中标
云和县安溪村便民服务中心（文化礼堂）招标公告
施工图设计报告便民服务中心室外附属工程施工道路接水接电生活用水用电安全防护房屋建筑与装饰通用安装工程室外弱电室外强电室外给水室外排水超大件超重件维修交通设施场外交通场内交通工程量清单错误的修正办公用房场地硬化层临时搭建办公房工棚围墙日常维护修筑便道修复行人车辆通讯工具电气管线保护工程照管半成品测量放线原材料构配件半产品辅助材料零件施工机械台班投料试车工程试车工程保险工程渣土建筑垃圾运输土方运输检查井井盖供热供冷系统给排水管道设备安装装修屋面防水卫生间房间外墙面的防渗地基基础工程主体结构给排水设施民用爆炸物品安全检查安全宣传教育安全活动工程验收工程量测量建筑材料施工设备交通工具高档办公用品乒乓球成品实木门钢化玻璃平开门钢化玻璃固定窗断桥隔热铝合金平开/推拉组合窗断桥隔热金铝合金推拉窗平开组合窗钢结构雨蓬镀锌玻璃组合栏板镀锌管面管扶手镀锌钢管立柱仿木纹铝合金格栅横纹铝镁锰板饰面灰色铝合金包边玻璃棉毡双层复合铝箔防水层pvdf铝镁锰合金屋面板镀锌压型钢底板不锈钢板檐沟不锈钢材应急照明集中电源插座配电箱配电总箱复合材料检查井盖警示带铸铁检查井盖鸭嘴阀门钢丝网骨架塑料复合管倒流防止器
金额
-
项目地址
浙江省
发布时间
2022/07/27
公告摘要
项目编号浙中招【2022】053号
预算金额537.76万元
招标联系人洪广平
招标代理机构浙江中诚工程管理科技有限公司
代理联系人留璐2116376
中标公司-
中标联系人-
公告正文
云和县安溪村便民服务中心（文化礼堂）招 标 公 告
报名倒计时
-
天
-
小时
-
分钟
报名已结束
云和县安溪村便民服务中心（文化礼堂）
招 标 公 告
招标序号：浙中招【2022】053号
一、云和县安溪畲族乡安溪村股份经济合作社的建设项目云和县安溪村便民服务中心（文化礼堂）已经主管部门批准建设，建设资金财政补助及乡镇自筹已落实，工程前期准备工作已就绪，已具备招标条件，现决定对该项目采用公开发包方式招标。
二、浙江中诚工程管理科技有限公司受业主委托具体负责本工程施工的招标事宜。
三、工程概况：
（1）建设地点：云和县安溪畲族乡安溪村。
（2）建筑规模：主要内容为新建便民服务中心（文化礼堂）及室外附属工程，建筑占地面积1087.50平方米,总建筑面积:1633.93平方米。（具体内容详见设计图纸）。
（3）招标范围：施工图范围内的全部施工内容（具体见工程量清单）。
（4）工期要求：180日历天 （5）质量要求： 合格
（6）工程招标控制价：5377611 元
（7）下浮率范围：5.0%-10.0%。
四、投标人资格要求:
1、投标人资质类别和等级：具有独立法人资格；具有建设行政主管部门核定的建筑工程施工总承包叁级及以上资质；
2、项目负责人资质类别和等级：拟任项目负责人具备建筑工程专业贰级及以上建造师资格且无在建或预中标工程〖“在建”指：项目经理是否有在建工程，以其能否提供竣工验收单或单位工程质量竣工验收记录为准。在项目实施过程中，项目经理因故更换，在原承担的合同工程未通过竣工验收前，视同有在建工程。〗
3、近三月（2022年4月、2022年5月、2022年6月）企业人员总数不少于50人；
4、本工程不允许联合体投标。
五、招标文件索取途径：
网上下载：2022年 7 月 27 日起在丽水市公共资源交易网上发布并供下载。如需图纸、投标控制价请与招标代理机构联系。
六、本工程采用资格后审方式确定合格投标人。
七、结算方式的确定
综合单价按照经业主确认的招标控制价审核报告中的综合单价计算，结算总价按中标下浮率下浮结算。组织措施费按照经业主确认的招标控制价审核报告中的费率进行计取，未计取的组织措施费不予计取。
八、招标文件索取途径
2022年 8月 18 日上午11:00前（北京时间，余同）到浙江中诚工程管理科技有限公司，持营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证、企业人员的养老保险缴纳证明（社保缴纳证明可在企业所在地“人力社保公共服务平台”或“政务网”上打印，能扫描二维码或验证）和拟派项目经理的注册建造师证书、安全生产考核证书（B类证）复印件加盖公章及委托书原件(或以上资料扫描件加盖投标人公章发送至3300329482@qq.com)报名和索取招标文件（纸质招标文件300元/本，售后不退），未报名的施工单位不得参加后续评审。如需要图纸请与招标代理机构联系。联系人：留璐。联系电话：2116376。
九、其他
本工程不接受挂靠或已有在建项目的项目经理参加投标；投标人或项目经理“被行政监督部门限制参与投标且在限制期内”的，谢绝参加本项目投标；投标人及其拟派的项目经理必须符合相关法律、法规、规章及规范性文件的有关规定。
招标人：云和县安溪畲族乡安溪村股份经济合作社 招标代理机构：浙江中诚工程管理科技有限公司
电 话：13967047365 电 话：0578-2116376
联系人：洪广平 联系人：潘周燕、留璐
公告发布时间：2022年 7 月 27 日
备案单位：
附件- (发布稿）云和县安溪村便民服务中心（文化礼堂）.doc(发布稿）云和县安溪村便民服务中心（文化礼堂）.doc
招标代理人（盖章）：浙江中诚工程管理科技有限公司法定代表人或负责人（签字或盖章）：招标人（盖章）：云和县安溪畲族乡安溪村股份经济合作社招标序号：浙中招【2022】053号施工招标文件云和县安溪村便民服务中心（文化礼堂）
第一章投标须知4招标公告2目录备案单位（盖章）：2022年7月27日编制时间：2022年7月27日法定代表人（签字或盖章）：
六、投标报价12五、招标文件10四、投标人资格10三、总则9二、招标活动日程安排表8一、投标须知前附表4
十二、授予合同19十一、其他18十、评标15九、开标15八、投标14七、投标文件13
第三章技术规范46第四部分合同附件部分40第三部分专用条款24第二部分通用合同条款（略）24第一部分合同协议书20第二章合同主要条款及附件20
二、浙江中诚工程管理科技有限公司受业主委托具体负责本工程施工的招标事宜。一、云和县安溪畲族乡安溪村股份经济合作社的建设项目云和县安溪村便民服务中心（文化礼堂）已经主管部门批准建设，建设资金财政补助及乡镇自筹已落实，工程前期准备工作已就绪，已具备招标条件，现决定对该项目采用公开发包方式招标。招标序号：浙中招【2022】053号招标公告第五章投标文件格式50第四章评标办法47
（6）工程招标控制价：5377611元（4）工期要求：180日历天（5）质量要求：合格（3）招标范围：施工图范围内的全部施工内容（具体见工程量清单）。（2）建筑规模：主要内容为新建便民服务中心（文化礼堂）及室外附属工程，建筑占地面积1087.50平方米,总建筑面积:1633.93平方米。（具体内容详见设计图纸）。（1）建设地点：云和县安溪畲族乡安溪村。三、工程概况：
4、本工程不允许联合体投标。3、近三月（2022年4月、2022年5月、2022年6月）企业人员总数不少于50人；2、项目负责人资质类别和等级：拟任项目负责人具备建筑工程专业贰级及以上建造师资格且无在建或预中标工程〖“在建”指：项目经理是否有在建工程，以其能否提供竣工验收单或单位工程质量竣工验收记录为准。在项目实施过程中，项目经理因故更换，在原承担的合同工程未通过竣工验收前，视同有在建工程。〗1、投标人资质类别和等级：具有独立法人资格；具有建设行政主管部门核定的建筑工程施工总承包叁级及以上资质；四、投标人资格要求:（7）下浮率范围：5.0%-10.0%。
八、招标文件索取途径综合单价按照经业主确认的招标控制价审核报告中的综合单价计算，结算总价按中标下浮率下浮结算。组织措施费按照经业主确认的招标控制价审核报告中的费率进行计取，未计取的组织措施费不予计取。七、结算方式的确定六、本工程采用资格后审方式确定合格投标人。网上下载：2022年7月27日起在丽水市公共资源交易网上发布并供下载。如需图纸、投标控制价请与招标代理机构联系。五、招标文件索取途径：
电话：13967047365电话：0578-2116376招标人：云和县安溪畲族乡安溪村股份经济合作社招标代理机构：浙江中诚工程管理科技有限公司本工程不接受挂靠或已有在建项目的项目经理参加投标；投标人或项目经理“被行政监督部门限制参与投标且在限制期内”的，谢绝参加本项目投标；投标人及其拟派的项目经理必须符合相关法律、法规、规章及规范性文件的有关规定。九、其他2022年8月18日上午11:00前（北京时间，余同）到浙江中诚工程管理科技有限公司，持营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证、企业人员的养老保险缴纳证明（社保缴纳证明可在企业所在地“人力社保公共服务平台”或“政务网”上打印，能扫描二维码或验证）和拟派项目经理的注册建造师证书、安全生产考核证书（B类证）复印件加盖公章及委托书原件(或以上资料扫描件加盖投标人公章发送至3300329482@qq.com)报名和索取招标文件（纸质招标文件300元/本，售后不退），未报名的施工单位不得参加后续评审。如需要图纸请与招标代理机构联系。联系人：留璐。联系电话：2116376。
前附表一一、投标须知前附表第一章投标须知公告发布时间：2022年7月27日联系人：洪广平联系人：潘周燕、留璐
| 工程名称 | 云和县安溪村便民服务中心（文化礼堂） | ||
| 建设地点 | 云和县安溪畲族乡安溪村 | ||
| 建设规模 | 主要内容为新建便民服务中心（文化礼堂）及室外附属工程，建筑占地面积1087.50平方米,总建筑面积:1633.93平方米。（具体内容详见设计图纸）。 | ||
| 招标联系人 | 潘周燕、留璐 | 电 话 | 0578-2116376 |
| 招标方式 | 邀请招标 ☑公开招标 | 组织方式 | 自行 ☑委托代理 |
| 招标范围 | 施工图纸范围内的全部工程（详见提供的工程量清单）。 | ||
| 标段划分 | 一个标段 | 允许分包内容 | 按国家有关规定 |
| 投标人资格要求 | 1、投标人资质类别和等级：具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质；2、项目负责人资质类别和等级：具有建筑工程二级注册建造师及以上资质，且无在建或预中标工程；3、项目经理与资质证书上载明的法定代表人、企业负责人、技术负责人不能为同一人；4、近三月（2022年4月、2022年5月、2022年6月）企业人员总数不少于50人5、本工程不接受联合体投标。 | ||
| 质量要求 | 合格 | 承包方式 | 施工总承包 |
| 投标担保（投标保证金） | 壹拾万元整。 | 评标基准价范围 | 招标控制价下浮5.0%-10.0% |
| 工程招标控制价 | 5377611元 | 招标工期要求 | 180日历天 |
| 投标文件副本份数 | 一正一副，另加1份电子文件（U盘或光盘，内容为:以Excel格式保存的工程量清单表）。（中标人在收到中标通知书后，签订合同协议前，补交3份投标文件副本） | ||
| 投标人签到 | 投标人签到地址：浙江省云和县招投标中心开标大厅（云和县城南路1号）投标人签到截止时间：2022年 8 月 19 日 9 时 30 分（北京时间） | ||
| 开 标 | 时间：同投标人签到截止时间 地点：同投标人签到地址 | ||
| 评标办法 | 详见招标文件第四章 | ||
二、招标活动日程安排表注：招标人可根据工程实际情况增减内容，后面与本表有矛盾的以本表为准。前附表三前附表二
| 序号 | 项目内容 | 招标文件要求 | 备注 | ||
| 1 | 履约保证金 | 签约合同价的 2 % | |||
| 1 | 其中 | 质量未达到一次性验收合格违约金 | 履约保证金的 30 ％ | ||
| 1 | 其中 | 未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金 | 履约保证金的 20 ％ | 履约保证金的 30 ％ | |
| 1 | 其中 | 未履行工期承诺违约金 | 履约保证金的 30 ％ | 履约保证金的 20 ％ | |
| 1 | 其中 | 未履行安全生产、文明施工承诺违约金 | 履约保证金的 20％ | 履约保证金的 30 ％ | |
| 2 | 民工工资支付担保 | 按丽水市、云和县有关规定执行 | |||
| 3 | 计划开工时间 | 收到开工通知后 5天内 | |||
| 4 | 工期提前、延误 | ||||
| 4 | （1） | 工期提前奖励标准（在招标人要求工期提前的情况下奖励，自行提前工期的不予奖励） | 2000元/天 | ||
| 4 | （2） | 工期提前奖励限额 | 履约保证金的 30 ％ | ||
| 4 | （3） | 工期延误赔偿标准 | 2000元/天 | ||
| 4 | （4） | 工期延误赔偿限额 | 履约保证金的 30 ％ | ||
| 5 | 工程质量保证金 | 工程结算价款总额的 1.5 % | |||
| 6 | 暂列金 | 标化工地暂列金额： / | |||
| 6 | 暂列金 | 优质工程暂列金额： / | |||
| 6 | 暂列金 | 其它暂列金额（含税）： / | |||
| 7 | 重新招标 | 推荐的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的情形，不符合中标条件的，由招标人重新招标，在原招标文件内容没有实质性修改的情况下，开标时间可以缩短，但自招标文件发出之日起不少于3日。 | |||
| 序号 | 事项 | 解释说明或注意事项 | 备注 |
| 1 | 资格审查方式 | 资格后审 | 详见招标文件 |
| 2 | 开标时必须到场的人员 | 法定代表人持法定代表人资格证明书和居民身份证参加开标会议；法定代表人授权委托代理人的，委托代理人需持法定代表人授权委托书及在投标企业连续十二个月（企业设立不足12个月的，从设立时起）的养老保险缴纳证明和居民身份证原件参加开标会议。 | 详见招标文件 |
| 3 | 开标时应提交的原件 | （1）需从电子交易系统诚信库中获取的材料：a、企业营业执照副本；b、企业资质证书副本；c、企业安全生产许可证；d、投标文件中拟定项目负责人的注册建造师证书和安全生产考核证书（B类证）在“浙江省建筑市场监督与诚信信息发布平台”未处于锁定状态的查询打印页、在“浙江省建筑市场监管与诚信信息平台”录入状态的查询打印页；e、专职安全员的安全生产考核证书（C类证）；f、招标文件要求及投标人认为有必要提交的其他材料等。（2）需上传扫描件的材料：a、委托代理人连续12个月社会保险交纳证明 b、拟派项目负责人养老保险交纳证明c、项目管理班子成员在投标单位的养老保险缴纳证明(社保缴纳证明可在企业所在地“人力社保公共服务平台”或“政务网”上打印，能扫描二维码或验证）d、近三月（2022年4月、5月、6月）企业人员(每月不少于50人)的养老保险缴纳证明(社保缴纳证明可在企业所在地“人力社保公共服务平台”或“政务网”上打印，能扫描二维码或验证）；e、省外企业进浙承接业务备案证明（省外企业提供）f、招标文件要求及投标人认为有必要提交的其他材料等。注：要求上述证明材料上传（或从电子交易系统诚信库中获取）至电子投标文件中。 | 详见招标文件 |
