政府采购编号：SSJSCG2022-01竞争性磋商文件房屋安全维修中国企业管理无锡培训中心

三、项目需求和有关说明-------------------------------（21）二、供应商须知---------------------------------------（5）一、磋商邀请函---------------------------------------（2）目录二○二二年八月采购代理机构:苏世建设管理集团有限公司

二、供应商须知苏世建设管理集团有限公司受中国企业管理无锡培训中心的委托，对中国企业管理无锡培训中心房屋安全维修项目进行竞争性磋商，欢迎你单位参加磋商并提请注意下列附表中的相关事项：一、磋商邀请函五、附件（响应文件格式）-----------------------------（52）四、合同书（格式文本）-------------------------------（24）

3.供应商一旦参加本项目磋商，即表明承诺接受了本磋商文件中的所有条件和规定；2.供应商应向采购代理机构购买磋商文件及有关资料，按磋商文件要求提交全部资料并对磋商文件各项内容做出实质性响应，否则磋商无效；1.磋商文件包括本文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在响应文件中充分响应磋商文件的所有要求；（二）磋商文件公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。（一）遵循原则

（四）磋商文件的澄清或修改3.本文件的最终解释权归采购人。2.供应商如有需要对采购文件要求澄清的问题，请以电子邮件或传真的形式提出“SSJSCG2022-01项目需澄清问题”，并于2022年9月1日下午16：00前发送至采购代理机构邮箱（1017137184@qq.com），采购代理机构会统一以邮件形式回复至供应商。1.本项目不组织现场答疑。（三）磋商文件的解释4.磋商文件一经售出、一律不退，且仅作为本次采购磋商使用。

第一部分：资格、资信证明文件1.证明文件：响应文件由证明文件部分、响应函部分、报价部分、技术文件部分共四部分组成（需装订成一册）。（五）响应文件的组成2.如需对磋商文件进行澄清或修改，采购代理机构将在江苏政府采购网、无锡政府采购网上发布更正公告，并书面告知所有已购买磋商文件的供应商。该澄清或修改的内容作为磋商文件的组成部分，与磋商文件具有同等约束力。供应商于响应文件提交截止日前书面回函采购代理机构，逾期不回视同收到此书面通知。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注澄清或修改内容导致其提交的响应文件不符合采购需求，而造成的损失及风险（包括但不限于未成交）由供应商自行承担。1.采购代理机构可在磋商截止时间五日前对磋商文件进行必要的澄清或者修改，并视具体情况，延长磋商截止时间。

（6）供应商有效期内的安全生产许可证复印件加盖公章；（5）供应商具备建筑工程施工总承包三级及以上资质证书和特种工程(结构补强)专业承包资质证明复印件加盖公章；（4）供应商法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件并加盖公章（投标时必须携带法定代表人身份证或法定代表人授权代表身份证原件）；（3）供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；（2）供应商有效期内营业执照副本复印件或扫描件（投标时必须提交原件或公证件）；（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（12）供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件并加盖公章；（11）供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件并加盖公章；（10）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表），或由会计师事务所出具的2021年度的审计报告和所附已审财务报告复印件并加盖公章（投标时提供原件或公证件）；（9）供应商企业基本账户开户许可证复印件或基本存款信息；（8）授权委托人和项目负责人应为供应商本单位在职员工，提供由本企业连续缴纳近六个月（不含投标当月）的社会保险缴纳证明并加盖公章；（7）供应商拟派项目负责人房屋建筑二级及以上注册建造师证书复印件加盖公章；

（1）供应商简介和经营情况说明；第二部分：补充证明文件：上述资格、资信证明文件必须全部提供，其中要求提交的原件必须与响应文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件。否则必须提供原件或公证件来予以证明。供应商所提交的资格、资信证明文件的完整与否，将直接影响其响应文件的审核结果。注：供应商如已按《无锡市政府采购供应商注册登记管理办法》（锡财购〔2012〕3号）要求加入供应商库的，可注册入库（详见http://cz.wuxi.gov.cn/fzlm/zfcgjyxt/index.shtml）成功后，从网上下载打印《无锡市政府采购注册供应商资格信息登记表》（以下简称信息登记表），并经法定代表人签字和加盖公章后,可作为供应商响应文件的有效组成部分提交采购代理机构。信息登记表所记录的信息如能反映供应商具备对应资格条件项的，在本项目评审时，可凭该信息登记表免于提供相应的资格证明材料的原件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格证明材料原件或公证件。（14）承诺书（格式见附件）；（13）中小企业声明函（格式见附件）：参与政府采购活动的供应商对其企业规模实行承诺制，由企业自行对照国家《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号文件内容诚信确定自身企业规模，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》，对其声明的真实性承担法律责任，在资格性审查和评审过程中无需提供证明其企业规模的其他材料；

（3）供应商认为有必要提供的其他证明资料（参考评分标准）。d)项目管理机构配备情况辅助说明资料；c)项目技术负责人简历表；b)项目负责人简历表；a)项目管理机构配备情况表；（2）项目管理机构配备情况（格式见附件）；

投标报价应包括供应商完成本项目所有工作及后续服务的全部费用。3.报价部分（格式见附件）（3）细目报价表（2）开标一览表（1）响应函2.响应函部分（格式见附件）：

（6）综合单价分析表表6（5）分部分项工程和单价措施项目清单与计价表表5（4）单位工程投标报价汇总表表4（3）单项工程投标报价汇总表表3（2）建设项目投标报价汇总表表2（1）投标总价表1

（12）计日工表表12（11）专业工程暂估价及结算价表表11（10）材料（工程设备）暂估单价及调整表表10（9）暂列金额明细表表9（8）其他项目清单与计价汇总表表8（7）总价措施项目清单与计价表表7

（18）承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用价格指数差额调整法）表18（17）承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用造价信息差额调整法）表17（16）发包人提供材料和工程设备一览表表16（15）总价项目进度款支付分解表表15（14）规费、税金项目计价表表14（13）总承包服务费计价表表13

（5）安全技术措施及主要隐患部位的防范措施（4）各分部分项工程的施工方案及质量保证措施；（3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施；（2）施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置；（1）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分；4.技术文件部分：

3.除非采购人对采购文件予以修改，供应商应按采购人提供的工程量清单及其计价格式，填报单价和合价。供应商未填单价或合价的工程项目，视为该项目费用已包括在其他有价款的单价或合价内，在实施后，采购人将不另行支付。如实际施工的工程量与采购人提供的工程量清单中的数量不一致时，结算时工程量可按实调整，每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。2.本工程磋商文件所提供的工程量清单是按照GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》和图纸计算确定。对于工程量清单中未提供齐全，而本磋商文件中所确定的招标范围所提供的全套设计图中已明确包含的工程内容，供应商可以按统一的工程量计算规则计算后，在发标后3天内以书面形式提供给招标人，招标人在收到书面资料后2天内将可以增列的项目或修改的数量以修正文件形式书面通知供应商。但是不论工程量清单数量与设计图数量是否一致，供应商只能以招标人发放的工程量清单及修正文件进行投标报价。工程数量与实际施工量不一致时，工程数量可按实调整。1.本工程的投标报价应采用GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、锡建价〔2014〕5号文规定的工程量清单计价格式。供应商的投标报价的总额应是供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成磋商文件工程量清单计价所列项目的全部费用。包括分部分项工程费、措施项目费、其它项目费、规费和税金。综合单价包括完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工、材料费、机械使用费，管理费和利润并考虑风险因素。总之投标报价应为完成该项目的全部费用。包括达到工完清场、移交竣工验收、保修期满。（六）投标报价说明（7）劳动力、机械设备和材料投入计划；（6）安全文明施工及环境保护措施；

