招标公告

1.招标条件

本招标项目江区横路办事处农场--黄岩堰道路改造提升工程已由江发

改备案赋码，项目代码为2210-330803-04-01-380831，资金来源为自筹，招标

人为衢州市衢江区横路办事处童何村股份经济合作社。项目已具备招标条件，现

对该项目的施工进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况：本次招标为衡江区横路办事处农场--黄岩堰道路改造提升工

程施工。

主要实施内容衡江区横路办事处农场--黄岩堰道路改造提升工程，具体内容

详见施工图纸和工程量清单。审定预算价3925102元

2.2招标范围：

本次招标共设1个施工标段。主要内容为江区横路办事处农场--黄岩堰道

路改造提升工程。计划工期为35日历天，缺陷责任期为12个月。

3.投标人资格要求

本次招标要求投标人须具备江区市场监督管理部门注册登记的或建筑业产值

归入衡江统计的独立企业法人资格的公路工程施工总承包三级及以上资质，并具备

有效的安全生产许可证。拟派项目负责人为具有建设行政主管部门颁发的公路工程

二级及以上注册建造师，并具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施

建设工程项目的负责人。投标人及拟派项目负责人无不良行为记录。本次招标不接

受联合体投标。

4.招标文件的获取

4.1投标申请人在街江区政府门户网站一“政务资讯”二“专题专栏”二“公

共资源交易专栏”（http：//www.qjq.gov.cn/）下载招标文件。

4.2投标人需登录汇联易招系统，选择投标项目后点击招标文件下载或在汇

联易招网站（https：//www.hlyzztb.com/）公告附件中下载。

5.电子评标：

5.1因防疫疫情需要本次交易采用不见面电子开标的方式（人员无需到现场，

可以登录“汇联易招平台https://www.hlyzztb.com/auth/toLogin.do查看开标情

况），投标人需登录网址：https://www.hlyzztb.com进行报名，未办理企业信息入

库的投标人请登录网址：www.hlyzztb.com，办理投标人信息入库事宜。本工程

实行无纸化电子招投标，全部报价函均采取电子化编制。通过衢州市江区报价

工具版本号（1.0.2）制作报价文件，所有内容严格按照交易公告中的要求上传到

1

报价工具附件中。衢江区使用小额报价工具1.0.2版本（无需）组价上传可直接

PDF转换并生成加密标书即可。

5.2投标单位投标文件上传的截止时间为2022年11月8日9时30分整，

投标单位无需到现场参与报价，只需在单位自备连通网络的电脑，登陆汇联易招

平台开标系统今日开标进入当前项目，进入直播页面。

（http://www.hlyzztb.com/)

5.3电子投标加密文件9时30分整，

由代理公司进行统一解密，因投标人自身原因导致无法解密的投标文件，不进入

后续环节；（http://www.hlyzztb.com/）

5.4使用投标系统需要相关业务咨询的投标人可以咨询：杭州擎洲软件有限

公司，孟女士，联系电话：0570-8757622/或腾讯企点QQ：2852779059。

温馨提醒：

请投标人提前安装谷歌、360、搜狗浏览器，选择其一即可，保证正常登陆；

电子投标文件后缀名是网络加密标书的，上传至汇联易招信息系统电子投标

文件中，电子投标文件后缀名为密码加密标书的，上传至备份投标文件中。

开标解密要求：开标时间倒计时结束后代理开启一键解密方式解密所有投标

单位加密标书，如存在加密标书解密失败情况。代理启用备用标书解密，如备用

标书仍解密失败，或投标单位未上传备用标书。此情况视为标书解密失败，无效

标处理。

6．投标人信息入库

各投标人登录汇联易招平台办理投标人信息入库事宜网址：

（http://www.hlyzztb.com/)

（1）未办理企业信息入库的投标人，请先点击网页右侧“注册”按钮，并

办理企业CA，提交企业相关投标信息后，一个工作日内会自动审核。

（2）已办理企业信息入库的投标人，请凭用户名和密码或者CA登录系统上传

带“*”号的原件扫描件，无需到现场，一个工作日内会审核并同步各县市区。

(3）CA办理指南

CA在线办

天谷CA在线办

理”，根据系统操作手册以及流程说明在线申请办理。联系电话：4000-878-198

办理地址：

http://www.tseal.cn/tcloud/common.xhtml?projld=225&statusCode=303。

7，投标保证金

2

采用承诺制，企业开具诚信投标承诺书即可参加投标。（诚信投标承诺书

格式详见附件）

8.投标文件的递交

8.1招标人不组织工程现场踏勘，不召开投标预备会。

8.2投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年11月8日

9时

30分，地点为衢州市衢江区公共资源交易中心（振兴东路268号6楼）的2号

开标厅，逾期上传招标人不予受理。

9.发布公告的媒介：本次招标公告在衢州市公共资源交易网

（http://ggzy.qz.gov.cn/)、汇联易招网站（https://www.hlyzztb.com/）上

发布。

10.注意事项：

请各相关责任主体严格按照区防控办最新工作要求执行。

招标人：衢州市衢江区横路办事处童何村股份经济合作社

地址：州市衢江区横路办事处童何村

联系人：余芬云

电话：689376（街江短号）

招标代理：浙江未艾工程咨询管理有限公司

地址：衢州市江区振兴东路793号

联系人：小胡

电话：13735099765、629765（衢江短号）

2022年11月1日

3

主要实施内容衢江区横路办事处农场--黄岩堰道路改造提升工程，具体内容详见施工图纸和工程量清单。审定预算价3925102元。2.1项目概况:本次招标为衢江区横路办事处农场--黄岩堰道路改造提升工程施工。2．项目概况与招标范围本招标项目衢江区横路办事处农场--黄岩堰道路改造提升工程已由衢江发改备案赋码，项目代码为2210-330803-04-01-380831，资金来源为自筹，招标人为衢州市衢江区横路办事处童何村股份经济合作社。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。1．招标条件招标公告

4.1投标申请人在衢江区政府门户网站—“政务资讯”—“专题专栏”—“公共资源交易专栏”（http://www.qjq.gov.cn/）下载招标文件。招标文件的获取本次招标要求投标人须具备衢江区市场监督管理部门注册登记的或建筑业产值归入衢江统计的独立企业法人资格的公路工程施工总承包三级及以上资质，并具备有效的安全生产许可证。拟派项目负责人为具有建设行政主管部门颁发的公路工程二级及以上注册建造师，并具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的负责人。投标人及拟派项目负责人无不良行为记录。本次招标不接受联合体投标。3．投标人资格要求本次招标共设1个施工标段。主要内容为衢江区横路办事处农场--黄岩堰道路改造提升工程。计划工期为35日历天，缺陷责任期为12个月。2.2招标范围：

5.4使用投标系统需要相关业务咨询的投标人可以咨询：杭州擎洲软件有限公司，孟女士，联系电话：0570-8757622/或腾讯企点QQ：2852779059。5.3电子投标加密文件解密截止时间为2022年11月8日9时30分整，由代理公司进行统一解密，因投标人自身原因导致无法解密的投标文件，不进入后续环节；（http://www.hlyzztb.com/）5.2投标单位投标文件上传的截止时间为2022年11月8日9时30分整，投标单位无需到现场参与报价，只需在单位自备连通网络的电脑，登陆汇联易招平台--开标系统--今日开标进入当前项目，进入直播页面。（http://www.hlyzztb.com/）5.1因防疫疫情需要本次交易采用不见面电子开标的方式（人员无需到现场，可以登录“汇联易招平台https://www.hlyzztb.com/auth/toLogin.do查看开标情况），投标人需登录网址：https://www.hlyzztb.com进行报名，未办理企业信息入库的投标人请登录网址：www.hlyzztb.com，办理投标人信息入库事宜。本工程实行无纸化电子招投标，全部报价函均采取电子化编制。通过衢州市衢江区报价工具版本号（1.0.2)制作报价文件，所有内容严格按照交易公告中的要求上传到报价工具附件中。衢江区使用小额报价工具1.0.2版本（无需）组价上传可直接PDF转换并生成加密标书即可。5．电子评标：4.2投标人需登录汇联易招系统，选择投标项目后点击招标文件下载或在汇联易招网站（https://www.hlyzztb.com/）公告附件中下载。

各投标人登录汇联易招平台办理投标人信息入库事宜网址：（http://www.hlyzztb.com/）6．投标人信息入库开标解密要求：开标时间倒计时结束后代理开启一键解密方式解密所有投标单位加密标书，如存在加密标书解密失败情况。代理启用备用标书解密，如备用标书仍解密失败，或投标单位未上传备用标书。此情况视为标书解密失败，无效标处理。电子投标文件后缀名是网络加密标书的，上传至汇联易招信息系统电子投标文件中，电子投标文件后缀名为密码加密标书的，上传至备份投标文件中。请投标人提前安装谷歌、360、搜狗浏览器，选择其一即可，保证正常登陆；温馨提醒：

7.投标保证金http://www.tseal.cn/tcloud/common.xhtml?projId=225&statusCode=303。天谷CA在线办理流程：投标人注册登录系统后点击左侧“天谷CA在线办理”，根据系统操作手册以及流程说明在线申请办理。联系电话：4000-878-198办理地址：(3)CA办理指南(2)已办理企业信息入库的投标人，请凭用户名和密码或者CA登录系统上传带“*”号的原件扫描件，无需到现场，一个工作日内会审核并同步各县市区。（1）未办理企业信息入库的投标人，请先点击网页右侧“注册”按钮，并办理企业CA，提交企业相关投标信息后，一个工作日内会自动审核。

