日期:2022.12.21施工地址:河北普阳钢铁有限公司分包工程名称:三铁高炉筒仓及输料系统改造土建工程分包方:河北至晟建筑劳务分包有限公司发包方:河北省第四建筑工程有限公司建设工程施工劳务分包合同

发证机关：石家庄市行政审批局资质证书号码：D3132195171、分包方资质情况依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。分包方：河北至晟建筑劳务分包有限公司发包方：河北省第四建筑工程有限公司

分包方式：清包工（包工不包料）工程地点：河北普阳钢铁有限公司工程名称：三铁高炉筒仓及输料系统改造土建工程2、劳务分包工作对象及提供劳务内容复审时间及有效期：2026年6月1日资质专业及主项等级：不分专业施工劳务不分等级

(1)招标文件组成本合同的文件及优先解释顺序如下：4、合同文件及解释顺序计划开工日期：2022年12月24日，竣工日期：2023年3月24日，总日历工作天数：90天。以现场需要情况按发包方要求工期，具体施工节点由发包方制定，分包方必须满足发包方施工节点要求。分包方应做好提前开工的准备，如计划开工日期提前，分包方应及时进场。3、分包工作期限分包范围及内容：三铁高炉筒仓库内填料施工（施工过程中提出的任何调价原因不予调价）。发包方有权根据施工进度对其施工部位、房号进行调整，分包方不得有任何异议。

5.1发包方委派的担任驻工地履行本合同的项目负责人以公司或分公司聘文为准。5、项目负责人(5)本工程总包合同或专业承包合同。(4)本合同补充协议；(3)本合同附件；(2)本合同；

6.2分包价格包含分部分项工程分包费、辅材费、管理费、安全文明施工费、利润、税金、进退场路费及分包方作业人员的建筑业工伤保险等费用。6.1.3定额工日单价。6.1.2建筑平米包干；6.1.1实物工程量直观单价；6.1分包合同选择下列6.1.1方式，计价为固定单价，一次包死，不得调价。6、分包合同价款

7.1.1发包方根据分包方实际完成工程量签发施工任务单。7.1结算资料：7分包合同价款的结算和支付注：分包价格包含工程劳务人员交通费、人工费、机械费、辅材费、装卸车费、材料二次或多次搬运费（含加工厂至施工现场运费）、建筑废料及垃圾清运费（2公里以内的指定地点）、冬雨季施工费、超高费、工具用具费、安全文明施工费、环境保护费、成品保护费、发包方提供的材料的卸车、保管费用、工期内可能产生的停、窝工损失、政策性停工损失、施工生产工具购买及使用费、安全防护用品费（安全帽和警示背心由发包方发放，发包方在劳务结算费中扣除）、疫情防疫费用（防疫用品和新冠核酸检测费，若由发包方发放或组织，发包方有权在劳务结算费中扣除）、宿舍房屋租赁费及水电费、工人进出场入门证的办理费用、工人意外保险费及工人工伤保险（入场前办理完成，保额不低于100万），利润、政策性文件规定、风险、垫资利息、投入资金成本、责任、管理费、因工期或任何原因产生的进退场费用（含人员、辅材、小型机械等）、税金等属于图纸范围内应施工内容的费用。本合同不再发生与分包方施工相关的任何形式的零工。6.3分包合同价款为暂订总价：（最终价款以实际结算为准）（大写）人民币元，（小写）人民币元。分包单价为：

7.3.1分包人于每月25日上报本月结算并进行百分考核，经分包人审核完成后60日内付款至75%（付款以建设单位向发包方支付工程款为前提）。7.3分包合同价款的支付：7.2.2分包合同价款以分公司人力资源科（预算科）初审，审计科审计，分公司人事经理、主任经济师、主任会计师签字后的正式结算单为准。7.2.1分包方每月25日前将签有百分考核的施工任务单交发包方劳务员进行预结算。当月施工任务单月底前预结算，跨月预结算无效。7.2分包合同价款的结算：7.1.2发包方对分包方完成的施工任务单，从计划、质量、安全、材料节约、文明施工5个方面进行百分考核。

⑴银行承兑汇票（分包人方自行承担贴息费用）7.3.5付款采用下列第（1）方式支付。付款时，除合规发票以外，发票各项内容填写齐全、准确，发票备注按要求填写工程项目所在地县（市、区）及项目名称。合同分包方、实际分包方、发票方、收款方四者必须是同一单位，实现“四流合一”，否则发包方不予付款。分包方必须向发包方提供财务收款收据、收款授权委托书、身份证明等。7.3.4分包费结算经发包方内部程序最终审定后（次月15日前），分包方应于付款前向发包方开据等额增值税普通发票（一般计征项目开据增值税专用发票，简易计征项目开据增值税普通发票）作为收款凭证，所需税款一律由分包方承担。7.3.3发包方与建设单位竣工结算完成并付款后，支付分包方结算金额的95%。7.3.2结算金额的5%为质保金，缺陷责任期满（执行总包合同的缺陷责任期）未出现质量问题，全额无息返还。

8.3负责组织施工检查、验收，监督分包方的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。8.2负责根据工程进度提供必要技术资料和办理施工洽商。8.1负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全等方面的交底。8发包方的权利及义务7.4以上价款支付方式必须以建设单位资金到位为前提条件，本合同签订前分包方已对本工程的全部情况充分了解，合同履行中如因建设单位原因造成款项不能及时支付的，发包方不承担任何违约或赔偿责任，分包方也不得因此要求发包方承担违约或赔偿责任，分包方应在发包方允许的条件下向建设单位催讨、索赔。⑵转帐支票或汇款

9分包方的权利及义务8.8为分包方作业人员提供符合卫生标准的食宿条件，将分包方纳入公司《管理体系》管理。8.7负责组织工程的验收工作。8.6发包方在计划、安全、质量、材料节约、文明施工等方面发现分包方有违反合同约定内容的，应书面提出整改意见，督促分包方进行整改。8.5负责编制施工组织设计及总的工期控制计划，审查分包方编制的详细施工作业计划。8.4负责解决施工中存在或发生的技术问题。