9.磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内(半小时内)提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。8.投标时各单位工程中同一清单子目（项目名称、特征描述均相同）对应的综合单价报价应保持一致，如不一致，成交单位今后结算审计时以所报综合单价中最低的作为结算依据。7.供应商应根据施工现场的实际情况、本采购文件中载明的施工组织要求、现场的交通管制条件、文明施工要求和各自的施工经验确定合理的施工组织方案，自主合理报价。各供应商应认真踏勘现场，充分考虑临时通道、临时排水、临时路灯、居民、村民和沿线企事业单位出入临时通道、来自周围居民村民可能产生的干扰以及配合规划管线施工或因维护交通或因安排夜间施工使工效受到影响等因素，并对工程车辆行驶线路认真踏勘，预计可能发生的费用，以及借道村、镇道路需发生修复费用的，均可列入，凡未列的一旦发生，将视为由投标的中标供应商自理。6.供应商应结合本企业的技术水平，管理水平和拟定的施工方案自主报价，人工、材料、机械台班单价，管理费、利润措施费都可以自主确定。消耗用量也可适当调正，但定额编号、子目工作内容、工程量计算规则、措施费划分以及规费、税金的计取应按规定执行。5.所有的施工方案的费用以及按国家标准或施工验收规范要求对材料、构件进行质量检测或检测所需的试验、检测费用应列入供应商认为合适的细目中，在工程量清单分析中反映出来。工程量清单分析中未列细目的，其施工方案费用及试验、检测费用应被视为已分摊在供应商认为合同的细目报价中。4.供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

5.响应文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。4.响应文件格式部分，应由供应商按给定格式提供，不得更改。3.供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。2.响应文件由供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。（七）响应文件的要求

供应商有下列情况之一者，响应文件无效：（八）无效响应文件的确认9.报价费用自理。8.响应文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。7.响应文件份数为正本一份，副本三份，供应商应将响应文件正本、电子投标文档密封在一个封袋中并在封袋上清楚地表明“正本”、将响应文件所有副本密封在另一个封袋中并在密封袋上清楚地标明“副本”；磋商文件中证明文件部分及评标办法中所需提供的原件资料（身份证和保证金收据可随身携带）需单独装袋，无需密封，并在装袋上清楚地标明“原件资料”，随响应文件一起递交；所有响应文件密封袋的封口处应加盖供应商印章。密封袋上还均应注明采购编号、项目名称、供应商名称。6.响应文件统一采用A4纸，按照响应函格式中的顺序制作，并请编制目录及页码。

6.不具备磋商文件中规定的资格、资信要求及未按磋商文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；5.供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；4.供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；3.供应商的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加投标会议的；2.响应文件未按磋商文件要求密封、签署、盖章的；1.响应文件未按规定的期限、地点送达的；

12.供应商未遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益的。11.提供虚假材料的（包括营业执照、财务报表、资格、资信证明文件等）；10.响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；9.响应文件含有磋商文件未允许提供的选择性内容的；8.响应文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；7.响应文件、样品未按磋商文件规定的格式、内容和要求填写、制作或提供的；

18.不同供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；17.不同供应商响应文件相互混装的；16.不同供应商报价细目呈明显规律性变化，或恶意串通其他供应商，故意哄抬价格或压价的；15.不同供应商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；14.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；13.不同供应商的响应文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

24.未按要求提供电子投标文档（U盘或光盘）；23.报价超过磋商文件规定的最高限价的；22.响应文件报价出现前后不一致且供应商对修正后的报价不确认的；21.响应文件商务标中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；20.同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；19.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；

（1）响应文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：2.响应文件正本与副本不一致的，以正本为准。1.由采购人代表和专家组成磋商小组，并实行回避制度。（九）磋商、评审26.响应文件内容不全或不符合法律法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。25.投标报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能证明其报价合理性，不能在评标现场半小时内提供书面说明及提交相关证明材料的；

（1）密封性审查：3.磋商工作程序4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；1）响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

③供应商的被授权代表是否准时参加磋商会议；②供应商的响应文件是否按磋商文件要求签署、盖章；①供应商的响应文件是否规定的期限、地点送达；下列初步资格性审查由采购代理机构工作人员按照供应商签到时间顺序进行，监督人员监督。（2）资格性审查由供应商或其推选的代表检查响应文件的密封、签署、盖章情况，也可以由监督人员检查；

5.磋商、评审程序采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。采购人或采购代理机构在2020年9月7日前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。4.信用信息查询※资格性审查部分（如资格证明文件等），由磋商小组负责。④供应商的被授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书。

（3）磋商程序的确认：由磋商小组视情况决定。依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。（2）符合性检查依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。（1）资格性审查磋商、评审工作由采购代理机构负责组织。具体磋商、评审事务由依法组建的磋商小组负责。

供应商按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或被授权代表签字或者加盖公章。由被授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。（6）在磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况，可以对服务方案部分的内容（服务周期、后期服务及配合）以及合同草案条款（付款时间、违约责任、优惠条件）进行实质性变动，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。（5）磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商轮次由磋商小组视情况决定，每个供应商磋商轮次相同。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正由法定代表人或被授权代表签字或者加盖公章。由被授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。（4）澄清有关问题：磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

②评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。①经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。（8）已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。②磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。。①磋商前首次报价,即按本竞争性磋商文件要求的格式报价；（7）磋商报价

综合评分法(总分102分，附加分2分)，计分均保留2位小数。其中价格分30分，商务资信22分，项目答辩5分，技术文件43分，加分因素2分。6.评标标准磋商小组遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定报价人的分值；各报价人的评审得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的报价人排名第一，为成交单位。若评审得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列；评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。通过初审和磋商，并提交最后报价的报价人，可进入综合评分阶段。（8）评审方法③磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐至少3名（含3名）成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

（2）商务资信(22分)磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)×价格权值×100。公式计算:应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供（1）价格分（30分）

注:以上荣誉奖项，同一项目按最高奖项得分，不重复计分;不同项目可累计得分。1)颁奖机构必须为国家、省、市主管部门或主管部门认可并依法注册的机构；2)响应文件中提供中标通知书、施工合同、竣工验收证明、获奖证明资料复印件并加盖公章，评审时原件核查，不提供或提供不全均不得分。②供应商自2019年3月1日起(日期以证书落款日期为准)至今承担的工程获得过建筑施工标准化星级工地或文明工地的，市级的得1分,省级(含)以上的得2分，本项最高得2分；①供应商自2019年3月1日起(日期以证书落款日期为准)至今承担的工程获得过优质工程奖的，市优级的每个得1分，省优级的每个得2分，国优级的每个得3分，本项最高得3分；2）荣誉(5分)供应商自2019年3月1日(日期以竣工验收证明落款日期为准)起至今承担过类似工程，每个得1分，本项最高得4分(响应文件中提供中标通知书、施工合同、竣工验收证明复印件加盖公章，评审时原件核查，不提供或提供不全均不得分)。1）业绩(4分)

4）项目负责人业绩(2分)注:响应文件中须提供①相关证书复印件并加盖公章;②由社保收缴部门出具的近三个月的投标供应商为其依法缴纳社保缴费证明,社保缴费证明必须提交原件或含有县(区)级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的打印件。以上资料响应文件中提供复印件并加盖公章，评审时原件或带二维码验证的打印件核查,不提供或提供不全不得分。③项目组人员(配备施工员、质检员、安全员、材料员、资料员，不能相互兼任)的，有一个得0.7分，同一工种不重复计分，最高得3.5分，不提供不得分；以上人员中任一人员具备中级(含)以上:工程师职称的，有一个得0.7分，最高得3.5分。本项最高得7分。②拟派项目负责人具有中级（含）以上职称的得2分，本项最高得2分(响应文件中提供证书复印件加盖公章，评审时原件核查，不提供不得分)。①拟派技术负责人具有高级(含)以上工程师职称的得2分，本项最高得2分(响应文件中提供证书复印件加盖公章，评审时原件核查，不提供不得分)。3）项目管理机构配备(11分)

