中国绿发投资集团直属项目公司2024年第4批集中采购（远程）项目（包12-15）采购公告

招标

综合体育场馆基础工程土建硬化综合体育场馆市政工程给水管水源侧管路连接雨水阀门井污水检查井水表井土方开挖弱电管路施工电力电缆敷设穿路套管施工供受电侧电缆压头电缆铺沙盖砖电缆标示桩室外配电箱围墙施工葡萄园种植养护服务

金额

项目地址

河北省

发布时间

2024/02/29

公告摘要

项目编号cgdg-20240226-jz04-zscg

预算金额-

招标公司中国绿发投资集团有限公司直属项目公司

招标联系人-

招标代理机构山东鲁能三公招标代理公司

代理联系人朱经

标书截止时间2024/03/07

投标截止时间2024/03/19

公告正文

第一章采购公告
中国绿发投资集团直属项目公司2024 年第4批集中采购(远程)项
目(包12-15)采购公告
采购编号:CGDG-20240226-JZ04-ZSCG
1.采购条件
本项目采购人为中国绿发投资集团有限公司直属项目公司(以下简称“项目单位”),
项目资金来自企业自有资金,并委托山东鲁能三公招标代理公司为采购代理机构。项目已具
备采购条件,现对该项目进行邀请竞争性谈判采购。
2.采购范围
详见附件。
3.应答人资格要求
3.1本次采购要求应答人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织或个体
工商户等其他特殊主体,并在人员、设备、资金等方面具有保障如期交货等承担采购项目的
能力。除特别注明外,这些资格、资质、业绩均系应答人本人所拥有的权利权益。
3.2 本次采购不接受联合体应答。
3.3本次采购是否接受代理商应答见3.6专用资格要求。如接受代理商应答的,代理产
品不得属于《机电产品国际招标投标实施办法(试行)》(商务部令2014 年第1号)规定
必须进行国际招标的产品。
3.4 接受代理或者外协外购产品应答时,其应答产品制造商须在境内具备相应货物的制
造能力,并在人员、设备、资金等方面具有保障相应协作承制货物如期交货的能力。除特别
注明外,这些资格、资质、业绩均系应答人本人或者其代理或外协产品制造商本人所拥有的
权利权益。
3.5 应答人及其应答产品须满足如下通用资格要求:
(1)本次采购要求应答人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或非法人组织,须
具备相应项目的实施能力,并在人员、设备、资金等方面具有保障如期完成项目等承担采购
项目的能力。
(2)法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参
加同一标包应答;
日
(3)取得国家法律、法规、部门规章及规范标准规定的有效许可证。取得采购文件要
求的有效认证证书。
(4)根据中国绿发投资集团有限公司《供应商关系管理办法》、《关于供应商不良行
1

为处理情况的通报》的规定,不存在导致其被暂停中标资格或取消中标资格的不良行为且在
处理有效期内;不得存在《招标投标法》第53条所列违法行为,不得存在开标日前1年内
被司法机关立案、判决结果为败诉(拖欠农民工工资)并承担主要责任。
(5)根据最高人民法院、国家发改委等9部门联合印发的《关于在招标投标活动中对
失信被执行人实施联合惩戒的通知》的规定,应答人不得被人民法院列为失信被执行人。
(6)应答人不得被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失
信企业名单或列入经营异常名录信息的。
3.6应答人及其应答产品须满足相应采购货物的专用资格要求如下:
详见附件。
3.7 本次采购接受代理投标。
3.8 各应答人均可就本次采购的部分或全部标包应答。
4.采购文件的获取
4.1本次实行发售电子版采购文件,不再出售纸质采购文件,所有采购文件及其电子版
的版权均归采购人所有,不得转让。
4.2凡有意参加应答者,请于2024 年2月29日上午9时至2024年3月7日下午
17时(北京时间,下同),登录中国绿发电子商务平台(https://bidding.cgdg.com,使用谷歌
浏览器,下同)注册(新用户)、报名,在递交标书费和代理机构确认后下载采购文件。
4.2.1 报名的具体流程:登录平台一顶部点击采购项目管理一项目清单一选择批次一投
标管理一在线报名,具体操作参照首页投标指引。
电子商务平台注册、报名、采购文件上传、签章、加密等操作问题请联系:0531-83160777。
4.2.2 应答人须凭中招互连APP办理项目后续电子应答事宜,未进行注册的应答人在“首
页-CA办理”页面在线办理相关事宜,后续所有流程全部扫码登录,扫码签章,扫码加密。
中招互联APP移动CA办理、印章制作、印章授权、扫码使用等问题,请联系400-666-4230,
QQ客服群:1044064500。
4.2.3采购文件(电子文件)每包售价 300 元,文件售后不退。
1 本次购买采购文件采用电汇递交标书费的形式,电汇附言需注明批次名称及包号,不接
受以个人名义或以其他公司名义代交的标书费用,标书费缴纳凭证上传中国绿发电子商务平
台。
标书费收取账号:
单位名称:山东鲁能三公招标有限公司
开户行:中国建设银行股份有限公司济南纬二路支行
账号:37001619088050148581
2

