2022年8月比选代理机构：重庆凯弘工程咨询有限公司（盖章）比选人：重庆市荣昌安富中学校（盖章）竞争性比选文件比选编号：CQKH.F.Z-2022-250工程名称：重庆市安富中学围墙排危项目

4．比选文件的获取23．竞选人资格要求22．项目概况与比选范围21．比选条件2第一章比选公告2目录

2.比选文件191.总则17第二章竞选人须知47．联系方式36．发布公告的媒介35．竞选截止和开标时间及地点3

8.重新比选和不再比选237.合同授予236.评标225.开标224.竞选213.竞选文件19

2.评审标准291.评标方法29评标办法前附表26第三章评标办法（经评审的最低投标价法）2610.需要补充的其他内容259.纪律和监督23

第八章竞选文件格式67第七章技术标准和要求66第六章图纸65第五章工程量清单64第四章合同条款及格式343.评标程序29

本比选项目重庆市安富中学围墙排危项目已由有关部门批准建设，比选人为重庆市荣昌安富中学校。建设资金来自财政资金，项目出资比例为100%，项目已具备施工比选条件，现对该项目进行公开比选，特邀请有兴趣的潜在竞选人参与竞争性比选。1．比选条件比选编号：CQKH.F.Z-2022-250竞争性比选公告重庆市安富中学围墙排危项目比选公告

2.5本次比选项目合同估算金额：16.171311万元。2.4比选范围：本次比选活动所提供的重庆市安富中学围墙排危项目的全部工程内容，详见工程量清单，具体以比选人给出的工程量清单为准。2.3工程规模：围墙工程。2.2建设地点：重庆市荣昌安富中学校校园内。2.1项目名称：重庆市安富中学围墙排危项目。2．项目概况与比选范围

4．比选文件的获取3.2本次比选不接受联合体竞选。3.1.1本次比选要求竞选人具备的资质条件：具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质或市政公用工程施工总承包三级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。3.1本次比选实行资格后审，竞选人应满足下列资格条件：3．竞选人资格要求2.6工期：30日历天，缺陷责任期12个月。

5.3逾期送达或者不按照比选文件要求密封的竞选文件，应当拒收。5.2竞选和开标地点：重庆凯弘工程咨询有限公司（荣昌区公园路87号）。5.1竞选截止和开标时间：2022年8月23日9时30分（北京时间）；竞选文件递交时间：2022年8月23日9时00分至9时30分。5．竞选截止和开标时间及地点4.2竞选文件每套售价600元，售后不退。4.1凡有意参加竞选者，请于2022年8月17日起，在“行采家”平台（http://www.gec123.com）下载本比选项目的竞争性比选文件、答疑、补遗、比选控制价等竞选截止时间前公布的所有相关资料，不管竞选人下载与否，比选人和比选代理机构都视为竞选人收到以上资料并全部知晓有关比选过程和事宜，由此产生的一切后果由竞选人自负。

联系人：陈老师地址：荣昌区安富街道安陶路50号比选人：重庆市荣昌安富中学校7．联系方式本次比选公告在“行采家”平台（http://www.gec123.com）上发布。6．发布公告的媒介

传真：023-46783201电话：023-46783201联系人：林老师地址：荣昌区昌元街道公园路87号比选代理机构：重庆凯弘工程咨询有限公司电话：13372656590

1.1项目概况1.总则竞选人须知前附表第二章竞选人须知2022年8月17日

1.2资金来源和落实情况1.1.5本标段建设地点：见竞选人须知前附表。1.1.4本比选项目名称：见竞选人须知前附表。1.1.3本标段比选代理机构：见竞选人须知前附表。1.1.2本比选项目比选人：见竞选人须知前附表。1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本比选项目已具备比选条件，现对本标段施工进行比选。

1.3.3本标段的质量要求：见竞选人须知前附表。1.3.2本标段的计划工期：见竞选人须知前附表。1.3.1本次比选范围：见竞选人须知前附表。1.3比选范围、计划工期和质量要求1.2.2本比选项目的出资比例：见竞选人须知前附表。1.2.1本比选项目的资金来源：见竞选人须知前附表。

（4）投标截止日投标资格情况：见投标人须知前附表；（3）业绩要求：/；（2）财务要求：见投标人须知前附表；（1）资质条件、见投标人须知前附表；1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。1.4竞选人资格要求

（3）为本标段的监理人；（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；（1）为比选人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；1.4.2竞选人不得存在下列情形之一：（6）其他要求：见投标人须知前附表。（5）项目经理资格要求：见投标人须知前附表；

（9）被责令停业的；（8）与本标段的监理人或代建人或比选代理机构相互任职或工作的；（7）与本标段的监理人或代建人或比选代理机构相互控股或参股的；（6）与本标段的监理人或代建人或比选代理机构同为一个法定代表人的；（5）为本标段提供比选代理服务的；（4）为本标段的代建人；

竞选人准备和参加竞选活动发生的费用自理。1.5费用承担（13）两个以上竞选人的法定代表人为同一人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得在同一标段中同时竞选。（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；（11）财产被接管或冻结的；（10）被暂停或取消竞选资格的；

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.8计量单位除专用术语外，与竞争性比选有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.7语言文字参与竞争性比选活动的各方应对比选文件和竞选文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.6保密

不召开1.10竞选预备会1.9.3除比选人的原因外，竞选人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.2竞选人踏勘现场发生的费用自理。1.9.1竞选人须知前附表规定组织踏勘现场的，比选人按竞选人须知前附表规定的时间、地点组织竞选人踏勘项目现场。1.9踏勘现场

2.1比选文件的组成2.比选文件不允许。1.12偏离不允许分包。1.11分包

（5）工程量清单；（4）合同条款及格式；（3）评标办法；（2）竞选人须知；（1）比选公告；本比选文件包括：

2.2.1竞选人应仔细阅读和检查比选文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向比选人提出，以便补齐。如有疑问，应在竞选人须知前附表规定的时间前以匿名传真方式提交，要求比选人对比选文件予以澄清。2.2比选文件的澄清根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对比选文件所作的澄清、修改，构成比选文件的组成部分。（8）竞选人须知前附表规定的其他材料。（7）竞选文件格式；（6）图纸；

3.1.1竞选文件应包括下列内容：3.1竞选文件的组成3.竞选文件2.3.1在距竞选截止时间3天前的任何时候，如果修改比选文件的时间距竞选截止时间不足3天，相应延长竞选截止时间。2.3比选文件的修改2.2.2比选文件的澄清将在竞选人须知前附表规定的竞选截止时间3天前以书面形式发给所有购买竞争性比选文件的竞选人，但不指明澄清问题的来源。

