中标
D36赛姆特克10KV外线安装工程邀请比选公告
外线安装工程施工设备内外线搭接变电站高压电缆冷缩终端头通电检测测试验收电力内外线电力设备相关资料通电手续办理电线地下管线建筑物构筑物文物保护建筑古树名木安全保卫环境保护非夜间照明修补工程中的任何缺陷劳务甲供材料工程设备其他物品生活设施施工组织设计建造运行维护管理拆除工程质量进度投资联络协调会议出现的问题工程资料签证权市政交通供电环保施工场地清洁卫生用水用电施工方案施工机具器具增减工程停工复工令的下达技术签证现场经济签证工程款支付施工图预算结算审核内线相关手续办理高温补贴迎接各类检查管线迁改土石方调配养护排水维修停电安全工作目标责任书户外高压跌落式熔断器氧化锌避雷器架空铜绝缘线架空铝绝缘线2孔电缆排管接地母线接地极模板钢筋镀锌圆钢原材料燃料构配件
金额
-
项目地址
重庆市
发布时间
2022/09/19
公告摘要
公告正文
D36赛姆特克10KV外线安装工程邀请比选公告
一、比选条件
本招标项目D36赛姆特克10KV外线安装工程招标人为重庆铝产业开发投资集团有限公司，现对该项目的施工进行邀请比选。
二、比选文件组成
（一）比选公告
（二）投标人须知
（三）施工合同
（四）附件等（如果有）
三、项目概况与招标范围
（一）工程名称：D36赛姆特克10KV外线安装工程
（二）工程地址：九龙坡区西彭镇
（三）工程概况及范围：18米直路电杆1根，约109米2孔电缆排管敷设、约137米电力电缆敷设及配套土建工程等；具体内容及工程量详见工程量清单。
（四）最高限价：本工程招标将设置最高限价143139.89 元(其中安全文明施工费为7274.80元)人民币。投标人的投标总报价、全部清单项目综合单价、措施费总报价不得超过投标总报价最高限价、全部清单项目综合单价最高限价、措施费总报价最高限价，否则，将被认定为废标。招标人给定的安全文明施工费用、暂列金额、暂估价不能调整。（该最高限价包括但不限于施工，内外线搭接，外线与变电站或其他外线接入口搭接，电缆、设施设备整体通电检测、测试、验收，收集电力内外线及电力设备相关资料、向电力部门申报停电计划、完成本项目停电、通电手续办理等直至项目通电的全部工作及相关手续办理的所有费用，质保期的所有费用）其他详见投标人须知。
（五）计划工期：20日历天。（具体开工时间以开工报告为准；因承包人原因导致工期延误的，每延误一天按5000元/天向发包人缴纳违约金）
四、投标人资格要求
（一）本次招标要求投标人须具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质。
（二）本次招标 不接受 联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求： / 。
（三）各投标人均可就上述标段中的 1 （具体数量）个标段投标。
五、 比选文件的获取
凡收到邀请比选书的投标者，请于2022年9 月 19 日起，（北京时间，下同），在重庆市西彭工业园官方网站（http:// www.cqxpgyy.com）上“公示公告→招标信息”中仔细阅读和下载：招标文件、澄清、修改、补充通知、最高限价通知等全部内容。不管下载与否都视为潜在投标人全部知晓有关招投标过程和全部内容。
六、投标文件的递交
（一）递交投标文件的时间为2022年9月 22 日 09 时30 分至2022年9月 22 日10 时 00 分，地点为重庆铝产业开发投资集团有限公司预决算技术部（214室）。
（二）递交报价书的同时需提供以见索即付不可撤销的银行保函形式缴纳的投标保证金 2800元至重庆铝产业开发投资集团有限公司财务部，如无法提供保函，需以现金形式递交投标保证金的，其缴纳的2800万元投标保证金至重庆铝产业开发投资集团有限公司财务部，必须由投标人的公司基本账户转出。以上投标保证金递交保函或现金转账时均需注明“D36赛姆特克10KV外线安装工程投标保证金”，否则当场退还投标文件。确定施工单位后，未中标的单位投标保证金7日内全部退还，中标单位在签订合同后5日内退还，均不计息（收款单位：重庆铝产业开发投资集团有限公司；开户行：工行西彭支行；账号3100082209022106040）
（三）开标时间：2022年9月22日10 时 00 分，评标地点：西彭园区会议室，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。未收到邀请的投标文件招标人拒绝接受。
七、其他详见投标人须知、施工合同及附件等。
八、联系方式
招标人：重庆铝产业开发投资集团有限公司
地址：九龙坡区西彭镇森迪大道66号
联系人：徐老师
电话：023-65801996
附件资料.zip附件资料.zip
1．建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质。（须提供有效的资质证书副本）（一）资质条件、营业执照及安全生产条件二、投标人资质条件、信誉要求达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。一、质量要求投标人须知
4．最近三年没有受到行政处罚。3．最近三年没有无故弃标的不良记录；2．最近三年没有拖欠劳务费的行为；1．最近三年没有出现违法违规或失信行为；（二）信誉要求2．具备有效的营业执照。（须提供有效的营业执照副本复印件）
1．工程计价方式：本工程采用工程量清单计价。最高限价：本工程招标将设置最高限价143139.89（其中安全文明施工费为7274.80元）人民币。投标人的投标总报价、全部清单项目综合单价、措施费总报价不得超过投标总报价最高限价、全部清单项目综合单价最高限价、措施费总报价最高限价，否则，将被认定为废标。招标人给定的安全文明施工费用、暂列金额、暂估价、甲供材料价格及数量不能调整。（该最高限价包括但不限于施工，内外线搭接，外线与变电站或其他外线接入口搭接，电缆、设施设备整体通电检测、测试、验收，收集电力内外线及电力设备相关资料、向电力部门申报停电计划、完成本项目停电、通电手续办理等直至项目通电的全部工作及相关手续办理的所有费用，质保期的所有费用）三、投标报价（2）以上要求的所有资料必须清晰，盖章清楚，并且携带原件至开标现场备查。（1）各投标人自行书面承诺（加盖单位公章），格式自拟。最近三年的具体时间是指投标截止之日起的前三年。注：
7.安全文明施工费：根据《关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发[2014]25号）规定，安全文明施工费由安全施工费、文明施工费、环境保护费及临时设施费组成。6.措施项目费：措施项目费清单包括施工组织措施项目清单和施工技术措施项目清单两部分。5.招标人在工程量清单中所列出的价格（包括安全文明施工费、暂列金额、暂估价、甲供材料等）数量和计量单位，投标人不得修改。否则，将被认定为废标。4.如发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致，应书面通知招标人核查，除非招标人以补遗书的形式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。3.投标函中的总报价必须与已标价工程量清单总报价一致,且工程量清单总报价与依据单价、工程数量、分部分项工程合价计算出的结果应一致，否则由评标委员会作否决投标处理。2．报价原则：本招标工程由投标人以招标文件、合同条件、工程量清单、本次招标范围的施工设计图纸、国家技术和经济规范及标准、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《重庆市建筑工程计价定额》（CQJZDE-2018）、《重庆市安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》CQFYDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》、《混凝土及砂浆配合比表、施工机械台班定额》（GQPSDE-2018）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》渝建[2019]143号以及相关配套文件为依据，由投标人结合自身实力、市场行情自主合理报价。投标报价应包括完成招标范围内工程项目的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费用、措施费（安全文明施工费）、税金、规费、政策性文件规定的所有费用。
