招标
【铜】徐州市铜山区人民法院高新区法庭智慧法庭信息化综合布线竞争性磋商公告
高新区法庭智慧法庭信息化综合布线电子与智能化工程综合布线系统跳线现场安全文明施工机房装饰安装费二次搬运费综合安防系统布线法庭业务系统布线会议系统布线配电永久工程临时工程施工图纸交底配套说明有关资料工程报价单或预算书工程量清单施工组织设计水源市政管网施工措施计划工程质量与检验施工设备安全防护措施专项施工方案防疫口罩交通导改扬尘污染防止措施全套施工图场内交通修建道路桥梁基础设施交通运输超重件临时加固改造场内道路交通设施维修工程养护临时道路工程竣工验收工程进度报表隐蔽工程检查施工技术变更施工技术方案工程进度款的支付监理工程师查封建筑材料建筑构配件施工中出现的问题施工现场各方面的关系工程质量验收工程变更估价电费水费管材竣工图工程技术档案工程质量保修书维护文明施工现场创建现场施工秩序工程保护环境保护消防设备用电安全工地照明防护标志警示信号设置门卫人员配置施工场地交通环卫施工噪音管理施工安全保卫非夜间施工照明道路施工工地一律实行封闭施工防尘网覆盖现场分段施工临时通道生活房屋办公用房地下管线建筑物的保护灯光护板格栅警告信号警卫工程照管半成品隐蔽工程工程相关的材料工程设备的保管与使用治安保卫制度安全生产教育培训制度照明装置监控装置防护设施安全施工灭火器防火毯沙桶消防安全施工现场平面布置图施工进度计划和保证措施劳动力及材料供应计划施工机械设备的选用安全文明施工措施测量基准点基准线水准点控制点测量放线临时设施工艺试验材料设备放线验线关键工序原材料交叉施工部署工艺与措施设备材料进场计划劳动力计划施工机械设备配置施工现场优化布置会审各系统管线综合管线小程序
金额
157.19万元
项目地址
江苏省
发布时间
2022/10/08
公告摘要
项目编号jszc-320312-rhgc-c2022-0011
预算金额157.19万元
招标公司徐州市铜山区人民法院
招标联系人-
招标代理机构江苏仁华工程项目管理有限公司
代理联系人王状0516-83107891
标书截止时间2022/10/12
投标截止时间2022/10/18
公告正文
徐州市铜山区人民法院高新区法庭智慧法庭信息化综合布线的潜在供应商应在“苏采云”系统获取磋商文件，并于2022年10月18日上午10：00（北京时间）前提交磋商响应文件。
一、项目基本情况
1、项目编号：JSZC-320312-RHGC-C2022-0011
2、项目名称：高新区法庭智慧法庭信息化综合布线
3、采购方式：竞争性磋商
4、总预算金额：157.19633万元人民币
5、采购需求：高新区法庭智慧法庭信息化综合布线，包含综合布线系统、综合安防系统布线工程、法庭业务系统布线工程、会议系统布线工程、机房装饰及配电工程，具体内容以采购人现场交底为准。详见竞争性磋商文件及工程量清单、施工图纸等。
6、工程期限：30日历天。
7、本项目不接受联合体参与采购活动。
二、申请人的资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位；
3、本项目的特定资格要求：
3.1即供应商须具备电子与智能化工程专业承包资质二级（含）以上资质，并具有有效的安全生产许可证；
3.2拟选派项目负责人具备机电工程专业贰级（含）以上注册建造师资格及具有有效安全生产考核合格证B证且无在建工程的承诺书或证明(承诺书格式自拟，其余提供原件扫描件）。
三、获取磋商文件
1、时间：2022年10月1日至2022年10月12日，每天09:00至12:00，14:00至17:00（法定节假日除外）。2022年10月12日后仍可以下载竞争性磋商文件，2022年10月12日后下载的竞争性磋商文件，视为非有效方式且不做为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
2、地点：网上注册登记成功后系统内免费下载。
3、获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：
“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
（2）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：
“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。
（3）“CA数字证书”的获取：
供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的国信CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的国信CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中《江苏省政府采购（供应商）国信CA数字证书及电子签章办理指南》。
（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。
（5）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
（6）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
4、售价：免费。
四、线上提交响应文件提交、开标时间和地点
1、线上提交响应文件截止时间：2022年10月18日上午10：00（北京时间）。
2、线上开标时间：2022年10月18日上午10：00（北京时间）。
3、线上开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。
4、线上响应文件提交与接收地点：供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
（一）询问和质疑
1、供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人或采购代理机构依法处理。
2、质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。
3、供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。
质疑接收人：王状 联系电话：0516-83107891
地址：徐州市泉山区中能科技园商业B1-108
（二）磋商文件的澄清或者修改
提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为竞争性磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取竞争性磋商文件的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取竞争性磋商文件的供应商关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。
（三）终止磋商
终止磋商的，采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以“终止公告”的形式通知已经获取竞争性磋商文件的潜在供应商，发布本项目的“终止公告”后采购代理机构已尽通知义务。
（四）特别说明
1.采购人认定本项目的采购活动在疫情防控期间确需开展。
2.按照《江苏省财政厅关于疫情防控期间开展政府采购活动有关工作的通知》（苏财购〔2020〕13号）的要求，建立登记询问制度。
3.请参加政府采购活动的供应商代表做好个人防护，严格执行疫情报告、人员隔离等要求。
（五）采购项目需要落实的政府采购政策
政府采购促进中小企业发展；促进残疾人就业政府采购政策；政府采购支持监狱企业发展等。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1、采购人信息
名称：徐州市铜山区人民法院
地址：江苏省徐州市铜山新区长江西路
联系方式：0516-80262757
2、采购代理机构信息
名 称：江苏仁华工程项目管理有限公司
地址：徐州市泉山区中能科技园商业B号楼1-108
联系方式：0516-83107891
3、项目联系方式
项目联系人：王状
电话：0516-83107891
江苏仁华工程项目管理有限公司
2022年9月30日
高新区法庭智慧法庭信息化综合布线采购文件.doc 高新区法庭智慧法庭信息化综合布线采购文件.doc采购人：徐州市铜山区人民法院项目编号：JSZC-320312-RHGC-C2022-0011项目名称：高新区法庭智慧法庭信息化综合布线竞争性磋商文件
2
江苏仁华
JIANGSURENHUA
按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定,经政府采购监督管理部门批准，本公司受徐州市铜山区人民法院的委托就高新区法庭智慧法庭信息化综合布线以磋商方式进行采购。如贵单位有意与本公司合作，请按以下磋商文件（以下简称磋商文件）要求参加招标。（供应商）：项目编号：JSZC-320312-RHGC-C2022-0011磋商文件二O二二年九月采购代理机构：江苏仁华工程项目管理有限公司
3.2拟选派项目负责人具备机电工程专业贰级（含）以上注册建造师资格及具有有效安全生产考核合格证B证且无在建工程的承诺书或证明(承诺书格式自拟，其余提供原件扫描件）。3.1即供应商须具备电子与智能化工程专业承包资质二级（含）以上资质，并具有有效的安全生产许可证；3、本项目的特定资格要求：2、落实政府采购政策需满足的资格要求：此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位；1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；一、供应商资格条件：
②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；⑵查询渠道包括：⑴由采购代理机构查询信用信息。二、查询及使用供应商信用记录：4、本项目不接受联合体投标。
三、提交响应文件要求采购代理机构对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。⑸信用信息的使用规则：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。⑷信用信息查询记录和证据留存的具体方式：⑶截止时点（查询环节）：资格审查结束前。
使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。“苏采云”系统使用要求：使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的国信CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的国信CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中《江苏省政府采购（供应商）国信CA数字证书及电子签章办理指南》。供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。
首次响应文件提交的截止时间（2022年10月18日上午10：00）前。1.提交时间（三）首次响应文件提交时间、地点：（二）首次响应文件提交的截止时间：2022年10月18日上午10：00，在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件，将被拒收。操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。电脑需提前准备好麦克风、音响、摄像头，提前检查保证能够正常使用。
（六）供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。（五）首次响应文件开启地点：（四）首次响应文件开启时间：2022年10月18日上午10：00。“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。2.提交地点：
请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：四、文件编制要求（十）相关说明:供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。（九）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。（八）首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。（七）不接受不按要求加盖公章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。
注：4、所报产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。3、授权委托书中受托人身份证原件的扫描件；2、授权委托书（提供原件的扫描件，格式见《磋商文件》附件）；1、《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件。政府采购客户端工具输入报价自动生成）；（一）基本目录
（2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评审时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。（1）所报产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部发展改革委印发）范围的，响应文件中提供（如有）所报产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“首次响应文件开启时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。注：5、所报产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。（2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评审时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。（1）所报产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部生态环境部印发）范围的，响应文件中提供（如有）所报产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“首次响应文件开启时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。
②拟选派项目负责人具备机电工程专业贰级（含）以上注册建造师资格及具有有效安全生产考核合格证B证且无在建工程的承诺书或证明(承诺书格式自拟，其余提供原件扫描件）。①即供应商须具备电子与智能化工程专业承包资质二级（含）以上资质，并具有有效的安全生产许可证；2、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：1、具有独立承担民事责任的能力，提供合法有效的法人的营业执照或事业法人证或其他组织应提供合法证明文件或自然人提供身份证件；（二）资格条件（1～6项必须提供原件扫描件，否则响应无效）6、供应商认为需要提供的其他资料的扫描件（如有）。
6、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(格式见《磋商文件》附件)；5、供应商为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》（电子签章，填写完整。格式见《磋商文件》附件）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序；4、供应商的提交首次响应文件时间前6个月内任何1月（不含本项目竞争性磋商公告发布当月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件；或依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件；②供应商的提交首次响应文件时间前6个月内任何1月（不含本项目竞争性磋商公告发布当月）利润表月报表1份。①供应商的提交首次响应文件时间前6个月内任何1月（不含本项目竞争性磋商公告发布当月）资产负债表1份；3、财务状况报告，至少提供：