3.2竞选报价（5）竞选人须知前附表规定的其他材料。（4）资格审查资料；（3）已标价工程量清单；（2）法定代表人身份证明及授权委托书；（1）竞选函及竞选函附录；

3.3.1在竞选人须知前附表规定的竞选有效期内，竞选人不得要求撤销或修改其竞选文件。3.3竞选有效期3.2.4竞选人的所有报价、竞选总报价元以后保留两位小数。3.2.3竞选人的已标价工程量清单中的竞选总报价应与竞选函中的竞选总报价一致，评标委员会将否决其竞选。3.2.2竞选人在竞选截止时间前修改竞选函中的竞选总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。3.2.1竞选人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.4.4有下列情形之一的，竞选保证金将不予退还：3.4.3竞选保证金退还：见竞选人须知前附表。3.4.2竞选人不按本章第3.4.1项要求提交竞选保证金的，其竞选文件作废标处理。3.4.1竞选人在递交竞选文件的同时，应按竞选人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“竞选文件格式”规定的竞选保证金格式递交竞选保证金，并作为其竞选文件的组成部分。3.4竞选保证金3.3.2出现特殊情况需要延长竞选有效期的，比选人以书面形式通知所有竞选人延长竞选有效期。竞选人同意延长的，应相应延长其竞选保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其竞选文件；竞选人拒绝延长的，其竞选失效，但竞选人有权收回其竞选保证金。

3.5.1具体要求见竞选须知前附表1.4.1“竞选人资质条件、能力和信誉”和第八章“竞选文件格式”和“资格审查资料”的相关规定。3.5资格审查资料（4）提供虚假资料的。（3）存在围标串标行为的；（2）中选人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按比选文件规定提交履约担保；（1）竞选人在规定的竞选有效期内撤销或修改其竞选文件；

3.7.3竞选文件应由竞选人的法定代表人或其委托代理人按比选文件规定和要求签字、盖单位章。委托代理人签字的，竞选文件应附法定代表人签署的授权委托书。竞选文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由竞选人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。3.7.2竞选文件应当对比选文件有关工期、竞选有效期、质量要求、技术标准和要求、比选范围等实质性内容做出响应。3.7.1竞选文件应按第八章“竞选文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为竞选文件的组成部分。其中，竞选函附录在满足比选文件实质性要求的基础上，可以提出比比选文件要求更有利于比选人的承诺。3.7竞选文件的编制不允许。3.6备选竞选方案

4.1.2竞选文件的封套上应写明的内容见竞选人须知前附表。4.1.1竞选文件的正本与副本密封见竞选人须知前附表。4.1竞选文件的密封和标记4.竞选3.7.5竞选文件的正本与副本应分别装订成册，编制目录，具体装订要求见竞选人须知前附表规定。3.7.4竞选文件正本一份，副本份数见竞选人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，当副本和正本不一致时，以正本为准。

4.2.4比选人收到竞选文件后，向竞选人出具签收凭证。4.2.3除竞选人须知前附表另有规定外，竞选人所递交的竞选文件不予退还。4.2.2竞选人递交竞选文件的地点：见竞选人须知前附表。4.2.1竞选人应在本章前附表第2.2.2项规定的竞选截止时间前递交竞选文件。4.2竞选文件的递交4.1.3未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的竞选文件，比选人不予受理。

5.开标4.3.3修改的内容为竞选文件的组成部分。修改的竞选文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。4.3.2竞选人修改或撤回已递交竞选文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。比选人收到书面通知后，向竞选人出具签收凭证。4.3.1在本章前附表第2.2.2项规定的竞选截止时间前，竞选人可以修改或撤回已递交的竞选文件，但应以书面形式通知比选人。4.3竞选文件的修改与撤回4.2.5逾期送达的或者未送达指定地点的竞选文件，比选人不予受理。

6.1评标委员会6.评标详见竞选人须知前附表。5.2开标程序比选人在本章前附表第2.2.2项规定的竞选截止时间（开标时间）和竞选人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有竞选人的法定代表人或其委托代理人准时参加。5.1开标时间和地点

（4）曾因在比选、评标以及其他与比选竞选有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。（3）与竞选人有经济利益关系，可能影响对竞选公正评审的；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（1）比选人或竞选人的主要负责人的近亲属；6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：6.1.1评标由比选人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由比选人或其委托的比选代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见竞选人须知前附表。

7.1定标方式7.合同授予评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对竞选文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。6.3评标评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.2评标原则

7.3履约担保在本章第3.3款规定的竞选有效期内，且未有竞选人的异议与投诉，比选人以书面形式向中选人发出中选通知书。比选人在收到评标报告之日起3日内公示中选候选人，公示期不得少于3个工作日。7.2中标公示及中标通知评标委员会推荐中选候选人的人数见竞选人须知前附表。国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，比选人应当确定排名第一的中选候选人为中选人。排名第一的中选候选人放弃中选、因不可抗力不能履行合同、不按照比选文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，比选人可以按照评标委员会提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人，也可以重新招标。

8.重新招标和不再招标7.4.2发出中选通知书后，比选人无正当理由拒签合同的，比选人向中选人双倍退还竞选保证金；给中选人造成损失的，还应当赔偿损失。7.4.1比选人和中选人应当自中标通知书发出之日起7个工作日内，根据比选文件和中选人的竞选文件订立书面合同。中选人无正当理由拒签合同的，比选人取消其中选资格，其竞选保证金不予退还；给比选人造成的损失超过竞选保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。7.4签订合同7.3.2中选人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其竞选保证金不予退还，给比选人造成的损失超过竞选保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。7.3.1在签订合同前，中选人应按竞选人须知前附表规定的金额、担保形式向比选人提交履约担保。

（4）法律法规规定的其他情形。（3）经评标委员会评审后部分投标被否决，导致有效投标人不足三个的，评标委员会应当否决所有投标。但是有效投标人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足招标文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人；（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；有下列情形之一的，比选人将重新比选：8.1重新招标

9.2对竞选人的纪律要求比选人不得泄漏比选竞选活动中应当保密的情况和资料，不得与竞选人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。9.1对比选人的纪律要求9.纪律和监督重新招标的投标人仍然少于三个的，按照招标投标法律法规规定的程序开标和评标。重新招标经评审有有效投标人的，应当依法确定中标候选人；无有效投标人的，可以不再进行招标，但是按照国家有关规定需要履行审批、核准、备案手续的依法必须进行招标的项目，应当报原项目投资主管部门审批、核准、备案。8.2二次招标和不再招标

