第一分公司招标人：河北省第四建筑工程有限公司招标编号：HBSJ1F-ZHFY-ZB04招标文件水电劳务分包赞皇县人民法院新建审判法庭建设工程

2.1本次招标的范围为：水电工程劳务分包。二、招标范围：一、工程概况：赞皇县人民法院新建审判法庭建设工程项目，位于石家庄市赞皇县西龙门乡西江洞村，槐河景观带以北。建筑层数为地上五层，地下一层。总建筑面积为15932.55平方米，地上建筑面积为12663.13平方米，地下建筑面积约为3269.42平方米，同时建设门卫、室外消防水泵房、变配电室、室外工程及信息化系统等附属配套工程。赞皇县人民法院新建审判法庭建设工程水电劳务分包已具备进行分包招标的条件，现就本工程水电劳务分包进行公开招标，诚邀具备合格条件劳务分包方参与本工程项目的竞投标。招标公告日期：2022年12月19日

五、质量要求：工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。四、工期要求：总工期365天，且承包人必须满足招标人施工节点要求。承包人若未达到发包人要求，按照发包人相关制度进行奖罚。2、报价包含内容和费用：图纸范围内的所有水电施工内容。本工程采用劳务分包模式，价款为固定单价方式。投标人报价时，需将工程人工费、辅材费、机械安装、二次搬运费、冬季施工费、超高费、工具用具费、安全文明施工费、环境保护费、成品保护费、发包方提供的材料的卸车、保管费用、工期内可能产生的停、窝工损失、施工生产工具购买及使用费、安全防护用品费（安全帽由发包方统一定制发放，费用由分包方承担，发包方在劳务结算费中扣除）、保险费，利润、政策性文件规定、风险、垫资利息、投入资金成本、责任、管理费、因工期或任何原因产生的进退场费用（含人员、辅材、小型机械等）、税金等属于图纸范围内应施工内容的费用全部包含在内。1、报价依据：施工图纸、劳务分包市场价、现场条件、工期、质量要求以及投标单位自身的经济、技术实力等。三、投标报价要求2.2在公司范围内劳务分包合格方。

八、分包方自行采购机械设备、材料及其他：7.3施工材料：发包方提供主要材料。7.2临时设施：主电缆、配电柜、闸箱（设备自带除外）、现场公共区域照明、临建板房、床、临水、临电，发包方提供施工、生活用水、照明用电。7.1施工机械：无。七、发包方提供机械设备、临时设施、材料：六、安全要求：实现安全要求，无重大伤亡事故，无职业病发生，轻伤事故频率控制在6‰以下。

劳务分包，固定单价：分包价格包含分包方作业人员及机械设备进出场费、临时设施的建设与拆除、劳务、辅材、机械、燃油、管理费、现场材料垂直运输、人工上料、材料进场后试验费、专业资料以及安全文明费、利润、作业人员的建筑业工伤保险、税金等有可能发生的费用。本次招标的范围为：赞皇法院项目办公楼、门卫及设备用房建筑图及水电施工图纸内容中的水电安装工程及其预留预埋工程。九、分包范围及分包方式：8.3工人体检身体，分包方承担。8.2机械设备、运输车辆、均有分包方承担。8.1食堂用电、用气、用燃油分包方承担，施工手使工具至二级配电箱或分配箱电缆分包方承担，劳保用品、个人安全防护用品由发包方统一采购，分包方承担费用。

11.3综合单价中包含劳务公司管理费，增值税专用发票税率税金。所有单价包含了全部作业项目的全部工作内容；自负盈亏。11.2工程部位综合单价均包含设计图纸中列明的所有工程做法及规范要求，安全文明施工费用。11.1综合单价包含内容详见附件。十一、报价注意事项合同价款在建设单位向发包方付工程款后，次月按审定金额的80%支付，工程竣工、验收合格办完竣工结算手续后拨付至审定金额的97%，3%留为质保金，质保金待质保期满未出现质量问题，全额返还（无利息），开据增值税专用发票（3%）。十、合同价款的支付

网上报价截止2022年12月29日12时发标人：刘鸿燕0311-85205969十二、项目联系人：王来柱联系电话：1302868588812.5平台网址为：http://121.28.147.98:8885投标人需登录河北四建招标平台按网站要求进行注册，注册时可咨询网站技术负责人。11.4本次投标在河北四建招标平台上进行竞价，竞价后进行洽商谈判议价。投标人须先到公司报名，资格预审通过后，电话通知符合资格的投标人，登陆河北四建招标平台下载图纸及招标文件。

分包工程名称：赞皇县人民法院新建审判法庭建设工程分包方:河北卫宸建筑劳务分包有限公司发包方:河北省第四建筑工程有限公司赞皇分公司.建设工程施工劳务分包合同水电安装--XXX

1、分包方资质情况依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。分包方：河北卫宸建筑劳务分包有限公司发包方：河北省第四建筑工程有限公司赞皇分公司日期:2022年12月26日施工地址:赞皇县西龙门乡西江洞村

工程名称：赞皇县人民法院新建审判法庭建设工程2、劳务分包工作对象及提供劳务内容复审时间及有效期：2026年04月15日资质专业及主项等级：不分专业施工劳务不分等级发证机关：石家庄市行政管理局资质证书号码：D313208789

4、合同文件及解释顺序计划开工日期：2023年1月1日，竣工日期：2023年12月31日，总日历工作天数：365天。具体施工节点由发包方制定，分包方必须满足发包方施工节点要求。分包方应做好提前开工的准备，如计划开工日期提前，分包方应及时进场。3、分包工作期限分包范围及内容：综合审判法庭、变配电室、门卫房一、门卫房二及设备用房图纸要求的钢筋、模板、砼、脚手架工程等全部施工内容。分包方式：清包工（包工不包料）工程地点：赞皇县西龙门乡西江洞村

5、项目负责人(4)本工程总包合同或专业承包合同。(3)本合同补充协议；(2)本合同附件；(1)本合同；组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

6.1.2建筑平米包干；6.1.1实物工程量直观单价；6.1分包合同选择下列6.1.1方式，计价为固定单价，一次包死，不得调价。6、分包合同价款5.2发包方委派的担任驻工地履行本合同的项目负责人为5.1发包方委派的担任驻工地履行本合同的项目负责人以公司或分公司聘文为准。

