中国绿发投资集团有限公司直属项目公司2023年第22批集中采购招标公告

招标

金额

项目地址

山东省

发布时间

2023/11/13

公告摘要

项目编号cgdg-20231113-jz22-zszb

预算金额-

招标公司山东鲁能互富开发有限公司

招标联系人-

招标代理机构山东鲁能三公招标有限公司

代理联系人宋经理0531-83169592

标书截止时间-

投标截止时间2023/12/04

公告正文

中国绿发投资集团有限公司直属项目公司
2023年第22批集中采购招标公告
招标编号:CGDG-20231113-JZ22-ZSZB
1.招标条件
本项目招标人(详见附表一),项目资金来自企业自有资金,招标人为中国绿发投资集
团有限公司直属项目公司,并委托山东鲁能三公招标有限公司为招标代理机构。项目已具备
招标条件,现对该项目进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
详见附表一
3.投标人资格要求
3.1投标人须满足如下通用资格要求:
(1)取得国家法律、法规、部门规章及规范标准规定的有效许可证。取得招标文件要
求的有效认证证书。
(2)法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参
加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。
(3)根据中国绿发投资集团有限公司《供应商关系管理办法》、《关于供应商不良行
为处理情况的通报》的规定,不存在导致其被暂停中标资格或取消中标资格的不良行为且在
处理有效期内;不得存在《招标投标法》第53条所列违法行为,不得存在开标日前1年内
被司法机关立案、判决结果为败诉(拖欠农民工工资)并承担主要责任。
(4)根据最高人民法院、国家发改委等9部门联合印发的《关于在招标投标活动中对
失信被执行人实施联合惩戒的通知》的规定,投标人不得被人民法院列为失信被执行人。
(5)投标人应为一般纳税人。
3.2投标人须满足如下专用资格要求:
详见附表二
3.3本次招标接受联合体投标。
3.4本次招标不接受代理投标。
3.5本次招标不接受代理商投标。
3.6各投标人均可就本次招标的部分或全部标包投标。
4.招标文件的获取
4.1本次实行发售电子版采购文件,不再出售纸质采购文件,所有采购文件及其电
子版的版权均归采购人所有,不得转让。

4.2凡有意参加应答者,请于2023年11月20日(法定公休日、法定节假日除外)
17时(北京时间,下同)之前,登录中国绿发电子商务平台(https://bidding.cgdg.com,
使用谷歌浏览器,下同)注册(新用户)、报名,并在递交标书费和代理机构确认后
下载采购文件。
4.2.1报名的具体流程:登录平台一顶部点击采购项目管理一项目清单一选择批次
一投标管理一在线报名,具体操作参照首页·投标指引。
电子商务平台注册、报名、招标文件上传、签章、加密等操作问题请联系;
0531-83160777, 83160666.
4.2.2投标人须凭中招互连APP办理项目后续电子投标事宜,未进行注册的投标人
在“首页-CA办理”页面在线办理相关事宜,后续所有流程全部扫码登录,扫码签章,
扫码加密。
中招互连APP移动CA办理、印章制作、印章授权、扫码使用等问题,请联系
400-666-4230, QQ客服群:1044064500。
4.2.3采购文件(电子文件)每包售价 300 元,文件售后不退。
本次购买采购文件采用电汇递交标书费的形式,电汇附言需注明批次名称及包号,
电汇时需从基本账户汇出,不接受以个人名义或以其他公司名义代交的标书费用。(标
书费缴纳凭证上传中国绿发电子商务平台)。未按要求提供购买采购文件电汇底单、
未与代理机构联系人确认或逾期办理购买的,将不予受理。
标书费收取账号:
单位名称:山东鲁能三公招标有限公司
开户行:中国建设银行股份有限公司济南纬二路支行
账号:37001619088050148581
4.3 投标人应妥善保管中国绿发电子商务平台账号和密码,因账号或密码保管不
当造成的损失,由投标人自行承担。
4.4投标人应在中国绿发电子商务平台注册方可获取招标文件,投标人注册请登
录中国绿发电子商务平台首页“注册流程”“投标指引”下载所有文件仔细阅读。注
册账号审核需要一定的时间,请潜在投标人高度重视。由于没有及时注册账号导致获
取招标文件失败,由投标人自行承担相关责任。
5.投标文件的递交
5.1应答文件递交(提交)的截止时间(应答截止时间,下同)为2023年12月4日19
时00分。
应答文件递交方式:电子应答文件递交(上传)至中国绿发电子商务平台,若应答人报
名成功后主动放弃应答,请于应答截止日之前通知代理机构联系人,具体要求如下。
5.2中国绿发电子商务平台递交(上传)要求:电子投标文件提交中国绿发电子商务平