1、承诺书（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；（三）符合条件（必须提供，否则响应无效）供应商为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。供应商为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（电子签章，格式见附件》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。注：中小微企业，应当同时符合以下条件：
2、售后服务方案（要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》）1、项目实施方案（要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》及附件：2、《项目要求（采购需求）》）；（四）综合评审评分项4、主要材料（设备）一览表（电子签章，格式见《磋商文件》附件）；3、分项价格表（具有标价的工程量清单与报价表）（电子签章，格式见工程量清单）；2、偏离表（电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
1.企业报价折扣证明：无。五、价格折扣文件格式6、评分细则中评分得分需提供的相关证明文件扫描件或供应商认为需要提供的其他资料扫描件。5、投标人所投主要产品企业实力（要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》）；4、企业实力（要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》）；3、供应商业绩（要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》）；
七、通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过350M！3.盖章要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。2.签署要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求（特别提醒：竞争性磋商文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章）。供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。1.密封（加密）要求：六、提交的首次响应文件的密封、签署、盖章要求：
1.被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时由法人或法人授权代表通过“苏采云”系统（开标大厅）等待磋商。(一)磋商要求八、磋商相关说明2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。注：
7.未在规定时间内进行报价的，视为响应无效。（报价将按首轮报价计算）6.未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。5.磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃磋商的权利，由解密顺序下一家进行磋商，不再后补）：4、磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。3.供应商的授权代表或法定代表人须全程守候在“苏采云”系统开标大厅，并确保视频设备正常使用。授权代表或法人须携带授权委托书原件及身份证原件，经磋商小组核查后参与磋商活动。2.供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。
3、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实。如供应商不能提供有效文件，江苏仁华工程项目管理有限公司将根据客观事实，有权取消成交供应商，没收供应商的保证金，同时供应商承担相应的法律责任。2、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照项目实施方案（得分）顺序推荐。1、评审程序（二）评审程序8.被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。
8、供应商认为磋商文件存在不合理条件，对供应商实行差别或者歧视性待遇，使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑。提交响应文件截止之日（即“响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的磋商招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取磋商文件的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取磋商文件的供应商关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。7、磋商招标文件的澄清或者修改6、签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有复印件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的提供虚材料。5、成交供应商在收到成交通知书时，须向江苏仁华工程项目管理有限公司提交《报价表》（响应文件）的数据文件（WORD格式）。4、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
1.《评分细则》附件：供应商应按照《确认投标函》（见附件）的要求，按时向代理机构发送《确认投标函》。通讯地址：徐州市泉山区中能科技园商业B号楼1-108。联系人：闫祥联系电话：0516-83107891接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。
7.《合同草案条款》6.《偏离表》5.《主要材料（设备）一览表》4.《分项价格表》3.《磋商报价表》2.《项目要求》（采购需求）
13.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明12.《残疾人福利性单位声明函》11.《中小企业声明函》10.《授权委托书》9.《承诺书》8.《投标函》
1、评分细则2022年9月30日16.《代理服务收费标准》15.《预付款保函支付条款模板》14.《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》
| 评审因素 | 评审因素细化和量化 | ||
| 价格（20分） | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×20 | ||
| 供应商业绩（2分） | 提供供应商为合同乙方（承接方），合同签订日期在2019年1月1日后，合同内容与本项目同类或相似的合同扫描件和中标通知书扫描件和竣工验收证书扫描件（三者缺一不得分），每份得1份，本项最高得2分，最低得0分。 | ||
| 企业实力（4分） | 投标人具有ISO9001（质量管理体系认证）、ISO45001（职业健康安全管理体系认证）、ISO27001（信息安全管理体系认证）、ISO14001（环境管理系统认证）认证证书，每个证书得1分，最高得4分，不提供不得分。投标文件中应提供加盖公章的有效期内证书原件扫描件 | ||
| 投标人所投主要产品企业实力（7分） | 综合布线系统：1.投标人提供所投综合布线系统生产厂家：ROHS认证、UL认证、CE认证、ETL认证、CPR-Eca认证、泰尔认证证书；每1个得1分；最高得3分。2.投标人提供所投综合布线系统生产厂家具有：中国合格评定国家认可委员会认证、中华人民共和国计量认证的产品检测报告得2分。3.投标人提供所投跳线产品单体测试报告得2分。投标文件中应提供加盖公章的有效期内证书原件扫描件 | ||
| 技术部分（67分） | 项目实施方案（55分） | 总体概述（5分） | 总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工组织设计完整性：优的得5-4分；良的得3-2分；差的得1分；无此项不得分。 |
| 技术部分（67分） | 项目实施方案（55分） | 组织机构及人员配置（10分） | 组织机构及人员配置：现场组织机构健全，且各专业的人员配备合理：优的得10-7分；良的得6-4分；差的得3-1分；无此项不得分。 |
| 技术部分（67分） | 项目实施方案（55分） | 施工进度计划及设备投入（10分） | 施工进度计划及设备投入：施工进度计划和各阶段进度的保证措施，劳动力、机械设备和材料投入计划:优的得10-7分；良的得6-4分；差的得3-1分；无此项不得分。 |
| 技术部分（67分） | 项目实施方案（55分） | 施工方案、质量保证措施（10分） | 施工方案、质量保证措施:优的得10-7分；良的得6-4分；差的得3-1分；无此项不得分。 |
| 技术部分（67分） | 项目实施方案（55分） | 安全文明施工措施（10分） | 安全文明施工措施：对施工过程中环保、安全文明施工保证措施（包含且不限于大气扬尘管控措施）等方面进行综合评审，优的得10-7分；良的得6-4分；差的得3-1分；无此项不得分。 |
| 技术部分（67分） | 项目实施方案（55分） | 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案（10分） | 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案:优的得10-7分；良的得6-4分；差的得3-1分；无此项不得分。 |
| 技术部分（67分） | 售后服务方案(12分) | 缺陷责任期内的服务方案（6分） | 缺陷责任期内的服务方案：对内容的完整性、合理性、可行性进行评价，优的得6-5分；良的得4-3分；差的得2-1分；无此项不得分。 |
| 技术部分（67分） | 售后服务方案(12分) | 缺陷责任期外的服务方案(6分) | 缺陷责任期外的服务方案：对内容的完整性、合理性、可行性进行评价，优的得6-5分；良的得4-3分；差的得2-1分；无此项不得分。 |
3、项目内容：详见工程量清单2、建设地点：徐州市铜山区人民法院三堡人民法庭1、工程名称：高新区法庭智慧法庭信息化综合布线二、项目内容：一、本项目不接受超过157.19633万元（采购项目预算金额）的报价。2、采购需求
9、技术标准和要求：符合现行国家技术、施工及验收规范规程，对施工工艺的特殊要求，按设计图纸及国家有关规定执行。8、要求工期：30日历日。7、要求质量标准：合格，通过相关部门验收。未达到质量要求的，承包人负责无条件返工，直至达到要求，所发生的费用由承包人承担，承包人还应赔偿因此给发包人造成的损失。6、承包方式：包工包料。5、现场踏勘：要求供应商自行对项目现场和周围环境进行实地踏勘，以了解现场的施工环境、施工范围、技术要求及相关服务，获取有关编制响应文件和签订合同所需的各项资料，供应商应承担现场踏勘的责任和风险，费用由供应商自己承担。成交后不得以未踏勘现场或不了解现场为由提出任何增加费用的要求。4、工程标段划分：本招标工程共分一个标段
1.2供应商应按采购人提供的工程量清单填报价格。填写的项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与采购人提供的一致。1.1响应报价应包括竞争性磋商文件中所确定的范围内工程量清单中所含的全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用，其根据为供应商提交的已标价的工程量清单及附表。1、报价内容（二）《已标价的工程量清单》报价要求（一）工程量清单及实施要求详见附件工程量清单汇总。三、《已标价的工程量清单》要求：
1.8由供应商负责办理相关建设、城管、市政、安全、环保等部门的手续，施工供应商在响应报价时应考虑这样因素，费用包含在报价中，采购人不接受供应商关于此类费用的任何诉讼或索赔。1.7安全文明施工是供应商的责任，采购人不接受任何由于供应商施工而导致的扰民或民扰引起的诉讼或索赔。供应商应在其响应报价时充分考虑因扰民与民扰而造成的工期影响与费用增加，在报价予以考虑，采购人不接受任何由于供应商考虑不周为由而提出的任何索赔。1.6供应商自行勘察，了解周边原有建筑、设施，事先视察工地，充分了解工程位置、邻近建筑物、工地情况，通路、储存空间、起卸限制、及任何其它足以影响报价之情况，供应商须按接收工地日的现况，接收工地及自费清理任何遗留在工地上之废物，施工过程中因工地特殊情况而引起二次搬运、安全防护等。供应商在响应报价时应考虑这样因素，并在响应报价中予以考虑，采购人不接受供应商关于此类费用的任何诉讼或索赔。1.5施工组织设计所描述的技术措施所发生的费用，视为已体现在供应商报价的非实体性消耗所发生的费用中。1.4响应的供应商必须按统一的工程量清单报价，成交后，在施工过程中，不论由于工程量清单有误或漏项，还是由于设计变更、现场变更、签证引起的工程量清单项目或清单项目工程数量的增减，均按变更估价原则调整。1.3供应商应按采购人提供的工程量计算工程项目的单价和合价。工程量清单中的每一单项均需计算填写单价和合价，供应商没有填写单价和合价的项目将被认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中。
2.2.2本工程对材料风险约定如下：供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险，充分考虑政策性关于人工、机械费用等方面调整，并计入总报价，供应商所填写的单价和合价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，结算不再调整。2.2.1对于法律、法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费等发生变化的，应按照有关规定执行。2.2材料风险约定：2.1本工程采用固定单价合同（除另有规定外）。供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险，并计入总报价，供应商在计算报价时应考虑一定的风险系数。2、报价方式1.9垃圾外运，运距及运输方式供应商自行考虑。
徐州市市区工地扬尘污染防治费参见省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告[2018]第24号；4.22014年《江苏省建设工程费用定额》及《建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价〔2016〕154号）及苏建函价〔2019〕178号文件省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知；4.1本工程执行现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）,《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）及《江苏建筑与装饰工程计价定额》（2014），2014《江苏安装工程计价定额》（2014）、《江苏省房屋修缮工程计价表土建工程》（2009）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007）；4.报价编制依据及要求：详见清单。本工程项目采用工程量清单计价。供应商应根据采购人提供的工程量清单计算工程项目的单价、合价。工程量清单中每一个子目和单项均需计算填写单价、合价。若供应商没有填写单价、合价的项目采购人将不予支付，并认为此项费用已包括在工程量清单的其它单价、合价中。3、报价的计价方法
（1）现场安全文明施工基本费：4.4.1措施项目费4.4费率计取方法：4.3现行取费文件和政策性调整文件。材料价格：参照2022年7月份《徐州市工程造价信息》，指导价没有的参照市场价格计入；2022年4月1日人工费调整文件苏建函价〔2022〕62号文件；
2）装饰：预算价均按(分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费)×0.22%计取；1）安装：预算价按(分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费)×0.21%计取；（3）扬尘污染防治增加费：（2）现场安全文明施工增加费：均不计取；2）装饰：预算价均按(分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费)×1.7%计取；1）安装：预算价按(分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费)×1.5%计取；