9.5投诉与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞选文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞选文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。9.3对评标委员会成员的纪律要求竞选人不得相互串通竞选或者与比选人串通竞选，不得向比选人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义竞选或者以其他方式弄虚作假骗取中标；竞选人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

评标办法前附表中的评审内容必须和投标人须知前附表中的对应内容一致，若投标人须知前附表中未作要求的内容，不得列入评标办法前附表作为评定依据。评标办法前附表第三章评标办法（经评审的最低投标价法）需要补充的其他内容：见竞选人须知前附表。10.需要补充的其他内容竞选人和其他利害关系人认为本次比选活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

2.2符合性审查见评标办法前附表。2.1报价排序2.评审标准本次评标采用经评审的最低投标价法，评标委员会按照本章第2.1款进行报价排序，按照本章第2.2款进行符合性审查，符合性审查合格的投标人中按报价由低到高推荐中标候选人。若出现投标人投标报价相同的，以评标办法前附表约定的原则确定排序。1.评标方法

3.1报价排序3.评标程序2.2.3响应性评审标准：见评标办法前附表。2.2.2形式评审标准：见评标办法前附表。2.2.1资格评审标准：见评标办法前附表。取报价排序前5名（若实际投标人数量小于5名，则全部纳入）进行符合性审查。符合性审查内容：资格评审、形式评审、响应性评审。

3.2符合性审查③招标文件规定的其他关于修正的要求。②总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价（但单价金额小数点有明显错误的除外）；单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，对单价予以修正；①投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；当投标报价有算术错误时，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力，修正原则如下：对报价不高于最高限价的所有投标人的投标文件，按照报价由低到高的顺序排序。

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。3.3投标文件的澄清和补正（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；3.2.2投标人有以下情形之一的，其投标文件将被否决：3.2.1评标委员会依据本章第2.2款规定的标准对投标文件进行符合性审查。符合性审查顺序：资格评审、形式评审、响应性评审。

附件A：经评审的最低投标价法否决投标情况一览表3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按经评审的最低投标价法推荐中标候选人。3.4评标结果3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

第一节合同协议书附页：1、合同格式第一部分合同协议书第四章合同条款及格式一览表中投标人有下列情形之一的，其投标作否决投标处理，否决投标条件之外的评标委员会不得判为重大偏差。

2.工程地点：。1.工程名称：。一、工程概况根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：承包人（全称）：发包人（全称）：

二、合同工期6.工程承包范围：。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。5.工程内容：。4.资金来源：。3.工程立项批准文号：。

四、签约合同价与合同价格形式工程质量符合国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。三、质量标准工期总日历天数：日历天。计划竣工日期：年月日（竣工日期以竣工报告时间为准。）计划开工日期：年月日（具体开工时间以监理确认的开工令为准。）

（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写：）(¥元)；（1）安全文明施工费：其中：人民币（大写：）(¥元)；1.签约合同价为：

2.合同价格形式：。人民币（大写：）(¥元)。（4）暂列金额：人民币（大写：）(¥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写：）(¥元)；

（1）中标通知书；本协议书与下列文件一起构成合同文件：六、合同文件构成执业资格证号：。联系电话：承包人项目经理：。五、项目经理

（7）图纸；（6）技术标准和要求；（5）相关方安全环境实施细则；（4）通用合同条款；（3）专用合同条款及其附件；（2）投标函及其附录；

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。七、承诺上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。（9）其他合同文件。（8）已标价工程量清单或预算书；

本合同于年月日签订。九、签订时间本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。八、词语含义3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

本合同自生效。十二、合同生效合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十一、补充协议本合同在签订。十、签订地点

组织机构代码：组织机构代码：（签字）（签字）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：发包人：(公章)承包人：(公章)本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。十三、合同份数

传真：传真：电话：电话：委托代理人：委托代理人：法定代表人：法定代表人：邮政编码：邮政编码：地址：地址：

第三节专用合同条款通用合同条款直接采用中华人民共和国住房和城乡建设部与国家工商行政管理总局联合制定的《建设工程施工合同》（GF-2017-0201）示范文本第二部分《通用合同条款》。第二节通用合同条款账号：账号：开户银行：开户银行：电子信箱：电子信箱：

1.1.2合同当事人和人员1.1.1.10其他合同文件包括：补充协议、发包人或监理人发布的变更指示、工程签证、会议纪要、备忘录等。1.1.1合同1.1词语定义1.一般约定[专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充的条款。]

1.1.3.3临时工程：不发生1.1.3.2永久工程：不发生1.1.3工程和设备1.1.2.6监理人：1.1.2.3承包人（中标人）：1.1.2.2发包人（招标人）：重庆市荣昌安富中学校

1.4合同文件的优先顺序1.1.4.5缺陷责任期：工程竣工验收之日起开始计算连续12个月1.1.4日期1.1.3.11临时占地：不发生1.1.3.10永久占地：不发生1.1.3.4单位工程：根据工程实际确定

1.6.2承包人提供的文件范围：按通用条款执行1.6.1发包人提供图纸的期限、数量：合同签订后2日内向承包人提供图纸肆套。1.6图纸和中标人文件合同生效的条件：中标人提交履约保证金后，双方签订合同后生效。1.5合同生效的条件合同文件的优先顺序：施工工程中的书面补充协议；本合同协议书；中标通知书；本合同专用条款；招标文件及附件；本合同通用条款；投标书及其附件；标准、规范及有关技术文件；图纸；已标价工程量清单；经招标人和监理批准的施工组织设计和方案。

发包人提供施工场地和有关资料的时间：发出开工通知前提供。2.3提供施工场地2.发包人义务1.6.3监理人签发图纸修改的期限：该项工作施工前7天。监理人批复中标人提供文件的期限：收到中标人提供的文件后7天内。承包人提供文件的期限、数量：根据实际需要确定

姓名：职务:2.9发包人委派的驻工地代表2.8.1双方约定招标人应做的其他工作：双方协商。2.8其他义务施工图纸到现场后48小时内，由监理单位组织相关人员进行图纸会审和技术交底。2.5组织设计交底

4.承包人招标人委托的职权：对本工程的施工质量、进度、安全文明施工、合同管理等实施控制和监理。对隐蔽工程对施工质量进行验收，对施工环境进行协调、管理和处理。姓名：职务：3.1监理人的职责和权力3.监理人职权：代表发包人对本工程施工过程的质量、进度、造价、安全文明施工等进行监督和检查，协调解决由发包人处理的有关问题，并对工程质量和现场签证进行确认。

