中标
岗顶泵站等13个闸站防雷设施整改项目(第二次)采购公告
防雷设施整改垂直接地极热镀锌角钢水平接地极接地母线等电位连接带等电位连接引线防雷接地模块长效型物理接地降阻剂接地装置调试接地系统调试独立接地装置发电设备燃料设备安装建筑垃圾的处理围蔽拆除工程100%洒水压尘绿化基础设施工程房屋建筑地基基础工程主体结构工程屋面防水电气管线给排水管道住房装修供热供冷系统排水管道非开挖修复绿色施工安全防护措施费专用成品制作件电子版施工图竣工验收资料返修更换安全检查安全防护用品劳动防护用品消防水源消防设施灭火器材电器用具打桩搅拌灌浆施工材料土石泥浆安全警示标志廉政建设设备材料劳务分包健身婚丧嫁娶旅游镀锌扁钢镀锌钢板棉纱镀锌六角螺栓弹垫低碳钢焊条钢锯条条酚醛调和漆沥青清漆汽油钢管保护管人工接地装置连接至站内需要改善的各金属罩棚不锈钢防护栏不锈钢罩棚不锈钢雨蓬防雷接地体人工接地体引线焊接分配电箱防雷接地工程开挖地网垂直接地体焊接水平接地网室内等电位焊接电气接地端子防雷工程施工机具安全交底方案工频接地电阻交流电焊机金属切割机接地电阻测试仪冲击钻交流调压器直流电源流水作业线多功能机床台式多用钻床雷达砂轮机万用表测量表其它工具人工地网回填降阻剂人工接地地网防雷引线手电钻各种配套工具各种施工电动机具开挖地沟水平接地体焊接连通接地电阻测量主钢筋电阻测试点制安金属件金属管道线缆检查验收资料整理看图图纸会审相关资料施工方案辅材验收入库保管施工现场勘察人员准备施工工机具接地线搭接钢筋弯曲成圆弧形90度进行焊接防雷焊接劳保用品通风设备电动工具接地保护负荷线开关电器设备配电系统分线配电设总动力导线保险丝测电笔维修线路电焊工送电试验仪表输入输出线头焊接密封容器心外压防滑鞋安全带保险带安全绳高处作业悬空高处安全设施个人防护用品安全帽电气设施高空作业安全标志脚手架跳板高空焊割主任主任校核不锈钢配电管水平接地板金属装置不锈钢配电箱不锈创防护栏接地报人工接地网各类防雷建筑物应设内部防雷装置等电位联结安装建筑物金属体建筑物内系统主任校校独立电箱接地接地示意图除嘎机除臭机
金额
-
项目地址
广东省
发布时间
2022/08/15
公告摘要
公告正文
岗顶泵站等13个闸站防雷设施整改项目(第二次)采购公告
岗顶泵站等13个闸站防雷设施整改项目（第二次）已具备采购条件，现对该√施工 □货物 □服务项目实施公开采购活动，采用□竞争性谈判（磋商） □竞价 √询比采购方式公开邀请合格供应商参加本项目采购竞争。
1.采购项目简介
1.1采购项目名称： 岗顶泵站等13个闸站防雷设施整改项目（第二次）
1.2项目编号： GZCZ622DL1001657-01
1.3采购人：广州市城市排水有限公司
1.4采购代理机构： /
1.5资金来源： 自有资金
1.6最高限价： 180191.18元 。
采用综合单价清单报价项目
（一）总报价不能超最高总限价，超最高总限价报价视为无效报价；
（二）超综合单价限价不作废标条款，但遵循以下原则：
1.当中选的综合单价报价不超过综合单价限价时，该清单项目的中选综合单价报价为该项目的结算综合单价。
2.当中选单价报价超过综合单价限价时，该项目中选综合单价按该清单项目的综合单价限价×（1-中选下浮率）[中选下浮率=（最高总限价-中选报价总价）/最高总限价×100%]进行修正，修正之后的清单项目中选综合单价作为该清单项目的结算综合单价。
3.其他情况详见合同结算相关条款。
1.7采购项目概况： 根据21年年度防雷检测意见,岗顶排涝泵站、二沙岛泵站、潭村泵站、中山一立交泵站、天河立交泵站、石牌机务泄洪闸、鱼岗水闸以及6处独立电箱,共13处接地电阻值不符合规范要求或没有接地,需对各站增加人工接地装置,连接至站内需要改善的各金属罩棚、护栏等室外构架物:并对站房室内电阻未达到规现范要求的设备设置等电位连接带,与地网连接给室内设备提供良好的接地电阻,对各独立电箱设置接地装置并进行独立接地
1.8标段划分： /
2.采购内容和范围
2.1采购内容和范围：根据21年年度防雷检测意见,岗顶排涝泵站、二沙岛泵站、潭村泵站、中山一立交泵站、天河立交泵站、石牌机务泄洪闸、鱼岗水闸以及6处独立电箱,共13处接地电阻值不符合规范要求或没有接地,需对各站增加人工接地装置,连接至站内需要改善的各金属罩棚、护栏等室外构架物:并对站房室内电阻未达到规现范要求的设备设置等电位连接带,与地网连接给室内设备提供良好的接地电阻,对各独立电箱设置接地装置并进行独立接地
2.2项目工期：√计划工期 □交货期 □服务期为 计划施工工期为30天，计划合同工期为90天。
2.3地点：√建设地点 □交货地点 □服务地点位于 广州市
2.4质量要求：√施工质量要求 □货物质量标准或主要技术性能指标 □服务质量要求或服务标准如下： 详见本采购文件第六章合同草案
2.5其他：√安全目标如下： 不发生人员伤亡等安全事故
3.供应商资格要求
3.1参与本项目采购活动的供应商应当依法设立且满足如下要求：
√（1）供应商应当具备建设行政主管部门颁发的特种工程（特种防雷）专业承包资质。
□（2）项目负责人应当具备 / 资格条件。
□（3）供应商应当具有承接过同类项目的业绩。（同类项目是指：/ ）
□（4）项目负责人应当具有承接过同类项目的业绩。（同类项目是指：/）
□（5）其他要求： /
3.2供应商在响应文件提交截止日期止不得存在下列情形之一：
（1）与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。
（2）与本项目其他供应商存在控股关系。
（3）与本项目其他供应商存在管理关系。
（4）被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标或禁止参加采购活动且处于有效期内的。
（5）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。
（6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。
（7）近三年内因发生质量或安全生产事故等受到行政处罚且在处罚期内的。
（8）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。
（9）被“信用广州”网站纳入失信被执行人名单（失信黑名单）。
（10）被纳入本项目采购人（包括市水投集团及相关所属企业）书面限制参与采购活动且处于有效期内的。
（11）其他违法违纪行为，经审查认为不宜被邀请参加采购活动的。
（12）其他禁止情形： /
3.3本次项目□接受 √不接受联合体参加采购活动
联合体各方按照其分工协议，应当满足本条第3.1款规定的相应条件和要求；联合体各方均不得存在本条第3.2款规定的情形；联合体各方不得以自己名义单独提交响应文件，或参加其他联合体参与本项目采购活动。否则，相关响应文件均无效。
联合体的资格认定标准如下：/
（注：此部分应明确由同一专业或不同专业组成的联合体中各专业的资质、业绩、信誉、主要人员等的认定方法，以最终认定联合体的资格。）
4.采购文件的获取
4.1获取时间
2022年8月15日-8月18日9:00。
4.2获取方式
√在阳光采购服务平台下载采购文件。
□在 （详细地址） 领取采购文件。
5.响应文件的递交
5.1递交响应文件截止时间：2022年8月18日9:00，解密时间：2022年8月18日9:00-9:30。
5.2递交地址：加密上传到阳光采购服务平台。具体操作详见：阳光采购服务平台指引
6.其他
6.1发布公告的其他媒介
本项目采购公告同时在/上发布。本公告的补充、修改，在阳光采购服务平台发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以阳光采购服务平台为准。
√6.2供应商在阳光采购服务平台参加响应活动的，应当到电子认证服务机构办理阳光采购服务平台CA数字证书和电子签章。办理详情请参考以下网址：http://cg.gemas.com.cn/czlc/14951.jhtml（注：如已办理CA证书，响应活动前请确认CA有效期。）
6.3响应文件递交注意事项
（1）本项目一律不接受纸质响应文件，只接受具备法律效力的电子响应文件，供应商请于响应文件递交截止时间前登录阳光采购服务平台进入响应文件递交页面。供应商的电脑和网络环境应按照阳光采购服务平台要求。电子响应文件逾期上传或上传未成功，采购人拒收响应文件（平台自动关闭上传端口）。采购人温馨提醒，为避免近响应截止时间网络拥堵，建议供应商适当提前上传时间。
（2）供应商上传响应文件和解密响应文件应使用IE9或以上版本IE内核浏览器，因供应商浏览器、设备或网络原因导致响应文件上传失败或未按时解密响应文件的阳光采购服务平台不承担任何责任。
（3）供应商应在响应文件解密时间内尽早解密响应文件，因供应商自身原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件；因供应商之外的原因造成响应文件未解密的，视为撤回其响应文件。如解密失败，供应商可在响应文件解密时间内联系平台。
（4）阳光采购服务平台不对供应商进行项目响应活动登记时提交的相关资料的真实性负责 ，如供应商发现相关资料被盗用或复制，应遵循法律途径解决，追究侵权者责任。
7.异议及投诉的受理
潜在供应商或利害关系人对本采购公告及采购文件中任何违法及不公平内容有异议的，可以在提交响应文件截止之日1个工作日前书面提出异议。如潜在响应人或其他利害关系人对采购人答复仍持有异议的，可按相关规定进行投诉。
异议受理部门：广州市城市排水有限公司招标合同部，电话：34391957。
地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔8楼。
投诉受理部门：广州市城市排水有限公司招标合同部，电话：34391957。
8. 被书面限制参与采购活动的企业名单
本项目采购人（包括市水投集团及其属下子公司）书面限制参与采购活动的企业名单：
序号 |
单位名称 |
被书面限制参与采购活动的期限 |
/ |
9.联系方式
采购人：广州市城市排水有限公司 |
采购代理机构：/ |
地 址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔8楼 |
地 址：/ |
邮 编： |
邮 编：/ |
联系人：张工 |
联系人：/ |
电 话：020-34391957 电子邮箱：gzcspshtb@163.com |
电 话：/ 电子邮箱：/ |
广州市城市排水有限公司
|
|
相关附件
- 岗顶泵站等13个闸站防雷设施整改项目-询比资料附件.zip岗顶泵站等13个闸站防雷设施整改项目-询比资料附件.zip
项目编号：项目名称：岗顶泵站等13个闸站防雷设施整改项目【适用于公司建筑专业、排水设施维修专业、机电设备维修维护专业范围的项目】（标准文本）机电设备维修维护合同广州市城市排水有限公司
