中标
萧政工出[2020]22号杭州萧山瓜沥七彩社区B区项目精装修工程
金额
-
项目地址
浙江省
发布时间
2022/12/19
公告摘要
项目编号a3301090130504990001211
预算金额2336.42万元
招标联系人鲁慧
招标代理机构浙江华夏工程管理有限公司
代理联系人傅翔13738174344
中标公司-
中标联系人-
公告正文
|
萧政工出[2020]22号杭州萧山瓜沥七彩社区B区项目精装修工程招标文件预公示
|
||||||||||||
|
||||||||||||
萧政工出【2020】22号杭州萧山瓜沥七彩社区B区项
目精装修工程
(招标编号：A3301090130504990001211)
招标文件
(☑资格后审)
招标人：杭州萧山七彩未来社区创新产业园发展有限公司(单位盖章)
招标代理机构：浙江华夏工程管理有限公司(单位盖章)
2022-12-**
第一章招标公告
萧政工出【2020】22号杭州萧山瓜沥七彩社区B区项目精装修工程招
标公告
1.招标条件
萧政工出【2020】22号杭州萧山瓜沥七彩社区B区项目精装修工程已由杭州市
萧山区发展和改革局以2020-330109-59-03-159996批准建设，建设资金来自自筹，
出资比例为100%，项目业主为杭州萧山七彩未来社区创新产业园发展有限公司，招标
人为杭州萧山七彩未来社区创新产业园发展有限公司，委托代理机构为浙江华夏工
程管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的萧政工出【2020】22号杭
州萧山瓜沥七彩社区B区项目精装修工程的施工进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1项目概况：本项目投资估算78000万元，工程概算64938.2万元，其中建安工
程造价2336.4279万元，建设规模：建筑面积约155223平方米，建设地点：萧山区瓜
沥镇。
2.2招标范围：施工图范围内的精装修工程。
2.3施工总工期：70日历天。
3.投标人资格要求
3.1投标人：
（1）具备建筑装修装饰工程专业承包一级且消防设施工程专业承包二级
及以上资质；
（2）具备有效的企业安全生产许可证；
（3）本次招标接受联合体投标。联合体投标的应满足下列要求：①联
合体组成单位不超过2家；②牵头人必须为建筑装修装饰工程专业承包单位；③
项目负责人需由牵头人单位拟派。
3.2拟派项目负责人：
（1）拟派项目负责人具有注册在投标人单位的建筑工程壹级建造师执业资
格，同时具有有效的专职安全生产管理人员B类证书。如在投标截止日存在在其
他任何在建合同工程（在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期，
或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间，结束时间为该合同工程验
收合格或合同解除日期）担任项目负责人（包括在工程总承包项目中担任施工负
责人）的，不得以拟派项目负责人的身份参加本次投标；
4.招投标方式
本项目招标方式为公开招标。
5.招标文件的获取
5.1本项目招标文件（含图纸）和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上杭
州建设工程招标平台（http：//115.233.209.212：88）、杭州市公共资源交易
网（http：//hzctc.hangzhou.gov.cn）下载方式发放。
5.2招标文件下载网址：潜在投标人登录杭州建设工程招标平台（http：
//115.233.209.212：88）、杭州市公共资源交易网（http：//hzctc.hangzhou.gov.cn）
自行下载招标文件。
5.3招标文件网上下载时间：（公告发布之日起至投标文件递交截止时间）。
6.投标文件的递交
投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为年月日时
分00秒，电子招标投标交易平台：使用专用密钥上传至杭州市公共资源交易网
（详见：杭州市公共资源交易网及公告附件）。
7.联系方式
招标人：杭州萧山七彩未来社区创新产业园发展有限公司
地址：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇七彩城2幢503号
联系人：鲁慧
电话：17754081411
邮箱：luhui@enjoytown.net
招标代理机构：浙江华夏工程管理有限公司
地址：杭州市萧山区金城路540号心意广场3幢1802室
联系人：傅翔
电话：13738174344
2022年12月日
第二章投标人须知
投标人须知前附表
| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：杭州萧山七彩未来社区创新产业园发展有限公司地址：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇七彩城2幢503号联系人：鲁慧电话：17754081411邮箱：1uhui@enjoytown.net |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：浙江华夏工程管理有限公司地址：杭州市萧山区金城路540号心意广场3幢1802室联系人：傅翔电话：13738174344 |
