海玉树州治多县索加乡、杂多县莫云乡、杂多县查旦乡、曲麻莱县曲麻河乡、曲 麻莱县麻多乡微电网供电工程 EPCO 项目招标公告 （招标编号：青招字 2024-07060） 项目所在地区：青海省 一、招标条件 本青海玉树州治多县索加乡、杂多县莫云乡、杂多县查旦乡、曲麻莱县曲麻河乡、曲麻 莱县麻多乡微电网供电工程 EPCO 项目已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为 国有资金 12700 万元，招标人为玉树州发展和改革委员会。本项目已具备招标条件，现招标 方式为公开招标。 二、项目概况和招标范围 规模：玉树州治多县索加乡：新建 1 座光伏电站，装机容量 3.15 兆瓦；1 台 3.15 兆伏 安升压变压器，4 台 0.8 兆伏安箱式降压变压器；配置 1 套 1 兆瓦／10 兆瓦时集装箱式储能 系统；10 千伏线路 1.0 公里，0.4 千伏线路 3.0 公里；4 台 800 千瓦柴油发电机组。 范围：本招标项目划分为 1 个标段，本次招标为其中的： (001)青海玉树州治多县索加乡、杂多县莫云乡、杂多县查旦乡、曲麻莱县曲麻河乡、曲麻莱县麻多乡微电网供电工程 EPCO 项目; 三、投标人资格要求 (001 青海玉树州治多县索加乡、杂多县莫云乡、杂多县查旦乡、曲麻莱县曲麻河乡、曲麻莱县麻多乡微电网供电工程 EPCO 项目)的投标人资格能力要求：同时具有①设计资质：具有建设行政主管部门颁发的工程设计电力行业(变电工程、送电工程、新能源发电)专业乙 级及以上资质（若联合体投标，由承担设计工作的一方提供）；②施工资质：具有行业主管 部门颁发的承装、修、试四级及以上资质（若联合体投标，由承担施工工作的一方提供）；③投 标人须持有有效期内的建设行政主管部门颁发的企业安全生产许可证。（若联合体投标，由 承担施工工作的一方提供）；; 本项目允许联合体投标。 四、招标文件的获取 获取时间：从 2024 年 07 月 04 日 08 时 30 分到 2024 年 07 月 10 日 18 时 00 分 获取方式：线下获取 五、投标文件的递交 递交截止时间：2024 年 08 月 06 日 10 时 00 分 递交方式：西宁丽亭酒店 20 楼昆仑厅（西宁市城东区八一东路 58 号盛永大厦 1 号楼）纸质文件递交 六、开标时间及地点 开标时间：2024 年 08 月 06 日 10 时 00 分 开标地点：西宁丽亭酒店 20 楼昆仑厅（西宁市城东区八一东路 58 号盛永大厦 1 号楼）七、其他 1、招标条件 本招标项目青海玉树州治多县索加乡、杂多县莫云乡、杂多县查旦乡、曲麻莱县曲麻河乡、曲麻莱县麻多乡微电网供电工程 EPCO 项目已列入 2024 年度计划，项目业主为玉树州发展和 改革委员会，资金来源为其他，项目已具备招标条件，招标人为玉树州发展和改革委员会，现对该项目进行公开招标，实行资格后审。 2、项目概况与招标范围 2.1 项目概况 (1)项目地点：青海玉树州治多县索加乡、杂多县莫云乡、杂多县查旦乡、曲麻莱县曲麻河 乡、曲麻莱县麻多乡。 (2)规模：玉树州治多县索加乡：新建 1 座光伏电站，装机容量 3.15 兆瓦；1 台 3.15 兆伏 安升压变压器，4 台 0.8 兆伏安箱式降压变压器；配置 1 套 1 兆瓦／10 兆瓦时集装箱式储能 系统；10 千伏线路 1.0 公里，0.4 千伏线路 3.0 公里；4 台 800 千瓦柴油发电机组。杂多县莫云乡：新建 1 座光伏电站，装机容量 2.4 兆瓦；配置 1 套 2 兆瓦／10 兆瓦时集装 箱式储能系统；0.4 千伏线路 3.0 公里；1 台 310 千瓦柴油发电机组（利用现有设备）。杂多县查旦乡：第一阶段修复原有的 70 千瓦光伏电站，为 145 户农牧民每户配置一套 380 瓦定制光伏板和一套 0.5 千瓦／1 千瓦时移动储能电池（2023 年已实施）。第二阶段新建 1 座光伏电站，装机容量 2.2 兆瓦；1 台 2.2 兆伏安升压变压器，2 台 0.8 兆伏安箱式降压变 压器；配置 2 套 1.725 兆瓦／3.45 兆瓦时集装箱式储能系统；10 千伏线路 3.5 公里，0.4 千伏线路 2 公里；2 台 600 千瓦柴油发电机组。 曲麻莱县曲麻河乡：新建 1 座光伏电站，直流侧装机容量 1.62 兆瓦，配建 1 座 10 千伏开关 站；2 台 1 兆伏安升压变压器；配置 1 套 1.6 兆瓦／12.04 兆瓦时集装箱式储能系统；10 千 伏线路 4.0 公里，0.4 千伏线路 9.0 公里；1 台 300 千瓦柴油发电机组。 