发包人：广州市城市排水有限公司签订地点：广州市签订日期：年月日承包人：发包人：广州市城市排水有限公司合同编号：
在本合同实施过程中双方签署的符合法律法规的补充与修正文件下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如与上述各部分存在冲突或歧义之处，以如下先后排列次序为优先：合同文件的优先次序依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律和行政法规等规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目事项协商一致，订立本合同。发包人通过询比采购方式确认承包人承担岗顶泵站等13个闸站防雷设施整改项目机电设备维修维护工作。承包人：
标准、规范及有关技术文件工程预算书响应文件（如有）交易文件（如有）发包通知书（如有）本合同
承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工，工程量按实结算。是否为应急抢险抢修项目：☐是/þ否项目内容、地点：根据21年年度防雷检测意见,岗顶排涝泵站、二沙岛泵站、潭村泵站、中山一立交泵站、天河立交泵站、石牌机务泄洪闸、鱼岗水闸以及6处独立电箱,共13处接地电阻值不符合规范要求或没有接地,需对各站增加人工接地装置,连接至站内需要改善的各金属罩棚、护栏等室外构架物:并对站房室内电阻未达到规现范要求的设备设置等电位连接带,与地网连接给室内设备提供良好的接地电阻,对各独立电箱设置接地装置并进行独立接地。项目名称：岗顶泵站等13个闸站防雷设施整改项目项目概况图纸
合同价款及支付方式☐其他：。（选择此项时，项目需求部门/单位需按相关交易文件详细填写，并在本合同第7点结算方式的第7.7款内填写相应的结算方式）☐本项目采用按中选下浮率结算的方式，采取清单计价的模式，结算时承包人需提供经发包人确认的施工图纸（或施工方案）、完整、真实的竣工图、签证及其他现场资料，以上资料可根据项目实际情况及发包人的要求按需提供。（选择此项时，本合同第7点结算方式采用第7.6款）☐本项目的工程量及结算单价按实结算，采取清单计价的模式，结算时承包人需提供经发包人确认的施工图纸（或施工方案）、完整、真实的竣工图、签证及其他现场资料，以上资料可根据项目实际情况及发包人的要求按需提供。（选择此项时，本合同第7点结算方式采用第7.5款）☐本项目采用全费用单价包干，工程量按实结算的方式，结算时承包人需提供经发包人确认的施工图纸（或施工方案）、完整、真实的竣工图、签证及其他现场资料，以上资料可根据项目实际情况及发包人的要求按需提供。全费用单价包含所有施工设备费、设施费、劳务费、材料费、管理费、风险费用、相关政府部门收取的一切规费、税金、发电设备燃料采购及运输费、附属工作费用及合同明示暗示的所有一般风险、责任和业务等一切费用。（选择此项时，本合同第7点结算方式采用第7.3款或第7.4款，通过单源直接采购方式确定承包人的，结算方式采用第7.3款，通过询比采购方式确定承包人的，结算方式采用第7.4款）þ本项目采用分部分项工程和单价措施项目综合单价包干，总价（按系数计算）措施项目费按实结算，工程量按实结算的方式，结算时承包人需提供经发包人确认的施工图纸（或施工方案）、完整、真实的竣工图、签证及其他现场资料，以上资料可根据项目实际情况及发包人的要求按需提供。（选择此项时，本合同第7点结算方式采用第7.1款或第7.2款，通过单源直接采购方式确定承包人的，结算方式采用第7.1款，通过询比采购方式确定承包人的，结算方式采用第7.2款）
合同签订后，发包人支付至合同暂定价扣除暂列金额后的30%给承包人。支付方式：注：本合同价为含税价，其概（预）算税金为按概（预）算报告当期税率计取，在项目实施期间如遇国家的税率调整，则价税合计相应调整，以开具发票的时间为准。其中，暂列金（含税）：￥元。中选下浮率：%（单源直接采购中选下浮率为0）；合同暂定价（含税）:￥元（大写：），
若承包人未按合同约定及要求进行施工的，发包人有权拒绝履行相应的付款义务。承包人应在请款时按要求提供等额合法有效的符合项目内容的增值税专用发票，否则发包人有权推迟付款至承包人按要求提供发票为止且不承担违约责任。付款方式：采用支票、银行转账两种形式。质量保证金待缺陷责任期满并扣减缺陷修复费用（如有）后一次性付清（无息）。工程总体验收合格并结算终审后，承包人提供项目审定结算价100%额度的发票，发包人支付至审定结算价的97%给承包人，余款3%作为质量保证金。工程竣工验收合格后，发包人最高支付至实际完成工作量的60%给承包人；若实际完成工作量的60%超过合同暂定价的60%，则支付至合同暂定价的60%。
实际完工日期：为实际完成工程施工的时间，具体日期以竣工验收申请报告上的完工日期为准。实际开工日期：具体日期以发包人发出的开工令为准。承包人不能按时开工，应当不迟于本合同约定的开工日期前7天，以书面形式向发包人提出延期开工的理由和要求。发包人应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。发包人不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。承包人进场后应编制工期计划并报送发包人确认，在实施过程中如有变化的，应重新编制工期计划报送发包人确认。计划施工工期：30日历天，计划合同工期：90日历天。工期及要求若审定结算价少于发包人已付工程款，承包人应按发包人要求退还发包人已付款项与审定结算价之间的差额。
承包人应按合同的要求实施工程以及发包人、监理（如有）提供的技术文件的要求进行本工程的施工和安装，保证工程质量。承包人未经发包人书面同意，不得将本工程图纸等技术文件提供给第三人。工程质量保修期满后，除发包人书面同意外，承包人应将全部图纸退还给发包人，并销毁相应的复印件、扫描件等。承包人在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》以及文明施工、夜间施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施。若违反以上规定，由此造成的人员或财产损害，或造成安全、环保、卫生等责任事故，相关的经济和法律责任均由承包人负责。由于设计变更，致使工程量重大增加者（超过总量的10%）。不可抗力因素；工程实施过程中，出现下列情形，经发包人确认，工期予以顺延：实际竣工日期：具体日期以发包人签认的竣工时间为准。
按照国家及广州市相关规定做好建筑垃圾的处理。做好施工噪声、废气、废水等控制。环境保护要求：施工人员必须遵守广州市城市排水有限公司规章制度。施工条件及管理要求合同约定的工程项目，承包人不得转包。否则，发包人有权单方面终止合同，并要求承包人立即退场并退还发包人已付的款项（已通过发包人验收的部分除外），由此而造成的经济损失由承包人负责赔偿。
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按照原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修直至检验合格为止，并承担鉴定及维修费用；如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定在质量保证金中扣除，并由承包人承担违约责任；费用超出质量保证金额的，承包人应向发包人赔偿。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。缺陷责任期：指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金的期限。缺陷责任期自实际竣工验收之日起算，期限为1年。质量标准：合格。缺陷责任期与质量保修承包人应根据《广州水投集团关于印发建设工地围蔽管理办法（试行）的通知》（穗水投〔2021〕50号）、《市水投集团关于进一步加强工地扬尘防治“六个100%”管理要求的通知》（穗水投业务〔2018〕160号）等要求，做好施工现场100%围蔽、工地砂土100%覆盖、工地路面100%硬地化、拆除工程100%洒水压尘、出工地车辆100%冲净车轮车身、暂不开发的场地100%绿化等工作。
因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，或发生质量问题，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因此造成的人身伤害和财产损失；保修期内修复费用：承包人应在接到保修通知之日起2天内派人到达现场并免费保修。保修期：指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限。保修期从工程竣工验收合格之日起算，期限为2年。（依据国家有关规定，基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；屋面防水工程为5年；电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年；供热及供冷系统为2个采暖期、供冷期）质量保证金的返还，并不能被视为免除承包人按照合同约定应承担的质量保修责任和应履行的质量保修义务。缺陷责任期（包括第6.2.2款延长的期限）满时，承包人没有完成缺陷责任期内修复等责任的，发包人有权扣留与未完成缺陷责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第6.2.2款约定要求延长缺陷责任期，直到完成剩余工作为止。