9.6分包方按当地政府部门要求为其作业人员交纳建筑业工伤保险。9.5分包方对与其确定劳动关系的作业人员必须认真审查，保证人员的素质、技能，具有相应资格证书，特种作业人员的必须持证上岗，年龄不得低于18周岁，不得超过55周岁，禁止使用体弱病残及不法人员。分包方作业人员进场前提供48小时内新冠核酸阴性报告、健康码、行程卡并确保无新冠疫情中高风险地区旅居史。9.4分包方保证与作业人员签订书面劳动合同，将其所有进场人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种及身份证号码)，进场人员花名册及所有人员身份证复印件和特种作业人员操作证复印件均加盖分包方单位公章；保证作业人员的稳定，因工程需要变动作业人员时，在变动后三日内补交变动人员花名册及有关证件复印件。9.3分包方组织具有相应资格证书的熟练作业人员投入工作，配合发包方对隐蔽工程、工程竣工的验收工作。分包人的特种作业人员（包括架子工、电工、电焊工等）及需要持证上岗人员均必须持证上岗，并满足施工要求。9.2分包方提供项目负责人的劳动合同、社保证明、工资发放记录。分包人的特种作业人员（包括架子工、电工、电焊工等）及需要持证上岗人员均必须持证上岗，并满足施工要求。9.1分包方须在工程所在地主管税务机关办理税务登记，按期纳税申报，并无条件配合发包方办理差额纳税。

9.19.11分包人自行租赁房屋作为工人宿舍，工人宿舍、食堂、厕所、生活垃圾池、水池，分包单位负责自己生活区清扫垃圾，打扫厕所、宿舍卫生、维护维修宿舍所有物品，分包单位的生活区、施工现场的安全、卫生、环保等，要达到发包单位的相关要求，标准按河北第四建筑工程有限公司安全文明施工标准要求。分包方承担自身食堂及宿舍所需燃料、水电费方式为：分包方自理。9.10分包方不得以发包方的任何名义对外签订合同或发生经济关系。否则，由此所发生的一切问题和损失均由分包方自行承担，发包方因此遭受一切损失均由分包方承担。9.9分包方应对作业工人进行安全生产、食品卫生、消防、治安、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守发包方现场管理规定，接受发包方管理、监督、检查。9.8分包方劳务人员必须每天电子考勤记录,如不按时电子考勤的当月任务单不予结算。且每月月底必须结算劳务人员工资，结算时必须通知发包人，发包人予以监督及留存影像资料。必须服从公司分公司的各项文件的落实。9.7分包方按发包方要求执行劳务实名制管理，进行电子考勤，按月提交由作业人员本人签字确认的考勤汇总表和工资表，经发包方核实后通过专用账户发放至作业人员银行卡。

10.1分包方负责己方人员、进入施工范围的其他人员、生产生活及交通范围内的安全责任，应遵守建设工程施工安全生产有关管理规定，随时接受各级安全人员的监督检查，按规定采取措施做好现场的安全防护工作，消除事故隐患。10安全施工与检查（二）劳务分包单位施工人员在50人以下的，应当配备1名专职安全生产管理人员；50人-200人的，应当配备2名专职安全生产管理人员；200人及以上的，应当配备3名及以上专职安全生产管理人员，并根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增加，不得少于工程施工人员总人数的5‰。（一）专业承包单位应当配置至少1人，并根据所承担的分部分项工程的工程量和施工危险程度增加。9.13分包单位配备项目专职安全生产管理人员应当满足下列要求：2因分包方原因中途退场的，按照结算价款的30%赔偿发包方损失，从分包方结算中扣除。

10.6.1发生重大伤亡及其他安全事故，发包方、分包方双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须做出书面记录或留存影像资料。10.6重大伤亡及其他安全事故处理:10.5分包方在施工现场内使用的安全保护用品由发包方统一配备，费用由分包方负担。10.4分包方使用的各类机械、脚手架及防护设施自行负责看管，应由发包方主管部门（或指定的负责人）进行检查，并做好检查记录，确认符合安全标准时，持有本人特种作业操作证的人员方可操作。10.3分包方应对其在施工场地的作业人员进行安全教育。10.2分包方必须与发包方签订安全生产管理协议（见附件）。

11.2对本工程材料、机具的使用、维护，双方约定如下：分包方应妥善保管、合理使用发包方供应的材料机具。因保管不善发生丢失、损坏，分包方应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。11.1分包方应遵守和执行发包方材料机具管理规定，对领用的材料、机具要与发包方共同清点，履行书面领、还手续。对领用的发包方的机具，要严格按操作规程使用，按时保养，保证其使用性能和完好无缺。11材料、机具（设备、周转工具）供应10.7对本工程的安全生产标准和环保施工，双方约定如下：施工现场必须达到河北第四建筑工程有限公司安全文明施工标准。伤亡事故责任定性后，属于分包方作业人员违章操作发生的事故的，由分包方自行按国家有关规定对伤亡作业人员或家属进行经济补偿，发包方应协助分包方做好善后工作；属于发包方责任造成的伤亡事故，除按规定对责任者进行处理外，由发包方参照国家有关规定对分包方伤亡作业人员及家属给以经济补偿。但具体善后工作由分包方负责安排和处理，发包方不直接对分包方作业人员及家属。10.6.2按照有关规定，发包方、分包方应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。发包方、分包方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

12.2分包方必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。12.1对本工程的质量标准，双方约定如下：符合国家标准。12工程质量、验收11.5分包方应按照设计图纸申报建设单位供应材料计划，保证准确且保质保量的完成施工任务，如出现偷工减料现象造成甲供材剩余超出规定，发包方有权按建设单位考核处罚机制双倍处罚分包方，且分包方承担一切后果。如由分包方申报的建设单位供应材料计划不准确造成的大量建设单位供应材料浪费（按河北省2012年定额损耗率），发包方有权按建设单位考核处罚机制双倍处罚分包方，且分包方承担一切后果。11.4分包方须提前10天向发包方提出建设单位甲供材料计划，提出材料的规格、质量、数量及有关技术要求或标准，报发包方审核并由发包方报送建设单位，分包方因申报不及时而影响工程进度由分包方负责。11.3混凝土、钢材、架管、扣件、顶丝、模板、方木、对拉螺杆、穿墙管由发包方提供，辅材由分包方负责。分包方负责材料的使用、保管、维护、保养、分类码放、覆盖、装卸车、运输、二次及多次倒运、废料清运至指定地点（2公里内）等（综合包干单价已包含以上内容），机械需由主管工长申请，经生产经理审批报材料设备科登记后方可领取，丢失、损坏由分包方承担损失，发包方有权在其结算款中扣除，分包方不得有任何异议。