9.发布公告的媒介：本次招标公告在衢州市公共资源交易网（http://ggzy.qz.gov.cn/）、汇联易招网站（https://www.hlyzztb.com/）上发布。30分，地点为衢州市衢江区公共资源交易中心（振兴东路268号6楼）的2号开标厅，逾期上传招标人不予受理。8.2投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2022年11月8日9时8.1招标人不组织工程现场踏勘，不召开投标预备会。8.投标文件的递交采用承诺制，企业开具诚信投标承诺书即可参加投标。（诚信投标承诺书格式详见附件）

电话：689376（衢江短号）联系人：余芬云地址：衢州市衢江区横路办事处童何村招标人：衢州市衢江区横路办事处童何村股份经济合作社请各相关责任主体严格按照区防控办最新工作要求执行。10.注意事项：

2022年11月1日电话：13735099765、629765（衢江短号）联系人：小胡地址：衢州市衢江区振兴东路793号招标代理：浙江未艾工程咨询管理有限公司

南孔圣地

衢州有礼康养衢江

QUZHOUQUJIANG

一座最有礼的城市

招标代理：浙江未艾工程咨询管理有限公司招标人：衢州市衢江区横路办事处童何村股份经济合作社招标文件施工招标衢江区横路办事处农场--黄岩堰道路改造提升工程

投标人须知前附表9第二章投标人须知9第一章招标公告7第一卷6目录二O二二年十月

1.5费用承担181.4投标人资格要求171.3招标范围、计划工期和质量要求171.2资金来源和落实情况171.1项目概况171．总则17

1.11分包181.10投标预备会181.9踏勘现场181.8计量单位181.7语言文字181.6保密18

3．投标文件202.3招标文件的修改202.2招标文件的澄清202.1招标文件的组成192．招标文件191.12偏离18

3.6备选投标方案223.5资格审查资料213.4投标保证金213.3投标有效期213.2投标报价203.1投标文件的组成20

5．开标244.3投标文件的修改与撤回234.2投标文件的递交234.1投标文件的密封和标识234．投标233.7投标文件的编制22

6.3评标256.2评标原则256.1评标委员会246．评标245.2开标程序245.1开标时间和地点24

8．重新招标和不再招标267.4签订合同257.3履约担保257.2中标通知257.1定标方式257．合同授予25

9.3对评标委员会的纪律要求279.2对投标人的纪律要求269.1对招标人的纪律要求269．纪律和监督268.2不再招标268.1重新招标26

1．评标方法37评标办法前附表32第三章评标办法（平均价法）3210．需要补充的其它内容279.5投诉279.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求27

项目专用合同条款数据表41第二节项目专用合同条款41第一节通用合同条款41第四章合同条款及格式413．评标程序372．评审标准37

10．进度计划459．施工安全、治安保卫和环境保护454．承包人442．发包人义务441．一般约定43项目专用合同条款43

17．计量与支付4716．价格调整4713.7质量抽检4613.工程质量4612.暂停施工4611．开工和交工46

附件二51附件一49第三节合同附件格式4922．违约4820.保险4718．交（竣）工验收47

附件八农民工劳动合同格式60附件七工程资金鉴管协议格式58附件六预付款担保格式57附件五履约担保格式56附件四项目经理委任书55附件三安全生产合同53

3．其它说明672．投标报价说明661．工程量清单说明66第五章工程量清单66工程质量责任合同64附件九工程质量责任合同格式64

第四卷75第七章技术规范（另册）74第三卷73第六章图纸（另册）72第二卷714．工程量清单68

（二）授权委托书82（一）法定代表人身份证明81二、法定代表人身份证明及授权委托书81（二）投标函附录80目录78第八章投标文件格式76

（二）投标人企业组织机构框图87（一）投标人基本情况表86六、资格审查资料86五、项目管理机构85四、已标价工程量清单84三、投标保证金83

（八）其它材料93（七）承诺书1、293（六）履约行为表92（五）近年发生的诉讼及仲裁情况91（四）近年完成的类似项目情况表90（三）拟委任的项目经理和项目总工资历表88

2.1项目概况:本次招标为衢江区横路办事处农场--黄岩堰道路改造提升工程施工。2．项目概况与招标范围本招标项目衢江区横路办事处农场--黄岩堰道路改造提升工程已由衢江发改备案赋码，项目代码为2210-330803-04-01-380831，资金来源为自筹，招标人为衢州市衢江区横路办事处童何村股份经济合作社。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。1．招标条件第一章招标公告第一卷

招标文件的获取本次招标要求投标人须具备衢江区市场监督管理部门注册登记的或建筑业产值归入衢江统计的独立企业法人资格的公路工程施工总承包三级及以上资质，并具备有效的安全生产许可证。拟派项目负责人为具有建设行政主管部门颁发的公路工程二级及以上注册建造师，并具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的负责人。投标人及拟派项目负责人无不良行为记录。本次招标不接受联合体投标。3．投标人资格要求本次招标共设1个施工标段。主要内容为衢江区横路办事处农场--黄岩堰道路改造提升工程。计划工期为35日历天，缺陷责任期为12个月。2.2招标范围：主要实施内容衢江区横路办事处农场--黄岩堰道路改造提升工程，具体内容详见施工图纸和工程量清单。审定预算价3925102元。

5.3电子投标加密文件解密截止时间为2022年11月8日9时30分整，由代理公司进行统一解密，因投标人自身原因导致无法解密的投标文件，不进入后续环节；（http://www.hlyzztb.com/）5.2投标单位投标文件上传的截止时间为2022年11月8日9时30分整，投标单位无需到现场参与报价，只需在单位自备连通网络的电脑，登陆汇联易招平台--开标系统--今日开标进入当前项目，进入直播页面。（http://www.hlyzztb.com/）5.1因防疫疫情需要本次交易采用不见面电子开标的方式（人员无需到现场，可以登录“汇联易招平台https://www.hlyzztb.com/auth/toLogin.do查看开标情况），投标人需登录网址：https://www.hlyzztb.com进行报名，未办理企业信息入库的投标人请登录网址：www.hlyzztb.com，办理投标人信息入库事宜。本工程实行无纸化电子招投标，全部报价函均采取电子化编制。通过衢州市衢江区报价工具版本号（1.0.2)制作报价文件，所有内容严格按照交易公告中的要求上传到报价工具附件中。衢江区使用小额报价工具1.0.2版本（无需）组价上传可直接PDF转换并生成加密标书即可。5．电子评标：4.2投标人需登录汇联易招系统，选择投标项目后点击招标文件下载或在汇联易招网站（https://www.hlyzztb.com/）公告附件中下载。4.1投标申请人在衢江区政府门户网站—“政务资讯”—“专题专栏”—“公共资源交易专栏”（http://www.qjq.gov.cn/）下载招标文件。

6．投标人信息入库开标解密要求：开标时间倒计时结束后代理开启一键解密方式解密所有投标单位加密标书，如存在加密标书解密失败情况。代理启用备用标书解密，如备用标书仍解密失败，或投标单位未上传备用标书。此情况视为标书解密失败，无效标处理。电子投标文件后缀名是网络加密标书的，上传至汇联易招信息系统电子投标文件中，电子投标文件后缀名为密码加密标书的，上传至备份投标文件中。请投标人提前安装谷歌、360、搜狗浏览器，选择其一即可，保证正常登陆；温馨提醒：5.4使用投标系统需要相关业务咨询的投标人可以咨询：杭州擎洲软件有限公司，孟女士，联系电话：0570-8757622/或腾讯企点QQ：2852779059。

http://www.tseal.cn/tcloud/common.xhtml?projId=225&statusCode=303。天谷CA在线办理流程：投标人注册登录系统后点击左侧“天谷CA在线办理”，根据系统操作手册以及流程说明在线申请办理。联系电话：4000-878-198办理地址：(3)CA办理指南(2)已办理企业信息入库的投标人，请凭用户名和密码或者CA登录系统上传带“*”号的原件扫描件，无需到现场，一个工作日内会审核并同步各县市区。（1）未办理企业信息入库的投标人，请先点击网页右侧“注册”按钮，并办理企业CA，提交企业相关投标信息后，一个工作日内会自动审核。各投标人登录汇联易招平台办理投标人信息入库事宜网址：（http://www.hlyzztb.com/）

30分，地点为衢州市衢江区公共资源交易中心（振兴东路268号6楼）的2号开标厅，逾期上传招标人不予受理。8.2投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2022年11月8日9时8.1招标人不组织工程现场踏勘，不召开投标预备会。8.投标文件的递交采用承诺制，企业开具诚信投标承诺书即可参加投标。（诚信投标承诺书格式详见附件）7.投标保证金

联系人：余芬云地址：衢州市衢江区横路办事处童何村招标人：衢州市衢江区横路办事处童何村股份经济合作社请各相关责任主体严格按照区防控办最新工作要求执行。10.注意事项：9.发布公告的媒介：本次招标公告在衢州市公共资源交易网（http://ggzy.qz.gov.cn/）、汇联易招网站（https://www.hlyzztb.com/）上发布。