①施工组织总体设计阐述1）总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分（6分）（4）技术文件(43分)项目负责人答辩，由评审小组现场以书面形式出题(2-3题)，项目负责人携带身份证原件，检查确认后以书面形式作答，答辩时长15分钟。答题内容详细、与项目需求贴合度高的得5分，答题内容较完整、与基本符合项目需求的得4分，答题内容一般、符合性一般的得3分，答题内容较少、与项目需求贴合度低的得2分，答题内容欠缺、不符合项目需求的得1分；（3）项目答辩(5分)拟派项目负责人自2019年3月1日(日期以竣工验收证明落款日期为准)起至今承担过类似工程的得2分(项目负责人业绩与企业业绩不可重复得分。响应文件中提供中标通知书、施工合同、竣工验收证明复印件加盖公章，评审时原件核查,不提供或提供不全均不得分)。

②临时设施、临时道路布置的合理性①施工现场平面总体布置合理性2）施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置（6分）上述内容需描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求的得2分；有待完善的得1分；未进行阐述或不满足采购需求的不得分，本项最高得6分。③施工段划分的合理性阐述②对施工项目内容的理解及施工方案设计的针对性

4）各分部分项工程的施工方案及质量保证措施（7分）上述内容需描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求的得3分；有待完善的得1.5分；未进行阐述或不满足采购需求的不得分，本项最高得6分。②各阶段进度的保证措施①施工进度计划整体保证措施3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施（6分）上述内容需描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求的得3分；有待完善的得1.5分；未进行阐述或不满足采购需求的不得分，本项最高得6分。

②隐患部位分析；①安全技术措施；5）安全技术措施及主要隐患部位的防范措施（6分）上述内容需描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求的得3.5分；有待完善的得1.5分；未进行阐述或不满足采购需求的不得分，本项最高得7分。②各分部分项工程施工质量保证措施①各分部分项工程施工方案实施的保证措施

③环境保护措施②文明施工措施①安全施工措施6）安全文明施工及环境保护措施（6分）上述内容需描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求的得2分；有待完善的得1分；未进行阐述或不满足采购需求的不得分，本项最高得6分。③隐患部位的防范措施；

上述内容需描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求的得2分；有待完善的得1分；未进行阐述或不满足采购需求的不得分，本项最高得6分。③材料投入计划；②投入机械设备安排；①劳动力安排计划；7）劳动力、机械设备和材料投入计划（6分）上述内容需描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求的得2分；有待完善的得1分；未进行阐述或不满足采购需求的不得分，本项最高得6分。

4.未成交供应商的响应文件正本、成交供应商的响应文件正本及副本（一份）留存，其余响应文件副本和原件退还各供应商。3.在发布成交公告后且公示期内无异议后，苏世建设管理集团有限公司将向成交供应商发出成交通知书。2.投标、开标及定标的整个过程均接受监管部门的监督。1.磋商小组根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按磋商文件的要求在3家成交候选单位中，依法确定成交供应商。苏世建设管理集团有限公司将在江苏政府采购网、无锡政府采购网上发布成交公告。苏世建设管理集团有限公司和磋商小组对未中标原因不做解释。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）等有关法规处理。（十）确定成交供应商（6）加分因素(2分):依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品日清单》，投标产品为政府采购节能(政府强制采购节能产品除外)、环保产品分别加1分(投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分)。

4.在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。3.除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；1.因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；在竞争性磋商采购中，出现下列情况之一的，本次采购活动终止：（十一）采购项目的终止

4.向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；3.与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；2.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；1.提供虚假材料谋取成交的；（十三）成交无效的确认：（十二）磋商保证金：无

1.采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经苏世建设管理集团有限公司见证后生效。（十四）签订、履行合同供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，处以政府采购项目采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。7.成交供应商拒绝签订政府采购合同的。6.采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的；5.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

1.履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函,中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金（附件1）；（十六）政府采购信用担保2.采购代理机构出具全额发票；1.本项目向采购人收取采购代理服务费，采购代理服务费计算基数为本项目的中标价格，收费计算方式参照国家计委计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》所规定的收费标准（100万以下，1.0%,100万-500万，0.7%，在此基础上打七折计取。（十五）采购代理服务费2.履约保证金：无

三、项目需求和有关说明（十七）各方无条件遵守中华人民共和国法律中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网—政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合适银行。合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿、风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统建设的“政采贷”平台凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。（十五）政府采购合同融资2.中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

（三）质量标准注：具体内容详见工程量清单。（二）工程名称及施工范围本工程主要为中国企业管理无锡培训中心房屋安全维修工程，主要工作内容包括：门卫(传达室)修缮加固，室外（食堂、教学楼）楼梯加固，5号楼外墙面修缮、外墙铝塑板更换等工程。（一）工程概况

2.施工方案应满足项目要求，施工组织应符合本项目实际情况。1.供应商自行组织查勘现场，并根据采购人提供的图纸文件，编制详细的施工方案。（四）图纸和施工方案3.质保期：2年2.质量违约金：合同价款的5%1.本工程质量标准：一次性验收通过，100%合格；

（六）注意事项3.图纸和工程量清单在发放招标文件时统一提供。2.对于采购人没有提供品牌的材料设备，供应商需要在其质量满足合同、设计、规范、标准等要求的前提下选择产品，并报采购人认可后采购。1.工程中所需要的材料和设备均由供应商负责采购供应至工地现场，并负责保管。（五）设备和材料3.供应商出具的施工方案及资料，应提供给采购人，施工方案须经采购人确认许可后方可施工。

1.供应商不得将项目整体或部分进行转包或分包。（八）其他要求2.误期违约金：千分之二/天1.项目限期：60日历天（七）项目工期开孔及其他施工机械作业时，应注意降低施工噪声。

（5）安装施工期间，供应商应无条件的接受采购人的质量监督，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收，合格后书面报送采购人备案。（4）安装施工过程中发生事故的，供应商应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。投标人及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。（3）在安装施工实施期间或缺陷责任期内发生危及安全的事件，供应商进行抢救由此增加的费用和（或）延误的工期由供应商承担。（2）供应商在安装施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。施工所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。（1）供应商应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。供应商为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。2.安全要求

工程完成并通过竣工验收后支付至合同价款的70%，最终结算审计结束后审计结果经政府相关部门批复后支付至审定金额的97%，余款在质保期期满后一个月内支付。上述款项均不另计利息，由于本项目使用财政资金，具体支付进度还应根据财政拨款进度执行，延期支付，发包人不承担利息及滞纳金。（十）付款方式2.本项目最高限价：749396.81元1.本项目预算:75万元（九）采购预算（6）供应商必须按照技术标准实施项目，不得偷工减料。

住房和城乡建设部制定制定（GF—2017—0201）（示范文本）建设工程施工合同四、合同书（格式文本）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就中国企业管理无锡培训中心房屋安全维修工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：承包人（全称）：发包人（全称）：中国企业管理无锡培训中心第一部分合同协议书国家工商行政管理总局

5.工程内容：。4.资金来源：财政。3.工程立项批准文号：/。2.工程地点：无锡市滨湖区山水东路101号。1.工程名称：中国企业管理无锡培训中心房屋安全维修。一、工程概况

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。计划竣工日期：年月日。计划开工日期：年月日。二、合同工期6.工程承包范围：施工图及工程量清单范围内的中国企业管理无锡培训中心房屋安全维修工程。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

其中：人民币（大写）(¥元)；1.签约合同价为：四、签约合同价与合同价格形式工程质量符合一次性验收100%合格标准。三、质量标准

人民币（大写）(¥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（1）安全文明施工费：

六、合同文件构成承包人项目负责人：。五、项目负责人2.合同价格形式：。人民币（大写）(¥元)。（4）暂列金额：

（5）技术标准和要求；（4）通用合同条款；（3）专用合同条款及其附件；（2）投标函及其附录（如果有）；（1）中标通知书（如果有）；本协议书与下列文件一起构成合同文件：

七、承诺上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。（8）其他合同文件。（7）已标价工程量清单或预算书；（6）图纸；

九、签订时间本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。八、词语含义3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

十二、合同生效合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十一、补充协议本合同在签订。十、签订地点本合同于年月日签订。

组织机构代码：组织机构代码：法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）发包人：(公章)承包人：(公章)本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。十三、合同份数本合同自生效。