| 1.1.4 | 工程名称 | 萧政工出【2020】22号杭州萧山瓜沥七彩社区B区项目公区精装修工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 萧山区瓜沥镇 |
| 1.1.6 | 承包方式 | 包工包料 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 自筹100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 施工图范围内的精装修工程 |
| 1.3.2 | 计划工期要求 | 计划工期：70个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。计划开工日期：年月_日计划竣工日期：年_月_日7本工程定额施工工期：100日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 |
| 1.4.1 | 投标人资格及要求 | 习见招标公告。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 7不接受。 |
| 1.4.3 | 资格审查方式 | 采用资格后审。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 乙投标人自行踏勘。联系人及联系方式：朱光达，18667015377 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 7不召开 |
| 1.11 | 招标工程是否允许分包 | 7不允许。 |
| 1.12.1 | 实质性要求和条件 | 见招标公告或者投标邀请书。其他要求：见本须知前附表10.5。 |
| 1.12.2 | 偏差 | ☑不允许。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 招标控制价及明细。☑其他：电子招标文件、施工图、电子工程量清单、招标补充文件(如有) |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 截止时间：2022年月日(投标人在截止时间以后提出的澄清招标文件的要求，招标人可以拒绝受理。)提交方式：☑登陆杭州建设工程招标平台(http：//115.233.209.212：88)以不署名的形式在“投标答疑专区”提疑。(资格后审项目必须选此项提疑)联系方式：13738174344联系人：傅翔 |
| 2.2.1 | 招标文件澄清发出的形式 | 招标人将在2022年月日17:00前对投标人疑问作出统一的解答，并以招标补充文件的形式发出。在杭州建设工程招标平台(http：//115.233.209.212：88)、杭州市公共资源交易网(http：//hzctc.hangzhou.gov.cn)上公开发布。在开标前，投标人须随时关注网站的最新答疑信息，自行下载。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | ：//hzctc.hangzhou.gov.cn)发布的补充文件信息，招标人不再逐一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 2.3.1 | 招标人修改文件发出的形式 | 同本须知前附表2.2.1。 |
| 3.1 | 招标文件的组成 | 3.1.1资格审查资料：☑(2)其他投标资料：投标担保材料(如转账/银行保函/保险保证/担保公司担保投标保函/融资担保等)。3.1.2技术标(宜300页以内)；3.1.3资信标；3.1.4商务标； |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | ☑一般计税法。 |
| 3.2.3 | 工程量清单计价方式 | 综合单价法。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | 1.最高投标限价2336.4279万元；2.风险控制价：为防止投标人恶意低价竞标，最高投标限价的80％作为风险控制价，即1869.1423万元。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | /。 |
潜在投标人应自行关注杭州建设工程招标平台(ht
tp：//115.233.209.212：88)、杭州市公共资源交易网(http
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90个日历天(从投标截止之日起算)。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 1、金额：人民币20万元（不得超过50万元）2、交纳方式：①银行汇票或支票或电汇或网银交纳的以实际到帐并获取“缴存确认表”为准、②银行保函、③保险保证、④担保公司担保、⑤融资担保3、通过银行保函形式、保险保证形式、担保公司担保形式交纳投标担保的，投标人应将对应所投项目（标段）的银行保函、保险、担保原件的扫描件上传至电子投标文件中（线下标需将对应所投项目（标段）的银行保函、保险、担保原件的复印件附在投标文件中）作为评标依据；4、“缴存确认表”获取方式：保证金到账后，投标人应在建易投标保证金平台（网址：http://bzj.j-yi.com/）自行注册并打印“缴存确认表”；未开通建易投标保证金平台服务的投标单位须携带盖公司章的银行回单（注明该笔保证金关联的项目）到杭州市萧山区市心中路1069号科技创新中心B楼1楼建设银行窗口打印“缴存确认表”。