计量数据。3.3乙方的权利包括：3.2.6发生紧急情况时，按照相关规定执行。3.2.5电力交易电量不得转供或变相转供。3.2.4按电力相关规定和《三方购售电合同》按时足额缴纳电费。

3.4.4发生紧急情况时，按照相关规定执行。3.4.3协助甲方申请办理电力交易有关手续。3.4.2根据国家有关法规支付电力交易相关费用。3.4.2向甲方提供真实准确的有关电力直接交易的相关信息及资料，不得提供虚假的或误导性的信息。3.4.1按照国家有关法规、规定和技术规范，为甲方提供电力交易服务，参与电力市场交易并按规定结算。3.4乙方的义务包括：

4.3.1甲乙双方同意万千瓦时电量交易电价按分/千瓦时（含税）的价差与甲方现行的目录销售电价联动。（注：价差为正时，表示电力用户高于目录电价结算；价差为负时，表示电力用户低于目录电价结算。）双方另有约定如下：4.3交易模式：4.2交易电量：甲方同意向乙方购买交易周期内的全部用电量，预估交易电量为/万千瓦时（分月计划预排见附件1），其中年度交易合约电量/万千瓦时,剩余电量为月度交易合约电量。双方约定交易电量以甲方每月在电力交易中心组织月度交易前3个工作日提交给乙方的《交易电量确认函》（见附件2）为准。4.1交易周期：本合同交易周期自2022年1月1日至2022年12月31日。第四章交易电量、电价3.4.5向甲方和电网经营企业提供与履行本合同相关的其他信息。

4.4乙方对甲方当月的实际用电量与双方确认的计划电量进行偏差统计，就甲方月度偏差超过允许范围时，双方约定处理原则为：/4.3.3其他交易模式：/4.3.2甲乙双方同意/万千瓦时电量参与市场化交易所产生的价差收益采取比例分成，交易收益/%归甲方所有，/%归乙方所有。双方另有约定如下：上述价差不因电价政策（包括不限于政府性基金让利及输配电价让利等）调整，而变动。

第六章结算和支付5.3电力交易结算电量以甲方计量点关口表计量的电量为结算依据。5.2电力交易涉及的电能计量装置要求、电能计量装置校验要求和计量装置异常处理办法，按照《三方购售电合同》约定执行。5.1电力交易涉及的电量计量点在《三方购售电合同》中约定。第五章电能计量偏差考核部分由乙方全部承担。

7.2因国家法律、法规发生变化或者政府有关部门、能源监管机构出台有关规定、规则，导致双方不能正常履行合同约定时，双方应相应变更本合同。7.1本合同的任何修改、补充或变更必须以书面的形式进行，双方法定代表人或授权代理人签字盖章后方为有效。第七章合同变更6.3甲方收益直接在向电网经营企业缴交用电电费中扣减。6.2甲方按《三方购售电合同》约定交付用电电费，原有向电网经营企业缴交用电电费、计费方式以及结算流程均保持不变。6.1在结算周期内，甲方的电度电价（费）由乙方按照本合同约定向电力交易中心、电网经营企业申报并经甲乙双方确认的交易结果形成，功率因数、峰谷比调整、容量电费（如有）仍由电网公司按照现行国家及省的政策执行。

第九章合同解除8.2.2在本合同履行期限届满之前，因一方原因导致合同不能继续履行，另一方可在履行期限届满前解除合同并要求其承担相应的违约责任。8.2.1违约方应承担继续履行合同、采取补救措施等责任。在继续履约或者采取补救措施后，仍对非违约方造成其他损失的，应当赔偿损失。8.2违约的处理原则8.1一方违反本合同约定条款视为违约，另一方有权要求违约方赔偿违约造成的经济损失。第八章合同违约和补偿

10.1若不可抗力的发生完全或部分地妨碍合同任一方履行本合同项下的任何义务，则该方可暂停履行其义务，但前提是：第十章不可抗力9.2甲、乙双方均不得擅自解除合同。如果因甲方原因导致合同解除，则甲方应赔偿乙方因此而遭受的损失；如果因乙方原因导致合同解除，则乙方应赔偿甲方因此而遭受的损失。9.1.2一方与另一实体联合、合并或将其所有或大部分资产转移给另一实体，而该存续的企业不能合理地承担其在本合同项下的所有义务。9.1.1一方被申请破产、清算或被吊销营业执照；9.1如任何一方发生下列事件，则另一方有权在发出解除通知后解除本合同：