12.8按公司制度要求制作实体样板，经发包方项目经理、工程师、质检员验收后进行下一步施工。12.7对无验收进入下一步进入下一道工区的，分包方无条件进行返工，此项不重复计量、不产生零工。12.6在后期施工过程中发现分包人方所施工的部位存在质量问题的且明确确定不是他人原因造成的，发包人以电话或微信方式通知分包人方到场维修，分包人方必须在48小时内到场进行维修处理，发包人最多通知2次，第2次通知分包人方后，分包人方当场表示不维修或48小时内未到现场维修的，由发包人派人维修，因维修所发生的所有费用发包人有权双倍扣除。12.5分包方在每道工序施工完毕后，应及时上报发包方质检人员检查验收，并配合发包方及时上报签认各项相关资料，待监理签证确认后，方能进行下道工序施工，否则，发包方将不予计量，由此所产生的费用及其它一切损失由分包方承担。12.4分包方负责人必须常驻本项目工地，对自己所施工的工程精心组织施工、管理。分包方负责人常驻工地每月少于25天时，发包方有权对分包方进行罚款，必须无条件接受。12.3分包方应无条件地接受建设单位、监理和发包方现场技术人员、质检员的质量管理，同时也应无条件地接受发包方施工技术及有关部门的质量监督、指导。对于施工中达不到建设单位、监理要求而出现的问题，发包方有权做出不给分包方计量或返工、停工、罚款、退场等处理决定，分包方必须无条件接受，由此所造成的一切经济损失和后果均由分包方全部承担。

13.1.1由于建设单位或发包方任务不足或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提前解除合同。13.1当发生下列情况之一时，发包方应承担违约责任：13违约责任12.11做好已完工程的成品保护，如保护不到位造成需维修的，由分包方承担。12.10冬季施工，分包方按冬季施工方案及发包方管理人员要求，进行采取封闭保温、测温、养护等技术措施，产生的材料费、劳务费由分包方承担。12.9需配合发包方管理人员悬挂、质量保准化标识此项不产生零工。

13.2.4本工程安全文明施工必须达到本合同标准及发包方要求，分包方未达到，分包方每次应向发包方支付违约金2000元，最高不超过合同总金额的2%。13.2.3分包方施工质量不符合本合同约定的质量标准，分包方要及时修复并承担工料损失。发包方可以要求分包方整改，分包方因自身原因无法完成的，发包方可以委派其他劳务企业完成，产生的费用由分包方承担。13.2.2分包人员工资有拖欠，发包方可从结算款中预扣应发未发的工资，待工资全部发放后再行支付。13.2.1分包方人员不按发包方规定进行电子考勤的，发包方不予结算。13.2当发生下列情况之一时，分包方应承担违约责任：13.1.2建设单位正常拨付工程的情况下，发包方超过约定的支付时间不支付劳务费或结算价余款的，分包方可向发包方发出要求付款通知，发包方收到分包方通知后仍不能按要求付款，可与分包方协商签订延期付款协议，经分包方同意后可延期支付，在此期间杜绝发生任何农民工上访或围堵事件。

14.1发包方根据总包合同向建设单位递交索赔意向通知或其它资料时，分包方应予以积极配合并出示相应资料。14索赔13.5防疫政策遵循当地政策要求，因违反防疫政策造成的一切损失由分包人承担。13.4若分包方提供的增值税发票是虚假发票或填写内容不合格，发包方暂停支付分包方所有款项，发生的一切经济损失、罚款及法律风险均由分包方承担。13.3因分包方责任造成质量事故和延误工期，所造成的全部损失由分包方承担。分包方必须在31天内完成全部施工内容，因分包方原因造成发包方工期延误或超出三个月未完成施工，每延误一天分包方向发包方支付违约金5000元，超过10日，发包方可以解除分包合同，并要求分包方在3日内退出施工现场，分包方应当退出施工现场，如因分包人方原因造成的业主方罚款，分包人方双倍缴纳且承担一切责任，发包人有权从结算的直接扣除。

16禁止转包或再分包发包方和分包方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的向石家庄市桥西区人民法院提起诉讼。15争议14.4当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据。分包方不得以因建设单位图纸提供不及时、重污染天气预警应急响应、新冠疫情防控造成的停工、窝工向发包方索赔。14.3因分包方违约、违法等原因，导致发包方承担有关民事责任、行政处罚责任的，发包方有权在承担该责任后向分包方追偿，有关经济损失，可以自应付分包方分包合同价款中直接抵扣。14.2在分包工程实施过程中，如分包方遇到不利外部条件等根据总包合同可以索赔的情形出现，则发包方应该采取合理步骤，向建设单位主张追加付款或延长工期。当索赔成功后，发包方应该将索赔所得的相应部分转交给分包方。

17.3.1发包方和分包方的人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；17.3因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担：17.2不可抗力事件发生后，分包方应在上述情况发生后5日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包方项目负责人提出书面报告，发包方应就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。分包方逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利。17.1本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。17不可抗力分包方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，分包方将依法承担违约责任。

18合同解除相应责任。17.4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的17.3.4延误的工作时间相应顺延。17.3.3停工期间，分包方应发包方项目负责人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包方承担；17.3.2发包方提供给分包方使用的机械设备损坏，由责任方承担，但停工损失由分包方自行承担；

18.3.3分包方明确表示不履行合同规定主要义务的。18.3.2分包方拖延完工而可偿付的误期赔偿费已达约定最高限额的。18.3.1分包方未能在规定的开工期限内开工，经催告后仍未开工的。18.3分包方有下列情形之一者，发包方可以解除合同：18.2发包方、分包方协商一致，可以解除合同。18.1建设单位与发包方的总包合同解除，发包方可以解除分包合同，解除通知到达分包方时本分包合同解除。

20双方协商其他事项：双方履行完合同全部义务，合同结算价款支付完毕，分包方向发包方交付工作成果，并经发包方验收合格后，本合同即告终止。19合同终止18.5合同解除后，已完工程全部验收合格，按实际完成工程量，根据合同约定支付分包合同价款，合同解除日期以发包方书面通知为准。合同解除后，分包方应按发包方要求，按时撤出施工现场，并配合发包方做好分包工程保护、移交、验收、分包合同价款结算工作。18.4如因不可抗力致使本合同无法履行，或因建设单位原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，发包方和分包方可以解除合同。18.3.4分包方非法转包工程或未经许可擅自分包工程的。

本合同经发包方盖章，分包方签字盖章后生效。合同订立地点：石家庄市桥西区新华路280号22合同生效本合同一式陆份，具有同等法律效力，发包方执伍份，分包方执壹份。21合同份数无

账号：账号：开户银行：开户银行：税务登记号：税务登记号：法定代表人：法定代表人：住所：住所：发包方：(公章)分包方：(公章)

分包方承揽工程一览表安全生产、文明施工协议书发包方提供机具、材料一览表附件：分包方承揽工程一览表日期：日期：

5.分包人工人进场时应符合当地疫情防控政策。防疫政策遵循当地政策要求，因违反防疫政策造成的一切损失由分包人承担。工人的劳保用品、防疫用品及服装用品等全部由分包人方承担。4.分包方依据图纸情况和进度要求合理安排劳务人员，不得以窝工降效等理由要求增加费用。所有工程量为暂估量，按实际完成的工程量经审计通过后结算为准。3.以上单价为固定不变单价,不随任何文件或市场环境而调整。2.单价中包含施工范围内的垂直运输，以及场内的全部水平运输、二次及多次搬运、现场清理、建筑垃圾运输至发包人指定位置等所有工作内容预想不到的所发生的零工。注：1.分包人方式：清包工，单价为含税价，提供增值税普通发票；说明：