4.1.10.1遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知招标人。4.1.9已竣工工程未交付招标人之前，承包人负责该工程以及相关设施的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；已竣工的工程未交付发包人之前，承包人应负责成品保护工作，因保护不力造成的经济损失和责任由承包人承担。已完工程成品保护的特殊要求由承包人做出详细方案，并落实到位，确保成品完好，费用由承包人负担。承包人为他人提供条件可能发生费用的处理方法：不执行。承包人为他人提供条件的内容：配合附属工程施工单位施工。4.1.8为他人提供方便4.1承包人的一般义务

4.1.10.3做好施工场地的地下管线、建筑物、构筑物的保护工作。各施工地点要设立明显的标志。如承包人未履行上述义务造成人员、车辆伤害，建筑物、地下管线的损坏，由中标人承担所发生的一切费用。4.1.10.2中标人应提出用水用电申请；编制施工组织设计或施工方案，报监理、发包人审批同意后实施，施工所用的水、电费用参照《重庆市建设工程费用定额》CQFYDE-2018的有关规定扣除。以上所发生的费用由承包人自行承担。③施工噪音超过当地主管部门的规定时，由承包人提出措施；②施工现场需要排放有害污水时，由承包人办理有关手续；①需要办理交通特别通行证时，由招标人协助，承包人负责办证；

4.2履约担保4.1.11承包人未能履行4.1.1-4.1.10款各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人有关损失。4.1.10.10应提供计划、报表的名称及完成时间：工程总进度计划按本专用条款第10条约定执行。4.1.10.6承包人应建立完善的安全措施保证体系，发包人在施工过程中检查落实情况。4.1.10.5工程施工结束，承包人应将剩余物资、材料和废品及时清除。工程竣工后，承包人应按发包人要求，限期将施工机具、器具、生活设施等物品及时移走。否则，发包人代为清除，其费用由承包人支付。4.1.10.4承包人要遵守文明施工，遵守安全、环保、消防、保卫部门的有关规定，否则违章作业造成经济损失或责任，由承包人负责。

5、履约保证金的退还：工程竣工验收合格后14天内无息退还。4、履约担保的期限：自提交履约担保之日起至竣工验收合格之日止。中选人在收到中选通知书后务必在7个工作日内缴清履约保证金并完成合同签订，否则比选人将取消其中选资格。3、履约保证金提交的时间：2、履约保证金的金额：中选金额的10﹪。1、履约保证金的形式：银行转账。

（2）低价风险担保的金额：（最高限价×85%-中标价）×3，且最高不超过最高限价的85%；（1）低价风险担保的形式：现金或银行保函或现金+银行保函的组合；采用保函形式的，保函必须为不可撤销且见索即付；承包人提供低价风险担保的形式、金额及期限：承包人提供低价风险担保的情形：采用经评审的最低投标价法的项目投标报价低于最高限价85%时。低价风险担保本款补充：

不允许分包。4.3.2分包的内容4.3分包低价风险担保的退还时间：采用现金担保的，工程竣工验收合格后14天内无息退还；采用银行保函的，工程竣工验收合格后14天内退还。（4）低价风险担保的期限：自低价风险担保生效之日起至竣工验收合格之日止。（3）低价风险担保的提交时间：与履约保证金同时缴纳；

承包人须严格按照施工图设计和国家、行业有关规定进行设备、材料采购，并提供相应的资料文件，包括但不限于：承包人在本工程装修施工图范围内使用的所有设备、材料等须为符合设计要求、技术标准、本合同中相关规定、国家相关规定及规范要求，须具备质量合格书、安全产品认证书（如需）等合格证明。现场参建各方共同对材料进行认质，发包人有权拒绝承包人提供的不满足现场使用要求的材料。5.1.4本过程中承包人选用材料的品牌（厂家）的产品，应在采购前7日内将所采购材料（设备）的厂家、技术参数、品牌、质量等级等指标通知发包人，发包人收到承包人的通知后3日内予以确认。5.1.2承包人报送监理人审批的时间：材料采购7日前报送采购计划予发包人、监理单位。5.1.1承包人负责采购、运输和保管的材料、工程设备：所有进场材料、设备质量应符合国家现行质量验收标准，符合设计要求，所有材料设备必须经监理单位、发包人确认后才能进场。对未按上述要求采购、进场的材料、设备，发包人将拒绝用于本工程，并要求承包人自行无偿清退出场。由此造成的损失，概由承包人承担。5.1承包人提供的材料和工程设备

招标范围内的材料，除特别约定外，投标人所报的材料均为结算价格（包括采购、运输、保管等费用）。（5）属国家生产许可证或强制认证管理的产品，需提交有效期内生产许可证或强制认证证书。（4）相应的产品标准或产品企业标准；有国家强制标准的，应符合国家强制标准。（3）具有相应资质的检测机构出具的有效期内的产品形式检验合格证明。（2）产品（商标）标识、产品质量保证文件、产品使用说明书、防伪说明。（1）产品合格证明、型号证书、市场准入证明、生产许可证，产品质量承诺书、产品质保期售后服务承诺等。

工程设备的交货方式、地点和日期：无工程设备的名称、规格、数量和价格：无材料的交货方式、地点和日期：无5.2.1材料的名称、规格、数量和价格：无5.2发包人提供的材料和工程设备未计价材料价格由投标人根据市场行情自行报价，中标后不作调整。

临时占地相关费用：临时占地的费用已包含到承包人报价中，承包人自行负责。临时占地的申请：承包人自行负责6.1.2承包人承担修建临时设施费用的范围：办理各项申请由承包人自行负责，发包人协助。承包人承担修建临时设施的费用，该笔费用已含在合同价款中不作调整。6.1承包人提供的施工设备和临时设施6.施工设备和临时设施5.2.3材料和工程设备的接收、运输与保管：无

无6.2招标人提供的施工设备和临时设施承包人应根据现场条件、工期要求在报价时考虑是否自备柴油发电机、二次加压设备、消防水池等措施和施工用电用水的接入费用。成品保护由承包人负责，其费用由承包人自行现场踏勘后分析考虑，包含在投标报价中,中标后不作调整。施工过程中涉及的临设、环境保护、施工占道、交通组织（含临时交通标志）、地下管网探测及保护（保护按招标人要求实施，地下管网保护的地点、范围由投标人踏勘）等各种手续由承包人办理并承担相应费用。承包人在投标报价时应将该部分纳入总报价，中标后包干使用，不作调整。工程现场施工及生活用水、用电由发包人现场指定接入点，承包人自行敷设并承担相关费用（承包人在报价时此费用纳入投标总报价）。中标后不作调整。