传真：传真：电话：电话：委托代理人：委托代理人：法定代表人：法定代表人：邮政编码：邮政编码：地址：地址：

按照住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第二部分通用合同条款执行。第二部分通用合同条款见证方：(公章)账号：账号：开户银行：开户银行：电子信箱：电子信箱：

1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.1.10其他合同文件包括：（1）本合同协议书；（2）招标文件；（3）中标通知书；（4）投标书及其附件；（5）本合同专用合同条款；（6）本合同通用合同条款；（7）标准、规范及有关技术文件；（8）图纸；（9）工程量清单；（10）工程报价单或预算书，以及履行合同过程中双方书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料。1.1.1合同1.1词语定义1.一般约定第三部分专用合同条款

通信地址：。电子信箱：；联系电话：；资质类别和等级：；名称：；1.1.2.4监理人：

通信地址：。电子信箱：；联系电话：；资质类别和等级：；名称：；1.1.2.5设计人：

1.3法律1.1.4.5将通用条款第1.1.4.5目修改为：保修期：是指承包人按照合同约定对工程履行保修义务的期限，从工程竣工验收合格之日起算。”1.1.3.10临时占地包括：。1.1.3.9永久占地包括：建设用地。1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：。1.1.3工程和设备

发包人提供国外标准、规范的名称：如有涉及，双方另行协商。发包人提供国外标准、规范的份数：如有涉及，双方另行协商；1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：如有涉及，双方另行协商；1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行工程施工标准规范以及质量验收标准。1.4标准和规范适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国政府采购法》、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委30号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》、《工程量清单计价规范》、其他法律法规以及江苏省和无锡市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方法规与国家法规相抵触，按国家法规执行。

发包人向承包人提供图纸的期限：开工通知载明的开工日期前3天；1.6.1图纸的提供1.6图纸和承包人文件合同文件组成及优先顺序为：按通用条款执行。1.5合同文件的优先顺序1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求。

承包人提供的文件的数量为：一式三份（监理人、跟踪审计、发包人各一份）；承包人提供的文件的期限为：正式开工前；需要由承包人提供的文件，包括：全套投标文件、完善细化投标的施工组织设计，提供切实的材料、设备、人员进场计划及工程总进度计划等；其他文件按监理人要求；1.6.4承包人文件发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图纸。发包人向承包人提供图纸的数量：招标期间提供电子版图纸，招标后提供三套；

1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7联络关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。1.6.5现场图纸准备发包人审批承包人文件的期限：双方另行确定。承包人提供的文件的形式为：书面文本；

监理人指定的接收人为：/。监理人接收文件的地点：本工程施工现场项目部；承包人指定的接收人为：/。承包人接收文件的地点：/；发包人指定的接收人为：/。1.7.2发包人接收文件的地点：本工程施工现场项目部；

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内交通智能化设施和交通设施的约定：由承包人负责实施并承担相关费用。关于场外交通和场内交通的边界的约定：本工程施工现场大门为界。1.10.3场内交通关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，并承担相关手续费用和建设费用。1.10.1出入现场的权利1.10交通运输

1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。1.11知识产权运输超大件或超重件所需的交通智能化设施和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.10.4超大件和超重件的运输

2.发包人允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量按实调整，但调整幅度不能超过合同价的5%，同时支付总金额不能超过工程限价。出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：/。1.13工程量清单错误的修正1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。1.11.3关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可以为实现本合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与本合同无关的其他事项。

联系电话：；职务：；身份证号：；姓名：；发包人代表：2.2发包人代表

关于发包人移交施工现场的期限要求：按通用合同条款。2.4.1提供施工现场2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供发包人对发包人代表的授权范围如下：经发包人授权并在授权范围内代表发包人行使业主权利，全面负责本工程的组织、协调和管理，签发或签署各种相关指令，报表及支付凭证，督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证，审核工程进度报表，处理施工过程中的各有关事宜。通信地址：。电子信箱：；

发包人提供支付担保的形式：∕。发包人是否提供支付担保：否。发包人提供资金来源证明的期限要求：/。2.5资金来源证明及支付担保关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：己基本到位。(2)将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：发包人在开工前提供施工用水水源和用电电源接入点，场内铺设电路、水路由施工单位自理。施工用电用水费用由施工单位含在合同价中。施工过程中发包人将协助承包人解决施工期间的用水用电接入问题，承包人还应承担本方施工现场内产生的一切建筑垃圾处理费用。工程竣工后承包人负责竣工资料的最终整理。（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：己到位。（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：需要时工程地质勘察报告、地下管线资料由发包人提供，承包人协助收集并认真核对，发现无误方可施工，否则不得擅自决定处理。（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：建筑工程规划许可证、施工许可证，正式开工前。（6）水准点与座标控制点交验要求：正式开工前，现场交接。（7）图纸会审和设计交底时间：正式开工前或图纸交接完成施工单位消化审图后1周内。（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作：发包人将召集相关单位，对地下管线及其它需保护物进行现场交底。交底后由施工单位对地下管线及其它需保护物进行保护。双方约定发包人应做的其他工作：如涉及其他，双方现场协商。2.4.2提供施工条件

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后30天内。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。承包人需要提交的竣工资料套数：三套。（5）承包人提交的竣工资料的内容：提供符合无锡市建设工程档案归档规范要求及无锡市城建档案馆要求的竣工图纸及竣工资料（发包人在承包人提交了竣工报告和符合要求的竣工资料后，会同参建各方组织竣工验收，只有通过竣工验收，承包人的竣工报告才被认可。本工程在通过竣工验收移交接管前，由承包人承担工程保管和意外责任。3.1承包人的一般义务3.承包人

4）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按无锡市颁布的有关建设工程施工现场交通、环卫、防噪音等方面的管理规定办理并承担相应费用。如因承包人未办妥上述相关手续或未按要求实施，造成本工程受到交通、城管、住建等部门的通报批评或处罚，责任由承包人自行承担，发包人有权对承包人作出相应处罚，如对发包人或第三方造成任何的损失，由承包人全权负责赔偿。3）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：为发包人、监理和跟踪审计提供满足本工程现场施工管理所需的办公场所及办公设施。2）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：按建设工程安全施工规范、无锡市颁布的有关安全及施工保护以及绿色施工规定执行。切实做好施工范围内的各项安全保卫工作及非夜间施工的照明工作，如因承包人安全文明措施或非夜间施工照明措施不到位，造成施工无关人员进入施工范围并发生事故，所有责任由承包人承担。承包人在实施本工程中的一切施工作业，应不影响邻近建筑物、构筑物、构作物的安全与正常使用，不干扰群众的生产、生活和通行方便，如果发生上述情况，因承包人的原因导致的索赔、赔偿、诉讼费用、律师费和其它开支，由承包人承担一切责任及费用。在本合同工程的施工过程中，发包人对承包人雇员的人身死亡、伤残，或财产（设备）的损失或损害不予赔偿，发包人也不对承包人与此有关的索赔、损害、赔偿及诉讼等费用和其它支出承担任何责任，上述责任及赔偿均由承包人承担。1）应提供计划、报表的名称及完成时间：正式开工之前七日，完善细化投标的施工组织设计，提供实施性的施工组织设计、材料、设备、人员进场计划及当月工程进度计划，报发包人、监理审批。工程进度计划要充分考虑邻近工程的进度情况，并制定月进度计划，周进度计划，如计划有修正，则在保证总工期的情况下提供有保证措施的修正后的计划；月度己完工程量报表于每月25日前提交监理、跟踪审计单位审核。（6）承包人应履行的其他义务：承包人提交的竣工资料形式要求：书面（竣工图含电子版）。