2022年11月1日电话：13735099765、629765（衢江短号）联系人：小胡地址：衢州市衢江区振兴东路793号招标代理：浙江未艾工程咨询管理有限公司电话：689376（衢江短号）

附录2资格审查条件（财务最低要求）附录1资格审查条件（资质最低条件）投标人须知前附表第二章投标人须知

附录5资格审查条件（项目经理、项目总工最低要求和安全生产负责人）附录4资格审查条件（信誉最低要求）注：投标人应在“第八章投标文件格式”的“2018年1月1日以来完成的类似项目情况表”后附（1）中标通知书复印件；（2）合同协议书复印件；（3）质量证明文件（由发包人出具的公路工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的公路工程竣工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书）等的复印件；如上述资料中均未体现工程规模、技术标准、主要工程内容的，必须附发包人或项目质量监督部门或项目所在地设区市行业主管部门出具的证明材料，否则业绩不予认可。（4）从“浙江省交通运输厅建设市场诚信系统”中截图的含有该系统水印的《主要业绩信息一览表》。四者缺一不可。附录3资格审查条件（业绩最低要求）

d.项目经理的职称证信息、建造师注册证书信息、安全生产考核合格证书信息以及项目项目总工的职称证信息、安全生产考核合格证书信息须在浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统中全部公开，并提供含有该系统水印的《主要人员信息一览表》打印件。c．中标通知书已发出，但合同协议书尚未签订的，则中标通知书中的拟任项目经理视为有“在建项目”。b．合同协议书中明确的项目经理不是中标通知书中的拟任项目经理的，则合同协议书中明确的项目经理以及中标通知书中的拟任项目经理均视为有“在建项目”。a．合同协议书中明确的项目经理为中标通知书中的拟委任项目经理的，则仅认定合同协议书中明确的项目经理有“在建项目”。标段中标通知书中有拟委任项目经理的，该拟委任项目经理是否有“在建项目”按以下原则认定：注：“在建项目”的起止时间界定：标段中标通知书发出之日起至标段交工验收通过之日止。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。1.1.3本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。1.1项目概况1．总则

1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。1.3招标范围、计划工期和质量要求1.2.2本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。1.2资金来源和落实情况1.1.5本标段地点：见投标人须知前附表。

（2）财务要求：见投标人须知前附表；（1）资质条件：见投标人须知前附表；1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。1.4投标人资格要求1.3.3本标段的质量要求：见投标人须知前附表。1.3.2本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：1.4.2本项目不适用。（6）其它要求：见投标人须知前附表。（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；（4）信誉要求：见投标人须知前附表；（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（6）与本标段的监理人或招标代理机构相互控股或参股的；（5）与本标段的监理人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（4）为本标段提供招标代理服务的；（3）为本标段的监理人；（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（12）涉及正在诉讼的案件但经审查委员会认定不会对承担本项目造成重大影响；（11）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；（10）财产被接管或冻结的；（9）被暂停或取消投标资格的；（8）被责令停业的；（7）与本标段的监理人或招标代理机构相互任职或工作的；

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.6保密投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.5费用承担（14）为投资参股本项目的法人单位。（13）被市级及以上交通主管部门取消项目所在地的投标资格或禁止进入该区域公路建设市场且处于有效期内；

不组织1.9踏勘现场所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.8计量单位除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.7语言文字

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。1.12偏离本项目严禁转包和违规分包，且不得再次分包。1.11分包不召开1.10投标预备会

1.12.3评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：（2）项目管理机构不够完善。（1）在按照第三章“评标办法”第3.1.3项和第3.1.4项的规定对投标价进行算术性错误修正及其它错误修正后，最终投标报价未超过投标控制价（如有）的情况下，出现第三章“评标办法”第3.1.3项所列的投标报价的算术性错误和第三章“评标办法”第3.1.4项所列的投标报价的其它错误；1.12.2投标文件中的下列偏差为细微偏差：1.12.1投标文件不符合第三章“评标办法”第2.1款所列的初步评审标准以及按照第三章“评标办法”第3.1.3项和第3.1.4项的规定对投标价进行算术性错误修正及其它错误修正后，最终投标报价超过投标控制价（如有）的，属于重大偏差，视为对招标文件未作出实质性响应，按否决投标处理。偏离即偏差，偏差分重大偏差和细微偏差。

（1）招标公告；本招标文件包括：2.1招标文件的组成2．招标文件（2）对于第1.12.2项（2）目所述的细微偏差，如果采用综合评估法或最低投标价法评标，应要求投标人对细微偏差进行澄清，只有投标人的澄清文件被评标委员会接受，投标人才能参加评标价的最终评比。如果采用综合评估法评标，评标委员会可在相关评分因素的评分中酌情扣分，但最多扣分不得超过各评分因素权重分值的40%。（1）对于本章第1.12.2项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”第3.1.3项和第3.1.4项的规定予以修正并要求投标人进行澄清；

（7）技术规范；（6）图纸；（5）工程量清单；（4）合同条款及格式；（3）评标办法；（2）投标人须知；

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面的方式送至或传真至代理公司（下同），要求招标人对招标文件予以澄清。2.2招标文件的澄清当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准，根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。（9）投标人须知前附表规定的其它材料。（8）投标文件格式；

3.1.1投标文件应包括下列内容：3.1投标文件的组成3．投标文件2.3.1在投标截止时间4天前，招标人通过衢州市公共资源交易网（http://ggzy.qz.gov.cn/）、汇联易招网站（https://www.hlyzztb.com/）发布公布修改的招标文件。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足4天，相应延长投标截止时间。2.3招标文件的修改2.2.2招标文件的澄清通过衢州市公共资源交易网（http://ggzy.qz.gov.cn/）、汇联易招网站（https://www.hlyzztb.com/）发布，投标人在开标截止前，自行到网上查看，无需书面确认，视为已获取，否则后果自负。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足4天，相应延长投标截止时间。

（6）承诺函；（5）资格审查资料；（4）项目管理机构；（3）已标价工程量清单（中标后提供）；（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；（1）投标函及投标函附录；

3.2.5除投标人须知前附表另有规定外，招标人不接受调价函。3.2.4投标人应根据《浙江省公路水运建设工程安全生产费用管理暂行规定》（浙交[2009]228号），在投标总价中计入安全生产费用，安全生产费用应符合合同条款第9.2.5项的规定。工程量清单100章内列有上述安全生产费的支付子目，由投标人按招标文件的规定填写总额价。3.2.3投标人如果发现工程量清单中的数量与图纸中数量（如有）不一致时，应立即通知招标人核查，除非招标人以书面方式予以更正。否则，应以工程量清单中列出的数量为准。3.2.1投标人中标后应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。3.2投标报价（7）投标人须知前附表规定的其它材料（包括编号的补遗书）。

采用承诺制，企业开具诚信投标承诺书即可参加投标。（诚信投标承诺书格式详见附件）3.4投标保证金3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。3.3投标有效期3.2.6在合同实施期间（包括工期拖延时间），由于人工、材料和设备价格上涨而引起工程施工成本增加的风险由承包人自行承担，合同价格不会因此而调整。

3.5.4“正在养护和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。质量证明文件（工程交工验收证书）可以是发包人出具的公路工程（标段）交工验收证书或交（竣）工验收委员会出具的公路工程交（竣）工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书。3.5.3“近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、质量证明文件（工程交工验收证书）的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。3.5.2本项目不适用。3.5.1“投标人基本情况表”应附企业法人营业执照副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、施工资质证书副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、“拟委任的项目经理和项目总工资历表”应附项目经理（以及备选人）和项目总工（以及备选人）的身份证、职称证书以及资格审查条件所要求的其它相关证书（如建造师注册证书、安全生产考核合格证书、浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统中含有该系统水印的《主要人员信息一览表》打印件等）的复印件，并应提供其担任类似项目的项目经理和项目总工的相关业绩证明材料复印件。3.5资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。3.6备选投标方案3.5.8招标人将进一步核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权对投标人的投标文件作否决投标处理，并没收其投标担保；若在评标结果公示期间发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格并没收其投标担保；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过5%签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人以上弄虚作假行为上报省级交通主管部门。3.5.7投标人在投标文件中填报的项目经理（以及备选人）和项目总工（以及备选人）不允许更换。3.5.6本次招标不接受联合体投标。3.5.5“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

5．开标详见招标公告及投标人须知前附表。4．投标3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、招标范围等实质性内容作出响应。3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。3.7投标文件的编制

6．评标（2）招标代理一键解密电子投标文件；（1）主持人宣布会议开始；5.2开标程序详见招标公告及投标人须知前附表5.1开标时间和地点

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。6.1评标委员会

7．合同授予评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。6.3评标评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.2评标原则（4）曾因在招标、评标以及其它与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。7.3履约担保在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。7.2中标通知除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。7.1定标方式

（1）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的投标函文字报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；7.4.3签约合同价的确定原则如下：7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，接受相关部门的处理。7.4签订合同7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，接受相关部门的处理。

