项目编号：1408252022BCS00152竞争性磋商文件新绛县北张镇冷库项目

第二章投标人须知5第一章竞争性磋商公告1目录日期：2022年7月采购代理机构：山西恩正工程项目管理有限公司采购人：新绛县北张镇人民政府

第八章响应文件格式112第七章技术标准和要求110第六章合同条款64第五章图纸63第四章工程量清单37第三章评审标准和方法29

1、项目编号：1408252022BCS00152一、项目基本情况新绛县北张镇冷库项目的潜在供应商应在山西省政府采购网（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）获取采购文件，并于2022年08月17日09时00分（北京时间）前提交响应文件。项目概况磋商公告第一章竞争性磋商公告

7、质量要求：符合国家相关行业政策标准。6、工期：60日历天5、项目需求：本项目共划分一个标段。建设内容包括新建1200m³冷库工程。该工程建筑面积309.96㎡，地上一层，坡屋顶，钢结构，抗震设防烈度为7度。具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求，以本磋商文件相应规定为准。4、预算金额：747814.96元。3、采购方式：竞争性磋商2、项目名称：新绛县北张镇冷库项目

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（1）具有独立承担民事责任的能力；1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：二、申请人的资格要求8、本项目不接受联合体。

（1）供应商须具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质，具有有效的营业执照，安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力；其中，拟派项目经理须具备建筑专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书且未担任其他在建工程项目的项目经理；3.本项目的特定资格要求：2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业/小微企业，工程必须由中小微企业承建，即工程施工单位必须为中小微企业，监狱企业、残疾人福利性单位视同中小微企业。（6）法律、行政法规规定的其他条件。（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）2.地点：政采云平台线上获取1.时间：2022年08月03日至2022年08月09日，每天上午00：00至12：00，下午12:00至23：59分（北京时间）三、获取采购文件（3）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人、母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在本次采购中同时进行报价。（2）未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/cr/list）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

五、开启3.开标地点：运城市条山街怡世名邸1号楼2单元15032.地点：请登录政采云投标客户端投标。1.截止时间：2022年08月17日09时00分（北京时间）四、响应文件提交4.售价：免费获取

本次公告在山西省政府采购网上发布。七、其他补充事宜自本公告发布之日起5个工作日。六、公告期限2.地点：运城市条山街怡世名邸1号楼2单元15031.时间：2022年08月17日09时00分（北京时间）

联系方式：15735908288地址：新绛县北张镇名称：新绛县北张镇人民政府1.采购人信息八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系针对本项目的质疑须在一次性提出，多次提出将不予受理。

项目联系人：窦女士3.项目联系方式联系方式：15103598666地址：运城市条山街怡世名邸名称：山西恩正工程项目管理有限公司2.采购代理机构信息

一、总则正文磋商须知前附表第二章投标人须知联系电话：15103598666

2.3“工程”指本磋商文件所述报价人应该履行的承诺和义务。2.2“采购代理机构”系指接受采购人委托，代理采购项目的经财政部门认定资格的其他采购代理机构。本采购项目的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见竞争性前附表。2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织、企业。本采购项目的采购人名称、地址、电话、联系人见竞争性磋商前附表。2.定义1.1本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）仅适用于本竞争性磋商前附表中所叙述的采购项目磋商活动的全过程。1.适用范围

2.9采购预算：见投标须知前附表。2.8资金落实情况：见投标须知前附表。2.7资金来源：见投标须知前附表。2.6项目编号：见投标须知前附表。2.5“竞争性磋商文件”指采购单位或采购代理机构向供应商发出的采购文件。2.4“供应商”指购买本磋商文件并参加磋商的供应商。

3.1具有本项目实施能力，符合、承认并承诺履行本磋商文件各项规定的国内供应商。3.合格供应商的条件2.13质量要求：见投标须知前附表。2.12施工地点：见投标须知前附表。2.11工期：见投标须知前附表。2.10采购内容：见投标须知前附表。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（1）具有独立承担民事责任的能力；1.供应商应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：3.3供应商资格条件3.2供应商必须是已在中国境内依法登记注册的供应商。