| 4 | 投标保证金 | 投标人必须在投标截止时间前提交投标保证金，投标保证金金额为人民币壹拾万元整。投标保证金可采用以下缴纳方式交纳（拒绝其他方式交纳），注意事项为：（1）投标保证金缴纳方式包括纸质保函[银行保函、担保保函(政策性担保公司)、保险保函]、银行汇票。①以纸质保函（保单）方式提交的，保函（保单）有效期应超出投标有效期；纸质银行保函由县级及以上国有和地方商业银行出具，且出具保函的商业银行在丽水行政区域范围内设有分支机构；根据丽经信[2018]65号文件，纸质担保保函由丽水市政策性融资担保有限公司、莲都区政策性融资担保有限公司出具及各县（市、区）政策性融资担保有限公司（须有文件依据）；纸质保险保单由县级及以上国有或地方商业保险公司出具，且出具保险保单的保险公司在丽水行政区域范围内设有分支机构。另保函（保单）的办理，由投标人按可办理的银行、保险公司和担保公司相关规定执行。保函开具对象为云和县安溪畲族乡安溪村股份经济合作社，应包含项目名称、投标单位、保额、保期、开具保函单位及其公章或保函专用章等基本信息。②以银行汇票方式提交的，出票人签章需有银行汇票专用章、柜员章及银行密押，其中全国汇票需提供第2联及第3联原件，汇票字迹须清晰。收款单位名称：云和县行政服务中心云和县招标投标中心投标保证金专户开户行：浙江云和农村商业银行股份有限公司营业部银行帐号：2010 0001 4033 470（2）保证金缴纳须在投标截止时间前提交，并确保收款单位名称、账号、开户行及金额等内容准确无误；投标人以银行汇票、银行电汇方式提交的投标保证金，须从投标人基本账户转出；银纸质行汇票、纸质保函（保单）票据于开标当日投标截止时间前递交至指定工作人员处并登记，有效保函（保单）、汇票视作到帐。（3）保证金的退还：按交易中心有关规定执行。 | 投标截止时间前 |
| 5 | 履约保证金的缴纳 | 1、金额：中标合同价的 2% ；2、缴纳方式：现金、银行保函、担保保函或保险公司保函；3、户名： 云和县安溪畲族乡安溪村股份经济合作社4、开户银行：云和农商银行中山支行5、账号：2010002257161746、联系电话：139670473657、汇款备注“********工程履约保证金” | 合同签订前 |
| 6 | 其他事项 | 中标单位应落实在建工地的周边围挡、物料堆放覆盖、场地道路硬化、出入车辆冲洗、渣土车辆密闭运输、土方开挖湿式作业、暂不开放地块临时绿化“七个百分百”防尘措施，请各投标人充分考虑该成本费用，对落实不到位的将依照《大气污染防治法》进行处置，并上报建设主管部门进行不良信用评价。 | |
| 7 | 特殊情况说明 | 工程开工后遇不可预见因素、政策处理等致使工程无法正常实施的，该风险引起的工期延误由招标人核实签证后相应顺延，费用均由投标人在报价中自行考虑并承担，费用不予索赔。 |
| 序号 | 工作内容 | 时 间 安 排 | 地 点 |
| 1 | 发布招标公告 | 2022年7月27日 | 丽水市公共资源交易网（云和）http://lssggzy.lishui.gov.cn/yhweb/ |
| 2 | 发放招标文件 | 同发布招标公告时间 | 获取方式：书面获取：到浙江中诚工程管理科技有限公司索取纸质招标文件 |
| 3 | 现场踏勘和答疑 | 投标人自行前往建设地点做好现场踏勘工作 | 项目所在地 |
| 4 | 投标人对招标文件提交异议时间 | 投标人签到截止时间前2天 | 提交方式：书面递交至浙江中诚工程管理科技有限公司 |
| 5 | 招标文件的澄清或修改时间 | 澄清或者修改的内容涉及工程量清单修改等，在投标人签到截止时间3日前 | 获取方式：书面获取 |
| 6 | 交纳投标保证金 | 投标人签到截止时间前 | |
| 7 | 投标人签到截止时间 | 同前附表一 | 浙江省云和县招投标中心开标大厅（云和县城南路1号） |
| 8 | 开标时间 | 与投标截止时间同一时间 | 浙江省云和县招投标中心开标大厅（云和县城南路1号） |
| 9 | 招标人对中标人资格复核 | 中标通知书发出以前，拟中标人必须全面配合，提供依据，否则对其作最不利处理 | 具体事宜详见招标文件 |
| 10 | 招标人决标，发中标通知书 | 公示结束或投诉处理结束后 | 丽水市公共资源交易网（云和） |
| 11 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起10日内，中标人必须与招标人签订施工合同，否则,取消其中标资格,对其进行担保索赔,招标人重新组织招标。 | 招标人 |
3、工程地点：云和县安溪畲族乡安溪村2、招标人：云和县安溪畲族乡安溪村股份经济合作社1、工程名称：云和县安溪村便民服务中心（文化礼堂）（一）项目概况及要求三、总则注：本招标文件条款中带“”符号为采用，带符号“”的为不采用
（1）土地征用及补偿情况：基本满足施工要求。8、现场条件：7、工程招标范围：本工程施工图纸范围工程（具体详见提供的工程量清单）。6、工程内容：本工程建筑层数:2层,建筑占地面积1087.50平方米,总建筑面积:1633.93平方米,其中地上建筑面积1568.06平方米,地下蓄水池面积65.87平方米。建筑消防计算高度为11.400米(以建筑室外设计地面至檐口与最高屋脊的平均高度)及室外附属工程。5、工程投资性质及资金落实情况：政府投资，已落实4、工程立项批准文号：2203-331125-04-01-820313
10、工程质量目标：合格。9、工期要求：180日历天。工期计算起止日期：本项目总工期为从项目开工至项目竣工验收合格之日。投标人在投标前应先到工地现场踏勘，以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响投标报价的情况，其费用应纳入总报价中。施工过程中，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不予批准。（4）其它：接水、接电、用水、用电、工程四周安全防护等由承包人自行解决，费用自理。（3）现场交通条件：投标人自行前往现场踏勘并考虑相关费用。（2）三通一平情况：满足施工要求。
1、投标费用：投标人自行承担参与本次招标投标活动所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人对上述费用不承担任何责任。（三）投标费用、保密、语言文字、计量单位2、招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的。招标人对投标人自己所作出的一切推论、理解和结论概不负责。1、投标人可以自行对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用由投标人承担。（二）勘察现场11、安全文明施工要求：本工程文明施工、安全防护措施达到浙江省《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）要求；本工程环境保护达到《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2013、J375-2013的标准。
四、投标人资格1、本工程实行施工总承包管理☑不实行施工总承包管理，发包人提供☑不提供材料、工程设备。（四）工程管理要求4、计量单位：所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。3、语言文字：除专用术语外，与招投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。2、保密：参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
（4）本工程不允许联合体投标；（3）项目经理与资质证书上载明的法定代表人、企业负责人、技术负责人不能为同一人；（2）项目经理资质类别和等级：见投标须知前附表一；（1）投标人资质类别和等级：见投标须知前附表一；1、投标人应具备承担本工程施工的资质条件：（五）投标人资格要求
3、投标人不得存在下列情形之一：（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；2、投标须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第（五）条第1项和投标须知前附表一的要求外，还应遵守以下规定：（5）其他要求：见投标须知前附表一。
（6）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（5）为本项目提供招标代理服务的；（4）为本项目的代建人；（3）为本项目的监理人；（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。（11）财产被接管或冻结的；（10）被暂停或取消投标资格的；（9）被责令停业的；（8）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（7）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（八）招标文件的组成五、招标文件本次投标采用资格预审☑资格后审的方式确定合格投标人。（七）资格评审方式投标人必须将投标须知前附表规定所需提交的原件，且确保证件有效、真实、清晰可辨，否则视为放弃后续开标活动。（六）资格审查时投标人须提交的资料
（5）招标控制价及工程量清单；（4）合同条款及格式；（3）本招标文件及评标办法；（2）投标人须知；（1）招标公告；1、招标文件包括以下内容：
2、招标文件及其附件必须经云和县安溪畲族乡人民政府备案后有效。（10）根据本章第（十）条、第（十一）条对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。（9）投标人须知前附表规定的其他材料。（8）投标文件格式；（7）技术标准和要求；（6）图纸；
☑本工程的施工图设计报告、工作业务联系函、业主询价单等；3、工程招标控制价及工程量清单参考下列计价规则、计价依据及政策性文件编制：2、工程招标控制价由具有编制能力的招标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询机构按照“计价规范”和“计价依据”有关规定编制和复核，招标控制价及有关资料报送工程所在地或有该工程管辖权的行业管理部门工程造价管理机构备查。1、本工程☑设立不设立工程招标控制价。（九）工程招标控制价及招标工程量清单3、投标人应认真审阅招标文件所有的内容，如果投标人的投标文件不能实质性响应招标文件要求的，评标委员会将否决其投标，责任由投标人承担。
☑《浙江省市政工程预算定额》（2018版）；☑《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）；☑《浙江省建设工程工程量清单计价指引》；☑《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；☑《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）；☑《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
☑浙江造价信息2022年第5期；☑丽水市建设工程造价信息2022年第5期；☑关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发[2019]92号）；☑《浙江省园林绿化及仿古建设工程预算定额》(2018版)；☑《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）；☑《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；
3、招标人不按规定作出答复的，潜在投标人或者其他利害关系人可向有关行政监督部门进行投诉。2、招标人自收到异议之日起3日内作出答复，作出答复前，将暂停招标投标活动。1、潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间2日前向招标人提出；潜在投标人认为招标人公布的招标控制价未按照浙江省建设工程计价规则（2018版）的规定进行编制的，应当在投标截止时间2日前向招标人提出。（十）招标文件和招标控制价的异议☑其他相关法律、法规、规范等相关文件。☑浙江方圆工程咨询有限公司提供的审定报告书；
（十二）投标保证金4、当招标文件、修改招标文件通知内容相互矛盾时，以最后发出的通知为准。3、为使投标人在投标时把修改招标文件的内容考虑进去，招标人可以酌情延长投标人签到的截止时间。具体时间将在修改招标文件通知中写明。2、补充招标文件作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。补充招标文件因投标人未及时查阅造成投标人损失的，招标人不承担责任。1、招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人当在投标截止时间至少3日前，通过书面的形式通知所有潜在投标人；涉及其他修改的，通过书面的形式通知所有潜在投标人。（十一）招标文件的澄清和修改
（5）经查实为骗取中标，在投标及投诉期间，仿造公文、提供虚假业绩、项目经理没有在建工程等虚假证明材料的。（4）投标人递交伪造证件的。（3）投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标等违法、违规行为的；（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出不合理附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的；（1）投标人签到截止后投标人撤销或修改投标人递交相关文件；1、投标人有下列情形之一时，投标保证金不予退还：
4、综合单价应包含完成一个规定清单项目所需的人工费、材料费、机械费和对应的企业管理费、利润以及招标文件中规定的应由投标人承担的风险范围及其费用。投标人填报综合单价时，应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和政策性调整确定风险系数，在风险范围内今后不作调整。3、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。2、投标报价统一按照综合单价法计价，采用国标工程量清单计价□定额清单计价。1、本工程增值税采用一般计税法□简易计税法计税。（十三）投标报价六、投标报价
（3）专业工程暂估价应按招标工程量清单中列出的金额填写；（2）材料、工程设备暂估价应按招标工程量清单中列出的单价计入综合单价；（1）暂列金额应按招标工程量清单中列出的金额填写；7、其他项目应按下列规定报价：6、施工组织措施项目金额（除安全文明施工费外）应按招标文件及投标时拟定的施工组织设计或施工方案自主确定。5、分部分项工程或施工技术措施项目应根据招标文件和招标工程量清单项目中的特征描述计算综合单价。对危险性较大的分部分项工程，投标报价应体现投标人提供的安全专项施工方案费用。
11、投标报价编制要求10、工程量清单部份投标报价：本工程采用综合单价报价方式报价。投标人报综合单价时，应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和政策性调整确定风险系数，在风险范围内今后不作调整。9、招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写报价和合价的项目，可视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。8、安全文明施工基本费、规费和税金，投标人应按下列给定的费率或区间计取，计算基数按浙江省建设工程计价规则（2018版）规定。（4）计日工应按招标工程量清单中列出的项目和数量，自主确定综合单价并计算计日工金额；