7.4超大件和超重件的运输关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工场地内、外的交通情况由承包人自行调查，并根据本合同工程的规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。承包人承担相关手续费用的建设费用，相关费用（含加固、维修、改造、修复、赔偿、交通干扰、弃渣等）已包含在合同总价中。7.2场内交通关于出入现场的权利的约定：由承包人自行调查、自行办理出入施工现场所需的场内外相关批准手续并取得全部权利，发包人配合。因承包人未合理预见所增加的费用和延误的工期由承包人承担。7.1出入现场的权利7.交通运输

报监理人审批施工控制网资料的期限：开工通知后3天。施工控制网的测设：承包人自行承担。8.1.1发包人提供测量基准点、基准线和水准点的期限：开工7天内。8.1施工控制网8.测量放线道路和桥梁临时新建改造费用和其他有关费用的承担：无

为确保施工期间安全，合同签订三日内承包人到现场与发包人共同商定施工时序，发包人按此时序调整施工组织方案和施工计划。9.2.8承包人应按照《重庆市建设工程安全生产监督管理办法》（渝建发〔2008〕177号）等相关规定履行好承包人的施工安全责任，并且承担其施工安全的费用。承包人应根据本工程的特点对现场员工作好安全、文明施工教育。施工过程中，若出现任何安全事故均由承包人自行承担经济、法律及民事等一切责任，与发包人无关。施工期间，施工现场必须全天24小时有人值守。9.2承包人的施工安全责任9.1.4发包人应按照《重庆市建设工程安全生产监督管理办法》（渝建发〔2008〕177号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）等相关规定履行好发包人的施工安全责任。9.1发包人的施工安全责任9.施工安全、治安保卫和环境保护

10.进度计划9.4.7承包人应按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工扬尘控制工作方案》（渝建发〔2009〕13号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）等相关规定履行好施工扬尘控制、文明施工等责任。9.4环境保护9.3.3施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制：由承包人自行解决。9.3.1现场治安管理机构或联防组织的组建：由承包人自行准备，并且承担其费用。9.3治安保卫

11.4异常恶劣的气候条件11.开工和竣工监理人批复施工进度计划和施工方案的期限：监理人应在收到有关文件3个日历日内批复或提出修改意见。承包人，报送施工进度计划和施工方案的期限：同招投标文件，应于工程开工3天前向发包人报送。承包人编制施工方案的内容：按施工组织设计编制原则进行编制，并包含本合同约定的所有工程内容。10.1合同进度计划

提前竣工的奖励办法：/11.6承包人的工期提前逾期竣工违约金的限额：合同总价5%。逾期竣工违约金的计算方法：逾期天数×1000元/天。11.5承包人的工期延误异常恶劣的气候条件的范围：按重庆市气象部门公布的50年一遇的最大降水(雪)量等资料确认。

13.1.1达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。13.1工程质量要求13.工程质量承包人承担暂停施工责任的其他情形：发生时协商约定。12.1承包人暂停施工的责任12.暂停施工

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015；《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011；《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002；《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013；经过审查的设计图纸、设计变更、图纸会审纪要和相关设计图集；13.1.2发包人、监理和承包人在工程建设中，应执行重庆市建筑工程相关地方标准，并按照有关规范和上级有关要求进行验收，并执行以下规定：

13.1.5招标人、监理和中标人在工程建设中，应执行重庆市建筑工程相关地方标准。《建设工程施工合同》、《工程建设监理合同》中有关质量控制的规定。其它国家及地方的相关施工规范及标准；《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002；《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010；

15.3变更程序变更的范围与内容：施工中需要变更施工图纸和变更工程量清单数量以及增减工程造价，承包人必须提前3天履行施工变更核定，经监理人和发包方代表签字同意并报发包人领导审批同意后方能实施，未履行相关变更报批手续、发包人领导未审批同意的承包人一律不得变更施工，否则造成的一切后果和经济损失均由承包人自行负责。15.1变更的范围与内容15.变更承包人提交工程质量保证措施文件的期限：合同签订后7个日历日内。13.2承包人的质量检查

15.5承包人的合理化建议按投标人须知前附表3.2竞选报价要求第3条要求执行。15.4变更估价原则监理人商定或确定变更价格的期限：发包人收到变更报价书后，3天内签署意见并报承包人签字后确定。变更内容承包单位必须无条件执行，并在发包人规定时限内完成。承包人提交变更报价书的期限：应在收到变更指示或变更意向书后的2天内，向监理人和发包人提交变更报价书。15.3.2变更估价

物价波动引起的价格调整方法：不执行。16.1物价波动引起的价格调整16.价格调整暂估价由发包人认质认价办理结算。15.8暂估价15.5.2对中标人提出合理化建议的奖励方法：不采用。

总价子目的计量方法：按照实际竣工验收工程量。17.1.5总价子目的计量本合同的计量周期：不执行。17.1.3计量周期17.1计量17.计量与支付

17.2.3预付款的扣回与还清预付款保函的提交时间：不执行。17.2.2预付款保函预付款额度和预付方法：不支付预付款。17.2.1预付款17.2预付款

17.3.3工程款支付：进度付款申请单的内容：按付款方式执行进度付款申请单的份数：3份17.3.2进度付款申请单17.3进度款预付款的扣回办法：不执行。

具体结算办法如下：结算总价=经发包人审核通过的工程量×中选综合单价±合同约定的其他因素。17.5竣工结算质量保证金的扣留方法：审计部门或中介机构出具审计报告后，承包人向发包人缴纳审定金额的3%作为质保金，质量缺陷保修期满后退还给承包人，此质量保证金不计息。17.4.1质量保证金的金额或比例：审定金额的3%。本工程竣工验收合格后且相关单位审计完成后30日内付至审定金额的100%（支付至审定金额的100%前，施工方应向比选人缴纳审定金额的3%作为质保金），留审定金额的3%作为质量保证金，待质保期满后扣除相应款项（如有）后无息退还。