13.投标人应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程子目的单价或总价。投标人没有填入单价或总价的工程子目，招标人将认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中。12.工程量清单中给出的工程量是估算量或暂定量，是为投标报价确定的共同的基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定，由承包人按施工合同专用合同条款约定的计量方法，以发包人或监理人认可的尺寸、断面计量，按工程量清单中所报的单价和总价及合同中另有规定的发包人或监理人同意的单价和总价计算结算价款。11.本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。10.本次工程量清单是根据比选文件、有合同约束力的图纸、2013年国家建设工程工程量清单计价规范和计量规范以及重庆市建设工程工程量计算规则（CQJLGZ-2013）等相关配套文件进行编制。国家计量规范和重庆市计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。9.投标人应根据招标人提供的施工图及工程量清单进行核算，工程量清单如果有项目漏项，工程量错误等情况，投标人应在本招标文件规定的时间内提出质疑，否则视同投标人已接受相关情况，本次投标报价已包含本工程施工图示范围内所有项目的造价。8.其他：土石方外运或借土回填或建筑工地垃圾外运（如果有）必须执行重庆市政府2004年164号文《关于对主城区易撒漏物质实行密闭运输的通知》、重庆市建委渝建发[2009]13号文关于施工扬尘控制的相关规定和《九龙坡区建筑垃圾运输车辆管理工作方案》的相关规定。
（一）履约保证金：中标公示结束后3日历天内中标人应按中标总金额的10%向招标人缴纳履约保证金，缴纳方式为银行转帐或不可撤销的见索即付银行保函，以银行转账方式缴纳的履约保证金必须从投标人的基本帐户转出，且银行转帐、银行保函均需注明“D36赛姆特克10KV外线安装工程履约保证金”，工程竣工验收合格后5个工作日内退还，均不计息。中标人未按规定的时间、金额、方式缴纳履约保证金的，招标人不予其签订施工合同，投标保证金不予退还。（收款单位：重庆铝产业开发投资集团有限公司；开户行：工行西彭支行；账号3100082209022106040）四、履约保证金、低价风险保证金15.1本工程所需的主要材料（设备）须采用下表推荐参考品牌（厂家）的产品或采用与之相当的品牌（厂家）的产品，中标人应在采购前七日内将所采购材料设备的厂家、技术参数、品牌、质量等级等指标以书面形式通知招标人及监理人，招标人收到中标人的书面报告后三日历天内予以确认，经招标人认质、封样（如有必要）后中标人方可采购进场。招标人及监理人认为所使用的材料品质存在缺陷，或者偏离图纸及规范要求（以设计和监理书面意见为准），不能适用于本工程，招标人及监理人有权按下表中约定的该材料品牌中指定一种供中标人使用，招标人不因更换材料品牌而调整材料价格及相关费用；中标人拒绝按招标人及监理人要求更换，招标人收取中标人该类材料费总价的3%作为违约金，从中标人的结算价款中扣除。15.本工程所需材料（含设备）价格由投标人参照重庆市建设工程造价管理总站发布的《重庆工程造价信息》或工程造价管理机构发布的工程造价信息（造价信息引用时限为招标公告发布日期前一期），并结合市场行情及自身实力进行自主报价。14.投标人投标清单综合单价报价及清单综合合价不得为负数，否则按专用合同条款约定办理结算。
2、投标报价清单；1、投标报价函；（一）投标文件组成：六、投标文件要求五、变更原则、支付方式、结算原则等详见招标文件公布的施工合同条款。（二）低价风险保证金：中标人的中标总价若低于招标项目投标总报价最高限价的百分之八十五（含）时，招标人在发出中标通知书后三日内，中标人需提供资金担保，金额为（投标总报价最高限价*85%-中标总价）*3，该担保费用在工程竣工验收后退还，不计息。
1、各投标人应当按比选文件的要求编制投标文件，并对比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，纸质文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。响应文件一式二份（两份响应文件应保持内容一致，如投标人两份投标文件不一致，将按有利于招标人的一份投标文件进行评标），投标时还需递交一个装有签字盖章制作完成的投标文件彩色扫描件电子版U盘（扫描件内容须与纸质文件一致）。（二）投标文件制作注：以上投标文件组成部分均需签章完备，否则，按废标处理。5、投标保证金授权委托书。4、公司营业执照、资质、安全生产许可证复印件；3、法人身份证明、法人授权委托书；
（一）收到比选邀请的投标人按邀请书规定的时间和地点参加比选，且须有法定代表人或其授权代表参加并签到，否则其投标文件不得参与比选。九、比选程序及方法各个投标人应当派1-2名代表参与，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。（四）比选参与人员（三）投标截止时间，开标时间、投标保证金、投标文件递交详见比选公告。2、投标文件应采用档案袋密封。封皮上注明“项目名称”、“投标人名称”字样。信封的封口应加盖公章或法人授权代表签字。
（六）中标人的中标总价低于招标项目投标总报价最高限价的百分之八十五（含）时，招标人在发出中标通知书后三日内，中标人需提供低价风险担保，金额为（投标总报价最高限价*85%-中标总价）*3，但最高不超过投标总报价最高限价的85%。（五）评审小组本着公开、公正、公平的原则，在按照比选标准比选结束后，评标现场公布比选结果并在重庆铝产业开发投资集团有限公司网站上进行公示，公示期3天。九、比选中标人的确认（四）若在投标过程中出现排名第一的中标候选人有两家投标人及以上相同报价的情况，则由相同报价的投标单位在现场进行二次报价或多次报价（暗标报价），直至报价有区别为止。（三）评标委员会对报价排名前三位的投标人的资格条件进行符合性审查，评标委员会对投标报价不高于最高限价的投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。如前三名投投人符合性审查均合格，评标委员按报价由低到高推荐中标候选人，排名前三名的投标人若有一家符合性审查不合格，评标委员会将有效报价排名第四名的投标人投标文件纳入符合性审查，以此类推。（二）评标委员会对所有投标人投标总价进行评审，对总报价高于最高限价的按否决投标处理后，总报价低于最高限价的按报价由低到高的顺序进行排序。
十、其他④在整个合同履行期间中标人未违反上述约定的情况，低价风险担保费用在工程竣工验收合格后14天内无息退还。③因中标人过错导致的其他情形；②中标人在设计过程中或行政主管部门审批时，设计质量不符合国家现行有关规范要求的，按低价风险担保金额的100%扣减，直至解除合同；①中标人在设计期间，违反相关部门规定、标准，规范进行施工给发包人造成直接经济损失的，按低价风险担保金额的100%扣减，直至解除合同；（七）低价风险担保的扣减