工程量按经发包人确认的施工方案、施工图、竣工图、签证及其他现场资料计算，经审核的预算综合单价作为结算单价，经审核的预算书中已有类似项目，只是项目主要材料发生变化的，则按类似项目的综合单价只对项目的主要材料价格进行调整换算，主材价差的调整基数为该项目经审核的预算综合单价中的主材单价，其它费用不变，即调整后的结算单价=预算综合单价+材料价差。如经审核的预算书中类似项目的综合单价有两个以上，则按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现主材表中没有的材料，其单价则按施工期广州地区材料市场该项材料的实际价格予以调整。经审核的预算书中没有相同项目或类似项目的，其新增项目综合单价根据土建工程、安装工程、市政工程、园林绿化工程、装饰装修工程、房屋建筑和市政修缮工程等专业相应执行同期省、市行政主管部门及造价管理机构颁布的综合定额及相关计价文件乘以（1-专业下浮率）编制确定（专业下浮率详见7.1.3），综合定额包括但不限于《广州市市政工程补充综合定额(2019)》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018年）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018年）》、《广东省市政工程综合定额（2018年）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018年）》、《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》、《广东省排水管道非开挖修复工程预算定额（2016）》等，新增项目的人工、材料、机械价格按广州市造价管理站同期（施工期）《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》予以调整，《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》没有的材料单价，则参考同期（施工期）该材料的市场价格，最终以发包人核准后确定，结算时承包人须提供相应材料的合格证、订货合同、发票。按经发包人或发包人委托的第三方单位审核的分部分项工程和单价措施项目预算综合单价包干，总价（按系数计算）措施项目费按实结算，工程量按实结算的方式，结算时承包人需提供经发包人确认的施工图纸（或施工方案）、完整、真实的竣工图、签证及其他现场资料，以上资料可根据项目实际情况及发包人的要求按需提供。通过单源直接采购方式确认承包人，承包方式采用综合单价包干，工程量按实结算的模式的项目，适用第7.1.1款至第7.1.6款的结算方式。结算方式因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人承担修复费用，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，修复费用由发包人承担；
本工程优先采用省、市行政主管部门及造价管理机构颁布的综合定额及相关计价文件，行业协会定额与行政主管部门、造价管理机构颁布的定额有重复的，计价时以行政主管部门及造价管理机构颁布的定额为准。其中，市政专业原则上套用省、市行政主管部门及造价管理机构颁布《广州市市政工程补充综合定额(2019)》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》及广东省非开挖技术协会发布的《广东省排水管道非开挖修复工程预算定额（2016）》，其他定额须经过发包人同意后方可使用。当省、市行政主管部门及造价管理机构颁布的定额有更新时，以最新颁布的定额为准，其他部门及协会颁布的定额有更新时须经过发包人同意后方可使用。（4）应急、抢险、抢修等项目可不作下浮，最终由发包人决定。（3）单项合同估算价在10万元人民币以下（不包含10万元）的项目，其专业下浮率为0%。（2）采用行业协会定额进行计价的专业下浮率不低于10%，其中采用广东省非开挖技术协会发布的《广东省排水管道非开挖修复工程预算定额（2016）》的专业下浮率为10%，行业协会颁布的其他定额的专业下浮率由发包人根据市场具体情况确定。（1）采用省、市行政主管部门及造价管理机构颁布定额进行计价的，建筑、装修、安装专业下浮率为3%，市政、园林绿化专业下浮率为5%；专业下浮率是指各专业针对不同的定额而产生对应的下浮率，具体分以下几种情况：
中选下浮率=（发包限价总价-中选报价总价）/发包限价总价×100%。专业下浮率是指各专业针对不同的定额而产生对应的下浮率，具体分以下几种情况：工程量按经发包人确认的施工方案、施工图、竣工图、签证及其他现场资料计算，中选综合单价作为结算单价，中选工程量清单中已有类似项目，只是项目主要材料发生变化的，则按类似项目的综合单价只对项目的主要材料价格进行调整换算，主材价差的调整基数为该项目发包限价中的主材单价，其它费用不变，即调整后的结算单价=中选单价+材料价差*（1-中选下浮率）[中选下浮率=（发包限价总价-中选报价总价）/发包限价总价×100%]计算。如中选的询比响应文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现主材表中没有的材料，其单价则按施工期广州地区材料市场该项材料的实际价格予以调整。中选工程量清单中没有相同项目或类似项目的，其新增项目综合单价根据土建工程、安装工程、市政工程、园林绿化工程、装饰装修工程、房屋建筑和市政修缮工程等专业相应执行同期省、市行政主管部门及造价管理机构颁布的综合定额及相关计价文件编制再乘以（1-专业下浮率）*（1-中选下浮率）确定（专业下浮率及中选下浮率详见第7.2.3款），综合定额包括但不限于《广州市市政工程补充综合定额(2019)》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018年）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018年）》、《广东省市政工程综合定额（2018年）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018年）》、《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》、《广东省排水管道非开挖修复工程预算定额（2016）》等，新增项目的人工、材料、机械价格按广州市造价管理站同期（施工期）《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》予以调整，《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》没有的材料单价，则参考同期（施工期）该材料的市场价格，最终以发包人核准后确定，结算时承包人须提供相应材料的合格证、订货合同、发票。当中选的综合单价不超过询比限价的综合单价时，该清单项目的中选单价为该项目的结算单价，在工程结算中不得变更[注：单价不变是指清单项目中所使用的主要材料的质量及品牌与交易文件中确定的质量及品牌在同一档次（或更高）的情况下，清单项目单价不变。若发包人指定清单项目的主要材料的质量和品牌档次高于（或承包人进场材料的质量和品牌档次低于）询比文件要求的质量及品牌档次，则仅按实调整该清单项目的主材价格，主材价差的调整基数为该项目询比限价综合单价中的主材价格，其它不变，当中选单价超过询比限价的综合单价时，该项目中选综合单价按该清单项目的询比限价综合单价×（1-中选下浮率）[中选下浮率=（发包限价总价-中选报价总价）/发包限价总价×100%]进行修正，修正之后的中选清单项目综合单价作为该清单项目的结算综合单价。通过询比采购方式确认承包人，承包方式采用综合单价包干，工程量按实结算的模式的项目，适用第7.2.1款至第7.2.7款的结算方式。本工程结算造价最终以发包人或发包人委托的第三方单位的审核结果为准；属于市水务局大中修项目的，以市水务局或其委托的第三方单位的审核结果为准，若相关政策等文件有调整，按照最新的文件执行。暂估价是指发包人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额；在工程量清单中已经确认的材料、工程设备或专业工程项目，由于标准不明确，无法在当时确定准确价格，在工程量清单中给定了一个暂估价，该工程项目具体结算方法参照本合同结算方式中第7.1.1款至第7.1.4款执行。
暂估价是指发包人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额；在工程量清单中已经确认的材料、工程设备或专业工程项目，由于标准不明确，无法在当时确定准确价格，在工程量清单中给定了一个暂估价，该工程项目具体结算方法参照本合同结算方式中第7.2.1款至第7.2.4款执行。本工程优先采用省、市行政主管部门及造价管理机构颁布的综合定额及相关计价文件，行业协会定额与行政主管部门、造价管理机构颁布的定额有重复的，计价时以行政主管部门及造价管理机构颁布的定额为准。其中，市政专业原则上套用省、市行政主管部门及造价管理机构颁布《广州市市政工程补充综合定额(2019)》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》及广东省非开挖技术协会发布的《广东省排水管道非开挖修复工程预算定额（2016）》，其他定额须经过发包人同意后方可使用。当省、市行政主管部门及造价管理机构颁布的定额有更新时，以最新颁布的定额为准，其他部门及协会颁布的定额有更新时须经过发包人同意后方可使用。（4）应急、抢险、抢修等项目可不作下浮，最终由发包人决定。（3）单项合同估算价在10万元人民币以下（不包含10万元）的项目，其专业下浮率为0%。（2）采用行业协会定额进行计价的专业下浮率不低于10%，其中采用广东省非开挖技术协会发布的《广东省排水管道非开挖修复工程预算定额（2016）》的专业下浮率为10%，行业协会颁布的其他定额的专业下浮率由发包人根据市场具体情况确定。（1）采用省、市行政主管部门及造价管理机构颁布定额进行计价的，建筑、装修、安装专业下浮率为3%，市政、园林绿化专业下浮率为5%；
专业下浮率是指各专业针对不同的定额而产生对应的下浮率，具体分以下几种情况：工程量按经发包人确认的施工方案、施工图、竣工图、签证及其他现场资料计算，经审核的预算全费用单价作为结算单价，经审核的预算书中已有类似项目，只是项目主要材料发生变化的，则按类似项目的全费用单价只对项目的主要材料价格进行调整换算，主材价差的调整基数为该项目经审核的预算综合单价中的主材单价，其它费用不变，即调整后的结算单价=预算全费用单价+材料价差。如经审核的预算书中类似项目的综合单价有两个以上，则按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目全费用单价进行换算。如换算时出现主材表中没有的材料，其单价则按施工期广州地区材料市场该项材料的实际价格予以调整。经审核的预算书中没有相同项目或类似项目的，其新增项目全费用单价根据土建工程、安装工程、市政工程、园林绿化工程、装饰装修工程、房屋建筑和市政修缮工程等专业相应执行同期省、市行政主管部门及造价管理机构颁布的综合定额及相关计价文件乘以（1-专业下浮率）编制确定（专业下浮率详见7.3.3），综合定额包括但不限于《广州市市政工程补充综合定额(2019)》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018年）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018年）》、《广东省市政工程综合定额（2018年）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018年）》、《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》、《广东省排水管道非开挖修复工程预算定额（2016）》等，新增项目的人工、材料、机械价格按广州市造价管理站同期（施工期）《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》予以调整，《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》没有的材料单价，则参考同期（施工期）该材料的市场价格，最终以发包人核准后确定，结算时承包人须提供相应材料的合格证、订货合同、发票。