| 名称 | 安全文明施工基本费 | 规费 | 增值税（销项税金） |
| 房屋建筑与装饰 | 2% | 25.78% | 9% |
| 通用安装工程 | 2% | 30.63% | 9% |
| 室外弱电 | 2% | 27.8% | 9% |
| 室外强电 | 2% | 27.8% | 9% |
| 室外给水 | 2% | 27.8% | 9% |
| 室外排水 | 2% | 18.75% | 9% |
（1）商务标投标文件包括下列内容：1、投标文件由商务标投标文件组成（十四）投标文件组成七、投标文件（2）符合现行有关法律，法规、规章、政策性文件规定。（1）投标人应根据招标文件要求和第四章中所提供的投标文件格式填写，内容齐全；
6）项目经理注册证书、身份证、安全生产考核证（B类证）、在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”未处于锁定状态的查询打印页、在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”录入状态的查询打印页；5）项目专职安全员身份证及C类安全生产考核证；4）法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人“三类人员”A类证书，企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人的任命书；3）企业资质证书副本、营业执照副本、安全生产许可证；2）法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书；1）投标函；
12）投标报价书；11）投标保证金；10）承诺书；9）投标人资格自查表；8）项目管理班子配备情况表；7）社保机构出具的投标人近三个月(每月企业人数不少于50人，指2022年4月、2022年5月、2022年6月）社会保险参保证明；
（十五）投标文件的份数和签署八、投标3、投标人应当使用招标文件第四章中所提供的投标文件格式填写，如不够用时，投标人可按同样格式展开。无格式的自行设计编制。2、本工程的投标文件□提交不提交技术标投标文件。14）投标人认为应该提供的其他内容。13）材料暂定品牌选用情况表；
2、标志：纸质投标文件密封袋外面必须写明招标人名称、项目名称和投标人的名称全称。1、密封：投标人必须将商务投标文件密封提交，在密封处加盖投标人公章和法定代表人印章。（十六）投标文件的递交3、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误，修改处应由投标文件签署人加盖印鉴。2、投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印，并按A4纸装订成册。1、投标人必须编制一份投标文件“正本”和前附表所要求份数的“副本”，并明确标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。
（十八）投标文件的修改与撤回4、投标有效期为投标截止之日起90日历天。3、提交投标文件的投标人少于三个的，招标人将依法重新招标。2、招标人可以按本文件第（十一）条规定以修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长后的投标截止期。1、投标人应在投标须知规定的时间之前将投标文件递交到指定地点。招标人在接到投标文件时将在投标文件上注明收到的日期和时间。（十七）投标截止时间及投标有效期
1、开标由招标人委托的招标代理机构主持。（十九）开标九、开标3、投标截止以后,在投标有效期内，投标人不得撤销投标文件，否则其投标保证金不予退还。2、投标人撤回或修改投标文件的，应按本文件第（十六）、（十七）、（十八）条规定的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”或“撤回”字样）。1、投标人可以在递交投标文件以后，在投标截止时间之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止时间以后，不得更改投标文件。
7、抽取评标基准下浮率。6、唱标顺序按各投标人送达投标文件时间先后的逆顺序进行。5、招标人在投标截止时间前收到的所有有效投标文件，开标时都当众予以拆封、宣读。4、开标时，由招标人和监督人员检查投标文件的密封等情况，经确认无误后，商务标由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格内容和其他招标人认为有必要的内容。招标人做好记录，并由各投标人签字确认。3、开标时投标人按本招标文件前附表三要求提交资料原件，以备查验。2、开标会议法定代表人持法定代表人资格证明书（原件）和有效身份证（原件）参加开标会议；如法定代表人不能到场，可委托法定代理人，被委托代理人需持法定代表人授权委托书（原件）及在投标企业连续十二个月的养老保险缴纳凭证（原件）和有效身份证（原件）参加开标会议（如资质证书上载明的企业负责人是被委托代理人的可不提交养老保险缴纳凭证），否则视同该投标人未参加开标会议（疫情期间要求开标到场人员必须佩戴口罩且健康码显示为绿码，体温＜37.3℃，自行做好个人防护、防疫措施)。
（5）招标文件规定的其它情形。（4）提交的投标文件正、副份数不符合招标文件要求的；（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理人员出现同一人情况的；或不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；（2）投标人未按招标文件的要求提交投标保证金或投标保金提交的方式、额度、交纳时间及内容有差错的；（1）投标报价高于招标控制价的；8、招标人在开标现场对所有提交的投标文件进行符合性审查，有下列情形之一的，应在开标会上当场、做好记录，提交评标委员会否决其投标，被否决的投标人，其报价不列入计算投标报价算术平均值范围：
（二十一）评标内容的保密2、评标委员会应遵循公正、合理、科学、择优的原则，采用招标文件确定的评标方法对投标书进行综合评价，并向招标人按得分从高到低推荐1名中标候选人。评标工作由按有关规定组建的评标委员会负责进行，并接受有关行政监督管理部门的监督。评标委员会设负责人一名，由评标委员会推举产生或者由招标人确定。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。1、评标工作（二十）评标十、评标
（二十四）在评标过程中，评标委员会成员以自己的专业知识和经验，合理推断特定投标人按招标要求完成投标项目所需的预期成本。当投标人的投标报价可能低成本价时，评标委员会应要求投标人就上述报价是否低于其成本进行说明和澄清，并提供以下证明材料：（二十三）在评标过程中，评标委员会若发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标等违法、违规行为或者以弄虚作假等方式投标的，评标委员会将否决其投标，并将其上报建设行政主管部门按照《丽水市房屋建筑和市政公用工程建筑市场信用评价管理办法（试行）》对其不良信用信息进行动态核定。2、评标委员会对投标文件修正原则：用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。当文字描述出现差错，但没有实质性影响投标报价时，可以按照数字表示的数额修正文字描述；单价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准，但单价有明显的小数点错位的，以总价为准，并修改单价。1、为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。（二十二）投标文件的澄清公开开标后，直到宣布授予中标人为止，凡属于投标文件审查、澄清、评价和比较投标的有关资料和有关授予合同的信息都应保密。
（二十五）投标人和项目经理资格条件不符合国家、丽水市有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会将否决其投标。若投标人的说明和澄清能充分证明其报价是合理可行的，评标委员会应认定该投标报价为有效报价；若投标人的说明和澄清不能证明其报价的合理性和可行性，经评标委员会成员半数以上表决同意，应认定该投标报价低于成本价，作无效标处理。4、其它有关降低工程成本的分析报告和证据材料。3、因材料设备低价原因产生的低投标报价，应提供有关货物的采购协议、合同或发票；2、由于使用专有技术、新工艺或先进管理方法降低工程成本的，应提供相关证明材料；1、投标人上两年度经审计的财务报告，以证明投标人的现金流、盈利能力良好，经营状况正常；
（3）投标文件明显不符合技术规格、技术标准要求的；（2）投标文件附有招标人不能接受条件的；（1）投标文件没有按照招标文件要求签字和盖章的；1、投标文件有下述情形之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，评标委员会将否决其投标：（二十七）否决投标的情形（二十六）评标委员会将审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的投标，评标委员会将否决其投标。
（9）投标函的报价和投标报价书的报价不相符的，投标人所报工期不符合招标文件要求的；（8）投标文件中分部分项工程量清单工程数量后一位、工程暂定项目价格与招标文件提供的清单不一致；或暂定品牌未在“约定品牌”中选取且经评委认定为与“约定品牌”非同档次的；（7）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；（6）投标文件中所报的项目经理有在建项目，或项目经理是其它项目第一中标候选人的项目经理，并在公示期间或投诉有效期内的；（5）投标文件中载明的项目经理与参加资格审查的项目经理不相符；（4）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定期限的；
（15）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的。（14）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（13）投标人提交虚假证件或虚假资料的；（12）资格审查需要提供的资料投标人资料未提供；（11）实质性内容未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；（10）安全文明施工基本费、规费、税金的取费，投标人未按给定的费率或区间计取；
（5）投标人的报价高于招标人设立的招标控制总价或报价未按招标文件和浙江省计价规则规定填报的；（4）投标人未按招标文件的实质性规定进行报价的；（3）投标人或项目经理“被行政监督部门限制参与投标且在限制期内”的，或项目经理是公务员或事业单位（投标单位是事业单位的除外）工作人员的；或投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；（2）投标人不满足招标文件载明的投标人资格条件的，未按前附表要求提供证件或提供的证件不满足要求的；投标人不满足招标文件载明的企业资质、安全生产许可证、项目经理资格、三类人员证书，以及其他岗位证书等条件和标准的；（1）招标文件要求投标人法定代表人或委托代理人参加开标会议，投标人法定代表人或委托代理人未参加开标会议的；2、存在下列情况之一的，评标委员会将否决其投标：
（11）投标人及其拟派的项目经理不符合相关法律、法规、规章及规范性文件有关规定的；（10）不同投标人的投标文件的错漏之处有三处及以上完全一致的；（9）投标人措施项目清单报价与施工组织设计明显不匹配，经评标委员会书面质询，投标人不能说明理由或评标委员会认定其理由不成立的；（8）投标人拒绝按评标委员会要求提供报价分析说明和证明材料的；（7）投标报价的表格中主要内容缺项严重或主要表格缺页或主要表格缺少的；（6）按修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人不接受修正后报价的；
十一、其他（二十八）评标和定标将在投标有效期结束日前完成。不能在投标有效期结束日前完成评标和定标的，招标人将通知所有投标人延长投标有效期。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人不予补偿。评标委员会认为否决投标后，有效投标少于3个，使得投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。（14）不符合按招标文件中规定的其他实质性要求的。（13）经评标委员会认定投标报价低于成本价的；（12）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件（质量、工期、技术标准要求、合同主要条款、投标有效期）作响应的；
（三十二）投标人或项目经理“被行政监督部门限制参与投标”的，或项目经理是公务员或事业单位（投标单位是事业单位的除外）工作人员的，或项目经理在其它单位有注册或登记建设行业执（从）业资格的，或项目经理是其它项目第一预中标候选人的项目经理，并在公示期间或投诉有效期内的，取消中标资格。（三十一）是否“被行政监督部门限制参与投标”的认定：根据投标人及项目经理具体行为以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发【2016】33号）、国家发改委等部门《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录（2016版）》（发改财金(2016)2798）号规定等有关法律、法规、规定，结合《丽水市工程建设项目招标投标综合管理办法》、《丽水市房屋建筑和市政公用工程建筑市场信用评价管理办法（试行）》进行认定。2、根据《关于加快推进浙江省建筑市场监管与诚信信息平台建设工作的通知》（建建发[2015]54号）文件精神，项目经理在“浙江省建筑市场监管与诚信信息发布平台”无法录入的，视同有在建工程；投标时拟派项目经理在“浙江省建筑市场监督与诚信信息发布平台”处于锁定状态的，视同有在建工程。1、在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该工程通过竣工验收或单位工程质量竣工验收（市政工程为交工验收、竣工验收或单位工程质量竣工验收）或合同解除日期。在项目实施过程中，项目经理因故更换，应原项目业主同意，并经备案主管部门同意，否则视为有在建工程。（三十）项目经理是否有在建工程的认定（二十九）在招投标现场监督及投诉处理过程中，经查实投标人或项目经理资质、业绩、在建工程、市场行为、所提交的资料等方面弄虚作假情形的，或存在违法、违规行为的，取消中标资格。
