清流县长校镇河排村景观叠水项目投标邀请书

中标

车辆运输工程试车建设工程施工施工用水景观叠水分包中间验收施工噪音管理造价情况投料试车警卫垃圾清理密闭空气内作业工程质量保修书电力废油道路基础工程超重件的运输工程变更的批准地下管线安全防护用品交通设施超大件安全网络活动氧气瓶管理用房计生临时占地废料场内道路工程设备场外道路工程照管安全施工水利水电工程施工护栅施工过程的管理监督乙炔隐蔽工程检查水泥施工图纸工程变更报批施工现场签证安全文明施工柴油发电机测量放线组织协调施工设备试验与检验工程保险移动式吊车交通运输构筑物作业现场组织专人清理施工组织设计施工进度计划搭设临时围挡设施缺陷修复装卸作业无负荷联动试车道路的维护场内交通古树名木警告标志工艺试验工期及费用索赔的批准垃圾外运非夜间施工照明主材通讯线路半成品保护治安保卫场外交通临时电源安装机械费试验设备邻近建筑物预埋部件临时工程永久占地钢材环境卫生桥梁材料暂估价环卫脚手架保修

金额

项目地址

发布时间

2022/07/22

公告摘要

项目编号明互华招[2022]q16号

预算金额81.49万元

招标公司清流县长校镇河排村村民委员会

招标联系人邹先生13559894558

招标代理机构福建互华土木工程管理有限公司

代理联系人小韦13559894558

中标公司-

中标联系人-

公告正文

投标邀请书

招标编号：明互华招

致：1、福建士维建设有限公司2、福建上河建筑工程有限公司3、福建津远建设工程有限公司4、鼎展（福建）投资有限公司5、福建德润建设发展有限公司6、金光道（福建）建设有限公司7、福建畅发建设工程有限公司8、福建畅跃建筑工程有限公司9、福建新朗建设有限公司10、福建省峻熙建设发展有限公司11、福建金鼎建筑发展有限公司12、福建兴峰铭建设工程有限公司13、福建洛澜建筑工程有限公司14、福建泰典建筑工程有限公司15、三明鑫龙建设工程有限公司16、福建安城鑫筑建设工程有限公司17、福建优谦建设工程有限公司18、福建博裕建设发展有限公司19、福建卓安城建设有限公司20、福建鼎博建设工程有限公司

1. 招标条件

本招标项目清流县长校镇河排村景观叠水项目（项目名称）已由长政纪要【2022】14号批准建设，项目业主为清流县长校镇河排村村民委员会，建设资金来自上级补助及自筹（资金来源），招标人为清流县长校镇河排村村民委员会，招标代理单位为福建互华土木工程管理有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行邀请招标

2. 项目概况与招标范围

2.1 建设地点：清流县长校镇河排村；

2.2 工程规模：清流县长校镇河排村景观叠水项目总投资81.4915万元；

2.3 招标范围和内容：清流县长校镇河排村景观叠水项目具体范围以招标人提供的工程量清单为准，招标图纸为依据；

2.4 招标控制价：81.4915万元，下浮11%，发包价72.5274万元；

2.5 标段划分（如有）：/ ；

2.6 质量要求：工程质量达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》及其它相关规范合格标准；

2.7 工期要求：80日历天；

2.8投标人“类似工程业绩”要求：无；拟派出的项目负责人“类似工程业绩”要求：无。

3.投标人资格要求及审查办法

3.1.本招标项目要求投标人在清流县内注册，具有独立法人资格并具有建设行政主管部门核发有效的不低于三级（含三级）的水利水电工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。

3.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人具备有效的不低于二级水利水电工程专业注册建造师执业资格，水行政主管部门颁发的安全考核合格证书（B证）。

3.3本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

3.4投标保证金的提交：按清政办【2020】12号文要求，本地注册建筑企业免交投标保证金，其中400万元以内的邀请招标项目免交履约保证金。

3.5招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。农民工工资专户管理根据明建〔2019〕9号文《三明市房屋建筑和市政基础设施工程民工工资专用账户管理实施细则（试行）》执行。

3.6其他资格要求：/ 。

4、招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于 2022 年07月22 日至2022年07月26日下午17：00分前提交确认函（确认函格式见附件1-1）盖章后送至（福建互华土木工程管理有限公司，清流县水南街378-8号店）处，逾期视为放弃。

5、确定中标候选人

根据《关于加强政府投资项目管理有关事项的通知》清政办[2021}78号及《关于加强政府投资项目管理有关事项的补充通知》要求，本招标项目开标将按以下程序进行：

6.招标人当日在“清流县政府网http://www.fjql.gov.cn/”公示抽取结果，公示期3日（2022年07月27 日-2022年08 月 01 日）。对公开抽取结果有异议的，应当在公示期间提出，招标人应当自收到异议之日起3个工作日内做出答复，做出答复前，暂不发出中标通知书。

7.公示期满无异议的，由招标人向中标人直接发出中标通知书；在公示期内有异议的，由评标委员会对异议等进行评审并作出决定。评标委员会成员应从相应的评标专家库中随机抽取3人(或3 人以上单数)，评标专家的抽取应在行业主管部门、招标人的监督下进行。

8.中标单位在收到中标通知书之日起5个日内与招标人签订合同。

9、投标文件提交：

根据《关于加强政府投资项目管理有关事项的通知》清政办[2021}78号及《关于加强政府投资项目管理有关事项的补充通知》要求，三名中标候选人要在公示期内按要求向招标人递交密封完整的投标文件(一正四副），未在规定时间内递交投标文件的视为放弃；投标文件递交的截止时间：2022年08 月 01 日17时00 分，提交地点为清流县长校镇河排村村民委员会。投标文件格式附后。

10.联系方式

招标人：清流县长校镇河排村村民委员会

地址：福建省清流县长校镇河排村28号

电话：13559894558 联系人：邹先生

招标代理机构：福建互华土木工程管理有限公司

地址：清流县龙津镇水南街378-8号7号店

电话：18505963118；传真： /

联系人：小韦

监督机构名称：清流县长校镇人民政府

农民工工资保证金银行账号：

开户银行：中国工商银行清流县支行

账户名称：清流县人力资源和社会保障局

账号：9558 8314 0400 0132 511

农民工工资缴交联系单位：清流县人力资源和社会保障局

咨询电话：0598-8703822、0598-8703823

招标投标交易场所名称：清流县公共资源交易中心开标厅

地址：清流县长兴北路536号景鸿世纪广场二楼

2022年 07 月 22 日

附件下载：

清流县长校镇河排村景观叠水项目招标文件.doc清流县长校镇河排村景观叠水项目招标文件.doc

招标代理机构：福建互华土木工程管理有限公司（盖单位章）招标人：清流县长校镇河排村村民委员会（盖单位章）招标编号：明互华招[2022]Q16号项目名称：清流县长校镇清流县长校镇河排村景观叠水项目招标文件