本项目采用全费用单价包干，工程量按实结算的方式，结算时承包人需提供经发包人确认的施工图纸（或施工方案）、完整、真实的竣工图、签证及其他现场资料，以上资料可根据项目实际情况及发包人的要求按需提供。全费用单价包含所有施工设备费、设施费、劳务费、材料费、管理费、风险费用、相关政府部门收取的一切规费、税金、发电设备燃料采购及运输费、附属工作费用及合同明示暗示的所有一般风险、责任和业务等一切费用。通过单源直接采购方式确认承包人，承包方式采用全费用包干，工程量按实结算的模式的项目，适用第7.3.1款至第7.3.6款的结算方式。本工程结算造价最终以发包人或发包人委托的第三方单位的审核结果为准；属于市水务局大中修项目的，以市水务局或其委托的第三方单位的审核结果为准，若相关政策等文件有调整，按照最新的文件执行。报价文件中对询比文件规定的规费费率、税金税率、暂列金额、暂估价、绿色施工安全防护措施费等非竞争性项目进行了浮动或改变，结算时须按交易文件规定的金额、费率进行修正，为保证中选总金额不变，其他部分按比例作相应调整，修正后的报价文件作为结算的依据。
暂估价是指发包人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额；在工程量清单中已经确认的材料、工程设备或专业工程项目，由于标准不明确，无法在当时确定准确价格，在工程量清单中给定了一个暂估价，该工程项目具体结算方法参照本合同结算方式中第7.3.1款至第7.3.4款执行。本工程优先采用省、市行政主管部门及造价管理机构颁布的综合定额及相关计价文件，行业协会定额与行政主管部门、造价管理机构颁布的定额有重复的，计价时以行政主管部门及造价管理机构颁布的定额为准。其中，市政专业原则上套用省、市行政主管部门及造价管理机构颁布《广州市市政工程补充综合定额(2019)》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》及广东省非开挖技术协会发布的《广东省排水管道非开挖修复工程预算定额（2016）》，其他定额须经过发包人同意后方可使用。当省、市行政主管部门及造价管理机构颁布的定额有更新时，以最新颁布的定额为准，其他部门及协会颁布的定额有更新时须经过发包人同意后方可使用。（4）应急、抢险、抢修等项目可不作下浮，最终由发包人决定。（3）单项合同估算价在10万元人民币以下（不包含10万元）的项目，其专业下浮率为0%。（2）采用行业协会定额进行计价的专业下浮率不低于10%，其中采用广东省非开挖技术协会发布的《广东省排水管道非开挖修复工程预算定额（2016）》的专业下浮率为10%，行业协会颁布的其他定额的专业下浮率由发包人根据市场具体情况确定。（1）采用省、市行政主管部门及造价管理机构颁布定额进行计价的，建筑、装修、安装专业下浮率为3%，市政、园林绿化专业下浮率为5%；
（1）采用省、市行政主管部门及造价管理机构颁布定额进行计价的，建筑、装修、安装专业下浮率为3%，市政、园林绿化专业下浮率为5%；中选下浮率=（发包限价总价-中选报价总价）/发包限价总价×100%。专业下浮率是指各专业针对不同的定额而产生对应的下浮率，具体分以下几种情况：工程量按经发包人确认的施工方案、施工图、竣工图、签证及其他现场资料计算，中选全费用单价作为结算单价，中选工程量清单中已有类似项目，只是项目主要材料发生变化的，则按类似项目的全费用单价只对项目的主要材料价格进行调整换算，主材价差的调整基数为该项目发包限价中的主材单价，其它费用不变，即调整后的结算单价=中选单价+材料价差*（1-中选下浮率）[中选下浮率=（发包限价总价-中选报价总价）/发包限价总价×100%]计算。如中选的询比响应文件工程量清单中类似项目的全费用单价有两个以上，则按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目全费用单价进行换算。如换算时出现主材表中没有的材料，其单价则按施工期广州地区材料市场该项材料的实际价格予以调整。中选工程量清单中没有相同项目或类似项目的，其新增项目全费用单价根据土建工程、安装工程、市政工程、园林绿化工程、装饰装修工程、房屋建筑和市政修缮工程等专业相应执行同期省、市行政主管部门及造价管理机构颁布的综合定额及相关计价文件编制再乘以（1-专业下浮率）*（1-中选下浮率）确定（专业下浮率及中选下浮率详见第3点），综合定额包括但不限于《广州市市政工程补充综合定额(2019)》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018年）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018年）》、《广东省市政工程综合定额（2018年）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018年）》、《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》、《广东省排水管道非开挖修复工程预算定额（2016）》等，新增项目的人工、材料、机械价格按广州市造价管理站同期（施工期）《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》予以调整，《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》没有的材料单价，则参考同期（施工期）该材料的市场价格，最终以发包人核准后确定，结算时承包人须提供相应材料的合格证、订货合同、发票。当中选的全费用单价不超过询比限价的全费用单价时，该清单项目的中选单价为该项目的结算单价，在工程结算中不得变更[注：单价不变是指清单项目中所使用的主要材料的质量及品牌与交易文件中确定的质量及品牌在同一档次（或更高）的情况下，清单项目单价不变。若发包人指定清单项目的主要材料的质量和品牌档次高于（或承包人进场材料的质量和品牌档次低于）询比文件要求的质量及品牌档次，则仅按实调整该清单项目的主材价格，主材价差的调整基数为该项目询比限价全费用单价中的主材价格，其它不变，当中选单价超过询比限价的全费用单价时，该项目中选全费用单价按该清单项目的询比限价全费用单价×（1-中选下浮率）[中选下浮率=（发包限价总价-中选报价总价）/发包限价总价×100%]进行修正，修正之后的中选清单项目全费用单价作为该清单项目的结算全费用单价。通过询比采购方式确认承包人，承包方式采用全费用包干，工程量按实结算的模式的项目，适用第7.4.1款至第7.4.7款的结算方式。本工程结算造价最终以发包人或发包人委托的第三方单位的审核结果为准；属于市水务局大中修项目的，以市水务局或其委托的第三方单位的审核结果为准，若相关政策等文件有调整，按照最新的文件执行。
如果报价文件中对询比文件规定的规费费率、税金税率、暂列金额、暂估价、绿色施工安全防护措施费等非竞争性项目进行了浮动或改变，结算时须按交易文件规定的金额、费率进行修正，为保证中选总金额不变，其他部分按比例作相应调整，修正后的报价文件作为结算的依据。暂估价是指发包人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额；在工程量清单中已经确认的材料、工程设备或专业工程项目，由于标准不明确，无法在当时确定准确价格，在工程量清单中给定了一个暂估价，该工程项目具体结算方法参照本合同结算方式中第7.4.1款至第7.4.4款执行。本工程优先采用省、市行政主管部门及造价管理机构颁布的综合定额及相关计价文件，行业协会定额与行政主管部门、造价管理机构颁布的定额有重复的，计价时以行政主管部门及造价管理机构颁布的定额为准。其中，市政专业原则上套用省、市行政主管部门及造价管理机构颁布《广州市市政工程补充综合定额(2019)》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》及广东省非开挖技术协会发布的《广东省排水管道非开挖修复工程预算定额（2016）》，其他定额须经过发包人同意后方可使用。当省、市行政主管部门及造价管理机构颁布的定额有更新时，以最新颁布的定额为准，其他部门及协会颁布的定额有更新时须经过发包人同意后方可使用。（4）应急、抢险、抢修等项目可不作下浮，最终由发包人决定。（3）单项合同估算价在10万元人民币以下（不包含10万元）的项目，其专业下浮率为0%。（2）采用行业协会定额进行计价的专业下浮率不低于10%，其中采用广东省非开挖技术协会发布的《广东省排水管道非开挖修复工程预算定额（2016）》的专业下浮率为10%，行业协会颁布的其他定额的专业下浮率由发包人根据市场具体情况确定。
项目采用按中选下浮率结算的方式，采取清单计价的模式，适用第7.6.1款至第7.6.6款的结算方式。本工程结算造价最终以发包人或发包人委托的第三方单位的审核结果为准；属于市水务局大中修项目的，以市水务局或其委托的第三方单位的审核结果为准，若相关政策等文件有调整，按照最新的文件执行。本工程优先执行省、市行政主管部门及造价管理机构颁布的综合定额及其计价方法，以上定额均没有子目合适才能参考行业协会发布的定额，行业协会定额与省、市行政主管部门、造价管理机构颁布的定额有重复的，计价时以行政主管部门及造价管理机构颁布的定额为准。其中，市政专业原则上套用省、市行政主管部门及造价管理机构颁布《广州市市政工程补充综合定额(2019)》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》及广东省非开挖技术协会发布的《广东省排水管道非开挖修复工程预算定额（2016）》，其他定额须经过发包人同意后方可使用。当省、市行政主管部门及造价管理机构颁布的定额有更新时，以最新颁布的定额为准，其他部门及协会颁布的定额有更新时须经过发包人同意后方可使用。工程量按经发包人确认的施工方案、施工图、竣工图、签证及其他现场资料计算，结算单价根据土建工程、安装工程、市政工程、园林绿化工程、装饰装修工程、房屋建筑和市政修缮工程等专业相应执行同期省、市行政主管部门及造价管理机构颁布的综合定额及相关计价文件编制确定，包括但不限于《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018年）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018年）》、《广东省市政工程综合定额（2018年）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018年）》、《广州市市政工程补充综合定额2019》、《广东省排水管道非开挖修复工程预算定额（2016）》等，该项目的人工、材料、机械价格按广州市造价管理站同期（施工期）《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》予以调整，《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》没有的材料单价，则参考同期（施工期）该材料的市场价格，最终以发包人核准后确定，结算时承包人须提供相应材料的合格证、订货合同、发票。项目的工程量及结算单价按实结算，采取清单计价的模式，适用第7.5.1款至第7.5.3款的结算方式。本工程结算造价最终以发包人或发包人委托的第三方单位的审核结果为准；属于市水务局大中修项目的，以市水务局或其委托的第三方单位的审核结果为准，若相关政策等文件有调整，按照最新的文件执行。