（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人；（3）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司参与谈判的；（2）投标人的法定代表人或其授权代表人未签到参加比选的；（1）投标人不符合规定的资格条件的；2.除前文要求外，投标人发生以下条款情况之一时，视为无效响应，其投标文件将被拒绝：1.投标人必须对以上条款和服务承诺明确列出，满足要求。
（一）招标人在中标公示结束后三十日内，第一中标候选人未按规定缴纳履约保证金、低价风险保证金，或未按规定签订施工合同的无故弃标行为，招标人将没收其投标保证金，并将其列入西彭园区信用黑名单，禁止在园区承揽相关工程。十一、弃标处理4.投标人应自行踏勘现场，踏勘现场产生的费用自理，投标未踏勘现场或因自身对现场的误解造成的损失自行负责，投标人投标产生的一切费用自理。3.其他未尽事宜由双方在合同中详细约定。（6）投标函中的总报价与已标价工程量清单总报价不一致,或工程量清单总报价与依据单价、工程数量、分部分项工程合价计算出的结果不一致的，由评标委员会作否决投标处理。（5）投标人投标文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有招标人无法接受的条件的。
（二）经评标委员会评审后投标人不足3家的，且经评标委员会认定不具竞争性的。（一）投标截止时间止，投标人少于3个的；有下列情形之一的，招标人将重新招标：十二、重新招标（三）第一名放弃或者被取消中标资格，招标人可从按排序单位选择，也可以重新组织比选。（二）第一中标候选人放弃中标，给招标人造成损失的，应当赔偿。
2、合同协议书范本。（3）投标保证金授权委托书；（2）法定代表人身份证明书或委托证明书；（1）投标函1、投标文件组成及格式十三、附件
（二）我方承诺在询价有效期内不修改、撤销报价文件。（一）我方已仔细研究了工程竞价文件的全部内容，愿意以的总报价（其中安全文明施工费为），工期日历天，按合同约定完成工程。重庆铝产业开发投资集团有限公司：一、报价函报价文件组成及格式附件1
（五）（其他补充说明）。（四）我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。（1）我方承诺在收到成交确认书后，在确认书规定的期限内与你方签订合同。（三）如双方成交：
（一）法定代表人身份证明二、法定代表人身份证明及授权委托书年月日电话：地址：报价人：（盖单位章）
姓名：性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人。经营期限：成立时间：年月日地址：单位性质：投标人名称：
本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。（二）授权委托书注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在些基础上增加内容的不影响其有效性。年月日投标人：（盖单位章）特此证明。
身份证号码：法定代表人：（签字）投标人：（盖单位章）附：法定代表人身份证明。代理人无转委托权。委托期限：。
（复印件加盖单位公章）三、工程投标报价清单注：1.法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。2.法定代表人身份证明及授托书原件装入投标文件一并递交。另外须准备一份在开标现场出具。年月日身份证号码：委托代理人：（签字）
投标结束后，请将投标保证金退回我单位账户：我单位已按投标文件要求将项目的投标保证金￥（大写：)汇入。委托人：（公司名称）受托人姓名：（身份证号码：）五、投标保证金授权委托书（复印件加盖单位公章）四、报价人资质、证明文件
（委托人盖章）开户银行：银行账号：单位名称：
施********工程附件2(注：本投标保证金授权委托书另须准备一份在开标现场提交。)年月日
**年**月重庆铝产业开发投资集团有限公司书同合工
四、第四部分合同附件三、第三部分专用合同条款二、第二部分通用合同条款一、第一部分合同协议书目录
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就*********工程协商一致，订立本合同。承包人：****************************（简称：乙方）发包人：重庆铝产业开发投资集团有限公司（简称：甲方）第一部分合同协议书2、廉政合同1、安全工作目标责任书
1.5工程承包范围：************。1.4工程内容：************。1.3资金来源：********。1.2工程地点：***********。1.1工程名称：**********。第一条工程概况
3.2合同范围内工程质保期2年，承包人应在质保期内须对工程质量缺陷进行维修，并自行承担维修费用。3.1达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。第三条质量标准2.2合同工期总日历天数:***日历天。2.1开（竣）工日期：具体以开（竣）工报告日期为准。第二条合同工期
材料和工程设备暂估价：********元。暂列金额：********元(其中计日工金额*******元)。其中：安全文明施工费:********元。4.1签约合同价：金额(大写)：***********(人民币)(小写)￥：*********元。第四条签约合同价及合同形式3.3对未按标准、要求采购的材料，一经发现用于本工程，必须重新返工，造成的损失和各种费用由承包方承担。
建造师注册证书号：********。身份证号：*******；建造师执业资格证书号：********；姓名：******；职称：*******；第五条承包人项目经理：4.2合同价格形式：********（固定单价合同或总价包干合同）。专业工程暂估价：*******元。
投标函及其附录（如果有）；中标通知书（如果有）；本协议与下列文件一起共同构成合同文件：第六条合同文件的组成安全生产考核合格证书号：********。建造师执业印章号：*******。
其他合同文件。已标价工程量清单；图纸；技术标准和要求；通用合同条款；专用合同条款及其附件；
第九条发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。第八条承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。合同生效条件：双方签字盖章后有效。合同订立地点：九龙坡区西彭镇。合同订立时间：年月日。第七条合同生效
住所：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道66号住所：发包人：重庆铝产业开发投资集团有限公司承包人：***********公司（以下无正文）第十一条合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第六条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分,与本合同具有同等法律效力。第十条本协议书一式捌份，发包人执陆份，承包人执贰份。
审计法务部：委托代表人：分管领导：总经理：法定代表人：法定代表人：
年月日经办人：开户行：部门负责人：帐号：