4.3 应答人应妥善保管中国绿发电子商务平台账号和密码,因账号或密码保管不当造成
的损失,由应答人自行承担。
4.4 应答人应在中国绿发电子商务平台注册方可获取采购文件,应答人注册请登录
中国绿发电子商务平台首页“注册流程”“投标指引”下载所有文件仔细阅读。注册账
号审核需要一定的时间,请潜在应答人高度重视。由于没有及时注册账号导致获取采购
文件失败,由应答人自行承担相关责任。
5.首次应答文件的递交
5.1应答文件递交(提交)的截止时间(应答截止时间,下同)为2024年3月19日9
时00分。
应答文件递交方式:将电子应答文件递交(上传)至中国绿发电子商务平台,具体要
求如下。
5.2中国绿发电子商务平台递交(上传)要求:电子应答文件提交中国绿发电子商务平
台,包括不可编辑PDF文件及可编辑的电子文档,命名格式为应答人全称-XX 文件。(XX
文件指开标/报价/技术/商务/保证金文件)
中国绿发电子商务平台电子签章、加密功能开发并部署完成,请各应答人使用中招互
联APP 投标版进行应答文件签章操作,并加密上传,具体操作请查看采购文件附件或通过
电子商务平台-下载专区下载《中招互联投标版APP手册》、《电子签章操作手册》。如遇
平台操作问题,请联系 400-666-4230。
根据档案管理的要求,电子应答文件必须从封皮页开始,逐页连续编写页码,包括封
皮、目录、夹装在其中的各种证书影印件、图纸等都必须整体连续编页,不得中断。(如:
应答文件共100页,必须从1至100连续编页。)
应答人在中国绿发电子商务平台填写的含税总报价、税率等必须与开标文件(即应答
函及附录)完全一致。
为避免各应答人的应答文件因网络拥堵等原因造成递交失败,请在上述规定时间内尽
量提前、错时递交您的应答文件。应答截止时间之前未将应答文件递交(上传)至中国绿发
电子商务平台的应答人不予受理。
5.3应答人在递交(上传)电子版应答文件前,须自行检查确认该电子版应答文件内容
可读。对于不可读取的电子版内容将不作评审。
5.4本批次应答文件以电子签章的不可编辑PDF电子版应答文件为准。
3

6.发布邀请函
本次采购公告在中国绿发电子商务平台(https://bidding.cgdg.com,使用谷歌浏览
器)、中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.com)上发布。
7.发票事宜
需开具发票的单位,请在获取招标文件3日内,手机扫描下方二维码或者电脑登录
https://f.kdocs.cn/g/lbxQbOJU/提供开票信息。未及时提供开票信息的,默认开具增值税
电子普票。若开票信息及邮寄信息无变化则无需再次填写。如需咨询发票相关问题,请联系
财务资产部联系人:
0531-83168075(常经理)。
8.联系方式
电子商务平台注册、报名、招标文件上传、签章(支持公章、法人章、法人签字任意
位置签署)、加密等操作问题请联系:0531-83160777。
中招互连APP移动
TH 1 乍(含公章、法人章、法人签字)、印章授权、扫码
使用等问题,请联 666-423024咐时紧急联系电话13811262717。
招标代理机朴东鲁公招 !公司
地址:济南 |县
联系人:朱经} 常纪工
联系方式:05…1-8310vv±v30100950
电子邮件:zhu_wenzhil@cgdg.com
9.合规声明
本采购文件(包括商务部分和技术部分)符合国家现行法律法规规定,若国家颁布新的
法律法规或对现有法律法规进行修订,以新颁布或修订后的法律法规规定为准。
2024年2月
4