4、中标候选人应在中标通知书发出之前提供丽水市建筑业企业农民工工资支付保证金缴存卡或免缴卡，否则视为主动放弃中标，不予退还投标保证金。3、没有投诉的，招标人根据有关规定确定中标候选人为中标人。2、对评标结果提出异议是投诉的前置条件，未提出异议的投诉事项不予受理。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，招标人未在规定的时间内作出答复的，答复未解决异议问题的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。依据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委令第11号）和《丽水市工程建设项目招标投标综合管理办法》等有关规定，以书面形式向行业行政监督部门提交投诉书，提交投诉书同时提交有效线索和相关证明材料。逾期或未提交有效线索和相关证明材料的投诉不予受理。1、招标人按评标委员会推荐的预中标人名单，按照得分从高到低取推荐第1名为中标候选人，中标候选人名单在丽水市公共资源交易网（莲都）上进行公示。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，在公示期间向招标人提出，招标人在收到异议之日起3日内作出答复。（三十三）中标十二、授予合同
中标候选人以及按招标文件规定不予退还情况的除外，其他投标人的投标保证金在确定中标候选人后退还。退还途径：按交易中心有关规定执行。（三十五）投标保证金的退还3、推荐的中标候选人放弃中标、不提供丽水市建筑业企业农民工工资支付保证金缴存卡或免缴卡、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的等情形，不符合中标条件的，招标人将根据有关规定重新组织招标，在原招标文件内容没有实质性修改的情况下，开标时间可以缩短，但自招标文件发出之日起不少于3日。2、合同签订前，中标人应当向发包人提交履约保证金。履约保证金为中标合同金额的2%，可以以现金、银行保函、担保保函或保险公司保函的形式缴纳。1、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起10内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。因中标人原因不能按照招标文件规定签订合同的,取消其中标资格。（三十四）合同签订
住房和城乡建设部制定制定建设工程施工合同（示范文本）（GF—2017—0201）第二章合同主要条款及附件
一、工程概况根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：承包人（全称）：发包人（全称）：第一部分合同协议书市场监督管理总局
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。5.工程内容：。4.资金来源：。3.工程立项批准文号：。2.工程地点：。1.工程名称：。
计划竣工日期：年月日。计划开工日期：年月日。二、合同工期。6.工程承包范围：
人民币（大写）(¥元)；1、签约合同价为：四、签约合同价与合同价格形式工程质量符合标准。三、质量标准工期总日历天数天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（1）安全文明施工费：其中：
承包人项目经理：。五、项目经理2、合同价格形式：。人民币（大写）(¥元)。（4）暂列金额：人民币（大写）(¥元)；
（4）通用合同条款；（3）专用合同条款及其附件；（2）投标函及其附录；（1）中标通知书；本协议书与下列文件一起构成合同文件：六、合同文件构成
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。（8）其他合同文件。（7）已标价工程量清单或预算书；（6）图纸；（5）技术标准和要求；
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。八、词语含义3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。七、承诺
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十一、补充协议本合同在签订。十、签订地点本合同于年月日签订。九、签订时间
发包人：(公章)承包人：(公章)本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。十三、合同份数本合同自生效。十二、合同生效
法定代表人：法定代表人：邮政编码：邮政编码：地址：地址：组织机构代码：组织机构代码：（签字）（签字）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：
账号：账号：开户银行：开户银行：电子信箱：电子信箱：传真：传真：电话：电话：委托代理人：委托代理人：
1.1.1合同1.1词语定义1.一般约定第三部分专用条款按照《建设工程施工合同示范文本》（GF-2017-0201）规定执行第二部分通用合同条款（略）
联系电话：；资质类别和等级：；名称：；1.1.2.4监理人：1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.1.10其他合同文件包括：。
联系电话：；资质类别和等级：；名称：；1.1.2.5设计人：通信地址：。电子信箱：；
1.1.3.10临时占地包括：。1.1.3.9永久占地包括：见规划红线图。1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：。1.1.3工程和设备通信地址：。电子信箱：；
1.5合同文件的优先顺序1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：。1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家现行法律法规、规章、工程技术标准及浙江省、丽水市相关的规范性文件。1.4标准和规范适用于合同的其他规范性文件：国家现行法律法规、规章及浙江省、丽水市相关的规范性文件。1.3法律
发包人向承包人提供图纸的内容：本合同发包内容中的全部图纸。发包人向承包人提供图纸的数量：肆套；发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后三日内提供；1.6.1图纸的提供1.6图纸和承包人文件合同文件组成及优先顺序为：按通用条款1.5规定的解释顺序。
1.6.5现场图纸准备发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内。承包人提供的文件的形式为：书面形式；承包人提供的文件的数量为：视业主需求；需要由承包人提供的文件，包括：合同签定后7天内办理施工许可证所有相关资料，每月25日前提供下月完成工程量报表、月进度报表等；1.6.4承包人文件
承包人接收文件的地点：；发包人指定的接收人为：。1.7.2发包人接收文件的地点：；1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7联络关于现场图纸准备的约定：施工现场保留一套完整图纸供发包人、监理人及有关人员使用。
关于出入现场的权利的约定：施工现场内临时道路由承包人负责建设并承担相关费用。1.10.1出入现场的权利1.10交通运输监理人指定的接收人为：。监理人接收文件的地点：；承包人指定的接收人为：。
1.11知识产权运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.10.4超大件和超重件的运输关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：不提供，由承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。关于场外交通和场内交通的边界的约定：以建筑红线为边界。1.10.3场内交通
1.13工程量清单错误的修正1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在合同价内。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款执行。
姓名：；发包人代表：2.2发包人代表2.发包人允许调整合同价格的工程量偏差范围：按合同专用条款第10条工程结算执行。出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按合同专用条款第10条工程结算执行。
发包人对发包人代表的授权范围如下：。通信地址：。电子信箱：；联系电话：；职务：；身份证号：；
2.5资金来源证明及支付担保关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：已具备施工条件。2.4.2提供施工条件关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前七天前向承包人移交施工现场。2.4.1提供施工现场2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供
（5）承包人提交的竣工资料的内容：承包人向发包人提交完整竣工图纸及竣工图电子文档。3.1承包人的一般义务3.承包人发包人提供支付担保的形式：银行保函或工程综合保险保单或担保保函（担保保函由丽水市政策性融资担保有限公司和莲都区政策融资担保有限公司出具，格式按担保公司规定执行，保险保单符合《关于推行建设工程综合保险试点工作的通知》（丽建发〔2018〕100号）文件要求）的形式缴纳。发包人是否提供支付担保：不提供。发包人提供资金来源证明的期限要求：/。
a、强化安全意识，抓好安全生产，杜绝事故发生，施工中发生安全及人身事故均由承包人负责处理，并承担全部费用。（6）承包人应履行的其他义务：承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后1个月内，超过一个月按工期延误违约执行。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。承包人需要提交的竣工资料套数：肆套。
3.2.1项目经理：3.2项目经理e、承包人开工前必须做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担调查、核对，未经允许不得砍伐树木,施工期间做好保护，一切费用由承包人负责。如因承包人范围造成的损失由承包人负责。d、承包人若需搭建临时办公用房必须向相关部门办理审批手续，在工程交工验收前施工时临时占用的场地（含硬化层）及临时搭建的办公房、工棚、围墙等，在工程验收合格后20天内必须拆除并清理干净（费用自理）。否则，业主将安排其他单位拆除清理，相关费用从承包人计量款或履约保证中扣除，且按工期延误处罚。c、在未交付给项目业主之前，施工单位必须负责场地内的日常维护（费用自理）。b、场内的施工、生活用水用电及场内施工道路由承包方自行解决，费用由承包人负责。因工程施工需要，施工单位需修筑便道的，经发包方审核同意，可协助办理租（借）用地手续，费用由承包人负责。在施工过程中，承包人负责对损坏原通行道路的修复，确保行人、车辆安全通行，并负责对影响范围内水、电、通讯等管线的保护和修复。
安全生产考核合格证书号：；建造师执业印章号：；建造师注册证书号：；建造师执业资格等级：；身份证号：；姓名：；
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人承担30000元的违约金，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：。承包人对项目经理的授权范围如下：。通信地址：；电子信箱：；联系电话：；
3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：更换项目专职安全员的承担违约金10000元人民币，更换项目专职施工员的承担违约金5000元人民币。并按《丽水市建设市场不良行为记录和公示暂行办法》规定申报相关行政主管部门记入建筑市场不良行为。3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前七天。3.3承包人人员3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承担违约金50000元，并按丽水市有关规定执行。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：根据《丽水市建设局关于加强市本级政府投资项目标后班子成员更换管理的通知》（丽建发[2009]53号）的规定实行登记管理，并且更换项目负责人和项目技术负责人（只能更换一人），每更换壹人承担违约金200000元。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按照丽建发[2010]150号（关于建立政府投资工程施工现场关键岗位员考核管理制度的通知）执行。
主体结构、关键性工作的范围：按法律法规规定执行。禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作及法律法规规定禁止分包的工程。3.5.1分包的一般约定3.5分包3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：投标人中标后，不得更换标书中明确的项目班子成员，更换人员须承担违约责任。人员更换须发包人同意，并报建设行政主管部门备案。更换项目专职安全员的承担违约金壹万元人民币，更换项目专职施工员的承担违约金伍仟元人民币。项目班子成员每月到位22天为满勤。项目负责人和项目技术负责人每人每缺勤一天处以人民币500元违约金，项目班子其它成员每人每缺勤一天处以人民币200元违约金；累计二个月月到位天数均少于15天的按擅自更换处理。出勤一天按6小时计算，出勤一天不足6小时按缺勤一天处理。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开。主要施工管理人员离开现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备相应职责的资格和能力，且应征监理人和发包人的同意。
3.6工程照管与成品、半成品保护关于分包合同价款支付的约定：发生分包时，其分包合同价款由总承包单位支付。3.5.4分包合同价款其他关于分包的约定：总承包单位对部分专业工程无专项施工资质需进行专业分包时，其分包单位必须经监理人和发包人同意，且根据分包工程的类别、规模，其分包单位的资质必须满足分包专业工程需求。允许分包的专业工程包括：按国家有关规定执行。3.5.2分包的确定
4.1监理人的一般规定4.监理人承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：提供合同价款2%（扣除暂列金）的现金或银行保函（为不可撤销见索即付银行保函，必须为承包人企业注册地或工程所在地县级及以上支行出具）或担保保函（由丽水市政策性融资担保有限公司、莲都区政策性融资担保有限公司出具及各县（市、区）政策性融资担保有限公司（须有文件依据））或工程保险保单作为履约担保。履约担保在工程质量竣工验收合格后，结清并退还（不计息）。采用保函（保单）作为履约担保时，如在保函（保单）有效期届满前，工程仍未完工的，承包人须在原保函（保单）有效期届满30日前按发包人要求重新开具保函（保单），保函（保单）的有效期及保函（保单）的金额视工程实施情况和剩余工程量情况，由双方协商确定。履约担保在工程质量竣工验收合格后，结清并退还（不计息）。承包人是否提供履约担保：提供。3.7履约担保承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担。