台,包括不可编辑PDF文件,命名格式为投标人全称-XX文件。(XX文件指开标/报价/技术
/商务/保证金文件)
中国绿发电子商务平台电子签章、加密功能开发并部署完成,请各投标人使用中招互连
APP 投标版进行投标文件签章操作,并加密上传,具体操作请查看招标文件附件或通过电子
商务平台下载专区下载《中招互连投标版APP手册》、《电子签章操作手册》。如遇平台
操作问题,请联系400-666-4230。
根据档案管理的要求,电子投标文件必须从封皮页开始,逐页连续编写页码,包括封皮、
目录、夹装在其中的各种证书影印件、图纸等都必须整体连续编页,不得中断。(如:投标
文件共100页,必须从1至100连续编页。)
投标人在中国绿发电子商务平台填写的含税总报价、税率等必须与开标文件(即投标函
及附录)完全一致。
为避免各投标人的投标文件因网络拥堵等原因造成递交失败,请在上述规定时间内尽量
提前、错时递交您的投标文件。投标截止时间之前未将投标文件递交(上传)至中国绿发电
子商务平台的投标人不予受理。
5.3投标人在递交(上传)电子版投标文件前,须自行检查确认该电子版投标文件内容
可读。对于不可读取的电子版内容将不作评审。
5.4本批次投标文件以电子签章的不可编辑PDF电子版投标文件为准。
6.发布公告的媒介
本次招标公告在中国绿发电子商务平台(https://bidding.cgdg.com, 使用谷歌浏览
器)、中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.com)上发布。
7.发票事宜
需开具发票的单位,请在获取招标文件3日内,手机扫描下方二维码或者电脑登录
https://f.kdocs.cn/g/lbxQbOJU/提供开票信息。未及时提供开票信息的,默认开具增值税
电子普票。若开票信息及邮寄信息无变化则无需再次填写。如需咨询发票相关问题,请联系
财务资产部联系人:0531-83168075(常经理)
8.联系方式
电子商务平台注册、报名、招标文件上传、签章(支持公章、法人章、法人签字任意位
置签署)、加密等操作问题请联系:0531-83160777, 83160666.

中招互连APP移动CA办理、印章制作(含公章、法人章、法人签字)、印章授权、扫码
使用等问题,请联系400-666-4230,QQ客服群:1044064500。
招标代理机构:山东鲁能三公招标有限公司
地址:济南市经三路16号
联系人:宋经理、袁经理
联系方式: 0531-83169592、8231
电子邮件:727852790@qq.com
9.合规声明
本招标文件符合国家相关法律法规规定,若国家颁布新的法律法规,以新颁布的法律规
定为准。
2023年11月

附表一
中国绿发投资集团有限公司直属项目公司2023年
第22批集中采购招标
需求一览表
招标编号:CGDG-20231113-JZ22-ZSZB

包号	招标人	项目名称	项目地点及概况	招标范围承包人为本工程的总体统筹者，负责协助发包人本工程相关的全部	计划工期要求总工期237日历天，其中设计工期自2023年12月8日（以发包人通知为准）至2023年12月22日（承	备注
1	山东鲁能互富开发有限公司	鲁能领秀城H1 地块居民配电设计施工一体化工程	项目位于济南市市中区二环南路以南，103省道以东，总建筑面积127668.7平方米，住宅762 户，配建停车位 801个。	内外部关系协调、手续办理、建设管理，包括但不限于项目范围内的工程设计、材料设备采购、内外线土建及安装施工、调试，负责协调、组织并确保通过济南供电公司验收，负责协调、办理并确保完成核户、送正式电、保修、向济南供电公司资产移交及实现一户一表、一桩一表收费到户等全过程工程总承包。承包人为本工程的总体统筹者，负	一包人取得济南供电公司图纸审查合格意见并提供审查合格的施工蓝图之日），施工工期自2023年12月 23日至2024年7月31日（承包人取得供电核验证明并完成工程向济南供电公司移交之日）。在上述工期范围内，实际工期还要为外线关联地块能够按期完成供配电设施验收送电提供必要的工期条件。总工期237日历天，其中设计工期自2023年12月8日（以发包人通	4个地块兼投但最多同时中标2 个地块 Z 业
2	山东鲁能互富开发有限公司	鲁能领秀城H2 地块居民配电设计施工一体化工程	项目位于济南市市中区二环南路以南，103省道以东，总建筑面积210673.73平方米，住宅1126 户，配建停车位 1149个。承包。	责协助发包人本工程相关的全部内外部关系协调、手续办理、建设管理，包括但不限于项目范围内的工程设计、材料设备采购、内外线土建及安装施工、调试，负责协调、组织并确保通过济南供电公司验收，负责协调、办理并确保完成核户、送正式电、保修、向济南供电公司资产移交及实现一户一表、一 1 桩一表收费到户等全过程工程总	知为准）至2023年12月22日（承包人取得济南供电公司图纸审查合格意见并提供审查合格的施工蓝图之日），施工工期自2023年12月 23日至2024年7月31日（承包人取得供电核验证明并完成工程向济南供电公司移交之日）。在上述工期范围内，实际工期还要为外线关联地块能够按期完成供配电设施验收送电提供必要的工期条件。	- 4个地块兼投但最多同时中标2 个地块