7分包合同价款的结算和支付综合单价含1%管理费，3.59%税金。6.3分包合同价款为暂订总价：（最终价款以实际结算为准）（大写）人民币，（小写）人民币元。分包单价为：6.2分包价格包含分部分项工程分包费、辅材费、管理费、安全文明施工费、利润、税金、进退场路费及分包方作业人员的建筑业工伤保险、体检等费用。6.1.3定额工日单价。

7.2.2分包合同价款以分公司人力资源科（预算科）初审，审计科审计，分公司人事经理、主任经济师、主任会计师签字后的正式结算单为准。7.2.1分包方每月25日前将签有百分考核的施工任务单交发包方劳务员进行预结算。当月施工任务单月底前预结算，跨月预结算无效。7.2分包合同价款的结算：7.1.2发包方对分包方完成的施工任务单，从计划、质量、安全、材料节约、文明施工5个方面进行百分考核。7.1.1发包方根据分包方实际完成工程量签发施工任务单。7.1结算资料：

付款时，除合规发票以外，发票各项内容填写齐全、准确，发票备注按要求填写工程项目所在地县（市、区）及项目名称。合同分包方、实际分包方、发票方、收款方四者必须是同一单位，实现“四流合一”，否则发包方不予付款。分包方必须向发包方提供经项目劳务员、项目经理签字的与劳务实名制电子考勤机相一致的考勤表、工资表，提供财务收款收据、收款授权委托书、身份证明等。7.3.4分包费结算经发包方内部程序最终审定后（次月25日前），分包方应于付款前向发包方开据等额增值税专用发票，（一般计征项目开据增值税专用发票，简易计征项目开据增值税普通发票）作为收款凭证，所需税款一律由分包方承担。7.3.3发包方与建设单位竣工结算完成后，支付分包方结算金额的97%。7.3.2结算金额的3%为质保金，缺陷责任期满（执行总包合同的缺陷责任期）未出现质量问题，全额无息返还。7.3.1分包合同价款以建设单位向发包方支付工程款为前提，在建设单位向发包方付工程款后15日内，发包方按结算金额80%向分包方支付。7.3分包合同价款的支付：

8.1负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全等方面的交底。8发包方的权利及义务7.4以上价款支付方式必须以建设单位资金到位为前提条件，本合同签订前分包方已对本工程的全部情况充分了解，合同履行中如因建设单位原因造成款项不能及时支付的，发包方不承担任何违约或赔偿责任，分包方也不得因此要求发包方承担违约或赔偿责任，分包方应在发包方允许的条件下向建设单位催讨、索赔。⑵转帐支票或汇款⑴承兑汇票7.3.5付款采用下列第（1）或（2）方式支付。

8.7负责组织工程的验收工作。8.6发包方在计划、安全、质量、材料节约、文明施工等方面发现分包方有违反合同约定内容的，应书面提出整改意见，督促分包方进行整改。8.5负责编制施工组织设计及总的工期控制计划，审查分包方编制的详细施工作业计划。8.4负责解决施工中存在或发生的技术问题。8.3负责组织施工检查、验收，监督分包方的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。8.2负责根据工程进度提供必要技术资料和办理施工洽商。

9.4分包方保证与作业人员签订书面劳动合同，将其所有进场人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种及身份证号码)，进场人员花名册及所有人员身份证复印件和特种作业人员操作证复印件均加盖分包方单位公章；保证作业人员的稳定，因工程需要变动作业人员时，在变动后三日内补交变动人员花名册及有关证件复印件。9.3分包方组织具有相应资格证书的熟练作业人员投入工作，配合发包方对隐蔽工程、工程竣工的验收工作。9.2分包方提供项目负责人的劳动合同、社保证明、工资发放记录。9.1分包方须在工程所在地主管税务机关办理税务登记，按期纳税申报，并无条件配合发包方办理差额纳税。9分包方的权利及义务8.8为分包方作业人员提供符合卫生标准的食宿条件，将分包方纳入公司《管理体系》管理。

9.10分包方承担自身食堂、宿舍等生活区域内所需取暖、降温设备以及生活所需燃料。水电费方式为：分包方承担。9.9分包方不得以发包方的任何名义对外签订合同或发生经济关系。否则，由此所发生的一切问题和损失均由分包方自行承担，发包方因此遭受一切损失均由分包方承担。9.8分包方应对作业工人进行安全生产、食品卫生、消防、治安、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守发包方现场管理规定，接受发包方管理、监督、检查。9.7分包方按发包方要求执行劳务实名制管理，进行电子考勤，按月提交由作业人员本人签字确认的考勤汇总表和工资表，经发包方核实后通过专用账户发放至作业人员银行卡。9.6分包方按当地政府部门要求为其作业人员交纳不少于100万元的建筑业工伤保险。9.5分包方对与其确定劳动关系的作业人员必须认真审查，保证人员的素质、技能，具有相应资格证书，特种作业人员的必须持证上岗，年龄不得低于18周岁，不得超过55周岁，禁止使用体弱病残及不法人员。

10.1.3严格遵守安全生产法律法规，深化“三项制度”的执行与落实，不违法组织生产，不违章指挥，不强令工人违章冒险作业。10.1.2坚决贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，认真履行安全生产第一责任人责任，按规定设立安全生产管理机构，足额配备专职安全管理人员。10.1.1牢固树立科学发展、安全发展理念，增强“底线思维”、“红线意识”，正确处理安全与生产的关系，自觉做到不安全不生产。切实按照安全生产责任体系“五落实五到位”规定，落实主体责任，加强安全生产诚信体系建设，严格安全管理，做到不发生死亡事故，不造成重大财产损失。10.1安全生产管理10安全生产与文明施工9.11因分包方原因中途退场的，给发包方造成成本增加，由分包方承担。

10.1.9分包方必须与发包方签订安全生产管理协议（见附件四）。10.1.8分包方在施工现场内使用的安全保护用品由发包方统一配备，费用由分包方负担。10.1.7分包方使用的各类机械、脚手架及防护设施，应由发包方主管部门（或指定的负责人）进行检查，并做好检查记录，确认符合安全标准时，持有本人特种作业操作证的人员方可操作。10.1.6分包方应对其在施工场地的作业人员进行安全教育。10.1.5分包方应遵守建设工程施工安全生产有关管理规定，随时接受各级安管人员的监督检查，按规定采取措施做好现场的安全防护工作，消除事故隐患。10.1.4认真落实预防为主的要求，按规定足额提取安全生产费用并专款专用，保证安全生产经费投入，持续保证安全设施完好达标。