姓名：；总监理工程师：4.2监理人员关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：见监理合同。关于监理人的监理权限：见监理合同。关于监理人的监理内容：见监理合同。
关于监理人的其他约定：。通信地址：；电子信箱：；联系电话：；监理工程师执业资格证书号：；职务：；
5.1质量要求5.工程质量（2）另行协商。（1）另行协商；在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：4.4商定或确定
关于延期最长不得超过：48小时。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应及时通知监理人，应于共同检查前48小时书面通知监理人。5.3隐蔽工程检查关于工程奖项的约定：/。5.1.1特殊质量标准和要求：/。
6.1.5文明施工关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前三天提供施工场地治安管理计划。6.1.4关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行。6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：要求达到浙江省《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）标准，并另行签订“安全生产责任合同”。6.1安全文明施工6.安全文明施工与环境保护
7.1.2施工组织设计的提交和修改7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：双方另行约定。7.1施工组织设计7.工期和进度6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按云政办发[2010]19号文件执行。承办人对安全文明施工费应专款专用，在财务账目中应单独列项备查，不得挪作他用。合同当事人对文明施工的要求：达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013、J375-2013）。施工扬尘污染防治应做到建建发[2015]517号文件附件2中规定的所有事项。
7.3开工发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后5天内。7.2.2施工进度计划的修订7.2施工进度计划发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后5天内。
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.3.2开工通知关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：。关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后14天内。7.3.1开工准备
7.5.2因承包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①发包人未按合同规定支付工程款并确实影响施工进度；②重大设计变更而影响施工进度；③政策处理问题影响施工进度；④不可抗力，此延误工期须在发现后七天内办理签证，逾期不予认可。7.5.1因发包人原因导致工期延误7.5工期延误7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后10天内。7.4测量放线
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：7.7异常恶劣的气候条件不利物质条件的其他情形和有关约定：按国家有关规定执行。7.6不利物质条件工期延迟按2000元/天计收违约金，在履约保证金中扣除，总额不超过履约保证金的30%。并按《丽水市建设市场不良行为记录和公示暂行办法》规定申报相关行政主管部门计入建筑市场不良行为。若承包人导致工程长期延误，工期逾期45天的，发包人有权单方解除合同并要求承包人全额赔偿损失。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
8.4材料与工程设备的保管与使用8.材料与设备7.9.2提前竣工的奖励：工期提前奖励标准（在招标人要求工期提前的情况下奖励，自行提前工期的不予奖励）2000元/天，总额不超过履约保证金的30%。7.9提前竣工的奖励（2）。（1）另行协商；
8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施8.8施工设备和临时设施需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门要求和业主需求确定。8.6.1样品的报送与封存8.6样品8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：。
施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。9.1.2试验设备9.1试验设备与试验人员9.试验与检验关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。
关于变更的范围的约定：按通用条款约定。10.1变更的范围10.变更现场工艺试验的有关约定：。9.4现场工艺试验施工现场需要具备的其他试验条件：。
发包人审批承包人合理化建议的期限：。监理人审查承包人合理化建议的期限：。10.5承包人的合理化建议关于变更估价的约定:按本合同专用条款“11.3工程量清单项目和工程量调整”和“11.4综合单价调整”规定执行。10.4.1变更估价原则10.4变更估价
第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定。10.7.1依法必须招标的暂估价项目暂估价材料和工程设备的明细详见《暂估价一览表》。10.7暂估价承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：。
11.价格调整合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金是指发包人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款的调整，以及发生索赔、现场签证确认等的费用和标化工地、优质工程等费用的追加，包括标化工地暂列金额、优质工程暂列金额和其他暂列金额。10.8暂列金额第1种方式：承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前30天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意。对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：按通用条款执行；第1种方式：采用价格指数进行价格调整。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第3种方式对合同价格进行调整：市场价格波动是否调整合同价格的约定：调整。11.1市场价格波动引起的调整
（1）材料价差调整计算方法：采用抽料补差法，价差只计取税金。按整体工程一次性结算。第3种方式：其他价格调整方式③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。（2）关于基准价格的约定：。
①当施工期人工价格指数平均值相对于编制期人工价格指数的比值上涨超过约定的风险幅度时，人工费价差（正值）=〔合同工期内各月份人工价格指数算术平均值/编制期人工价格指数-（1+风险幅度）〕×人工费总额。（2）人工价差调整计算方法：采用价格指数法，价差只计取税金。按整体工程一次性结算。风险幅度以外人工价差计算公式如下：注：上述公式中的“单种规格材料用量”，是指可调规格材料原合同用量与联系单变更用量之和，材料包括工程实施过程中耗用的原材料、构配件、半产品、辅助材料和零件。“编制期信息价”指基准日（投标截止日前28天）当天所对应月份的由省市工程造价管理机构发布的信息价。②当单种规格材料价格下跌超过约定的风险幅度时，材料价差（负值）=〔合同工期前80%月份内各期信息价算术平均值-编制期信息价×（1-风险幅度）〕×单种规格材料用量。①当单种规格材料价格上涨超过约定的风险幅度时，材料价差（正值）=〔合同工期前80%月份内各期信息价算术平均值-编制期信息价×（1+风险幅度）〕×单种规格材料用量。工程竣工后，根据合同工期前80%月份内各期材料信息价格相对于编制期信息价的变动幅度以及材料的风险承担幅度进行计量和结算。合同工期前80%月份的计算按照日历月份计，遇有小数即进位取整数。风险幅度以外材料价差计算公式如下：
11.3工程量清单项目和工程量调整招标控制价综合单价由于定额适用不当或工程量换算有误等原因引起综合单价偏差±30%以上的，判定为招标控制价综合单价异常。招标控制价综合单价异常导致合同单价异常的，合同单价按以下方式进行修正：依据编制招标控制价的编制依据、组价原则、询价资料和承包人投标报价下浮率重新进行组价。11.2招标控制价综合单价异常导致合同单价异常的调整（3）施工机械调整计算方法：施工机械台班的机上人工、燃料动力材料分别按照上述人工和材料的价差调整方法计算价差，同步调整结算。注：公式中的“人工费总额”，是指按原合同口径计算的结算造价的人工费（包括合同价及联系单调整部分的人工费。“编制期人工价格指数”，是指基准日（投标截止日前28天）当天所对应月份的由省市工程造价管理机构发布的人工价格指数。②当施工期人工价格指数平均值相对于编制期人工价格指数的比值下跌超过约定的风险幅度时，人工费价差（负值）=〔合同工期内各月份人工价格指数算术平均值/编制期人工价格指数-（1-风险幅度）〕×人工费总额。
①发包人提供的工程量清单项目工程量有偏差；（2）采用工程量清单综合单价计价工程，发生下列情况的，工程量清单项目的工程量应予调整：③施工图纸、工程变更后与原招标工程量清单的特征描述不符。②工程变更引起新增或减少清单项目；①发包人提供的工程量清单项目漏缺项、重复列项；（1）采用工程量清单综合单价计价工程，发生下列情况的,工程量清单项目应予调整:
（2）已标价工程量清单中没有适用的综合单价，但有类似的工程项目综合单价，可参照类似工程项目综合单价计算确定。（1）已标价工程量清单中有适用综合单价的，按原综合单价；合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单或合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增减超过本项工程量15%及以上，合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增减超过本项目工程数量25%及以上时，增减工程量单价则按11.4条第（3）款没有适用的综合单价处理。因11.3条的工程量清单或工程数量变化，按以下规定调整综合单价：11.4综合单价调整（3）清单项目或工程量调整应根据合同约定、施工图纸、工程变更联系单等内容，按“计价规范”、浙江省“计价依据”等要求进行列项、计量。②工程变更引起的工程量的增减。
招标工程:承包人报价浮动率=（1-中标价/招标控制价）×100%①依据合同约定编制依据、组价原则和承包人投标报价浮动率，提出适当的单价，经发包人确认后执行。承包人报价浮动率可按下列公式计算：（3）已标价工程量清单中没有适用的综合单价，可按以下原则处理：③如该类似工程项目综合单价异常，则不宜参照，按11.4条第（3）款重新计算综合单价。②清单项目组合内容中某一个（或多个）定额子目发生变化，不影响其他特征及工程内容价格的，仅调整发生变化的定额子目价格。①某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料市场价格之差；
（1）投标综合单价遇下列情况，应对其异常性进行判定：11.5投标综合单价异常处理③如当前施行的计价依据缺项内容，承包人应通过市场调查等手段提出单价，经发包人确定后执行。②承包人依据合同约定的组价原则，合理成本和利润提出适当的单价经发包人确认后执行。上式中的中标价及招标控制价均扣除暂列金额、暂估价。非招标工程：承包人报价浮动率=（1-报价/预算价）×100%
②工程量减少超过本项工程量15%以内的，按原综合单价在该项目合价中扣除；减少超过15%以外部分工程量,按11.4条第（3）款重新确定综合单价，计算合价后，在该项目合价中扣除。①工程量增加超过本项工程量15%以内的，按原综合单价计算；增加超过15%以外部分工程量，按11.4条第（3）款重新确定综合单价，计算合价。（2）综合单价异常且工程量增减超过本项工程量15%以上的，按以下原则处理:③其他异常情况。②虽然综合单价正常，但组成综合单价的人、材、机消耗量或单价与按合同约定计价依据计算的人、材、机消耗量或单价相比偏差±30%以上；①投标综合单价与按合同约定的计价依据计算的综合单价偏差±30%以上；
11.7其他项目费调整（3）施工组织措施项目，由组织措施费计算基数变化，按合同约定费率内容调整。（2）采用以“项”计价的技术措施项目，工程量清单项目及工程数量变化引起措施变动部分应重新组价；（1）采用综合单价计价的措施项目，按综合单价调整规定计价；工程量清单项目及工程数量变化，造成施工组织设计或施工方案变更，引起措施项目内容、工程数量发生变化，应调整措施项目内容及措施费。11.6措施项目调整
1.单价合同12.1合同价格形式12.合同价格、计量与支付（3）暂列金额在减去工程价款调整与索赔、现场签证等金额后，如有余额，归还发包人。（2）计日工应按发包人实际签证确认的事项所发生的数量计算；（1）施工总承包服务费应根据合同约定费率（或金额）计算，如发生调整的，以发承包双方确定调整金额计算；
预付款支付比例或金额：/。12.2.1预付款的支付12.2预付款风险范围以外合同价格的调整方法：按本合同专用条款11.1条规定进行调整。风险费用的计算方法：已包含在综合单价内。综合单价包含的风险范围：承包人承担±10%以内的人工价格风险和单项材料价格风险，超过部分由发包方承担或受益。施工机械台班一类费用（机械原值）不做调整，仅调整二类费用中机上人工和燃料动力，风险幅度按照相应的人工和单项材料价格风险原则处理。
12.3计量预付款担保的形式为：/。承包人提交预付款担保的期限：/。12.2.2预付款担保预付款扣回的方式：/。预付款支付期限：/。
12.3.3单价合同的计量关于计量周期的约定：按进度计量。12.3.2计量周期浙江省建设工程计价规则（2018版）；工程量计算规则：建设工程工程量清单计价规范（2013版）；12.3.1计量原则
其他价格形式的计量方式和程序：。12.3.6其他价格形式合同的计量12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：。关于总价合同计量的约定：/。12.3.4总价合同的计量关于单价合同计量的约定：按进度计量。