（8）已完工程及设备保护费：预算价不计，投标人综合考虑；（7）地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费：预算价不计，投标人综合考虑；（6）行车、行人干扰费：预算价不计，投标人综合考虑；（5）冬雨季施工费：预算价不计，投标人综合考虑；（4）二次搬运费：预算价不计，投标人综合考虑；（3）夜间施工费：预算价不计，投标人综合考虑；
（13）新冠疫情常态化防控：均按规范中值计取，投标人综合考虑，自主报价；（12）建筑工人实名制费用：预算价不计，投标人综合考虑；（11）特殊条件下施工增加费：预算价不计，投标人综合考虑；（10）工程按质论价费：预算价不计，投标人综合考虑；（9）赶工措施费：预算价不计，投标人综合考虑；临时设施费：均按规范中值计取，投标人综合考虑，自主报价；
1）安装：预算价按(分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费)×2.4%计取；（1）社会保险费：4.4.3规费2）专业工程暂估价：无1）材料暂估价：无4.4.2其他项目费
（三）响应文件要求4.4.5税金：均按（分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01）×9%计取。（2）装饰：预算价均按(分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费)×0.42%计取；（1）安装：预算价按(分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费)×0.42%计取；4.4.4住房公积金：2）装饰：预算价均按(分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费)×2.4%计取；
项目编号：货币单位：人民币元3、磋商报价表四、其他要求：见《磋商文件》附件：6、《合同草案条款》。1.1按照《工程量清单》编制《已标价的工程量清单》。1、首次响应文件中提供《已标价的工程量清单》文件。
3、偏离说明：详见《偏离表》；2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。报价说明：本次为首次报价
| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| 高新区法庭智慧法庭信息化综合布线 | 详见采购需求 | |
| 总价（大写） | ||
日期：2022年月日法定代表人或授权代表（签字或盖章）：供应商（公章）：5、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后报价/最初报价）*各项最初报价的单价。4、超过此限价157.19633万元为无效报价。
1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。货币单位：人民币元最终报价项目编号：磋商报价表
| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| 高新区法庭智慧法庭信息化综合布线 | 详见采购需求 | |
| 总价（大写） | ||
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：供应商（公章）：5、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后报价/最初报价）*各项最初报价的单价。4、超过此限价157.19633万元为无效报价。3、偏离说明：详见《偏离表》；2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；
项目编号：本次为首次报价（具有标价的工程量清单与报价表）4、分项价格表注：由供应商代表通过苏采云二次报价，作为最终报价。日期：2022年月日
注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以总价为准。日期：年月日法定代表人或授权代表（签字或盖章）：供应商（电子签章）：【根据工程量清单进行编制】项目名称：
项目编号：本次为首次报价5、主要材料（设备）一览表采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。3、供应商对以上数据的真实性负责。2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应。
日期：年月日法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：供应商（公章）：采购包名称：项目名称：
| 序号 | 材料编码 | 材料（设备）名称 | 品牌 | 规格、型号 | 产品制造企业名称 | 单位 | 备注 |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 |
项目名称：高新区法庭智慧法庭信息化综合布线项目编号：6、偏离表采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。2、响应供应商对以上数据的真实性负责。注：1、如果不提供《主要材料（设备）一览表》将视为没有实质性响应。
日期：法定代表人（负责人)或授权代表（签字或盖章）：供应商（电子签章）：注：供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。采购包名称：
| 序号 | 偏离内容 | 竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求 | 首次响应文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
府政采购包名称：项目编号：项目名称：6、合同草案条款
成交供应商（乙方、承包人）（全称）：采购人（甲方、发包人）（全称）：徐州市铜山区人民法院同合购采
成交供应商（乙方、承包人）（全称）：采购人（甲方、发包人）（全称）：徐州市铜山区人民法院第一部分合同协议书采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。合同签订日期：年月日
4.资金来源：。3.工程立项批准文号：/。2.工程地点：。1.采购项目名称：。一、工程概况根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及有关法律法规司法解释的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就高新区法庭智慧法庭信息化综合布线及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
工期总日历天数：30日历日。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。计划竣工日期：2022年月日。计划开工日期：2022年月日。二、合同工期6.承包方式：包工包料。5.工程内容：高新区法庭智慧法庭信息化综合布线，包含综合布线系统、综合安防系统布线工程、法庭业务系统布线工程、会议系统布线工程、机房装饰及配电工程，具体内容以采购人现场交底为准。详见工程量清单及施工图所含全部内容。
其中：人民币（大写）(¥元)；1.签约合同价为：四、签约合同价与合同价格形式必须满足设计图纸对于施工工艺要求，工程质量符合合格及以上标准。三、质量标准
人民币（大写）(¥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（1）安全文明施工费：
六、合同文件构成成交供应商（乙方、承包人）项目经理：五、项目经理2.合同价格形式：固定单价合同。人民币（大写）(¥元)。（4）暂列金额：
（5）技术标准和要求；（4）通用合同条款；（3）专用合同条款及其附件；（2）投标函及其附录；（1）成交通知书；本协议书与下列文件一起构成合同文件：
1.采购人（甲方、发包人）承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。七、承诺上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。（8）在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。（7）已标价工程量清单或预算书；（6）图纸；
本合同于年月日签订。九、签订时间本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。八、词语含义3.采购人（甲方、发包人）和成交供应商（乙方、承包人）通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。2.成交供应商（乙方、承包人）承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
本合同自双方签字、盖章后生效。十二、合同生效合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十一、补充协议本合同在徐州市铜山区人民法院签订。十、签订地点
法定代表人或其委托代理人（签字）：法定代表人或其委托代理人(公章)(公章)采购人（甲方、发包人）：成交供应商（乙方、承包人）：本合同一式陆份，均具有同等法律效力，采购人（甲方、发包人）执肆份，成交供应商（乙方、承包人）执贰份。十三、合同份数
法定代表人：法定代表人：邮政编码：邮政编码：地址：地址：组织机构代码：组织机构代码：（签字）：（签字）：
账号：账号：开户银行：开户银行：电子信箱：电子信箱：传真：传真：电话：电话：委托代理人：委托代理人：
1.2专用条款：是采购人（甲方、发包人）与成交供应商（乙方、承包人）根据法律规定、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。1.1通用条款：是根据法律规定、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用语建设工程施工的条款。下列词语除专用条款另有约定外，应具有本款所赋予的含义：1、词语定义一、词语定义及合同文件第二部分通用条款
1.8竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期是指通过竣工验收的日期。1.7开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指成交供应商（乙方、承包人）按照采购人（甲方、发包人）的开工通知进场开始施工的日期。1.6工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。1.5项目经理：是指成交供应商（乙方、承包人）任命并派驻施工现场，在成交供应商（乙方、承包人）授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。1.4成交供应商（乙方、承包人）：是指与采购人（甲方、发包人）签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。1.3采购人（甲方、发包人）：是指与成交供应商（乙方、承包人）签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.14图纸：指成交供应商（乙方、承包人）提供并经采购人（甲方、发包人）批准，满足成交供应商（乙方、承包人）施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。1.13不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。1.12合同价格：是指采购人（甲方、发包人）用于支付成交供应商（乙方、承包人）按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。1.11保修期：是指成交供应商（乙方、承包人）按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。1.10保修期：是指成交供应商（乙方、承包人）按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。1.9工期：是指在合同协议书约定的成交供应商（乙方、承包人）完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。
2.1合同文件应能互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：2、合同文件及解释顺序1.18索赔：是指在履行合同过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。1.17违约责任：是指合同一方不履行合同义务不符合约定所应承担的责任。1.16书面形式：是指合同书、信件和数据电文等可以有形地表现所载内容的形式。1.15施工场地：由采购人（甲方、发包人）提供的用于工程施工的场所以及采购人（甲方、发包人）在图纸中具体制定的施工使用的任何场所。
（6）标准、规范及有关技术文件；（5）本合同通用条款；（4）本合同专用条款；（3）投标书及其附件；（2）成交通知书；（1）合同协议书；
3、语言文字、适用法律及规范2.2当合同文件内容含糊不清或者不一致时，以采购人（甲方、发包人）的解释为准。合同履行中，采购人（甲方、发包人）成交供应商（乙方、承包人）有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。（9）工程报价单或预算书。（8）工程量清单、采购人交底内容清单；（7）图纸；
4、图纸3.5本条所产生的购买、翻译标准、规范或者制定施工工艺的费用，由成交供应商（乙方、承包人）承担。3.4国内没有相应标准、规范的，由采购人（甲方、发包人）按照专用条款约定的时间向成交供应商（乙方、承包人）提出施工技术要求，成交供应商（乙方、承包人）按照约定的时间和要求提出施工工艺，经采购人（甲方、发包人）认可后执行。采购人（甲方、发包人）要求适用国外标准、规范的，应负责提供中文译文。3.3双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。3.2合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。3.1合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。
5、项目经理二、双方一般权力和义务4.3成交供应商（乙方、承包人）应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员检查时使用。4.2成交供应商（乙方、承包人）需要增加图纸套数的，成交供应商（乙方、承包人）自行复制，复制费用由成交供应商（乙方、承包人）承担。采购人（甲方、发包人）应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向成交供应商（乙方、承包人）免费提供图纸，并组织成交供应商（乙方、承包人）、采购人（甲方、发包人）和设计人进行图纸会审和设计交底。4.1图纸的提供和交底