姓名：；3.2.1项目负责人：3.2项目负责人7）施工文明、环境保护管理要求：施工期间按创建文明工地及环卫行政主管部门的要求执行，要求如下：（一)加强封闭式管理。封闭围墙设置符合相关规范要求，并做到整洁、美观、安全可靠。（二)防止抛洒滴漏。运输建筑材料、垃圾和工程渣土的车辆，应采取有效措施，防止建筑材料、垃圾和工程渣土飞扬、洒落或者流溢，保证行驶途中不污染道路和环境。出路口道路要硬化处理，车辆驶出工地前冲洗干净。（三)科学合理地安排交通组织。不封锁交通或半封锁交通施工路段，要有保证车辆通行宽度的车行道和人行道，封锁交通施工的路段，要有特种车辆和沿线单位车辆通行的通道和人行道。按规定设置交通标志（牌），夜间设置示警灯及照明灯，必要时设置专人进行疏导交通。（四）施工期间做好环境保护工作。须采取措施降低或排除噪音污染，杜绝夜间违规施工，及时办理夜间施工申请。生活生产污水废水须按要求进行处理，严禁乱排放（如向河道、下水道排放）给周围人民生活生产造成影响。加强扬尘防范，避免污染。（五)加强施工现场管理。施工现场平面布置合理，各类材料、设备、预制构件等，堆放位置与施工总平面图相符，整齐有序，不得任意占用车行道、人行道，土方集中规范堆放，并有护栏设施，余土应及时外运。废料、垃圾和后续不再使用的临时设施应及时清除、拆除并外运。在保证消防通道和和相应器具；运输通道有机合理的安排；和临时电合理预埋并采取安全防护措施，有显著标识！施工场地的安排要符合“四节一环保”的要求。（六）承包人在实施本工程中的一切施工作业，应不影响临近建筑物、构筑物的安全与正当使用，不干扰群众的生产、生活和通行方便，如果发生上述情况，由此导致的索赔、责任、赔偿、费用和其他责任，均由承包人承担。（七)承包人所有运输车辆须符合城市管理和文明施工要求，项目与公共市政道路间应冲洗干净，严禁将泥土带上公共道路。若由于未保持公共道路清洁而受到有关部门处罚，全部由承包人承担。如该罚款、损失承担针对发包人，则发包人有权从到期应付工程款中予以扣除。承包人应妥善处理因未尽上述义务而导致的纠纷、处罚和责任，保证发包人免受追索、处罚或纠纷。如由于承包人未及时清除施工车辆沿途散落的污物，发包人可无需通知承包人而另雇人打扫，承包人应按所发生全部费用支付给发包人。承包人的施工方法不能产生扬尘污染。应对工地内的路面以及沿承包人使用的公共道路路面洒水以减低尘土公害。承包人应按照投标文件合理使用安全文明施工措施费，发包人对该项费用具有支配权。承包人应按照上述规定做到安全、文明施工。否则，发包人将适当扣除甚至完全拒绝支付安全文明施工措施费。6）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人负责保护，如有费用支出由发包人承担。5）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已完工程未交付发包人前，由承包人负责保护，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。

联系电话：；安全生产考核合格证书号：；建造师执业印章号：；建造师注册证书号：；建造师执业资格等级：；身份证号：；

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处以2万元违约金，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按未按要求配备项目经理处理，须立即调整更换符合发包人要求的项目经理，违约责任按擅自更换项目经理处于2万元/次违约金。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理常驻工地现场，每周工作时间不少于5天，每天不少于8小时，且必须按时参加工地例会，特殊情况须书面报发包人批准认可。承包人对项目经理的授权范围如下：执行通用条款。通信地址：；电子信箱：；

3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人的技术负责人、安全员、施工员、质量员，在合同工期期间必须常驻施工现场，每周工作时间不少于5天，每天不少于8小时，且必须按时参加工地例会，特殊情况须书面报发包人批准认可。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：处以5000元/人次罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后7天内。3.3承包人人员3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：处以2万元违约金，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：处以2万元违约金，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

主体结构、关键性工作的范围：施工图纸及工程量清单范围内的工程。禁止分包的工程包括：本工程未经发包人书面同意严禁分包。3.5.1分包的一般约定3.5分包承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处以5000元/人次罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任:处以5000元/人次罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.6工程照管与成品、半成品保护关于分包合同价款支付的约定：/。3.5.4分包合同价款其他关于分包的约定：/。允许分包的专业工程包括：/。3.5.2分包的确定

承包人提供履约担保的期限：承包人提供履约担保的金额：人民币（大写）(¥元)承包人提供履约担保的形式：承包人是否提供履约担保：否。3.7履约担保承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：施工场地移交之日。

4.2监理人员关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：承包人临时设施区内应统一考虑监理办公用房的布置。其他详见监理合同。关于监理人的监理权限：施工期间的“质量控制、成本控制、进度控制、安全控制、环境控制”、“合同管理、信息管理”、“组织协调”。关于监理人的监理内容：本工程的全部施工内容。4.1监理人的一般规定4.监理人

电子信箱：；联系电话：；监理工程师执业资格证书号：；职务：；姓名：；总监理工程师：

5.1质量要求5.工程质量在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：按照建设部颁布的建设工程监理规范（GB/T50319-2013)对工程质量、造价进度进行全面控制与管理（施工与保修阶段）；4.4商定或确定关于监理人的其他约定：需要取得发包人批准才能行使的职权：A、同时担任多个项目的总监；B、调整批准的监理规划；C、调换总监代表或主要专业监理工程师；D、签发开、停工令；E、处理施工索赔问题，审批工期延长；F、审批工程变更的费用和工期费用。通信地址：；

关于延期最长不得超过：48小时。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知。5.3隐蔽工程检查关于工程奖项的约定：/。5.1.1特殊质量标准和要求：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求，并满足发包人的使用要求，一次性验收合格。

7.1施工组织设计7.工期和进度6.1.2关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：与工程进度款同期支付。6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按建设行政主管部门的有关规定执行；无条件接受甲方建设工程项目的关于安全、质量、文明施工等方面的监督检查。。6.1安全文明施工6.安全文明施工与环境保护

7.2.2施工进度计划的修订7.2施工进度计划发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：为承包人提交后14天。承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：设计交底后3天内。7.1.2施工组织设计的提交和修改7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：/。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后4天内，但不得晚于开工前7天。7.3.1开工准备7.3开工发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：承包人提交后14天。

7.5.1因发包人原因导致工期延误7.5工期延误7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后、开工前。7.4测量放线因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.3.2开工通知

7.7异常恶劣的气候条件不利物质条件的其他情形和有关约定：/。7.6不利物质条件因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承担合同价千分之二/天的违约金，最高为合同价的5%。。7.5.2因承包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：/。

8.材料与设备7.9.2提前竣工的奖励：/。7.9提前竣工的奖励：/。（2）双方另行确定；（1）按通用条款执行；发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

1）按建设行政主管部门和发包人的要求确定。需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：8.6.1样品的报送与封存8.6样品8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。8.4材料与工程设备的保管与使用

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施8.8施工设备和临时设施4）对承包人采购和供应管理的一般要求：①承包人应根据采购量在其项目负责人部中配置有专门的、熟悉业务的采购人员；②承包人采购的材料设备应严格按照设计要求和有关标准、规范进行加工制造、检验、运输；③发包人和监理工程师有权对材料供货商进行考察，并可使用对不符合要求的材料供货商的否决权；发包人有权在承包人材料采购的任一环节进行监控，并行使最终的质量检验认可权和否决权；如果发包人在监控过程和检验中发现该材料不符合规定的质量要求，此时承包人应督促供货商进行整改直至发包人满意为止，由此造成的工期推迟和费用的增加由承包人承担经济责任；④设备及材料按标准、规范和设计文件要求的检验报告、质量合格证书及使用、维修说明书等其他相关技术文件应要求供货商与货物同时交付，并作为竣工结算文件的一部分妥善保存，以备竣工时移交发包人；⑤承包人签订的材料采购合同应报发包人处备案。每月25日前，承包人上报月材料采购和使用报表,应附原始单证(可以是复印件),至发包人处备案；⑥对于发包人要求材料品牌中的材料，若承包人提供的材料不合格，发包人有权要求调换品牌，结算时单价不得调整。3）承包人负责采购材料设备的，应按照约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知工程师清点。一般的，除发包人供应的材料外，该工程的所有材料均由承包人采购，必需确保为原厂产品。为保证工程质量，对承包人购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备的材料品牌和生产厂家等，发包人有建议权及监督权。承包人采购材料的采购和供应，应得到发包人和监理工程师的批准或认可。未经监理工程师的批准或认可，承包人不得私自将材料设备运进现场，更不得将材料设备用于本工程。承包人所使用的所有物料必须满足相关验收要求。承包人投标时自报价格部分的材料必须进行充分的市场考察，确保满足购买条件，实施时承包人投标时的品牌未经发包人书面同意不得调换。材料设备的供应时间以保障工程施工顺利进行为原则，由承包人自理。具体事宜由承包人与材料供货商在签订的供应合同中明确，供应合同中应明确具体品种、数量、标准、规格、型号、尺寸、供应办法、供货地点，发包人和监理工程师有权对承包人的供货合同进行审查。2）承包人采购的材料设备，施工前均须提供封样，品牌、型号及厂家等经发包人、监理确认后方可批量采购进场施工。需委托专业检测机构进行的材料，具体的检测机构须由发包人确认，承包人不得擅自委托。