关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款执行。12.4.2进度付款申请单的编制注：农民工工资支付按《丽水市住房和城乡建设局关于进一步推进“丽水无欠薪”建设领域相关工作的通知》（丽建发[2018]92号）、《丽水市建设领域农民工工资支付监督管理暂行办法》、《云和县建设领域农民工工资支付监督管理暂行办法实施细则》及其它有关文件规定执行，农民工工资保障金按其它有关文件规定执行。关于付款周期的约定：按每个月实际完成合格工程量的75%支付工程进度款，竣工验收合格后支付实际完成工程量的80％（最高不得超过合同总价的80％），工程价款经审计部门审核且竣工资料、竣工结算资料经发包人确认齐全后扣除1.5%作为质量保证金外，一个月内结清工程款。12.4.1付款周期12.4工程进度款支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到申请7天内。12.4.4进度款审核和支付（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：。（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按进度提交。12.4.3进度付款申请单的提交
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：。2、总价合同支付分解表的编制与审批：。12.4.6支付分解表的编制发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：。（2）发包人支付进度款的期限：签发进度款支付证书后14天内。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到申请7天内。
13.2.2竣工验收程序13.2竣工验收关于延期最长不得超过：48小时。13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。13.1分部分项工程验收13.验收和工程试车
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交，无正当理由不移交工程的按500元/天计收违约金。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用条款执行。承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内。13.2.5移交、接收全部与部分工程发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。关于竣工验收程序的约定：按2017年3月1日起施行的《浙江省政府投资项目竣工验收管理办法》和有关规定执行。
13.3.3投料试车（2）无负荷联动试车费用由承担。（1）单机无负荷试车费用由承担；工程试车内容：。13.3.1试车程序13.3工程试车
14.1竣工结算申请14.竣工结算承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后3天内，承包人负责按照通用合同条款的要求对施工场地进行清理并承担相关费用，直至监理人检验合格为止。13.6.1竣工退场13.6竣工退场关于投料试车相关事项的约定：。
发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款申请单20天内。发包人收到承包人提交的工程结算资料后，按政府投资项目管理规定委托中介机构进行结算审核或自行组织结算审核，审核结果经承包人核对确认后，作为工程结算的依据。发包人承包人核对确认的审核结果在主管部门、财政、审计等部门监管时发现有错误的，应按监管部门意见进行调整，调整后如工程款少计的，发包人应按实支付，如工程款多支付的，承包人应无条件退还。发包人审批竣工付款申请单的期限：收到竣工付款申请单后14日内提交丽水市有关部门予以审计，并且审计结论为审批意见和结算依据。14.2竣工结算审核竣工结算申请单应包括的内容：见通用条款。承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后一个月内。
14.4.2最终结清证书和支付承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷期满7天内。承包人提交最终结清申请单的份数：肆份。14.4.1最终结清申请单14.4最终结清关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款。
15.3质量保证金缺陷责任期的具体期限：24个月。15.2缺陷责任期15.缺陷责任期与保修（2）发包人完成支付的期限：颁发最终结清证书后10天内完成支付。（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请14天内。
（3）其他方式:。（2）1.5%的工程结算款；（1）质量保证金保函，保证金额为：；质量保证金采用以下第2种方式：15.3.1承包人提供质量保证金的方式关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。
关于质量保证金的补充约定：可采用现金、银行保函、担保保函或工程保险保单,如采用保函（保单）的，须在工程尾款付清前提交。（3）其他扣留方式:无。（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；质量保证金的扣留采取以下第2种方式：15.3.2质量保证金的扣留
16.违约承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：收到通知后24小时内。15.4.3修复通知工程保修期为：见工程质量保修书。15.4.1保修责任15.4保修
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：双方另行协商。发包人违约责任的承担方式和计算方法：16.1.2发包人违约的责任发包人违约的其他情形：/。16.1.1发包人违约的情形16.1发包人违约
（7）其他：按有关规定执行。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行协商。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行协商。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方另行协商。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行协商。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方另行协商。
16.2.2承包人违约的责任承包人违约的其他情形：签订合同后承包人未及时办理开工安全条件审查相关手续。16.2.1承包人违约的情形16.2承包人违约承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满60天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.1.3因发包人违约解除合同
17.1不可抗力的确认17.不可抗力发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：另行协商。关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。16.2.3因承包人违约解除合同承包人违约责任的承担方式和计算方法：除本合同有其他约定外，凡承包人违约的，由承包人依法承担违约责任并赔偿因此造成发包人维护权利而产生的全部费用。
关于工程保险的特别约定：按通用条款执行。18.1工程保险18.保险合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。17.4因不可抗力解除合同除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：。
20.争议解决关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。18.7通知义务承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。关于其他保险的约定：为发包人提供的设备进行投保。18.3其他保险
争议评审小组成员的报酬承担方式：。选定争议评审员的期限：。争议评审小组成员的确定：。20.3.1争议评审小组的确定合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：。20.3争议评审
（1）向丽水仲裁委员会申请仲裁；因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：20.4仲裁或诉讼合同当事人关于本项的约定：。20.3.2争议评审小组的决定其他事项的约定：。
（1）承包人发生挂靠、转包、违法分包的；3、承包人发生下列情况之一时，发包人有权单方面终止合同；在终止合同的7天内承包人必须清场：2、工程竣工后，结算须由监理工程师复核后再报发包人指定的审计机构审查，工程结算核减部分超出审定结算价的5%以上的审计费用由施工单位承担，结算款中扣回。1、发包人经常性的对施工过程进行检查，检查中发现施工单位未按相关规范实施的事项，一事项扣工程款1000元整，在每次支付工程款时扣除，并责令限期整改。20.5补充条款（2）向云和县人民法院起诉。
7、为进一步加强建筑垃圾运输管理，规范建筑垃圾、工程渣土等散装物料运输管理秩序，维护城市道路的整洁和市容环境秩序，本项目建筑垃圾运输和土方运输应符合合《关于进一步加强建筑垃圾管理的通告》（云建设[2020]41号）、《云和县城市市容和环境卫生管理办法（试行）》及国家和地方有关规定的要求。6、工程竣工验收合格后，承包人应在一个月内提交工程结算资料，二个月内完成竣工结算审核，逾期一切责任由承包人自行承担。5、在终止合同后7天内承包人必须清场，如承包人在规定期限内不清场的，须赔偿发包人每延迟一天支付赔偿金1万元的损失。4、施工过程中承包人应科学合理的组织施工，不因现场地质地貌及周边环境等原因改变了施工工艺和方法为理由向发包人要求追加费用的，发包人将予以拒绝。如承包人以此为由停工的，发包人将按招标文件的相关条款进行处罚，直至终止合同。（3）承包人拒不履行投标承诺及合约职责与义务的。（2）计划工期进度无正当理由延误15%及以上的；
13、工程初验和质量竣工验收时相关单位提出的问题承包人必须在发包人要求的时间内对验收中提出的问题进行整改，否则将按工期延误要求支付违约金。12、承包人遵照相关建设工程技术规程，听从发包人现场监管人员和监理人员的监管，及时修正违约、违规行为。承包人不经发包人同意中途停止工程施工，或因承包人责任造成工程项目延期，致使合同无法按期履行，则发包人有权取消承包人的承包资格，并没收扣除承包人履约保证金及所有剩余工程款，作为承包人违约金。11、发包人与承包人民工之间无劳动关系，承包人为民工用人单位，承包人应按国家及地方政策、法规办理雇佣人员的劳动保险等事宜。承包人必须遵守国家有关法律法规，安全施工。10、承包人应依法按时足额支付农民工工资，不得拖欠或克扣。按照《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《丽水市住房和城乡建设局关于进一步推进“丽水无欠薪”建设领域相关工作的通知》（丽建发[2018]92号）、《丽水市建设领域农民工工资支付监督管理暂行办法》及其它有关文件要求执行。9、承包人在施工过程中需做好雨、污水管、国防光缆、给水、燃气、通信等管线的保护工作（包括现有的雨、污水管及需新建但施工时仍在使用尚未废弃的雨、污水管道），并保证施工期间的雨污水正常排放，挖断管线抢修等一切相关费用由承包人承担并已包含在合同总价中。施工期间产生的废水不允许直接排入河道，处理的费用由承包人自理。8、承包人要保护生态安全，做到文明施工，做好水土保持，施工现场的保护由承包人负责，由于保护措施不力造成的损失及相关费用由承包人自行承担。如：工程中运土车辆在运输过程中沿线掉落泥土的，要做好好对沿线道路的清理。对原有构筑物造成损坏的，由承包人负责修复，费用由承包人支付。
注：上述条款中的违约金可直接在工程款或履约保证金中扣除。18、本工程给排水的检查井井盖均为甲供。17、若工程变更的，按《云和县政府投资项目工程变更管理实施细则》（云政办发【2021】49号）规定执行；因管理不善、质量低劣而返工等原因增加的工程费用，由承包人承担。16、凡是隐蔽工程，承包人必须填报《隐蔽工程验收申请》报监理验收，验收合格后方可进行下道工序施工(所有隐蔽工程均应有影视资料或照片)。否则，不予计量，不支付工程款，造成损失自负。监理人和发包人对未经报验而私自隐蔽的工序进行抛开检验的，承包人必须全力配合，所发生的一切费用由承包人承担。15、工程施工过程中，因承包人原因发生诉讼纠纷，导致发包人承担相关责任的，除发包人可以向承包人追偿该责任款外，发包人也可向承包人追偿因参与该诉讼而支付的包括但不限于律师费、诉讼费、交通费、误工费等费用。据此发包人有权在承包人的工程款中直接扣除以上费用。14、工程开工后遇不可预见因素、政策处理等致使工程无法正常实施的，该风险引起的工期延误由发包人核实签证后相应顺延，费用均由承包人在报价中自行考虑并承担，费用不予索赔。
附件3：工程质量保修书附件2：发包人供应材料设备一览表（略）专用合同条款附件：附件1：承包人承揽工程项目一览表（略）协议书附件：第四部分合同附件部分
附件9：暂估价一览表（略）附件8：履约担保格式（略）附件7：分包人主要施工管理人员表（略）附件6：承包人主要施工管理人员表（略）附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表（略）附件4：主要建设工程文件目录（略）
发包人（全称）：工程质量保修书附件3：附件11：云和县工程项目建设廉政合同附件10：安全生产责任合同以上附件（略）按照《建设工程施工合同示范文本》（GF-2017-0201）合同附件格式执行
二、质量保修期质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：。承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。承包人（全称）：
5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；3．装修工程为2年；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。三、缺陷责任期质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。7．其他项目保修期限约定如下：按国家有关规定执行。6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；
五、保修费用4、质量保修完成后，由发包人组织验收。3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。2、发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。四、质量保修责任