第3章工程量清单31第2章合同条款及格式7第1章投标邀请书3目录招标文件编制时间：2022年7月

招标编号：明互华招[2022]Q16号第1章投标邀请书第6章承诺文件格式41第5章技术标准和要求33第4章招标图纸32

2.2工程规模：清流县长校镇河排村景观叠水项目总投资81.4915万元；2.1建设地点：清流县长校镇河排村；2.项目概况与招标范围本招标项目清流县长校镇河排村景观叠水项目（项目名称）已由长政纪要【2022】14号批准建设，项目业主为清流县长校镇河排村村民委员会，建设资金来自上级补助及自筹（资金来源），招标人为清流县长校镇河排村村民委员会，招标代理单位为福建互华土木工程管理有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行邀请招标1.招标条件致：1、福建士维建设有限公司2、福建上河建筑工程有限公司3、福建津远建设工程有限公司4、鼎展（福建）投资有限公司5、福建德润建设发展有限公司6、金光道（福建）建设有限公司7、福建畅发建设工程有限公司8、福建畅跃建筑工程有限公司9、福建新朗建设有限公司10、福建省峻熙建设发展有限公司11、福建金鼎建筑发展有限公司12、福建兴峰铭建设工程有限公司13、福建洛澜建筑工程有限公司14、福建泰典建筑工程有限公司15、三明鑫龙建设工程有限公司16、福建安城鑫筑建设工程有限公司17、福建优谦建设工程有限公司18、福建博裕建设发展有限公司19、福建卓安城建设有限公司20、福建鼎博建设工程有限公司

2.8投标人“类似工程业绩”要求：无；拟派出的项目负责人“类似工程业绩”要求：无。2.7工期要求：80日历天；2.6质量要求：工程质量达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》及其它相关规范合格标准；2.5标段划分（如有）：/；2.4招标控制价：81.4915万元，下浮11%，发包价72.5274万元；2.3招标范围和内容：清流县长校镇河排村景观叠水项目具体范围以招标人提供的工程量清单为准，招标图纸为依据；

3.5招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。农民工工资专户管理根据明建〔2019〕9号文《三明市房屋建筑和市政基础设施工程民工工资专用账户管理实施细则（试行）》执行。3.4投标保证金的提交：按清政办【2020】12号文要求，本地注册建筑企业免交投标保证金，其中400万元以内的邀请招标项目免交履约保证金。3.3本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。3.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人具备有效的不低于二级水利水电工程专业注册建造师执业资格，水行政主管部门颁发的安全考核合格证书（B证）。3.1.本招标项目要求投标人在清流县内注册，具有独立法人资格并具有建设行政主管部门核发有效的不低于三级（含三级）的水利水电工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。3.投标人资格要求及审查办法

招标文件发布3日后，即2022年07月27日下午15：30分，由招标业主单位代表单位相关工作人员下，从邀请符合资质并确认参加的企业中随机抽取3名中标候选人，程序如下：第一轮由招标单位代表随机抽取代表投标人的号码，并由相关工作人员进行登记(在场人员签名)；第二轮由招标单位代表公开随机抽取其中3个号码，第1个号码对应的投标人为第三中标候选人，第2个号码对应的投标人为第二中标候选人，第3个号码对应的投标人为第一中标候选人，并由并由相关工作人员进行登记(在场人员签名)。以上公开随机抽取中标候选人过程，社会各界人士均可参与监督。根据《关于加强政府投资项目管理有关事项的通知》清政办[2021}78号及《关于加强政府投资项目管理有关事项的补充通知》要求，本招标项目开标将按以下程序进行：5、确定中标候选人凡有意参加投标者，请于2022年07月22日至2022年07月26日下午17：00分前提交确认函（确认函格式见附件1-1）盖章后送至（福建互华土木工程管理有限公司，清流县水南街378-8号店）处，逾期视为放弃。4、招标文件的获取3.6其他资格要求：/。

10.联系方式根据《关于加强政府投资项目管理有关事项的通知》清政办[2021}78号及《关于加强政府投资项目管理有关事项的补充通知》要求，三名中标候选人要在公示期内按要求向招标人递交密封完整的投标文件(一正四副），未在规定时间内递交投标文件的视为放弃；投标文件递交的截止时间：2022年08月01日17时00分，提交地点为清流县长校镇河排村村民委员会。投标文件格式附后。9、投标文件提交：8.中标单位在收到中标通知书之日起5个日内与招标人签订合同。7.公示期满无异议的，由招标人向中标人直接发出中标通知书；在公示期内有异议的，由评标委员会对异议等进行评审并作出决定。评标委员会成员应从相应的评标专家库中随机抽取3人(或3人以上单数)，评标专家的抽取应在行业主管部门、招标人的监督下进行。6.招标人当日在“清流县政府网http://www.fjql.gov.cn/”公示抽取结果，公示期3日（2022年07月27日-2022年08月01日）。对公开抽取结果有异议的，应当在公示期间提出，招标人应当自收到异议之日起3个工作日内做出答复，做出答复前，暂不发出中标通知书。

电话：18505963118；传真：/地址：清流县龙津镇水南街378-8号7号店招标代理机构：福建互华土木工程管理有限公司电话：13559894558联系人：邹先生地址：福建省清流县长校镇河排村28号招标人：清流县长校镇河排村村民委员会

账号：9558831404000132511账户名称：清流县人力资源和社会保障局开户银行：中国工商银行清流县支行农民工工资保证金银行账号：监督机构名称：清流县长校镇人民政府联系人：小韦

附件1-1：确认函（格式）2022年07月22日地址：清流县长兴北路536号景鸿世纪广场二楼招标投标交易场所名称：清流县公共资源交易中心开标厅咨询电话：0598-8703822、0598-8703823农民工工资缴交联系单位：清流县人力资源和社会保障局