3、措施费2、因承包人原因引起的工程量增加,不予计量、计价。③、工程量清单报价中无相同子项或类似子项的，按投标人须知前附表3.2竞选报价要求第3条所列定额，人工及材料价格调整按合同施工期间《重庆工程造价信息》公布的荣昌地区指导价均价执行，未有的材料价格必须经业主认质认价后办理结算，总价下浮按中标价与限价下浮比例作同比例下浮（认质认价的材料价格、安全文明施工费及税金除外）。②、工程量清单报价中有类似子项的，参照投标报价中类似子项的中标综合单价执行（类似子项由发包人、跟审单位（如有）和监理人审定）；①、工程量清单报价中有相同子项的，按该子项的中标综合单价执行；1、工程设计变更（含漏项）

按渝建发〔2014〕25号文和《重庆市城乡建设委员会关于营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》渝建发〔2016〕35号、《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）的相关规定标准进行结算。（3）安全文明施工费技术措施费包干使用。（2）施工技术措施项目费按2018年《重庆市建设工程费用定额》规定费率计取。（1）施工组织措施项目费

按第四章合同条款及格式中，第二节通用条款第10.7.1条第1种方式执行。①依法必须招标的暂估价项目（1）专业工程暂估价6、其他项目费调整（如果有）5、税金：按国家相关规定的标准计取。4、规费：按投标费率结算，各项费率不得高于本项目各单位工程对应等级类别的费用定额规定费率，如高于本项目各单位工程对应等级类别的费用定额规定费率，比选人有权按照各单位工程对应等级类别的费用定额规定费率进行修改。

7、专业工程暂估价和材料的暂定价格由比选人认质认价办理结算。（4）本工程采用专业工程暂估价或暂列金额报价的，中选后，由比选人按照本比选文件第四章《建设工程总承包合同》专用合同条款约定确定供应商或分包人。结算时，只对专项供应合同结算价或专项分包合同结算价与暂估价的差额部分进行调整，该差额除税金外不再计取其他任何费用。（3）暂定材料及设备价差调整金额：比选文件明确以暂定价计入竞选报价的材料，在施工过程中，使用前由承包人报价，经发包人、跟审单位（如有）、监理单位审核同意后方可采购、施工。结算时只对发包人核定材料单价与暂定价的价差部分进行调整（调整的工程量根据竣工工程量确定），该价差除税金外不再计取其他任何费用。合同当事人关于暂列金额使用的约定：按照发包人的要求使用。（2）暂列金额②不属于依法必须招标的暂估价项目，经发包人、承包人、跟审单位（如有）、监理单位共同确认后由承包人直接实施。

17.6.1最终结清申请单10、最终结算总价以相关审计单位审定的金额为本工程的结算总价。9、工程实施过程中，发包人根据现场实际需要增加或减少工程量，承包人不得拒绝和以此索赔，承包人应在投标报价时充分考虑因此带来的风险。2）材料调差：施工期间不论材料费涨跌均不调整。1）人工调差：施工期间不论人工费涨跌均不调整。8、人工、材料价格调整

18.3验收竣工资料份数：一式三套。竣工资料内容：按照建设行政主管部门对竣工资料要求整理成册。18.2竣工验收申请报告18.竣工验收最终结清申请单的份数和提交期限：最终结清申请单的份数一式三份，提交时间为审计部门出具审计报告后，填写竣工结算价款、已支付工程价款、已缴纳的质量缺陷保证金、还应支付工程剩余尾款金额。

18.7竣工清场18.6.1试运行的组织及费用承担：不发生18.6试运行18.5.1需要施工期运行单位工程或工程设备：不发生18.5施工期运行18.3.5实际竣工日期：经验收合格工程的实际竣工日期以验收合格日为准。

工程质量保修范围、期限和责任：工程质量保修范围、期限和责任：达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。工程质量保修期按按相关规定执行，在此期间出现的任何质量问题由承包人负责维修、维护。19.7保修责任19.缺陷责任与保修责任施工人员、施工设备及其临时工程撤离的要求：竣工验收合格后，承包人应在3个工作日内撤离施工现场。18.8施工队伍的撤离18.7.1竣工清场：工程正式竣工3个日历天内，承包人负责完成施工现场清理和除渣，并承担其相关费用。

20.4第三者责任险保险金额、保险费率和保险期限：按照有关法律规定，意外伤害险。投保内容：按通用条款20.1、20.2、20.3、20.4、20.5条执行。投保人：承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险、以及以下所要求的各种保险，投保所需的费用已含在投标报价中，由承包人自行承担。20.1工程保险20.保险

20.6.1保险凭证20.6对各项保险的一般要求需要投保其他内容、保险金额、费率及期限等：由承包人自行考虑确定，费用由承包人自行承担。20.5其他保险第三者责任险的保险金额：按照建设行政主管部门的规定办理。第三者责任险的保险费率：承包人按照保险公司对意外伤害险的保险金额进行投保。

21.1不可抗力的确认21.不可抗力保险金不足以补偿损失时，应由承包人负责补偿的范围与金额：承包人负责不足部分。20.6.4对各项保险的一般要求中标人提交保险凭证的期限：承包人在开工前提交。保险条件：按建筑工程一切险的要求。

22.3.1、凡因发包人重大设计变更或不可抗力造成的工期延误，均应在工期延误部分的施工内容后的第一个验收程序验收前延期签单，在结算审计时提交审核部门。22.3竣工时间延误罚款不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误由合同双方按以下方法承担：按通用条款解释执行。21.3.1不可抗力造成损害的责任21.3不可抗力后果及其处理不可抗力的范围：按通用条款执行。

22.5技术措施费包干使用。24.4.1、工程竣工结算报送审核机构审核时，若审减率小于或等于5%，审核咨询费由发包人全部承担，若审减率大于5%，审核咨询费由承包单位全部承担。22.4结算审计22.3.4、所有延期违约金由审核单位审定并体现在审核报告中。22.3.3、竣工验收合格后，档案资料须在45天内上交，延期一天按1000元/天计算违约金，本项违约金总金额不得超过合同金额的百分之一。22.3.2、在工程竣工验收后，90天内（验收截止日期计算）完成结算送审工作，因承包人原因延期一天1000元/天算违约金（不超过合同金额的百分之一），若超过180天（验收截止日期计算）仍然未递交送审结算资料，将由业主单位已有资料递交审核单位进行结算审核。

24.其他补充条款（2）向荣昌区人民法院起诉。（1）向重庆仲裁委员会建设工程仲裁院申请仲裁；因合同及合同有关事项发生的争议，按下列（2）方式解决。23.仲裁或诉讼22.6承包人不得拖欠民工工资，如因承包人原因拖欠民工工资或劳务费结算等发生纠纷,应按重庆市有关政策规定承担责任外，发包人有权从承包人应得的任何工程款项或履约保证金中扣出，并直接支付给农民工。