10.2.4加强施工现场文明施工、环境保护、扬尘治理、职业健康等管理，认真开展扬尘防治情况检查，对查出的问题及时整改到位。10.2.3保证施工现场扬尘防治所需资金的投入，专款专用，不挪用扬尘防治专项费用。10.2.2建立健全扬尘治理组织保障体系，配备扬尘治理专管人员。全面落实《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》、《石家庄市严管建筑施工扬尘十二条》及当地省、市地区有关扬尘治理措施等。10.2.1严格落实《大气污染防治法》和《河北省扬尘污染防治法》（河北省人民政府令【2020】第1号）。10.2扬尘治理管控10.1.10分包方所属施工现场必须达到相应安全文明工地标准。

10.3.5发生疫情蔓延事故，立即采取措施，控制确诊人员，保护现场，防止蔓延范围扩大，并及时报告发包方与上级主管部门，组织调查小组，查清过程原因，确定源头，控制源头、切断传播途径，及时通报相关信息。10.3.4抓好疫情宣传教育，严肃防控纪律，规范防控行为，净化作业环境，禁止不戴防护用品随意进出。10.3.3落实疫情防控主体责任，无条件配合发包方做好卫生防疫工作，严格执行发包方制定的疫情防控方案与应急预案。新进场人员提前报备，健康码、行程码、场所码三码合一；定时对办公区、生活区进行统一消杀；建立人员健康管理档案。10.3.2在发包方统一领导下，组成施工现场疫情防控领导小组，定期检查防疫工作开展情况。10.3.1分包方应严格遵守根据国家、地方行业主管部门以及企业单位颁布实施的有关疫情防控各项规定。10.3疫情管控

10.4.4在接受政府部门、集团、公司安全检查中，由于分包方原因造成一次性罚款达到或超过20000元的，自愿接受分公司2000至20000元的处罚。10.4.3违反国家及地方法律法规、规范、标准和公司的制度、要求的，分包方责任人自愿接受分公司除教育、诫勉谈话及通报批评外，根据情节严重程度接受2000至20000元的处罚。伤亡事故责任定性后，属于分包方作业人员违章操作发生的事故的，由分包方自行按国家有关规定对伤亡作业人员或家属进行经济补偿，发包方应协助分包方做好善后工作；属于发包方责任造成的伤亡事故，除按规定对责任者进行处理外，由发包方参照国家有关规定对分包方伤亡作业人员及家属给以经济补偿。但具体善后工作由分包方负责安排和处理，发包方不直接对分包方作业人员及家属。10.4.2按照有关规定，发包方、分包方应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。发包方、分包方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。10.4.1发生安全生产事故，发包方、分包方双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须做出书面记录或留存影像资料。10.4安全生产事故及处罚措施

11.1分包方应遵守和执行发包方材料机具管理规定，对领用的材料、机具要与发包方共同清点，履行书面领、还手续。对领用的发包方的机具，要严格按操作规程使用，按时保养，保证其使用性能和完好无缺。11材料、机具（设备、周转工具）供应10.4.8以上相关处罚措施未尽事宜，参照附件三“安全生产管理协议”要求执行。10.4.7对危大工程的管控，按照建办质〔2018〕31号及住建部37号令《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》的要求，进行处罚(详见附件三“安全生产管理协议”）。10.4.6因安全生产或扬尘防治被暂扣安全生产许可证的，自愿接受分公司不低于10000元的处罚。10.4.5因安全生产或扬尘防治被政府主管部门处罚或通报的，自愿接受分公司不低于3000元的处罚。

12.4分包方负责人必须常驻本项目工地，对自己所施工的工程精心组织施工、管理。分包方负责人常驻工地每月少于25天时，发包方有权对分包方进行罚款，必须无条件接受。12.3分包方应无条件地接受建设单位、监理和发包方现场技术人员、质检员的质量管理，同时也应无条件地接受发包方施工技术及有关部门的质量监督、指导。对于施工中达不到建设单位、监理要求而出现的问题，发包方有权做出不给分包方计量或返工、停工、罚款、退场等处理决定，分包方必须无条件接受，由此所造成的一切经济损失和后果均由分包方全部承担。12.2分包方必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。12.1对本工程的质量标准，双方约定如下：优质工程。12工程质量、验收11.2对本工程材料、机具的使用、维护，双方约定如下：分包方应妥善保管、合理使用发包方供应的材料机具。因保管不善发生丢失、损坏，分包方应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

13.2当发生下列情况之一时，分包方应承担违约责任：13.1.2建设单位正常拨付工程的情况下，发包方超过约定的支付时间不支付劳务费或结算价余款的，分包方可向发包方发出要求付款通知，发包方收到分包方通知后仍不能按要求付款，可与分包方协商签订延期付款协议，经分包方同意后可延期支付。13.1.1由于建设单位或发包方任定不足或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提前解除合同。13.1当发生下列情况之一时，发包方应承担违约责任：13违约责任12.5分包方在每道工序施工完毕后，应及时上报发包方质检人员检查验收，并配合发包方及时上报签认各项相关资料，待监理签证确认后，方能进行下道工序施工，否则，发包方将不予计量，由此所产生的费用及其它一切损失由分包方承担。

13.3因分包方责任造成质量事故和延误工期，所造成的全部损失由分包方承担。因分包方原因造成发包方工期延误，每延误一天分包方向发包方支付违约金5000元，超过5日，发包方可以解除分包合同，并要求分包方在3日内退出施工现场，分包方应当退出施工现场。13.2.4本工程安全文明施工必须达到本合同标准及发包方要求，分包方未达到，分包方应向发包方支付违约金不低于贰万元，最高不超过合同总金额的10%。13.2.3分包方施工质量不符合本合同约定的质量标准，分包方要及时修复并承担工料损失。发包方可以要求分包方整改，分包方因自身原因无法完成的，发包方可以委派其他劳务企业完成，产生的费用由分包方承担。13.2.2分包人员工资有拖欠，发包方可从结算款中预扣应发未发的工资，待工资全部发放后再行支付。13.2.1分包方人员不按发包方规定进行电子考勤的，发包方不予结算。