特此确认。我方已于年月日看到你方年月日发出的关于邀请我方参加（招标项目名称）的招标公告，并确认（参加/不参加）投标。（标人招名称）：确认函

第2章合同条款及格式年月日法定代表人：（签字或盖章）被邀请单位名称：（盖单位公章）

（3）专用合同条款；（2）投标函及投标函附录；（1）中标通知书；1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：_________________（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施_________________（项目名称），已接受_________________（承包人名称，以下简称“承包人”）对_________________（项目名称）_________________（标段名称）的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。第1节合同协议书

2.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。（8）其他合同文件。（7）已标价工程量清单；（6）图纸；（5）技术标准和要求；（4）通用合同条款；

8.承包人应按照监理人指示开工，合同工期为______天。7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。6.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。5.工程质量符合______________标准。4.承包人项目经理：______________。3.签约合同价：人民币（大写）______________（¥______________）。

承包人：_______________________________（盖单位章）_________年______月_____日法定代表人或其委托代理人：_______（签字）发包人：_______________________________（盖单位章）10.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。9.本协议书一式______份，合同双方各执______份。

1.一般约定专用合同条款第3节专用合同条款第2节通用合同条款（略）_________年______月_____日法定代表人或其委托代理人：______（签字）

名称：；1.1.2.4监理人：1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件、现场签证单等1.1.1合同1.1词语定义

名称：；1.1.2.5设计人：通信地址：。电子信箱：；联系电话：；资质类别和等级：；

1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：施工单位须提供足够的办公用房及管理用房。1.1.3工程和设备通信地址：。电子信箱：；联系电话：；资质类别和等级：；

1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行建设部和福建省颁发的所有现行有关规范和标准，若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，有出入的则以较严格的为准。1.4标准和规范适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程承发包价格管理办法》、《建设工程质量管理条例》及现行有关国家和本省水利法规和规章。1.3法律1.1.3.10临时占地包括：现场办公、管理用房等。1.1.3.9永久占地包括：/。

合同文件组成及优先顺序为：按照本合同协议书第六条的顺序。1.5合同文件的优先顺序1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。发包人提供国外标准、规范的名称：/。发包人提供国外标准、规范的份数：/；1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：/；

1.6.4承包人文件发包人向承包人提供图纸的内容：用于工程施工所需的全套图纸。发包人向承包人提供图纸的数量：提供6套施工图纸；发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后7天内；1.6.1图纸的提供1.6图纸和承包人文件

1.6.5现场图纸准备发包人审批承包人文件的期限：14天内。承包人提供的文件的形式为：书面；承包人提供的文件的数量为：肆份；承包人提供的文件的期限为：施工合同签订后7天内；需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、施工进度计划等与工程施工有关的文件；

承包人接收文件的地点：；发包人指定的接收人为：。1.7.2发包人接收文件的地点：；1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7联络关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

关于出入现场的权利的约定：发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。1.10.1出入现场的权利1.10交通运输监理人指定的接收人为：。监理人接收文件的地点：；承包人指定的接收人为：。

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.10.4超大件和超重件的运输关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：/。关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工现场封闭围墙范围以内为场内交通；范围以外为场外交通。1.10.3场内交通承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人。1.11知识产权

发包人代表：2.2发包人代表2.发包人允许调整合同价格的工程量偏差范围：按有关规定。出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。1.13工程量清单错误的修正

通信地址：。电子信箱：；联系电话：；职务：；身份证号：；姓名：；

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：2.4.2提供施工条件关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。2.4.1提供施工现场2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供发包人对发包人代表的授权范围如下：负责检查监督工程质量、工程变更报批、施工现场签证、工期及造价情况、施工过程的管理监督；工程变更的批准、工期及费用索赔的批准。

发包人是否提供支付担保：。发包人提供资金来源证明的期限要求：/。2.5资金来源证明及支付担保（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用。（2）向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。承包人需要提交的竣工资料套数：竣工图一式陆份，施工变更签证和隐蔽工程验收签证等一切资料一式肆套（其中一套为原始材料）。（5）承包人提交的竣工资料的内容：提供竣工图，并应交付相应的施工变更签证和隐蔽工程验收签证等一切资料。3.1承包人的一般义务3.承包人发包人提供支付担保的形式：。

土建施工员：姓名：职称：身份证号：岗位证号：项目技术负责人：姓名：职称：身份证号：岗位证号：项目负责人：姓名：职务：身份证号：岗位证号：承包人应履行的其他义务：承包人提交的竣工资料形式要求：按主管部门及业主要求。承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后30天内提交给发包人。

试验员：姓名：职称：身份证号：岗位证号：机械员：姓名：职称：身份证号：岗位证号：材料员：姓名：职称：身份证号：岗位证号：安全员：姓名：职称：身份证号：岗位证号：质量员：姓名：职称：身份证号：岗位证号：水电施工员：姓名：职称：身份证号：岗位证号：

④需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：在实施和完成本合同工程过程中，承包人应时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，并承担责任和费用。承包人还应按发包人要求承担施工现场保安费用。③承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人在施工合同签订后的7天内，向监理工程师提交2份其格式和内容符合监理工程师合理规定的工程进度计划，每月的25日上报当月完成的工程量和下月工程进度计划。②应提供计划、报表的名称及完成时间：承包人应按投标文件所列的项目负责人、项目技术负责人、施工员、质量员、安全员、材料员、机械员、试验员（如招标阶段未要求的，则在签订具体施工合同时承包人应按闽建建【2013】43号文要求另行配备）及时到岗到位，以上人员不得变动，并接受发包人的指纹考勤。承包人与发包人的工作联系均由上述人员来完成，承包人的其他工作人员的工作联系将被拒绝。其他技术管理骨干（“八大员”）应按工程施工需要及时到位。承包人如特殊的客观原因（如当事人重病、受到政府限制人身自由措施等）要求更换项目管理人员，其申报接替人员的水平和能力不得低于被替换人员，并必须经发包人书面批准。未经发包人书面批准，不得更换投标时所报的项目负责人和项目技术负责人以及其他施工现场主要施工管理人员。经发包人和监理单位批准更换项目负责人、项目技术负责人的变更应报项目所在地建设主管部门备案并及时进行网上变更。