（4）应急、抢险、抢修等项目可不作下浮，最终由发包人决定。单项合同估算价在10万元人民币以下（不包含10万元）的项目，其专业下浮率为0%。采用行业协会定额进行计价的专业下浮率不低于10%，其中采用广东省非开挖技术协会发布的《广东省排水管道非开挖修复工程预算定额（2016）》的专业下浮率为10%，行业协会颁布的其他定额的专业下浮率由发包人根据市场具体情况确定。采用省、市行政主管部门及造价管理机构颁布定额进行计价的，建筑、装修、安装专业下浮率为3%，市政、园林绿化专业下浮率为5%；中选下浮率=（发包限价总价-中选报价总价）/发包限价总价×100%。专业下浮率是指各专业针对不同的定额而产生对应的下浮率，具体分以下几种情况：工程量按经发包人确认的施工方案、施工图、竣工图、签证及其他现场资料计算，结算单价根据土建工程、安装工程、市政工程、园林绿化工程、装饰装修工程、房屋建筑和市政修缮工程等专业相应执行同期省、市行政主管部门及造价管理机构颁布的综合定额及相关计价文件编制再乘以（1-专业下浮率）*（1-中选下浮率）确定（专业下浮率及中选下浮率详见第7.6.2点），包括但不限于《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018年）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018年）》、《广东省市政工程综合定额（2018年）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018年）》、《广州市市政工程补充综合定额2019》、《广东省排水管道非开挖修复工程预算定额（2016）》等，该项目的人工、材料、机械价格按广州市造价管理站同期（施工期）《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》予以调整，《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》没有的材料单价，则参考同期（施工期）该材料的市场价格，最终以发包人核准后确定，结算时承包人须提供相应材料的合格证、订货合同、发票。
材料及设备供应其他结算方式：/。（本合同第2点项目概况第2.4款承包方式选择“其他”时适用第7.7条“其他结算方式”）本工程结算造价最终以发包人或发包人委托的第三方单位的审核结果为准；属于市水务局大中修项目的，以市水务局或其委托的第三方单位的审核结果为准，若相关政策等文件有调整，按照最新的文件执行。暂估价是指发包人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额；在工程量清单中已经确认的材料、工程设备或专业工程项目，由于标准不明确，无法在当时确定准确价格，在工程量清单中给定了一个暂估价，该工程项目具体结算方法参照本合同结算方式中第7.6.1款至第7.6.4款执行。本工程优先执行省、市行政主管部门及造价管理机构颁布的综合定额及其计价方法，以上定额均没有子目合适才能参考行业协会发布的定额，行业协会定额与省、市行政主管部门、造价管理机构颁布的定额有重复的，计价时以行政主管部门及造价管理机构颁布的定额为准。其中，市政专业原则上套用省、市行政主管部门及造价管理机构颁布《广州市市政工程补充综合定额(2019)》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》及广东省非开挖技术协会发布的《广东省排水管道非开挖修复工程预算定额（2016）》，其他定额须经过发包人同意后方可使用。当省、市行政主管部门及造价管理机构颁布的定额有更新时，以最新颁布的定额为准，其他部门及协会颁布的定额有更新时须经过发包人同意后方可使用。绿色施工安全防护措施费等非竞争性项目不参与竞争报价，该部分只需要考虑专业下浮率，不需要考虑中选下浮率。
承包人必须根据工程预算书等上主要材料的明细（包括厂家、规格、品质等级等）提供材料。工程实施时，如发生与工程预算书等不一致时，发包人有权拒用，造成损失由承包人承担，且承包人应更换成符合要求的材料并承担由此发生的一切费用。若承包人使用的标准在工程预算书等技术要求的规定外，承包人应明确说明用于替代的标准或使用规范，并提供所使用的标准，该标准必须是国际公认的同等或更高级的标准，如承包人所使用的标准低于上述标准，发包人将有权不予接受。由于承包人未按设计图纸要求提供工程主要材料或进场前未按程序将工程主要材料向发包人或监理人（如有）进行书面报备确认的，发包人有权要求对主要材料品牌进行更换，由此而导致的一切损失、事故及后果，均由承包人负责，包括但不限于更换所有已施工的不合格材料、拆除不符合要求的工程并重新施工等。工程主要材料的检验均要求按《广州市水务投资集团有限公司基本建设项目工程原材料管理办法》执行。承包人采购供应的材料设备，其名称、品种、型号、规格、质量等，均应符合国家、地方及行业有关规范与本工程图纸等技术文件和合同其他要求。本项目所承包范围内所需的一切设备材料、成品、未成品等工程材料设备以及完成本项目各项工作所需的设备、器具和其他物品等施工设备均由承包人负责提供，发包人不提供任何材料。工程材料设备的运输、保管、质量等责任均由承包人承担。
发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。发包人、承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。在工程进行中，承包人要注意保护场内的各种管线和设施。若有任何损坏，须立即通知有关部门和发包人，并由造成损坏的责任方承担损失和修复费用。承包人不许随意更换合同内约定的项目负责人，如确须更换，则事前须征得发包人书面同意，如有违反，一经发现发包人有权单方解除本合同，追究承包人的违约责任，且承包人应赔偿由此给发包人造成的一切损失(包含质量安全事故、拖延工期、增加投资等损失)。其他说明《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）第十二条规定的建设工程质量安全监测业务应由建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测的工作内容不列入本合同范围内。发包人保留对本工程使用之主要材料品质确认审查的权利及保留另行委托专业队伍对本工程进行独立检测的权利，发生的相关检测费用由承包人负责承担。
承包人应按照国家《城市建设档案管理规定》、《广州市城市建设档案管理办法》和发包人有关整理工程档案的要求，在工程施工期间及时收集、汇总、整理、编制竣工档案，并于工程竣工验收后按广州市建设工程档案整理与移交办法向发包人完整移交如下竣工档案：承包人送交完整的竣工验收资料和竣工验收报告，且通过工程竣工验收的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。发包人收到完整的竣工验收资料和竣工验收报告后20天内组织有关单位进行验收，工程竣工验收严格按国家、省、市、部门有关文件执行，发包人在组织验收后10天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。在工程完工后30天内承包人应将经发包人审核通过的完整竣工资料和竣工验收报告各一式四份交给发包人。竣工验收承包人不得拖欠农民工工资。
违约责任施工图（含电子版）和竣工验收资料的知识产权归属发包人所有，非经发包人书面许可，承包人不得以任何方式复制、备份、转让和利用。否则，由此引起的任何纠纷和责任由承包人承担，给发包人造成损失的由承包人赔偿。电子版施工图的编制，以发包人提供的电子版施工图为基础。承包人在移交竣工档案时，应一并移交发包人提供的电子版施工图。承包人移交竣工档案的时限：承包人应于工程竣工验收通过后30天内将竣工档案提交发包人签认，发包人应当收到竣工档案后20天内签认。经发包人签认后，承包人应及时将竣工档案移交给发包人归档并同时移交有关归档的证明文件。发包人经审查合格的，应在收到竣工档案后10天内签署档案验收意见；不合格的，要求承包人限期补正，直至合格为止。与本款（1）项内容相同的电子版档案一式二份；竣工文件资料、（原件）各一式四份；
本合同签订后，承包人提出终止合同的，必须退还除已完工并验收合格工程价款外的已付工程款（如有），并向发包人支付合同暂定价10%的违约金。由于承包人不文明施工或工程质量出现缺陷等原因造成不良社会影响并被媒体披露的，发包人有权立即单方解除本合同。承包人必须退还除已完工并验收合格工程价款外的已付工程款（如有），并向发包人支付合同暂定价10%的违约金。在缺陷责任期及保修期内，承包人未按发包人要求对工程缺陷进行修复，或未按发包人通知按时履行保修责任的，每逾期一天，承包人应向发包人支付合同暂定价0.1%的违约金，发包人有权在应付合同款中扣除。发包人有权委托第三方维修单位进行维修，所支出的费用由承包人承担，发包人有权优先在应付未付合同款、质量保证金中扣除。承包人的施工作业、工程质量或提供的材料设备不符合合同约定，发包人有权要求承包人整改、返修或更换，费用由承包人承担，工期不予延长。承包人未按发包人要求进行整改、返修、更换或整改、返修、更换后仍达不到要求的，发包人可单方面减少本合同约定的承包人该部分或全部工作内容，自行组织实施、整改、返修、更换或委托第三方实施、整改、返修、更换，减少的工作内容不进入承包人的合同结算价款，对于超付的工程款，承包人必须无条件退还，并向发包人支付合同暂定价5%的违约金，并赔偿发包人因此造成的损失，由此所造成差价及因此导致的工期延误责任，均应由承包人承担，无需通知承包人或征得承包人同意。由于承包人不按时报送工程竣工资料等原因，在工程完工后延误了竣工时间的，每延误—天，发包人有权扣减应付合同暂定价的0.1%。延误超过7天的，发包人除有权扣减相应合同款外，承包人还应向发包人支付合同暂定价5%的违约金。承包人支付违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺漏的义务以及赔偿因此给发包人造成损失的责任。延误竣工时间达到30天的，发包人有权单方解除合同，另行委托第三方完成剩余工程。由于承包人原因，延误了完工时间，每延误—天，发包人有权扣减应付合同暂定价的1%。逾期超过7天，发包人有权单方解除合同，另行委托第三方完成剩余工程，承包人须向发包人返还已支付的款项并支付合同暂定价10%的违约金，造成损失的，还应承担所有赔偿责任。