10.3受不可抗力影响的一方应采取合理的措施，以减少因不可抗力给合同其他方带来的损失。合同双方应及时协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以减少或消除不可抗力的影响。如果受不可抗力影响的一方未能尽其努力采取合理措施减少不可抗力的影响，则该方应承担由此扩大的损失。受不可抗力影响的一方应在不可抗力发生之日（如遇通讯中断，则自通讯恢复之日）起三十日内向对方提供一份由不可抗力发生地公证机构出具的证明文件。10.2若任何一方因不可抗力而不能履行本合同，则该方应尽快书面通知另一方。该通知书应说明不可抗力的发生日期和预计持续的时间、事件性质、对该方履行本合同的影响及该方为减少不可抗力影响所采取的措施。10.1.3一旦不可抗力结束，该方应尽快恢复履行本合同。10.1.2受不可抗力影响的一方应继续履行本合同项下未受不可抗力影响的其他义务，包括所有到期付款的义务；10.1.1暂停履行的范围和时间不超过消除不可抗力影响的合理需要；

(1)双方方同意提请仲裁委员会，请求按照其仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方方均具有法律约束力。凡因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议，双方应协商解决，也可提请政府相关部门、能源监管机构调解。协商或调解不成的，按以下第(1)种方式处理：第十一章争议的解决如果任何不可抗力阻碍一方履行其义务持续超过30日，双方应协商决定是否继续履行本合同的条件或解除本合同。如果自不可抗力发生后60日内，双方不能就继续履行合同的条件或解除本合同达成一致意见，任何一方有权书面通知另一方解除本合同，并报能源监管机构和政府相关部门备案。10.5不可抗力造成的合同解除10.4如果发生不可抗力，双方首先应尽量调整交易和生产计划，尽可能使结算电量接近合同电量。

13.2本合同有效期：自2023年1月1日起至2023年12月31日止。13.1本合同的生效条件是：本合同经双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章或合同专用章。第十三章合同生效和期限本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。第十二章适用法律(2)任何一方依法提请人民法院通过诉讼程序解决。

14.3通知和送达本合同及其附件构成双方就本合同标的达成的全部内容，取代所有双方在此之前就本合同标的所签订的协议和合同。14.2合同全部甲、乙双方均应保证其从另一方取得的所有无法自公开渠道获得的资料和文件（包括财务、技术等内容）予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，不得向任何第三方透露该资料和文件的全部或任何部分，但按照法律、法规规定可做出披露的情况除外。14.1保密第十四章其他

14.7未尽事宜，由双方协商签订补充协议，并报送能源监管机构和江苏电力交易中心备案。补充协议与本合同具有同等法律效力。14.6本合同中有关解除、争议解决和保密的条款在本合同解除后仍然有效。14.5本合同与《三方购售电合同》互为补充；当《三方购售电合同》约定的内容与本合同不一致时，应按协商一致的原则，经合同签订方协商确定后执行，协商不成的按程序报政府相关部门、能源监管机构协调。任何一方未通过书面形式声明放弃其在本合同项下的任何权利，则不应被视为其弃权。任何一方未行使其在本合同项下的任何权利，均不应被视为对任何上述权利的放弃或对今后任何上述权利的放弃。14.4不放弃权利任何与本合同有关的通知、文件和合规的账单等均须以书面方式进行。通过挂号信、快递或当面送交的，经收件方签字确认即被认为送达；若以传真、电子邮件方式发出并被接收，即视为送达。所有通知、文件和合规的账单等均在送达或接收后方能生效。一切通知、账单、资料或文件等应按照约定的联络信息发给对方，直至一方书面通知另一方变更联络信息为止。

签订日期：年月日法定代表人/授权代理人:甲方（盖章）：（此页无正文）14.9本合同正本一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份。14.8由乙方按相关规定和要求格式上报按国家相关政策法规和交易系统技术要求等应当报备的合约关系、成交量等非涉密信息。

项目名称：南通兴东国际机场电力交易项目廉政责任书签订地点：南通市兴东国际机场签订日期：年月日法定代表人/授权代理人:乙方（盖章）：

(一)应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。第一条发包人和承包人的责任加强项目中的廉政建设，规范项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。承包人：发包人：南通机场集团有限公司项目地址：江苏省南通市南通兴东机场镜内

(一)不准向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。发包人的领导和从事该项目的工作人员，在项目的事前、事中、事后应遵守以下规定：第二条发包人的责任(四)发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。(三)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反项目管理的规章制度。(二)严格执行项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行项目的有关方针、政策，尤其是强制性标准和规范，并遵守以下规定：第三条承包人的责任(五)不准向承包人介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向承包人和相关单位推荐和要求承包人购买项目合同规定以外的材料、设备等。(四)不准参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。(三)不准要求、暗示和接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。(二)不准在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

(一)发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。第四条违约责任(四)不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。(三)不准接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。(二)不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。(一)不准以任何理由向发包人、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

日期：年月日日期：年月日发包人：南通机场集团有限公司（盖章）承包人：（盖章）第六条本责任书本一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份。由双方加盖公章后生效，送交发包人和承包人的监督单位各一份。第五条本责任书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。(二)承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。