有下列情形之一的，招标人将重新招标：8.1重新招标8．重新招标和不再招标7.4.5如果根据本章第3.5.8项（适用于未进行资格预审的）、第7.3.2项或第7.4.1项规定，招标人取消了中标人的中标资格，在此情况下，招标人可将合同授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织招标。7.4.4合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。若为联合体投标，则联合体各成员的法定代表人或其授权的代理人都应在合同协议书上签署并加盖单位章。发包人和中标人在签订合同协议书的同时需按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同及安全生产合同，明确双方在廉政建设和安全生产方面的权利和义务以及应承担的违约责任。（2）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的投标函文字报价，则签订合同同时以开标时的投标函文字报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的养护工程项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。8.2不再招标（4）法律规定的其它情形。（3）中标候选人均未与招标人签订合同的；（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

9.3对评标委员会的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。9.2对投标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。9.1对招标人的纪律要求9．纪律和监督

监督部门的联系方式见投标人须知前附表。投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。9.5投诉与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其它好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其它情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其它好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其它情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

联系电话投标人代表签字项目经理质量目标工期（天）投标报价（元）招标人编制的投标控制价（元）人标投号序联系电话投标人代表签字项目经理质量目标工期（天）投标报价（元）招标人编制的投标控制价（元）人标投号序附表一开标记录表需要补充的其它内容：见投标人须知前附表。10．需要补充的其它内容

（投标人名称）：编号：问题澄清通知附表二问题澄清通知（项目名称）标段施工招标开标记录表开标时间：年月日时分（项目名称）标段施工招标开标记录表开标时间：年月日时分

（项目名称）请将上述问题的澄清于年月日时递交至（详细地址）或传真至（传真号码）。采用传真方式的，应在年月日时前将原件递交至（详细地址）。……2.1.（项目名称）标段招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

（项目名称）：编号：问题的澄清附表三问题的澄清年月日招标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）投标人：（盖单位章）……2.1.问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清如下：

第号补遗书招标文件（项目名称）标段工程施工招标补遗书附表四补遗书年月日

（第号补遗书内容）年月日招标代理：（盖单位章）招标人：（盖单位章）根据招标文件第二章“投标人须知”第2.2.2项的规定，招标人对本项目招标文件进行修改。鉴此，发布第号补遗书。本补遗书是招标文件的组成部分，与招标文件有不一致之处，以本补遗书为准。致招标文件持有者：

评标办法前附表第三章评标办法（平均价法）……2.……………………………1.…………………………………………

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。2.1初步评审标准2．评审标准本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2.1款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低的顺序推荐1名中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以投标人抽签决定排列前后，确定第一中标候选人。1．评标方法

（3）管理水平：见评标办法前附表；（2）技术评价：见评标办法前附表；（1）投标报价：见评标办法前附表；2.2.1分值构成2.2分值构成与评分标准2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2.4评分标准投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。2.2.3投标报价的偏差率计算评标基准价计算方法：见评标办法前附表。2.2.2评标基准价计算（4）企业资质与信誉：见评标办法前附表。

3.1初步评审3．评标程序（4）企业资质与信誉评分标准：见评标办法前附表。（3）管理水平评分标准：见评标办法前附表；（2）技术评价评分标准：见评标办法前附表；（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

3.1.3招标人开标宣布的投标人报价，当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准。经投标人确认且符合招标文件要求的最终报价即为投标人的评标价；（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。（2）串通投标或弄虚作假或有其它违法行为的；（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；3.1.2投标人有以下情形之一的，其投标作否决投标处理：3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。

（1）在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则应在报价金额不变的前提下，漏报的工程子目单价、合价或总额价或单价、合价或总额价中减少的报价内容视为已含入其它工程子目的单价、合价或总额价之中。3.14工程量清单中的各子目算术性差错绝对值累计在1％投标价以内，评标委员会按以下原则进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理，并没收其投标担保。（3）当各子目的算术性差错绝对值累计在1％投标价以内时，应在报价金额不变和注意报价平衡的前提下，对相关单价金额、合价、总额价和暂列金额（必须符合招标文件的要求）予以修正。（2）当各子目的算术性差错绝对值累计在1％投标价以上时，属重大偏差，则为无效标；（1）投标人的最终投标价（文字表示的金额）一经开标宣布，无论何种原因，不准修正；投标人开标时确认的最终报价，经评标委员会校核，若有算术上和累加运算上的差错，按以下原则进行处理：

3.2.3投标人得分=报价得分+信誉分3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。3.2详细评审（3）当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但投标人减少了该子目的工程数量，则应在报价不变的前提下，将合价除以按招标人给定的工程数量得出的单价予以修正投标人所报单价。（2）在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则应在报价金额不变的前提下，从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价，列入暂列金额中，相应减少合价金额。

3.3.4凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其它因素在评标时不予考虑。3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。3.3投标文件的澄清和补正3.2.4评标委员会在完成对投标文件的资格审查和初步评审后，还应从合同条件、技术能力以及投标人以往施工履约信誉等方面进行详细评审，并按通过或不通过进行评审。

本附件所集中列示的否决其投标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的否决其投标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。A0.总则附件A:否决其投标条件和不作为投标人情况3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。3.4评标结果

2）招标人（或招标代理机构）泄露投标人名称、数量或联系方式等应当保密的事项；1）招标人（或招标代理机构）在规定的提交投标文件截止时间后，协助投标人撤换投标文件、更改报价；A1.2有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的，下列情况为串通投标行为：A1.1有第二章“投标人须知”第1.4.2项规定的任何一种情形的。投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作否决其投标处理：A1.否决其投标条件

8）如专家核对出保函不一致，则否决其投标；7）法律、法规或规章规定的其他串通投标行为；6）不同投标人的投标文件载明的项目管理人员出现同一人的情况；5）不同投标人的投标文件内容出现非正常一致，或者报价细目呈明显规律性变化；4）不同投标人委托同一人办理投标事宜的或不同投标人与同一投标人联合投标的；3）不同投标人的投标文件由同一单位（或个人）编制或提供投标咨询服务；

A1.7金额报价未四舍五入精确到元的。A1.6投标费率报价换算后与金额报价不相等的（金额报价精确到元，四舍五入引起的偏差除外）。A1.5项目部人员配备表未按要求填报和提供的。A1.4在形式评审、资格评审（资格审查）、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。A1.3不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。9）不同投标人的IP地址一致、MAC地址一致、电脑硬盘号一致。

A2：不作为投标人情况A1.12依照法律、法规和规章的规定，应当否定其投标的。A1.11投标费率报价和金额报价不在招标人提供的范围的，投标工期、质量目标（以报标函上的为准）不符合招标文件要求的。A1.10投标文件未按招标文件要求编制的。A1.9对招标文件提出的实质性要求未响应的。A1.8费率报价百分数的小数点后超过二位的。

第一节通用合同条款第四章合同条款及格式10.需要补充的其他内容电子投标文件制作及相关规定一、投标文件电子版具有法律效力，由word上传投标工具并制作即可，电子投标文件加盖单位公章和法定代表人章。二、关于企业CA证书及电子签章的发放。本工程实行电子招投标，电子投标文件将采用企业CA证书加密。办理企业CA证书及电子签章相关的详细事项查看衢监管办发〔2013〕8号《衢州市监管办关于办理招投标企业CA证书及电子签章的通知》。三、电子投标文件按照3.1规定的所有内容，其最终生成的所有电子投标文件应是从投标工具中输出，且应具有工程项目的编码标记。四、电子投标文件的制作。1.本项目实行电子招投标，投标人应将编制完成后的商务标导入投标工具（若含资格审查资料的也应编制完成后导入投标工具），检查并填写好相应信息，并且用企业CA证书对相应的报表进行电子签章。检查无问题后生成“加密标书”；然后投标人登录“衢江区汇联易招系统”把“加密标书”上传至平台；2.投标人应检查标书完整性和有效性，正确无误后再将电子投标文件上传至衢江区汇联易招系统。3.关于企业CA证书PIN码的，就是企业CA证书的识别密码，用来保护本企业CA证书不被他人使用，投标人企业CA证书pin码的默认密码是123456，投标过程中如果三次输入pin码当前企业CA证书错误将被锁定，开标过程中由于投标人自己忘记pin码而导致企业CA证书被锁定无法解密和导入电子投标文件，则否决其投标文件。4.投标工具使用衢江区汇联易招系统（https://www.hlyzztb.com）或者衢州市公共资源交易网（www.qzggzy.com）的版本，投标文件编制均使用该投标工具进行制作，检查并填写好相对应信息，并且用企业CA数字认证证书对相应的表格进行电子签章后检查无问题后，生成“加密标书”。5.投标单位在软件使用过程中如还有不明之处请向杭州擎洲软件有限公司咨询：7*24小时电话400-001-9090。六、电子招投标、开标及评审。1.投标人在投标前应自行检查电子投标文件的有效性，开标时，下载平台中的加密标书文件，若平台中无法读取或者解密，则否决其投标，且投标文件不参与后续的计算及评审。七、注意事项1.本工程投标人须办理企业CA证书及电子签章进行投标文件的编制。2.投标人按招标文件要求在投标工具中打印报表，投标工具一定要使用衢江区汇联易招系统（https://www.hlyzztb.com）或者衢州市公共资源交易网（www.qzggzy.com）的版本。投标单位在软件使用过程中如还有不明之处请咨询：杭州擎洲软件公司吴先生联系电话：13735848689A2.1投标文件未按投标文件上传截止时间上传的单位；投标人或其投标文件有下列情形之一的，招标人将拒绝接收其投标文件（不作为投标人）：