施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定执行。施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。9.1.2试验设备9.1试验设备与试验人员9.试验与检验

10.4变更估价关于变更的范围的约定：按通用合同条款。10.1变更的范围10.变更现场工艺试验的有关约定：∕。9.4现场工艺试验

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。发包人审批承包人合理化建议的期限：收到后7天内。监理人审查承包人合理化建议的期限：收到后7天内。10.5承包人的合理化建议关于变更估价的约定:按本合同专用合同条款第12条。10.4.1变更估价原则

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。10.7.1依法必须招标的暂估价项目暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7暂估价

11.1市场价格波动引起的调整11.价格调整合同当事人关于暂列金额使用的约定：/。10.8暂列金额承包人直接实施的暂估价项目的约定：/第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目/

（2）关于基准价格的约定：∕。第2种方式：采用造价信息进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：∕；第1种方式：采用价格指数进行价格调整。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第∕种方式对合同价格进行调整：市场价格波动是否调整合同价格的约定：按锡建价〔2014〕5号文执行。

12.1合同价格形式12.合同价格、计量与支付第3种方式：其他价格调整方式：按锡建价〔2014〕5号文执行。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±∕%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过∕%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过∕%时，其超过部分据实调整。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过∕%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过∕%时，其超过部分据实调整。

（3）本工程若发生不合理报价，则按以下方式调整：投标报价中，中标价虽已被发包人接受，但合同履行中发包人发现投标方投标报价中有故意或非故意采取了不合理报价，当某一清单子目中的工、料、机含量、费率超过2009《江苏省房屋修缮工程计价表》、2014《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2014《江苏省安装工程计价定额》（除设计要求外）的任何一项或几项，及材料价格超过无锡市2021年3月工程建设材料市场指导价及市场价所组成的综合单价的5%时，视为不合理报价，发包人将对清单子目按计价表规定的含量及费率对高含量调减计算综合单价后再×折减系数（该折减系数：中标价/最高限价(均不包括甲供材和甲控乙供材、暂列金)，对低价报价的清单子目不作调整。（2）施工期间如有变更情况，而工程量清单中未包含变更工程的综合单价、工程量清单漏项、发包人指令或经发包人同意的设计变更引起新的工程量项目，其相应综合单价由承包人按以下规定提出，经发包人确认后作为结算依据：①已定规格、型号、厂家、品牌的材料如材料品种发生更换的，则只调整材料价差，其他不变。②因设计变更、施工条件引起变更或减少工程，报价中有投标价的按投标报价中的综合单价执行；无投标价时，按下列方式确定综合单价：材料价格按无锡市造价部门公布的2021年4月除税指导价，无指导价的按施工期间承发包人双方确认的市场除税价，套用《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009年）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）、江苏省及无锡市有关规定×让利系数%结算（该让利系数为=中标价/招标控制价（即最高投标限价）×100%，保留小数点后两位）。在清单中以暂估价和预留金形式列入的项目对造价作调整时均按乘以让利系数%（该让利系数为同上文规定）后进行结算。(让利系数计算公式中均不包括甲供材和甲控乙供材、暂列金)。风险范围以外合同价格的调整方法：（1）未发生工程变更的计价：投标报价时的分部分项综合单价和措施项目费均不调整（不论工程量变更作多大增减），工程数量以发包人签证作为付款的依据，并按实调整。根据《江苏省建设工程费用定额（2014年）》营改增调整内容关于土石方工程量的定义，若土石方在项目实施过程中累计数量≥5000m3，则标外工程量根据承包人的报价水平执行大型土石方规定。风险费用的计算方法：按无锡市建设行政主管部门的相关规定计取，承包人应充分考虑工程建设周期内市场价格等因素的波动风险，风险费用由供应商自主报价。综合单价包含的风险范围：政策性风险可以调整，市场价格波动风险范围参照苏建价[2008]67号文和锡建价[2008]5号文规定。1、单价合同。

（9）审计费:工程结算审计核减率超过8%（含8%），由承包人承担全部审计费用；审计核减率在8%以下，审计费由发包人承担。上述须由承包人承担的审计费将直接在结算审定价中扣除。（8）最终结算总价以审计部门审定结果为准。（7）承包人无条件接受财政或上级部门组织的审核，审核结果作为竣工结算最终依据。（6）工程变更：施工过程中，若发包人有工程变更，以书面形式通知承包人并由承包人负责编制预算，经审核单位审核确认后，按规定办理书面签证手续。对于无中标的工程变更金额超过5%，还须经相关行政主管部门确认后方可实施。（5）不可抗力因素所造成的损失经发包人审核及无锡市有关部门认定后可列入结算。（4）投标时各单位工程中同一清单子目对应的综合单价报价应保持一致，如不一致，结算审计时以所报综合单价中最低的作为结算依据。

12.2预付款3、其他价格方式：/。风险范围以外合同价格的调整方法：/。风险费用的计算方法：/。总价包含的风险范围：/。2、总价合同。

承包人提交预付款担保的期限：/。12.2.2预付款担保预付款扣回的方式：/。预付款支付期限：/。预付款支付比例或金额：/。12.2.1预付款的支付

关于计量周期的约定：按月计量。12.3.2计量周期工程量计算规则：招标施工图纸、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013)、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014版）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）。12.3.1计量原则12.3计量预付款担保的形式为：/。

12.3.6其他价格形式合同的计量12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：按通用条款执行。关于总价合同计量的约定：∕。12.3.4总价合同的计量关于单价合同计量的约定：/。12.3.3单价合同的计量

关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款。12.4.2进度付款申请单的编制关于付款周期的约定：工程完成并通过竣工验收后支付至合同价款的70%，最终结算审计结束后审计结果经政府相关部门批复后支付至审定金额的97%，余款在质保期满后一个月内支付。上述款项均不另计利息，由于本项目使用财政资金，具体支付进度还应根据财政拨款进度执行，延期支付，发包人不承担利息及滞纳金。12.4.1付款周期12.4工程进度款支付其他价格形式的计量方式和程序：∕。

（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用合同条款。12.4.4进度款审核和支付（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：∕。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：∕。（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：承包人每月25日提交。12.4.3进度付款申请单的提交

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。12.4.6支付分解表的编制发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。（2）发包人支付进度款的期限：按通用合同条款。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用合同条款。

13.2.2竣工验收程序13.2竣工验收关于延期最长不得超过：48小时。13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。13.1分部分项工程验收13.验收和工程试车

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按通用条款执行发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用条款执行。承包人向发包人移交工程的期限：按通用合同条款。13.2.5移交、接收全部与部分工程发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。关于竣工验收程序的约定：按通用合同条款。

13.3.3投料试车（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；工程试车内容：∕。13.3.1试车程序13.3工程试车