11、分包人方自备分包人方提供“附件二：发包人提供机具、材料一览表”之外的机具和辅材，例如无齿锯、木工加工机械、各种手持工具、钉子、铁丝、密封条、宽胶带、建筑塑料薄膜等。10、砼浇筑时负责清理地泵料底等多余砼和砼运输车辆现场道路及厂区道路洒落砼泥土等。9、测量放线：分包人方须配备测量人员配合发包人测量人员放线，且发包人只提供大线，小线由分包人方负责。8、钢管、扣件、山型卡等周转材料未执行领料制度的，对于超过约定比例部分的丢失所发生的费用由发包人根据各班组结算总产值按比列扣除。7、分包人方使用的周转材料需运至发包方指定区域并分类码放并打包，打包标准达到退租条件，分包人方由发包人材料库领用、退回周转工具并建立台账，退回后分包人方应派人及时进行清理、维修，按规格型号码放整齐，领用周转工具损失超过约定比例，其中架管、顶丝、步步紧损耗1.5％以内，山型卡、扣件3％以内，分包人对周转材料的丢失负责，施工完成后，退回周转材料超过损耗比例，超过部分由分包人按市场价赔偿。6、所有脚手架搭拆施工均包含综合单价内，本工程不结算任何形势的脚手架劳务费。

甲方：河北省第四建筑工程有限公司第三分公司为了切实加强对施工现场的安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》以及《中华人民共和国民法典》的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。双方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保施工现场的安全生产。安全生产管理协议发包方提供机具、材料一览表12.损耗控制在河北省定额要求损耗之内，如超出损耗、超出部分材料费由分包人承担，并进行双倍处罚。

1.2坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实安全保护措施，预防事故的发生。1.1认真贯彻国家、地方及上级有关安全生产方针、政策，严格执行安全生产法律法规、规范、标准。保证本单位安全生产条件所需资金的投入和有效使用。1双方共同责任和义务协议期限：2022年12月24日起至2022年3月24日止。施工地点：河北普阳钢铁有限公司三铁厂内乙方：河北至晟建筑劳务分包有限公司

2甲方权利与义务1.7由于多方责任造成的生产安全事故，根据有关责任划分承担相应的事故责任和经济责任。1.6由于乙方责任造成生产安全事故时，甲方有义务协助处理善后事宜、提供协助救援服务。1.5由于甲方责任造成生产安全事故，导致乙方人员伤亡时，由甲方承担事故责任和经济责任。1.4发生事故，立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并应分别及时报告上级专管部门组织事故调查小组，查清施工原因，确定事故责任，按照“四不放过”的原则拟订改进措施，提出对事故责任者的处理意见。1.3抓好安全教育，严肃安全纪律，规范安全行为，净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。

2.6向乙方作业人员提供符合国家或行业标准的劳动防护用品。向乙方提供适宜的安全生产、文明施工工作环境。2.5负责对进场的施工队伍进行安全教育、技术培训和其他专业知识培训，组织三级安全教育和周一安全教育会。2.4严格审查分包单位资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。2.3认真执行公司《安全生产管理三项制度》、《管理手册》、《程序文件》及其他相关文件规定。2.2甲方负责组织指挥现场安全生产，向乙方公布本企业、本施工现场安全生产规章制度。检查乙方安全生产保证体系和规章制度，对乙方安全生产实施监督管理。2.1项目经理是项目部安全生产的第一责任人，对项目部的安全生产工作全面负责。

3.2接受甲方的施工资质审查，严格按照施工资质范围施工，不得将分包项目再次转包。3.1作业队负责人是施工队伍安全生产的第一责任人，对施工过程中的安全生产全面负责。按规定设立专兼职安全员，加强对施工队伍的安全管理，遵守甲方各项管理规定。3乙方权利与义务2.9发生事故后应立即抢救伤员，采取有效措施保护好现场，防止事故扩大，并立即向有关部门报告。2.8落实安全生产检查制度，对施工区域进行安全生产和文明施工检查；及时纠正违章指挥和违章作业行为。对施工区域内的重大事故隐患应开具隐患整改通知单，对违章作业人员有权进行处罚，直至做出停工决定。发现严重违章违纪和施工隐患，立即责令停工，监督整改并按双方商定的管理办法进行处理。情节严重的甲方有权解除合同，清退出场，所造成的一切经济损失由乙方承担。2.7向乙方及时通报安全生产情况及有关规定。在作业前下达安全技术交底或专项安全施工方案，严禁违章指挥。

3.8认真执行安全技术交底，自觉遵守各工种安全技术操作规程，对施工过程中的危险因素有知情权。3.7在施工过程中，乙方必须自觉遵守法纪，遵守甲方安全管理规章制度、措施、规定。严格遵守安全操作规程。接受甲方的指挥和监督，参加工地安全生产工作会议，执行会议决定。对违反本条款所造成的损失和后果，由乙方承担。情节严重的甲方有权解除合同。3.6必须参加三级安全教育和周一安全教育会及其他专业安全知识培训，必须开好班前活动会。3.5按规定要求设置安全技术管理人员，负责操作中的安全检查。3.4乙方必须为其招收的外地务工人员办理所需的一切必要手续和证件。3.3按照甲方施工需求提供合格的18-55周岁、身体健康、技术熟练的作业工人。执行公司关于对分承包方管理的各项规定。特殊工种作业人员必须依法持证上岗，建立特种作业人员登记台账。不安排非特种作业人员从事特种作业，不安排患有高血压、心脏病及其他不适于高处作业的人员从事高处作业。严格按照安全技术交底要求进行施工，否则出现伤亡事故由乙方自负。

3.14乙方人员必须遵守劳动纪律，不违章指挥和违章操作。在工作中按规定正确佩戴和使用个人防护用品，严禁袒胸露背，穿拖鞋上岗，严禁在宿舍内私拉乱接电线；冬季，严禁在宿舍内使用电炉子、碘钨灯、大灯泡或自制取暖设备等方式取暖；夏季，严禁到河塘中游泳、洗澡。凡乙方人员违反本条款规定，所造成的损失由乙方承担。给甲方造成损失的应负责赔偿。3.13在容易发生火灾的地区施工动火时，应事前申请，办理动火手续，并采取有效的防护措施，才能施工。存储、使用易燃易爆器材时，应当采用特殊的消防安全措施。3.12在施工期内，乙方的生活区要符合甲方文明工地的要求，搞好并保持宿舍、食堂等处的环境卫生。3.11在工作期间，乙方自带或外租的电气设备、机械、工器具、架设机具、安全防护用品等，必须符合安全技术标准的要求，经甲方安全管理人员验收合格后方可进场。凡未经验收批准，擅自投入使用，由此造成的损失，由乙方承担。3.10乙方在施工期内，要爱护甲方的各种设施、设备。严禁偷盗、挪用、破坏施工现场的安全防护设施、警示标志、材料、机械设备以及消防器材等。凡乙方人员违反本条款，一经发现加倍处罚，严肃处理，情节严重的送公安机关处理。3.9正确使用和佩戴劳动防护用品，对安全防护设施及个人劳动防护用品不得随意破坏，否则照价赔偿。