14.4当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据。14.3因分包方违约、违法等原因，导致发包方承担有关民事责任、行政处罚责任的，发包方有权在承担该责任后向分包方追偿，有关经济损失，可以自应付分包方分包合同价款中直接抵扣。14.2在分包工程实施过程中，如分包方遇到不利外部条件等根据总包合同可以索赔的情形出现，则发包方应该采取合理步骤，向建设单位主张追加付款或延长工期。当索赔成功后，发包方应该将索赔所得的相应部分转交给分包方。14.1发包方根据总包合同向建设单位递交索赔意向通知或其它资料时，分包方应予以积极配合并出示相应资料。14索赔13.4若分包方提供的增值税发票是虚假发票或填写内容不合格，发包方暂停支付分包方所有款项，发生的一切经济损失、罚款及法律风险均由分包方承担。

17.1本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。17不可抗力分包方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，分包方将依法承担违约责任。16禁止转包或再分包发包方和分包方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的向石家庄市桥西区人民法院提起诉讼。15争议

17.3.4延误的工作时间相应顺延。17.3.3停工期间，分包方应发包方项目负责人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包方承担；17.3.2发包方提供给分包方使用的机械设备损坏，由责任方承担，但停工损失由分包方自行承担；17.3.1发包方和分包方的人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；17.3因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担：17.2不可抗力事件发生后，分包方应在上述情况发生后3日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包方项目负责人提出书面报告，发包方应就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。分包方逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利。

18.3.1分包方未能在规定的开工期限内开工，经催告后仍未开工的。18.3分包方有下列情形之一者，发包方可以解除合同：18.2发包方、分包方协商一致，可以解除合同。18.1建设单位与发包方的总包合同解除，发包方可以解除分包合同，解除通知到达分包方时本分包合同解除。18合同解除17.4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

19合同终止18.5合同解除后，已完工程全部验收合格，按实际完成工程量，根据合同约定支付分包合同价款，合同解除日期以发包方书面通知为准。合同解除后，分包方应按发包方要求，按时撤出施工现场，并配合发包方做好分包工程保护、移交、验收、分包合同价款结算工作。18.4如因不可抗力致使本合同无法履行，或因建设单位原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，发包方和分包方可以解除合同。18.3.4分包方非法转包工程或未经许可擅自分包工程的。18.3.3分包方明确表示不履行合同规定主要义务的。18.3.2分包方拖延完工而可偿付的误期赔偿费已达约定最高限额的。

20.3分包方必须按照国家标准及工程所在地相关规定配备安全员、质检员、特种作业人员，并持证上岗。施工现场须做到活完场地清，施工现场及生活区、办公区应有专人负责清理剩余物品及卫生，安全文明施工已含在报价内，如分包方不能按时按质量完成，发包方有权安排其它劳务进行此项工作，发生所有费用从该项中按实际发生扣除。20.2现场文明施工、安全施工制度：20.1生活区用水用电要有专人负责，禁止用电炉、电饭煲如发现使用罚款1000元。20双方协商其他事项：双方履行完合同全部义务，合同结算价款支付完毕，分包方向发包方交付工作成果，并经发包方验收合格后，本合同即告终止。

22合同生效本合同一式肆份，具有同等法律效力，发包方执叁份，分包方执壹份。21合同份数20.6分包队伍作业人员必须执行发包方劳务实名制管理办法，严禁超龄和未成年人进场施工。20.5分包队伍进入施工现场前应对其作业人员进行身体健康检查，并向发包方提供有效身份证复印件。20.4分包方应按相关规定为其从业人员缴纳工伤保险、意外伤害保险，发包方有权要求分包方提供相关缴纳凭证。

税务登记号：税务登记号：法定代表人：法定代表人：住所：住所：发包方：(公章)分包方：(公章)本合同经发包方盖章，分包方签字盖章后生效。合同订立地点：石家庄市开泰街80号

发包方提供机械、工具、材料一览表分包方承揽工程一览表附件：分包范围及工作内容日期：日期：账号：账号：开户银行：开户银行：

分包范围及工作内容附件一：廉洁承诺书施工现场消防安全管理协议书施工现场临时用电管理协议书安全生产、文明施工协议书

2、现场文明施工、材料场内运输用工、分包方施工所需的临时性水电用工、机械用工、成品看护用工、安全防护用工；辅材及辅助工具（包括但不仅限于：焊嘴、割嘴、封铅、胶带、胶布、胀塞、橡胶垫、电焊条、焊锡膏、清油、防锈漆、调和漆、铅油、汽油、稀料、白乳胶、自攻螺钉、木螺丝、水泥钉、三合板、砂布、砂轮片、冲击钻头、钢锯、固定卡子、麻绳、生料带、固化剂、氧气、乙炔、胶水、棉布、棉丝、钢刷、各类型电焊机、打压泵、电锤、手持切割机、手电钻、手电锯、钢丝绳等）。1、以上分包工程所涉及的除由发包方提供的设备机械、施工材料、临建设施以外的所有施工用设备机械、施工材料、临建设施、辅料耗料。一、以上劳务单价已包括：注明内容：强电工程：室内外预留预埋、墙体开槽，开关柜、配电箱、控制箱、按钮、防水隔板、防火隔板、抵押熔断器、配管配线、电力电缆、灯具、电器、线槽、桥架、避雷、接地、等电位端子箱、测试板、送配电装置系统、事故照明切换装置等安装、系统调试工作以及施工图纸（含变更）内的全部电气内容。水工程：室内外预留预埋，管道、阀门、仪表、管道支架、水泵、卫生洁具等的安装、打压、调试以及施工图纸（含变更）内的全部给排水工程内容。

2、分包方必须配备专职安全员、质检员（人证合一），所有电工、电焊工、架子工等特殊工种必须持有效证件，持证上岗。1、劳力数量必须满足现场施工的需要，固定单价不能因任何原因调整。其它注明内容：三、发包方提供水电安装主要材料为：管件、隔板、法兰、电线电缆、插座、插盒、灯具、电箱、桥架、线槽、阀门、法兰、卫生洁具、水泵、仪表、扁钢、穿墙套管、接头、端子箱。二、防护用品如安全帽、安全带、绝缘手套、绝缘鞋等由发包方统一采购，费用由分包方负担。3、包含现场临水、临电维修保养及项目部要求的相关配合工作。