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，向工程所在地人民法院提起诉讼。争议解决本合同约定的违约金、损失赔偿款等，发包人有权在应付未付款项、质量保证金、履约保证金（如有）中优先扣除。本合同约定的扣减合同款、支付违约金等事项，不能弥补因承包人违约而给发包人造成的损失的，发包人有权进一步要求承包人赔偿。承包人违反本合同其他约定，经发包人要求整改后拒不整改或整改后仍不符合发包人要求的，发包人有权单方解除合同，承包人必须退还所有已付合同款（如有），并向发包人支付合同暂定价10%的违约金。在施工过程中，项目负责人如不到位，每发生一次则扣除合同暂定价的2%，造成损失的，按实际发生额赔偿。
（2）廉洁责任书（1）安全生产管理协议书合同附件：本合同自双方签字盖章之日起生效。本协议正本与副本具有同等法律效力。当正本与副本不一致时，以正本为准。合同正本一式2份，发包人执1份，承包人1份。合同副本8份，其中发包人4份，承包人4份。其他
附件1（合同签署页）（5）发包通知书（如有）（4）法定代表人证明书和授权委托书（3）人员架构表
根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《广州市安全生产条例》等有关安全生产法律法规，经双方协商，签订本协议书，以明确各自的安全生产（含文明施工、职业健康、消防安全等）责任并共同遵守。项目编号：项目名称：岗顶泵站等13个闸站防雷设施整改项目承包人：发包人：广州市城市排水有限公司安全生产管理协议书
有权责令安全素质差、不服从安全生产指挥的承包人人员限期退场，承包人应当自接到发包人退场通知之日起1个日历天内进行人员更换。否则，发包人有权责令承包人停工直至解除合同。由此造成发包人损失的，承包人应予赔偿。有权制止承包人的违规作业，对于安全管理不到位、存在重大安全隐患或发生安全事故的，有权责令承包人停工整顿、限期退场，或单方解除工程委托、合同及相关协议（以下统称“合同”）。对承包人安全生产工作进行监督、指导、检查，对发现的问题及薄弱环节，督促承包人限期整改。发包人的责任、权利及义务承包人任命为该项目负责人，全面负责该项目项目管理；任命为该项目安全员，负责该项目安全管理。承包人管理架构
认真贯彻执行国家、省、市有关安全生产法律、法规，建立安全生产领导小组，健全安全生产管理网络，按照行业标准及规范组织实施。随项目进度各项安全防护设施及时到位。应建立健全安全生产责任制度和安全教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证安全生产条件所需资金的投入，对项目进行定期、不定期和专项安全检查，检查中发现隐患或违规作业应及时停业整改。如有较大安全隐患必须及时向安全管理部门汇报，制定措施，按照“三定原则”落实（确定整改措施，确定整改时限，确定整改人员尤其是责任人）。依法对所施工的项目安全生产工作全面负责。承包人的责任、权利及义务按合同约定支付安全生产措施费。对于承包人的违法违规、违约行为，有权追究承包人的法律责任。
应对进场人员进行安全技术交底和教育培训，开展安全检查和安全学习活动，保证从业人员具备安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，未经安全生产教育培训合格的人员不得上岗作业。应有保障施工等人员安全施工的、完整齐全的安全防护设施。购置的安全防护用品必须具有生产许可证、产品备案证，各项指标均应达到国家或行业的合格标准，严禁不合格防护用品进入施工现场。建立劳动防护用品储存、发放台帐，督促、教育进场人员按照使用规则佩戴、使用。有限空间作业必须严格按照有限空间操作规范执行强制通风、检测及监护。针对重大危险源，开展应急演练，并及时建立安全台帐。安排上岗的人员的身体素质、技术水平、安全意识均应符合要求。项目负责人、技术负责人、专职安全员、特殊工种人员均应具备相应资格，持证上岗。设置一名兼职安全员，负责参与安全生产活动，同步建立安全台帐。必须在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防水源、配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。
油类、化学物品等易燃、易爆及有毒物品应指定专人管理,不得露天存放,防止因泄漏或雨水冲刷污染环境。使用的施工工具(包括电器用具)要符合安全要求,委托方检查中若发现有不符合安全要求的，有权禁止承包方使用;同时应做好防盗工作。定期自查自纠安全隐患及违反安全管理规定的因素，保证项目安全顺利进行。主动接受发包人各级、各类安全检查，并积极配合，不得拒绝、阻挠或拖延，并应在检查记录上签字。对危险较大的作业场所和有关设施、设备要设置明显的安全警示标志。不得违规指挥，或强令工人冒险作业，也不得强迫工人长时间连续作业，做好劳动保护工作同时做好季节性的安全防护工作。
发生安全事故重伤一人以上（含一人）的扣除承包人合同金额的5%／次／人，发生安全事故死亡一人以上（含一人）的扣除承包人合同金额10%／次／人，且任一情形下发包人均有权单方解除合同。承包人未尽到安全责任而发生安全事故的，一切责任由承包人承担，给发包人造成损失的，承包人应予赔偿。违约责任事故发生后，应立即保护事故现场，采取有效措施抢救人员和财产；对事故现场进行拍照或录像；同时在半小时内向发包人报告事故详情，在两小时内向行政主管部门及当地政府报告事故详情。施工过程中的废油、废水、固废不得随意排放，应集中妥善处理。在施工过程中,除考虑采用先进的施工设备、先进的施工方法外,特别应调整好(如:打桩、搅拌、灌浆等)作业时间，防止和减轻粉尘、噪声、震动等对周围环境的污染和危害。在运输施工材料或土石、泥浆时,应采用防泄漏容器或加盖篷罩,防止粉尘飞扬或泄漏污染环境。
如上述约定的违约金不能弥补因承包人违约而给发包人造成的损失的，发包人有权进一步要求承包人赔偿。除上述约定外，承包人未按约定履行相应义务的，每违反一次，发包人有权按合同暂定价的1%进行扣除或要求承包人支付违约金。经发包人要求整改后不予整改或未按要求整改，或累计违反次数达3次的，发包人有权单方解除合同，承包人应按合同暂定价的2%向发包人支付违约金。项目负责人如不到位，每发生一次则扣除合同暂定价的2%。技术负责人、安全员、施工员未到岗履职，记违约一次，发包人有权每次以每人次1000元进行扣除违约金。超过3次的，发包人有权要求承包人更换相应人员且更换人员的资质不得低于前者。承包人未按要求设置安全警示标志或对施工场所进行围蔽的，发包人有权要求整改，并按500元／次对承包人扣除。超过3次的，发包人有权单方解除合同。承包人应按合同暂定价的1%向发包人支付违约金。承包人进场人员未按要求佩戴安全防护用品的，发包人有权要求整改，并按200元／人次对承包人扣除。超过3人次的，发包人有权单方解除合同。承包人应按合同暂定价的1%向发包人支付违约金。承包人安排未持证人员从事特种作业的，发包人有权责令无证照人员立即退场，并按500元/人次对承包人扣除。超过3人次的，发包人有权单方解除合同。承包人应按合同暂定价的1%向发包人支付违约金。
发包人：广州市城市排水有限公司廉洁责任书附件2本协议作为主合同组成部分，与主合同具有同等法律效力。本协议有效期为双方盖章之日起至项目完成(验收合格)时。上述提及的扣除款、违约金等，发包人有权在应付款、履约保证金（如有）中优先扣除。
业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信的原则，不得为获取不正当利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程、☒物资采购、☒服务管理的规章制度。严格执行主合同条款，自觉按合同办事。严格遵守国家关于建设工程、☐物资采购、☐服务等有关法律法规、相关政策以及廉政建设的各项规定。双方的责任为加强廉洁建设，防止主合同履约过程中发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，发包人、承包人双方经共同协商，在双方签订的岗顶泵站等13个闸站防雷设施整改项目（以下简称“本项目”）合同（合同编号：，以下简称“主合同”）约定条款的基础上，根据国家有关法律法规和廉政建设的有关规定，特订立本廉洁责任书，以资共同遵守。承包人：
不得要求承包人报销任何应由发包人或其工作人员支付的费用。不得向承包人索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品等。发包人须对本单位工作人员开展廉洁教育,督促本单位从业人员遵守以下规定：发包人须向承包人介绍本单位有关廉政建设的各项制度和规定，并有权监督承包人履行主合同的廉洁情况。发包人责任在业务活动中任何一方如发现单位或人员有违规、违纪、违法行为的，均有义务向其上级主管部门或纪检监察、司法等机关举报。
承包人责任不得有其他可能影响公正履行岗位职责的行为。不得向承包人推荐发包人工作人员的配偶、子女、亲属参与主合同的设备材料、劳务分包等经济活动。不得向承包人推荐与主合同有关的劳务分包单位。不得参加有可能影响公正履行岗位职责的承包人安排的宴请、健身、娱乐等活动。不得要求、暗示或接受承包人为发包人工作人员的住房装修、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等事项提供方便。
不得为发包人工作人员的住房装修、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等事项提供方便。不得为发包人报销应由发包人或其工作人员支付的费用。不得向发包人及其工作人员赠送回扣、礼金、有价证券、贵重物品等。承包人应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行有关政策规定，并遵守以下规定：承包人应对本单位工作人员开展廉洁教育（包括发包人制定的有关廉政建设方面的各项制度和规定），按时出席发包人召集的有关会议。承包人应了解并支持执行发包人有关廉政建设的各项制度和规定。