（1）供应商须具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质，具有有效的营业执照，安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力；其中，拟派项目经理须具备建筑专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书且未担任其他在建工程项目的项目经理；3.本项目的特定资格要求：2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业/小微企业，工程必须由中小微企业承建，即工程施工单位必须为中小微企业，监狱企业、残疾人福利性单位视同中小微企业。（6）法律、行政法规规定的其他条件。（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；3.4.1与采购人或采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。3.4供应商不得存在下列情形之一：（4）本次采购不接受联合体投标。（3）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人、母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在本次招标中同时进行报价；（2）未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/cr/list）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（7）与本项目的代建人或采购代理机构同为一个法定代表人；（6）为本项目的采购代理机构；（5）为本项目的代建人；（4）与项目的其他供应商存在控股、管理关系；（3）与项目的其他供应商同为一个单位负责人；（2）与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；

3.4.3供应商或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到刑事处罚。（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；（1）被财政管理部门取消项目所在地的投标资格且处于有效期内；3.4.2供应商不得存在下列不良状况或不良信用记录：（8）与本项目的代建人或采购代理机构存在控股或参股关系。

4.2采购人不统一召开磋商答疑会。若有疑问发至邮箱，详见本竞争性磋商前附表规定。4.1采购代理机构（或采购人）不统一组织潜在供应商现场考察，供应商自行现场考察，发生的费用自理，供应商均应当将现场相关的因素作为磋商所应当考虑或依据的因素。4.现场考察或召开磋商前答疑会及竞争性商磋费用3.5供应商购买磋商文件时应提供有效联系方式。3.4.5供应商在近五年在建筑工程建设领域因重、特大工程质量、安全事故受到省级及以上行政主管部门的通报或在山西省建设工程建设项目中发生重大工程质量、安全等事故并受到通报批评；3.4.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

第二章投标人须知；第一章竞争性磋商公告；5.1磋商文件由下列六部分内容组成：5.竞争性磋商文件的构成二、竞争性磋商文件4.3供应商应承担所有与准备和参加竞争性磋商有关的费用，采购代理机构（或采购人）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

第八章响应文件格式。第七章技术标准和要求第六章合同条款；第五章图纸第四章工程量清单；第三章评审标准和方法；

6.4无论是否根据供应商的澄清、修改或进行其它答复的要求，采购代理机构（或采购人）一旦对磋商文件做出澄清、修改或进行其它答复，即刻发生效力，采购代理机构（或采购人）有关的补充文件，应当作为磋商文件的组成部分，对所有供应商均具有约束力。6.3提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。6.2采购代理机构（或采购人）对其认为需要给予澄清、修改或进行其它答复的，将在山西政府采购平台上发出补充文件。补充文件中包括原提出的问题及问题的说明意见，但不包括问题的来源。6.1供应商澄清要求的提交：任何购买了磋商文件的潜在供应商，均可在响应文件提交截止时间3日以前在山西政府采购平台上提出澄清要求。6.磋商文件的澄清和修改5.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的条款、事项、格式和技术规范、参数及要求等。电子响应文件所附各类证件、证书、证明材料采用原件扫描件，供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，将会导致其磋商被拒绝或被认定为无效磋商或被确定为磋商无效。

8.1响应文件分为商务部分和技术部分。8.响应文件的组成及装订要求7.2响应文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。7.1供应商提交的响应文件（包括技术文件和资料等）以及供应商与采购代理机构（或采购人）就有关磋商的所有来往函电均应使用中文简体字。7.响应文件的语言和计量单位三、响应文件

8.2.1*磋商函及磋商函附录（见‘响应文件格式’）（1）商务部分：8.2响应文件要求内容本次磋商供应商应按本磋商文件要求提交商务、技术部分内容和需要供应商自行编写的其他文件，其中加*项目若有缺失或无效，将导致磋商被拒绝。（具体填写要求及格式详见磋商文件第八章）。技术部分指供应商提交的能够证明供应商提供的施工方案符合磋商文件规定的文件。商务部分指供应商提交的证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件。

（1）企业简况（见‘响应文件格式’）后附有效的企业法人营业执照副本、资质证书、安全生产许可证（复印件加盖公章）；8.2.6*供应商资格证明8.2.5*银行基本账户开户许可证或基本账户存款信息（复印件加盖公章）8.2.4*磋商保证金缴款凭证8.2.3法定代表人授权委托书（见‘响应文件格式’）8.2.2*法定代表人身份证明书（见‘响应文件格式’）