曲麻莱县麻多乡：新建 1 座光伏电站，装机容量 2.8 兆瓦，配建 1 座 0.4 千伏电压等级开闭 所；配置 1 套 2.5 兆瓦／12.5 兆瓦时集装箱式储能系统；0.4 千伏送出线路 5.386 公里；1 台 350 千瓦柴油发电机组。 2.2 招标范围及标段划分 标段名称: 青海玉树州治多县索加乡、杂多县莫云乡、杂多县查旦乡、曲麻莱县曲麻河乡、曲麻莱县麻多乡微电网供电工程 EPCO 项目 合同估算价:12700 万元 投标所需身份类型:施工单位;设计单位; 建设工期：自合同签订之日起至 2025 年 6 月 30 日（其中设计工期：自合同签订之日起 30 个日历天内），若因发包人原因造成工期延误的，工期顺延； 招标范围:包含但不限于青海玉树州治多县索加乡、杂多县莫云乡、杂多县查旦乡、曲麻莱 县曲麻河乡、曲麻莱县麻多乡微电网供电工程的设计·采购·施工·运维（EPCO）总承包项 目。主要内容包含但不限于与本项目有关的所有建安工程相关的建设、运维内容，总承包范 围划分为： 建设期：①工程设计范围：包括工程范围内工程勘察、初步设计（含初步设计概算编制）、施工图设计（含施工图预算编制）、施工图审查、竣工图编制、现场服务等，招标人要求投 标人提供符合要求的设计成果并通过审查，同时应承担其他相关后续服务工作。 ②工程施工范围：工程设计图纸范围内的微电网线路及电源工程施工、线路建设、设备的安 装和调试（包括技术指导）、其他配套工程及本项目涉及的所有政策处理工作。 ③工程采购范围：包括工程建设所有材料、设备的采购和保管、及运维服务条款中所列出的 相关配件及备件等。 运维期：负责微电网供电工程光伏电源及供电线路定期巡检等相关运维工作（含相关配件和 备件的采购） 3、投标人资格要求 3.1 同时具有①设计资质：具有建设行政主管部门颁发的工程设计电力行业(变电工程、送 电工程、新能源发电)专业乙级及以上资质（若联合体投标，由承担设计工作的一方提供）；② 施工资质：具有行业主管部门颁发的承装、修、试四级及以上资质（若联合体投标，由承担 施工工作的一方提供）；③投标人须持有有效期内的建设行政主管部门颁发的企业安全生产 许可证。（若联合体投标，由承担施工工作的一方提供）； 自 2019 年 7 月 1 日至投标截止时间具有业绩： ①自 2019 年 7 月 1 日以来（以合同签订日期为准），承担过 10 千伏及以上电网工程（变电 站或升压站）设计业绩。 ②自 2019 年 7 月 1 日以来（以合同签订日期为准），承担过 10 千伏及以上电网工程（变电 站或升压站）施工总承包业绩。 ③自 2019 年 7 月 1 日以来（以合同签订日期为准），承担过 10 千伏及以上电网工程（变电 站或升压站）EPC 总承包业绩。 以上业绩①和②须同时满足，或满足业绩③。 以上业绩证明材料：合同协议书复印件或中标通知书复印件；若证明材料不能体现主要工程 内容、合同签订时间等相关信息的，还应同时提供发包人出具的证明材料予以说明，否则业 绩不予认可； 3.2 拟派主要人员： （1）项目负责人：人数 1 名。 ①具备电力工程高级工程师职称，同时具有有效安全生产考核合格证书（B 证）； ②自 2019 年 7 月 1 日（以合同签订日期为准）以来，项目负责人承担过一项 10 千伏及以上 电网工程（变电站或升压站）业绩(附相应业绩证明材料：合同协议书复印件，若合同协议 书中未体现项目负责人姓名，需提供发包人证明材料）； （2）施工负责人：人数 1 名。具备电力工程高级工程师职称，可由项目负责人兼任；（3）设计负责人：人数 1 名。具备电气工程高级工程师职称； （4）安全负责人：人数 1 名。具有有效期内的安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C 类）； 3.3 本次招标接受联合体投标。 ①牵头单位具备行业主管部门颁发的承装、修、试四级及以上资质；②联合体成员单位（含 牵头人）不得超过 2 家，联合体成员单位须具备建设行政主管部门颁发的工程设计电力行业 (变电工程、送电工程、新能源发电)专业乙级及以上资质；③联合体各方应签订联合体协议；④联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或 参加其他联合体在同一项目中投标；⑤获取招标文件只接受联合体牵头单位。 3.4 该项目共 1（具体标段）个标段，标段编号为：E6301000076051865001001。潜在投标人 可对其中 1(具体数量)个标段投标；最多允许中 1(具体数量)个标段。 