承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁，及时清理并外运施工场地垃圾并承担垃圾清理和外运费用。⑦施工场地清洁卫生的要求：⑥施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：承包人负责保护，发包人承担费用。竣工验收交付发包人使用前，承包人应负责己方承包范围内的全部成品半成品的保护工作，并承担全部费用。⑤已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由承包人按照有关部门要求及时办理，并承担责任和费用。

e.发包人委托承包人办理的工作:/。。d.承包人负责完成的管线等预埋部件应确保完好、位置准确、管线畅通并能给后续的施工带来便利，否则视为预埋部件工程质量不合格，发包人有权要求承包人无条件整改，直至满足工程施工和使用要求，由此造成的一切损失均由承包人承担。c.承包人若发现合同图纸或工料规范之内或互相之间有任何差异，须立刻以书面通知发包人，说明差异之处，而发包人须给予指令。b.承包人应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责。a.为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经甲方监理工程师批准的工程施工进度计划，及时派出投标时承诺拟派出的现场施工主要管理人员，做好工程各项施工工作。采取措施保证人员到位，若承包人不履行承诺，发包人有权取消承包人中标资格，其全部责任和损失由承包人承担。⑧双方约定承包人应做的其它工作：

建造师注册证书号：；建造师执业资格等级：；身份证号：；姓名：；3.2.1项目经理：3.2项目经理（项目负责人）

承包人对项目经理的授权范围如下：。通信地址：/；电子信箱：/；联系电话：；安全生产考核合格证书号：；建造师执业印章号：；

3.3承包人人员3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：若项目经理在工作过程中存在玩忽职守、工作不力等情况，发包人可要求承包人更换项目经理并承担违约罚款壹拾万元，监理人应在承包人接到第二次更换通知第29日书面通知该项目经理停止工作，并指示暂时停止施工。按照7.8.2款[承包人原因引起的暂停施工]处理。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：更换项目经理必须经业主及监理同意，更换项目经理每人次罚款壹拾万元人民币，发包人还将上报建设行政主管部门。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次处罚人民币2000元。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：监理人限期承包人在收到提交要求后3日内补交，并承担违约金1万元；3日内不能补交的，发包人有权要求承包人更换项目经理，并承担违约金3万元。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：常驻项目现场每月不少于22天。

3.5分包承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次处罚人民币2000元。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：更换主要施工管理人员必须经业主及监理同意，更换项目负责人和项目技术负责人每人次壹拾万元人民币；更换其他人员每人次叁万元人民币，发包人还将上报建设行政主管部门。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过8天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过8天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。常驻项目现场每月不少于22天，每缺勤1天，支付违约金人民币2000元。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：若施工管理人员在工作过程中存在玩忽职守、工作不力等情况，发包人可要求承包人更换施工管理人员，监理人应发出通知要求承包人3天之内予以更换，并承担违约罚款叁万元；如承包人在接到第二次通知3天内仍拒绝更换的，监理人应书面通知该主要施工管理人员停止工作，并指示暂时停止施工。按照7.8.2款[承包人原因引起的暂停施工]处理。3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人应在接到开工通知后7天内提交。

3.5.4分包合同价款其他关于分包的约定：①承包人未经发包人同意不得将专业、专项工程随意分包，如确需分包，承包人须提前2个月将分包人资质、分包内容、分包合同等报监理和发包人批准后方可分包；否则，发包人有权责令承包人出场、有权要求承包人支付10万元违约金，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。允许分包的专业工程包括：/。3.5.2分包的确定主体结构、关键性工作的范围：/。3.5.1分包的一般约定

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：履约担保金额为签约合同价的10％；履约担保形式：投标人可以选择银行转账、银行保函等形式之一。履约担保期限：与工期相同。履约担保至工程完成竣工验收合格后28天无息退还。承包人是否提供履约担保：是。3.7履约担保承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。3.6工程照管与成品、半成品保护关于分包合同价款支付的约定：/。

4.2监理人员关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人提供，所发生的费用由监理人承担。关于监理人的监理权限：工程变更的批准、工程经济签证、材料单价签证、工期及费用索赔的批准等。详见《建设工程委托监理合同》。关于监理人的监理内容：本工程的质量控制、进度控制、投资控制、安全管理、合同管理、信息管理、组织协调等。详见《建设工程委托监理合同》。4.1监理人的一般规定4.监理人

电子信箱：；联系电话：；监理工程师执业资格证书号：；职务：；姓名：；总监理工程师：

（2）/；（1）/；在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：4.4商定或确定关于监理人的其他约定：。通信地址：；

5.3隐蔽工程检查关于工程奖项的约定：无。5.1.1特殊质量标准和要求：符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准。5.1质量要求5.工程质量（3）/。

6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按通用条款规定。6.1安全文明施工6.安全文明施工与环境保护关于延期最长不得超过：48小时。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查。

6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：与进度款同期支付。在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。合同当事人对文明施工的要求：承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以另行约定。6.1.5文明施工关于编制施工场地治安管理计划的约定：/。6.1.4关于治安保卫的特别约定：/。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在合同签订后14天内，但最迟不得晚于开工通知载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。7.1.2施工组织设计的提交和修改7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：。7.1施工组织设计7.工期和进度

关于承包人提交工程开工报审表的期限：承包人应按照施工组织设计约定的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。7.3.1开工准备7.3开工发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。7.2.2施工进度计划的修订7.2施工进度计划

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：发包人应在最迟不得晚于开工通知载明的开工日期前7天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。7.4测量放线因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起30天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.3.2开工通知关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：无。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：无。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：误期赔偿费限额为合同价的10%,工期拖延违约金超过合同价的10%时，将限制承包人半年内不得参加嵩溪镇黄沙口村招标投标活动，发包人还将上报建设行政主管部门，对承包人给予通报批评并记录不良行为一次。因承包人原因造成工期延误，每延误一天向发包人支付违约金人民币贰仟元。因承包人原因影响其他专业施工，造成其他专业工期延误，所引起的其他专业工期延误违约金，一并由承包人承担。工期延误违约金由发包人直接从承包人的工程款中扣抵。7.5.2因承包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：。7.5.1因发包人原因导致工期延误7.5工期延误

（5）工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工的；（4）承包人自身原因待工待料的；（3）工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量安全问题或技术问题需作整改的；（2）承包人未按设计要求进行施工或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批影响开工的；（1）因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期、或以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级或没有按投标时报送样品进行采购供货或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表或监理工程师下达停工令的停工日期的；7.5.3双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延：

（1）十年一遇强度的降水；发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：7.7异常恶劣的气候条件不利物质条件的其他情形和有关约定：无。7.6不利物质条件（6）由于承包人原因导致在本工程施工的其他承包单位工期延误，延误的工期由承包人承担责任并负责经济赔偿。