项目专用合同条款说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。第八章“投标文件格式”的投标函附录中的数据（供投标人确认）与本表所列有重复。编写招标文件的单位应仔细校核，不使数据出现差错或不一致。项目专用合同条款数据表第二节项目专用合同条款“通用合同条款”采用《浙江省公路养护工程施工招标文件范本（上册）》（2011年版）中的“通用合同条款”条文。

1.1.6.1根据浙江省地方标准《交通养护工程工程量清单计价规范》（DB33/T751）规定，“一类项目”是指规定范围和数量的检查、保养和小修项目，实行年度总承包的养护项目。本项补充1.1.6.1、1.1.6.2目：1.1.6其它1.1词语定义1．一般约定说明：本部分所列的项目专用合同条款是对“通用合同条款”中规定必须在专用合同条款中明确的内容的集中，招标人根据本项目的具体特点和实际需要编制的“项目专用合同条款”不限于本部分所列示例性内容。

4．承包人在合同签订之前，承包人应按衢市人社【2017】61号文件规定缴纳农民工工资支付保证金。工资性工程款比重按柯人社【2018】66号文件要求执行。本款约定为：2.8其它义务2．发包人义务1.1.6.2根据浙江省地方标准《交通养护工程工程量清单计价规范》（DB33/T751）规定，“二类项目”是指超过一类项目规定范围和数量的检查、保养和小修项目，实行按实结算的养护项目。

项目经理部要求建立全体民工花名册和工资支付表，确保将工资直接发放给民工本人，或委托银行发放民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。承包人的项目经理部是民工工资支付行为的主体，承包的项目经理是民工工资支付的责任人。（2）承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统和信用评价管理系统。本项第4.1.10（2）目修改为：4.1.10其它义务4.1承包人的一般义务

本款补充第4.10.3项：4.10承包人现场查勘（2）承包人驻地建设参照执行衢州市公路管理局（衢州市公路管理处）衢市公路[2007]36号文“衢州市公路管理处关于印发《衢州市公路养护工程标准化工地建设管理暂行规定》的通知”要求。第4.1.10（3）目约定：承包人在本工程中，应严格执行《浙江省政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（浙政办发[2017]34号）、《浙江省人民政府办公厅关于深入开展“浙江无欠薪”行动的通知》（浙政发办[2017]80号）、《关于印发衢州市“浙江无欠薪”行动实施办法的通知》（衢防欠薪发[2017]1号）、《省交通运输厅关于印发<浙江省交通建设领域““浙江无欠薪”行动专项治理方案>的通知》（浙交[2017]145号、）《关于印发衢州市交通建设领域施工现场维权信息公开等制度的通知》（衢市交[2018]1号）和《衢州市建设领域农民工工资保障管理办法》（衢市人社[2017]61号）。并参照《衢州市公路管理局关于印发<衢州市公路养护工程农民工工资保障管理办法（试行）>的通知》（衢市公路[2018]32号）文件等省、市、区最新相关文件。在合同签订之前，承包人应按衢市人社【2017】61号文件规定缴纳农民工工资支付保证金。工资性工程款比重按柯人社【2018】66号文件要求执行。工资支付表应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签字等信息。民工花名册和工资支付表应报监理人备查。

本款第9.2.1项补充：9.2承包人的施工安全责任9．施工安全、治安保卫和环境保护4.1.11不利物质条件的范围：以通用合同条款和公路工程专用合同条款规定为准4.11不利物质条件承包人应认真查勘施工现场，充分考虑到施工区域与相邻标段的相互影响和干扰，以及材料、设备等进入施工现场的公路和水路现状，并在投标报价中考虑上述因素而产生的所有费用，这些费用均由承包人承担。

（2）配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出；（1）完善、改造和维护安全防护、检测、探测设备、设施支出；安全生产费用应用于以下范围使用：根据《浙江省公路水运工程安全生产费用管理暂行规定》（浙交[2009]228号），安全生产费用总额一般不得低于投标价（不含建筑工程一切险、第三方责任险的保险费及安全生产费）的1.5%，且不得作为竞争性报价。第9.2.5项约定为：监理人发现承包人在施工现场存在安全隐患或未落实安全生产费用的，应当提出要求其改正，施工单位拒不改正的，监理人可暂时停止工程款的计量支付，并及时向发包人报告。

安全生产费用实行专款专用。承包人应当建立健全工程项目安全生产费用管理、计取和使用制度，明确安全生产费用管理、计取和使用的程序、职责及权限。承包人应当在规定范围安排使用安全生产费用，不得挪用或挤占。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其它相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。安全生产费用的使用和支付按《关于印发《浙江省公路水运建设工程安全生产费用管理暂行规定》的通知》（浙交[2009]228号）办理、浙交监[2013]43号《关于进一步加强我省交通建设工程施工安全生产费用管理的通知》的相关要求以及相关最新规定办理。（6）其它与安全生产直接相关的支出。（5）安全技能培训及进行应急救援演练支出；（4）重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出；（3）安全生产检查与评价支出；

（2）养护工程计划；（1）养护工程的施工组织、现场布置；承包人编制养护工程作业方案的内容：本款补充：10.1合同进度计划10．进度计划

d．其他方案（如有）。c．半刚性基层再生施工方案（如有）；b．冷再生泡沫沥青施工方案（如有）；a．施工现场临时用电方案；（4）大中修养护工程的技术措施和保施工道路畅通方案；（3）劳动力、机械设备、材料的供应及资金流量计划；

本款补充异常恶劣的气候条件为：11.4异常恶劣的气候条件11．开工和交工（7）其它应说明的事项。（6）环境保护措施；（5）质量、安全保证体系；

（6）水淹：施工场地大部或全部被潮水、洪水或雨水淹没超过1天；（5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：日降雪量10mm及以上；（4）大风天气：日风力在6级以上且持续时间不少于4小时，或阵风大于8级以上台风灾害；（3）暴雨天气：日降雨量50mm，雨日超过1天及以上，或降雨强度大于20mm/h；（2）持续低温：连续三日日最高气温-20℃以下；（1）持续高温：连续三日日最高气温38℃以上；

（6）由承包人承担的其它暂停施工：无本款第12.1（6）项约定为：12.1承包人暂停施工的责任12.暂停施工异常恶劣的气候数据以养护工程所在地气象部门资料为准。（7）其它异常恶劣气候灾害。

第13.7款补充：13.7质量抽检13.工程质量发包人如连续2个月发生已计量应支付而未支付工程款的（只限于合同价85%内），承包人可停工（但不得拖欠农民工工资）。造成的损失由发包人承担。本款原内容后补充：12.2发包人暂停施工的责任

通用合同条款第16.2款细化为：在基准日后，因法律、标准、规范变化导致承包人在合同16.2法律变化引起的价格调整在合同执行期间（包括工期拖延时间），由于人工、材料和设备价格上涨而引起工程施工成本增加的风险由承包人自行承担，合同价格不会因此而调整。16.1物价波动引起的价格调整16．价格调整省、市交通工程质量监督机构和业主有权对承包人施工质量随时进行抽检，并通过监理人对工程质量实施否决，承包人应积极配合并免费提供试验用的试件。

18．交（竣）工验收不预付17.2.1预付款17.2预付款17．计量与支付履行中所需要的工程费用发生除第16.1款约定以外的增减时，合同价格不予调整。

本款中的“保险金额”内容约定修改为：20.1工程保险20.保险（2）大中修养护工程承包人编制竣工文件，应按交通运输部[2004]3号令发布的《公路工程竣工验收办法》和浙江省交通运输厅《浙江省公路工程竣工决算编制办法》。承包人还应按交通运输部《交通基本建设项目竣工决算报告编制办法》的规定和要求编制（由他实施的部分）竣工决算一式六套，提交监理人审核，费用由承包人承担。竣工文件中涉及施工及监理文件的有关表式，承包人应按《浙江省公路建设项目施工统一用表管理系统》（光盘）和浙江省交通运输厅工程质量监督局检测中心规定的统一用表（光盘）选用。光盘由承包人自备。18.9交（竣）工文件本条补充第18.9款：

20.6.1保险凭证20.6对各项保险的一般要求保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止(即合同工期十缺陷责任期)。承包人应以发包人和承包人的共同名义投保建筑工程一切险保险费率：在项目专用合同条款数据表中约定。建筑工程一切险的保险费投标人在报价时暂按项目专用合同条款数据表中约定的费率报价，列入工程量清单100章内，实际保险贾率按发包人确认的保险公司的保险费率办理，承保的保险公司应取得发包人同意。发包人在接到保险单后，将按照实际保险单的费用直接向承包人支付。保险金额：工程量清单第100章（不含建筑工程一切险、第三者责任险的保险费和安全生产费用）至600章的合计金额。建筑工程一切险的投标内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。

（1）违反“投标人须知”第1.3.3项关于工程质量要求必须达到合格的规定，则课以2％合同价的违约金；22.1.2当承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，发包人有权向承包人课以违约金，具体约定如下：22.1承包人违约22．违约承包人向发包人提交各项保险失效的证据和保险单副本的期限：开工后28天内。本项约定为：