境内投标人的保证金应当从其基本帐户转出。因投标人未规范操作引起的投标保证金递交无效或系统验证匹配失败的，视为未提交投标保证金。投标人不按要求提交保证金的，该投标文件将被拒绝。投标保证金以系统显示结果为准。注册地在萧山区范围内的企业，凡已预缴年度投标保证金的企业，均视同投标人已经缴纳该项目投标保证金，以交易中心提供的数据为准。户名：杭州市公共资源交易中心萧山分中心帐户：33001617035053000389开户银行：中国建设银行杭州市萧山支行5、其他形式要求：按《关于在杭州市建设工程项目中推行工程担保制度》等文件执行。备注：重新招标项目，参与投标的投标人仍需按上述规定要求重新递交投标担保。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | ☑1.经查实，投标人在投标过程中存在串通投标或弄虚作假的。☑2.拟派项目负责人在投标截止日有在其他在建合同工程上担任项目负责人(包括在工程总承包项目中担任施工负责人)的情形。☑3.拟派项目负责人因多个项目同时投标中标导致放弃中标的情形。4.其他：/。注：本招标文件的“投标保证金不予退还”是指：(1)以现金转账形式，转账现金不予退还。(2)以银行保函形式，招标人作为受益人向银行提起索赔。(3)以保证保险形式，招标人作为被保险人(受益人)向保险人提起索赔。(4)以担保公司担保形式,招标人作为受益人向担保人提起索赔。 |
| 3.7.3（1） | 电子投标文件盖章要求 | 1.投标文件格式文件要求投标人盖章、法定代表人印章的地方，投标人均应使用CA数字证书加盖投标人的单位电子印章、法定代表人个人电子印章。联合体投标的，除联合体协议书格式之外的仅由联合体牵头人加盖单位电子印章、法定代表人个人电子印章即可。联合体协议书原件扫描件加盖联合体牵头人单位电子印章和法定代表人个人电子印章。2.投标文件所附证书证件、业绩证明文件、投标保证金等证明材料用原件扫描件并加盖投标单位电子印章。 |
| 3.7.3(2) | 电子投标文件的制作和要求 | 1.投标人采用在杭州建设工程招标平台（http://115.233.209.212:88)公布的V2.3.3版本电子投标文件工具，完成电子投标文件制作，生成后缀名为“.HzTbs”的电子投标文件。电子投标文件工具详见杭州建设工程 |
| 4.1.1 | 电子投标文件加密要求 | 使用投标工具软件编制生成的电子投标文件，后缀名为“.HzTbs' |
| 4.2.1 | 投标截止时间/电子投标文件上传截止时间 | 2022年月日08:45:00 |
| 4.2.2 | 电子投标文件上传平台 | 使用专用密钥上传至杭州市公共资源交易网（详细上传方式详见：杭州市公共资源交易网及公告附件） |
| 4.2.3 | 投标文件退还 | 投标截止时间止，存在以下情形之一的不予开标，投标文件退还1.招标人设置工程业绩作为必要条件的，递交投标文件的投标人少于15个的；2.未设置工程业绩条件为必要条件，递交投标文件的投标人少于3个的；3.其他：／ |
| 4.2.5 | 电子投标文件的拒收情形 | 1.投标截止时间后送达（上传）的投标文件、未按招标文件要求上传的；2.投标人未按规定加密的（拒收并提示）；3.存在下列情况之一的，视为拒收（1）电子投标文件无法解密的； |
招标平台（http：//115.233.209.212：88））“电子投标工
具下载专区”进行下载更新。
2.电子投标文件包括资格审查材料、资信标、技术标、商
务标四个部分，应分别放入投标工具相应的模块：
2.1资格审查材料：业绩公示汇总表（资格条件业绩的汇总）及
相关证明材料扫描件（若有）、招标人要求的其他材料（若
有）等；（含证明材料的扫描件）；
2.3技术标：投标文件技术标格式中要求的相关材料（含证明材
料的扫描件）；
2.4商务标：投标文件商务标格式中要求的相关材料（含投标
保证金等证明材料的扫描件）。
74.其他：中标单位应向招标人提供纸质投标文件五份
| (2)电子投标文件解密后无法正确读取的；(3)电子投标文件无法导入成功的； | ||
| 5.1 | 开标时间和地点 | 1.开标时间：同电子投标文件上传截止时间。2.开标地点：杭州市萧山区市心中路1069号科技创新中心B楼四楼杭州市公共资源交易中心萧山分中心开标**厅。3.开标平台：杭州市公共资源交易网 |
| 5.2 | 开标程序 | （一）至开标时间，招标人代表对上传的电子加密标书进行解密。（二）投标文件解密完成并导入评标系统后，投标单位、项目负责人、投标报价、工期及其他内容将在电子交易平台公开显示。☑采用投标函获取信息作为投标单位签到信息。标录显示问题仅作提醒企业后续完善资料信息的作用，不作为本项目资格审查、否决投标的依据。（三）招标人在开标会现场随机抽取技术标通过制的综合评估法：权重系数K1：0.4,0.45,0.5,0.55,0.6（范围暂定为0.4～0.6，抽取值均匀分布数量不少于５个）；浮动系数K2：0.85,0.855,0.86,0.865,0.87,0.875,0.88,0.885,0.89,0.895,0.90，0.905,0.91,0.915,0.92,0.925,0.93,0.935,0.94,0.945,0.95（房建工程：0.85～0.95；市政工程：0.8～0.9，抽取值均匀分布数量不少于20个）。综合单价评审项目抽取：10项；合理区间K【-K,K】：15（K≥15%） |