附件三：分包方承揽工程一览表附件二：4、含文明施工各楼层的垃圾清理，临边防护栏杆的搭设、安全网挂设。3、施工现场需执行扬尘治理各项规定。

附件四：3、安全防护用具中安全帽、安全带由发包方提供，费用由分包方承担。2、主材：发包方提供的材料实际使用数量超出预算工程量，按市场价格加倍扣除相应费用。注：1、表中所列机械、工具、材料为发包方提供，其它涉及未提到的施工生产的材料、机具等全部由分包人负责。发包方提供机械、工具、材料一览表

协议期限：2022年9月20日起至2023年6月20日止。施工地点：赞皇县西龙门乡西江洞村乙方：河北卫宸建筑劳务分包有限公司甲方：河北省第四建筑工程有限公司赞皇分公司为了切实加强对施工现场的安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》以及《中华人民共和国民法典》的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。双方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保施工现场的安全生产。安全生产管理协议

1.5由于甲方责任造成生产安全事故，导致乙方人员伤亡时，由甲方承担事故责任和经济责任。1.4发生事故，立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并应分别及时报告上级专管部门组织事故调查小组，查清施工原因，确定事故责任，按照“四不放过”的原则拟订改进措施，提出对事故责任者的处理意见。1.3抓好安全教育，严肃安全纪律，规范安全行为，净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。1.2坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实安全保护措施，预防事故的发生。1.1认真贯彻国家、地方及上级有关安全生产方针、政策，严格执行安全生产法律法规、规范、标准。保证本单位安全生产条件所需资金的投入和有效使用。1双方共同责任和义务

2.3认真执行公司《安全生产管理三项制度》、《管理手册》、《程序文件》及其他相关文件规定。2.2甲方负责组织指挥现场安全生产，向乙方公布本企业、本施工现场安全生产规章制度。检查乙方安全生产保证体系和规章制度，对乙方安全生产实施监督管理。2.1项目经理是项目部安全生产的第一责任人，对项目部的安全生产工作全面负责。2甲方权利与义务1.7由于多方责任造成的生产安全事故，根据有关责任划分承担相应的事故责任和经济责任。1.6由于乙方责任造成生产安全事故时，甲方有义务协助处理善后事宜、提供协助救援服务。

2.9发生事故后应立即抢救伤员，采取有效措施保护好现场，防止事故扩大，并立即向有关部门报告。2.8落实安全生产检查制度，对施工区域进行安全生产和文明施工检查；及时纠正违章指挥和违章作业行为。对施工区域内的重大事故隐患应开具隐患整改通知单，对违章作业人员有权进行处罚，直至做出停工决定。发现严重违章违纪和施工隐患，立即责令停工，监督整改并按双方商定的管理办法进行处理。情节严重的甲方有权解除合同，清退出场，所造成的一切经济损失由乙方承担。2.7向乙方及时通报安全生产情况及有关规定。在作业前下达安全技术交底或专项安全施工方案，严禁违章指挥。2.6向乙方作业人员提供符合国家或行业标准的劳动防护用品。向乙方提供适宜的安全生产、文明施工工作环境。2.5负责对进场的施工队伍进行安全教育、技术培训和其他专业知识培训，组织三级安全教育和周一安全教育会。2.4严格审查分包单位资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。

3.5按规定要求设置安全技术管理人员，负责操作中的安全检查。3.4乙方必须为其招收的外地务工人员办理所需的一切必要手续和证件。3.3按照甲方施工需求提供合格的18-55周岁、身体健康、技术熟练的作业工人。执行公司关于对分承包方管理的各项规定。特殊工种作业人员必须依法持证上岗，建立特种作业人员登记台账。不安排非特种作业人员从事特种作业，不安排患有高血压、心脏病及其他不适于高处作业的人员从事高处作业。严格按照安全技术交底要求进行施工，否则出现伤亡事故由乙方自负。3.2接受甲方的施工资质审查，严格按照施工资质范围施工，不得将分包项目再次转包。3.1作业队负责人是施工队伍安全生产的第一责任人，对施工过程中的安全生产全面负责。按规定设立专兼职安全员，加强对施工队伍的安全管理，遵守甲方各项管理规定。3乙方权利与义务

3.11在工作期间，乙方自带或外租的电气设备、机械、工器具、架设机具、安全防护用品等，必须符合安全技术标准的要求，经甲方安全管理人员验收合格后方可进场。凡未经验收批准，擅自投入使用，由此造成的损失，由乙方承担。3.10乙方在施工期内，要爱护甲方的各种设施、设备。严禁偷盗、挪用、破坏施工现场的安全防护设施、警示标志、材料、机械设备以及消防器材等。凡乙方人员违反本条款，一经发现加倍处罚，严肃处理，情节严重的送公安机关处理。3.9正确使用和佩戴劳动防护用品，对安全防护设施及个人劳动防护用品不得随意破坏，否则照价赔偿。3.8认真执行安全技术交底，自觉遵守各工种安全技术操作规程，对施工过程中的危险因素有知情权。3.7在施工过程中，乙方必须自觉遵守法纪，遵守甲方安全管理规章制度、措施、规定。严格遵守安全操作规程。接受甲方的指挥和监督，参加工地安全生产工作会议，执行会议决定。对违反本条款所造成的损失和后果，由乙方承担。情节严重的甲方有权解除合同。3.6必须参加三级安全教育和周一安全教育会及其他专业安全知识培训，必须开好班前活动会。

4安全隐患处罚要求3.16如发生生产安全事故，乙方在场人员应立即组织抢救并保护好现场，及时向甲方报告，积极配合事故的调查和取证工作。3.15有权拒绝违章指挥和强令冒险作业，做到“三不伤害”。发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可行的应急措施后撤离作业场所。3.14乙方人员必须遵守劳动纪律，不违章指挥和违章操作。在工作中按规定正确佩戴和使用个人防护用品，严禁袒胸露背，穿拖鞋上岗，严禁在宿舍内私拉乱接电线；冬季，严禁在宿舍内使用电炉子、碘钨灯、大灯泡或自制取暖设备等方式取暖；夏季，严禁到河塘中游泳、洗澡。凡乙方人员违反本条款规定，所造成的损失由乙方承担。给甲方造成损失的应负责赔偿。3.13在容易发生火灾的地区施工动火时，应事前申请，办理动火手续，并采取有效的防护措施，才能施工。存储、使用易燃易爆器材时，应当采用特殊的消防安全措施。3.12在施工期内，乙方的生活区要符合甲方文明工地的要求，搞好并保持宿舍、食堂等处的环境卫生。