承包人为本工程的总体统筹者,负总工期322日历天,其中设计工期
责协助发包人本工程相关的全部自2023年12月8日(以发包人通
项目位于济南市内外部关系协调、手续办理、建设知为准)至2023年12月22日(承
鲁能领
市中区二环南路管理,包括但不限于项目范围内的包人取得济南供电公司图纸审查合
秀城G2
山东鲁以南,103省道工程设计、材料设备采购、内外线格意见并提供审查合格的施工蓝图
地块居
能亘富
4个地块兼
以东,总建筑面土建及安装施工、调试,负责协调、之日),施工工期自2023年12月
3 民配电投但最多
开发有积177992.17平组织并确保通过济南供电公司验 23日至2024年10月24日(承包人同时中标2
设计施个地块
限公司方米,住宅1032 收,负责协调、办理并确保完成核取得供电核验证明并完成工程向济
二一体
户,配建停车位户、送正式电、保修、向济南供电南供电公司移交之日)。在上述工
化工程
1069个。公司资产移交及实现一户一表、一期范围内,实际工期还要为外线关
桩一表收费到户等全过程工程总联地块能够按期完成供配电设施验
承包。收送电提供必要的工期条件。
承包人为本工程的总体统筹者,负总工期237日历天,其中设计工期
责协助发包人本工程相关的全部自2023年12月8日(以发包人通
鲁能领项目位于济南市内外部关系协调、手续办理、建设知为准)至2023年12月22日(承
秀城G3 市中区二环南路管理,包括但不限于项目范围内的包人取得济南供电公司图纸审查合
山东鲁二期地以南,103省道工程设计、材料设备采购、内外线格意见并提供审查合格的施工蓝图
4个地块兼
能亘富块居民以东,总建筑面土建及安装施工、调试,负责协调、之日),施工工期自2023年12月
4
投但最多
开发有配电设积139291.99平组织并确保通过济南供电公司验 23日至2024年7月31日(承包人同时中标2
限公司计施工
个地块
方米,住宅664 收,负责协调、办理并确保完成核取得供电核验证明并完成工程向济
一体化户,配建停车位户、送正式电、保修、向济南供电南供电公司移交之日)。在上述工
工程 871个。公司资产移交及实现一户一表、一期范围内,实际工期还要为外线关
桩一表收费到户等全过程工程总联地块能够按期完成供配电设施验
承包。收送电提供必要的工期条件。

附表二
中国绿发投资集团有限公司直属项目公司 2023
年第22批集中采购招标
投标人专用资格要求
招标编号:CGDG-20231113-JZ22-ZSZB

包号	项目名称	资质业绩条件 1.企业资格要求：同时具备以下资格①电力工程施工总承包三级及以上资质：②《承装（修、试）电力设施许
1 程	鲁能领秀城H1地块居民配电设计施工一体化工	可证》（承装）四级及以上资质：③工程设计电力行业（变电工程、送电工程）专业乙级及以上资质。 2.企业业绩要求：同时具备以下业绩①2020年1月1日至投标截止日内具有居民配电工程设计业绩不少于2 项，提供合同（从合同封面至签署页的完整内容，页码连续，体现合同双方、标的、金额、时间）、合同相应发票：②2020年1月1日至投标截止日内具有合同金额不低于2400万元的峻工验收合格并移交供电公司的居民配电工程施工业绩不少于2项，提供合同（从合同封面至签署页的完整内容，页码连续，体现合同双方、标的、金额、时间）、合同相应发票、竣工验收合格证明、供电配套设施接收证明。 3.项目经理资格要求：拟派项目经理具备机电专业一级注册建造师资格及安全生产考核合格证书（建安B证），在本单位工作一年以上，需在工地现场常驻，提供相应证书及一年以上社保缴纳证明。 4.项目经理业绩要求：2020年1月1日至投标截止日内具有作为项目经理完成的合同金额不低于2400万元的竣工验收合格并移交供电公司的居民配电工程施工业绩不少于1项，提供合同（从合同封面至签署页的完整内容，页码连续，体现合同双方、标的、金额、时间）、合同相应发票、竣工验收合格证明、供电配套设施接收证明，其中任一处体现项目经理姓名。