(4)未按甲方现场临电要求接线、用电的支付违约金500元/次。(3)现场楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口、深基坑等等未按规范设置安全防护的支付违约金1000元/处。(2)现场施工人员不戴安全帽支付违约金200元/人，高空作业不戴安全带支付违约金200元/人，墙体砌筑、外墙抹灰、粉刷未规范设置安全网支付违约金1000元/次。4补充条款：（1）乙方应按照发包人及建设单位的现场管理规定做好文明及安全施工，违反规定的，乙方应承担违约责任，现场未按安全文明施工要求每发生一次承担违约金2000元，乙方承担违约金后无条件按甲方的现场管理规定做好文明及安全施工，如乙方未按要求整改到位，甲方有权安排其他分包方协助整改，整改费用按实际发生的费用双倍扣除。因违反建设单位安全管理规定产生的罚款由乙方承担。3.16如发生生产安全事故，乙方在场人员应立即组织抢救并保护好现场，及时向甲方报告，积极配合事故的调查和取证工作。3.15有权拒绝违章指挥和强令冒险作业，做到“三不伤害”。发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可行的应急措施后撤离作业场所。

5其他(9)其他详见后附安全生产处罚条例(8)乙方同样应遵守业主建设单位的生产及安全管理规定，违反业主规定产生罚款由乙方自行承担，若因乙方违反业主管理规定造成发包方被罚款或其他损失，发包方有权在劳务结算费中双倍扣除。(7)施工现场严禁打架斗殴，每发生一起，视情节轻重，处以10000元～30000元罚款。(6)现场拆除工程、高空抛物及楼面施工垃圾清扫等，乙方不安排专人在现场监护、现场未做警戒的支付违约金2000元/次。(5)现场氧气、乙炔未分开存放，安全距离不够或防护不到位的支付违约金500元/次。

安全生产处罚条例附件年月日年月日单位（盖章、签字）单位（盖章、签字）甲方：乙方：本协议自施工队伍进场之日起至退场之日，协议自甲、乙双方签字盖章后生效。未尽事宜执行国家、地方有关法律、法规与公司各项管理规定等。

1、乙方周转工具的使用实行领用制度，乙方凭工长开具的周转工具需用计划到周转工具管理人员处领用（乙方专人负责领退周转工具）。根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，遵照平等自愿、互惠互利的原则，为明确甲乙双方的权利义务关系，经双方协商一致，签订本协议。乙方：河北至晟建筑劳务分包有限公司甲方：河北省第四建筑工程有限公司周转工具使用协议上述处罚措施颁布实施后，各分包商需无条件服从。施工人员习惯性违章第一次总包方将处批评教育改正，同样违章第二次将处以安全罚款处罚，第三次则勒令辞退。

年月日年月日甲方：乙方：5、乙方应退还未退还的，应按市场价赔偿。经双方签字认可后，从劳务费中扣除。乙方不配合的，以领退料台账为准，扣除其丢失赔偿的费用。4、如因技术措施需要一次性用于工程实体中，应严格执行审批制度，由责任工长提出申请，详细说明使用部位、数量、原因，经项目主管工程师、生产经理审核，项目经理批准后，方可办理领用手续。3、周转工具在使用过程中不得进行高空抛落，未经项目生产经理批准不准随意打眼与切割，杜绝人为有意损坏与埋没。如乙方未经允许私自切割，项目部开具同等数量市值2倍罚款。2、乙方使用完毕后应及时退还至周转工具库房，并办理退还手续。需要维修的，乙方应及时派人进行清理、维修，按规格型号码放整齐。没有维修价值的，应按市场价赔偿，从劳务费中扣除同等金额。乙方不配合维修工作的，由项目部派人维修，维修费用从乙方劳务费中扣除。（以月为单位，及时办理。项目部根据赔偿数量，及时停租。）

四、本公司及相关人员不为河北四建工作人员及其亲属或特定关系人支付应由其个人承担的各种费用（包括但不限于住宅装修、婚丧嫁娶、旅游、度假、食宿、购物、学费、子女出国留学等）。三、本公司及相关人员不向河北四建工作人员及其亲属或特定关系人提供宴请、度假、旅游，以及到营业性娱乐场所（包括但不限于营业性的歌厅、舞厅、卡拉OK厅、夜总会、桑拿、按摩和高尔夫球）消费。二、本公司及相关人员不向河北四建工作人员及其亲属或特定关系人给予或承诺给予不当利益（包括但不限于现金、有价证券、支付凭证及贵重物品）。一、本公司承诺，在与河北四建的业务中，遵守相关法律规定及河北四建的章制度、不涉入任何违法、非法、不当或损害河北四建形象、名誉及权益的行为。本公司河北至晟建筑劳务分包有限公司为河北省第四建筑工程有限公司（以下简称“河北四建”）的劳务分包方，为维护和巩固与河北四建的良好合作关系，本公司特承诺如下：廉洁承诺书

承诺方法定代表人（主要负责人）年月日承诺方（加盖单位公章）：（二）河北四建有权单方解除合同，且无需承担任何违约责任。（一）赔偿给河北四建造成的损失。六、如发现本公司违反承诺，致使河北四建工作人员违规违法或给河北四建造成损失的，经河北四建认定违规事实后，本公司自愿按照下列规定接受处罚：五、本公司发现河北四建工作人员及其亲属或特定关系人有索取贿赂等不良倾向或行为的，应当及时提醒纠正并向河北四建纪委举报。举报电话0311-87872073。

2.2工程地址:河北普阳钢铁有限公司三铁厂内2.1工程名称:三铁高炉筒仓及输料系统改造土建工程第二条工程概况经招标人资格预审，参加本工程投标的投标人均符合招标人资格预审的有关规定和条件，可以参加本工程劳务分包人项目的投标。第一条投标人资格预审情况劳务分包人招标文件条款

3.1现场场地情况：目前已具备施工条件第三条现场情况简介工期要求：开工日期以发包人通知为准。工期：以现场需要情况按发包人要求工期。质量要求：合格。2.4场地要求：达到发包人安全文明工地要求。2.3施工内容：本次招标的是三铁高炉筒仓库内填料施工劳务招标，发包人有权根据施工进度、发包人要求随时对其施工部位、房号进行调整，分包人不得有任何异议。