法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：地址：地址：发包人(公章)：承包人(公章)：工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。六、双方约定的其他工程质量保修事项：见补充协议。保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
邮政编码：邮政编码：账号：账号：开户银行：开户银行：传真：传真：电话：电话：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：
2.消灭人身重伤和死亡事故。1.消灭重大和一般质量事故；第一条本建设工程的安全生产目标是：根据《中华人民共和国安全生产法》和国家有关的法规、条例和规定，为进一步促进工程建设的安全生产工作，落实“安全第一、预防为主”的方针，（以下简称甲方）与施工单位（以下简称乙方），特订立安全生产责任合同。安全生产责任合同附件10
5.发现对方严重违反安全生产的行为，有向上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。4.发现对方在施工作业中，有违反安全生产规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务；3.双方都必须采取有力措施，维护国家、集体的利益，保障人民生命财产安全，不得违反工程建设管理规章制度；2.严格执行施工合同，自觉按合同办事：“谁管生产、谁管安全”，做到时时、事事、处处讲安全；1.严格遵守国家有关安全生产的法律、法规及建设部的有关规定；第二条双方的权利和义务
第四条乙方的义务4.定期召集乙方有关部门召开安全生产会议，交流情况，剖析问题，布置工作。3.帮助乙方总结安全生产经验并及时进行推广。2.对安全生产工作及时进行指导、服务、督促、检查。1.及时传达贯彻上级有关安全生产工作的指示，适时布置任务。第三条甲方的义务
6.加强民用爆炸物品的管理，认真执行《民爆物品管理条例》和有关规定。5.发生一般、重大质量事故和人员伤亡事故，要保护好现场，及时报告。4.开展经常性安全检查，对查出的隐患必须督促班组及时整改。3.开展多种形式的安全宣传教育和安全活动，提高员工安全素质，增强安全意识。做到驻地防火、防盗、安全用电，在施工现场中，要佩戴安全帽等防护用品。2.认真落实安全生产措施，制订各级安全生产责任制，逐级签订安全生产责任书，建立安全生产保证体系，做到有专人负责安全生产管理工作。检查督促按规范进行安全操作，确保安全生产。1.项目经理应对本工程的安全及事故负总责，并接受安全生产管理部门对本项目有关工作的安全管理。
第七条本合同作为本工程施工合同附件，与工程施工合同具同等的法律效力，经合同双方签字后即生效。第六条本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程竣工后止。甲乙双方对各自承担的义务负责，如有违反，造成事故者，按管理权限追究责任，给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任。第五条违约责任8.严格执行投标书中所有安全生产承诺的内容。7.对各施工点安全生产经常检查，及时排除安全隐患，确保安全。
云和县工程项目建设廉政合同附件11：签订日期：2022年月日法定代表人：法定代表人：甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章）第八条本合同甲乙双方各执一份，送交双方监督单位一份。
（一）严格遵守国家关于市场准入、施工监理、招标投标、工程施工、设备安装和市场经营活动等有关法律法规。第一条甲方乙方的权利和义务为加强建设工程项目的廉政建设，规范发包方和承包方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，实现优质工程和廉政工程，经双方商定特订立本廉政合同。承包单位名称（乙方）：发包单位名称（甲方）：工程项目名称：
（一）甲方及其工作人员不准向乙方索要或接受礼品、礼金、有价证券和贵重物品等。在工程项目的事前、事中、事后应遵守以下规定；第二条甲方的责任（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌。发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，应向其主管部门或纪检监察机关、检察机关举报。（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚实、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当利益，就工程造价（款）、材料供应、工程量变更、工程验收、工程质量等问题进行私下商谈或达成默契，不得在工程款支付、工程量测量等工作中弄虚作假，不得损害国家和集体利益。（二）严格执行工程项目建设承包发包合同文件，自觉按合同办事。
第三条乙方的责任（六）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得利用职权向乙方推销或指定使用建筑材料、施工设备和服务活动。（五）甲方及其工作人员不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。（四）甲方及其工作人员不准参加有可能影响公正执行公务的乙方的宴请和健身、娱乐等活动。（三）甲方及其工作人员不准要求或暗示乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（二）甲方及其工作人员不准在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用。
第四条甲乙双方约定：本合同由纪委（监察局）负责监督执行。（四）不准以任何理由为甲方及其工作人员组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。（三）不得为甲方及其工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。（二）不准以任何理由为甲方及其工作人员报销应由其支付的任何费用。（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员赠送礼品、礼金、有价证券和贵重物品等。应与甲方保持正常的业务交往，严格执行工程建设的有关方针、政策及以下规定：
第七条本合同的有效期至主合同履行结束时止。第六条本合同作为工程施工合同的附件，与主合同具有同等法律效力。甲、乙双方签署后立即生效。（三）乙方如将部分辅助项目分包的，乙方有责任向分包单位交待本合同的具体内容，并严格执行本合同之规定，分包单位如有违反上述责任行为的，乙方将承担连带责任。（二）乙方如有违反本合同行为的，根据《丽水市建设市场不良行为记录和公示暂行办法》中的相关条款进行处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（一）甲、乙双方如有违反本合同有关条款的，按管理权限，依据有关规定给予党纪政纪处分，涉嫌犯罪的移送司法机关追究刑事责任。第五条违约责任
地址：地址：法定代表人：法定代表人：甲方单位（盖章）：乙方单位（盖章）：第八条本合同一式份，由甲、乙方各执一份，送交监督单位一份。
1.按国家和地方最新标准实施；二、根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工除必须达到以上标准外，还应满足下列标准要求：一、依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的有关法规、规范的要求。第三章技术规范年月日年月日电话：电话：
评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。评标专家应当从浙江省综合评标专家库内随机抽取确定，评标委员会成员人数为5人及以上的单数，由与项目相关的技术、经济等方面专家组成，且技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。招标人可以派1名代表参加评标委员会，并采用不少于1:3的比例抽签产生，但招标人代表不得担任评标委员会组长。技术标通过制的综合评估法第四章评标办法三、技术规范由投标人自行购买，并承担费用。3.工程现行的相关国家及行业施工规范和质量检验评定标准。2.招标项目相关国家及行业要求；
二、资格审查（二）通过符合性审查的投标单位超过12家的，评标委员会应按招标文件规定的评标办法，按报价得分从高到低的顺序取前12名投标人进行评审，并列第12名的全部入围。评标过程中出现被否决投标的，不再替补入围家数。（一）通过符合性审查的投标单位不超过12家（含12家）的，所有投标单位全部进行评审。评标委员会按招标文件要求对所有投标人进行符合性审查，并对进入后续评审的投标人投标文件进行初步评审和评审区间的确定：一、符合性审查有特殊专业技术要求的项目或浙江省综合评标专家库评标专家不能满足评标要求的，招标人可以组建临时评标专家库，临时专家库的人数应不少于抽取专家人数的3倍。评标专家评标时，必须严格按照法律法规规定进行，并做好安全保密工作。
1、评标基准价及商务报价得分（满分85分）（二）商务标评审（满分95分）（一）技术标评审（□合格通过制；☑不设置技术标评审）综合评审得分=商务标得分（满分95分）+企业诚信得分（满分5分）。三、综合评审投标人存在投标须知前附表款情形之一的，评标委员会组织投标人询问核实后，情况属实的，资格审查不予通过，否决其投标。
2.1投标报价中大小写不符或投标报价书中报价前后矛盾的，每处扣1分；2、商务标标书质量得分（满分10分），实行扣分制，按下列标准扣分，扣完为止。具体计算公式如下：报价得分=85-|投标价/评标基准价-1|*（3或6）*100（结果四舍五入保留2位小数）各有效投标报价每高于基准价1%扣6分，每低于基准价1%的扣3分，不足一个百分点时按直线插入法计算，以此求出各投标人报价得分。注：本项目无不予下浮部分。开标现场确定法：开标时由招标人每次在评标基准价下浮率范围5.0％～10.0％内随机抽取两次，第一次抽百分比的整数位（即5～10共6个整数位），第二次抽百分比的小数位（即0.0-0.9共10个小数位；如果整数位抽出是10，即小数位默认0.0），整数位与小数位结合即为下浮率。评标基准价为最高投标限价与该下浮率计算出的价格，评标基准价=（最高投标限价-不予下浮部分）*（1-下浮率）+不予下浮部分（结果四舍五入保留2位小数）。
企业诚信得分评标时以“丽水市智慧工地”公布的施工总承包企业2022年5月份“市政公用工程”信用等级为准。其中企业信用等级为A得5分、B得4分、C得2分、D得1分、E得0分。（三）企业诚信（满分5分）商务评审是对投标文件中工程量清单的范围、数量、报价进行全面审核和对比分析。投标人存在投标须知前附表情形之一的，评标委员会组织投标人询问核实后，情况属实的，商务标评审不予通过，否决其投标。3、商务评审2.3经评审算术性差错扣分。修正后算术性差错绝对值累计与评标基准价比占2.5‰及以上的，超出部分的，每1‰扣1分。2.2投标报价中发现主要材料的单价分析表与综合单价报价前后明显矛盾的、或综合单价小数点明显错误的，每处扣1分；
第五章投标文件格式招标人按签到记录表上的先后顺序为投标人编号（按1，2……编号），招标人从提供的大小、形状、颜色完全相同的、与投标人数量相等的乒乓球（每个球上分别标有数字1，2……）中随机抽取一个乒乓球，抽到球上的数字与投标人编号相同的，提交评标委员会推荐为中标候选人。抽签方式如下：投标人总得分按以下公式计算汇总：投标人总得分=商务标得分（满分95分）+企业诚信（满分5分），结果四舍五入保留2位小数。总分排名第一的，推荐为中标候选人，若出现并列第一的，招标人以抽签方式当场决定中标候选人。四、推荐中标候选人未在丽水市智慧工地平台上完成“诚信登记”的市政公用工程施工总承包企业而影响获取企业信用等级的，按0分处理。如对获取的企业信用等级存在异议的，按丽水市住房和城乡建设局《关于公布施工总承包企业信用等级划分标准的通知（试行）》中信用等级异议处理，但不影响本次企业信用等级的使用。
投标人：（单位盖章）投标文件内容：投标文件商务标工程名称：（封面）施工投标文件一、商务标投标文件(格式)
3）企业资质证书副本、营业执照副本、安全生产许可证；2）法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书；1）投标函；商务标投标文件目录日期：年月日法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
9）投标人资格自查表；8）项目管理班子配备情况表；7）社保机构出具的投标人近三个月(每月企业人数不少于50人，指2022年4月、2022年5月、2022年6月）社会保险参保证明；6）项目经理注册证书、身份证、安全生产考核证（B类证）、在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”未处于锁定状态的查询打印页、在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”录入状态的查询打印页；5）项目专职安全员身份证及C类安全生产考核证；4）法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人“三类人员”A类证书，企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人的任命书；
一、投标函14）投标人认为应该提供的其他内容。13）材料暂定品牌选用情况表；12）投标报价书；11）投标保证金；10）承诺书；
5.如我方中标：4.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）元（￥）。3.我方承认，除招标文件另有规定外，投标函的投标报价与工程量清单汇总报价不一致的，以投标函报价为准。2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。1.我方已仔细研究了贵方的招标序号为的项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）元（￥）的投标总报价，项目负责人，身份证号码，注册号：，工期个日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到。（招标人名称）:
投标人：(盖章)法定代表人:(签字或盖章)7.（招标人可补充其他说明）。6.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.4项规定的任何一种情形。(3）我方承诺在合同约定的期限内完成并交付全部合同工程。(2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定期限内与你方签订合同。
二、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书日期：年月日开户行地址：电话：开户银行名称：银行帐号：电话：传真：单位地址：邮政编码：
附姓名：性别：年龄：职务：系的法定代表人。地址：单位名称：法定代表人身份证明