8.4材料与工程设备的保管与使用8.材料与设备7.9.2提前竣工的奖励：无。7.9提前竣工的奖励（3）连续3天40摄氏度以上的高温。（2）8级以上大风；

8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施8.8施工设备和临时设施需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：/。8.6.1样品的报送与封存8.6样品8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：无。

施工现场需要配备的试验设备：/。施工现场需要配置的试验场所：/。9.1.2试验设备9.1试验设备与试验人员9.试验与检验关于修建临时设施费用承担的约定：承包人应自行承担修建临时设施的费用。

关于变更的范围的约定：10.1变更的范围10.变更现场工艺试验的有关约定：承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。9.4现场工艺试验施工现场需要具备的其他试验条件：/。

10.4变更估价（5）改变工程的时间安排或实施顺序。（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。发包人审批承包人合理化建议的期限：发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。监理人审查承包人合理化建议的期限：监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。10.5承包人的合理化建议关于变更估价的约定:已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价；标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价；已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，由承包人按清单外项目的定价原则，并上报监理人和发包人确认。10.4.1变更估价原则

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。10.7.1依法必须招标的暂估价项目暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7暂估价

11.1市场价格波动引起的调整11.价格调整合同当事人关于暂列金额使用的约定：/。10.8暂列金额承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

钢材、水泥价格由于情势变化异常上涨或下降幅度在5%以内的（含5%），机械费价格由于情势变化异常上涨或下降幅度在10%以内的，其价差由承包人承担或受益，上涨幅度或下降幅度在(钢材、水泥为5%，机械费为10%)以外的，超过部分的价差由发包人承担或受益。发生的价差只计取差价和税金（增值税），不再另行计取其他费用，并按中标下浮率下浮。（1）合同单价（人工费、机械费、钢材、水泥及有暂定价的主材除外）不因材料或其他影响合同实施成本的事项发生价格变动而进行调整。工程结算方式：结算时按控制价套用的定额及费用标准、材料价、机械台班等办理结算。结算造价=可竞争项目造价×（1-中标下浮率）+不可竞争项目造价。注：工程量结算依据为：施工图纸、预算书、由业主及监理确认的现场签证单。本合同价款采用总价包干合同方式，工程量按实结算。市场价格波动是否调整合同价格的约定：是。

12.1合同价格形式12.合同价格、计量与支付人工费如有政策性调整的，按规定执行。劳保费用按照人工费的14%进行调整计取，如有政策性调整，按规定执行。因发包人原因造成开工日期拖延，且拖延期超过90日历天，按开工前一个月的材料信息价及相应时期的机械台班重新调整发包价。钢材、水泥、机械费的市场价格上涨或下降幅度的评判标准以发包人编制控制价（工程预算造价）的《三明工程造价信息》中清流县建设工程材料价格，福建省施工机械台班单价。

预付款支付期限：/。预付款支付比例或金额：/。12.2.1预付款的支付12.2预付款其中，暂列金额：。合同价格形式:固定单价合同，工程量按实结算。

12.3.1计量原则12.3计量预付款担保的形式为：/。承包人提交预付款担保的期限：/。12.2.2预付款担保预付款扣回的方式：/。

12.3.4总价合同的计量关于单价合同计量的约定：。12.3.3单价合同的计量关于计量周期的约定：。12.3.2计量周期工程量计算规则：。

12.4.1付款周期12.4工程进度款支付其他价格形式的计量方式和程序：。12.3.6其他价格形式合同的计量12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。关于总价合同计量的约定：/。

关于延期最长不得超过：48小时。13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。13.1分部分项工程验收13.验收和工程试车双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：本工程进度款按月支付。中标人按实际进度，在每月28日前向招标人(或监理单位)报送完成工作量报表和下月施工进度计划表，招标人（或监理单位）应在十四天内给予审核后支付当月完成工程量进度款的80%；竣工验收合格后，招标人支付到工程款总额的80%；结算办理完毕并经审核及资料归档起十日内支付到工程结算总额的97%；余额3%为保修金（一年缺陷责任期满后且无质量问题15日内无息退还保修金）。关于付款周期的约定：/

承包人向发包人移交工程的期限：竣工验收合格后15天内完成工程的移交。13.2.5移交、接收全部与部分工程发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。关于竣工验收程序的约定：按通用条款规定。13.2.2竣工验收程序13.2竣工验收

（3）工程竣工验收时未达到招标文件的质量标准，造成严重质量缺陷的，则承包人除了应当按照有关验收部门的要求整改，使其达到《工程施工质量验收规范》合格标准，还应按有严重质量缺陷部分工程造价的10%向发包人支付违约赔偿金，承包人向发包人支付质量违约赔偿金的最高限额为合同价款的3%，由发包人直接从工程款中扣抵。（2）承包人必须严格按照本工程施工图（包括设计变更图纸）、图纸会审纪要等技术资料和经发包人及监理单位审批同意的施工组织设计等文件及相关规范标准组织施工及验收，并保证施工质量达到招标文件规定质量标准。（1）双方约定中间验收部位：所有隐蔽工程和中间验收均须经监理工程师及发包人现场代表验收确认后方可继续施工，承包人应预先通知监理工程师及发包人现场代表，事先做好准备，并保证监理工程师及发包人现场代表有机会和合适时间进行检测，除非监理工程师及发包人现场代表认为没有必要并就此通知承包人。13.2.6隐蔽工程和中间验收承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，同时按照合同专用条款7.5.2[因承包人原因导致工期延误]处理。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。

(4)要加强质量监控，确保规范规定的检验和抽检频率，现场质检的原始记录必须真实准确、可靠，不得追记，弄虚作假，接受质量检查时，必须出示原始资料。(3)分项工程现场应实行挂牌管理，标明作业内容及操作规程和质量要求，认真自检、互检及工序交接检验制度，要切实做好隐蔽工程的检验。(2)对现场施工人员应加强质量教育，强化质量意识，开工前应进行技术交底，施工中严格执行规范和操作规程，分项工程和重要结构部位必须遵循先试验后铺开施工的程序，先向监理工程师报送施工组织设计（包括施工方法、施工方案、施工准备、质量保证措施等等），监理工程师审核同意后方能进行试验施工，完工后经监理工程师检验符合要求后才能铺开施工和批量生产。(1)建立质量责任制，项目部应设专职质量检查员，班组设质检员，明确各级职责，开工前应报监理工程师备案。13.2.7为了保证协议书约定的质量标准，承包人对施工现场作业必须进行严格管理，确保工程质量，为此应：（4）承包人必须按国家现行有关技术质量验收标准，提供各类检验试验报告。