14.1竣工结算申请14.竣工结算承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后10天内，根据发包人要求拆除施工期间加工棚、活动板房等临时设施，并按要求恢复场地。13.6.1竣工退场13.6竣工退场关于投料试车相关事项的约定：按通用条款执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：∕。发包人完成竣工付款的期限：/。发包人审批竣工付款申请单的期限：/。14.2竣工结算审核竣工结算申请单应包括的内容：按通用合同条款。承包人提交竣工结算申请单的期限：通过工程交（竣）工验收30天内。

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款（在收到结清申请单后14天内）。14.4.2最终结清证书和支付承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款执行（在缺陷责任期终止证书颁发后7天内）。承包人提交最终结清申请单的份数：叁份。14.4.1最终结清申请单14.4最终结清

关于是否扣留质量保证金的约定：否。15.3质量保证金缺陷责任期的具体期限：详见保修书。15.2缺陷责任期15.缺陷责任期与保修（2）发包人完成支付的期限：按通用条款（在颁发最终结清证书后7天内）。

16.违约承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：1天。15.4.3修复通知工程保修期为：见工程质量保修书15.4.1保修责任15.4保修

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/。发包人违约责任的承担方式和计算方法：16.1.2发包人违约的责任发包人违约的其他情形：∕。16.1.1发包人违约的情形16.1发包人违约

（7）其他：/。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：不承担违约责任（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。

16.2.2承包人违约的责任承包人违约的其他情形：/。16.2.1承包人违约的情形16.2承包人违约承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满60天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.1.3因发包人违约解除合同

17.1不可抗力的确认17.不可抗力发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担。关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。16.2.3因承包人违约解除合同承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。如因承包人原因造成工期延误，则按1000元/天的违约金计算，最高为合同价的5%。如承包范围内工程质量达不到合同约定等级，发包人将扣除相当于合同价款金额的5%的质量违约金，并且承包人必须返修至合同约定等级，返修费用由承包人承担。承包人移交竣工资料超过约定时限的，按1000元/天向发包人递交违约金，且仍须完成上述工作。

关于工程保险的特别约定：由承包人投保建筑工程一切险或安装工程一切险，投保产生的费用由承包人承担，已包含在合同价内。18.1工程保险18.保险合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后按通用条款（28天）天内完成款项的支付。17.4因不可抗力解除合同除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按国家规定的相关不可抗力标准，并经无锡市有权机构认定。

20.争议解决关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。18.7通知义务承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：/。关于其他保险的约定：承包人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险。18.3其他保险

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。选定争议评审员的期限：/。争议评审小组成员的确定：/。20.3.1争议评审小组的确定合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。20.3争议评审

（1）向/仲裁委员会申请仲裁；因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：20.4仲裁或诉讼合同当事人关于本项的约定：/。20.3.2争议评审小组的决定其他事项的约定：/。

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对（工程名称）签订工程质量保修书。承包人（成交供应商）（全称）：发包人（采购人）（全称）：工程质量保修书附件1：（2）向甲方所在地（管辖）人民法院起诉。

1．双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：二、质量保修期承包人按承担施工的全部范围内容进行保修。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，电气管线、给排水管道、设备安装、装修、绿化种植和养护工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容

(6)住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；(5)供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；(4)电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；(3)装修工程为2年；(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；(1)地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。三、质量保修责任2.质量保修期自工程完工验收合格之日起计算。(8)其他项目保修期限约定如下：/。(7)市政道路、桥梁（涵）、排水管道等工程为2年；

1.双方约定的其他工程质量保修事项：五、其他保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。四、保修费用4.质量保修完成后，由发包人组织验收。3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

六、附件（响应文件格式）年月日年月日或其委托代理人（签字）：或其委托代理人（签字）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：发包人（公章）：承包人（公章）：2.本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在完工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

年月日时分开标，此时间以前不得开封；项目名称：采购编号：响应文件项目竞争性磋商封面格式：

1.响应函（一）响应函部分（格式）日期：年月日其委托代理人：（签字或盖章）法定代表人或供应商：（盖公章）

1.证明文件部分：响应文件由证明文件部分、响应函部分、报价部分三部分和技术文件部分组成。另附电子投标文档。二、我们愿意提供采购代理机构在采购文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：一、我们愿意按照采购文件的一切要求（包括付款方式），提供本项目的报价。我们收到你们中国企业管理无锡培训中心房屋安全维修项目采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次项目的投标。致（采购人名称）：

（5）供应商具备具备建筑工程施工总承包三级及以上资质证书和特种工程(结构补强)专业承包资质证明复印件加盖公章；（4）供应商法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件并加盖公章（投标时必须携带法定代表人身份证或法定代表人授权代表身份证原件）；（3）供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；（2）供应商有效期内营业执照副本复印件或扫描件（投标时必须提交原件或公证件）；（1）关于资格的声明函（格式见附件）；第一部分：资格、资信证明文件

（11）供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件并加盖公章；（10）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表），或由会计师事务所出具的2021年度的审计报告和所附已审财务报告复印件并加盖公章（投标时提供原件或公证件）；（9）供应商企业基本账户开户许可证复印件或基本存款信息；（8）授权委托人和项目负责人应为供应商本单位在职员工，提供由本企业连续缴纳近六个月（不含投标当月）的社会保险缴纳证明并加盖公章；（7）供应商拟派项目负责人房屋建筑二级及以上注册建造师证书复印件加盖公章；（6）供应商有效期内的安全生产许可证复印件加盖公章；

（1）供应商简介和经营情况说明；第二部分：补充证明文件：上述资格、资信证明文件必须全部提供，其中要求提交的原件必须与响应文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件。否则必须提供原件或公证件来予以证明。供应商所提交的资格、资信证明文件的完整与否，将直接影响其响应文件的审核结果。（14）承诺书（格式见附件）；（13）中小企业声明函（格式见附件）：参与政府采购活动的供应商对其企业规模实行承诺制，由企业自行对照国家《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号文件内容诚信确定自身企业规模，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》，对其声明的真实性承担法律责任，在资格性审查和评审过程中无需提供证明其企业规模的其他材料；（12）供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件并加盖公章；

（3）其他供应商认为有必要提供的证明资料（参考评分标准）；d)项目管理机构配备情况辅助说明资料；c)项目技术负责人简历表；b)项目负责人简历表；a)项目管理机构配备情况表；（2）项目管理机构配备情况（格式见附件）

投标报价应包括供应商完成本项目所有工作及后续服务的全部费用。3.报价部分（格式见附件）（3）细目报价表（2）开标一览表（1）响应函2.响应函部分（格式见附件）：

（6）综合单价分析表表6（5）分部分项工程和单价措施项目清单与计价表表5（4）单位工程投标报价汇总表表4（3）单项工程投标报价汇总表表3（2）建设项目投标报价汇总表表2（1）投标总价表1

（12）计日工表表12（11）专业工程暂估价及结算价表表11（10）材料（工程设备）暂估单价及调整表表10（9）暂列金额明细表表9（8）其他项目清单与计价汇总表表8（7）总价措施项目清单与计价表表7

（18）承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用价格指数差额调整法）表18（17）承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用造价信息差额调整法）表17（16）发包人提供材料和工程设备一览表表16（15）总价项目进度款支付分解表表15（14）规费、税金项目计价表表14（13）总承包服务费计价表表13

（5）安全技术措施及主要隐患部位的防范措施；（4）各分部分项工程的施工方案及质量保证措施；（3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施；（2）施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置；（1）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分；4.技术文件部分：

六、我们认为你们有权决定成交者。五、如果我们的响应文件被接受，我们将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。四、我方同意按采购文件中的规定期限内完成全部工作。三、我们同意按采购文件中的规定，本响应文件投标的有效期限为中标通知书发出之日起90天。（7）劳动力、机械设备和材料投入计划；（6）安全文明施工及环境保护措施；

电话：传真：法定代表人或被授权代表签字或盖章：供应商（盖章）：九、如果我方被确定为中标供应商，且我方如无不可抗力，又未履行采购文件、响应文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。八、我们认可并保证遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。七、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由苏世建设管理集团有限公司协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