（7）发生了第4.1款规定的违规分包的情况；（6）无正当理由而未能根据第41.1款规定开工；或在第46.1款规定的通知后的14天内，无正当理由未能采取措施加快进行本工程或其它关键部分的施工；（5）在接到根据第37.3或39.1款关于修复或运走、替换不合格材料、设备的规定发出的通知或指令后的14天内不遵守该通知或指令；（4）无视监理人事先的书面警告，一贯或公然忽视履行其合同规定的义务；（3）违反第4.9款关于承包人工程价款应专款专用的规定，课以与移（挪）用资金等额的违约金；（2）违反第4.6款关于承包人人员管理的规定，或违反第6条承包人承诺提供施工配备的关键施工设备，则课以1%合同价的违约金；主要人员离开工地必须向监理人请假，并经发包人同意后才能离开。若擅自离开工地，每天课以违约金2000元／人；若每月在工地天数不足20天（特殊情况经发包人同意例外）者，每不足一天课以违约金2000元／人；当承包人因工作安排或其它原因确需调换主要人员时，须事先得到发包人的书面批准，更换的人员资质不得低于原被替换人员的资质，经发包人批准同意更换的，按下述规定课以违约金：项目经理8万元/次，技术负责人5万元/次，其他主要人员3万元/次，若未经批准擅自更换的，按下述规定课以违约金：项目经理10万元/次，技术负责人8万元/次，其他主要人员5万元/次。

上述违约金将在履约担保中索扣。当违约金总额达到签约合同价的10%时，则业主有权中止合同，承包人需承担由此造成的一切损失。若承包人在执行合同中，有本项（4）、（5）、（6）、（7）、（8）、（9）、（10）目等所列情况，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将按每一情况酌情向承包人课以1％合同价的违约金。（10）违反第4.1.10（3）目关于维护农民工合法权益，拖欠或克扣农民工工资的。（9）违反第35.1款关于要求承包人的人员和装备必须满足工程进度和质量要求的规定；（8）违反第7.2款关于承包人未经监理人批准，不得对施工图进行修改的规定；

2．下列文件应视为构成合同文件的组成部分：1．第标段由K＋至K＋计km路面、桥梁座，计长m以及其它……。（发包人名称）（以下简称“发包人”）为实施（项目名称），已接受（承包人名称），以下简称“承包人”）对该项目标段工程施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。合同协议书附件一第三节合同附件格式

（6）技术规范；（5）通用合同条款；（4）项目专用合同条款；（3）投标函及投标函附录；（2）中标通知书；（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

4．根据工程量清单所列的预计数量和单价总额价计算的签约合同价：人民币（大写）元（¥）。3．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。（10）其它合同文件。（9）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的养护工程作业方案；（8）已标价工程量清单；（7）图纸；

10．本协议书在承包人提供履约担保和农民工工资支付保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部养护工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满发缺陷责任终止证书后失效。9．承包人按照监理人指示进驻，承包期为。8．承包人承诺按合同约定承担本养护工程的实施、完成及缺陷修复。7．为本合同工程实施和完成的报酬，发包人承诺按合同已标价工程量清单子目单价及实际数量，以计价规范作为工程计量支付依据的约定条件向承包人支付工程价款，工程完成总工程量的50%付至合同价款的30%，完成总工程量的80%付至合同价款的50%，工程竣工验收合格后付至合同价款的85%，结算审计后支付至审定价的98.5%；余款1.5%作为质保金，质保期满后无息退还。6．本合同工程质量符合标准。5．承包人项目经理：；承包人项目总工：。

附件二年月日年月日法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）发包人：（盖单位章）承包人：（盖单位章）12．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。11．本协议书正本二份、副本份，合同双方各执正本一份，副本份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。（2）严格执行（项目名称）标段工程合同文件，自觉按合同办事。（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律及交通运输部和浙江省交通运输厅的有关规定。1．发包人和承包人双方的权利和义务根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，（项目名称）的项目法人（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目标段的公路施工单位（施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。廉政合同

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。（1）发包人及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金，有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。2．发包人的义务（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销由发包人单位或个人支付的任何费用。（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。3．承包人义务（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。（4）发包人工作人员的配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国处境、旅游等提供方便等。

5．双方约定：本合同由双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查；提出在本合同规定范围内的裁定意见。（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿;情节严重的，发包人建议交通工程建设主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。4．违约责任（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

年月日年月日法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）发包人：（盖单位章）承包人：（盖单位章）8．本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。7．本合同作为（项目名称）标段公路工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。6．本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。1．发包人职责为在（项目名称）标段公路施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人（承包人名称，以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：安全生产合同附件三安全生产合同发包人监督单位：（全称）（盖单位章）承包人监督单位：（全称）（盖单位章）

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关爱情生产的的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2．承包人职责（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。（4）定期召开安全生产调度会，及时伟达中央及地方有关安全生产的精神。（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应该熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其它方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。3．违约责任（11）安全生产费用按照《浙江省公路和水运建设工程安全生产费用管理暂行规定》（浙交[2009]228号）、浙交监[2013]43号《关于进一步加强我省交通建设工程施工安全生产费用管理的通知》使用和管理。（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全生产负责人的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

附件四项目经理委任书年月日年月日法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）发包人：（盖单位章）承包人：（盖单位章）5．本合同正本一式二份，副本份，合同双方各执正本一份，副本份。当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。4．本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

法定代表人：（职务）承包人：（盖单位章）（承包人全称）法定代表人（职务、姓名）代表本单位委任（职务、姓名）为（合同工程名称）的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由（姓名）代表本单位全面负责。致：（发包人全称）（合同工程名称）项目经理委任书（承包人全称）

履约担保附件五履约担保格式抄送：（监理人）年月日（签字）（姓名）

4．发包人和承包人按合同条款第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。3．在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。2．担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。1．担保金额人民币（大写）元（¥）。鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受（承包人名称）（以下简称“承包人”）于年月日参加（项目名称）标段公路工程施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。（发包人名称）：

传真：电话：邮政编码：地址：法定代表人或其委托代理人：（签字）担保人：（盖单位章）

1．担保金额人民币（大写）元（¥）。根据（承包人名称）（以下简称“发包人”）与（发包人名称）（以下简称“发包人”）于年月日签订的（项目名称）标段公路工程施工承包合同，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。（发包人名称）：预付款担保附件六预付款担保格式年月日

地址：法定代表人或其委托代理人：（签字）担保人：（盖单位章）4．发包人和承包人按《通用合同条款》和《项目专用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。3．在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在7天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。2．担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清止。

（发包人与承包人签订合同协议书时应与发包人指定的银行签署工程资金监管协议，工程资金监管协议内容在保证本项目资金有效监管的前提下由三方共同商定）附件七工程资金鉴管协议格式年月日传真：电话：邮政编码：

1．资金管理内容为了促进（项目名称）的顺利实施，管好用好建设资金，确保工程资金专款专用，同时为承包人提供便捷有效的银行业务服务，根据（项目名称）合同条款有关规定，经甲、乙、丙三方协商，达成协议如下：经办银行：（以下简称“丙方”）承包人：（以下简称“乙方”）发包人：（以下简称“甲方”）工程资金监管协议

（1）按照（项目名称）合同有关条款的时间和方式，向乙方支付工程款；2．甲方的权责（4）丙方应为乙方提供便捷有效的银行业务服务，并接受甲方委托对乙方在丙方开设的基本结算户资金使用情况进行监督。（3）乙方应将流动资金及甲方所拨付资金专项用于（项目名称）；（2）甲方应按合同规定将工程款（质量保证金除外）汇入乙方在丙方开设的账户；（1）乙方为完成（项目名称）工程成立的项目经理部在丙方开设基本结算户；

（2）确保本项目资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；保证不通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用基本结算户的资金；（1）项目经理部成立后，乙方应尽快在丙方开设基本结算户；3．乙方的权责（4）在乙方、丙方发生争议时，甲方应负责协调、解决。（3）不定期审查丙方对乙方的资金使用监督情况，如丙方不能履行其责任，甲方有权随时终止本协议；（2）在发现乙方将本项目资金挪用、转移时，甲方有权中止工程支付，直至乙方改正为止；

（1）成立（项目名称）工程资金管理服务小组，明确业务流程，提高工作效率，杜绝“压票”现象；4．丙方的权责（6）向上级单位缴纳管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项时，应附上级单位出具的转账通知等有关资料，以确保资金专款专用。（5）向分包单位支付工程进度款时，应附甲方批准分包的文件；（4）用银行转账支票办理支付款项时，必须将转账支票送交丙方，由丙方负责办理支票转付手续；（3）办理材料、设备等采购业务金额在万元以上的，应出示购货合同、协议和发票；在办理总额超过万元以上的采购业务时，应将合同、协议和发票复印件送丙方备案；购买应急材料、设备时可先办理支付手续，但事后必须补备有关资料；

6．有效期自乙方在丙方开户起，至工程交工验收甲方向乙方颁发交工验收证书后结束。5．甲、乙、丙三方都应履行保密责任，不得将其他两方的业务情况透露给三方以外的其他单位或个人。（5）定期将乙方前一个周期的支付情况，整理后书面报送甲方；乙方复印备案的材料一并送甲方。（4）根据乙方提供的上级单位出具的转账通知等有关资料，办理管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项的支付；对超出转账通知等有关资料以外的支付，有权拒绝办理，并及时报告甲方；（3）根据乙方与分包单位签订的合同及支付文件，检查其支付款项是否符合有关条件，向分包单位以外单位的支付有权拒绝办理，并及时报告甲方；（2）根据乙方提供的购货合同、协议和发票，检查其所购材料、设备是否用于（项目名称）工程建设，对本标段以外的购货款项，有权拒绝办理，并及时报告甲方；