5.6采购人（甲方、发包人）有权更换其认为不称职的项目经理。成交供应商（乙方、承包人）应在5日内更换项目经理，并将新任命的项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知采购人（甲方、发包人）。继任项目经理继续履行约定的职责。成交供应商（乙方、承包人）无正当理由拒绝更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。5.5成交供应商（乙方、承包人）需要更换项目经理的，应提前14天书面通知采购人（甲方、发包人），并征得采购人（甲方、发包人）书面同意。通知中应当载明继任项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目经理继续履行约定的职责。未经采购人（甲方、发包人）书面同意，成交供应商（乙方、承包人）不得擅自更换项目经理。成交供应商（乙方、承包人）擅自更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。5.4项目经理按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与采购人（甲方、发包人）代表及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在48小时内向采购人（甲方、发包人）代表提交书面报告。5.3成交供应商（乙方、承包人）违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。5.2项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理确需离开施工现场时，应事先通知采购人（甲方、发包人），并取得采购人（甲方、发包人）的书面同意。项目经理的通知中应当载明临时代行其职责人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。5.1项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目经理经成交供应商（乙方、承包人）授权后代表成交供应商（乙方、承包人）负责履行合同。项目经理应是成交供应商（乙方、承包人）正式聘用的员工，成交供应商（乙方、承包人）应向采购人（甲方、发包人）提交项目经理与成交供应商（乙方、承包人）之间的劳动合同，以及成交供应商（乙方、承包人）为项目经理缴纳社会保险的有效证明。成交供应商（乙方、承包人）不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，采购人（甲方、发包人）有权要求更换项目经理，因此增加的费用和（或）延误的工期由成交供应商（乙方、承包人）承担。
6.3按法律规定与合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；6.2按法律规定与合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；6.1办理法律规定应成交供应商（乙方、承包人）办理的许可和批准，并将办理结果书面报送采购人（甲方、发包人）留存；成交供应商（乙方、承包人）在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：6、成交供应商（乙方、承包人）的一般义务5.7项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知采购人（甲方、发包人），并征得采购人（甲方、发包人）书面同意。
6.9按照法律规定与合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交采购人（甲方、发包人）；6.8将采购人（甲方、发包人）按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；6.7按约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；6.6按照约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；6.5在进行合同约定的各项工作时，不得侵害采购人（甲方、发包人）与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。成交供应商（乙方、承包人）占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；6.4按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；
成交供应商（乙方、承包人）应按照协议书约定的开工日期开工。成交供应商（乙方、承包人）不能按时开工，应当赔偿因延期开工造成的损失。7.2开工及延期开工7.1成交供应商（乙方、承包人）应按照专用条款约定的日期，将施工组织设计和工程进度计划提交修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。7、进度计划三、施工组织设计和工期6.10应履行的其他义务。
四、工程质量与检验成交供应商（乙方、承包人）必须按照约定的竣工日期竣工，因成交供应商（乙方、承包人）原因不能按时竣工的，成交供应商（乙方、承包人）承担违约责任。7.4工程竣工采购人（甲方、发包人）认为有必要时，可向成交供应商（乙方、承包人）作出暂停施工的指示，成交供应商（乙方、承包人）应按指示暂停施工。因成交供应商（乙方、承包人）原因引起的暂停施工，成交供应商（乙方、承包人）应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且成交供应商（乙方、承包人）在收到复工指示后3天内仍未复工的，视为成交供应商（乙方、承包人）违约，成交供应商（乙方、承包人）无法继续履行合同，成交供应商（乙方、承包人）承担相应的损失及赔偿。7.3暂停施工
五、安全文明施工9.2工程质量达不到约定标准的部分，应按要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因成交供应商（乙方、承包人）原因达不到标准的，成交供应商（乙方、承包人）承担相关费用，且工期不予延长。9.1成交供应商（乙方、承包人）应认真按照标准、规范和设计图纸要求施工，随时接受检查和检验，为检查检验提供便利条件。9、检查与返工8.1工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，成交供应商（乙方、承包人）应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。因成交供应商（乙方、承包人）原因质量达不到约定的质量标准，成交供应商（乙方、承包人）承担违约责任。8、工程质量
10.5成交供应商（乙方、承包人）必须遵守采购人（甲方、发包人）的防疫要求：10.4成交供应商（乙方、承包人）在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条款中明确。在工程移交之前，成交供应商（乙方、承包人）应当从施工现场清除成交供应商（乙方、承包人）的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经采购人（甲方、发包人）书面同意，成交供应商（乙方、承包人）可在采购人（甲方、发包人）指定的地点保留成交供应商（乙方、承包人）履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。10.3成交供应商（乙方、承包人）应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。成交供应商（乙方、承包人）为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。10.2成交供应商（乙方、承包人）应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受采购人（甲方、发包人）、及政府安全监督部门的检查与监督。10.1合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。10、安全施工与检查
⑤严禁在工地或公共场所吸烟；④只能在规定的施工区域工作，未经采购人（甲方、发包人）允许不得到其他区域走动；③必须全时佩戴符合国家规定的防疫口罩；②必须统一佩戴采购人（甲方、发包人）制作的挂牌（挂牌内容包括：照片、姓名、公司名称、手机号码）；①必须持72小时内的核酸检测报告（阴性）、出示行程码和健康码（两码异常或中高风险地区的工人不得进场）；10.5.1对进场工人的要求：
①严格落实采购人（甲方、发包人）的管理要求，加强对工人的管理；10.5.2对成交供应商（乙方、承包人）项目经理的要求：⑨成交供应商（乙方、承包人）有义务约束工人不得到中高风险地区，成交供应商（乙方、承包人）每天都必须对进场工人的行程和健康情况进行查验核实，如有发热、咳嗽、腹泻等症状或健康码、行程码异常情况，不得进场。⑧施工周期内不得随意更换工人，如确需更换，必须经过采购人（甲方、发包人）同意，并经检验符合防疫要求后，方可进场；⑦严禁大声喧哗，嬉笑打闹；⑥必须衣着整齐，不得袒胸露背；
10.6事故处理10.5.4如因成交供应商（乙方、承包人）落实采购人（甲方、发包人）规定得防疫措施不得力造成的所有后果完全由成交供应商（乙方、承包人）承担。10.5.3如违反防疫要求，成交供应商（乙方、承包人）向采购人（甲方、发包人）支付违约金500元/人/次。④每天对场所消毒不少于两次。③实行工地封闭式管理，安排专人负责进场人员的验码、测温、登记，在工地与宿舍之间实行“两点一线”的管理。②成交供应商（乙方、承包人）必须制订自己的防疫措施；
其他合同文件包括：履行合同过程中双方书面确认的会议纪要、签证、设计变更等资料。1.1合同1、词语定义一、一般约定第三部分专用合同条款工程施工过程中发生事故的，成交供应商（乙方、承包人）应立即通知采购人（甲方、发包人）。采购人（甲方、发包人）和成交供应商（乙方、承包人）应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。采购人（甲方、发包人）和成交供应商（乙方、承包人）应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。成交供应商（乙方、承包人）采取必要的安全防护措施，施工期间的安全责任事故和因此产生的损失，均由成交供应商（乙方、承包人）承担。
1.4合同文件的优先顺序1.3.2采购人（甲方、发包人）对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：符合有关行业管理部门及采购人（甲方、发包人）的要求1.3.1适用于工程的标准规范包括：设计有要求的按设计要求执行，设计没有要求的执行现行国家及江苏省、徐州市的有关标准及其他适用于本工程的技术标准、规范等。1.3标准和规范适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》、其他有关法律、法规及江苏省、徐州市现行的相关管理条例、规定。1.2法律
采购人（甲方、发包人）向成交供应商（乙方、承包人）提供图纸的数量：贰套，如成交供应商（乙方、承包人）需增加施工图纸，由采购人（甲方、发包人）与设计院联系，出图费用由成交供应商（乙方、承包人）自行承担。设计文件和图纸由采购人（甲方、发包人）统一提供，成交供应商（乙方、承包人）不得直接接收设计单位提供的设计文件和图纸；采购人（甲方、发包人）向成交供应商（乙方、承包人）提供图纸的期限：开工前1天；1.5.1图纸的提供1.5图纸和成交供应商（乙方、承包人）文件在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件如会议纪要、工程变更、工程洽商、签证、通知、信函、数据电文等均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。合同文件组成及优先顺序为：1、本合同协议书2、成交通知书3、本合同专用条款4、本合同通用条款5、招标文件及其附件6、投标函及其附录7、标准、规范及有关技术文件8、图纸9、已标价工程量清单或预算书10、其他合同文件。
③拟制施工人员名册（动态），并与为施工人员办理工伤保险的有效证明一起报送监理人审核和采购人（甲方、发包人）确认；②由成交供应商（乙方、承包人）办理的许可和批准的办理结果书面报送监理人审核和采购人（甲方、发包人）确认、留存；需要由成交供应商（乙方、承包人）提供的文件，包括：①编制施工组织设计、施工措施计划、施工方案、交通导改方案、扬尘污染防止措施报监理人审核和采购人（甲方、发包人）确认；1.5.2成交供应商（乙方、承包人）文件采购人（甲方、发包人）向成交供应商（乙方、承包人）提供图纸的内容：全套施工图纸。成交供应商（乙方、承包人）收到设计文件和图纸后，要根据技术标准、设计规范、标准设计图、通用图和有关规定，对设计文件和图纸认真审查。发现其他问题，成交供应商（乙方、承包人）必须及时以书面形式报告采购人（甲方、发包人），经采购人（甲方、发包人）审批后执行。否则，因设计文件和图纸差错造成的损失，全部由成交供应商（乙方、承包人）承担。
⑨采购人（甲方、发包人）管理需要的其他文件；⑧工程安全管理体系及措施文件、安全检查制度、安全控制文件，报送监理人审核和采购人（甲方、发包人）确认；⑦工程质量管理体系及措施文件、质量检查制度、质量控制文件，报送监理人审核和采购人（甲方、发包人）确认；⑥项目经理的姓名、职称、注册建造师的编号、联系方式、授权范围等事项，和与成交供应商（乙方、承包人）之间的正式聘用劳动合同、成交供应商（乙方、承包人）为其缴纳社会保险的有效证明，一起报送监理人审核和采购人（甲方、发包人）确认；⑤特殊工种作业人员资格证明报送监理人审核和采购人（甲方、发包人）确认；④成交供应商（乙方、承包人）项目管理机构、职责及施工现场人员安排的报告和主要施工管理人员与成交供应商（乙方、承包人）之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明，报送监理人审核和采购人（甲方、发包人）确认；
关于现场图纸准备的约定：提供全套施工图二套，如成交供应商（乙方、承包人）需增加图纸份数，采购人（甲方、发包人）可代为复制，复制费用由成交供应商（乙方、承包人）承担。1.5.3现场图纸准备成交供应商（乙方、承包人）提供的文件的形式为：纸质版，电子版；成交供应商（乙方、承包人）提供的文件的数量为：纸质版肆套，电子版一套；成交供应商（乙方、承包人）提供的文件的期限为：合同签字后2日内；⑩上述文件如采购人（甲方、发包人）因管理需增加时，成交供应商（乙方、承包人）有义务按采购人（甲方、发包人）提出的形式、格式、数量、时间等要求无偿提供；
1.7.2场内交通关于出入现场的权利的约定：采购人（甲方、发包人）享有无条件出入施工现场的权利，由成交供应商（乙方、承包人）按采购人（甲方、发包人）要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的使用权利，并承担相关手续费用和建设费用。1.7.1出入现场的权利1.7交通运输采购人（甲方、发包人）和成交供应商（乙方、承包人）应当在2日内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.6联络
姓名：；2.1采购人（甲方、发包人）代表2.采购人（甲方、发包人）1.7.2.3运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由成交供应商（乙方、承包人）承担。1.7.2.2关于采购人（甲方、发包人）向成交供应商（乙方、承包人）免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：以投标时场地现状为准。成交供应商（乙方、承包人）应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，并承担相应费用。成交供应商（乙方、承包人）修建的临时道路和交通设施应免费提供给采购人（甲方、发包人）、监理人和其他成交供应商（乙方、承包人）使用。1.7.2.1关于场外交通和场内交通的边界的约定：以现场实际施工条件为准。为保证道路交通安全及运输畅通,当施工期间，成交供应商（乙方、承包人）必须与交通和公安部门协商，采取足够的交通疏导措施；成交供应商（乙方、承包人）制定运输计划时，应避开现有道路上在高峰时的运输。所需费用包含在投标报价内。
2.2采购人（甲方、发包人）对采购人（甲方、发包人）代表的授权范围如下：协助外部环境的协调与配合,主持工程的竣工验收；负责组织工程质量、进度、安全的检查监督；经采购人（甲方、发包人）授权签署与工程投资有关的各种施工技术变更、施工技术方案和图纸会审纪要等；签字确认经监理工程师核准的分项工程量，并报采购人（甲方、发包人）核准。通信地址：。电子信箱：；联系电话：；职务：；身份证号：；
⑥审核工程进度报表，参与审核工程进度款的支付；⑤责令监理工程师查封、扣押施工现场发现不符合质量要求的建筑材料、建筑构配件和设备；④协调工程质量、进度和安全文明等施工中出现的问题；③协调施工现场各方面的关系；②检查和督促监理工程师行使职权；①检查和督促成交供应商（乙方、承包人）和监理人执行合同；
①批准改变工程质量验收的标准；②批准延长工期；③批准涉及到对合同总价有影响的变更或指示；④批准工程索赔；⑤批准施工程序的重大变更；⑥批准重要部位的设计变更；⑦确定工程变更估价。需要取得采购人（甲方、发包人）批准才能行使的职权：⑩采购人（甲方、发包人）授权的其他事项。⑨组织工程竣工验收；⑧对成交供应商（乙方、承包人）、监理人提交文件的签证；⑦监督和检查确认成交供应商（乙方、承包人）主要施工管理人员施工现场在岗/出勤情况及监理人主要监理人员施工现场在岗/出勤情况；