1.1词语定义第一条一般约定[专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充的条款。]第三部分专用合同条款通用合同条款直接引用中华人民共和国《建设工程施工合同》(GF-2017-0201)第二部分“通用合同条款”第二部分通用合同条款
1.1.3.1工程施工范围：*****************。1.1.2工程和设备1.1.2.3监理人：********1.1.2.2承包人：************1.1.2.1发包人：************1.1.1合同当事人和人员
（3）补遗书（澄清、修改）；（2）中标通知书（如果有）；（1）合同协议书及各种合同附件（含招标文件、评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；1.2合同文件的优先顺序1.1.3.1质保期：自工程竣工验收合格之日起计算。工程质保期2年，承包人应在质保期内须对工程质量缺陷进行维修，并自行承担维修费用。1.1.3日期
（9）图纸；（8）已标价工程量清单；（7）技术标准和要求；（6）通用合同条款；（5）专用合同条款；（4）投标函及投标函附录；
2.1提供施工场地第二条发包人的义务合同生效的条件：双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后有效。1.3合同生效的条件（11）其他合同文件。（10）已标价工程量清单或预算书；
2.2组织设计交底2.1.5协调处理红线范围内的地下管线和建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作：由承包人负责保护和承担现有资料中体现出的相应保护费用（按发包人的要求进行保护、费用已含在合同价中）。2.1.4水准点与座标控制点交验要求：按规定提交；2.1.3承包人通过自行踏勘、查询落实工程地质和地下管线资料，并对资料的真实准确性负责；2.1.2将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应的要求：开工前提供水电接口一个，施工用水、用电由承包人自行在发包人提供的规范接口处搭接，并支付所产生的使用费（费用已含在合同价中）；2.1.1施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备（但可能存在交叉施工，交叉施工的影响由承包人自行考虑并纳入报价中）；施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已完成
姓名：***职务：****2.4发包人委派的甲方代表：2.3.2发包人未能履行第二条各项义务，导致工期延误，相应顺延延误的工期。2.3.1双方约定发包人应做的其他工作：协助承包人处理周边关系及环境保护事宜。2.3其他义务图纸会审和设计交底时间：提交施工图后5日内。
(3)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人负责办理相关手续，费用由承包人自理（费用已含在合同价中）。(2)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：需给发包人提供现场办公场地（费用已含在合同价中）。(1)承担施工安全保卫、环境保护工作及非夜间照明的责任和要求：由承包人按相关规定执行，费用自理（费用已含在合同价中）。3.1承包人应按合同约定以及发包人作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。第三条承包人的义务职权：负责工程质量、进度、投资控制，与各方进行联络、协调，召集会议；解决工程中出现的问题；工程资料管理；执行权力范围内的签证权等。当承包人现场负责人、技术负责人以及工人在工程管理方面和施工方面，不能满足工程施工要求时，发包人代表可以建议更换人选；对发包人负责。
3.3为他人提供方便3.2承包人选择的生产厂家或供应商须采用下表推荐参考品牌（厂家）的产品或采用与之相当的品牌（厂家）的产品并满足下列条件：(6)双方约定承包人应做的其他工作：承包人负责与施工中所涉及的市政、交通、供电、环保等相关单位的联系协调工作。(5)施工场地清洁卫生的要求：按《建设工程施工现场管理规定》、《重庆市建筑工地文明施工标准》及有关规定执行（费用已含在合同价中）。(4)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：在竣工验收并正式移交之前由承包人负责并承担所有费用（费用已含在合同价中）。
①需要办理交通特别通行证时，由承包人负责办证；3.6遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人。3.5其他义务：凡发包人要求增加的与本工程相关的工作，承包人应配合发包人及时组织施工，工程费用按合同及其相关约定结算办法办理。3.4已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责该工程以及相关设施的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；已竣工的工程未交付发包人之前，承包人应负责成品保护工作，因保护不力造成的经济损失和责任由承包人承担。已完工程成品保护的特殊要求由承包人做出详细方案，并落实到位，确保成品完好，费用由承包人负担。承包人为他人提供条件可能发生费用的处理方法：合同、施工图纸明确的范围内，由承包人自行承担。承包人为他人提供条件的内容：承包人应按发包人的指示为相关施工单位或他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。
3.9承包人要遵守文明施工规定，遵守安全、环保、消防、保卫部门的有关规定，否则违章作业造成经济损失或经济、法律责任的，由承包人自行负责。3.8做好施工场地的地下管线；地上建筑物、构筑物的保护工作。各施工地点要设立明显的标志。如承包人未履行上述义务造成人员、车辆伤害，构筑物、建筑物、地下管线的损坏，由承包人自行承担所发生的一切费用及损失。3.7承包人应提出用水用电申请；编制施工组织设计或施工方案，报发包人书面审批同意后实施。以上所发生的费用由承包人自行承担，费用已含在合同价中。施工现场需排放有害污水时，由承包人办理有关手续；②施工噪音超过当地主管部门的规定时，由承包人提出整改措施；
3.13承包人未能履行以上3.1-3.11款各项义务，引起合同纠纷或造成安全隐患，相应造成承包人人员、财产损失的，承包人自行负责，造成发包人及第三人损失的，由承包人按实际损失金额予以赔偿。承包人应设农民工工资专用账户，专项用于支付该工程建设项目农民工工资，并建立用工管理台账，并保存至工程完工且工资全部结清后至少3年。工资支付表应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签字等信息。民工花名册、工资支付表和用工管理台账应报发包人备查。其他按渝人社发[2022]5号文及《重庆市工程建设领域农民工工资保证金实施办法》执行。承包人的项目经理部是民工工资支付行为的主体，承包人的项目经理是民工工资支付的责任人。项目经理部要建立全体民工花名册和工资支付表，确保将工资直接发放给民工本人，或委托银行发放民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。3.12本项目在实施过程中，承包人必须执行《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《重庆市人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（渝府办发〔2016〕101号）、《重庆市城乡建设委员会、中国人民银行重庆营业管理部、中国银行业监督管理委员会重庆监管局关于建筑领域实施农民工工资专用账户管理及银行代发制度（试行）的通知》（渝建发〔2017〕13号）及《重庆市建设工程造价管理总站关于建筑领域农民工工资专户管理网络系统正式运行有关事宜的通知》，及时支付工程中的民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入建设市场信用信息管理系统。3.11承包人应建立完善的安全措施保证体系，制定安全措施方案经监理人及发包人审批后，在施工过程中严格实施，发包人在施工过程中检查落实相关安全措施执行情况。3.10工程施工结束，承包人应将剩余物资、设备、材料和废品及时清除。工程竣工后，承包人应按发包人要求，限期将施工机具、器具、生活设施等物品及时移走。如承包人接到发包人清除、移除通知后7个日历天内不予清除的，发包人代为清除，其费用由承包人承担；给发包人造成损失的，由承包人负责赔偿。