（3）中标人中标总价小于各工程量清单报价之和的。（2）中标人擅自更改了招标人给出的分部分项清单工程量的；（1）中标人的分部分项工程量清单综合单价报价超过招标时给出的分部分项工程量清单综合单价最高限价的；24.1.2在项目实施过程中，招标人若发现中标人的分部分项工程量清单综合单价报价存在以下情况的，在工程结算时招标人将以发出的分部分项工程量清单综合单价最高限价为基础，按照中标人的最高限价与中标总报价的下浮比例进行同比例下调作为其分部分项单价报价,中标人必须无条件接受，否则招标人有权终止合同，其投标保证金或履约保证金不予退还。24.1.1200元以内的水电费由发包人承担，超出部分从结算价款中扣除。24.1.其他要求

附件4：安全文明生产协议附件3：廉政责任书附件2：履约担保附件1：工程质量保修书第四节合同附件格式24.2本专用合同条款仅拟定主要实质性条款，其余未拟定的内容由发包人和承包人在签订施工合同中具体约定。

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和国家相关部门工程质量保修办法，经协商一致，就工程签订工程质量保修。承包人（全称）：发包人（全称）：工程质量保修书附件1：工程质量保修书附件5：农民工工资支付承诺

1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；免费保修期2年。双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：二、质量保修期：质量保修范围为工程承包范围：招标范围内全部内容。承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容:

7.其他项目保修期限约定如下：6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；5.供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；3.装修工程为2年；2.层面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。三、质量保修责任按《建设工程质量管理条例》和《房屋建设工程质量保修办法》执行。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

发包人(盖单位章)：承包人(盖单位章)：本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。双方约定的其他工程质量保修事项：按通用条款五、其它保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。四、保修费用

开户银行：开户银行：传真：传真：电话：电话：委托代理人(签字或盖章)：委托代理人(签字或盖章)：法定代表人(签字或盖章)：法定代表人(签字或盖章)：地址：地址：

鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与（发包人名称）：履约担保附件2：邮政编码：邮政编码：账号：账号：

5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决：4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。2.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。1.担保金额人民币（大写）元（¥）。（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日就（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

地址：法定代表人或其委托代理人：（签字）担保人：（盖单位章）6.本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。（2）向人民法院起诉。（1）向仲裁委员会申请仲裁；

工程建设项目廉政责任书附件3：廉政责任书年月日传真：电话：邮政编码：

第一条甲乙双方的责任为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。施工单位（乙方）：建设单位（甲方）：工程项目地址：工程项目名称：

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：第二条甲方的责任（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

第三条乙方的责任（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

第四条违约责任（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章）第七条本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。第六条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。第五条本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

年月日年月日甲方监督单位（盖章）乙方监督单位（盖章）年月日年月日电话：电话：地址：地址：法定代表人：法定代表人：

一、甲方职责：安全生产是一切经济部门和生产企业的首要任务，生产必须保证安全是建筑企业必须遵守的原则，为了贯彻执行“安全第一，预防为主”的安全生产方针，切实加强管理，保证职工在生产过程中的安全和健康，促进生产发展，经甲乙双方共同协商，达成如下协议：承包人：（以下简称乙方）发包人：（以下简称甲方）安全文明生产协议附件4：安全文明生产协议

2.乙方必须建立安全生产管理制度，并上墙接受监督检查，对各班组长及工人进行不定期或定期安全思想教育、安全技术交底，在施工中进行自检、交叉检制度，并作好安全生产台帐及记录。1.设专职安全员，驻工地现场，负责现场内及周边安全技术措施计划的编制、实施，并报甲方该项目专职安全员处备案。专职安全员必须持证上岗，不得随意更换，如须更换必须征得甲方同意。二、乙方职责3.专职安全员负责对施工中的安全事故进行协助调查、违约处理工作。2.专职安全员在检查中发现安全隐患应及时以口头或书面形式通知乙方项目负责人或乙方专职安全员，并限期进行整改及按相应违约责任处理。1.甲方设专职安全员，对乙方施工现场及周边进行定期或不定期检察、监督及配合甲方或行政主管部门进行抽查。

五、本合同一式正本二份、副本五份。双方各执正本一份、副本甲方执三份、乙方执二份。四、本协议作为本项目合同附件，与工程合同具有同等的法律效力。三、安全文明施工费。该工程的安全文明施工费包含在施工总承包经费中。该工程经认定为安全文明施工不合格工程时，甲方按照扣除施工总承包单位的安全文明施工费，该工程经认定为安全文明施工优质工程时，甲方按照奖励施工总承包单位的安全文明施工费。5.对发生安全事故的必须在24小时内首先上报甲方，如隐瞒不报者，将进行严肃处理。4.专职安全员到现场检查时，乙方现场管理人员必须积极配合，不得无理推委，对不重视安全以及出现安全隐患不予消除者，监理单位出具安全整改通知书后，拒不整改则甲方对乙方处以每次5000元违约金。有效的处罚依据，原则上须经乙方签字，如乙方拒不签字，则甲方现场代表和监理共同签字也视为有效。情节特别恶劣者，甲方将向相关职能部门作书面汇报，并建议今后不再参与甲方组织的施工招标活动。3.乙方必须按《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-1999）、《建筑施工安全技术》、《安全文明生产管理实施细则》及有关通知、要求和安全技术措施计划进行施工、检查，不得违章作业，否则根据有关违约责任进行处理。

农民工工资支付承诺附件5：农民工工资支付承诺年月日经办人：经办人：法定代表人：法定代表人：发包人：承包人：

由此造成的一切不良后果和损失由我公司承担。3.如因农民工工资发放、处置不力，导致农民工有不同形式的上访、闹访、集访等事件发生，贵单位将立即停止对我公司劳务工程款的支付，我公司愿意将剩余工程款用作民工工资保证金。2.我公司一定按照规定将农民工工资足额、直接发放到农民工手中；保证将每月发放的农民工工资表（表格形式、现场负责人和班组长签字认可、农民工本人签字）于次月15日前如实上报给贵单位，否则我司愿意接受贵单位的处理；1.我公司将严格按照有关部门相关规定和要求，切实做好农民工工资发放工作；为了切实维护建筑农民工的合法权益，确保社会和企业稳定，根据各级政府和相关主管部门的相关要求，结合我公司承包的工程的劳务施工实际情况，特作如下慎重承诺：（招标人）：