4）未严格按照专项施工方案组织施工，或者擅自修改专项施工方案的。3）未根据专家论证报告对超过一定规模的危大工程专项施工方案进行修改，或者未按照本规定重新组织专家论证的；2）未对超过一定规模的危大工程专项施工方案进行专家论证的；1）未按照本规定编制并审核危大工程专项施工方案的；1.1存在以下可能造成暂扣安全生产许可证30日行为，每项处罚2000元。1.危大工程管控规定：

5）未按照本规定建立危大工程安全管理档案的。4）发生险情或者事故时，未采取应急处置措施的；3）未按照本规定组织危大工程验收的；2）项目部未按照本规定进行施工监测和安全巡视的；1）项目负责人未按照本规定现场履职或者组织限期整改的；1.2存在以下行为的每项处罚1000元。

2.1现场施工人员未配戴安全帽，每处罚款300元。2.安全文明施工规定：3）项目专职安全生产管理人员未对专项施工方案实施情况进行现场监督。2）未在施工现场显著位置公告危大工程，并在危险区域设置安全警示标志；1）未向施工现场管理及作业人员进行方案交底和安全技术交底；1.3存在以下行为的每项处罚500元。

2.7临时上人梯、走道缺少护栏兜网每处罚款500元。2.6进出作业面无通道或平网防护措施每处罚款500元。2.5作业面洞口、预留口无有效防护每处罚款500元。2.4高处作业面下无防护措施（兜网）每处罚款1000元。2.3高处作业面临边无栏杆、围护等可靠防护措施每处罚款1000元。2.2高处作业未系挂安全带，每处罚款500元。

2.13吊笼吊环使用螺纹钢的，每个吊笼罚款1000元。2.12大门、防护棚、安全通道等没有严格按照公司《安全文明绿色智慧标准图集》施工的，罚款1000-3000元。2.11脚手架杆件间距与水平垂直度偏差严重、架体不够安全稳定者每处罚款1000元。2.10脚手架无垫板或不规范每处罚款300元。2.9支撑架体或防护架体无剪刀撑或不规范每处罚款500元。2.8脚手架无扫地杆或不齐全每处罚款300元。

3.3配电箱内未设保护零线端子或电缆未接保护零线一处罚款500元。3.2机械设备、焊机等外壳未作接零保护一处罚款500元。3.1线缆破损露头、无保护措施，罚款500元。3.临电管理规定：2.15特种作业人员无证操作或使用假证，每个罚款1000元。22.14临边洞口防护缺失较多的，罚款1000-3000元。

4.4明火作业未经审批未开具动火证的，罚款1000-3000元。4.3危险化学品没有按制度要求存放使用的，罚款1000-3000元。4.2临建设施未按《建设工程施工现场消防安全技术规范》搭设，使用木料板材、聚乙烯泡沫等易燃材料填充建材的，罚款1000-5000元。4.1消防器材未按制度要求配置和存放、不能保持良好性能的，罚款1000-5000元。4.消防管理规定：3.4配电箱内接线有一闸多机的每处罚款500元。

5、补充条款：无4.9库房内住人、做饭的，罚款1000-3000元。4.8宿舍、库房内电动助力车、充电电动工具违规充电的，罚款1000元。4.7宿舍内丝拉乱接、违反制度使用电器、床铺使用木板、彩条布进行封堵遮挡的，罚款1000-3000元。4.6氧气乙炔瓶、易燃易爆品未分类妥善存放的每处罚款500-1000元。4.5气割焊作业机具安全距离不足的，每处罚款500-1000元。

附件五：年月日年月日单位（盖章、签字）单位（盖章、签字）甲方：乙方：本协议自施工队伍进场之日起至退场之日，协议自甲、乙双方签字盖章后生效。未尽事宜执行国家、地方有关法律、法规与公司各项管理规定等。6、其他

一、施工现场总承包或行使总承包职责的供电方为甲方，以下简称甲方；分包单位用电方为乙方，以下简称乙方。甲、乙双方签订协议人员应为具有负责领导职责或受领导委托的责任人员。为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，保证施工用电安全，根据国家和地方相关法律法规的规定，结合本项目建设的实际情况，经甲乙双方协商一致，达成如下协议。工程名称：赞皇县人民法院新建审判法庭建设工程乙方：河北卫宸建筑劳务分包有限公司甲方：河北省第四建筑工程有限公司施工现场临时用电管理协议书

5、甲方应按乙方要求提供相应的二级配电箱及负荷需要。4、甲方负有对乙方安全用电进行监督和检查的责任，对发现乙方用电中存在的问题或隐患用书面形式提出整改要求，乙方有义务按甲方提出的整改要求进行整改，如乙方未按要求进行整改或拒绝整改，甲方有权停电并用书面形式通知乙方，对乙方严重违章行为有经济处罚的权利。3、甲方应乙方要求提供专用二级配电箱（含箱内专路专闸）时，甲方应同乙方单独签定电气设备设施移交单，该移交单经双方对电源验收合格交接签字后生效。2、甲方在为乙方提供的电源箱应设置第一级保护线路和设备的漏电保护装置，甲方负责二级以上的线路、设备的安全管理，箱内三相、单相插座严禁直接连接电气设备或手持电动工具。1、甲方应按照GB50194-2014《建设工程施工现场供用电安全规范》和JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》的标准为乙方提供符合标准要求的电源。二、甲方的职责与义务

5、乙方应执行两级漏电保护的规定并定期对漏电开关进行检查，确保其完好。使用的交流电焊机必须装设专用防触电保护装置。4、乙方应执行安全技术交底制度，对本方的用电单位或个人进行安全技术交底，避免违章操作，确保用电安全。3、乙方必须配备电气专业技术人员或操作人员；持有有效证件并经有关部门安全技术培训经考试合格上岗作业。严禁非电工私拉乱接电源线。2、乙方需要二级配电箱时，应将用电设备及负荷量上报甲方，负荷超过50KW及以上时；应上报临电施工组织设计交甲方备案。1、乙方必须严格执行GB50194-2014《建设工程施工现场供用电安全规范》和JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》及冀四建发（2015）39号正式发文《关于规范临建设施用电管理的通知》。三、乙方的职责与义务