发包人工作人员有违反本责任书“1”“2”条约定的，视情节轻重，依据有关法律法规和发包人相关制度规定给予组织处理、党纪政纪处分等。违约责任及处理不得有其他可能影响发包人工作人员公正履行岗位职责的行为。不得接受发包人工作人员推荐其配偶、子女、亲属参与主合同的设备材料、劳务分包等经济活动。不得接受发包人推荐的与主合同有关的劳务分包单位。不得为发包人及其工作人员安排、组织有可能影响公正履行岗位职责的宴请、健身、娱乐等活动。
本责任书的有效期为合同生效之日起至主合同履约结束时止。本责任书作为主合同组成部分，与主合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。责任书有效期承包人应严格执行有关勘察设计、建筑施工安装的强制性标准和规范，以及监理法规，根据广州市及发包人关于水务工程勘察设计、施工和监理企业诚信评价的有关规定，如承包人存在被纪检监察部门认定有行贿行为、被法院判决犯有行贿罪记录等违反廉政规定的，发包人书面提请水务行政主管部门处理。（工程建设项目适用）承包人工作人员有违反本责任书“1”“3”条约定的，发包人有权向承包人单位上级纪检监察部门、有关行政管理部门等提出对承包人进行责任追究和处罚；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。
附件5附件4人员架构表附件3
发包通知书（如有）
广州市城市排水有限公司中区运营分公司案方工施岗顶泵站等13个闸站防雷设施整改项目
二沙岛泵站的启闭配电箱接地电阻值不符合规范要求；孖鱼岗涌截污闸的不锈钢栏杆及防讯设备接地电阻不符合规范要求；岗顶泵站等13个闸站防雷设施整改项目,位于广州市区内各流域闸站。工程概况第一章工程概况及特点2022年05月16日
综合上述防雷检测意见，现场多为接地电阻值不符合规范要求或没有接地，对此我公司将对各站增加人工接地装置，连接至站内需要改善的各金属罩棚、护栏等室外构架物；并对站房室内电阻未达到规范要求的设备设置等电位连接带，与地网连接给室内设备提供良好的接地电阻，对各独立电箱设置接地装置并进行独立接地。天河岗顶排涝泵站的不锈钢罩棚及发电机接地电阻值不符合规范要求；石牌机务泄洪闸的室外不锈钢栏杆接地电阻值不符合规范要求；天河立交排涝站的发电机及其上方的金属棚架接地电阻值不符合规范要求；中山一立交泵房的值班室接地电阻值不符合规范要求；潭村立交排涝站的不锈钢雨蓬接地电阻值不符合规范要求；
1、本工程防雷设计图纸编制依据防雷接地工程根据设计要求采用人工接地体作为接地极，引线焊接人工接地体。室内等电位带（设备、电箱等）→引线→人工接地体（地网）→导入大地，从而形成可靠的防雷接地体。接地电阻不大于4Ω。工程特点本工程施工范围为防雷接地工程，主要包括开挖地网、垂直接地体焊接，水平接地网（网格）焊接，引线焊接，室内等电位焊接、预留接地端子制作安装。防雷工程施工范围
7、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-20126、《建筑物防雷设计规范》GB50057-20105、《施工现场临时用电安全技术规范》GB46-20124、《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-20143、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169---20062、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2011
人员架构施工组织与部署11、《防雷装置设计技术评价规范》QX/T106-200910、《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-20119、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-20088、《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431-2015
提前联系及择优选择材料生产厂家以保证质量和供应，满足工程正常施工需要。掌握气象资料，制定雨季、大风等恶劣天气施工措施，均衡组织施工过程。第一节施工技术准备施工准备根据本工程施工的特点，根据实际情况调配人力适时跟进。本工程采用项目法施工管理模式组织施工，由公司委派工程项目部，负责组织本工程的施工、技术、质量、进度、安全和文明施工的管理工作。
材料品种规格：根据施工进度计划做好材料用量计划，做好材料订购、进场、保管验收工作。第二节材料、施工机具准备（5）编制技术交底方案，包括质量交底方案和安全交底方案。施工人员在施工前要认真听取工程技术人员的技术交底，弄清楚技术要求、技术标准和施工方法。（4）组织各技术人员加深对相关图纸的熟悉，掌握和了解施工细节、商定施工配合事宜，以便正确无误地施工。（3）落实现场用水用电安排，保证施工用水用电的正常使用。
电气接地端子；焊条-40×4mm镀锌扁钢；长效型物理接地降阻剂；（计算降阻剂用量：回填长度米×回填宽度0.5m×回填0.1米深度降阻剂×降阻剂密度1250kg/m³）；L50x50x5mm热镀锌角钢；防雷接地模块(长沙培斯特BST型系列接地模块型号：BST-F1方块；外形尺寸：500×400×60mm；质量：22kg；室温下电阻率：≤3Ω·m；工频接地电阻：6Ω)；
第三节施工队伍进场准备机械设备配备计划表所有材料应有生产厂家出具的材料合格证书，主要材料须提供样板并经建设单位和监理单位确认，符合工程要求。热镀锌材料的镀层应饱满、均匀，材料的尺寸应符合规范要求，焊条应有合格证书并在有效期内使用。材料质量要求材料清单：
检查前期工序完成情况，在前道工序的质量合格后方可进行本期工序的施工。对就位机具进行试运行，做好前期安全保障工作，保证施工能安全正常进行。对所需材料，构配件、施工机具的质量、规格、数量等进行清查，并运送到作业地点。检查道路、垂直和水平运输是否畅通，操作场所是否清理干净。第四节施工作业条件建立项目施工管理层架构，保证施工人员高质量，高效率进行该工程的施工。对工人进行必要的技术、安全、思想和法制教育，教育工人树立“质量第一，安全第一”的正确思想；遵守有关施工和安全的技术法规；遵守现场管理规定。做好施工人员的后勤保障工作，为职员的衣、食、住、行、医等都予以全面考虑，并认真落实，充分调动施工人员生产积极性。
在需要增加人工地网的建筑物，在人员少走动的地方（尽量在绿化带内）面开挖一条1米深地沟，内每隔5米打一根L50x50x5mm热镀锌角钢，长2.5米作垂直接地极，并埋设防雷接地模块及回填降阻剂（降阻剂密度ρ=1250kg/m³)，用4*40热镀锌扁钢作水平接地极，接地装置顶部埋深不得小于0.7米，在埋深不到0.7米或较浅的地方应采用防跨步电压及雷电反击的措施，如增加绝缘层等。施工完成并经过验收后，并修复原有面貌。第一节安装人工地网施工方法
根据本工程施工的特点，多数是在与土建配合中完成施工的，要根据实际情况调配人力适时跟进。在施工作业面多的时候要增加人力投入，在工作面少时可撤减部分人力，但一定要跟进施工进度，确保下一道工序顺利施工。本工程计划投入技术员1人，安全员1人，质量员2人，电工1人，焊工4人，杂工2人。（1）人员投入安排；本工程采用项目法施工管理模式组织施工，由公司委派工程项目部，负责组织本工程的施工、技术、质量、进度、安全和文明施工的管理工作。第三节资源配置沿建筑物外设置人工接地地网，引线采用40*4的热镀锌扁钢，暗敷地面，并应经最短路径引至室内等电位连接带或所需要接地的设备及电箱。第二节安装防雷引线
防雷接地施工大样图防雷接地施工大样图施工工艺本工程根据需要配备各种机具：电焊机，金属切割机，手电钻等以及各种配套工具一批，另根据各种工段需要及时安排进场，为施工现场服务。各种施工电动机具均应定期进行保养，使用之前经检查合格后方可使用，不得带病运作，并按规范使用电源，不得乱拉乱接。（2）设备安排；
开挖地沟→敷设垂直接地体及水平接地体→垂直接地体与水平接地体焊接连通→人工接地体与引线焊接→回填人工接地体并修复→接地电阻测量→引下线内两根主钢筋由下至上通长焊接(电渣压力焊接除外)→电气接地端子的安装→电阻测试点的制安→金属件及进出建筑物的金属管道、线缆金属外壳等电位连接→接地电阻测量→检查验收→资料整理归类。实施阶段看图→图纸会审→收集相关资料→编制施工方案→提出材料、辅材加工计划→验收入库和保管→施工现场勘察→人员准备→施工工机具的准备。准备阶段1.施工工艺施工工艺
(A)在安装中应仔细检查所有焊缝，检查有无漏焊，焊缝是否饱满，检查接地线经过建筑物的伸缩缝处是否作了弧形补偿措施。接地装置的检查地极地网焊接完成后，应及时测量接地电阻值，地网电阻值应不大于设计值（4Ω），当地网电阻值达不到要求时，应补打人工接地极，直至接地电阻符合设计要求。接地电阻的检测施焊时应注意以下一些问题：在搭接焊时，搭接长度应不小于100mm，当两搭接镀锌圆钢成直角状时，应将搭接钢筋弯曲成圆弧形90度进行焊接，焊接时，焊缝应饱满，不得虚焊和漏焊，不得咬边或有其他焊接缺陷，保证防雷焊接的可靠性。2.施工时注意事项
施工进度是按照预埋阶段、安装阶段和调试收尾阶段来进行安排的；现场人力资源是在正常的施工条件下来考虑的；施工人员人数根据现场实际进度需要进行调整；高峰期时，则从周边项目抽调技术工人进行抢工期，通过增加人数、增强劳动强度和延长工作时间，来确保进度和工期。第二节施工人力资源计划因防雷施工计划天气制约，本工程防雷计划施工工期为30天，因天气变化而调整。第一节施工工期进度计划施工计划(B)安装完毕后应对各接地干线和支线的外露部分进行外观检查，焊接部分是否作了防腐处理，各接地线的螺栓连接是否接妥等。
（1）其中质量标准文件包括但不限于以下所列内容：满足甲方与发包人总包合同对工程质量的约定。分项工程、分部工程、单位工程合格率必须达到一次性验收合格率100％。第一节工程质量标准质量保证措施材料使用前完成报审报验工作，按现场需求一般提前一周到场，材料应保质保量妥善保管。生产机具应提前到场，根据现场进度应能满足现场需求，机具应保持完好，有良好的维护保障措施，不得带故障工作。第三节材料及生产机具调配计划
f电气装置安装工程接地装置施工及验收规范（GB50169-2006）e施工现场临时用电安全技术规范（JGJ46/2005）d钢筋焊接及验收规范（JGJ18-2003）c广州市建设工程文明施工标准（2012年3月1日起施行）b民用建筑电气设计规范（JGJ/T16-2008）a建筑物防雷设计规范（GB50057-2010）