设计变更、增减工程等必须经业主单位书面审批同意（加盖业主单位印章）后实施。未经业主单位签字盖章（加盖业主单位印章）的设计项目及增加工程不纳入工程变更及结算，施工方自行承担经济损失。5.1变更的范围和内容第五条变更须经发包人书面批准行使的权力：开工、停工、复工令的下达，设计变更和技术签证，现场经济签证，工程款支付和施工图预算结算审核等。第四条监理人的职责和权力3.14因承包人原因造成工期延误的，每延误一天，处以承包人5000元/天违约金。
5.3变更的估价原则发包人商定或确定变更价格的期限：发包人应在收到承包人变更报价书后7日内确定变更价格并审批（变更价格最终以审计单位审定为准）。承包人提交变更报价书的期限：承包人应在收到变更指示或变更意向书后7日内，向发包人提交变更报价书。5.2.2变更估价5.2.1本合同变更程序必须按照《重庆市九龙坡区人民政府关于印发《重庆市九龙坡区政府投资项目管理实施细则《试行》的通知》（九龙坡府发[2021]2号文）的规定执行。5.2变更程序
按《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市仿古建筑工程计价定额》（CQFGDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市园林绿化工程计价定额》（CQYLLHDE-2018）、《重庆市构筑物工程计价定额》（CQGZWDE-2018）、《重庆市城市轨道交通工程计价定额》（CQGDDE-2018）、《重庆市爆破工程计价定额》（CQBPDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市绿色建筑工程计价定额》（CQLSJZDE-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》（CQYQYBDE-2018）、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）及相关配套文件进行组价并按承包人报价浮动率下浮（认质核价的设备和材料不参与浮动），经监理人、跟审单位、发包人确认后执行。5.3.3已标价工程量清单中无相同项目亦无类似项目的，按照以下原则执行：5.3.2已标价工程量清单中有类似项目的，参考类似项目单价计算；5.3.1已标价工程量清单中有相同项目的，按照相同项目单价计算；当发生工程变更时，工程量按已标价工程量清单规定的工程量计算规则计量，按以下办法计价：变更估价的原则如下：
③开标当期重庆市建设工程造价管理总站颁布的《重庆工程造价信息》中公布的九龙坡区材料价格（非品牌类）信息价中没有的且投标人投标报价中也没有的材料，由承包人申报、监理人会同跟审单位、发包人根据市场行情认质核价确认。②开标当期重庆市建设工程造价管理总站颁布的《重庆工程造价信息》中公布的九龙坡区材料价格（非品牌类）信息价中没有材料价格，投标人投标报价中有的材料价格，按投标人投标报价同种材料的最低值执行。①按开标当期重庆市建设工程造价管理总站颁布的《重庆工程造价信息》中公布的九龙坡区材料价格（非品牌类）信息价执行（按信息价执行的材料价格不另行计取采保费、外加剂费、泵送费、材料二次及多次转运费）；（2）材料单价：（1）人工单价：按开标当期《重庆工程造价信息》发布的项目所在地的人工单价执行。承包人报价浮动率按下列公式计算：承包人报价浮动率=（1-中标价/最高限价）×100%。
5.3.8工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事前将拟实施的方案提交监理人审核报发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费：5.3.7已标价工程量清单中无相同项目亦无类似项目，也无定额可套用的，由承包人参照重庆市场相同工作的市场价格报送，按监理人、跟审单位（如果有）、发包人共同询价确认的价格执行。5.3.6税金：包含增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加以及环境保护税。其中增值税按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）规定及配套文件执行。5.3.5规费：按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）费用标准进行计算。以上施工期间指开工时间到竣工时间（不含超过一个月的停工时间）。5.3.4企业管理费和利润：按承包人投标报价中相同工程分类的费用标准执行（投标报价中费用标准高于《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）费用标准的，按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）费用标准执行）。
5.3.9工程量按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013),《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）等文件规定的计量规则计算的实际完成合格工程量办理结算。注：以上施工期间以开竣工报告时间为准，扣除超过一个月及以上的停工时间。（4）如果承包人未事前将拟实施的方案提交给发包人确认，则应视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。（3）按总价（或系数）计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目费按承包人报价浮动率下浮后的金额计算；（2）按照单价计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目，按照本节〔变更估价原则〕约定执行；（1）安全文明施工费应按照实际发生变化的措施项目依据现行安全文明施工费计取及管理政策规定及《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）规定执行；