由于成交供应商（乙方、承包人）逾期缴纳水费、电费所产生的一切费用包括但不限于水费、电费本金,逾期缴纳产生的滞纳金、罚款等,均从成交供应商（乙方、承包人）工程款中先予直接扣除。水源由成交供应商（乙方、承包人）从接点接入施工现场，其安装费、管材、设备购置费及施工过程中发生的所有水费，无论成交供应商（乙方、承包人）是否在投标报价中单独列支，采购人（甲方、发包人）均认为此项费用包含在投标报价中。成交供应商（乙方、承包人）的实际用水费用（含分摊的水费损耗费用）由其缴纳。成交供应商（乙方、承包人）逾期缴纳，采购人（甲方、发包人）有权从成交供应商（乙方、承包人）工程款中先予直接扣除。电源由成交供应商（乙方、承包人）从指定接入点接入施工现场。安装费、线路费、设备购置费及施工过程中产生的所有电费，无论成交供应商（乙方、承包人）是否在投标报价中单独列支，采购人（甲方、发包人）均认为此项费用包含在投标报价中。成交供应商（乙方、承包人）的实际用电费用（含分摊的线路损耗费用）由其缴纳。成交供应商（乙方、承包人）逾期缴纳，采购人（甲方、发包人）有权从成交供应商（乙方、承包人）工程款中先予直接扣除。2.3.2用水、用电2.3.1关于采购人（甲方、发包人）移交施工现场的期限要求：开工通知载明的开工日期7日内。2.3施工现场、施工条件和基础资料的提供
3.1.2成交供应商（乙方、承包人）需要提交的竣工资料套数：①满足行政主管部门要求且符合属地建设工程档案归档规范要求及属地城建档案馆要求；②向采购人（甲方、发包人）提交盖成交供应商（乙方、承包人）公章和工程竣工资料专用章的纸质版资料竣工图叁套，竣工资料肆套、电子文档资料一套。3.1.1成交供应商（乙方、承包人）提交的竣工资料的内容：成交供应商（乙方、承包人）按照《建设工程文件归档整理规范》及江苏省相关法规、规范标准及本合同要求绘制竣工图及完整的工程技术档案、工程质量保修书、及有关工程使用、维护的说明。3.1成交供应商（乙方、承包人）的一般义务3.成交供应商（乙方、承包人）在办理施工安全技术措施审查前，组织工程监理单位、施工总承包单位共同拟定文明施工现场创建目标、规划和措施。工程项目开工前，建设单位、监理单位、施工单位应在办理安全技术措施审查的同时，签署工程文明施工管理目标。2.3.3提供基础资料
②在本合同实施过程中，成交供应商（乙方、承包人）应对现场施工人员及现场其他第三人的安全、现场施工秩序、工程保护、环境保护、消防、用电安全等负责，并就工地照明、防护标志和警示信号设置、门卫人员配置等作出具体安排，充分考虑施工的特殊性，确保安全生产无事故，并承担相关的责任和损失。采购人（甲方、发包人）不承担成交供应商（乙方、承包人）或其内部班组雇用工人或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。成交供应商（乙方、承包人）在施工现场负责工地安全保卫，维护工地治安，协调与周边环境的劳务纠纷，杜绝施工人员在工地斗殴。如成交供应商（乙方、承包人）未履行上述义务造成工程财产、人身伤害等，由成交供应商（乙方、承包人）承担全部责任。①施工过程中的排污、环保、渣土、环卫、市容、城建、城管、治安、人口管理等相关手续由成交供应商（乙方、承包人）按规定负责办理并承担因此产生的一切费用，施工时对临近居民和行人的干扰及影响由成交供应商（乙方、承包人）负责处理并承担一切责任，如因与临近居民或行人发生冲突，导致工程停工，所有停工损失及其产生的费用由成交供应商（乙方、承包人）承担，结算时不再调整。若因上述原因引起相关部门的处罚，则由成交供应商（乙方、承包人）承担处罚费用，并从工程款中扣除。3.1.6成交供应商（乙方、承包人）应履行的其他义务：3.1.5成交供应商（乙方、承包人）提交的竣工资料形式要求：立卷、装订成册的纸质文档和电子文档。3.1.4成交供应商（乙方、承包人）提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格之日起5日内完成移交，若逾期提交，采购人（甲方、发包人）有权暂停支付工程款。3.1.3成交供应商（乙方、承包人）提交的竣工资料的费用承担：由成交供应商（乙方、承包人）承担。
⑧施工场地清洁卫生和要求：应按建设行政主管部门和相关部门的规定办理，所需费用由成交供应商（乙方、承包人）负担。⑦已完工成品保护的特殊要求及费用承担：由成交供应商（乙方、承包人）负责承担。⑥需成交供应商（乙方、承包人）办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由成交供应商（乙方、承包人）负责承担，费用也由成交供应商（乙方、承包人）承担并综合考虑在投标报价内。⑤承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：由成交供应商（乙方、承包人）按建设行政管理部门和相关部门的要求自行承担，并设置明显警示标志和专职人员维护公共安全。④符合徐州市有关部门规定的标准化施工现场要求，同时应满足市政、市容等相关主管部门的有关规定。道路施工工地一律实行封闭施工、防尘网覆盖、定时洒水，控制扬尘污染等安全文明施工措施。不符合要求者，成交供应商（乙方、承包人）应承担200-2000元/次的违约金。成交供应商（乙方、承包人）违反规定所造成的损失和处罚由成交供应商（乙方、承包人）承担。成交供应商（乙方、承包人）负责在竣工验收合格同时将施工现场彻底清洁完毕，成交供应商（乙方、承包人）拒绝清洁的，采购人（甲方、发包人）有权安排其他施工单位修复，所需费用从成交供应商（乙方、承包人）工程款中先予扣除。③成交供应商（乙方、承包人）负责采取有效措施对已完成工程成品的保护，费用由成交供应商（乙方、承包人）承担。保护期间发生的损坏成交供应商（乙方、承包人）自费予以修理。损坏其他单位所承担的施工内容，由成交供应商（乙方、承包人）负责赔偿，并承担修复费用。
⑭成交供应商（乙方、承包人）勘查现场后已经在施工组织设计中体现：1、成交供应商（乙方、承包人）与现场其他施工企业保持有序、顺利施工的措施方案；2、现场分段施工的措施方案；3、现场开辟新临时通道的方案，且成交供应商（乙方、承包人）必须考虑完成以上3点所要增加的一切费用。采购人（甲方、发包人）在临时设施费用中为成交供应商（乙方、承包人）综合考虑了以上费用，成交供应商（乙方、承包人）自主报价，结算时采购人（甲方、发包人）人不再支付与以上3点关联的任何费用。⑬向采购人（甲方、发包人）提供的办公和生活房屋及设施的要求：采购人（甲方、发包人）驻施工现场管理人员必要的办公用房及设施由成交供应商（乙方、承包人）负责免费提供。⑫成交供应商（乙方、承包人）按规定做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物的保护。⑪应提供计划、报表的名称及完成时间：按周进度提供，提供当周完成进度及下周施工计划。⑩成交供应商（乙方、承包人）应积极配合各类上级主管部门的各项检查及验收工作等，并积极做好各项迎检工作，所产生费用由成交供应商（乙方、承包人）承担。若成交供应商（乙方、承包人）拒绝配合，采购人（甲方、发包人）有权安排其他施工单位配合，所需费用从成交供应商（乙方、承包人）工程款中扣除。⑨成交供应商（乙方、承包人）负责在需要的时间和地点，自费提供和维护有灯光、护板、格栅警告信号和警卫，以及对工程进行保护或为公众提供安全和方便。成交供应商（乙方、承包人）负责在工程施工整个过程中施工现场在承包范围内全部人员的安全，采购人（甲方、发包人）不承担任何赔偿或补偿责任。成交供应商（乙方、承包人）在施工现场的安全管理、教育和安全事故的责任由成交供应商（乙方、承包人）承担，因成交供应商（乙方、承包人）未履行上述义务给采购人（甲方、发包人）造成的损失及财产损失的，成交供应商（乙方、承包人）应负全部的赔偿责任。
建造师执业资格等级：；身份证号：；姓名：；3.2.1项目经理信息：3.2项目经理成交供应商（乙方、承包人）必须对工程现场施工人员全部实行实名制考勤管理，签订劳动合同，设立工资存储专户，按照工程进度和工人实名制登记信息，按月足额由银行代发工资。
通信地址：；电子信箱：；联系电话：；安全生产考核合格证书号：；建造师执业印章号：；建造师注册证书号：；
3.3成交供应商（乙方、承包人）人员3.2.5如成交供应商（乙方、承包人）拒绝执行采购人（甲方、发包人）的合理指令，采购人（甲方、发包人）有权另行委托第三方执行指令，视情节轻重，成交供应商（乙方、承包人）向采购人（甲方、发包人）支付30000-50000元/次的违约金，且执行指令的费用由成交供应商（乙方、承包人）支付；若成交供应商（乙方、承包人）拒绝支付，则采购人（甲方、发包人）有权从成交供应商（乙方、承包人）工程款中扣除。3.2.4成交供应商（乙方、承包人）无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：采购人（甲方、发包人）要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的成交供应商（乙方、承包人）项目经理，成交供应商（乙方、承包人）应予以撤换，同时委派经采购人（甲方、发包人）与监理人同意的新的项目经理。成交供应商（乙方、承包人）无正当理由拒绝更换项目经理的，成交供应商（乙方、承包人）除承担由此给采购人（甲方、发包人）造成的一切损失外，并赔偿给采购人（甲方、发包人）100000元违约金，且采购人（甲方、发包人）有权单方面取消或终止合同，由此造成的一切损失均由成交供应商（乙方、承包人）承担。3.2.3项目经理及项目部其他主要组成人员（施工员、质量员、安全员等）应与成交供应商（乙方、承包人）承诺的名单一致，并保持稳定，不应无故不到位或被擅自更换。以上人员的变更，必须经采购人（甲方、发包人）同意。未征得采购人（甲方、发包人）书面同意撤换项目经理的，成交供应商（乙方、承包人）需向采购人（甲方、发包人）支付100000元违约金，且采购人（甲方、发包人）有权单方面取消或终止合同，由此造成的一切损失均由成交供应商（乙方、承包人）承担。3.2.2关于项目经理在施工现场的时间要求：项目经理必须亲临施工现场组织本工程项目的施工，必须严格遵循现行的有关法律、法规，切实履行自己的权利和义务。项目实施期间，项目经理应全程驻守，现场办公，离开施工现场应向采购人（甲方、发包人）驻工地代表请假。项目经理每周驻守工地时间不得低于5天，请假、休假必须经过采购人（甲方、发包人）同意，每天必须不少于8小时在现场组织施工，项目经理擅离职守，每发现一次，将向采购人（甲方、发包人）支付10000元违约金。成交供应商（乙方、承包人）对项目经理的授权范围如下：对工程质量、安全、进度和文明施工全面负责，并完成成交供应商（乙方、承包人）应做的各项工作。
3.6工程照管与成品、半成品保护3.5本工程禁止分包。3.3.4成交供应商（乙方、承包人）无正当理由拒绝撤换施工人员的违约责任：采购人（甲方、发包人）要求更换不能胜任本职工作、行为不端或粗制烂造、工作不认真、敷衍了事的成交供应商（乙方、承包人）施工人员，成交供应商（乙方、承包人）应在1日历日内予以更换，同时委派经采购人（甲方、发包人）与监理人同意的新的施工人员。成交供应商（乙方、承包人）无正当理由拒绝更换的，必须向采购人（甲方、发包人）支付50000元/人/次的违约金，并承担由此给采购人（甲方、发包人）造成的一切损失及后果。3.3.3成交供应商（乙方、承包人）主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：主要施工管理人员，必须严格遵循现行的有关法律、法规，切实履行自己的权利和义务。项目实施期间，应全程驻守，现场办公，离开施工现场应向采购人（甲方、发包人）驻工地代表请假。施工管理人员擅自离开施工现场，每人次向采购人（甲方、发包人）支付2000元违约金。3.3.2成交供应商（乙方、承包人）无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：采购人（甲方、发包人）要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的成交供应商（乙方、承包人）技术负责人、质量负责人、安全负责人等其他项目部主要成员，成交供应商（乙方、承包人）应在2日历日内予以更换，更换人员必须经经采购人（甲方、发包人）与监理人同意。成交供应商（乙方、承包人）无正当理由拒绝更换的，必须向采购人（甲方、发包人）支付20000元/人/次的违约金，并承担由此给采购人（甲方、发包人）造成的一切损失及后果。3.3.1成交供应商（乙方、承包人）提交项目管理机构及施工现场管理人员、工人安排报告的期限：合同生效后3天内按照投标文件的项目管理机构及施工现场管理人员、工人提交。
成交供应商（乙方、承包人）提前通知监理人隐蔽工程检查期限的约定：工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，成交供应商（乙方、承包人）进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时前以书面形式通知采购人（甲方、发包人）代表和监理工程师参加验收。通知内容包括：隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点，成交供应商（乙方、承包人）准备验收记录。经验收合格，采购人（甲方、发包人）代表及监理工程师在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。如果成交供应商（乙方、承包人）不通知采购人（甲方、发包人）代表和监理工程师参加验收而自行隐蔽，采购人（甲方、发包人）代表和监理工程师有权要求成交供应商（乙方、承包人）进行剥离或开孔进行查验，且不论最终验收结果如何，采购人（甲方、发包人）均不承担损失和顺延工期。验收不合格，成交供应商（乙方、承包人）要按照采购人（甲方、发包人）要求的限定时间内整改并重新组织验收，成交供应商（乙方、承包人）承担因此发生的全部费用，工期不予顺延。成交供应商（乙方、承包人）不服从质量管理的，采购人（甲方、发包人）有权清退其出场，成交供应商（乙方、承包人）赔偿采购人（甲方、发包人）因此而造成的一切损失。4.2隐蔽工程检查4.1.1特殊质量标准和要求：合格及以上。符合国家标准及行业要求，满足采购人（甲方、发包人）需求。未达到质量要求的，成交供应商（乙方、承包人）负责无条件返工，直至达到要求，工期不顺延。所产生的费用由成交供应商（乙方、承包人）承担，成交供应商（乙方、承包人）还应赔偿因此给采购人（甲方、发包人）造成的所有损失，同时成交供应商（乙方、承包人）承担合同总价20%的违约金。4.1质量要求4.工程质量成交供应商（乙方、承包人）负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至工程移交/接收证书签发前由成交供应商（乙方、承包人）负责照管，费用由成交供应商（乙方、承包人）承担。成交供应商（乙方、承包人）负责采取有效措施对已完成工程成品的保护，费用由成交供应商（乙方、承包人）承担。保护期间发生的损坏成交供应商（乙方、承包人）予以修理并承担因此产生的一切损失和费用。损坏其他单位所承担的施工内容，由成交供应商（乙方、承包人）负责赔偿或修复，并承担因此产生的一切损失费用。成交供应商（乙方、承包人）拒绝赔偿或修复的，采购人（甲方、发包人）有权另行委托施工单位进行修复，所需费用从成交供应商（乙方、承包人）工程款中直接扣除，成交供应商（乙方、承包人）不得有任何异议。
5.1.1.3成交供应商（乙方、承包人）应服从采购人（甲方、发包人）、监理对施工现场安全施工方面的监管。如采购人（甲方、发包人）或监理发现成交供应商（乙方、承包人）工作中的安全措施和安全设施不符合国家、地方、行业及本合同的有关规定，成交供应商（乙方、承包人）应向采购人（甲方、发包人）承担2000元/次的违约金，并在采购人（甲方、发包人）要求的期限内整改，采购人（甲方、发包人）有权上报主管部门。5.1.1.2本工程在整个施工期间严格杜绝一切人身伤亡和重大质量安全事故，如发生上述事故，则视为成交供应商（乙方、承包人）违约，成交供应商（乙方、承包人）应主动接受政府相关部门处罚，同时成交供应商（乙方、承包人）支付采购人（甲方、发包人）合同总价20%的违约金，并且赔偿由此给采购人（甲方、发包人）及第三人造成的全部损失。5.1.1.1成交供应商（乙方、承包人）于开工通知载明的开工日期3天前，向采购人（甲方、发包人）提交安全技术措施或专项施工方案、安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度；在施工和维修整个工程期间，成交供应商（乙方、承包人）应于工程地点明显位置设置具有警示作用的装置，夜间加设照明装置，在施工现场出入口和危险地带设置监控装置和防护设施，费用由成交供应商（乙方、承包人）承担。对于工地附近公私建筑、路面、沟渠、街道上下的水电及通讯管线、私有林木植物及人民生命财产的安全均应采取防范措施。安全防护费已含在合同价款内。5.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的定：达标目标为《建筑施工安全检查标准》及相关规范标准，其安全文明施工费用已经含在合同价款（即中标价）内；5.1安全施工5.安全文明施工与环境保护