工程试车内容：与承包人承包范围一致。13.3.1试车程序13.3工程试车（7）在施工过程中，由于承包人违反施工技术操作程序和质量管理、现场管理的有关规定，造成质量隐患或质量问题，经驻地监理确认，发包人有权对承包人进行经济处罚。（6）接受发包人定期不定期的施工质量、进度、管理、安全等例行检查。(5)要开展多种形式的安全质量活动，制定奖优惩劣的激励措施，对质量事故要做到原因不清不过；责任不明不放过，整顿措施不落实不放过。

13.6.1竣工退场13.6竣工退场关于投料试车相关事项的约定：按通用条款规定。13.3.3投料试车（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；

（1）竣工结算合同价格；竣工付款申请单应包括的内容：承包人提交竣工付款申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后30天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料。14.1竣工付款申请14.竣工结算承包人完成竣工退场的期限：通过竣工验收合格并交付使用后15天内。

发包人完成竣工付款的期限：按照合同专用条款12.4.1规定。发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后28天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。14.2竣工结算审核（4）发包人应支付承包人的合同价款。（3）应扣留的质量保证金；（2）发包人已支付承包人的款项；

14.4.2最终结清证书和支付承包人提交最终结算申请单的期限：在工程竣工后1个月内。承包人提交最终结清申请单的份数：一式肆份。14.4.1最终结清申请单14.4最终结清关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：/。

①不可竞争项目包括：工程结算造价=招标人确认后的可竞争项目的实际工程量（根据施工图纸及现场签证单等）×综合单价×（1－中标下浮率）+不可竞争项目造价；（1）工程结算采用工程量清单计价方式：14.5工程结算相关规定（2）发包人完成支付的期限：/。（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：/。

缺陷责任期的具体期限：自实际交工日期起计算12个月。15.2缺陷责任期15.缺陷责任期与保修④预算造价以招标人公布的预算造价为准。③本次招标工程的中标下浮率为。a、措施项目清单中的安全文明施工费、大型机械设备检测费，应按有关规定计算；b、规费和税金（增值税），其费（税）率应按有关规定计算。②可竞争项目是指不可竞争项目之外的项目。招标文件公布的发包价的可竞争项目综合单价＝公布的预算造价的相应项目综合单价×（1－中标下浮率）。

（2）3%的工程款；（1）质量保证金保函，保证金额为：/；质量保证金采用以下第2种方式：15.3.1承包人提供质量保证金的方式关于是否扣留质量保证金的约定：是,本工程的工程质量保证（保修）金为结算价款的3%。工程质量缺陷责任期为12个月。若承包人对其竣工工程质量保修已办理保险或其它法定担保的，余款在保修期满28天内一次性支付完毕。在工程质量缺陷责任期内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人不得不自行组织返修的，则发生费用应在质量保证（保修）金内扣除。如在工程质量缺陷责任期内未出现过重大保修问题，由承包人出具保修承诺书后，发包人在清算后的一个月内，退还工程保修金（无息），否则，发包人有权押后退还部分工程保修金。15.3质量保证金

（3）其他扣留方式:。（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；质量保证金的扣留采取以下第2种方式：15.3.2质量保证金的扣留（3）其他方式:/。

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应在约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。15.4.3修复通知工程保修期为：按《建设工程质量管理条例》有关规定，从工程竣工验收合格之日起算。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。15.4.1保修责任15.4保修关于质量保证金的补充约定：/。

16.2承包人违约16.1.2发包人违约的责任：/。发包人违约的其他情形：/。16.1.1发包人违约的情形16.1发包人违约16.违约

b、因承包人原因承包人延期开工达7日；a、承包人假借他人公司名义承接本工程，或未经发包人同意擅自将本工程的一部分或全部分包或转包给其他承包商施工；（2）承包人违约的其他约定：承包人中有下列情况之一时，发包人有权调整承包人的工作内容直至解除本合同，发包人因此所遭受的一切损失，承包人应承担全部赔偿责任：（1）承包人未经发包人批准，擅自将工程进行分包，发包人有权对此分包部分不予计量支付。承包人违约的其他情形：16.2.1承包人违约的情形

承包人如因上述情况之一而遭发包人解除合同时，应立即停工，负责遗散工人并将现场施工材料、工程用机具和设备等转交由发包人全权使用。无论发包人自理或改由其他承包商施工，发包人与承包人在全部工程完工后进行结算，并解除合同，但发生其他赔偿事件，发包人仍依法向承包人要求赔（补）偿而不受上述约束。g、工作草率，不听从发包人的指令或拒绝改正；f、承包人发生重大安全质量事故的；e、承包人有停业、倒闭、破产或财务发生困难的情况或因其他因素使承包人不能履行合同责任的情况或承包人违背本合同或附件的规定时。d、承包人无正当理由全面停工达三日；c、承包人施工进度比经发包人和工程师批准的预定计划严重拖后，显然不能按照合同约定的工期如期完工；

17.不可抗力发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：(1)发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备的，按照承包人投标文件填报单价支付费用，但是不包括利润;(2)发包人继续使用承包人临时工程的，由发包人支付租金，租金价格由双方协商，不能协商一致的由监理人确定;(3)发包人继续使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的，不支付费用。关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款规定。16.2.3因承包人违约解除合同承包人违约责任的承担方式和计算方法：按专用条款有关规定。16.2.2承包人违约的责任

18.1工程保险18.保险合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。17.4因不可抗力解除合同除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：烈度7度以上地震、8级以上（不含8级）台风、日雨量60ｍｍ以上暴雨，按气象、地震部门公布为准，以及县市级以上政府公告不允许施工的日期。17.1不可抗力的确认

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款规定。18.7通知义务承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：应当办理。关于其他保险的约定：发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员。18.3其他保险关于工程保险的特别约定：发包人及承包人负责各自办理规定的保险，若因特殊原因未能办理保险的，则由双方各自的风险造成的损失均由双方各自承担。

选定争议评审员的期限：/。争议评审小组成员的确定：/。20.3.1争议评审小组的确定合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不同意。20.3争议评审20.争议解决

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：20.4仲裁或诉讼合同当事人关于本项的约定：/。20.3.2争议评审小组的决定其他事项的约定：/。争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

（3）承包人应该配备柴油发电机以满足停电、施工用电容量不足等情况下施工用电的要求，由此实际产生的其他增加费用及工期影响由承包人自行承担。（2）承包人施工现场人员配备必须按闽建建【2013】43号文的规定配备。（1）承包人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》及时支付农民工工资，否则发包人有权直接代付，代付款项视为发包人已付承包人的工程款。21.补充条款（2）向工程所在地人民法院起诉。（1）向/仲裁委员会申请仲裁；