f、焊接情况:圆钢单边搭接焊接时长度不小于圈钢直径的12倍;双边搭接焊接时长度不小于圆钢直径的6倍，扁钢搭接长度为扁钢宽度的二倍，多面连续焊。g、防腐措施:在腐蚀性较强的土壤中。接地装置材料应采用热镀锌材料，加大接地材料规格，埋在土壤中的接地装置所有焊接处做防腐处理。h、接地电阻值:按不同防雷类别应分别符合下列指标:第一、二类:R<10欧姆;第三类:R<30欧姆对于共用接地装置，其接地电阻应符合分系统中要求最高的接地电限值要求。材料规格:（1）专用成品制作件。（2）角钢<50mmX50mmX5mm,镀锌扁钢-40mmX4mm;厚度>4mm;钢管厚度)3.5mm;圆钢直D>10mm。b、安装深度(埋设深度):-70-100cm。c、安装长度:垂直接地体2.5m，间距-5m。水平接地体外引长度不应超过接地体有效长度，其中P为接地体周围的土城电阻率。d、安装形式:①环形、水平接地体，②垂直接地体，③垂直与水平接地体混合而成的接地网。e、安装位置:按设计要求。（2）人工接地装置技术要求和指标h、甲方工程师对本工程施工质量、施工进度、安全等进行全面监督和检查，乙方应随时接受甲方工程师、监理工程师及建设方工程师的监督和检查，若在施工过程中发现工程质量缺陷或施工进度、安全等不符合要求或不符合甲方按总包合同约定的有关质量标准，乙方必须立即整改。g、乙方应按本工程采用的施工技术规范，甲方提供的施工图及下发的技术交底要求，合理组织施工，加强质量控制，确保工程质量。同时，具体施工必须满足以下要求：
安全保证措施（7）做好工序与工序之间的交接工作，加强对工序和工艺的质量控制，将质量保证工作穿插于整个施工过程中。（6）材料采购必须严格把关，选购是材料必须有出厂合格证和检验报告。（5）焊工必须经专业培训，熟悉操作方法的工艺要求才能上岗施焊作业。（4）现场施工负责人在组织施工过程中，要按先进的施工工艺及有关的质量标准，按图纸要求向班组进行详细的技术交底。（3）按质量保证体系层层把关，项目经理及质量进度组要掌握施工过程的施工技术、施工质量、工程进度等动态。
8.1一般性措施由现场负责人须对现场施工人员做好相应的安全技术交底以及交通安全专项交底工作，安全教育及技术交底由接受人签名，并保存好相关记录。针对本工程现场的实际情况，对施工中可能会出现的触电事故、火灾、高空作业等安全问题，应制定出相对应的防范措施与应急预案。第二节安全措施及应急预案杜绝生产事故。安全目标
8.2用电安全措施与应急预案5.现场安全员应经常巡查各种安全设施并确保其处于安全有效使用状态。对缺、损的安全设施督促及时补充、修理或更换。4.所有机具设备放置在围闭范围内。3.施工范围设安全围闭，封闭施工工地严禁外人进入，并在显眼处设施工铭牌、安民告示、工地安全生产守则。所有进入施工现场的人员佩戴安全帽、反光衣等劳保用品，不能穿拖鞋、高跟鞋进入施工现场。不得走黑暗及不得地面情况或有污水淹没的地方。2.施工中选用达到国家安全防护标准的机械、电器设备。1.各种施工作业人员持证上岗，配备相应的足够安全的防护用具和劳保用品，严禁工作人员违章作业、管理人员违章指挥。
电气操作人员应思想集中，电器线路在未经测电笔确定无电前，应一律视为“有电”，不可用手触摸，不可绝对相信绝缘体，应认为有电操作。加强对通风设备、电动工具等的安全管理，维修保管由专人负责。所有用电设备，按规定设置漏电保护装置，金属外壳设置可靠的接零及接地保护，定期检查，发现问题及时处解决。施工人员掌握安全用电的基本常识和所用设备性能，用电人员各自保护好设备的负荷线、地线和开关，发现问题及时找电工解决，严禁非专业电气操作人员乱动电器设备。配电系统实行分线配电，设总、分配电箱，动力、照明配电箱，不同用途的电箱加注相应的文字标识，箱体外观完整、牢固、防雨防尘。8.2.1用电安全措施：
工作完毕后，必须拆除临时地线，并检查是否有工具等物漏忘电杆上。所用导线及保险丝，其容量大小必须合乎规定标准，选择开关时必须大于所控制设备的总容量。工作中所有拆除的电线要处理好，带电线头包好，以防发生触电。使用测电笔时要注意测试电压范围，禁止超出范围使用，电工人员一般使用的电笔，只许在五百伏以下电压使用。维修线路要采取必要的措施，在开关手把上或线路上悬挂“有人工作、禁止合闸”的警告牌，防止他人中途送电。工作前应详细检查自己所用工具是否安全可靠，穿戴好必须的防护用品，以防工作时发生意外。
工作前应戴好劳动保护用品，电焊工在潮湿地方工作要穿绝缘鞋，不要穿潮湿衣服工作。8.2.2用电焊工安全措施操作地段清理后，操作人员要亲自检查，如要送电试验一定要和有关人员联系好，以免发生意外。工作结束后，必须全部工作人员撤离工作地段，拆除警告牌，所有材料、工具、仪表等随之撤离，原有防护装置随时安装好。发生火警时，应立即切断电源，用四氯化碳粉质灭火器或黄砂扑救，严禁用水扑救。检查完工后，送电前必须认真检查，看是否合乎要求并和有关人员联系好，方能送电。
电焊工必须认真注意防火，焊条用剩部份不要乱扔，下班前将焊机电源切断，焊把线绕好，露天的要盖好焊机。电焊机的输入输出线头要接牢固，应有可靠的接地线，焊钳绝缘装置要齐全良好，电焊机工作温度不得超过60℃~70℃。焊接密封容器时，要打开容器进行排气通风，人进入容器内工作，要加强通风设施，最少要2人一起工作，一人操作、一人监视保护。焊接工作时，先检查四周环境是否允许烧焊，工作点要牢固，焊条工具等牢固放好，防止掉下伤人，下边做好安全措施，专人监视，注意行人等安全工作，落雨时，不准露天或高空作业。禁止在可燃粉尘浓度高的环境下进行焊接或切割工作。禁止在易燃、易爆物体上和装载易燃易爆的容器内外进行焊接或切割，若需要焊接，应将容器内外所有残存物清洗干净，并经有关安全人员检查同意后才可进行工作，焊接工作要离开易燃、易爆物体10米以外。
⑶触电者脱离电源后，在等待救护车到达现场时，根据触电者的具体症状进行人工呼吸、心外压等方式进行急救。⑵发现有人触电，首先要尽快切断电源，使触电者脱离电源，严禁救护人直接用手推、拉和触摸触电者;严禁使用金属等绝缘性能差的物体作为救护工具。⑴在报警呼叫救护车与上报上级领导的同时对触电者展开救援。触电急救的要点是动作迅速,救护得法,切不可惊慌失措,束手无策。要贯彻“迅速、就地、正确、坚持”的触电急救八字方针。对触电者的紧急抢救应该立即切断电源，用干燥木杆或竹竿等不导电材料将触电部位脱离，将触电者抬到通风干燥处仰卧，将其上衣和裤带放松，观察其有无脉搏，若触电者呼吸及心跳均停止，应在人工呼吸的同时实施心肺复苏，及时呼叫救护车。8.3发生触电伤害事故应急措施：电焊机要经常维护保养，不准放在潮湿的地方，工作场地要保持整洁。工作完后应清理现场，做到详细检查工作场地彻底熄灭火种。
工具应随手放入工具袋，拆卸的物件及余料、废料均应及时清理，清理时禁止抛掷。高处作业人员应头戴安全帽，身穿紧口工作服，脚穿防滑鞋，要系安全带。在进行高危险作业的时候，为了使高空作业人员在移动中更加安全，在系好安全带的同时，要挂在安全绳上。高处作业人员必须能正确熟练地使用保险带和安全绳。安全绳采用高挂低用，即将安全带绳端的钩子挂在高的牢固可靠的位置，而人在较低处进行作业。上端固定应牢固可靠，使用时安全绳应基本保持垂直于地，安全绳有效长度不应大于2米，如果安全绳长度超过3m，必须安装缓冲器，以确保高空作业人员的安全。从事高处作业的人员必须定期进行身体检查，诊断患有心脏病、贫血、高血压、癫痫、恐高症及其不适宜高处作业的疾病的人员，不得从事高处作业。悬空、攀登高处作业以及搭设高处安全设施的人员必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训方可上岗作业。作业开始前，逐级进行安全技术教育及交底，落实安全技术措施和个人防护用品，检查是否正确穿戴合格的安全帽、安全绳，未经落实不得进行施工；检查高处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备，确认其完好后，方能投入使用；高处作业场所坠落可能的物体，应一律现行撤除或予以固定；所有物件均应推放平稳，不妨碍同行和装卸。高空作业区的沿口、洞孔处，应设置护栏和标志，以防失足踏空。凡在离地面两米以上进行的作业，都属于高空作业。所有高空作业者，不论什么工种，进行作业的时间、地点，也不论专业或临时，均应采取相关的安全防范措施。施工单位和作业人员要严格按照要求作业，遇大风等恶劣天气，不得进行露天高处作业。8.4高空作业安全防护措施
8.5高空作业现场应急处置措施严禁在高空作业时嬉戏打闹。因作业必须临时拆除或变动安全防护设施、安全标志时，必须经有关施工负责人同意，并采取相应的措施，作业完毕后立即回复；施工中发现高处作业的安全技术设施有缺陷和隐患时，必须立即报告，及时消除；危及人身安全时，必须立即停止作业。遇六级以上大风、浓雾和大雨等恶劣天气，不得进行露天高处作业；台风暴雨后，应对高处作业安全设施逐一检查，发现有松动、变形、损坏或脱落、漏雨、漏电等现象，应立即修理或者重新设置。高空作业区的下方地面，严禁堆放脚手架、跳板或其他杂物，地面人员应禁止在高空作业区的正下方停留或通行。进行高空焊割时必须先将下方的易燃、易爆物品移至安全地带，还要采取相应措施，确保割下的金属或火花不致伤人或引起火灾事故。
（3）出现颅脑损伤，必须维持呼吸道通畅。昏迷者应平卧，面部转向一侧，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入，发生喉阻塞。有骨折者，应初步固定后再搬运。遇有凹陷骨折、严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖，用绷带或布条包扎后，及时送往医院治疗。（2）发生高处坠落事故，应马上组织抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤员处于昏迷，应先处理。遇呼吸、心跳停止者，由受过专业培训的人中立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压,并尽快呼叫救护车送医院进行抢救治疗。（1）当发生高处坠落事故后，抢救的重点放在对昏迷、骨折和出血上进行处理。8.5.2救护处置措施如果有受伤者高处坠落后有物体一起坠落压住受伤者，应立即移开物品。8.5.1排险处置措施
（7）动用最快的交通工具，及时把伤者送住邻近医院抢救，运送途中应尽量减少颠簸。同时，密切注意伤者的呼吸、脉搏、血压及伤口的情况。（6）遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持在头低脚高的卧位，并注意保暖。（5）发现伤者手足骨折，不要盲目搬运伤者。应在骨折部位用夹板把受伤位置临时固定，使断端不再移位或刺伤肌肉，神经或血管。固定方法：以固定骨折处上下关节为原则，可就地用木板等材料，在无材料的情况下，上肢可固定在身侧，下肢与健侧下肢缚在一起。（4）发现脊椎受伤者，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎后。搬运时，将伤者平卧放在帆布担架或硬板上，以免受伤的脊椎移位、断裂造成截瘫，招致死亡。抢救脊椎受伤者，搬运过程中，严禁只抬伤者的两肩与两腿或单肩背运。
AuAodesk