（7）诚信投标承诺书。（6）中小企业声明函或监狱企业证明资料或残疾人福利性单位声明函；（5）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）上查询投标人信用记录截图并加盖投标人公章（在“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站截图未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）；（4）无违法记录声明：近三年内在参与政府采购活动中没有重大违法记录声明；（3）须提供企业2021年度财务审计报告（新成立不足一年的单位提供基本银行账户出具的资信证明）（复印件加盖公章）；（2）须提供企业2022年第一季度或2022第二季度社保缴纳凭证及明细表〈养老、医疗、失业、工伤其中任意三险，至少包含养老保险〉（被委托人和项目经理须在明细表内）、2022年第一季度或2022第二季度纳税凭证或免税证明或零申报凭证（复印件加盖公章）、2022年第一季度或2022第二季度职工工资表（被委托人和项目经理须在明细表内）；

8.2.11*施工组织设计（见‘响应文件格式’）；技术部分：8.2.10供应商认为需要提供的其他商务材料。8.2.9项目管理机构情况表；8.2.8*报价一览表（见‘响应文件格式’）；8.2.7近五年完成类似项目情况表（见‘响应文件格式’）；

8.4磋商保证金为方便评审，技术文件中的各项表格必须按照磋商文件第八章格式要求制作。8.3.2现场递交：供应商在提交响应文件截止时间前，首先应将电子响应文件上传到政采云投标客户端，同时在开标现场密封递交三份（一正二副）纸质版响应文件和一份word格式电子版响应文件（U盘），并确保现场递交的响应文件与网上上传的电子响应文件一致，若出现不一致，以网上上传的响应文件为准。如果供应商没有按规定网上递交电子响应文件，视为投标无效，现场响应文件亦不再接收。现场递交的响应文件仅在因网络故障等不可抗力造成无法从网上获取响应文件的情况下启用。纸质版需要文件规格幅面（A4），按照磋商文件所规定的内容，统一编目、编页码装订为一册。装订须采用胶订形式，不得采用活页装订。8.3.1网上递交：请登录政采云投标客户端递交。8.3响应文件的提交和份数8.2.12供应商认为需要提供的其他技术材料。

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；8.4.4有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：8.4.3未成交供应商的磋商保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的磋商保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。8.4.2未按规定提交磋商保证金，或所提交保证金不完全符合各项要求的，将被视为响应无效。8.4.1供应商须开标前按前附表要求提交磋商保证金。

8.5.2供应商要按项目内容、报价表（统一格式）的内容填写报价，并由法定代表人或供应商委托代理人签署。8.5.1供应商报价不得超过采购项目预算规定金额。否则其报价无效，8.5磋商报价（5）磋商文件规定的其他情形。（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

9.3响应文件应严格按照磋商文件的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”等明确的回答文字。响应文件未按规定提交，将被视为不完整响应的响应文件，其磋商有可能被拒绝。9.2供应商未提供技术资料或提供资料不详的，磋商小组有权决定是否通知供应商限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该供应商在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，磋商小组有权拒绝该磋商。9.1供应商应详细阅读磋商文件的全部内容。响应文件须对磋商文件中的内容做出实质性和完整性的响应。9.磋商内容填写说明8.5.4报价应涵盖供应商完成施工准备阶段、施工阶段、验收与缺陷责任期阶段工作所需的全部费用。8.5.3采用综合评分法的，最低报价不能作为成交的保证。

11.2供应商在响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其它（如带有“专用章”等字样）的印章。11.1组成响应文件的各项文件均应遵守本条。11.响应文件的签署及相关规定10.1本项目响应文件的有效期为90个日历天。有效期短于该规定期限的磋商将被拒绝。10.响应文件的有效期9.4供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受磋商小组对其中任何资料进一步审查的要求。

12.响应文件的密封及标记四、响应文件的密封及标记11.6因响应文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。11.5响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章及法定代表人或其授权的供应商委托代理人签字。11.4供应商须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的磋商行为，特别要求供应商应本着诚信精神，在本次响应文件以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若供应商对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明‘不能确定’的字样。11.3供应商应按照磋商文件要求，供应商对本磋商文件第八章“响应文件格式”中提供格式的资料，必须按照样表格式要求签字和（或）盖章，采用单位和个人数字证书电子签章及电子签名否则按磋商无效处理。