11、乙方因违反上述协议和违章使用移交设备设施造成的一切后果，由乙方负全部责任。10、乙方对甲方在安全检查中提出的关于安全用电方面存在的问题或隐患应按要求认真进行整改。9、乙方使用200V及以上电压照明设备，室内高度不得低于2.4m，室外高度不得低于3m。现场流动照明必须使用封闭式灯具，严禁使用的碘钨灯。在室内灯具高度低于2.4m和在潮湿及特殊场所必须使用小于36V安全电压照明。8、乙方使用的电源线必须使用橡套缆线，不得使用塑料软线或有屏蔽层的各种缆线。7、电气机械设备在操作人员离开时应拉闸断电，闸箱上锁。6、乙方的电气机械设备必须做到“一机、一闸、一漏、一箱”，不得使用各种多用塑制插座。

法定代表人：法定代表人：甲方：（签章）乙方：（签章）五、补充条款2、本协议一式二份，甲、乙双方各持一份。1、本协议为合同的附件，自主合同生效之日起生效，因乙方违背协议，造成主合同终止，不影响本协议责任条款的效力。四、协议有效期

甲方：河北省第四建筑工程有限公司施工现场消防安全管理协议书附件六：年月日年月日电话：电话：或委托代理人：或委托代理人：

2、在甲方统一领导下，组成施工现场消防安全领导机构，定期召开消防安全工作会议，建立健全安全生产责任制度和群防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系。1、遵守国家和地方有关消防安全的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业消防安全标准。第一条甲、乙双方共同责任为了贯彻“安全第一，防消结合”的方针，切实加强和规范施工现场消防安全管理，进一步做好消防工作，逐级建立消防安全责任制，保证安全生产的顺利进行，维护社会稳定和项目工作秩序，明确甲、乙双方安全生产的权利和义务，约束不安全状态的行为，依据贯彻《中华人民共和国消防法》、《建筑工程施工现场消防安全技术规范》《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》等法律、法规，本着“谁主管、谁负责”的原则，特签订本协议书，双方应共同严格遵守和执行本协议书规定的权利、责任和义务，确保施工现场的消防安全。工程名称：赞皇县人民法院新建审判法庭建设工程乙方：河北卫宸建筑劳务分包有限公司

1、建立健全贯彻落实各项消防安全管理制度和操作规程，并对施工现场的消防安全进行全面的监督管理、检查和指导。督导乙方施工现场逐级健全岗位消防安全职责，确定现场各职能部门、各工种和各区域、工段等各级岗位消防安全责任人，建立施工现场的各级消防安全组织机构和义务消防队组织，对重点工种人员如：电气焊等人员进行登记，建立档案。第二条甲方的具体责任6、进入现场5日内双方必须签定本协议，明确双方责任与权利。负责建立健全本单位的防火组织及义务消防队组织，明确消防安全责任人，消防安全管理人，专兼职消防管理人员。5、加强消防安全知识培训，使全体员工都熟知必要的安全消防知识，会报火警，会使用消防器材，会组织人员疏散。采取多种形式广泛宣传消防法律法规，做好消防安全基本知识的培训工作，发生火灾事故，要立即向消防部门、有关部门、甲方报告，并迅速组织扑救，积极协助有关部门进行调查。4、抓好消防法规、制度、操作规程和施工现场火灾危险性的教育，进行消防安全知识教育，报火警、扑救初起火灾和自救逃生知识和技能的教育，严肃安全纪律，规范安全行为。3、坚持"安全第一、消防结合"的方针，组织施工生产时首先落实安全保护措施，不违章指挥和违章作业，防止火灾事故发生。

7、发生火灾应及时报警，迅速组织扑救和人员疏散。紧急情况下乙方的相关的人员及物资甲方有权无偿调用。积极配合各级消防监督检查机关的检查，参与对火灾事故的调查和处理。6、负责组织对乙方消防安全检查，对施工现场、生活区的用火、用电，使用易燃易爆化学危险物品，仓库材料存储和易燃易爆化学危险物品及易燃可燃材料采取定期和不定期检查的方式对进行监督检查和指导。发现火灾隐患，及时督促乙方按照定人、定时、定措施落实整改。对违章指挥、违章操作等违章违纪行为进行制止、纠正。在检查过程中对违章行为，甲方可视其情节轻重，依照本单位安全生产奖惩制度，给予责令整改、停工整顿、勒令退场、支付违约金等相应的处罚。5、负责检查乙方施工现场、生活区、仓库等，按有关规定配备相应的消防设施和灭火器材，消防应急疏散通道和指示标志，制定整体的灭火和应急疏散预案，按照规定至少每年进行一次演练等情况。4、督导检查乙方落实有关动用明火的管理制度，动用明火审批手续，对电气焊工作业人员，进行动用明火的操作交底等情况检查，根据施工情况检查纠正不符合规定行为，提出有针对性的防火措施，及时解决消防工作中存在的问题。3、督导乙方定期召开施工现场消防安全会议，有针对性的部署和做好各阶段的防火工作，协调和处理施工现场的有关消防安全问题。要求乙方提供施工作业和生活住宿方面的消防应急预案。2、督导乙方通过多种形式开展经常性的消防安全宣传教育，对现场所有人员进行消防安全培训，并有培训记录和登记，对采用新工艺、新技术、新材料、或者使用新设备有火灾危险性的，要对从业人员进行专门的消防安全教育和培训，对不接受培训、教育、考核或考核不合格以及经审查有其他不符合规定要求的人员，有权拒绝进入施工现场或清退出现场。

