响水县小尖中学宿舍楼工程 施工招标公告
项目编号： 3209211904080101
标段编号： 320921190408010 1 -BD-001
1 、招标条件
本招标项目 响水县 小尖中学 宿舍楼工程 已由 响水县发展与改革委员会 以 响发改审【 2018 】 75号 批准建设，项目业主为 响水县小尖中学 ，建设资金来自 财政资金 ，项目出资比例为 100% 。项目已具备招标条件，现对该项目 响水县 小尖中学 宿舍楼工程 的施工进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人参加投标。
2 、项目概况与招标范围
2.1项目概况
2.1.1建设地点： 响水县小尖镇小尖中学院内
2.1.2建设规模： 响水县小尖中学宿舍楼建筑面积约 1912 ㎡ ，四层框架结构，具体详见施工图纸和工程量清单全部内容
2.1.3合同估算价： 约 390 . 91 万元
2.1.4工期要求： 120 日历天，计划开工日期： 2019 年 04 月 30 日 ，竣工日期： 2019 年 08 月 30 日
2.2招标范围 ： 响水县 小尖中学 宿舍楼工程的桩基、土建、安装等工程
3 、投标人资格要求
3.1、 投标人须具 备 建筑工程施工总承包三级及以上资质，同时具备安全生产许可证 ，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力 。
3. 2、 投标人拟派 项目负责人 须具备 建筑工程二级 及 以上注册建造师 ，同时具有安全生产考核合格证（B类） 。
3 .3 、本次招标不接受联合体投标。
3. 4、财务要求：投标人应具有独立订立合同的能力，未处于财产全部被接管、冻结和破产状态。
3. 5、业绩要求：无。
3. 6、信誉要求：
3. 6.1、投标人没有被国家、江苏省省级有关部门及盐城市级有关部门和响水县县级有关部门限制招投标或市场准入，或者受到限制但已过公示期的。
3. 6.2、企业、法人代表或项目经理未被法院列为失信被执行人（以全国征信系统平台信息为准）。投标人（含法定代表、项目经理）在投标截止日，已全部履行人民法院生效判决、裁定。
3. 6.3、2018年6月1日以来无欠缴履约保证金（银行保函、担保）；
3. 6.4、投标人没有因违法违规、违约、失信等原因被响水县有关部门单位限制投标的。
3. 7、其他要求：
3. 7.1项目负责人从本工程投标文件递交截止之日起必须满足下列条件之一：
3. 7.1.1 项目负责人是非变更后无在建工程的。
3. 7.1.2 项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满 6 个 月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批 文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在 项目负责人执业范围之内。
3. 7.1.3 项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况。
在建工程是指：处于中标人公告到合同约定的工程全部完成且验收合格期内的工程。验收合格证明是指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格，并签署单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收证明文件。
项目负责人有无在建工程，应以施工合同备案系统中人员信息是否处于锁定状态进行判断，处于锁定状态时，以有在建工程认定（含因变更原因锁定的）。
3. 7.1.4 项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业：
（1）同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；
（2）将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。
（3）项目负责人担任其他公司法定代表人。
3. 7.2、我方承诺中标的项目经理，不因任何情形而更换，且出勤率不少于80%，如发生更换或出勤率少于80%，除接受招标文件约定的处罚外，自愿另行接受合同价2%的扣款 。
3. 7.3、养老保险缴纳证明：投标人必须保证授权委托人（如果有）、项目负责人为本单位的正式职工，并确保2018年10月-2019年03月或者2018年11月-2019年04月连续6个月在本单位缴纳养老保险。（项目负责人可以作为授权委托人）。
3. 8、投标时，仅需提供项目负责人相关资料。
投标人有违反上述条件之一的，资格审查不予通过。
投标人同一天参加多个项目投标的，只要有一个项目投标文件被评标委员会以招标文件无效标条款第21 条、第22 条废标的，本项目即取消其中标资格。
4 、招标文件的领取
1 、 招标文件获取 时间 201 9 年 0 4 月 12 日至 201 9 年 0 4 月 17 日。
2 、招标文件获取方式：投标人使用“CA数字证书”登录“电子招标投标交易平台”获取；本招标公告及招标文件中“电子招标投标交易平台”是指 领取地点盐城市招投标会员网上交易系统
( http://221.231.4.242:81/yanchenghuiyuan/HuiYuanInfoMis_YC/Pages/SSO/login.aspx?ReturnUrl=%2fyanchenghuiyuan%2flogin.aspx )
3 、 招标文件每套售价 305 元，售后不退。
5 、投标截止时间
5.1 投标截止时间为： 2019 年 04 月 23 日 09 时 00 分 （北京时间） 。
5.2逾期送达的投标文件，招标人不予受理。
6 、资格审查
本次招标采用资格后审方式进行资格审查，资格评审标准详见招标文件第三章。
7、 评标方法
本次招标采用合理低价法确定中标人法，评标标准和方法详见招标文件第三章。
8、其他
8. 1 、须缴纳的投标保证金金额：人民币 柒万伍仟元整 。
8. 2、工程付款： 本项目无工程预付款。工程竣工验收合格后付至合同价的50%；至工程竣工验收合格后一年时且经政府审计后付至政府审计价的80%，至工程竣工验收合格后满两年时付至政府审计价的97%，余款在工程竣工验收合格满三年时付清 。
8. 3 、履约保证金：履约保证金按中标价 5 %收取，投标保证金转为履约保证金，不足部分可以银行汇款方式补足；也可以用银行保函形式， 保函 必须是企业所在地基本开户行出具。履约保证金退还 ：工程竣工验收合格后一次性退还（无息） 。
8. 4 、质量保证金：为结算价的 3% ，缺陷责任期为贰年。
9 、发布公告的媒介
本次招标公告同时在江苏省建设工程招标网、盐城市建设工程网上会员系统、盐城市公共资源交易中心、响水县人民政府网共同发布。
10 、投标单位在诚信库中录入的所有信息均应真实有效，并应及时更新、完善，如未能及时更新和完善，其责任自行承担。投标单位录入虚假信息的，经查实作为失信（不良行为）行为在江苏建设工程招标网上公告一年，在公告期间，本省行政区内其它项目的招标人可以据此不接受其投标。
11 、本工程严禁挂靠、转包，一经核实挂靠、转包的，将被取消投标、中标资格，并按相关规定进行处罚，直至建议有关部门吊销资质证书。
12 、联系方式
招标人： 响水县小尖中学 代理机构:盐城东信造价工程师事务所有限公司
地 址：响水县 小尖镇 地址：盐城市人民中路9号
邮编：224 600 邮编：224002
联系人： 曹秀春 联系人：孙建标
电 话：13905119505 电话：0515-89696099
邮箱： 邮箱：xsdxdl@163.com
| 文件正文PDF附件： |
| 招标文件文字部分.pdf |