| 5.4 | 特殊情况处置 | 因网络、系统、电力等不可抗力因素延期开标的，需更新制作投标文件并按招标文件要求重新递交。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：成员为5人及以上单数。(评标委员会开始评标前应推选1名专家为评标组长，招标人代表不得担任评标组长)。 |
| 6.3 | 评标办法 | √技术标通过制的综合评估法：商务总报价评分(87分)+综合单价评分(6分，其中包括2分技术措施与报价匹配性评审)+信用(履约)评价评分(5分)+陈述与答辩(若有，2分)。□①招标控制价在25000万元及以上的房建工程、5000万元及以上的市政工程项目：企业信用等级从高到低排序，信用等级为A级的得3分，信用等级为B级的得2.5分，信用等级为C级的得1.5分，信用等级为D级的得1分，信用等级为E级的得0分；□②招标控制价在4000万元—25000万元的房建工程、1000万元—5000万元的市政工程项目：企业信用等级从高到低排序，信用等级为A级的得3分，信用等级为B级的得2.75分，信用等级为C级的得1.75分，信用等级为D级的得1分，信用等级为E级的得0分；□③招标控制价在4000万元及以下的房建工程、1000万元及以下的市政工程项目：所有企业均不计取信用分(评标时均按满 |
| 分3分计分)。√④除房建、市政总承包企业以外的其他施工企业，评标时暂不应用信用评价结果，评标时均按满分3分计分。 | ||
| ☑6.3.1 | 评标基准价的确定方法 | 评标基准价确定方法：详见评标办法。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 3个。 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | ：88)、杭州市公共资源交易网(http：//hzctc.hangzhou.gov.cn)公示期限：不少于3日。如遇国家法定休假日，应顺延至法定休假日后第一个工作日。 |
| 7.2 | 是否授权评标委员会确定中标人 | ☑其他：本项目采用评定分离法，评标委员会根据评标办法推荐3个中标候选人。招标人将对评标委员会确定的中标人或推荐的中标候选人和其拟派项目负责人进行查验，若存在以下情形的，取消其中标资格。（1）被列入严重失信企业名单（以全国和浙江省建筑市场监管与诚信信息发布平台为准）；（2）被列入失信被执行人名单（以“信用中国”网站为准）；（3）近三年（2019年12月1日以来）有行贿犯罪行为的（以中国裁判文书网为准）。 |
| 7.4 | 履约担保及工程款支付担保 | 履约担保的金额：合同总价的2%(不得超过2%)。支付担保的金额：合同总价的2%(不得超过2%)。履约担保/支付担保的形式：同投标担保。中标价低于风险控制价的，中标人还须向招标人提供风险控制价和中标价的差额担保，作为履约担保的一部分。 |
| 8.1 | 重新招标情形 | 1.资格后审项目设置了招标工程所需最低资质(资格)条件外的其他条件，导致通过资格审查的投标人数量不足的；2.招标投标过程中，因项目发生变更，现有招标资格条件与项目工程规模不符的；3.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。4.法律法规规定的其他情形。 |
公示媒介：杭州建设工程招标平台(http：//115.233.209.212
| 8.2 | 不再招标的情形 | 重新招标后投标人仍少于3个的，属于必须审批、核准的工程建设项目，报经有关招标投标监管部门同意后可以不招标。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 | 招标人异议及投诉受理电话：17754081411。 |
| 10.1 | 商务标编制相关规定 | 根据住房和城乡建设部、省建设主管部门对造价从业人员执业管理的相关法律法规规定以及《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)的规定，投标报价的编制必须遵守以下规定：1.投标报价应由投标人或受其委托具有相应能力的工程造价咨询人编制。2.投标文件的编制人不得接受同一工程招标人委托编制招标文件(含招标控制价)，并不得接受其他投标人委托编制投标文件。 |
| 10.2 | 投标文件的澄清、质询 | 1.澄清回复时间不得超过在发出通知后30分钟(该时间填报不得超过30分钟)，投标人逾期或未按要求澄清回复的，将视为不予回复或确认，评标委员会有权否决其投标。投标人通讯不畅通，导致不能及时联系的，视作为投标人不予回复或确认。2.评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。3.投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。 |