4.2招标范围：施工图纸内的内容（施工过程中提出的任何调价原因不予调价）。4.1本工程采用邀请招标、先招后议方式招标。第四条招标要求3.4踏勘现场：由投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料，投标人承担踏勘现场所发生的费用。3.3生活区设置：分包人自行负责宿舍、食堂、厕所、生活垃圾筒、水池，分包人单位负责自己生活区清扫垃圾，打扫厕所、宿舍卫生、维护维修宿舍所有物品（造成损坏或丢失，发包人有权在其结算款中扣除），分包人单位的生活区、施工现场的安全、卫生、环保等，要达到发包单位的相关要求，标准按河北第四建筑工程有限公司安全文明施工标准要求。3.2现场临时设施情况：分包人自行租赁当地农院作为工人宿舍、食堂，分包人单位单独设立食堂（炊具自理），分包人方自备铺盖，水电费、房屋租赁费自理，标准必须满足发包人标准要求。

5.1报价依据：以往码砌砖及库内填料施工经验、劳务分包人市场价、现场条件、工期、质量要求以及投标单位自身的经济、技术实力等。第五条投标报价要求中标后签订劳务分包合同，分包人不得要求调整分包价格；入场施工后，分包人不得中途退场或聚众讨薪。分包人于每月25日上报本月结算并进行百分考核，经分包人审核完成后60日内付款至75%（付款以建设单位向发包方支付工程款为前提）。待发包人与建设单位完成竣工结算并付款后60日内付至结算金额的95%，根据结算金额扣减质保金5%，待质保期满（质保期2年）未出现质量问题，全额无息返还。施工过程中每月工程进度款的5%转为履约保证金。分包人合同履行过程中，因分包人原因出现围堵施工现场、上访等群体性事件，由分包人承担一切责任，且支付发包人5万元/次违约金（自履约保证金中扣除）。待分包人合同内工程竣工、验收合格、分包人全部退场后余额退还（无利息）。因分包人原因给发包人造成的损失的，费用自履约保证金中扣除，不足部分自分包人劳务费中扣除。4.5合同履约要求4.4材料供应方式与管理：除“发包人提供机具、材料一览表”外，其他机具、材料由分包方负责。分包人负责材料的使用、保管、维护、保养、分类码放、覆盖、装卸车、运输、二次或多次倒运、废料清运至指定地点（2公里内）等（综合包干单价已包含以上内容），材料、机械需由主管工长申请，经生产经理审批报材料设备科登记后方可领取，丢失、损坏由分包人方承担损失，发包人有权在其结算款中扣除，分包人方不得有任何异议。4.3劳务人员必须每天电子考勤记录,如不按时电子考勤的当月任务单不予结算。且每月月底必须结算劳务人员工资，结算时必须通知发包人，发包人予以监督及留存影像资料。必须服从公司、分公司的各项文件的落实。

5.5.1该工程质量目标为合格，必须符合图纸及有关技术文件规定的技术质量要求，符合国家及行业的有关标准。承包人若达未到发包人要求后，按照发包人相关制度进行罚款（在劳务结算费中扣除）。5.5报价中对工程质量、工期进度、安全文明施工方面的要求：5.4本工程采用工程分包模式，价款为固定综合直观单价方式（即每平米、米、立方、吨的固定综合单价）。投标人报价时，需将工程劳务人员交通费、人工费、机械费、辅材费、材料二次及多次搬运费（含加工厂至施工现场运费）、建筑废料及垃圾清运费（2公里以内的指定地点）、冬雨季施工费、超高费、工具用具费、安全文明施工费、环境保护费、成品保护费、发包人提供的材料的卸车、保管费用、工期内可能产生的停、窝工损失、政策性停工损失、施工生产工具购买及使用费、安全防护用品费、疫情防疫费用（防疫用品和新冠核酸检测费，若由发包人发放或组织，发包人有权在劳务结算费中扣除）、工人意外保险费及工伤保险（入场前需办理好，保额不得低于80万），工人进出场入门证及上岗证的办理费用（32元/人），利润、政策性文件规定、风险、垫资利息、承兑贴息、投入资金成本、责任、管理费、因工期或任何原因产生的进退场费用（含人员、辅材、小型机械等）、税金等属于图纸范围内应施工内容的费用全部包含在内。5.3报价需要说明的有关问题：发包人只负责对工程质量的验收。分包人方负责交工验收，使用过程中的维修。5.2.1计算规则：以工程图纸、图纸变更计算的实际工程量结算。5.2报价包含内容和费用：三铁库内填料施工，见报价单。

(4)未按发包人现场临电要求接线、用电的支付违约金500元/次。(3)现场楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口、深基坑等等未按规范设置安全防护的支付违约金1000元/处。(2)现场施工人员不戴安全帽支付违约金200元/人，高空作业不戴安全带支付违约金200元/人，墙体砌筑、外墙抹灰、粉刷未规范设置安全网支付违约金1000元/次。5.5.4（1）分包人应按照发包人及建设单位的现场管理规定做好文明及安全施工，违反规定的，分包人应承担违约责任，现场未按文明文明施工要求每发生一次承担违约金5000元，分包人承担违约金后无条件按发包人的现场管理规定做好文明及安全施工，如分包人未按要求整改到位，发包人有权安排其他分包人方协助整改，整改费用按实际发生的费用双倍扣除。因违反建设单位安全管理规定产生的罚款由分包人方承担。5.5.3本工程安全文明施工目标必须达到发包人的要求及建设单位规定，分包人若未达到发包人要求及建设单位规定的，按照发包人及建设单位规定相关制度进行罚款（在劳务结算费中扣除）。5.5.2该工程工程进度必须满足项目施工计划施工节点的要求，且必须要求工期内完成全部施工内容，承包人若未达到发包人要求，按照逾期5000元/天进行罚款（在劳务结算费中扣除），如因分包人原因造成的业主方罚款，分包人双倍缴纳且承担一切责任。

第六条劳务费的结算与支付进度款：(9)其他详见后附安全生产处罚条例(8)分包人同样应遵守业主建设单位的生产及安全管理规定，违反业主规定产生罚款由分包人自行承担，若因分包人违反业主管理规定造成发包人被罚款或其他损失，发包人有权在劳务结算费中双倍扣除。(7)施工现场严禁打架斗殴，每发生一起，视情节轻重，处以10000元～30000元罚款。(6)现场拆除工程、高空抛物及楼面施工垃圾清扫等，分包人不安排专人在现场监护、现场未做警戒的支付违约金2000元/次。(5)现场氧气、乙炔未分开存放，安全距离不够或防护不到位的支付违约金500元/次。