5.1.1.9符合徐州市有关部门规定的标准化施工现场要求，同时应满足市政、市容等相关主管部门的有关规定。并接受及采购人（甲方、发包人）的管理，成交供应商（乙方、承包人）违反规定所造成的损失和处罚由成交供应商（乙方、承包人）承担。交工后1日内彻底清洁完毕撤离现场。本工程要求施工期间做好防尘降尘措施，每条道路均配备水车、冲洗设备。5.1.1.8成交供应商（乙方、承包人）违反安全施工的有关规定，其责任及所发生的一切费用由成交供应商（乙方、承包人）自行承担。5.1.1.7成交供应商（乙方、承包人）在施工现场的安全管理、教育和安全事故的责任皆由成交供应商（乙方、承包人）自行承担。5.1.1.6成交供应商（乙方、承包人）负责在工程施工至竣工前及保修过程中施工现场全部成交供应商（乙方、承包人）及相应工作人员的安全。采购人（甲方、发包人）不承担成交供应商（乙方、承包人）及其分包单位雇工或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。5.1.1.5消防设备:在施工期间，成交供应商（乙方、承包人）应按需要提供灭火器、防火毯、沙桶和其它有效的消防设备，必须符合当地政府法规及其它由工程师规定的要求。5.1.1.4在本合同实施过程中，成交供应商（乙方、承包人）应对现场施工人员及现场其他第三人的安全、现场施工秩序、工程保护、环境保护、消防安全、用电安全等负责，并就工地照明、防护标志和警示信号设置、门卫人员配置等作出具体安排，充分考虑施工的特殊性，确保安全生产无事故，并承担相关的责任和损失。
5.1.2.2成交供应商（乙方、承包人）应遵守环境保护、和清洁卫生方面的法律、法规、规定以及采购人（甲方、发包人）《建设工程安全文明施工管理办法》的规定，所发生的费用由成交供应商（乙方、承包人）承担。5.1.2.1成交供应商（乙方、承包人）按当地有关主管部门的规定办理相关手续，并承担相应费用，同时以书面形式通知采购人（甲方、发包人），承担施工过程中因自身原因造成的罚款。5.1.2文明施工。合同当事人对文明施工的要求：符合徐州市有关部门规定的标准化施工现场要求，同时应满足市政、市容等相关主管部门的有关规定。5.1.1.12成交供应商（乙方、承包人）于开工通知载明的开工日期2天前，向采购人（甲方、发包人）提交施工场地治安管理计划。5.1.1.11关于治安保卫的特别约定：执行通用条款，并根据采购人（甲方、发包人）和监理人批准的施工组织设计和工程的具体情况采取相应的防护措施承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任，费用由成交供应商（乙方、承包人）负责。5.1.1.10其他事项执行通用条款。
5.1.2.8按照《徐州市市区扬尘污染防治办法》的要求，成交供应商（乙方、承包人）开工前7日内向项目所在地环境保护行政主管部门进行排污申报；道路施工工地一律实行封闭施工、防尘网覆盖、定时洒水，控制扬尘污染等安全文明施工措施，制定并落实扬尘污染防治措施；扬尘污染防治设施应当保持完好、正常运行，不得擅自拆除和闲置；确需拆除和闲置的，应当报经环境保护行政主管部门批准；拆除、开挖后的建筑垃圾必须当日清除，并且覆盖运输，如因建筑垃圾未及时清理或运输不当，造成工地周边扬尘及其他给采购人（甲方、发包人）带来不利影响的事件，每查实一次成交供应商（乙方、承包人）向采购人（甲方、发包人）支付3000元违约金；造成损失的，由成交供应商（乙方、承包人）承担。5.1.2.7扬尘防控环保要求必须符合严格按照《市政府关于印发徐州市2017-2018年秋冬季大气污染防治强化管控方案的通知》（徐政发﹝2017﹞53号）、《关于印发徐州市市区工地扬尘污染管理规范的通知》（徐空气提升办﹝2018﹞11号）和《徐州市2018年大气污染防治攻坚行动方案》、徐城管发【2018】55号文的规定。供应商的扬尘防控环保要求必须符合严格按《徐建价2018年1号》文执行，扬尘污染防治费按江苏省住房和城乡建设厅公告（2018）24号文执行计取。该费用已经包含在投标报价当中，结算不再增加此项费用。5.1.2.6现场施工及管理人员均需挂牌进场，否则，采购人（甲方、发包人）有权对成交供应商（乙方、承包人）处以100元∕人∕次的违约金。5.1.2.5成交供应商（乙方、承包人）在竣工验收前应将施工场地范围内的建筑垃圾、建筑杂物、临时道路、生活垃圾等清理干净，并及时清除出施工现场，不得弃置在采购人（甲方、发包人）区域范围内。如成交供应商（乙方、承包人）不清理或清理不干净，采购人（甲方、发包人）有权委托其它单位或个人清理，所产生的一切费用由成交供应商（乙方、承包人）承担，采购人（甲方、发包人）在工程款结算时在成交供应商（乙方、承包人）的工程款中按所发生的费用双倍扣除。5.1.2.4成交供应商（乙方、承包人）在施工过程中不得将施工范围内的建筑垃圾搬运或投放至施工范围外的其他场地上，一旦发生且成交供应商（乙方、承包人）不清理或清理不干净，采购人（甲方、发包人）有权委托其它单位或个人清理，所产生的一切费用由成交供应商（乙方、承包人）承担，采购人（甲方、发包人）在工程款支付时在成交供应商（乙方、承包人）的工程款中按所发生的费用双倍扣除。5.1.2.3成交供应商（乙方、承包人）对施工现场的各种粉尘、废水、废气、固体废物和振动、噪声等采取必要的控制措施，及时进行处理并承担相关费用。
6.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：施工组织设计应包含以下内容：（1）施工方案；（2）施工现场平面布置图；（3）施工进度计划和保证措施；（4）劳动力及材料供应计划；（5）施工机械设备的选用；（6）质量保证体系及措施；（7）安全生产、文明施工措施；（8）环境保护、成本控制措施；（9）合同当事人约定的其他内容。6.1施工组织设计6.工期和进度5.1.2.11成交供应商（乙方、承包人）不得以现场增加投入、赶工等借口拖延工期或申请追加合同金额，否则视为违约。5.1.2.10文明施工相关法律、标准和规范的其他要求。5.1.2.9因扬尘治理、环境保护等情况未到达标准，而导致采购人（甲方、发包人）被处罚的，由成交供应商（乙方、承包人）承担罚款，采购人（甲方、发包人）有权从成交供应商（乙方、承包人）工程款中扣除相应罚金。
6.3.1开工准备6.3开工施工期间，成交供应商（乙方、承包人）每周二前向监理工程师报送下周的“工程进度计划表”，经监理工程师审核和采购人（甲方、发包人）代表确认后，应于2日内返回成交供应商（乙方、承包人）；“工程进度计划表”如需修改时，应于当日发回成交供应商（乙方、承包人）修改，成交供应商（乙方、承包人）须于次日报送修改稿。6.2施工进度计划成交供应商（乙方、承包人）提交详细施工组织设计的期限的约定：施工组织设计和总进度计划应于施工前2天提交采购人（甲方、发包人）及监理工程师审批，总进度计划应满足招标文件与合同对工期的要求，每周报下周进度计划。采购人（甲方、发包人）和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：采购人（甲方、发包人）代表和监理工程师应于收到成交供应商（乙方、承包人）资料48小时内予以确认，逾期不批复，可视为该施工组织设计（施工方案）和进度计划已获批准。成交供应商（乙方、承包人）必须按照批准的进度计划组织施工，接受采购人（甲方、发包人）代表和监理工程师对进度的检查、监督，当工程实际进展与进度计划不符时，应及时调整，调整后的进度计划及相应的措施报采购人（甲方、发包人）代表和监理工程师批准后执行。成交供应商（乙方、承包人）执行已审批的施工组织设计（施工方案）和进度计划时，不免除其工期、质量的责任（不可抗力事件除外）。6.1.2施工组织设计的提交和修改
采购人（甲方、发包人）或通过监理人向成交供应商（乙方、承包人）提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：①开工前采购人（甲方、发包人）现场确定水准点与坐标控制点位置，成交供应商（乙方、承包人）负责现场接收。②采购人（甲方、发包人）将水准点与坐标控制点测量成果书面形式交给成交供应商（乙方、承包人），成果上所示的所有坐标及标高均由成交供应商（乙方、承包人）进行校验，如有差错成交供应商（乙方、承包人）应及时书面通知采购人（甲方、发包人）。③成交供应商（乙方、承包人）接收后负责保护，此后由于差错不能闭合和点位破坏或丢失造成的损失均由成交供应商（乙方、承包人）承担。④由采购人（甲方、发包人）工程师或其代表对任何放线或标高进行的检查工作，均不能免除成交供应商（乙方、承包人）对有关工程的准确程度应负的任何责任。6.3.3测量放线成交供应商（乙方、承包人）收到中标通知之日起，1日之内必须进场开工并接受采购人现场交底。6.3.2开工通知关于成交供应商（乙方、承包人）应完成的其他开工准备工作及期限：开工报告批准日期之前。关于成交供应商（乙方、承包人）提交工程开工报审表的期限：中标通知书下发后1日内。
7.材料如成交供应商（乙方、承包人）超过本合同约定日期6个日历日的，成交供应商（乙方、承包人）仍未全部施工完毕，未通过采购人（甲方、发包人）竣工验收的，成交供应商（乙方、承包人）除必须按本合同约定支付逾期竣工违约金外，采购人（甲方、发包人）还有权单方面解除合同，停止支付所有费用，将工程重新发包，成交供应商（乙方、承包人）应在采购人（甲方、发包人）通知之日起2日历日内无条件退场，并且赔偿由此给采购人（甲方、发包人）造成的全部损失，且采购人（甲方、发包人）不承担任何违约责任。6.4.2因成交供应商（乙方、承包人）原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延误一天，由成交供应商（乙方、承包人）向采购人（甲方、发包人）按合同总价的5%/天支付违约金，逐日累计。6.4.1因采购人（甲方、发包人）原因导致工期延误的，工期顺延。除不可抗力和采购人（甲方、发包人）原因造成的工期延误外，工期不得顺延。非成交供应商（乙方、承包人）原因造成的工期延误，经采购人（甲方、发包人）确认后，工期顺延。6.4工期延误
8.1关于修建临时设施费用承担的约定：由成交供应商（乙方、承包人）自行承担，另外采购人（甲方、发包人）驻施工现场管理人员必要的办公用房及设施由成交供应商（乙方、承包人）负责免费提供。8、施工设备和临时设施需要成交供应商（乙方、承包人）报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：双方约定成交供应商（乙方、承包人）采购的材料设备必须符合有关规范、设计图纸规定的质量要求，且需经采购人（甲方、发包人）代表及监理工程师验收并现场取样送检合格后方可进场，否则必须及时清退，因未经检验或检验不合格擅自投入使用造成的损失及相关责任由成交供应商（乙方、承包人）负责，且成交供应商（乙方、承包人）自愿承担20000元/次的违约金。7.1.2样品7.1.1采购人（甲方、发包人）供应的材料设备的保管费用的承担：成交供应商（乙方、承包人）承担。7.1材料与工程设备的保管与使用
9.2.1变更估价原则9.2变更估价关于变更的范围的约定：除设计变更、现场签证和新增（减）工程外,其余均不作调整；设计变更、现场鉴证必须经设计院、监理公司、采购人（甲方、发包人）、审计部门签章后，才能作为有效变更及有效签证。其他变更、签证均不作为今后决算的依据，并不得补签。9.1变更的范围9.变更8.2现场工艺试验的有关约定：成交供应商（乙方、承包人）根据相关规范、标准进行试验并承担检测费用。
（2）没有类似单价的，按照变更发生前一个月的《徐州工程造价信息》中相应的材料价格和相应的定额计价，同时按照成交价（扣除暂列金和暂估价后）与招标控制价（扣除暂列金和暂估价后）的整体下浮比率下浮；（1）有类似单价的，参照类似单价；9.2.1.3以上9.2.1.1、9.2.1.2条以外原因引起的价款调整按照以下方法处理：9.2.1.2清单项目中特征描述不全的工序，如图纸已明确或已指明引用的规范、图集等或是常规工艺必须的工序，应包括在报价中。9.2.1.1设计变更引起新增工程量清单项目，其相应综合单价按本磋商文件规定的招标控制价计价编制办法计算，再乘以成交价（扣除暂列金和暂估价后）与招标控制价（扣除暂列金和暂估价后）相比的浮动比率后作为综合单价进行结算。以上变更及工程量签证，必须由采购人（甲方、发包人）、成交供应商（乙方、承包人）双方、现场监理工程师共同确认。关于变更估价的约定:①由于工程变更引起新增工程量清单项目或工程量清单漏项，其相应综合单价按工程预算价计价办法计算，并乘以成交价与工程预算价的比率作为结算依据。以上变更的确认，必须由监理工程师、现场跟踪审计工程师和代表签字确认。②由于工程变更引起工程量增加，经监理工程师、现场跟踪审计工程师和采购人（甲方、发包人）代表确认后，按成交供应商（乙方、承包人）磋商报价中综合单价进行调整，但不得高于标底的综合单价。
9.3承包人的合理化建议③因设计变更引起的原措施费中没有的单价措施项目，由成交供应商（乙方、承包人）根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更要求，经采购人（甲方、发包人）确认后调整。②单价措施的措施费按照单价措施项目清单投标单价，结算按实调整（除由设计变更引起的单价措施工程量调整外，结算工程量不得超过投标清单工程量）。①总价措施措施费仍按投标时费率进行调整（其中安全文明增加费及按质论价费的费率按实调整）。9.2.1.4因分部分项工程量清单漏项、数量调整或非成交供应商（乙方、承包人）原因的工程变更，造成施工组织设计或施工方案变更，引起措施项目发生变化时，在结算按照以下规定调整：（3）《徐州工程造价信息》中没有相应材料价格的，双方比价采购或者由采购人（甲方、发包人）经招标确定价格后，计入相应的定额计价，但该部分材料价格不再参与下浮，其余部分按照成交价（扣除暂列金和暂估价后）与招标控制价（扣除暂列金和暂估价后）的整体下浮比率下浮。
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取通用条款第9.4.1第2种方式确定。第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由采购人（甲方、发包人）和成交供应商（乙方、承包人）共同招标确定暂估价供应商或分包人的，成交供应商（乙方、承包人）应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知采购人（甲方、发包人），并提交暂估价招标方案和工作分工。采购人（甲方、发包人）应在收到后7天内确认。确定中标人后，由采购人（甲方、发包人）、成交供应商（乙方、承包人）与中标人共同签订暂估价合同。9.4.1依法必须招标的暂估价项目9.4暂估价成交供应商（乙方、承包人）提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。采购人（甲方、发包人）审批成交供应商（乙方、承包人）合理化建议的期限：无。监理人审查成交供应商（乙方、承包人）合理化建议的期限：无。
合同当事人关于暂列金额使用的约定：磋商文件中约定项目的暂列金额和材料暂估价，如系成交供应商（乙方、承包人）施工和购买，结算时按成交供应商（乙方、承包人）核定（经监理方、现场工程师签字确认）的相应单价进行调整。9.5暂列金额成交供应商（乙方、承包人）直接实施的暂估价项目的约定：（1）成交供应商（乙方、承包人）采购材料设备，其供应商、品牌、规格、质量（等级）、产地、价格须经采购人（甲方、发包人）认可后，方可采购。结算时，按采购人（甲方、发包人）签字认可的实际价格进行结算；（2）成交供应商（乙方、承包人）实施工程，其申报程序、价格确定原则参照工程变更执行。第3种方式：成交供应商（乙方、承包人）直接实施的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取通用条款第9.4.2第3方式确定。9.4.2不属于依法必须招标的暂估价项目
综合单价包含的风险范围：固定单价合同。11.1合同价格形式。11.合同价格、计量与支付本工程工期较短，市场价格波动不调整。为固定单价合同。10.价格调整
11.2计量风险费用的计算方法：风险费用已包含在合同价中④材料风险执行本工程工期较短，市场价格波动不调整。③招标文件及合同明确约定给予调整的情形外的其他一切风险。②承包人建设标准高于发包人要求标准时引起多投入的费用已包含在合同价款中，不再另行增补。①承包人应完全承担的是技术和管理风险，如管理费和利润、由于承包人使用机械设备、施工技术以及组织管理水平等自身原因造成施工费用增加的及施工期间各类市场风险等。