5、为甲方提供准确的人员花名册和消防安全组织机构名单及特殊工种的证件复印件相关资料，若人员需要变动，必须提出计划报告甲方更新花名册，对新进场人员进行三级安全教育，考核合格后方可上岗。在施工区域内，尤其是重点部位要按照规定配备相应的灭火器材，并保证灵敏有效。4、必须配备消防安全管理人员，按照乙方人数的20%建立义务消防队，班组设义务消防员。义务消防队要熟悉消防器材和设施的位置，熟知使用方法，制定消防应急预案，保证所施工区域内的消防设施、器材等完好无损灵敏有效。现场堆放材料，严禁圈占、埋压、私自动用消防器材和设施，及时清理各种易燃易爆物品，确保消防应急通道畅通，3、负责对在施人员进行消防法规、制度、操作规程和施工现场火灾危险性的教育。进行报火警、扑救初起火灾和自救逃生知识和技能的教育，对施工现场采用的新工艺、新技术、新材料、或者使用的新设备必须了解，掌握其安全消防技术特性，提高消防安全意识，员工需要经培训教育后方可上岗作业，并有记录。2、针对本工程特点建立施工现场专项消防安全管理制度，消防安全负责人。按照甲方的要求建立自身的定期和不定期的消防安全检查制度，并严格贯彻落实。积极配合并服从各级消防机关、部门及甲方的消防安全监督、检查和管理，对于查出的防火安全问题要及时进行整改，并将整改情况书面报检查部门备案。1、贯彻落实国家有关消防安全的各项法律、法规、规定的要求并认真执行，接受甲方和公安、消防部门的安全检查。执行甲方的消防安全管理制度及安全生产责任制度、安全生产管理和建筑安装工人安全操作规程制度制度，对所属施工现场区域及生活区内宿舍的消防安全管理负总责。第三条乙方的具体责任

11、作业人员有权对施工现场的作业条件、作业程序和作业方式中存在的消防隐患提出建议。在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员有权立即停止作业或者在采取必要的应急措施后撤离危险区域。乙方必须给予支持并提供安全保障。10、电气焊、气焊、气割等特种作业人员，必须持证上岗，明火作业前操作者本人必须事先通过项目部办理动火证审批手续，不得由他人代理。在操作前要对作业周边环境进行观察，要及时清除周围易燃可燃物，配备灭火器材或灭火用水，设专人看护，禁止非焊工从事电气焊操作。确保电气焊割产生的火花、焊渣有结档和封堵措施，并避免与易燃危险性作业同时交叉进行。9、服从甲方的安全生产管理工作，执行甲方各项安全管理规章制度。因乙方不服从甲方管理导致生产安全事故的，由乙方承担全部责任。乙方应经常进行自我防火和安全检查，及时制止、纠正各种违章用火、用电和违章操作的行为。在防火安全检查中发现的消防隐患及问题，应及时采取必要的安全措施进行整改，消除各类隐患。8、严禁宿舍和库房建在一起，更不允许在在建工程内设立仓库，存放油漆、稀料、乙炔气、氧气瓶、防水卷材等易燃易爆、化学危险物品、剧毒物品。使用上述材料、物品必须按规定单独设库存放并保持符合规定间隔距离。库存和使用易燃易爆材料、化学危险品，必须严格执行保管制度和领退料手续，做好相应的记录。7、按有关规定，严禁使用可燃材料做分割和围挡在建工程内作为住宿，严禁在宿舍内私接乱拉电线，使用电炉子、热得快、小太阳、电热毯、电饭锅、石油液化气做饭等电热器具。生活用电要由正式持证电工上岗安装，保持用电路要完整无损，符合防火要求和甲方临建设施的搭建使用管理办法要求。宿舍保持干净，及时清理各种易燃易爆物品。生活用火也必须经过项目部办理审批手续符合防火要求，配备灭火器材或消防灭火用水方等，有可靠的防火安全措施后方可准许使用。6、乙方作业人员必须遵守各项安全生产管理制度，遵守安全操作规程，违反消防安全管理应当支付违约金，乙方拒绝在违约金确认单上签字或对甲方安全生产管理工作态度恶劣的，则应当支付双倍违约金。违约金以现金形式或在乙方应得工程款中扣除，乙方要依照甲方安全生产管理规定，对违章人员进行处理，而且在其再次作业前要从新进行安全生产教育并有教育记录。

第五条补充条款2、本协议一式二份，甲、乙双方各持一份。1、本协议为合同的附件，自主合同生效之日起生效，因乙方违背协议，造成主合同终止，不影响本协议责任条款的效力。第四条协议有效期13、发生火灾事故，要立即向消防部门、有关部门、甲方报告，并迅速组织扑救，积极协助有关部门进行调查，如发生迟报或隐瞒不报造成严重后果的，乙方要承担相应责任。因乙方责任造成的火灾事故，导致甲方或第三方人身伤亡或经济损失的，乙方承担全部经济损失和法律责任。12、本工程施工期间严格遵守门卫出入制度，服从检查。不得发生打架、欧斗、流氓、赌博、盗窃、吸毒等违法犯罪活动，不得参与任何邪教组织，不得窝藏可疑人及赃物，不得传播淫秽物品，不得妨碍公安部门的正常检查工作。若有人员违反，乙方自行解决并承担一切责任，给甲方造成的社会影响承担责任。

附件七：年月日年月日电话：电话：或委托代理人：或委托代理人：法定代表人：法定代表人：甲方：（签章）乙方：（签章）

四、本公司及相关人员不为河北四建工作人员及其亲属或特定关系人支付应由其个人承担的各种费用（包括但不限于住宅装修、婚丧嫁娶、旅游、度假、食宿、购物、学费、子女出国留学等）。三、本公司及相关人员不向河北四建工作人员及其亲属或特定关系人提供宴请、度假、旅游，以及到营业性娱乐场所（包括但不限于营业性的歌厅、舞厅、卡拉OK厅、夜总会、桑拿、按摩和高尔夫球）消费。二、本公司及相关人员不向河北四建工作人员及其亲属或特定关系人给予或承诺给予不当利益（包括但不限于现金、有价证券、支付凭证及贵重物品）。一、本公司承诺，在与河北四建的业务中，遵守相关法律规定及河北四建的章制度、不涉入任何违法、非法、不当或损害河北四建形象、名誉及权益的行为。本公司河北卫宸建筑劳务分包有限公司为河北省第四建筑工程有限公司（以下简称“河北四建”）的劳务分包方，为维护和巩固与河北四建的良好合作关系，本公司特承诺如下：廉洁承诺书

承诺方法定代表人（主要负责人）签字：承诺方（加盖单位公章）：（二）河北四建有权单方解除合同，且无需承担任何违约责任。（一）赔偿给河北四建造成的损失。六、如发现本公司违反承诺，致使河北四建工作人员违规违法或给河北四建造成损失的，经河北四建认定违规事实后，本公司自愿按照下列规定接受处罚：五、本公司发现河北四建工作人员及其亲属或特定关系人有索取贿赂等不良倾向或行为的，应当及时提醒纠正并向河北四建纪委举报。举报电话0311-87872073。

年月日