（9）承包人在开标前应实地查看本工程的施工场地，今后承包人不得以施工的操作面不够或施工机械无法正常施工为由要求延长工期和增加费用。（8）若发包人按合同约定解除合同，发包人有权没收承包人履约保证金。（7）发包人在施工前已提供施工道路的通畅，在施工期间道路的维护由承包人自行负责，发包人不另行支付费用。（6）承包人必须办理施工保险和第三者责任险，其费用已包含在合同总价中，施工过程中发生的安全责任事故由承包人负全部责任。（5）承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到安全生产、文明施工、搭设临时围挡设施、保持施工场地清洁。承包人在施工期间必须抓好文明施工，及时清洁施工造成的相邻道路的污染，并承担由此产生的全部费用。若承包人在施工期间受到相关部门的处罚，发包人另按相关部门处罚金额的50%给予处罚。该款项直接从承包人当月进度款中扣除。（4）承包人应在接到发包人要求开工的正式书面通知后5天内进场施工，否则，每推迟一天进场，按人民币5000元进行罚款，若推迟5天开工，发包人有权单方解除合同并没收承包人的履约保证金。

（15）工程结算审核以清流县审计局或清流县财政评审中心审核的结论为依据。（14）本工程采用一般计税办法，增值税税率为11%。（13）工程量按实结算，设计变更或其它原因可能导致工程量增加或减少，承包人应予以接受并不得以此作为索赔依据（工期除外）。（12）现场签证，承包人在办理签证时应附上该签证事项发生前的照片及该签证事项发生后的照片，且照片中应有发包人项目部人员在场，并附上工程量计算书、预算书、现场实测记录、施工平面位置图、工程洽商记录（如有）、设计变更通知单（如有）等材料。计算用工量、机械台班用量的签证，还应附上用工日、机械台班登记表，并对所施工内容进行文字说明（包括内容、位置、原因、依据等必要事项）。工程量必须实测的，由承包人、监理人、发包人三方现场代表共同测量，并在记录上签字，办理签证时应附上原件。所有附件均须承包人、监理人、发包人三方现场代表签字并盖公章，并明确施工时间。现场签证在发生时间后7天内办理完毕，过后不予补签。（11）承包人应充分考虑夜间10点至次日早上6点为非现场施工时间。（10）发包人将在工程施工中检查安全文明措施落实情况的依据，文明施工、安全施工的措施不符合规定要求的，发包人有权对承包人进行相应处罚。

附件10：支付担保格式附件8：履约担保格式附件3：工程质量保修书专用合同条款附件：第4节合同附件（16）如双方确需进一步明确的事项，在该条款中另行补充。

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。承包人（全称）：发包人（全称）：工程质量保修书附件3：附件12：安全及文明施工附加合同

1．道路基础工程为设计文件规定的工程合理使用年限；根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：二、质量保修期质量保修范围包括道路基础工程等工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：。承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容

四、质量保修责任缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。三、缺陷责任期质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。2．其他项目保修期限约定如下：。

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、保修费用4．质量保修完成后，由发包人组织验收。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：地址：地址：发包人(公章)：承包人(公章)：工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。六、双方约定的其他工程质量保修事项：本工程质量保修金额为工程结算总造价的3%。保证金到期后无缺陷一次性付给施工方。

附件8：邮政编码：邮政编码：账号：账号：开户银行：开户银行：传真：传真：电话：电话：

2.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。1.担保金额人民币（大写）元（¥）。（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日就（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与（发包人名称）：履约担保

法定代表人或其委托代理人：（签字）担保人：（盖单位章）6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

附件10:年月日传真：电话：邮政编码：地址：

2.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。1.我方的保证范围是主合同约定的工程款。一、保证的范围及保证金额鉴于你方作为承包人已经与（发包人名称）（以下称“发包人”）于年月日签订了（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：（承包人）：支付担保

三、承担保证责任的形式3.你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。2.我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内。1.我方保证的方式为：连带责任保证。二、保证的方式及保证期间3.我方保证的金额是主合同约定的工程款的%，数额最高不超过人民币元（大写：）。

五、保证责任的解除3.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。2.在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。1.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。四、代偿的安排我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

六、免责条款5.我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。4.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。3.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。2.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。1.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决：七、争议解决4.因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。3.你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。2.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。1.因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

法定代表人或委托代理人：（签字）担保人：（盖章）本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。八、保函的生效（2）向人民法院起诉。（1）向仲裁委员会申请仲裁；

安全及文明施工附加合同附件12年月日传真：邮政编码：地址：

委员会及监察机构职责：安全施工管理委员会由项目经理负责，各班组配套建立安全保证体系。业主、监理、施工单位联合成立施工安全管理委员会及专门的安全监督机构。组织机构保证乙方:甲方:

加强特殊工种作业人员考核培训。各工种人员进场前应经三级安全教育、考核合格后上岗。各专业施工在工序施工前应进行详细的安全技术交底。安全教育、安全技术培训到位对安全策划、安全教育、安全技术培训、安全防护措施、安全督促实施、文明施工、事故处理负责。贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法规和企业的规章制度及安全保卫制度。

严格执行脚手架搭拆作业程序。严格执行个人和集体劳动保护用品使用程序。严格执行超重和装卸作业程序。一切费用由施工方承担；严格执行现场施工、器具使用程序。安全防护措施：举办各种安全活动，加强宣传教育工作，不断提高施工的安全意识。

执行电、气焊作业程序。执行防火和消防工作程序。执行健康和劳动保护程序。执行密闭空气内作业程序。执行施工现场临时电源安装和使用管理程序。严格执行乙炔、氧气瓶的贮存、运输和使用程序。

执行其它与施工作业相关的国家安全生产法律、安全生产行政法规、地方安全生产法规、部门安全生产规章、安全生产标准及甲方企业安全生产规章制度规定。执行高处作业安全技术规程。执行防风、防洪工作程序。执行移动式吊车使用安全管理程序。执行易燃、易爆、化学危险器保管和使用程序。执行车辆运输安全作业程序。