11.2.3单价合同的计量关于计量周期的约定：每的25日前提交本月已完工程量报告及相关形象进度资料。如承包人未按时报送工程量，影响工程款支付的，由承包人自行负责。11.2.2计量周期工程量计算规则：本工程建筑安装工程费执行现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013、《园林绿化工程量计算规范》GB50858-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014年版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年版）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007年版）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）、苏建价【2016】154号、苏建函价【2019】178号、江苏省住房和城乡建设厅公告（2018）第24号文件等有关文件规定及招标人提供的工程量清单。本工程采用工程量清单方式计价，竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。11.2.1计量原则
合同价款的百分之四十(40%)即￥，大写：人民币元整，在双方签订合同7个工作日后且成交供应商提供对应金额的增值税发票后（或成交供应商向采购人出具等额预付款保函后），由采购人办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给成交供应商。付款方式一：提交预付款保函的本合同总金额为人民币大写金额元（小写金额：元），经双方协商一致，选择以下第种付款方式：11.3工程进度款支付工程量清单以外项目，承包人自行施工的责任自负，结算时不予计量，确需实施的清单漏项项目在实施以前应当履行审批定价程序，应当依法招标的另行依法招标。关于单价合同计量的约定：
（4）经财政评审后付至审定价的百分之百(100％)即￥，大写：人民币元整，由采购人办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给成交供应商。（3）工程竣工整体验收合格后付至合同价的70％，即￥，大写：人民币元整，由采购人办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给成交供应商。（2）工程进展50％时付至合同价的50％，即￥，大写：人民币元整，由采购人办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给成交供应商。（1）在双方签订合同，成交供应商进场施工后7个工作日内支付合同价款的30％作为预付款，即￥，大写：人民币元整，由采购人办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给成交供应商。付款方式二：不提交预付款保函的合同价款的百分之六十(60%)即￥，大写：人民币元整，审计结束后15日内，并将竣工结算资料报送采购人后，余款一次性付清。
13.1.2竣工结算申请单应包括的内容：（1）竣工结算合同价格；（2）采购人（甲方、发包人）已支付成交供应商（乙方、承包人）的款项；（3）采购人（甲方、发包人）应支付成交供应商（乙方、承包人）的合同价款。（4）其他材料：工程验收合格证书、工程移交单、工程竣工图(施工、设计、监理等单位签字盖章)、工程结算书(含现场签证)、接收甲供材料数量一览表并附相关凭证(含供货单位、采购人（甲方、发包人）、成交供应商（乙方、承包人）、监理单位签字盖章)、工程成交通知书(复印件)、工程投标书及其附件和其它报财政评审需要的资料，一式肆份（电子版和纸质版）。13.1.1成交供应商（乙方、承包人）提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后10日内。13.1竣工结算申请13.竣工结算12.成交供应商（乙方、承包人）完成竣工退场的期限：移交工程后3个工作日内。进度款与工程质量挂钩，如果所完成工程质量达不到验收规范要求，采购人（甲方、发包人）有权停止支付工程款。待成交供应商（乙方、承包人）整改完成符合验收规范要求后再行支付。所有款项支付需按采购人（甲方、发包人）要求，提供符合财务管理规定的发票并按规定程序审签；采购人（甲方、发包人）出具的验收合格证明。
14.4.1保修责任14.4保修缺陷责任期的具体期限：工程竣工验收合格移交发包人之日起24个月，本合同其他约定与本约定不一致的，以本约定为准。14.2缺陷责任期14.缺陷责任期与保修13.1.3项目决算送审价应控制在合同价以内，为防止工程结算高估冒算，工程审减额若超过送审额的7%以上（不含7%），成交供应商（乙方、承包人）按审减额的10%支付采购人（甲方、发包人）违约金。工程结算审计费用皆由成交供应商（乙方、承包人）承担。
①成交供应商（乙方、承包人）在成交后，未能按规定的时间办理相关手续、缴纳相关费用，影响办理施工许可证，由此给采购人（甲方、发包人）造成的损失由成交供应商（乙方、承包人）承担。15.1成交供应商（乙方、承包人）违约的情形15.违约承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：接到发包人通知后24小时内。14.4.3修复通知工程保修期为：自工程竣工验收合格后资料、手续齐备并移交发包人之日起计算，具体期限详见《工程质量保修书》。
如因成交供应商（乙方、承包人）的原因延误工期而导致工程造价上涨的由成交供应商（乙方、承包人）负责，造成的损失包括由于成交供应商（乙方、承包人）工期延误造成的延期交付而造成的一切损失，均由成交供应商（乙方、承包人）承担，并自愿支付由此造产生的一切费用。⑥由于成交供应商（乙方、承包人）原因，逾期竣工，每逾期一天，成交供应商（乙方、承包人）向采购人（甲方、发包人）支付合同总价5%/天的违约金，最高不超过合同总价的20%，违约金的支付不能免除成交供应商（乙方、承包人）应完成工程的责任与合同规定的其他义务。⑤拒绝或不遵照采购人（甲方、发包人）或监理工程师要求整改、更换或拆除有缺陷的工程，不合适的材料或物资的；或执行（整改）不力的，由此给采购人（甲方、发包人）造成的损失由成交供应商（乙方、承包人）承担。④成交供应商（乙方、承包人）无正当理由停工，由此给采购人（甲方、发包人）造成的损失由成交供应商（乙方、承包人）承担。③没有合理的原因而未能按期开工、或拖延工期、或拖延竣工，由此给采购人（甲方、发包人）造成的损失由成交供应商（乙方、承包人）承担。②成交后成交供应商（乙方、承包人）违反合同约定进行转包或违法分包的：转包或分包合同无效，成交供应商（乙方、承包人）应向采购人（甲方、发包人）承担转包或分包合同金额30%的违约金，并继续履行本合同；采购人（甲方、发包人）有权选择单方解除施工合同，清退施工人员并按合同总价的20%收取违约金，同时成交供应商（乙方、承包人）必须在10日内退场，并且不得提出任何对采购人（甲方、发包人）不利的要求。
16.保险合同解除后，因继续完成工程的需要，采购人（甲方、发包人）有权免费继续使用成交供应商（乙方、承包人）在施工现场的材料、设备、临时工程、成交供应商（乙方、承包人）文件和由成交供应商（乙方、承包人）或以其名义编制的其他文件。采购人（甲方、发包人）继续使用的行为不免除或减轻成交供应商（乙方、承包人）应承担的违约责任。15.3因成交供应商（乙方、承包人）违约解除合同成交供应商（乙方、承包人）违约责任的承担方式和计算方法：由成交供应商（乙方、承包人）承担全部费用并承担相关法律责任。如成交供应商（乙方、承包人）拒绝支付违约金，采购人（甲方、发包人）有权从工程款中扣除。15.2成交供应商（乙方、承包人）违约的责任⑦因成交供应商（乙方、承包人）原因导致工程质量不符合合同要求的：成交供应商（乙方、承包人）应无条件整改直至满足质量要求验收通过，并承担因此所产生的一切费用和损失。整改所需时间计算在合同总工期内，因此造成的工期延误按照合同专用条款执行。如整改超过三次仍不符合质量要求的，采购人（甲方、发包人）有权单方面解除合同，成交供应商（乙方、承包人）除赔偿采购人（甲方、发包人）的所有损失外，还必须支付采购人（甲方、发包人）合同总价20％的违约金。
（2）向工程所在地人民法院起诉。发包人由此产生的诉讼费、保全费、律师费鉴定费、差旅费等费用由败诉方承担。（1）向工程所在地仲裁委员会申请仲裁；因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第1种方式解决：17.争议解决16.2成交供应商（乙方、承包人）应为其施工设备等办理财产保险。16.1关于工程保险的特别约定：成交供应商（乙方、承包人）必须为参与本工程工作的所有人员按国家规定购买人身意外伤害保险及工伤保险,若发生安全事故造成的一切人身伤害(包括第三人)和经济损失均由成交供应商（乙方、承包人）承担。
18.5成交供应商（乙方、承包人）自行采购的材料、各类标识标牌，采购前报采购人（甲方、发包人）确认，进场时提供检验报告和合格证等，不合格的，立即退场。18.4成交供应商（乙方、承包人）自行办理环保、交管、市政、渣土等部门的相关手续，采购人（甲方、发包人）不承担由此产生的任何费用。18.3成交供应商（乙方、承包人）要对周围环境及各种影响施工的不利因素有充分了解和应对准备，施工期间要自行化解因施工对周围楼房产生影响所造成的矛盾，并做好群众解释工作。因以上矛盾造成的误工，工期不予顺延。18.2成交供应商（乙方、承包人）须与所有工人签订劳动合同，明确劳动报酬，购买现行规定的所有综合保险。成交供应商（乙方、承包人）应足额按时发工人工资，不得克扣，如出现因拖欠工人工资导致工人上访滋事的，采购人（甲方、发包人）有权从成交供应商（乙方、承包人）的工程款中扣除相应的款项并直接支付所欠的民工工资，成交供应商（乙方、承包人）对此部分扣付款项及数额无异议，并认可为已付工程款，同时成交供应商（乙方、承包人）承担以下违约责任：（1）出现工人上访滋事的，每次成交供应商（乙方、承包人）向采购人（甲方、发包人）支付10万元违约金；（2）对施工企业予以不良行为记录，并在市建设局网上公布。违约金直接从工程款中扣除，成交供应商（乙方、承包人）对此部分扣付款项及数额无异议，并认可为已付工程款。18.1不在施工范围内的各种原有设施设备及建（构）筑物。如因施工造成损坏，由成交供应商（乙方、承包人）负责修复。18.其它要求
18.8合同备案时，社会保障费由成交供应商（乙方、承包人）缴付。18.7.3所送礼品、现金、有价证券等，价值在5000元以上的，按合同总价的5%/次。18.7.2所送礼品、现金、有价证券等，价值在5000元以下的，按5000元/次。18.7.1宴请或以其它方式提供消费的，按5000元/次。18.7廉洁管理条款：成交供应商（乙方、承包人）不得对采购人（甲方、发包人）的工作人员和监理人员有请吃、送礼行为。如有违反按有关法律规定送交有关机关处理外，采购人（甲方、发包人）将按下列标准扣减成交供应商应得的工程款。工程款竣工结算后被发现的，采购人（甲方、发包人）有权向成交供应商（乙方、承包人）按下列标准的金额索赔，这种索赔将是无时限的。18.6成交供应商（乙方、承包人）不按采购人（甲方、发包人）要求参加施工期间各种会议的，每人次扣款500元，迟到的每人次扣款300元。
18.14如成交供应商（乙方、承包人）拒绝执行采购人（甲方、发包人）的合理指令，采购人（甲方、发包人）有权另行委托第三方执行指令，并视情节轻重支付采购人（甲方、发包人）1000-5000元/次的违约金，且执行指令的费用由成交供应商（乙方、承包人）支付；若成交供应商（乙方、承包人）拒绝支付，则采购人（甲方、发包人）有权从成交供应商（乙方、承包人）工程款中扣除。18.13成交供应商（乙方、承包人）未按设计图纸、国家规范及合同要求施工，采购人（甲方、发包人）可勒令成交供应商（乙方、承包人）停止施工，待成交供应商（乙方、承包人）整改完毕并报经监理人、采购人（甲方、发包人）验收同意后方可复工，由此造成的损失由成交供应商（乙方、承包人）负责。18.12对放线验线、关键工序、主要原材料，采购人（甲方、发包人）有权请权威机构或部门进行复核或检验，复核或检验结果合格则采购人（甲方、发包人）承担相应费用；如不合格则成交供应商（乙方、承包人）承担相应费用以及造成的一切损失。18.11施工过程中，成交供应商（乙方、承包人）如违反现场管理制度和规定，必须承担违约责任，若成交供应商（乙方、承包人）不主动缴纳违约金，采购人（甲方、发包人）有权从工程款中扣除违约金。18.10成交供应商（乙方、承包人）必须遵守采购人（甲方、发包人）现场的管理制度和规定，服从采购人（甲方、发包人）及监理人的管理和监督检查。18.9施工过程中，成交供应商（乙方、承包人）无条件配合采购人（甲方、发包人）处理周围相关事宜。
18.20本合同履行期间，成交供应商（乙方、承包人）与第三方产生的债权、债务均由成交供应商（乙方、承包人）自行解决，与采购人（甲方、发包人）无关。18.19监理人及采购人（甲方、发包人）有权对成交供应商（乙方、承包人）的违章现象与安全文明情况进行检查并提出整改意见，成交供应商（乙方、承包人）接到通知后在规定时间内未采取相应措施进行整改的，成交供应商（乙方、承包人）向采购人（甲方、发包人）支付1000-5000元/次的违约金。18.18保修期内因成交供应商（乙方、承包人）原因造成的工程质量问题给采购人（甲方、发包人）或他人造成财产损失和人身伤害的，由成交供应商（乙方、承包人）承担一切责任。18.17成交供应商（乙方、承包人）在招投标时已详细勘察了施工现场及周围的环境状况，掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况；采购人（甲方、发包人）将施工场地移交给成交供应商（乙方、承包人）后，成交供应商（乙方、承包人）有责任和义务保护自身合法权益，应对施工现场发生的一切负责；施工过程中若发生非政府原因（如其他势力的干扰等）或非采购人（甲方、发包人）原因而影响施工导致工期拖延和财产损失的，采购人（甲方、发包人）概不负责，由成交供应商（乙方、承包人）自行解决。18.16施工期间，成交供应商（乙方、承包人）不得辱骂、殴打、威胁采购人（甲方、发包人）、监理人，如若发生成，交供应商（乙方、承包人）支付采购人（甲方、发包人）5万元/次的违约金。采购人（甲方、发包人）停止支付工程款，并追究其法律责任，直至成交供应商（乙方、承包人）向采购人（甲方、发包人）保证不再发生此类事件。18.15成交供应商（乙方、承包人）收到设计施工图后，应在10天内做出详细的施工组织设计，报总监及采购人（甲方、发包人）审批；施工组织设计应包括施工进度计划、总包的范围及交叉施工部署、施工方案、工艺与措施、设备材料进场计划、劳动力计划、安全文明施工措施、施工机械设备配置以及施工现场优化布置等内容。总监及采购人（甲方、发包人）在收到施工组织设计后10日内进行审核批准或提出修改意见；成交供应商（乙方、承包人）不按时送审符合要求的施工组织设计，造成总监及采购人（甲方、发包人）无法判断工程施工顺利与否，需向采购人（甲方、发包人）支付1000-5000元的违约金，采购人（甲方、发包人）可暂缓支付相应部分的工程进度款，直至符合要求，责任由成交供应商（乙方、承包人）承担。采购人（甲方、发包人）对施工组织设计方案的确认是对其可行性的确认，并不是对所涉及费用的确认；施工组织设计方案属成交供应商（乙方、承包人）自身的施工措施，所增加的人工、材料、机械等费用均由成交供应商（乙方、承包人）自行承担。
18.26本工程工期紧、任务重，成交供应商（乙方、承包人）务必充分考虑施工人员的组织工作，并在施工组织设计中体现出确保人员及工期的措施方案。中标后不得以市场工人短缺、材料短缺、赶工、窝工等借口拖延工期或申请追加合同金额，否则视为成交供应商违约。18.25遵守政府主管部门对施工场地交通、施工噪音以及和安全生产有关的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式知会采购人（甲方、发包人）、监理，严格遵守有关环境保护法律法规，并严格按照环境检查审核要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。并且由此发生的费用及罚款由成交供应商（乙方、承包人）负责。施工过程所需一切证件（包括夜间施工证）由成交供应商（乙方、承包人）及时自行自费办理。如发生扰民和民扰自行妥善处理，采购人（甲方、发包人）不承担任何责任。18.24在施工过程中必须配合采购人（甲方、发包人）工期要求并按采购人（甲方、发包人）指令时限完成。18.23参加各类施工协调、配合会，由于工地交叉施工引起的问题，有义务进行配合协商解决，服从采购人（甲方、发包人）及监理现场总协调作出的决定。18.22工地实行周报制度，周报在每周例会前一天报送采购人（甲方、发包人）和监理，周报包括本周计划和上周完成工作、未完成情况说明（包括拟采取措施、最终完成时间）。18.21开工前成交供应商（乙方、承包人）对施工图纸认真核查，积极配合采购人（甲方、发包人）组织的施工图纸交底及会审工作，指出图纸上任何不符施工常规、惯例或规范之处，以及设计图纸中错、漏、碰问题，并做好各系统管线的综合平衡工作。由于成交供应商（乙方、承包人）审图不细导致施工错误造成的损失由成交供应商（乙方、承包人）承担。