7.1.3报价单；7.1.2承诺书；7.1.1投标书；7.1投标文件应包括以下内容：第七条投标须知1．分包人于每月25日上报本月结算并进行百分考核，经分包人审核完成后60日内付款至75%（付款以建设单位向发包方支付工程款为前提）。待发包人与建设单位完成竣工结算并付款后60日内付至结算金额的95%，根据结算金额扣减质保金5%，待质保期满（质保期2年）未出现质量问题，全额无息返还。2.分包人方根据发包人下达的施工任务单，安排作业人员完成作业内容。发包人对分包人完成的施工任务单，从计划、质量、安全、材料节约、文明施工5个方面进行百分考核。分包人合同价款的结算分包人方每月25日前将签有百分考核的施工任务单交发包人劳务员进行预结算，未执行劳务实名制考勤的不予结算。当月施工任务单月底前预结算，跨月预结算无效。分包人合同价款结算以分公司人力资源科（预算科）初审，审计科审计后的结果为准。（总包方工程款到账后）按签订的合同付款，分包方所有劳务费均按承兑结算或承担贴息费用。3．分包人应向发包人出具等额增值税普通发票(以国家最新税收政策为准)作为收款凭证。4、分包人承诺绝不拖欠其工人工资。

2.投标保证金缴纳：投标保证金缴纳方式。投标人在开标前必须到河北四建分公司财务部办理缴纳投标保证金(或网上转账方式)，以分公司财务部开具的收据为准。开标前未缴纳投标保证金的开标无效。1.投标书递交：投标采用网上投标报价，投标人按招标文件内容填报投标报价单，投标人需仔细阅读招标文件，投标人所填写的投标单价视为包含了投标文件的全部内容。第八条开标须知（2）投标文件按要求投标，并于规定时间前网上报价。（1）此投标为网上操作，必须在规定的开标时间前报价完成。7.1.4投标书递交

9.3招标人确定中标人后，向中标人发出中标通知。9.2本工程采用先评后议的方式评出2-3家中标候选人。9.1本工程由招标人组织的评标委员会进行评标，评标委员会由工程技术管理、经济管理、预算、审计等人员组成。第九条评标和中标须知地点：河北四建三分公司人力资源科.联系人：彭虎电话：186033125163.递交截止时间：2022年12月23日下午12:00

附件一：招标内容第十一条附件建设单位、监理单位等对工地的验收及检查，分包人单位要积极配合发包人单位处理验收检查实物.第十条检查及验收9.5投标人中标后，按发包人要求签订合同，拒不签订合同或超过签订日期的，发包人认为中标人自动放弃，发包人按中标人顺序选定其它后选人或重新进行招标；9.4中标人须在接到中标通知书之日起7日内必须进场并签订施工合同。

12.2分包人必须遵守业主、河北四建对本工程的相关规定和关于施工方面的有关规定，不得野蛮施工。12.1分包人的特种作业人员（包括架子工、电工、电焊工等）及需要持证上岗人员均必须持证上岗，保证人证合一，并满足施工要求。第十二条：补充条款附件四：分包人承诺书附件三：投标书附件二：发包人提供机械、工具、材料一览表

12.8发包人仅提供电子图纸，纸质图纸由分包人方自行复印或打印。12.7在后期施工过程中发现分包人方所施工的部位存在质量问题的且明确确定不是他人原因造成的，发包人以电话或微信方式通知分包人方到场维修，分包人方必须在48小时内到场进行维修处理，发包人最多通知2次，第2次通知分包人方后，分包人方当场表示不维修或48小时内未到现场维修的，由发包人派人维修，因维修所发生的所有费用发包人有权双倍扣除。12.6若因投标人原因，投标人中途退场后，招标人按投标人完成工程量的60%进行结算。投标人无条件退场。投标人退场延误造成损失的，投标人负全部责任，损失从履约保证金中扣除。12.5分包人必须保证麦收（秋收）、节假日阶段（春节不放假）施工劳力充足，满足施工进度要求。12.4分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险（保额不低于80万元），并为施工场地内自有人员生命财产办理保险，支付保险费用。12.3分包人充分考虑现场条件，工具、材料二次及二次以上运输在场内的不考虑二次倒运费用。

1、三铁高炉筒仓库内填料施工劳务招标。发包人有权根据施工进度对其施工部位、房号进行调整、分配任务，分包人不得有任何异议。一、工作内容所有分项工程，劳务分包人直观单价包干形式，分包人方分部分项直观单价包含以下内容：承包范围附件一12.9本招标文件的解释权归发包人所有。

文明安全施工保证费，包括现场及楼内安全防护的搭设和拆除、现场安全示意及导向牌的搭设和拆除、现场路面硬化等所有临时设施所投入的人工及相关费用，为达发包人要求标准和迎检、迎节日所投入的人工及相关费用。工期保证费，是为确保工期或抢工而采取的各种措施费、增加的人工费以及施工降效影响等。1）、本招标范围内工程的工期、质量、文明安全施工必须达到发包人的统一要求，分包人必须按照发包人制定的安全文明施工方案施工。3、工期、质量、文明安全施工1)、本工程发包人仅在固定位置提供临水总接水口、临电总配电柜，一级配电箱（临电总配电柜）、二级配电箱（至料场边），分包人负责二级配电箱以下的电线、电缆、临时照明所用的灯具和总接水口至用水位置的水管、阀门、水箱等，所用的电线、电缆、灯具等必须符合我公司规范要求。发包人提供的临水、临电在整个工程施工期间由分包人负责保管、保护、维护，在工程施工期间由于工程施工的需要，需对已经完成施工作业面活完底清，未清理完成的由发包人安排其他分包人清理并在相应分包人结算内扣除。2、临时设施

3)分包人需支付用工过程中所需的工人工资、伙食费、劳保费、保险费、办理暂住证、健康证等一切费用。2)分包人必须保证季节性施工（秋收、麦收）阶段的正常施工，分包人在季节性施工（秋收、麦收）、节假日施工中（春节不放假）产生的一切费用不予以另外支付。1)分包人需配备实验取样员，负责原材料的材料取样和制作试样工作。5、其它负责本工程所需的由发包人提供或业主甲供的材料的进、退场装卸车及现场场内距离内的二次及多次倒运，按招标人要求分类定点码放，码放整齐，达到文明施工标准化的要求。4、装卸车：