3.暂估价材料、设备价差：数量以结算清单工程量为准，工程量清单中明确以暂估价计入合同清单的材料、设备，在施工使用前由承包人报价，经监理人复核、发包人书面审核同意后方可采购、施工。结算时只对发包人核定单价与暂定价的价差部分进行调整。2.工程量按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013),《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）等文件规定的计量规则计算的实际完成合格工程量办理结算。1.分部分项工程量清单综合单价按投标报价结算，不因实际完成工程量的变化而调整；（二）结算总价=分部分项工程量清单综合单价×实际完成工程量±暂估价材料的价差-甲供材料＋措施项目费＋规费±设计变更、招标工程量清单漏项或新增项目价款±合同约定其它费用＋税金。（注：结算综合单价及结算总价已包括但不限于施工；内线、外线搭接；变电站搭接；验收等直至通电的全部工作及相关手续办理的所有费用，发包人除此之外不另行支付费用，需发包人上级行政主管部门审核的，最终结算价款以上级主管部门审核金额为准）（一）结算原则：执行固定综合单价，中标人中标的工程量清单综合单价在整个施工过程以及结算中不因市场价格波动和政策变动因素的影响而调整，不因实际完成工程量的多少而调整。第六条结算原则
6.3施工技术措施项目费：技术措施清单中以项计列的项目，无论因工程变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，均按投标时施工技术措施项目费的报价作为结算价；技术措施清单中以项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位计列的清单项目，以中标人投标报价的综合单价乘以按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013),《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）等文件规定的计量规则计算的实际完成合格工程量办理结算；6.2组织措施费按投标报价包干（安全文明施工费除外）；6.1安全文明施工费用按渝建发〔2014〕25号文及《重庆市建设工程费用定额》（2018）等相关规定据实结算；6.措施费项目费：5.暂列金额：暂列金额为发包人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中属于发包人所有的一笔款项；暂列金额用于施工合同签订时尚未确定或不可预见的费用，发生时按5.3变更计价原则计取，并按实调整合同价款。4.专业工程暂估价：在施工使用前由承包人报价，经监理人复核、发包人书面审核同意后方可采购、施工。结算时按合同约定变更计价原则计价或发包人核定的价格取代暂估价办理结算。
（四）如项目约定有甲供材料时，甲供材料由发包人与材料供应方单独结算，不计入项目结算内。（三）在施工过程中，发包人对招标清单中材料暂估价、专业工程暂估价、暂列金额以及变更新增材料的核价均为暂定价，仅为工程进度款支付依据，最终价格以结算审核价格为准，须九龙坡区财政局（或审计局）审核（计）的结算项目，最终价格以九龙坡区财政局（或审计局）审核（计）的价格为准。9.工程变更、招标工程量清单漏项或新增项目价款按本专用合同条款5.3条约定计取。（注；如在项目中标后发现投标综合单价、措施费高于招标限价的，结算时该项清单综合单价、措施费价格按对应清单招标最高限价、措施费最高限价*（1-中标总价/招标控制总价）*100%比例下浮后作为结算价，此原则同时适用于新增变更相同、类似清单结算综合单价）。8.税金按建设行政主管部门颁发的相关文件规定执行；7.规费按建设行政主管部门颁发的相关文件规定执行；
5）项目中不同单位工程中分部分项名称相同、项目特征相同、计量单位相同、公布的清单综合单价最高限价也相同的清单项在不同单位工程中投标综合单价不一致的，结算时所有单位工程中的此项清单均按所有单位工程中此项清单最低综合单价报价办理结算（设计变更同样适用此条款）。4）因建设需求，建设单位调整建设范围或内容的，引起的施工范围调整，不作为承包人索赔的依据。3）高温补贴和迎接各类检查由承包人承担，不另行计取。2）由于进度款支付比例、审计时间较长等因素产生的资金占用、融资、垫资等风险由承包人承担，不另行计取。1）与周边其他施工单位相互协调的费用由承包人承担，不另行计取；承包人应积极配合发包人的管线迁改工作，并为其迁改工作提供便利，相关费用不另行计取。（五）合同约定其他费用：
11）按政策和合同约定的由中标人交纳的各种保险费由承包人自行投保，保险费由承包人承担并支付。10）承包人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、地质情况、进出场道路、拆迁干扰、储存空间、装卸限制、交叉作业、行车干扰及任何其它足以影响承包价格的情况，任何因忽视上述情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。因本工程场地受限，红线范围内不提供现场办公和生活区的搭建场地，承包人应充分考虑现场实际情况，选址由承包人自行解决，所发生费用由承包人自行考虑，不另行计取。9）合同总价及单位已包括但不限于按照招标文件要求完成招标范围内工程内容的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费用、措施费、规费、安全文明施工费、税金、开办费、技术措施费、大型机械设备进出场费、水电费消耗量定额与实际缴纳的差价、政策性文件规定、专项竣工验收、城建档案归档、质检竣工验收、质量缺陷责任期、竣工结（决）算审核（计）所涉及费用及承诺中包含的风险、政策性文件规定的费用及比选文件中约定投标人应履行所有义务等所有费用，发包人不另行计取。8）本项目采用固定单价合同，除以上有特殊约定外，结算时不因工程量的增减调整中标综合单价。7）承包人须接受发包人土石方调配方案，不得因运距的增减、工程量的调整、施工范围、取土借土点的调整向发包人提出索赔，同时如承包人不接受发包人的土石方调配方案，视承包人违约，如承包人不当得利的，将按不当得利全额的3倍赔偿发包人，同时支付发包人合同总金额3%的违约金。6）若中标清单中，承包人的清单综合单价为负数，结算时，如此分部分项清单实际完成工程量小于招标清单工程量，则按招标清单工程量乘以中标清单综合单价办理结算，如实际完成工程量大于招标清单工程量，则按实际完成工程量乘以中标清单综合单价办理结算（设计变更同样适用此条款）。
17）承包人应遵守政府有关主管部门对施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，并按规定办理有关手续所发生的费用，不另行计取。16）承包人按政府主管部门的规定办理并取得道路通行权、修建场外设施权，按要求对道路和交通设施维修、维护、养护和管理，同时中标人还需按有关规定对超大件和超重件运输临时加固改造以及办理相关手续等发生的所有费用，不另行计取。15）承包人施工场地以及相邻出入口的施工道路的维修、场地和道路的排水、维修，不另行计取。14）因承包人原因造成临时设施及围墙、施工道路等二次及多次安拆、搬运、搭设等内容的费用，不另行计取。13）承包人临时设施及员工生活产生的建筑垃圾清理、外运和弃碴等所发生的费用，由承包人自行承担，不另行计取。12）“智慧工地”建设、施工中采用BIM技术，按建设行政主管部门及园区要求执行，其费用包含在投标报价中（如果有）。
（二）工程款支付:工程竣工验收合格后，承包人在规定的期限提交合格、完整的竣工资料及结算资料，并提交实际完成工程量明细表、实际完成工程量与合同工程量对比表（含变更增（减）工程量），经监理人及发包人现场代表审核后，如实际完成工程量（含变更增（减）工程量）多于合同工程量，支付至合同金额的70%，如实际完成工程量（含变更增（减）工程量）少于合同工程量，支付至实际完成金额的70%；（一）本工程无预付款；第七条付款方式19）承包人合同价包括但不限于施工，内外线搭接，外线与变电站或其他外线接入口搭接，电缆、设施设备整体通电检测、测试、验收，收集电力内外线及电力设备相关资料、向电力部门申报停电计划、完成本项目停电、通电手续办理等直至项目通电的全部工作及相关手续办理的所有费用，质保期的所有费用。备注：1.因发包人要求变更部分、重大设计变更、暂定部分、招标工程量清单中漏项的工程项目工程量，经发包人现场代表及监理单位的监理工程师签字认可方可作为结算依据。2.本工程合同为执行固定综合单价合同。3.材料价格调整规定：不调整。18）工程材料、成品、半成品的场内二次或多次搬运费，不另行计取。