13.1响应文件须按照磋商文件规定的磋商时间、地点送达并签到。在截止时间以后送达的响应文件，采购代理机构（或采购人）拒收。响应文件递交截止时间及地点见前附表。13.提交响应文件截止时间及地点12.2如果供应商未按上述要求对响应文件密封及加写标记，采购代理机构（或采购人）对响应文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购代理机构（或采购人）有权予以拒绝，并退回供应商。12.1.2、现场递交的纸质版响应文件和电子版响应文件需密封在密封袋中，在封口处加盖供应商单位章（鲜章）。密封袋上需写明项目编号、项目名称、供应商全称、地址、联系电话。12.1.1、网上递交的响应文件应使用数字证书进行加密。如果供应商使用某个数字证书对响应文件进行了数字证书加密，需要在开标会上使用该数字证书进行现场解密，才能读取或导入响应文件，因供应商原因造成响应文件未解密的，视为无效投标。12.1响应文件应按以下方法密封和标记

五、磋商程序和要求14.3在截止时间之后，供应商不得对其响应文件进行补充、修改或撤回。14.2供应商修改响应文件的要求应由供应商法定代表人或供应商委托代理人签署，补充、修改响应文件的书面材料，应当按照磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分，密封送达采购代理机构（或采购人），同时应在封套上标明“修改响应文件（并注明项目编号）”和“磋商会议时启封”字样。14.1供应商可以在截止时间前，对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并以书面形式通知采购代理机构（或采购人），补充、修改和撤销要求须经采购代理机构（或采购人）签字确认，否则无效。14.响应文件的补充、修改和撤回13.2竞争性磋商时间及地点：同响应文件递交截止时间及地点。

15.5由签到供应商委托代理人检查响应文件密封情况，确认无误并签字。15.4宣读竞争性磋商办法。15.3宣读磋商会议纪律。15.2供应商参加磋商会议的代表必须在供应商签到表上签到以证明其出席。15.1采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点主持公开磋商会议，采购人代表、供应商法定代表人或委托代理人及有关工作人员参加。15.公开磋商会议

17.磋商程序16.2磋商小组成员按照《政府采购评审专家管理办法》（财库[2016]198号），履行评标职责及保密义务。16.1采购人根据有关法律法规和本磋商文件的规定，结合本磋商项目的特点组建磋商小组，对具备实质性响应的响应文件进行评估和比较。磋商小组由3人以上的单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。16.组建磋商小组15.7供应商递交有效证件原件交磋商小组评审，请各供应商不要远离会场，保持通讯畅通，暂时休会。15.6宣布采购预算价。

17.3磋商小组依据磋商内容要点，结合供应商的情况，磋商小组全体成员集中与单一供应商分别进行磋商。磋商次数由磋商小组视情况决定。磋商小组在资格审查、符合性审核之后，应该对审核情况做详细记录。资格审查、符合性审查不合格的不能进入下一步磋商评审。磋商小组须审查每份磋商响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求，17.2符合性审查评审工作开始后，磋商小组须对各磋商响应文件所提供的资格证明是否符合采购人的要求进行审核。资格审查不合格的不能进入下一步符合性评审。17.1磋商前资格性审查

19.响应文件的重新提交18.4实质性变动的内容所引起价格的变化不能超出政府采购预算。18.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。18.2除采购需求中的技术、服务要求、合同草案条款等方面以外，不得改变竞争性磋商文件其他要求。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。18.1根据磋商的情况，磋商小组可以对磋商文件进行实质性变动，进一步明确或修正采购的具体要求。变动的要求如下：18.磋商文件的变动

21.最后报价的确定20.2供应商必须按照磋商小组通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或供应商委托代理人的签字认可，将作为响应文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的，磋商小组可以拒绝。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。20.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式，并由磋商小组专家共同签字。20.响应文件澄清、说明或补正19.2磋商小组根据供应商重新提交的响应文件，可继续进行有关事项的磋商。19.1供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或加盖公章。

22.详细评审21.5各供应商最终报价作为综合评分中报价得分的评分依据。21.4最终报价逾时不交的，可视同供应商自动退出磋商，采购人应当退还供应商的磋商保证金。21.3最终报价以书面形式须由法定代表人或其授权代表签字后，在规定的时间内密封送交磋商小组。所有实质性响应的供应商最终报价均提交后统一拆封，公布每位供应商的最终价格并做书面记录，供应商法定代表人或供应商代表应在书面记录上签字确认。21.2已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。21.1磋商小组可以要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