3.5 自 2021 年 7 月 1 日至投标截止日期间投标人或拟委任的项目负责人不得有行贿犯罪行 为（查询结果以中国裁判文书网查询显示内容为准，时间以法院判决书判决日期为准）；3.6 投标人（包括联合体各成员）未处于被责令停业、投标资格被暂停或取消、财产被接管、 冻结、破产等状态；2020 年 1 月 1 日至今，投标人（包括分支机构）没有因违反《中华人 民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及有关管理规定，受到相关 管理部门暂停资格、降级或撤销资格等处罚或者机构主要负责人受到刑事处罚等情形。 3.7 投标人（包括联合体各成员）无严重违法失信行为的证明：投标人提供“信用中国”网 站“下载信用信息”栏中的法人和其他组织信用信息或“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn）查询信息，附网站查询截图，本次招标不接受失信被执行人。3.8 投标人（包括联合体各成员）法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同企业，不得同时参加本项目投标。 3.9 对于本次招标项目，一个企业集团只能有一个投资主体进行投标。子公司投标的，该子 公司应为所属企业集团全资或绝对控股的子公司，且应取得所属集团公司的书面投标授权。 3.10 参加联合体的各成员单位对本项目不得再以各自名义单独投标，也不得同时参加两个 或两个以上联合体的投标。如有违反，其投标或与其有关的联合体的投标将被拒绝。 4、招标文件的获取 4.1 请于 2024 年 7 月 4 日至 2024 年 7 月 10 日（法定公休日及节假日除外），每日上午 08:30 至 12:00，下午 14:30 至 18:00（北京时间，下同）持单位介绍信或法人授权委托书原件，在青海省西宁市城西区文景街 14 号青海诚鑫招标有限公司 2 楼招标业务二部获取招标文件。（备注：介绍信或法人授权委托书需明确投标人名称）。 4.2 投标单位也可将单位介绍信或者法定代表人授权书扫描后发送至招标代理机构电子邮 箱(邮箱:qhcxzbywb2@sina.com)，在邮件中标明项目编号、项目名称、联系人、联系方式、邮箱等信息，并及时联系招标代理机构获取文件联系人（联系人：赵楠联系电话：0971-6118368）进行确认。 4.3 招标文件每套售价 1000.00 元，售后不退。 注：（1）投标资格不得转让。 （2）邮件主题必须注明投标人（牵头单位）名称。 （3）若个人转账购买招标文件，其个人须是授权委托书中的被授权人。 （4）投标企业登记表。 5、投标文件的递交 5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2024 年 8 月 6 日上午 10:00（北京 时间）。 5.2 投标文件递交的地点：西宁丽亭酒店 20 楼昆仑厅（西宁市城东区八一东路 58 号盛永大 厦 1 号楼）。 5.3 逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，将不予受理。 6、发布公告的媒介 ■中国招投标公共服务平台(www.cebpubservice.com)。 ■青海省电子招标投标公共服务平台(http://www.qhdzzbfw.gov.cn)。 ■青海项目信息网（http://www.qhei.net.cn） ■青海诚鑫招标有限公司（http://www.qhcxzb.com）7、联系方式 招标人：玉树州发展和改革委员会 地址：玉树州民主路与红旗路交汇处 联系人：才先生 电话：0976-8810026 招标代理：青海诚鑫招标有限公司 地址：西宁市城西区文景街 14 号 邮编：810000 联系人：牛春林、鸟枭 电话：0971-6118368 开户银行：青海银行海湖新区支行 账号：400069945805035 2024 年 7 月 3 日 八、监督部门 本招标项目的监督部门为玉树州发展和改革委员会。 九、联系方式 招 标 人：玉树州发展和改革委员会 地 址：玉树州民主路与红旗路交汇处 联 系 人：才先生 电 话：0976-8810026 电子邮件：/ 招标代理机构：青海诚鑫招标有限公司 地 址： 西宁市城西区文景街 14 号 联 系 人： 牛春林、鸟枭 电 话： 0971-6118368 电子邮件： / 招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：（签名） 招标人或其招标代理机构：（盖章）