附表一
中国绿发投资集团直属项目公司2024 年第4批集中采购非招标项目
需求一览表
采购编号:CGDG-20240226-JZ04-ZSCG

包号	招标人	项目名称	项目地点及概况	招标范围	计划工期要求	备注
12	文安鲁能生态旅游房地产开发有限公司	文安鲁能生态区综合体育场馆基础工程	本项目位于廊坊市市文安鲁能生态区。	包括图纸设计及工程量清单范围内的土建、硬化及配套设施工程等施工。具体实施范围以工程量清单及图纸为准，并遵从发包方现场调整，实现设计功能要求。发包人有权根据工程实际情况，调整承包人工程范围及材料供应方式。	总工期：30天。
13	文安鲁能生态旅游房地产开发有限公司	文安鲁能生态区综合体育场馆市政工程	本项目位于廊坊市市文安鲁能生态区。	包括给水、污水、雨水、消防管道安装，阀门井，污水检查井，水表井等附属设施安装调试施工，土方开挖及回填夯实，与建筑出户管道连接，和原污水管网连接（含末端检查井），给水管水源侧管路连接，弱电管路施工、电力电缆敷设、穿路套管施工、供受电侧电缆压头、电缆铺沙盖砖、电缆标示桩、室外配电箱、围墙施工等，以上工程本工程为交钥匙工程，具体范围以设计图纸与工程量清单为准。发包人有权根据工程实际情况，调整承包人工程范围及材料供应方式。	总工期：45天。

14	文安鲁能生态旅游房地产开发有限公司	文安鲁能生态区蓄水调节池及加压泵站工程		本项目位于廊坊市市文安鲁能生态区。	包括给水、污水、雨水、消防管道安装，阀门井，污水检查井，水表井等附属设施安装调试施工，土方开挖及回填夯实，与建筑出户管道连接，和原污水管网连接（含末端检查井），给水管水源侧管路连接，弱电管路施工、电力电缆敷设、穿路套管施工、供受电侧电缆压头、电缆铺沙盖砖、电缆标示桩、室外配电箱、围墙施工等，以上工程本工程为交钥匙工程，具体范围以设计图纸与工程量清单为准。发包人有权根据工程实际情况，调整承包人工程范围及材料供应方式。	本工程计划开工时间2024年3月26 日，完工时间2024 年5月20日；具体开工时间以发包方通知为准。

15	安鲁能生态旅游房地产开发有限公司观光农场	文安鲁能生态区 2024年度葡萄园种植养护服务	本项目位于河北廊坊文安鲁能生态区。	1、包括葡萄从出土到采收装箱和修剪下架全过程的种植养护工作。总计128亩葡萄的种植养护工作，具体内容包括清理适应性较差的低产葡萄 38亩，并重新增加种植9个品种鲜食葡萄19.5 亩及1个品种的酿酒葡萄6.5亩；常规养护4-10 年丰产苗72亩（含4.5亩酿酒葡萄）以及30 亩2023年种植一年葡萄苗。要求维持葡萄园水泥杆竖直无倾斜、铁丝紧直、排灌系统等基础设	2024年3月27日至2024年11月30 日
	分公司			施良好的使用性，保持葡萄树良好的生长状态，新稍绑缚均匀分别在架面之上，副稍及卷须及时清理，枝叶茂盛无病虫害；应按葡萄生长农时合理安排相对应的生产工作，并做好养护记录。

2
皿

附表二:
应答人专用资格要求
采购编号:CGDG-20240226-JZ04-ZSCG

包号	项目名称	资质业绩条件
包12	文安鲁能生态区综合体育场馆基础工程	2020年1月1日至首次应答截止日内类似工程业绩不少于2个。
包13	文安鲁能生态区综合体育场馆市政工程	2020年1月1日至首次应答截止日内类似业绩不少于2个。
包14	文安鲁能生态区蓄水调节池及加压泵站工程	具备市政工程专业承包三级或环保工程专业承包三级及以上资质，2020年1月1日至首次应答截止日内类似业绩不少于2个。
包15	文安鲁能生态区2024年度葡萄园种植养护服务	2020年1月1日至首次应答截止日内类似业绩不少于2个。