各施工队伍应团结协作，注意协调，营造一个良好的施工环境。文明施工检查、监督安全防护用品的使用情况。深入施工现场，掌握安全施工动态，针对存在的问题及时提出整改意见，制止和纠正违章作业，违章指挥，野蛮操作，对有关责任人给予处罚，消除事故隐患。定期检查施工现场和组织安全网络活动，确保安全技术措施、安全规程及程序贯彻落实。安全督促、实施：

制止野蛮操作，违章指挥。实施文明施工区域管理，落实到班组和个人。不乱倒废油、垃圾，防止有毒化学物品泄漏，各施工队伍应及时安排工地垃圾外运。坚持“三按”（按图纸、按质量标准、按工艺要求）施工，特殊工种持证上岗。作业现场组织专人清理，及时回收处理废料，保护施工作业场地整洁，工完料尽，保护道路畅通。上道工序必须为下道工序积极创造质量优良的条件，增强服务意识。

灵活应用激励机制，鼓励先进，弘扬正气。在施工现场堆放的物品、材料整齐，以免影响环境。做好防火、防盗工作。除工地内确定吸烟点，严禁在施工现场流动吸烟。爱护公共财物，谁破坏谁赔偿。禁止在工地随地大、小便。

外协单位应对本单位在施工过程中因违反国家安全生产法律、安全生产行政法规、地方安全生产法规、部门安全生产规章、安全生产标准和甲方安全生产相关规章制度所发生的各类责任事故负全部责任。外协施工单位对本单位在企业施工过程中的安全和保卫工作负全部责任。按“四不放过”原则，积极做好事故调查、分析、处理工作。发生工伤死亡事故、设备事故、火灾事故、交通事故等，应逐级汇报，杜绝隐瞒。事故处理在施工过程中加强产品保护，确保产品不受损坏。否则追究直接责任。

第5章技术标准和要求（另册提供）第4章图纸（另册提供）本项目招标工程量清单由招标人另册提供。第3章工程量清单签定日期：年月日甲方代表：乙方代表：

（项目名称）附：承诺文件格式第6章承诺文件格式

日期：_______年月日法定代表人或其委托代人：（签字或盖章）投标人:（盖投标人单位公章）承诺文件

四、拟派出项目负责人简要情况表三、授权委托书二、法定代表人资格证明书和企业技术负责人证明书一、投标人基本情况表目录

十、投标函附录九、投标函八、廉洁投标承诺书七、保证按时支付农民工工资承诺书六、项目部施工管理人员到位承诺书五、拟派出项目技术负责人简要情况表

一、投标人基本情况表十一、其他资料

投标人名称
注册地址			邮政编码
联系方式	联系人		电话
联系方式	传真		网址
组织结构
法定代表人	姓名	技术职称		电话
技术负责人	姓名	技术职称		电话
成立时间		员工总人数：
企业资质等级		其中	项目负责人
营业执照号		其中	高级职称人员
注册资金		其中	中级职称人员
开户银行		其中	初级职称人员
账号		其中	技工
投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。

3.上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。2.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照（副本）、资质证书（副本）、施工企业安全生产许可证的复印件，以上复印件均应加盖单位公章。注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加单位公章。投标人：(盖投标人单位公章)

特此证明。姓名：性别：身份证号码：职务：系（投标人名称）的法定代表人。投标人名称：地址：法定代表人资格证明书二、法定代表人资格证明书和企业技术负责人证明书

姓名：性别：身份证号码：职务：投标人名称：地址：企业技术负责人身份证明书年月日投标人：(盖投标人单位公章)

年月日投标人：(盖投标人单位公章)特此证明系（投标人名称）的企业技术负责人。

身份证号码：单位：部门：职务：代理人姓名：性别：手机号码：代理人无转委托权。本人(姓名系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。三、授权委托书（若有时）

委托代理人：（签字）法定代表人：（签字或盖章）投标人：(盖投标人单位公章)附：委托代理人身份证复印件

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。投标人：(盖投标人单位公章)四、拟派出项目负责人简要情况表年月日

姓名		身份证号码
职称		职务		性别
注册建造师执业资格等级			级	建造师专业
建造师注册证书号				安全生产考核合格证书
联系电话				最高学历
毕业学校	年毕业于学校专业
主要工作经历
时间	参加过的类似项目名称			工程概况说明	业主名称

（招标人名称）：六、项目部施工管理人员到位承诺书注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。投标人：(盖投标人单位公章)五、拟派出项目技术负责人简要情况表

姓名		身份证号码
职称		职务	性别
技术职称情况（职称专业、证书编号、发证机关等）
最高学历			联系电话
毕业学校	年毕业于学校专业
主要工作经历
时间	参加过的类似项目名称		工程概况说明	业主名称

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）投标人：（盖投标人单位公章）2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳壹拾万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳叁万元违约金。1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；我单位在（项目名称及标段）中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现承诺：

不向评委行贿，以不正当手段谋取中标；不向招标人、招标代理机构及其他投标人行贿，串通一气搞假招标、陪标、围标、串标；遵守《招标投标法》和相关法规，以及《建设工程廉洁承诺制度》；我方单位承诺：（招标人名称）:七、廉洁投标承诺书

投标人：（盖投标单位公章）如有违约，我单位将接受招标人按照本招标文件和施工合同约定的处罚，并承担全部的责任。不向招投标监督人员请客、送礼及组织其他有可能影响客观、公正监督的活动。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。1．我方已仔细研究了工程施工招标文件的全部内容，我方愿意以人民币（大写）（¥元）的投标总报价，工期：日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量符合。（招标人名称）：八、投标函日期：法定代表人：（签字或盖章）

（5）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。（4）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。（3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。（2）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。（1）我方将派出（项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）为本项目的项目负责人。3．如我方中标：

传真：。电话：。地址：。法定代表人或其委托代理人：（签字）投标人：（盖投标单位公章）4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）投标人：（盖投标单位公章）九、投标函附录年月日邮政编码：。

序号	项目内容	合同条款号	约定内容	备注
1	缺陷责任期	15.2	自实际交工日期起计算1年
2	承包人履约担保金额	3.7	履约担保金额为签约合同价的10％；
3	分包	3.5	/
4	逾期竣工违约金	7.5.2	逾期竣工违约金的计算方法：贰仟元/天。
5	逾期竣工违约金最高限额	7.5.2	逾期竣工违约金的限额:为合同金额的 10%
6	预付款额度	12.2	预付款额度：为签约合同价的 / ％
7	预付款保函金额	12.2	预付款保函金额：为签约合同价的 / ％
8	质量保证金扣留百分比	15.3	合同价款的3%
9	质量保证金额度	15.3	合同价款的3%