（八）低价风险担保费用：（七）本项目履约保证金：中标公示结束后三日内承包人应按中标总金额的10%向发包人缴纳履约保证金元，工程竣工验收合格后5个工作日内退还，均不计息。（六）发包人向承包人支付每笔进度款前，承包人需向发包人提供等额、有效、合法的增值税专用发票。否则发包人有权暂缓付款且无需承担违约责任，承包人需正常履行本合同。（五）如项目有甲供材料，则以上金额均不含甲供材料，甲供材料由发包人另行支付。（四）剩余3%作为质保金，工程质保期2年。承包人应在质保期内须对工程质量缺陷进行维修，并自行承担维修费用；质保期内无任何质量问题或在质保期满前已完成问题整改且整改合格后15日内无息退还。（三）如需要九龙坡区财政局（或审计局）审核（计）的结算项目，发包人内审完成后，支付至内审金额的80%，九龙坡区财政局（或审计局）审核（计）完成后，支付至九龙坡区财政局（或审计局）审核（计）金额的97%（最终结算金额以九龙坡区财政局（或审计局）审核（计）金额为准），如不需要九龙坡区财政局（或审计局）审核（计）的结算项目，发包人内审完成后，支付至结算金额的97%；最终结算金额以发包人内审金额为准。
④因承包人过错导致的其他情形。③承包人原因被中止施工，解除合同的，低价风险担保将全额扣除；②承包人在施工过程中或竣工验收时，工程质量不符合国家现行有关施工质量验收规范要求的，按低价风险担保金额的100%扣减，直至解除合同；①承包人在施工期间，违反相关部门规定、标准，规范进行施工给发包人造成直接经济损失的，按低价风险担保金额的100%扣减，直至解除合同；2.低价风险担保的扣减：1.本项目低风险担保费用元。
8.3竣工资料份数：4份。8.2竣工资料内容：技术及经济资料。工程按合同约定工期完工，在承包人提供完整并合格的竣工技术资料及竣工验收报告后，发包人组织相关单位及人员进行竣工验收。8.1竣工验收申请报告第八条竣工验收3.在整个施工合同履行期间承包人未违反本节第（七）~2中约定的情况，低价风险担保费用在工程竣工验收合格后14天内无息退还。
第十条违约责任9.4承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每延误一天按5000元/天向发包人缴纳违约金。9.3发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：不采用。9.2承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内。9.1移交、接收全部与部分工程：第九条工程移交
10.6未经发包人书面同意，承包人不得单方面解除本合同，也不得将本合同项下工程施工（工作）内容进行转包或者非法分包，否则发包人有权单方解除合同且不支付任何费用，承包人应支付本合同价款的20%以赔偿发包人损失。10.5承包人及承包人指派的工作人员（包括但不限于项目经理、技术负责人、安全员），在履行本合同时均需持有法律、法规所要求的履行本合同事项所需的相关资质证照且持续有效，否则发包人有权解除本合同，且承包人应向发包人返还已支付的相关费用并赔偿发包人相关损失10.4若承包人在履行本合同过程中造成自身员工、发包人或第三方人身、财产损失的，此类损失均由承包人自行承担相关法律、经济责任，与发包人无关且发包人有权解除本合同。10.3除非本合同另有约定，若工程未通过竣工验收，承包人应立即进行整改，并自行承担整改费用，且工期不予顺延，若由此造成发包人损失的，承包人需承担赔偿责任，具体赔偿金额由发包人和承包人另行协商确定，但应不低于发包人由此造成的实际损失。10.2由于发包人的原因导致工期延误的，承包人不承担逾期未完工的责任，并有权及时与发包人沟通，要求工期相应顺延。10.1本合同所称的不可抗力是指发包人、承包人双方不能预见、不可避免和不可抗拒的因洪水、暴风、地震、干旱、暴风雪等引起的自然灾害事故和因战争、罢工、政府禁止令等引起的社会事故等。因不可抗力导致逾期未完工的，承包人、发包人双方互不承担责任。
10.10如因承包人原因导致发包人与承包人或第三方发生纠纷，承包人应承担发包人的全部维权费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全担保函费等。10.9如果承包人出现拖欠农民工工资行为，经发包人查证属实的，发包人有权代承包人向农民工支付工资，代为支付的工资及发包人因此产生的相关费用及损失，发包人有权直接从未付工程费（包含质保金部分）中扣除；如出现农民工讨薪情况，自动视为承包人委托发包人代为支付农民工工资，承包人另需支付发包人违约金5万元且不得提出任何异议。因工程存在质量缺陷，且承包人预留的工程质量保证金又不足以支付发包人的全部费用和经济损失的，发包人为实现索赔权利而起诉至人民法院发生的诉讼费、律师费、材料费、鉴定费等费用均由承包人承担。质保期内已发生的质量缺陷或承包人在缺陷维修期间造成甲方或第三方已装修房屋损伤的，装修恢复的费用以及房屋装修恢复过程所产生的其他合理费用由承包人承担，发包人有权在工程质量保修金中予以扣除。10.8本工程质保期5年，承包人在质保期内须对工程质量缺陷进行维修，并自行承担维修费用。承包人应在质量缺陷发生后或收到发包人的书面通知后14日内完成缺陷修复；承包人拒绝维修，经发包人书面催告两次仍拒绝维修的，由甲方直接或委托第三方实施维修，并扣除甲方在工程中的全部质量保修金。10.7承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并承担工程相关责任，如需更改施工内容需书面向发包人作出报告，提出更改理由，待发包人书面审核同意后方可实施，否则发包人有权解除本合同，且承包人应向发包人返还已支付的相关费用并赔偿发包人相关损失。
甲方：重庆铝产业开发投资集团有限公司13.1一方在本协议项下向对方发出的任何通知、要求或其他通讯，应当按照如下联系方式以当面递交、快递、挂号信等需签收的邮寄方式送达：第十三条通知及送达因履行本合同所发生的争议，双方应协商解决。若协商未果，双方可向发包人所在地人民法院提起诉讼。第十二条争议解决第十一条本协议书一式陆份，发包人执肆份，承包人执贰份。
地址：乙方：***电话：联系人：收件部门：审计法务部地址：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道66号
13.2.2如用快递、挂号信等需签收的邮寄方式送达的，通知方按照本协议约定的联系方式交付邮寄机关邮寄后的第3日，即为送达；13.2.1如当面递交的，在递交时即为送达；13.2除双方另有约定外，本协议项下需发出的任何通知、要求或其他通讯，在下述情况下视为有效送达：电话：联系人：收件部门：
14.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人擅自调整项目经理，承担违约金50000元/人.次；14.2项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承担违约金1000元/人.次.日；14.1承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并承担工程相关法律责任及经济责任；第十四条其他约定13.4双方一致确认，前述约定的联系方式为各方履行合同义务、解决合同争议时接收对方文件信函或司法机关（法院、仲裁机构）诉讼、仲裁文书的送达地址及联系方式。13.3任何一方如需变更上述送达地址的，应在变更后三个工作日内以书面形式将变更后的送达地址通知对方，新的送达地址自对方收到该通知之日起有效；未按前述约定方式变更的，上述送达地址仍为有效送达地址；