18.32对于成交供应商（乙方、承包人）多次违约，严重影响工程进度和工程质量的，采购人（甲方、发包人）有权单方解除与成交供应商（乙方、承包人）的合同，由此产生的所有损失由成交供应商（乙方、承包人）承担。18.31因成交供应商（乙方、承包人）自身原因，对同一分项工程连续验收项目达二次验收不合格,成交供应商（乙方、承包人）向采购人（甲方、发包人）支付50000元/次的违约金,直至解除本合同。18.30成交供应商（乙方、承包人）应预见施工中与综合管线等其他专业施工单位发生的配合工作，请供应商自主考虑相关配合费用在本工程投标报价中，采购人（甲方、发包人）不再另行支付。18.29成交供应商（乙方、承包人）施工时自行采取措施避免干扰周围居民的生活，杜绝人身安全事故等，如因与周围居民发生冲突，导致工程停工，所有停工损失及其需增加的费用供应商应自主考虑在投标报价中，结算时不作调整。18.28中标后至施工前间隔期对可能对成交供应商（乙方、承包人）产生的影响请成交供应商（乙方、承包人）在投标报价时自行考虑。18.27地方关系、道路施工涉及的交通协调费供应商自行考虑，就此项采购人（甲方、发包人）不支付任何费用。
采购人（甲方、发包人）供应材料设备一览表附件2：成交供应商（乙方、承包人）承揽工程项目一览表附件1：
| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| 序号 | 材料设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
成交供应商（乙方、承包人）用于本工程施工的机械设备表附件4：主要建设工程文件目录附件3：
| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
分包人主要施工管理人员表附件6：（此表格供应商在招投标阶段无需填写，在合同备案时填写完整）成交供应商（乙方、承包人）主要施工管理人员表附件5：
| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| 一、总部人员 | ||||
| 项目主管 | ||||
| 其他人员 | ||||
| 二、现场人员 | ||||
| 项目经理 | ||||
| 项目副经理 | ||||
| 技术负责人 | ||||
| 造价管理 | ||||
| 质量管理 | ||||
| 材料管理 | ||||
| 计划管理 | ||||
| 安全管理 | ||||
| 其他人员 | ||||
| 其他人员 | ||||
| 其他人员 | ||||
| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| 一、总部人员 | ||||
| 项目主管 | ||||
| 其他人员 | ||||
| 二、现场人员 | ||||
| 项目经理 | ||||
| 项目副经理 | ||||
| 技术负责人 | ||||
| 造价管理 | ||||
| 质量管理 | ||||
| 材料管理 | ||||
| 施工管理 | ||||
| 安全管理 | ||||
| 其他人员 | ||||
| 其他人员 | ||||
| 其他人员 | ||||
一、工程质量保修范围和内容发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就高新区法庭智慧法庭信息化综合布线签订工程质量保修书。承包人（全称）：发包人（全称）：徐州市铜山区人民法院工程质量保修书附件7：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：二、质量保修期施工图设计及变更范围内全部内容。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
7．其他项目保修期限约定如下：6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；3．装修工程为2年；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。四、质量保修责任工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。三、缺陷责任期本工程的质量保修期自竣工验收合格后，办理交付使用之日起计算。
3）在质保期内承包人做到：2）建立维修工程专班专人负责制，由公司工程部、技术部派人负责。1）建立回访制，进行定期、不定期回访，每年内工程回访不少于两次，认真听取建设单位意见，并形成回访记录。5.工程保修服务承诺4．质量保修完成后，由发包人组织验收。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
2由承包人原因造成的任何损伤和损坏，承包人将对所有缺陷的进行无偿检修，并承担由此造成的发包人的损失。1在保修期间，承包人将本着“向发包人负责，让用户满意”的态度，以有效的制度及措施，以优质迅速的维修质量维护承包人利益。A、工程保修原则4）工程保修原则及质量回访计划B、负责对工程进行日常一般性的定期维修保养，同时提供日夜24小时应答的紧急维修服务。A、免费提供所需的工作人员和材料进行维修。针对现场破坏程度，制定相关处理方案，得到业主同意后，对工程进行维护修复工作。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。六、双方约定的其他工程质量保修事项：/。保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、保修费用工程移交后三个月即进行工程质量回访，缺陷责任期内每3个月，缺陷责任期届满后每6个月进行工程质量回访，并对存在的问题形成回访书面记录，制定检修方案，进行彻底的整改，直至发包人验收合格。B、工程保修回访计划
传真：传真：电话：电话：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：地址：地址：发包人(公章)：承包人(公章)：
（1）承诺书；根据贵方《磋商文件》（项目编号：）要求，本磋商报价供应商正式提交以下首次响应文件。致江苏仁华工程项目管理有限公司：8、投标函账号：账号：开户银行：开户银行：
中小企业规模类型
自测小程序
工业和信息化部中小企业局组织开发，供广
大中小企业、政府部门和有关机构自测或企
业规模类型
徐州工信
磋商报价供应商兹宣布同意如下:我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。（4）磋商文件要求提供的其他报价文件。（3）偏离表；（2）磋商报价表；
二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。
八、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。七、同意在收到成交通知书后，按照磋商文件中的有关规定支付代理服务费。六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。五、磋商报价有效期为30日。四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。三、已详细审核《磋商文件》，包括书面的澄清（修改）通知书（如果有的话），本磋商报价供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。
致徐州市铜山区人民法院：9、承诺书年月日联系电话：磋商代表：磋商报价供应商（公章）：
我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。（3）偏离表；（2）磋商报价表；（1）承诺书；根据贵方《磋商文件》（项目编号：）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。
四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。三、已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。供应商兹宣布同意如下：我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。
供应商（电子签章）：九、采购人或采购代理机构有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。八、采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《磋商报价表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏仁华工程项目管理有限公司确定。七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。五、报价有效期为30个工作日。
委托人（全称）：10、授权委托书日期：移动电话：联系电话：法定代表人（负责人)或授权代表（签字或盖章）：
兹委托（）全权代表我企业（公司）参与（项目）[项目编号：]的招标活动及签订合同。（）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（）无转委托权。委托期限自年月日起至年月日止。身份证号：受托人：先生（女士）统一社会信用代码：法定代表人：地址：
受托人（签字）：法定代表人（负责人）（签字）：委托人（公章）：
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业的具体情况如下：项目编号：项目名称：11、中小企业声明函(受托人身份证复印件附后)2022年月日
企业名称（供应商名称）（盖章）：本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。...（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。注：本项目采购项目属性为：建筑业。日期：年月日
供应商：（盖单位公章）本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加江苏仁华工程项目管理有限公司的高新区法庭智慧法庭信息化综合布线的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。项目编号：项目名称：12、残疾人福利性单位声明函
投标人授权代表签字：我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。我单位在参加（）【编号：】政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。13、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明日期：年月日供应商授权代表：（签字或盖章）
项目编号：书面声明14、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的日期：年月日公章：投标人名称：
供应商：（盖单位公章）供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。特此声明。即供应商须具备电子与智能化工程专业承包资质二级（含）以上资质，并具有有效的安全生产许可证，提供原件扫描件。供应商郑重声明：供应商具备履行合同（项目名称：高新区法庭智慧法庭信息化综合布线），项目编号：）所必需的设备和专业技术能力，具体为：项目名称：高新区法庭智慧法庭信息化综合布线
（2）验收合格后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（%）小写￥大写：人民币。（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之xx（xx%)小写¥大写：人民币。付款条件一：提交预付款保函的15、预付款保函支付条款模板日期：年月日供应商授权代表：（签字或盖章）
2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购（2020)52号）要求。注：1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。（2）验收合格后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（％）小写￥大写：人民币。（1）合同签订后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（％）小写￥大写：人民币。付款条件二：不提交预付款保函的……
2.代理服务费按差额定率累进法计算。1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不另外收取采购文件制作售卖费用。说明：备注：非政府采购项目收费标准，由采购人与代理机构自行商议。16、代理服务收费标准
| 合同总价 | 货物 | 服务 | 工程 | 收费上限 |
| 100万以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 最低5千元最高10万元（PPP项目最高10万元） |
| 100万~500万 | 1.10% | 0.80% | 0.70% | 最低5千元最高10万元（PPP项目最高10万元） |
| 500万~1000万 | 0.80% | 0.45% | 0.55% | 最低5千元最高10万元（PPP项目最高10万元） |
| l000万~5000万 | 0.50% | 0.25% | 0.35% | 最低5千元最高10万元（PPP项目最高10万元） |
| 5000万~l亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% | 最低5千元最高10万元（PPP项目最高10万元） |
| 1亿~5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 最低5千元最高10万元（PPP项目最高10万元） |
| 5亿~10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% | 最低5千元最高10万元（PPP项目最高10万元） |
| 10亿~50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% | 最低5千元最高10万元（PPP项目最高10万元） |
| 50亿~100亿 | 0.006% | 0.006% | 0.006% | 最低5千元最高10万元（PPP项目最高10万元） |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% | 最低5千元最高10万元（PPP项目最高10万元） |
8.以上价格为协会指导价，双方也可以协商定。本办法自2021年5月1日起执行。7.多标段项目按总项目收费，最高不超过10万元。6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额，采购预算为1元的项目，中标（成交）金额按100万元计算。5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于10万元，按10万元收取。超出5万元的，超出部分按8折计算收取。（PPP项目按10万元）4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=合同总价（按差额定率累进法计算的）*费率（%）
银行账号：10231501040012500开户银行：中国农业银行徐州云西支行收款人：江苏仁华工程项目管理有限公司9.账户信息：
联系我们
上海总部：上海市浦东新区纳贤路800号科海大楼2层
无锡分公司：无锡市中国传感网国际创新园F11栋2楼
邮 箱：bd@datauseful.com
给力助理小程序
给力讯息APP
给力商讯公众号
返回顶部