24.1磋商会议之后，直到授予成交人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标意向等，均不得向供应商或其他与评标无关的人员透露。24.评审过程保密23.2磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。23.1磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。23.推荐成交人磋商小组只对实质上响应磋商文件的进行评价和比较；评审应严格按照磋商文件的要求和条件进行；具体评审原则、方法和成交条件详见磋商文件第三章“评审标准和办法”。

26.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；26.1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；26.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：重新采购无论基于何种原因，各项本应做拒绝磋商处理的情形，即便未被及时发现而使该供应商进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形。一旦被发现存在上述情形，磋商小组均有权决定取消该供应商的此前评议结果，或决定对该磋商予以拒绝，并有权采取相应的补救及纠正措施。25.关于供应商非实质性响应滞后发现的处理规则

27.2采购代理机构（或采购人）对未成交的供应商不做未成交原因的解释。27.1成交人确定后，采购代理机构（或采购人）将在刊登本次磋商公告的媒体上发布成交公告，并以书面形式向成交人发出成交通知书，但该成交结果的有效性不依赖于未成交的供应商是否知道成交结果。成交通知书对采购人和成交人具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。27.成交通知六、签订合同26.2磋商小组应做出书面报告，采购机构应当将终止原因通知所有供应商，并依法重新组织采购活动。26.1.3在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的（“市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”（财库〔2014〕214号）和“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）”（财库〔2015〕124号）所列情形除外，供应商只有2家可以进行）。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；（1）提供虚假材料谋取中成交的；27.6供应商有下列情形之一的，成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：27.5成交供应商没有按照规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。27.4成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后十日内，应按照磋商文件前附表的规定，向采购人提交履约担保。27.3成交通知书是合同的组成部分。

28.1成交人应在接到成交通知书30日内与采购人签订政府采购合同。28.签订合同（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。（5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

29.保密七、保密和披露28.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。28.4成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。28.3违反25.1条、25.2条的规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。28.2成交人应按照磋商文件、响应文件及评审过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。成交人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

31.1质疑与投诉依照《政府采购质疑和投诉办法》，供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑书面送达并当面办理相关接收手续。八、质疑与投诉30.2在采购代理机构（或采购人）认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构（或采购人）无须事先征求供应商/成交人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商/成交人的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商/成交人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。30.1采购代理机构（或采购人）有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。30.披露采购人自领取磋商文件之日起，须承诺承担本磋商项目下保密义务，不得将因本次磋商获得的信息向第三人外传。

31.3.4事实依据；31.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；31.3.2质疑项目的名称、编号；31.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；31.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：31.2质疑应当以书面形式向采购人、采购代理机构提出，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

31.6.1投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；31.6投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：31.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内监督部门提起投诉。31.4采购代理机构、采购人应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不涉及商业秘密。31.3.6提出质疑的日期。31.3.5必要的法律依据；

31.7采购人、采购代理机构应接收质疑函联系电话和通讯地址等信息见投标人须知前附表。31.6.6提起投诉的日期。31.6.5法律依据；31.6.4事实依据；31.6.3具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；31.6.2质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

32.4成交人与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；32.3成交人未按本磋商文件规定签约；32.2在评审期间，供应商企图影响采购机构或磋商小组的任何活动，将导致磋商被拒绝，并由其承担相应的法律责任。32.1磋商会议后在响应文件有效期内，供应商撤回其磋商；32.发生下列情况之一，供应商的磋商保证金将被没收，并可能被列入不良记录名单，供应商今后参与同类政府采购项目的机会可能会受到影响：九、违约处罚

33.1.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）；33.1.1按照财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）的有关规定，本采购文件涉及的所有采购内容除特别标注为“可接受进口产品”外，均必须采购国产产品。进口产品特指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”。投标产品各项技术标准必须符合国家强制性标准，否则投标无效。33.1本项目需要落实的政府采购政策：33.政策与法规十、其他规定32.5供应商未按磋商文件规定和合同约定履行义务的。

33.2.1中小微企业参加本项目投标时：33.2落实政府采购政策采取的措施：33.1.6关于环境标志产品政府采购实施的意见（财库〔2006〕90号）33.1.5关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）33.1.4《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。33.1.3《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