在“行采家”平台（http://www.gec123.com）下载。第五章工程量清单年月日法定代表人或委托代理人：（签字）单位全称：（盖章）特此承诺！

目录第八章竞选文件格式由招标人根据招标项目的实际情况编写。第七章技术标准和要求在“行采家”平台（http://www.gec123.com）下载。第六章图纸

二、商务部分（四）低价风险担保缴纳承诺书（三）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书（二）投标函附录（一）投标函一、投标函部分

（四）近年财务状况表（三）项目管理机构（二）竞选人基本情况表（一）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书三、资格审查资料已标价工程量清单

竞选文件（项目名称）施工比选一、竞选函部分（六）其他资料（五）承诺

（一）竞选函目录年月日法定代表人或其委托代理人：（签字）竞选人：（盖单位公章）竞选函部分

1．我方已仔细研究了（项目名称）施工比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）（¥元）的竞选总报价（其中含规费、税金、措施费、管理费、安全文明施工费等所有费用），该项目经理为，工期日历天，缺陷责任期，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到。（比选人名称）：（一）竞选函（四）低价风险担保缴纳承诺书（三）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书（二）竞选函附录

（3）我方承诺按照比选文件规定向你方递交履约担保。（2）随同本竞选函递交的竞选函附录属于合同文件的组成部分。（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。4．如我方中标：3.随同本竞选函提交竞选保证金一份，金额为人民币（大写）（¥）。2．我方承诺在竞选有效期内不修改、撤销竞选文件。

地址：法定代表人或其委托代理人：（签字）竞选人：（盖单位公章）6．（其他补充说明）。5．我方在此声明，所递交的竞选文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“竞选人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（二）竞选函附录年月日邮政编码：传真：电话：网址：

单位性质：投标人名称：法定代表人身份证明（三）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书法定代表人或其委托代理人：（签字）竞选人：（盖单位公章）

特此证明。系（投标人名称）的法定代表人。姓名：性别：年龄：职务：经营期限：成立时间：年月日地址：

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。授权委托书注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。年月日投标人：（盖单位法人章）附：法定代表人身份证明复印件（双面）

委托代理人：（签字）身份证号码：法定代表人：（签字或盖章）投标人：（盖单位法人章）代理人无转委托权。委托期限：。

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。年月日附：法定代表人和委托代理人身份证明复印件（双面）委托代理人电话（手机）：单位电话（座机）：身份证号码：

我公司（投标人名称）参加了你单位（招标项目名称）的投标。我公司投标报价低于最高限价的85%，若获得中标资格，我公司承诺按照招标文件的规定递交低价风险担保。否则，我公司愿承担招标文件中约定的，因未按规定递交低价风险担保的相应责任。（招标人名称）：（投标报价低于招标项目最高限价85%时采用）（四）低价风险担保缴纳承诺书3.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入投标文件一并递交。另外须准备一份授权委托书原件在开标现场出具。

（项目名称）施工比选二、商务部分年月日法定代表人：（签字或盖章）投标人：（盖单位章）特此承诺。

法定代表人或其委托代理人：（签字）竞选人：（盖单位公章）商务部分竞选文件

（项目名称）施工比选三、资格审查资料已标价工程量清单[目录由竞选人自行编制]目录年月日

目录年月日法定代表人或其委托代理人：（签字）竞选人：（盖单位公章）资格审查资料竞选文件

（六）其他资料（五）承诺（四）近年财务状况表（三）项目管理机构（二）竞选人基本情况表（一）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

成立时间：年月日地址：单位性质：投标人名称：法定代表人身份证明（一）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

投标人：（盖单位法人章）附：法定代表人身份证明复印件（双面）特此证明。系（投标人名称）的法定代表人。姓名：性别：年龄：职务：经营期限：

代理人无转委托权。委托期限：。本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。授权委托书注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。年月日

单位电话（座机）：身份证号码：委托代理人：（签字）身份证号码：法定代表人：（签字或盖章）投标人：（盖单位法人章）

3.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入投标文件一并递交。另外须准备一份授权委托书原件在开标现场出具。注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。年月日附：法定代表人和委托代理人身份证明复印件（双面）委托代理人电话（手机）：

备注：本表仅填项目经理、项目技术负责人相关信息项目管理机构组成表（三）项目管理机构（二）竞选人基本情况表

我公司（投标人名称）参加了贵单位（项目名称）的投标，自愿作出以下承诺：（招标人名称）：（五）承诺（四）近年财务状况表项目经理及项目技术负责人简历表

（5）被重庆市住房和城乡建设主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。（4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；（3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的黑名单且在记分有效期内；（2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；（1）被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单且在被执行期内；1、我公司投标截止日投标资格情况不存在下列情形之一：

6、我公司的投标文件符合第四章合同条款及格式规定，投标文件中没有招标人不能接受的条件。5、我公司在资格审查部分中提供的相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形。招标人在合同签订前均有权对我司提供的资料（如业绩截图信息等相关证明材料）进行核实，若发现弄虚作假，取消中标资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门处理，投标保证金不予退还，我司自愿承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。我公司承诺：已标价工程量清单符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量，招标文件中规定工程量清单不允许修改的内容不得修改，每项工程量清单综合单价报价不得高于对应工程量清单综合单价最高限价。你公司可在合同签订前对我公司已标价工程量清单进行清标。若发现我公司的工程量清单综合单价报价超过招标时给出的工程量清单综合单价最高限价的，在工程结算时你公司以发出的工程量清单综合单价最高限价为基础，按照我公司的中标总报价与本工程的总价最高限价的下浮比例进行同比例下调，我公司无条件接受，否则按我公司违约处理。我公司若中标，在签订合同之前，将按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知招标人。相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书，并提供我公司为其缴纳的养老保险证明材料。中标后不能满足该要求的，取消我公司中标资格，给招标人造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任。我公司拟派的项目经理未被重庆市住房和城乡建设主管部门暂停在渝承揽新业务，若被暂停且参加投标的投标将被否决；已取得中标候选人资格或中标资格的，招标人有权取消其中标候选人资格或中标资格；给招标人造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任。2、我公司拟派的项目经理中标后只能在本项目任职，签订合同时拟派的项目经理必须与投标文件中的项目经理一致，并满足办理施工许可手续的相关要求。不能按承诺到岗履约的，按合同相关条款处罚并上报行政主管部门，给招标人造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任。

1.投标保证金（六）其他资料年月日法定代表人：（签字或盖章）投标人：（盖单位法人章）7、我公司的投标文件符合第七章技术标准和要求（如有）。

……2.1.2企业基本账户开户证明文件复印件。1.1保证金缴纳证明材料。