| 10.4 | 在建合同工程的认定及变更证明 | 1.对项目负责人(包括在工程总承包项目中担任施工负责人)“有在建合同工程”的认定标准：（1）拟派项目负责人在投标截止时间尚有在其他在建合同工程中担任项目负责人的情形为“有在建合同工程”。（2）其他工程项目，包括在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。（3）在建合同工程的时间界定：在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期，或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期）。以下情形视为“有在建合同工程”：①合同协议书尚未签订的，中标通知书中载明的项目负责人；②合同协议书已经签订，合同协议书中明确的项目负责人；③项目负责人发生更换的，以现任项目负责人视为有“在建合同工程”。2.在建项目的项目负责人(包括在工程总承包项目中担任施工负责人)办理更换后，投标时需提供的资料：(1)项目业主同意更换的证明；(2)原项目负责人在建项目信息有备案在建设主管部门的，应提供建设主管部门同意更换的证明或网上变更信息扫描件；(3)投标时未提供有效证明材料的视作无变更，开标后补充的变更证明材料均不予认可。 |
附件：9变更签证模板
工程指令单
工程指令单编号：
| 项目名称 | 合同编号 | ||
| 指令名称 | |||
| 致施工单位：抄送： | 致施工单位：抄送： | 致施工单位：抄送： | 致施工单位：抄送： |
| 指令内容 | |||
| 附件内容（共页） | |||
| 经办人：签发：（工程部经理签名、项目工程部盖章） | 经办人：签发：（工程部经理签名、项目工程部盖章） | 经办人：签发：（工程部经理签名、项目工程部盖章） | 经办人：签发：（工程部经理签名、项目工程部盖章） |
| 签收单位：接收人：年月日 | 签收单位：接收人：年月日 | 签收单位：接收人：年月日 | 签收单位：接收人：年月日 |
备注：《工程指令单》如涉及成本费用的未经《工程签证单》确认一律不作为结
算依据。
工程签证单
□材料价格□设计变更□现场签证，年月日
| 项目名称： | 项目名称： | 合同编号： | 合同编号： | 楼号： | 楼号： | 专业： |
| 施工单位名称： | 施工单位名称： | 施工单位名称： | 施工单位名称： | 施工单位名称： | 工程签证流水号： | 工程签证流水号： |
| 附详细原始签证清单说明： | 附详细原始签证清单说明： | 附详细原始签证清单说明： | 附详细原始签证清单说明： | 附详细原始签证清单说明： | 资料管理员： | 资料管理员： |
| 签证原因： | 签证原因： | 签证原因： | 签证原因： | 签证原因： | 签证原因： | 签证原因： |
| 签证内容：项目工程师：监理工程师：工程部经理： | 签证内容：项目工程师：监理工程师：工程部经理： | 签证内容：项目工程师：监理工程师：工程部经理： | 签证内容：项目工程师：监理工程师：工程部经理： | 签证内容：项目工程师：监理工程师：工程部经理： | 签证内容：项目工程师：监理工程师：工程部经理： | 签证内容：项目工程师：监理工程师：工程部经理： |
| 公司成本部签证造价说明： | 公司成本部签证造价说明： | 公司成本部签证造价说明： | 公司成本部签证造价说明： | 公司成本部签证造价说明： | 甲方造价工程师：年月日 | 甲方造价工程师：年月日 |
| 公司成本部签证造价说明： | 公司成本部签证造价说明： | 公司成本部签证造价说明： | 公司成本部签证造价说明： | 公司成本部签证造价说明： | 乙方造价工程师：年月日 | 乙方造价工程师：年月日 |
| 项目副总经理： | 公司副总经理： | 公司副总经理： | ||||
| 项目总经理： | 公司总经理： | 公司总经理： | ||||
| 建设单位（公章） | 建设单位（公章） | 监理单位(章)年月日 | 监理单位(章)年月日 | 监理单位(章)年月日 | 施工单位（公章）年月日 | 施工单位（公章）年月日 |
| 施工完成情况（工期、质量、工程量、材料等）：监理工程师：项目工程师：项目工程部经理： | 施工完成情况（工期、质量、工程量、材料等）：监理工程师：项目工程师：项目工程部经理： | 施工完成情况（工期、质量、工程量、材料等）：监理工程师：项目工程师：项目工程部经理： | 施工完成情况（工期、质量、工程量、材料等）：监理工程师：项目工程师：项目工程部经理： | 施工完成情况（工期、质量、工程量、材料等）：监理工程师：项目工程师：项目工程部经理： | 施工完成情况（工期、质量、工程量、材料等）：监理工程师：项目工程师：项目工程部经理： | 施工完成情况（工期、质量、工程量、材料等）：监理工程师：项目工程师：项目工程部经理： |
备注：
1.本签证单施工前未经建设单位加盖公章签证内容无效。
2.本签证单施工后施工单位必须在施工完成之日起5日内要求监理单位、建设单位共同对已完成的工作内容
进行验收并签字确认，否则建设单位可以对已完成的工程量不予确认并不予结算。
3.本签证单施工后未经监理工程师、项目工程师、工程部经理共同签字确认，本签证单不作为结算依据。
现场签证工程量确认单
编号：，日期：
| 合同名称 | 合同名称 | 施工单位 | 施工单位 | ||||||
| 建设单位 | 建设单位 | 监理单位 | 监理单位 | ||||||
| 签证事项 | 签证事项 | ||||||||
| 工作指令 | 工作指令 | □书面指令单/编号（附件）：□口头指令：（口头指令人/内容） | □书面指令单/编号（附件）：□口头指令：（口头指令人/内容） | □书面指令单/编号（附件）：□口头指令：（口头指令人/内容） | □书面指令单/编号（附件）：□口头指令：（口头指令人/内容） | □书面指令单/编号（附件）：□口头指令：（口头指令人/内容） | □书面指令单/编号（附件）：□口头指令：（口头指令人/内容） | □书面指令单/编号（附件）：□口头指令：（口头指令人/内容） | □书面指令单/编号（附件）：□口头指令：（口头指令人/内容） |