经办银行：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日年月日法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）发包人：（盖单位章）承包人：（盖单位章）8．本协议正本三份、副本份。合同三方各执正本一份、副本份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。7．本协议未尽事宜，由甲方牵头，三方协商解决。

法定代表人：，单位地址：甲方（用人单位）全称：合同编号：浙江省交通建设领域企业农民工劳动合同附件八农民工劳动合同格式年月日

第一条本合同期限为（从下列A、B中选择）：一、合同期限根据《中华人民共和国劳动法》、《浙江省劳动合同办法》等有关规定，甲乙双方在平等自愿的基础上，经协商一致订立本合同。户籍所在地：省（自治区、市）市县（区）乡（镇）村（街）本市（县、区）住址：乙方（劳动者）姓名：，居民身份证号码：委托代理人：，本市（县、区）办公地址：

A．无试用期；第二条试用期约定为（从下列A、B中选择）：B．以完成一定的工作为期限的劳动合同。双方的具体约定为：A．有固定期限的劳动合同。合同期自年月日起，至年月日止；

A．按月工资标准计算劳动报酬，每月工资为¥元（人民币大写：）；第四条甲方根据国家有关规定和乙方工作岗位，确定乙方工资标准为（从下列A、B、C中选择；无论采用何种标准，每月工资总额均不得低于项目所在地政府规定的最低工资标准）：三、劳动报酬第三条甲方安排乙方从事工种（岗位）。根据生产经营的需要，在乙方能够胜任的前提下，甲方可以合理变更乙方的工作岗位和任务。乙方应完成甲方合理分配的生产任务。二、劳动岗位和工作内容B．试用期自年月日起，至年月日止。

第六条对于乙方非因本人原因而全天不能工作的，甲方按每天¥元（人民币大写：）的标准计算误工费，列入当月工资支付给乙方。第五条甲方应按本合同附件样式制作记工考勤卡，交乙方保管，作为计算工资的原始凭证。甲方应指定专人作为记工员，对乙方每天工作内容、工作时间（工作量）等在记工考勤卡上予以记录；甲方项目部应当每月对记工考勤卡上的记录进行审核、确认。C．根据乙方完成工作量计算劳动报酬，具体标准为：B．按工日工资标准（1工日＝8小时）、根据乙方实际工作时间计算劳动报酬，每工日工资为¥元（人民币大写：）；

B．现金发放：甲方直接向乙方发放现金，乙方本人凭身份证原件领取并签名确认。A．银行代发：甲方为乙方在银行开立工资结算账户，工资发放均通过此账户进行；第八条工资发放方式为（从下列A、B中选择）：B．每月日前支付¥元（人民币大写：），余款按如下约定结算支付：A．每月日前结算付清上月工资；第七条工资按月支付，具体支付、结算方式为（从下列A、B中选择；无论采用何种支付、结算方式，每月支付额均不得低于项目所在地政府规定的最低工资标准）：

第十条甲方依法参加工伤社会保险，按规定缴纳工伤保险费。其它保险和福利待遇按国家和我省有关规定以及双方约定执行，具体如下：五、社会保险和福利待遇B．甲方根据企业生产特点实行不定时工作制或综合计算工时工作制等其它工作和休息办法，并报劳动部门备案。甲方应按照国家法律、法规和我省有关规定，合理安排乙方的工作和休息时间。A．实行标准工时制。乙方每天工作8小时，每周工作40小时，休息2天。第九条工作时间为（从下列A、B中选择）：四、工作时间

七、劳动纪律第十四条乙方在劳动过程中应严格遵守安全生产、文明施工等制度和各项操作规程，有权拒绝违章指挥和冒险作业，对甲方管理人员漠视职工安全和健康的行为有权进行检举和控告。第十三条甲方为乙方提供的宿舍、食堂、饮用水、洗浴、公厕等基本生活条件应达到安全、卫生要求。第十二条甲方应对乙方进行上岗前安全生产教育。乙方从事特种作业的必须经过专门培训并取得特种作业资格后持证上岗。第十一条甲方应按照国家和行业劳动卫生、安全生产等相关规定，向乙方提供合格的劳动安全卫生条件和必需的劳动工具、劳动保护用品，对从事有职业危害作业的劳动者定期进行健康检查，改善生产、生活条件，保障乙方的安全和健康。六、劳动保护

2．乙方提供虚假身份证、资格证、上岗证、劳动关系状况证明的；1．乙方在试用期间被证明不符合招用条件的；第十七条有下列情况之一的，甲方可以随时解除本合同：第十六条经甲乙双方协商一致，本合同可以变更或解除。八、本合同的解除、变更、终止第十五条甲方可以依法制定企业规章制度和劳动纪律对乙方实行管理，已经制定的规章制度和劳动纪律应当及时告知乙方。乙方应严格遵守甲方依法制定的各项规章制度和劳动纪律。

1．在试用期内的；第十八条有下列情况之一的，乙方可以随时通知甲方解除本合同：6．乙方被依法追究刑事责任的。5．乙方严重失职、营私舞弊，给甲方利益造成重大损害的；4．乙方有偷窃、打架斗殴、赌博等行为，经教育仍不悔改的；3．乙方严重违反甲方劳动纪律或规章制度的；

2．以完成一定的工作为期限的劳动合同，工作完成的。1．固定期限的劳动合同，合同期满甲乙双方任何一方不再续订的；第十九条有下列情况之一的，劳动合同终止：4．甲方不能按照国家规定和本合同约定确保劳动条件的。3．甲方不能按照劳动合同约定支付劳动报酬的；2．甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的；

3．其它：2．任何一方违反本合同给对方造成损失的，应予赔偿。1．甲方未按本合同规定期限发放工资，且未征得乙方同意的，除须全额补发工资外，还应按每天¥元（人民币大写：）的标准向乙方支付违约金（自本合同第七条约定的发放期限届满之日起算）。第二十一条违约责任规定如下：九、违约责任第二十条本合同解除或终止之日起5日内，甲方要与乙方进行工资结算，并一次性付清所有未发放工资。

第二十二条双方约定：十、双方约定的其它事项

甲方（盖章）：乙方（签字）：第二十五条本合同经甲乙双方签字盖章后生效，双方必须严格遵守执行。本合同一式三份，甲乙双方各执一份，一份报劳动部门备案。第二十四条本合同未尽事宜，或与现行法律法规、本省规定有抵触的内容，按法律法规和本省规定执行。十二、其它事项第二十三条甲乙双方因执行本合同发生劳动争议时，可协商解决；协商不成的，任何一方可以在劳动争议发生之日起60日内向项目所在地劳动争议仲裁委员会提出书面仲裁申请。任何一方对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起15日内向人民法院提起诉讼。十一、劳动争议处理

工程质量责任合同附件九工程质量责任合同格式———浙江省劳动和社会保障厅、浙江省交通厅监制——年月日年月日（签字或盖章）甲方法定代表人（委托代理人）：

（二）严格执行（项目名称）第标段施工合同文件，自觉按合同办事。（一）严格遵守国家有关法律法规、《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理办法》(省政府第300号令)及交通运输部、浙江省交通运输厅的有关规定。第二条发包人与承包人双方的权利与义务第一条本建设工程项目的质量目标为，承包人对本工程的施工质量在设计使用年限内依法终身负责。施工质量责任人。（项目名称）的发包人（发包人名称，以下称“发包人”）与承包人（承包人名称，以下称“承包人”）），特订立如下质量责任合同。根据国务院《建设工程质量管理条例》，为保证在设计使用年限内建设工程质量，

（二）发包人向承包人及时提供建设用地，及时解决对工程占地范围以内尚未拆迁的建筑物及其他障碍物。（一）发包人向承包人及时提供有关资料（包括技术规范、工程量清单、施工图等。）第三条发包人的义务（五）发现对方严重违反施工合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。（四）发现对方在施工业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。（三）双方的施工业务活动必须坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（一）承包人应具备与本工程项目相应等级的施工资质证书。第四条承包人的义务（六）发包人不得以任何理由索取回扣或其它好处。（五）发包人不得明示或暗示向承包人推荐单位或个人承包或分包本工程项目的施工任务。（四）发包人须按施工合同的约定支付工程款，除施工合同的约定外，发包人不得以任何借口克扣工程款或拖延工程款的支付。（三）发包人不得指使承包人不按法律、法规、工程建设强制性标准和施工规范进行工程的施工活动。

（七）承包人与发包人、承包人或指定分包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报表均应分类编号归档保存；施工技术资料应真实、完整。（六）承包人在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。（五）承包人必须按照工程设计图纸和施工技术规范施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。（四）承包人必须建立工地临时试验室，按要求配合相应的试验检测人员和设备，并取得工地临时试验室资质证书。按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整，统一归档。（三）承包人必须严格履行施工合同，按投标承诺的施工技术人员及时到位。施工技术人员原则上不得擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经发包人书面同意方能换人。（二）承包人不得允许其它单位或个人以承包人的名义承揽本工程项目的施工任务，不得转包或违法分包所承揽的本工程的项目施工任务。

