湖州市中级人民法院审判功能区域和警务保障区域提升改造-设计项目发包公告
1. 发包条件
本项目为全流程电子发包竞包项目【采用远程不见面开标方式】。
本发包项目 湖州市中级人民法院审判功能区域和警务保障区域提升改造-设计项目，经湖州市发展和改革委员会以项目登记赋码信息表（项目代码2408-330500-04-01-602383）批准建设，发包人为 浙江省湖州市中级人民法院 ，建设资金来源为财政资金  ，出资比例为 100%  ，发包代理机构为 浙江富力诚欣工程顾问有限公司 。项目已具备发包条件，现对该项目进行公开发包,项目发包编号为   FLCX2024001（JS）  。
2. 项目概况与发包范围 
2.1发包项目地点：位于湖州市中级人民法院用地范围内，地块东为安吉路，南为仁皇山路，西为菱湖路，北为祥和路。
2.2 发包项目规模：本项目投资估价约98万元。湖州市中级人民法院本部大楼业务用房总面积为20042平方米，改造提升面积为9500平方米，其中审判功能区域7870平方米，警务保障区域1630平方米。
2.3发包范围： 湖州市中级人民法院审判功能区域和警务保障区域提升改造的方案设计、初步设计（含概算编制）、后期配合服务等设计工作，具体详见设计任务书。
2.4 质量要求：各阶段、各专业设计内容和深度应符合设计文件编制深度规定，符合各审核、审批部门的要求，并满足发包人及相关部门提出的相关设计要求。符合国家有关设计质量等级评定标准合格等级。
2.5设计周期：总设计工期为90日历天。具体工期节点以双方合同约定为准。
3.竞包人及竞包项目负责人资格要求：
3.1竞包人资格要求：
3.1.1 具备工程设计综合资质甲级或建筑行业设计乙级及以上资质或建筑行业（建筑工程）设计乙级及以上资质；
3.2竞包项目负责人资格要求
3.2.1 具备有效的一级注册建筑师注册证书；
（浙江省外企业拟投入项目负责人须进浙备案，提供备案资料，若项目负责人无法提供备案证明，则必须确保在行政主管网站可查询，提供行政主管网站网址并提供该网页内容（网页直接截图即可））。
注：因2022年7月1日起一级注册建筑师全面实施电子证书，原有纸质证书失效，故投标人在竞包文件中提供的注册建筑师证书必须为电子证书。注册建筑师电子证书须符合《全国注册建筑师管理委员会关于开展使用一级注册建筑师电子注册证书工作的通知》（注建〔2021〕2 号）的相关要求。
3.3 本项目不接受联合体竞包。
4. 发包文件的获取
4.1 已注册用户，请登陆湖州市限额发包平台（http://huzhou.bqpoint.com/）—“交易主体登录”，下载获取后缀名为“.HZZF”的发包文件等。
4.2 未注册用户可通过发包公告中附件下载获取发包文件等进行查看咨询。
4.3注册咨询、技术服务电话：0572-2220028 ；CA锁办理：http://ggzy.huzhou.gov.cn/HZfront/InfoDetail/?InfoID=be90c8bc-0bd8-4140-a371-a0ba2181479a&CategoryNum=010007。
5. 竞包文件的递交
5.1 竞包文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2024 年11月22日 9时30分。竞包人应在投标截止时间前，登陆湖州市限额发包平台—交易主体登录—电子招投标交易平台—上传竞包文件模块，上传“CA加密后的电子竞包文件”。
5.2 逾期上传电子竞包文件的，发包人不予受理。
6. 发布公告的媒介
本次发包公告在湖州市限额发包平台上发布。
7.联系方式
发包人：浙江省湖州市中级人民法院
地  址：湖州市仁皇山路300号
联 系 人：沈先生                                         
电   话：13666502437
代理机构：浙江富力诚欣工程顾问有限公司
地址：湖州市吴兴区南太湖高新技术产业园区B幢17楼
联 系 人：倪玥婷、张琦薇      
电 话：18367255698
发包监督机构：浙江省湖州市中级人民法院发包监督小组
地 址：湖州市仁皇山路300号 
联 系 人：吴主任   
电 话：0572-2522626
注：远程不见面开标：是指将传统的开标场所搬到网上，发包人、竞包人只需登录网上不见面开标大厅，无需到竞包会议现场参与即可进行竞包文件在线解密、竞包人在线质疑、发包人在线回复等操作。
CA 锁和湖州市公共资源交易系统通用。