| 法定代表人身份证正面复印件粘贴处 |
| 法定代表人身份证背面复印件粘贴处 |
代理人无权转委托。特此委托。本授权委托书声明：我（姓名）系（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）在年月日至年月日（代理时限）为我公司的代理人，以本公司的名义参加工程的投标活动。代理人在代理时间内参加投标、开标、询标过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。授权委托书日期：年月日投标人：（单位盖章）特此证明。
附：委托代理人身份证复印件及至投标时在投标企业连续12个月（企业设立不足12个月的，从设立时起）的社会保险参保证明。资质证书上载明的企业负责人是受托人的可不需提交养老保险缴纳凭证。日期：年月日法定代表人（签字或盖章）：投标人（单位盖章）：附
| 代理人身份证正面复印件粘贴处 |
| 代理人身份证背面复印件粘贴处 |
八、项目管理班子配备情况表七、社保机构出具的投标人近三个月(每月企业人数不少于50人，指2022年4月、2022年5月、2022年6月）社会保险参保证明；六、项目经理注册证书、身份证、安全生产考核证（B类证）、在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”未处于锁定状态的查询打印页、在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”录入状态的查询打印页；五、项目专职安全员身份证及C类安全生产考核证；四、法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人“三类人员”A类证书，企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人的任命书；三、企业资质证书副本、营业执照副本、安全生产许可证；
| 名称 | 姓名 | 职称 | 岗位证书 | 岗位证书编号 | 安全生产考核证编号 | 承诺月到位天数 | 备注 | |||
| 1、项目经理 | ||||||||||
| 2、项目专职安全员 | —— | —— | ||||||||
| 3、项目技术负责人 | 不作要求 | |||||||||
| 4、项目专职施工员 | 不作要求 | |||||||||
| 5、项目专职质量员 | 不作要求 | |||||||||
| 6、项目专职材料员 | 不作要求 | |||||||||
| 7、项目专职资料员 | 不作要求 | |||||||||
| 公司分管领导 | ||||||||||
| 姓名 | 职务 | 办公室电话手 机 | ||||||||
投标人（公章）：4.本表后需附：项目经理、项目专职安全员、项目技术负责人、项目专职施工员、项目专职质量员、项目专职资料员、项目专职材料员的社会保险参保证明（退休人员须提交退休证，年龄不超过60周岁），且人员必须符合本项目专业要求，否则评标委员会将否决其投标。3.项目技术负责人职称证书、项目专职安全员C类证、项目专职施工员、项目专职质量员、项目专职资料员、项目专职材料员岗位证书复印件附本表后，且人员必须符合本项目专业要求，否则评标委员会将否决其投标。2.现场人员要求月到位天数不少于22天，“承诺月到位天数”要求填写天数。1.投标人必须如实详细填写，不得少项漏项，本项目专职安全生产管理人员不少于1人，相应表格可自行扩展。否则评标委员会将否决其投标。注：
投标单位（公章）：说明：以上各项请投标人逐项填写，投标人应按实际情况具体说明，评审时将按投标人自查表内容核实。若表格填写不实或有缺项，评标委员会将对其做出最不利处理，责任由其投标人自负。九、投标单位资格自查表填报日期：年月日法定代表人（签名或盖章）：
| 序号 | 自 查 内 容 | 招标文件要求 | 自查情况 |
| 1 | 开标必须到场人员 | 见招标文件有关条款 | |
| 2 | 投标人资质类别和等级 | 见招标文件有关条款 | |
| 3 | 企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有专职安全生产管理人员A类证书； | 见招标文件有关条款 | |
| 4 | 本工程拟派项目经理资质类别和等级 | 见招标文件有关条款 | |
| 5 | 本工程拟派项目经理在建工程或预中标项目情况 | 无在建工程或预中标项目 | |
| 6 | 投标人或项目经理被“被行政监督限制参与投标且在限制期内”的或项目经理是公务员或事业单位（投标人是事业单位的除外）工作人员的。 | 符合有关规定 | |
| 7 | 投标人安全生产许可证情况 | 符合有关规定 | |
| 8 | 有关人员的安全生产考核证书情况 | 投标文件中所报项目经理（B类证）、专职安全员（C类证）安全生产考核证 | |
| 9 | 项目管理班子社会保险交纳情况 | 见招标文件有关条款 | |
| 10 | 社保机构出具的投标人近三个月（指 2022年4月、2022年5月、2022年6月）社会保险参保证明 | 见招标文件有关条款 |
1、承诺投标文件无虚假、伪造的内容。若投标文件中存在虚假、伪造的内容，同意作无效投标处理，投标保证金并不予退还；若中标之后被查实弄虚作假，同意取消中标资格，投标保证金、履约保证金并不予退还；本公司已详细阅读（工程名称及招标编号）招标文件，自觉遵守中华人民共和国、浙江省及当地有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场正常秩序，现自愿就参加该工程投标有关事项郑重承诺如下：（招标人名称）：十、承诺书填报日期：年月日法定代表人（签字或盖章）：
7、以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处罚。给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我单位中标资格的处理。6、其他：（1）我单位承诺：丽水市住房和城乡建设局信用评价管理文件中规定的不良信用信息，我单位已在“丽水市智慧工地系统”——“诚信平台”中录入且已按相关规定扣分，无瞒报、漏报。如有单位提出异议，被查实存在瞒报、漏报并影响中标结果的，若我单位为预中标单位或中标单位的，同意取消预中标资格或中标资格；（2）我单位承诺：我单位在合同签订前办理丽水市建筑业企业农民工工资支付保证金缴存卡或免缴卡，否则同意被取消中标资格；（3）我单位承诺：若我单位是省外企业，在获得中标通知书后签订施工合同前办理好进浙备案相关手续，否则同意取消中标资格。5、承诺未被有关行政主管部门列入严重失信黑名单或限制参加投标。4、承诺我单位在投标截止时间前，没有被列入失信被执行人名单。3、承诺我单位及项目经理没有“被行政监督限制参与投标且在限制期内”的情形。项目经理无在建或预中标项目（项目经理是其它项目第一预中标候选人的项目经理，并在公示期间或投诉有效期内的），项目经理不是公务员或事业单位（投标人是事业单位的除外）工作人员，项目经理在其它单位没有注册或登记建设行业执（从）业资格。2、承诺无串通投标行为，若存在与其他投标人的投标文件存在投标文件两处及以上错误一致、内容多处雷同、电子检测码一致的情况，同意作无效投标处理，并接受有关行政监督部门的调查和处罚；
保函开具对象为项目业主，应包含项目名称、投标单位、保额、保期、开具保函(保单)单位及其电子公章或保函专用章等必要的基本信息。附：投标保证金交纳凭证复印件十一、投标保证金日期：年月日法定代表人（签字或盖章）：投标人（单位盖章）：
10.2.2-12投标报价费用表；10.2.2-11编制说明；10.2.2-5投标报价扉页；10.2.2-5投标报价封面；十二、投标报价书保函的模版格式由银行、保险公司和担保公司与云和县招标投标中心具体对接规定。
10.2.2-22暂列金额明细表；10.2.2-21其它项目清单与计价汇总表；10.2.2-20施工组织（总价）措施项目清单与计价表；10.2.2-17综合单价计算表；10.2.2-16分部分项工程和施工技术措施项目清单与计价表；10.2.2-13单位（专业）工程投标报价费用表；
10.2.2-29主要工日一览表；10.2.2-27总承包服务费计价表；10.2.2-26计日工表；10.2.2-25专项技术措施暂估价表；10.2.2-24专业工程暂估价表；10.2.2-23材料（工程设备）暂估单价及调整表；
注：1、投标人应采用《浙江省建设工程计价规则》（2018版）有关附表统一格式。10.2.2-34主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表（适用于价格指数差额调整法）。10.2.2-33主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表（适用于信息价差调整法）；10.2.2-32主要机械台班一览表；10.2.2-31主要材料和工程设备一览表；10.2.2-30发包人提供材料和设备一览表；
2、本表由投标人自行提供，无需带有水印码，并附于投标文件中。注：1、投标人递交的投标文件中需按招标人推荐的品牌中选取一个品牌，如不在推荐的品牌中选取的，同档次品牌的认定由评标委员会来认定，评委认定为同一档次，即为同档次品牌。否则评标委员会将否决其投标。工程名称：十三、材料暂定品牌选用情况2、各表式应按规定的内容填写、签字、盖章。
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 推荐品牌（或相当于同档次品牌） | 选定品牌 |
| 1 | 成品实木门（含成品门套、门锁等五金配件及安装、油漆等） | m2 | 联迪木门、绿山木门、富开木门 | ||
| 2 | 钢化玻璃平开门（6+12+6钢化玻璃带铝合金边框 ，含门锁、金属拉手、地弹簧等五金配件及安装费用） | m2 | 凤铝、伟昌、兴发 | ||
| 3 | 钢化玻璃固定窗（85系列6+12+6钢化玻璃带铝合金边框） | m2 | 凤铝、伟昌、兴发 | ||
| 4 | 断桥隔热铝合金平开/推拉组合窗（外平开60系列，推拉85系列，厚度:6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明） | m2 | 凤铝、伟昌、兴发 | ||
| 5 | 断桥隔热金铝合金推拉窗（85系列，厚度:6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明） | m2 | 凤铝、伟昌、兴发 | ||
| 6 | 断桥隔热金铝合金固定/平开组合异型窗（固定85系列，外平开60系列，厚度:6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明） | m2 | 暂定价： | ||
| 7 | 断桥隔热金铝合金固定/平开组合窗（固定85系列，外平开60系列，厚度:6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明） | m2 | 凤铝、伟昌、兴发 | ||
| 8 | 断桥隔热金铝合金固定/推拉组合窗（固定85系列，推拉85系列，厚度:6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明） | m2 | 凤铝、伟昌、兴发 | ||
| 9 | 钢结构雨蓬(含面板、底板，面层铝镁锰板，含所有配件及安装等全部费用 | m2 | 凤铝、伟昌、兴发 | ||
| 10 | 镀锌玻璃组合栏板，高1200mm | 1、40*80*1.5mm镀锌管面管扶手2、镀锌钢管立柱，间距1200mm3、12mm厚钢化夹层玻璃 | m | 登观、太和、顺发 | |
| 11 | 仿木纹铝合金格栅 | m2 | 丽水冠荣建材商行、绿可木板业有限公司科莱思诚铝业有限公司 | ||
| 12 | 横纹铝镁锰板饰面 | m2 | 浙江金铄建筑材料有限公司、拓佳钢结构有限丽水市金力钢材有限公司 | ||
| 13 | 灰色铝合金包边 | m2 | 暂定价 | ||
| 14 | 玻璃棉毡 | 160mm厚 | m2 | 按省信息价 | |
| 15 | 双层复合铝箔防水层 | m2 | 天信防水、中誉防水材料、丽水林茹防水工程有限公司 | ||
| 16 | pvdf铝镁锰合金屋面板 | 0.9厚 | m2 | 浙江金铄建筑材料有限公司、拓佳钢结构有限丽水市金力钢材有限公司 | |
| 17 | 镀锌压型钢底板（HV-200型） | 0.5厚 | m2 | 浙江金铄建筑材料有限公司、拓佳钢结构有限丽水市金力钢材有限公司 | |
| 18 | 1.2厚不锈钢板檐沟（表面采用聚氯乙烯胶做防腐层） | 1.2厚 | m2 | 东城创锦不锈钢制品厂、丽水鸿兴不锈钢顺达不锈钢材 | |
| 19 | ZN-KYJV-4*2.5 | m | 中通 、浙江中兴 、郑缆股份 | ||
| 20 | WDZBN-RYJS-2*4 | m | 中通 、浙江中兴 、郑缆股份 | ||
| 21 | 照明、插座配电箱 | AL-1B（含箱内所有电气元器件） | 台 | 正泰 、德力西 、人民 | |
| 22 | 应急照明集中电源 | ALE（含箱内所有电气元器件） | 台 | 泛海三江 、上海松江 、海湾 | |
| 23 | 照明、插座配电箱 | AL-2A（含箱内所有电气元器件） | 台 | 正泰 、德力西 、人民 | |
| 24 | 照明、插座配电箱 | AL-2B（含箱内所有电气元器件） | 台 | 正泰 、德力西 、人民 | |
| 25 | 配电总箱 | AM（含箱内所有电气元器件） | 台 | 正泰 、德力西 、人民 | |
| 26 | 照明、插座配电箱 | AL-1A（含箱内所有电气元器件） | 台 | 正泰、德力西、人民 | |
| 27 | 复合材料检查井盖 | 500*500 | 套 | 公元、昌达、中财 | |
| 28 | 复合材料检查井盖 | 250*500 | 套 | 公元、昌达、中财 | |
| 29 | 复合材料检查井盖 | φ800 | 套 | 公元、昌达、中财 | |
| 30 | 警示带 | m | 暂定价 | ||
| 31 | 铸铁检查井盖 | φ700 | 套 | 公元、昌达、中财 | |
| 32 | 铸铁检查井盖 | 500*500 | 套 | 公元、昌达、中财 | |
| 33 | 鸭嘴阀门 | DN300 | 个 | 暂定价 | |
| 34 | 钢丝网骨架塑料复合管 | DN25 | m | 中财 、公元 、中辰 | |
| 35 | 钢丝网骨架塑料复合管 | DN32 | m | 中财 、公元 、中辰 | |
| 36 | 钢丝网骨架塑料复合管 | DN80 | m | 中财 、公元 、中辰 | |
| 37 | 钢丝网骨架塑料复合管 | DN100 | m | 中财 、公元 、中辰 | |
| 38 | 钢丝网骨架塑料复合管 | DN200 | m | 中财 、公元 、中辰 | |
| 39 | 倒流防止器 | DN25 H14W-16T | 个 | 暂定价 | |
| 40 | 倒流防止器 | DN32 H14W-17T | 个 | 暂定价 |
附件三十四、招标文件要求提交的其他资料年月法定代表人（签字或盖章）：投标人（盖章）：
工程量清单（附后）
联系我们
上海总部：上海市浦东新区纳贤路800号科海大楼2层
无锡分公司：无锡市中国传感网国际创新园F11栋2楼
邮 箱：bd@datauseful.com
给力助理小程序
给力讯息APP
给力商讯公众号
返回顶部