| 施工起止时间 | 施工起止时间 | ||||||||
| 清运现场垃圾（示例） | 清运现场垃圾（示例） | 建筑渣土 | m3 | 30 | 30 | 10t汽车5车，反铲装车。需由××单位分摊费用，分摊数量：××。 | |||
| 现场施工内容和工程量（应附现场简图或设计核定图） | 施工内容 | 施工内容 | 项目特征 | 单位 | 施工方上报工程量 | 施工方上报工程量 | 三方确认工程量 | 三方确认工程量 | 备注 |
| 现场施工内容和工程量（应附现场简图或设计核定图） | 安装电缆（示例） | 安装电缆（示例） | 规格：YJV3*95+1*50 | m | 100 | 100 | 电缆头2只乙供，100m电缆甲供。 | ||
| 现场施工内容和工程量（应附现场简图或设计核定图） | |||||||||
| 施工单位：工程师/项目经理：日期 | 施工单位：工程师/项目经理：日期 | 施工单位：工程师/项目经理：日期 | 施工单位：工程师/项目经理：日期 | 施工单位：工程师/项目经理：日期 | 施工单位：工程师/项目经理：日期 | 施工单位：工程师/项目经理：日期 | 施工单位：工程师/项目经理：日期 | 施工单位：工程师/项目经理：日期 | 施工单位：工程师/项目经理：日期 |
| 监理单位：监理工程师：日期 | 监理单位：监理工程师：日期 | 监理单位：监理工程师：日期 | 监理单位：监理工程师：日期 | 监理单位：监理工程师：日期 | 监理单位：监理工程师：日期 | 监理单位：监理工程师：日期 | 监理单位：监理工程师：日期 | 监理单位：监理工程师：日期 | 监理单位：监理工程师：日期 |
| 建设单位：工程部/总工程师：日期 | 建设单位：工程部/总工程师：日期 | 建设单位：工程部/总工程师：日期 | 建设单位：工程部/总工程师：日期 | 建设单位：工程部/总工程师：日期 | 建设单位：工程部/总工程师：日期 | 建设单位：工程部/总工程师：日期 | 建设单位：工程部/总工程师：日期 | 建设单位：工程部/总工程师：日期 | 建设单位：工程部/总工程师：日期 |
备注：1、《现场签证工程量确认单》施工单位务必在隐蔽验收前或施工完成后3日内提出，
经建设单位/监理单位/施工单位三方确认；
2、凭此单，施工单位上报《现场签证单》申请签证变更费用。
附件-10
履约担保格式
(发包人名称)：
鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”与（承包人名称，以下简称“
承包人”）于年月日就(工程名称)施工及有关事项协商一致共同签
订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与
你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。
1.担保金额人民币(大写)元(¥)。
2.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应
签发工程接收证书之日止。
3..在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济
损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在
7天内无条件支付。
4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不
变。
5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均
可提请仲裁委员会仲裁。
6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起
生效。
担保人：(盖单位章)
法定代表人或其委托代理人：(签字)
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
年月日
附件：11
预付款担保格式
(发包人名称)：
根据(承包人名称，以下简称“承包人”)与(发包人名称，以下称“承
包人”)于年月日签订的(工程名称)《建设工程施工合同》，承包人按约定
的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。
我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。
1.担保金额人民币(大写)元(¥)。
2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付
证书说明已完全扣清止。
3.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款
时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保
金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发
的进度款支付证书中扣除的金额。
4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不
变。
5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均