关于资格的声明函（二）（供应商）关于资格的声明函（格式）开户账号：开户银行：开户名称：地址：邮编：

年月日法定代表人或被授权代表签字或盖章：供应商（盖章）：我公司参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。我公司（单位）愿针对本次项目（SSJSCG2022-01）进行磋商，响应文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。（采购人名称）：

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。法定地址：特授权代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：SSJSCG2022-01）的报价等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，（采购人名称）：法定代表人授权委托书（三）法定代表人授权委托书（格式）

被授权人签名：单位名称（盖章）：通讯地址：身份证号码：电话：姓名：性别：年龄：职务：被授权人情况：在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

致：（采购人名称）承诺书一(格式)（四）承诺书（格式）年月日法定代表人（签字或盖章）：

致：（采购人名称）：承诺书二（无在建工程格式）年月日法定代表人或被授权代表签字或盖章：供应商：（公章）我公司自愿参加贵单位（公司）项目的投标，并接受对我公司的资格、资信审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大安全事故和质量事故、文明施工不良记录等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的磋商文件要求，本公司递交的响应文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

承诺书三不拖欠农民工工资承诺书年月日法定代表人或被授权代表签字或盖章：供应商：（公章）我公司保证参与（拟采购项目名称）投标的拟任项目经理无任何在建工程项目，提交的项目经理的职称证书原件是真实的，以上承诺如有不实，采购人可取消我方投标资格，如中标采购人可取消本公司的中标资格，我公司承担一切由此造成的法律后果。

3、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本公司愿意接受业主暂停我公司1年期间参加业主招标项目投标资格的处罚，同时愿意接受交通行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。2、我公司分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对分包单位清偿欠农民工工资负总责。1、按照《劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。本企业如果中标承建工程项目，需要使用农民工时，将保证做到：为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本签名人郑重承诺：致：（采购人名称）

为了积极配合贵局为平台的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《招投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵局承诺如下事项：承诺书四（廉洁承诺书格式）年月日法定代表人或被授权代表签字或盖章：供应商：（公章）4、本公司同意：在合同执行期间由业主按规定每月扣留工程计量款的1%作为农民工工资保障金：工程结束后，业主代表视承包人对农民工工资支付情况，据实结算返还剩余的保障金。

6、不向设计招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。5、不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。4、按照磋商文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。2、主动了解贵局招投标纪律，积极配合贵局执行招投标廉政建设的有关规定。1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

法定代表人或被授权代表签字和盖章：供应商：（公章）我们若违反上述承诺，愿接收取消投标资格及其他任何形式的处理。9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵局纪检监察室举报。8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

法定代表人或授权代表盖章和签字：日期：年月日供应商全称（加盖公章）：采购编号：开标一览表（五）开标一览表（格式）：年月日

供应商名称（盖章）政府采购编号：细目报价表（六）细目报价表（格式）：开标一览表中的内容应与响应函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章和签字。填写说明：

（七）（供应商）中小企业声明函（格式）（4）供应商应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；（5）表格不够可自行延长。（3）在“是否属于残疾人福利性单位产品”栏内填写“是”或“否”。残疾人福利性单位参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除10%的政府采购优惠政策。参加报价的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。（按属于残疾人福利性单位产品细目报价表认真填写，如未按要求填写和提供有效声明函的，不得享受价格扣除。）（2）在“是否属于监狱和戒毒企业产品”栏内填写“是”或“否”。监狱和戒毒企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除10%的政府采购优惠政策。参加报价的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。（按属于监狱和戒毒企业产品细目报价表认真填写，未按要求提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。）注：（1）在“是否属于小、微型企业产品”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，必须在“产地“栏内加填小、微型企业的完整名称，供应商《中小企业声明函》和供应商所在地的县级以上中小企业主管部门对供应商为中型或小、微型企业的认定证明复印件；如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。供应商对所报相关数据的真实性负责，无锡市中信天成建设工程管理有限公司有权将相关内容进行公示；法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。……以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：中小企业声明函（工程）

3、中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。备注：日期：企业名称（盖章）：

年月日供应商（盖章）：本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。残疾人福利性单位声明函（八）（供应商）残疾人福利性单位声明函（格式）

单位名称（盖章）投标供应商情况表1（内容写不完的栏目可相应扩展）供应商简介和经营情况说明（九）补充证明文件（格式）

（4）项目管理机构配备情况辅助说明资料表4（3）项目技术负责人简历表表3（2）项目负责人简历表表2（1）项目管理机构配备情况表表1项目管理机构配备情况：法定代表人或授权代表签字：

项目表2（2）项目负责人简历表项目表1（1）项目管理机构配备情况表

项目表4（4）项目管理机构配备情况辅助说明资料项目表3（3）项目技术负责人简历表

二、建设项目投标报价汇总表表2一、投标总价表1目录（九）投标报价表格式（格式）2.项目管理班子配备情况辅助说明资料另附（与本响应文件一起装订）。注：1.辅助说明资料主要包括管理机构的机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及供应商认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由供应商自行设计。

八、其他项目清单与计价汇总表表8七、总价措施项目清单与计价表表7六、综合单价分析表表6五、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表表5四、单位工程投标报价汇总表表4三、单项工程投标报价汇总表表3

十四、规费、税金项目计价表表14十三、总承包服务费计价表表13十二、计日工表表12十一、专业工程暂估价及结算价表表11十、材料（工程设备）暂估单价及调整表表10九、暂列金额明细表表9

表18十八、承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）表17十七、承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用造价信息差额调整法）十六、发包人提供材料和工程设备一览表表16十五、总价项目进度款支付分解表表15

（4）各分部分项工程的施工方案及质量保证措施；（3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施；（2）施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置；（1）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分；目录（十）技术文件部分

履约担保函（项目用）附1：（请按照以上所列顺序编制，有格式的按照提供的格式做，未提供格式的自拟格式）（7）劳动力、机械设备和材料投入计划；（6）安全文明施工及环境保护措施；（5）安全技术措施及主要隐患部位的防范措施；

1．将项目转让给他人，或者在磋商文件中未说明，且未经采购人同意，将项目分包给他人的；（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：一、保证责任的情形及保证金额鉴于你方与（以下简称供应商）于年月日签定编号为的《采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在年月日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：（采购人）：编号：

我方保证的方式为：连带责任保证。二、保证的方式及保证期间（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的%数额为元（大写），币种为。（即主合同履约保证金金额）（2）。（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；2.主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

2.我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。三、承担保证责任的程序如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后日内。

五、免责条款4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。四、保证责任的终止

七、保函的生效因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。六、争议的解决3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

各供应商：无锡市政府采购合同融资政策告知函附2：年月日保证人：（公章）本保函自我方加盖公章之日起生效。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在无锡政府采购网无锡市政府采购交易管理一体化系统建设的“政采贷”平台查询联系。政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）及《关于进一步推进政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2022〕7号）的文件精神，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！

（13）中小企业声明函

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据（政府采购促进中小企业发展管理办法）（财库（2020）

46号）的规定，本公司（联合体）参加中国企业管理无锡培训中心（单位名称）的中国企业

管理无锡培训中心房屋安全维修（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要

求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体

情况如下：

1.中国企业管理无锡培调中心房屋安全维修（标的名称），属于建筑业（采购文件中

明确的所属行业）：承建（承接）企业为无锡市亨利富建设发展有限公司（企业名称），从

业人员256人，营业收入为76572.1596万元，资产总额为67393.42万元，属

于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所图行业）：承建（承接）企业为（企业名

整），从业人员一人，营业收入为万元，资产总额为_万元，属于（中型企业、小

型企业、微型企业）

…以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存

在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：无锡市亨利富建设发展有限公司

日期：2022.09.07

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新威立企业可不填

报

2、在贷物买购项目中，供应商提供的货物现有中小企业制造费物，也有大型企业制造我物的，

不享受本办法规定的中小企业扶持政策

3.中国，成交供应商的《中小企业中明图》将施中标、成交公告进行公示。供应商按照木办法

规定提供声明的内容不实的，属于提供盘保材料取中标、成交。依照《中华人民共和国政府

采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2