1.企业资格要求:同时具备以下资格①电力工程施工总承包三级及以上资质;②《承装(修、试)电力设施许
可证》(承装)四级及以上资质;③工程设计电力行业(变电工程、送电工程)专业乙级及以上资质。
2.企业业绩要求:同时具备以下业绩①2020年1月1日至投标截止日内具有居民配电工程设计业绩不少于2
项,提供合同(从合同封面至签署页的完整内容,页码连续,体现合同双方、标的、金额、时间)、合同相
鲁能领秀
应发票;②2020年1月1日至投标截止日内具有合同金额不低于2400万元的竣工验收合格并移交供电公司
城H2地块
的居民配电工程施工业绩不少于2项,提供合同(从合同封面至签署页的完整内容,页码连续,体现合同双
居民配电
2 方、标的、金额、时间)、合同相应发票、竣工验收合格证明、供电配套设施接收证明。
设计施工
3.项目经理资格要求:拟派项目经理具备机电专业一级注册建造师资格及安全生产考核合格证书(建安B证),
一体化工
在本单位工作一年以上,需在工地现场常驻,提供相应证书及一年以上社保缴纳证明。
程
4.项目经理业绩要求:2020年1月1日至投标截止日内具有作为项目经理完成的合同金额不低于2400万元
的竣工验收合格并移交供电公司的居民配电工程施工业绩不少于1项,提供合同(从合同封面至签署页的完
整内容,页码连续,体现合同双方、标的、金额、时间)、合同相应发票、竣工验收合格证明、供电配套设
施接收证明,其中任一处体现项目经理姓名。
1.企业资格要求:同时具备以下资格①电力工程施工总承包三级及以上资质;②《承装(修、试)电力设施许
可证》(承装)四级及以上资质;③工程设计电力行业(变电工程、送电工程)专业乙级及以上资质。
2.企业业绩要求:同时具备以下业绩①2020年1月1日至投标截止日内具有居民配电工程设计业绩不少于2
项,提供合同(从合同封面至签署页的完整内容,页码连续,体现合同双方、标的、金额、时间)、合同相
鲁能领秀
应发票;②2020年1月1日至投标截止日内具有合同金额不低于2400万元的竣工验收合格并移交供电公司
城G2地块
的居民配电工程施工业绩不少于2项,提供合同(从合同封面至签署页的完整内容,页码连续,体现合同双
居民配电
3 方、标的、金额、时间)、合同相应发票、竣工验收合格证明、供电配套设施接收证明。
设计施工
3.项目经理资格要求:拟派项目经理具备机电专业一级注册建造师资格及安全生产考核合格证书(建安B证),
一体化工
在本单位工作一年以上,需在工地现场常驻,提供相应证书及一年以上社保缴纳证明。
程
4.项目经理业绩要求:2020年1月1日至投标截止日内具有作为项目经理完成的合同金额不低于2400万元
的竣工验收合格并移交供电公司的居民配电工程施工业绩不少于1项,提供合同(从合同封面至签署页的完
整内容,页码连续,体现合同双方、标的、金额、时间)、合同相应发票、竣工验收合格证明、供电配套设
施接收证明,其中任一处体现项目经理姓名。

1.企业资格要求:同时具备以下资格①电力工程施工总承包三级及以上资质;②《承装(修、试)电力设施许
可证》(承装)四级及以上资质;③工程设计电力行业(变电工程、送电工程)专业乙级及以上资质。
2.企业业绩要求:同时具备以下业绩①2020年1月1日至投标截止日内具有居民配电工程设计业绩不少于2
项,提供合同(从合同封面至签署页的完整内容,页码连续,体现合同双方、标的、金额、时间)、合同相
鲁能领秀
应发票;②2020年1月1日至投标截止日内具有合同金额不低于2400万元的竣工验收合格并移交供电公司
城G3二期
的居民配电工程施工业绩不少于2项,提供合同(从合同封面至签署页的完整内容,页码连续,体现合同双
地块居民
4 方、标的、金额、时间)、合同相应发票、竣工验收合格证明、供电配套设施接收证明。
配电设计
3.项目经理资格要求:拟派项目经理具备机电专业一级注册建造师资格及安全生产考核合格证书(建安B证),
施工一体
在本单位工作一年以上,需在工地现场常驻,提供相应证书及一年以上社保缴纳证明。
化工程
4.项目经理业绩要求:2020年1月1日至投标截止日内具有作为项目经理完成的合同金额不低于2400万元
的竣工验收合格并移交供电公司的居民配电工程施工业绩不少于1项,提供合同(从合同封面至签署页的完
整内容,页码连续,体现合同双方、标的、金额、时间)、合同相应发票、竣工验收合格证明、供电配套设
施接收证明,其中任一处体现项目经理姓名。

附表三
报名确认表
企业性质
序联系人
项目名称购买标包投标人名称 (民营或非联系电话邮箱
号姓名民营)
1 XX项目包XX
(标书费电汇底单附于此处)