发包人：重庆铝产业开发投资集团有限公司（以下简称发包人）安全工作目标责任书重庆铝产业开发投资集团有限公司2021年企业附件一（以下无正文，为协议签署页）14.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：从拒绝更换之日起每日承担10000元违约金，累计计算。
3.建立健全本单位以安全生产责任制为核心的安全生产规章制度，开展经常性的安全生产教育和检查活动，对检查出的问题和事故隐患，立即组织力量予以整改，并制定相应的防范措施。2.建立健全本单位与安全生产相适应的管理机构，配备好安全生产管理人员，组织好安全生产工作，全面落实全体在岗人员的安全生产责任。1.认真贯彻执行国家和地方政府以及行政主管部门颁发制定的有关安全生产的方针、政策和法律、法规、规章及制度，组织好本单位的安全生产，自觉接受国家监督、行业管理和群众监督。一．承包人安全生产工作职责:为适应安全生产的需要，进一步加强园区安全生产的监督管理，预防和减少各类伤亡事故，认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，树立安全工作“责任重于泰山”的思想，坚持谁主管、谁负责的原则，进一步落实安全生产责任制，强化目标管理，确保今年园区安全工作目标的实现，经甲、乙双方同意，签订本责任书。承包人：************************（以下简称承包人）
1.无一伤亡事故发生；二、承包人目标控制：7.在施工过程中，一切安全责任由承包人负责（如因发包人原因造成的，由发包人负责），发包人不承担任何责任。6.承包人法人代表为第一责任人，安全生产负责人为直接责任人，对本单位安全生产负全责任。5.本单位发生各类事故后要迅速组织抢救，积极做好事故善后工作，及时报告主管部门并主动配合有关部门开展事故调查工作，执行事故处理决定。4.落实本单位的安全生产经费，在制定发展规划和技术改造方案时应同时制定安全生产的技术措施，不断改善生产劳动条件，防止伤亡事故发生。
7.一般性环境污染事故控制在零以内。6.一般性火灾事故控制在零以内；5.一般性安全事故经济损失下降40%以上；4.无一重大环境污染事故发生；3.无一重大火灾事故发生；2.无一重大伤亡事故发生；
发包人代表签字:承包人代表签字:发包人单位:重庆铝产业开发投资集团有限公司承包人单位:*************2.凡违反目标控制中5～7条中任意一条的单位，取消其考核资格，并在一定范围给予通报批评，令其整改。1.凡违反目标控制中1～4条中任意一条的单位，取消其考核资格，并追究第一责任人、直接责任人和有关人员的经济、刑事责任，给单位处以10000～50000元的罚款，对有关人员处以100～500元的罚款。三、考核：
廉政合同附件二年月日
1.1严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及建设部的有关规定。第一条甲乙双方的权利和义务根据有关工程建设、廉政建设的规定，为作好工程建设的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，*************工程的项目业主*********与**********，特订立本合同。承包人（全称）：***********（以下简称乙方）发包人（全称）：**********（以下简称甲方）
第二条甲方的义务发现对方严重违反本合同条款的行为，有向上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。1.5发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。1.4建立健全廉政制度，开展廉政教育，建立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。1.3双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。1.2严格执行***********的施工合同文件，自觉按合同办事。
3.1乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品等。第三条乙方义务2.4甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与乙方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。2.3甲方及其工作人员不得要求或接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。2.2甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。2.1甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。
第四条违约责任3.6乙方如果发现甲方工作人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级单位举报。甲方不得以任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实或严格遵守廉政合同的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请参加权。3.5乙方及其工作人员必须严格按照规程办事，不得与其他单位串通损害甲方利益。3.4乙方不得为甲方和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。3.3乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加外出旅游或超标准宴请及娱乐活动。3.2乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
发包人（公章）：承包人（公章）：第七条本协议作为施工合同附件，与工程合同具有同等的法律效力。第六条本合同从甲乙双方签署之日起生效，至该工程项目竣工验收后失效。第五条双方约定，本合同由双方或双上级单位的纪检监察机关负责监督执行。根据重庆市人民检察院、重庆市交通委员会《关于开展在交通基础设施建设中预防职务犯罪工作的意见》的有关规定，邀请当地检察机关作为对本合同执行的法律监督单位，参与对本合同履行情况的监督检察。4.2乙方及其工作人员违反本合同的第三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，给甲方单位造成损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方有权建议工程建设主管部门给予乙方一年至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。4.1甲方及其工作人员违反本合同第一、第二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事主任；给乙方单位造成损失的，应予以赔偿。
年月日发包人代表（签字）：承包人代表（签字）：
联系我们
上海总部：上海市浦东新区纳贤路800号科海大楼2层
无锡分公司：无锡市中国传感网国际创新园F11栋2楼
邮 箱：bd@datauseful.com
给力助理小程序
给力讯息APP
给力商讯公众号
返回顶部