（二）劳务分包单位施工人员在50人以下的，应当配备1名专职安全生产管理人员；50人-200人的，应当配备2名专职安全生产管理人员；200人及以上的，应当配备3名及以上专职安全生产管理人员，并根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增加，不得少于工程施工人员总人数的5‰。（一）专业承包单位应当配置至少1人，并根据所承担的分部分项工程的工程量和施工危险程度增加。7）分包单位配备项目专职安全生产管理人员应当满足下列要求：6）因业主图纸到场进度、重污染天气预警应急响应停工或因疫情防控要求停工增加的费用。5）分包人工人进场时提供武安当地三天两检新冠核酸检测报告并承担费用，并符合当地疫情防控政策，（分包人工人没有疫情所在地的旅居史）。4)配合费、管理费、利润、税金等以及其他有可能发生的费用。

发包人提供机具、材料一览表附件二（二）分包方应按照设计图纸申报建设单位供应材料计划，保证准确且保质保量的完成施工任务，如出现偷工减料现象造成甲供材剩余超出规定，发包方有权按建设单位考核处罚机制双倍处罚分包方，且分包方承担一切后果。如由分包方申报的建设单位供应材料计划不准确造成的大量建设单位供应材料浪费（按河北省2012年定额损耗率），发包方有权按建设单位考核处罚机制双倍处罚分包方，且分包方承担一切后果。（一）分包方须提前15天向发包方提出建设单位甲供材料计划，提出材料的规格、质量、数量及有关技术要求或标准，报发包方审核并由发包方报送建设单位，分包方因申报不及时而影响工程进度由分包方负责。8）分包单位应当满足下列要求：

2.单价中包含施工范围内的垂直运输，以及场内的全部水平运输、二次及多次搬运、现场清理、建筑垃圾运输至发包人指定位置等所有工作内容预想不到的所发生的零工。注：1.分包人方式：清包工，单价为含税价，提供增值税普通发票；分包人范围及劳务内容报价单附件三

8、钢管、扣件、山型卡等周转材料未执行领料制度的，对于超过约定比例部分的丢失所发生的费用由发包人根据各班组结算总产值按比列扣除。7、分包人方使用的周转材料需运至发包方指定区域并分类码放并打包，打包标准达到退租条件，分包人方由发包人材料库领用、退回周转工具并建立台账，退回后分包人方应派人及时进行清理、维修，按规格型号码放整齐，领用周转工具损失超过约定比例，其中架管、顶丝、步步紧损耗1.5％以内，山型卡、扣件3％以内，分包人对周转材料的丢失负责，施工完成后，退回周转材料超过损耗比例，超过部分由分包人按市场价赔偿。6、所有脚手架搭拆施工均包含综合单价内，本工程不结算任何形势的脚手架劳务费。5.分包人工人进场时应符合当地疫情防控政策。防疫政策遵循当地政策要求，因违反防疫政策造成的一切损失由分包人承担。工人的劳保用品、防疫用品及服装用品等全部由分包人方承担。4.分包方依据图纸情况和进度要求合理安排劳务人员，不得以窝工降效等理由要求增加费用。所有工程量为暂估量，按实际完成的工程量经审计通过后结算为准。3.以上单价为固定不变单价,不随任何文件或市场环境而调整。

投标书附件四12.损耗控制在河北省定额要求损耗之内，如超出损耗、超出部分材料费由分包人承担，并进行双倍处罚。11、分包人方自备分包人方提供“附件二：发包人提供机具、材料一览表”之外的机具和辅材，例如无齿锯、木工加工机械、各种手持工具、钉子、铁丝、密封条、宽胶带、建筑塑料薄膜等。10、砼浇筑时负责清理地泵料底等多余砼和砼运输车辆现场道路及厂区道路洒落砼泥土等。9、测量放线：分包人方须配备测量人员配合发包人测量人员放线，且发包人只提供大线，小线由分包人方负责。

投标人：（签字）3、我方金额为人民币壹万元的投标保证金与投标书同时递交。2、我方完全响应并自愿接受上述招标文件和附件已明确的要求和规定。我方若有幸中标，将在“中标通知书”签发后的七日内，与贵方按此要求和规定签署《工程施工劳务合同》。1、根据已收到你方三铁高炉筒仓库内填料施工的招标文件，经充分考察现场和认真阅读、研究上述招标文件后，我方结合自身的实际情况，愿以投标报价单所述，按招标文件要求承包上述工程的施工、竣工和保修。河北四建三分公司：

二、安全保证：进场的工人必须100%接受三级安全教育，经考试合格后方可上岗作业，正确处理与其它施工队伍的关系；保证不出现任何重大安全和治安事故。一、人员配备：组织优秀管理人员和施工班组进场施工；特殊工种持证率100%，保证人员流动控制在5%以内，确保劳动力数量和质量。为确保三铁高炉筒仓库内填料施工能保质、保量按期完成施工任务，达到双方合作愉快的目的，我公司向贵单位递交承诺书，承诺书如下：河北四建三分公司：承诺书附件五

八、实名制管理人脸识别机每天考勤和单价挂钩。如果分包人方每个工人按要求考勤可按单价结算。如分包人方的人员有不按要求电子考勤的，每人每天罚款100元，上不封顶。七、负责本工程的全部保修责任。如未及时履行保修责任，发包人可直接安排其他单位进行保修施工，所发生费用均由我方承担，并接受河北四建三分公司及项目部的处罚和处理。六、生活区管理：施工人员入住生活基地，服从项目部的一切管理；不出现打架斗殴和赌博现象。五、文明生产：严格现场规范化管理，坚持安全生产、文明施工。正确对待扰民和民扰。施工时做好防尘、防噪、防火、坊盗工作；加强成品、半成品的保护工作；举止文明、言行得体，进出场做到令行禁止，树立良好的企业形象。四、工期保证：根据有关方面要求，我方将严格实行工期控制，执行施工进度计划安排，施工中坚持合理运筹动态管理，做到以天计划保周计划，以周计划保月计划，以月计划保总工期，保证按期实现该工程验收。三、质量保证：严格按施工组织设计及发包人要求进行施工，严格执行设计及施工规范要求，建立工地全面质量管理体系，加强过程控制，保证分项施工验收一次合格率达到100%，保证工程质量达到国家、行业、省的质量检验评定合格标准，达到河北省结构优质工程标准。

上述处罚措施颁布实施后，各分包人商需无条件服从。施工人员习惯性违章第一次总包方将处批评教育改正，同样违章第二次将处以安全罚款处罚，第三次则勒令辞退。附件七安全生产处罚条例年月日投标人：（签字）九、对违反上述规定，自愿按每次1000元-5000元罚款。

焦炭仓烧结仓V块矿仓

300mm厚C35混凝土，直径20钢筋双层双向网片@200*200

3700mm高水泥砖填砌

5100510050505050

240*115*53mm水泥砖填砌

打眼植筋：直径20钢筋（植筋深度10d，外露300mm）双排，间距200mm；

三铁高炉筒仓库内填料图纸-河北四建