可提请仲裁委员会仲裁。
6.本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起
生效。
担保人：(盖单位章)
法定代表人或其委托代理人：(签字)
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
年月日
附件：12
支付担保格式
(财政性投资项目按相关规定执行)
(承包人名称)：
鉴于你方作为承包人已经与(发包人名称，以下简称“发包人”)与于年月日
签订了(工程名称)《建设工程施工合同》(以下称“主合同”)，应发包人
的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向
你方提供如下担保：
一、保证的范围及保证金额
1.我方的保证范围是主合同约定的工程款。
2.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外
的合同价款。
3.我方保证的金额是主合同约定的工程款的%，数额最高不超过人民币元（大
写：）。
二、保证的方式及保证期间
1.我方保证的方式为：连带责任保证。
2.我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕
之日后日内。
3.你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间
按照变更后的支付日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式
我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工
程款的，由我方在保证金额内代为支付。
四、代偿的安排
1.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合
同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账
号。
2.在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款
的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的
工程质量检测机构出具的质量说明材料。
3.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后7天内无条件支付。
五、保证责任的解除
1.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间
届满次日起，我方保证责任解除。
2.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证
期间届满次日起，我方保证责任解除。
3.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，
自我方向你方支付(支付款项从我方账户划出)之日起，保证责任即解除。
4.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本
保函项下的保证责任亦解除。
5.我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保
函原件返还我方。
六、免责条款
1.因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义
务的，我方亦免除其相应的保证责任。
3.你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重
的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合
同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。
4.因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
七、争议解决
因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按
下列第种方式解决：
1.向仲裁委员会申请仲裁；
2.向人民法院起诉。
八、保函的生效
本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生
效。
担保人：(盖章)
法定代表人或委托代理人：(签字)
地址：
邮政编码：
传真：
年月日
附件：13
暂估价一览表
一、材料暂估价表
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元) | 备注 |
二、工程设备暂估价表
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元) | 备注 |
联系我们
上海总部：上海市浦东新区中科路1750号1幢张江科学之门模力社区606-607室
无锡分公司：无锡市新吴区江溪路77号北航投资（无锡）科创中心303室
邮 箱：bd@datauseful.com
给力助理小程序
给力讯息APP
给力商讯公众号
服务协议
版权所有©上海优司服信息科技有限公司 沪ICP备2022009382号 沪ICP备2022009382号-1
返回顶部