第六条本合同有效期为发包人和承包人双方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。（二）承包人及其工作人员违反本合同第二、四条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。（一）发包人及其工作人员违反本合同第二、三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。第五条违约责任（九）承包人不得暗示材料、设备供应单位提供使用不合格或质量低劣的材料、设备。（八）承包人应加强对发包人按合同规定指定采购的材料和设备的检验，对检验不合格的产品，承包人应拒绝使用。

年月日年月日其委托代理人：（签字）其委托代理人：（签字）法定代表人或：法定代表人或：发包人:(盖单位章）承包人：(盖单位章）第八条本合同正本二份、副本四份，合同双方各执正本一份，副本二份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。第七条本合同作（项目名称）第标段施工合同附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

1.4工程量清单各章是按第七章“技术规范”的相应章次编号的，“技术规范”中计量与支付条款中的“支付子目”里所标注的“相应计价规范子目”栏的子目编号，即与《交通养护工程工程量清单计价规范》第二部分中“公路大中修工程工程量清单计价规范”的相应细目号相衔接。因此，工程量清单中各章工程子目的范围与计量等应与“技术规范”及“公路大中修工程工程量清单计价规范”的相应细目的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。1.3本工程量清单中所列工程数量是估算的或是预计的数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款第15.4款的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额。1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。1.1本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、地方标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制；1．工程量清单说明第五章工程量清单

2.2除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。2.1工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。2．投标报价说明1.7图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。1.6工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。1.5对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。

2.8暂估价的数量及拟用子目的说明：无。2.7暂列金额的数量及拟用子目的说明：暂列金以工程量清单中投标报价汇总表中的暂列金为准。2.6工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。2.5承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。2.4符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。2.3工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其它相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

3.4编制依据3.4施工过程中拆除的安全设施、附属设施均按业主要求运输至指定地点进行存放，该费用已包含在拆除或恢复、新建等清单子目综合单价中，不另行记取该费用。3.3安全生产费用不低于投标总价的1.5%，工伤保险为投标总价的3‰。3.2建筑工程一切险为第100章至600章的总额（不含建筑工程一切险、第三者责任险的保险费和安全生产费用）的3‰。3.1工程量清单及其计价中所有要求署名、盖章处，必须由规定的单位和人员署名、盖章。3．其它说明

3.4.6《公路工程机械台班费用定额》（JTG/TB06-03-2007）3.4.5《公路工程预算定额》（JTG/TB06-02-2007）。3.4.4《公路工程基本建设工程概算、预算编制办法》(JTGB06-2007)。3.4.3浙江省交通运输厅《转发交通运输部2018年第86号公告的通知》（浙交[2019]116号）；浙江省交通厅[2005]224号《浙江省公路养护工程预算定额》；交通部2018年第86号《公路工程预算定额》(JTG/T3832-2018)等3.4.2浙江省交通厅[2005]224号《浙江公路养护工程预算编制办法》；交通运输部颁发的《公路基本建设项目概算预算编制办法》(JTG3830-2018)；3.4.1《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）工程量清单计价办法；《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）

4．工程量清单3.4.10材料价格按浙江省交通厅工程质量监督局发布的《质监与造价》2022年第9期计算，部分材料主材价格按市场调查价格计算.3.4.9浙江省交通运输厅转发《公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案》的通知-浙交办〔2016〕113号3.4.8《浙江省公路工程概算预算编制补充规定》的通知-浙交〔2008〕85号3.4.7浙江省交通厅关于印发《浙江省公路基本建设工程概算、预算编制办法补充规定》（浙交【2018】85号）

第四卷大中修工程技术《浙江省公路养护工程施工招标文件范本2011年版（下册）》由投标人自备第七章技术规范（另册）第三卷第六章图纸（另册）第二卷

年月日投标人：（盖单位章）投标文件施工招标衢江区横路办事处农场--黄岩堰道路改造提升工程第八章投标文件格式

五、资格审查资料四、项目管理机构三、投标保证金二、法定代表人身份证明及授权委托书一、投标函及投标函附录目录

1．我方已仔细研究了（项目名称）标段施工招标文件的全部内容（含补遗书第号至第号），在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）元（¥）的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），工期日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到标段工程交竣工验收的质量评定：。（招标人名称）：（一）投标函一、投标函及投标函附录七、其它材料六、承诺函

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。4．如我方中标：3．随同本投标函提交诚信投标承诺书一份。2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

法定代表人或其委托代理人：（签字）投标人：（盖单位章）7.（其他补充说明）。6．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

年月日邮政编码：传真：电话：网址：地址：

二、法定代表人身份证明及授权委托书2022年月日投标文件签署人签名：投标人：（盖单位章）（二）投标函附录

单位性质：投标人名称：（一）法定代表人身份证明

经营期限：成立时间：年月日地址：

（二）授权委托书注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其它电子制版签名。年月日投标人：（盖单位章）特此证明姓名：（法定代表人签字）性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人。

法定代表人：（签字）投标人：（盖单位章）附：法定代表人身份证明代理人无转委托权。委托期限：。本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

身份证号码：委托代理人：（签字）身份证号码：

注：1．法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其它电子制版签名；年月日

我单位将严格遵守各项规定，诚信投标。在项目招标投标活动中若有违反招标投标相关法律法规的行为，我单位愿意接受相关部门的处理。本单位参与项目投标活动，并郑重承诺：（招标人）：诚信投标承诺书三、投标保证金①如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则不需要提交授权委托书。

五、项目管理机构投标人中标后应按照第五章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、其他说明及工程量清单各项表格。四、已标价工程量清单年月日法定代表人：（签字或盖章）承诺单位：（盖章）

（二）投标人企业组织机构框图注：1．在本表后应附企业营业执照副本的复印件（并加盖单位章）、施工资质证书副本的复印件（并加盖单位章）的复印件（并加盖单位章）、基本账户开户许可证的复印件（并加盖单位章）。（一）投标人基本情况表六、资格审查资料

拟委任的安全生产负责人资历表2．目前未在具体项目上任职的，请在备注栏说明现在负责的工作内容。注：1．本表后应附项目经理和项目总工的身份证（双面）、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其它相关证书（如建造师职称证书、安全生产考核合格证书等）的复印件，并应提供项目经理及项目总工担任类似项目的项目经理（或项目副经理或项目总工）的相关业绩证明材料复印件。（三）拟委任的项目经理和项目总工资历表

2．应附已完（2017年7月1日以来）相应新改建或工程证明文件的清晰可辨复印件（由该新改建发包人或主管部门提供的证明材料）。注：1．招标人可根据新改建或工程项目的实际情况，调整项目或指标名称。（四）近年完成的类似项目情况表2．目前未在具体项目上任职的，请在备注栏说明现在负责的工作内容。注：1．本表后应附安全生产负责人的身份证（双面）、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其它相关证书（如安全生产考核合格证书等）的复印件。

（六）履约行为表注：本表后应附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。（五）近年发生的诉讼及仲裁情况3．若近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其它相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

投标人：（盖单位章）如我方违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我方的中标资格，并由招标人将我方的违约行为上报省级交通主管部门。若本项目招标文件未要求我方在投标文件中填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在招标人向我方发出中标通知书之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及必要的机械设备和检测设备，在经招标人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备不进行更换。并根据衢市人社[2017]61号文件规定缴纳农民工工资支付保证金。我方参加了（项目名称）施工投标，若我方中标，我方在此承诺：（招标人名称）：（七）承诺书1

2.在工程项目实施中不接受项目所在村村干部有偿提供或出售工程项目所需材料、设备等。1.不将本工程项目转包或分包给项目所在村党组织、村民委员会、村务监督委员会、村经济（股份经济）合作社班子成员和财务人员本人及其近亲属、近姻亲属。我单位将认真贯彻落实衢江区《关于禁止村干部利用职权承揽或插手村级工程项目建设的暂行规定》（区委发【2020】9号），全力支持推动农村基层干部廉洁履行职责。如我单位中标，在项目实施过程中，除响应招标文件中所有的条款，履行合同内容外，并郑重承诺：承诺书2年月日法定代表人或其委托代理人：（签字）

投标人：（盖章）特此承诺。如有违反，愿意按照《关于禁止村干部利用职权承揽或插手村级工程项目建设的暂行规定》、《衢江区政府投资项目招标投标当事人诚信管理办法》记录企业失信行为并接受处理。5.发现本项目实施过程中存在有项目所在村村干部承揽或插手情况，第一时间向行业行政主管部门报告。4.不以其他任何形式给予项目所在村村干部好处费。3.不以合伙承包、合资入股等手段变相让项目所在村村干部承揽或插手村级工程项目。

如果我司中标，我公司将制订并落实施工现场用工实名管理制度，编制施工现场务工人员花名册，登记农民工姓名、身份证号码信息，保证本地农民用工数量不低于计划用工数的70%以上。如有违反，本公司愿意承担违约责任，以及由此可能追究的行政责任。要求，本公司承诺：为促进农民就业，实现“农民增收、共同富裕”目标，根据衢州市人民政府办公室《关于聚焦农民收入持续快速增长推动共同富裕的若干意见》(衢政办发〔2022〕1号)促进农民就业承诺书3年月日法定代表人：（盖章）

八、其它材料年月日法定代表人(盖章):投标人(法人公章):