（1）残疾人福利性单位应满足以下条件：33.2.3残疾人福利性单位参加本项目投标时：（2）监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策（1）须出具监狱管理局、戒毒管理局等主管部门出具的证明文件。33.2.2监狱企业参加本项目投标时：（1）须按照工信部联【2011】300号《中小企业划型标准规定》的标准如实填写《中小企业声明函》（格式见第八章响应文件格式）。

须如实填写《残疾人福利性单位声明函》（格式见第八章响应文件格式），并附相关证明材料。⑤提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。④向安置的每位残疾人支付的工资不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准。③为安置的每位残疾人按时缴纳了社会保险。②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议。①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不低于10人（含10人）。

35.解释权34.1成交供应商应按磋商文件前附表规定交纳采购代理服务费。34.代理服务费33.2.5属于政府优先采购产品，投标产品为财库[2019]18号《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》--“附件：环境标志产品政府采购品目清单”中的产品的，在同等条件下优先采购。33.2.4属于政府强制采购产品的，投标产品必须为财库[2019]19号《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》--“附件：节能产品政府采购品目清单”中的产品。属于政府优先采购产品且投标产品为“附件：节能产品政府采购品目清单”中的产品的，在同等条件下优先采购。⑥残疾人单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

1.总则第三章评审标准和方法（财库[2016]125号）要求，报名结束后采购代理机构将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用，对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。36.1根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》36.信用查询35.1竞争性磋商文件磋商须知前附表和其它内容不一致，以前附表为准。采购要求和合同条款不一致以采购要求为准，其他内容前后不一致以后面内容为准。

2.1响应文件的初步评审2.磋商程序综合评分法：是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分由高到低顺序确定候选供应商的评审方法。1.2评标方法磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。1.1磋商小组

2.2响应文件澄清、说明或补正2.1.3资格评审、形式评审与响应性评审、清标评审不合格的不能进入下一步磋商评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当写出评审意见，供应商不再进行磋商，磋商小组应当场告知供应商。2.1.2符合性评审2.1.1资格评审

供应商须结合磋商文件要求，对所报价的项目服务承诺、完成时间、报价、施工组织方案、业绩等向磋商小组进行陈述。（1）供应商向磋商小组作陈述；2.3.1围绕磋商要点，磁商小组全体成员集中与单一供应商分别进行磋商，磋商次数由磋商小组视情况决定。并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会，具体步骤为：2.3磋商及最后报价2.2.2供应商必须按照磋商小组通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或供应商委托代理人的签字认可，将作为响应文件内容的一部分。供应商拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的，磋商小组可以拒绝。2.2.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组应采用书面形式并由专家共同签字。

2.4综合评分评审2.3.4最后报价的确定：磋商小组以最后报价为基础，依次对最后报价进行算术修正和政府采购政策优惠价格扣除计算。对小型和微型企业价格给予15%的价格折扣。对残疾人企业给予15%的价格折扣。对监狱企业给予15%的价格折扣。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。用折扣后的价格参与评审，由磋商小组集体评定。2.3.3磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。2.3.2根据磋商的情况，磋商小组可以对磋商文件进行实质性变动，除采购需求中的技术、服务要求、合同草案条款等方面以外，不得改变竞争性磋商文件其他要求。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。（3）结合供应商的陈述情况，与供应商进行磋商澄清，供应商应就磋商内容进行书面答复。必要时与各供应商进一步进行磋商。（2）磋商小组依据磋商要点，结合供应商陈述情况，与供应商进行磋商。

二、报价评审（30分）（三）商务部分10分（二）施工组织设计60分（一）报价30分一、评审因素和分值构成2.4.1由磋商小组采用综合评分法对供应商的响应文件进行综合评分。

（一）评审因素及分值三、施工组织设计（60分）磋商小组认为供应商的最后磋商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。政府采购政策优惠价格扣除：对小型和微型企业价格给予15%的价格折扣。对残疾人企业给予15%的价格折扣。对监狱企业给予15%的价格折扣。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。用折扣后的价格参与评审，由磋商小组集体评定。磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100，计算至小数点后2位，四舍五入。磋商基准价：即满足磋商文件要求且经算术修正和政府采购政策优惠价格扣除计算后最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分，其他供应商的报价分统一按照下列公式计算：

6、工程进度计划与措施（5分）：由磋商小组根据投标文件内容针对编制内容进行评审分四档打分；一档思路清晰，内容全面，重点突出的得5分，二档思路清晰，内容全面，重点不突出的得3分；三档思路清晰，内容不全面，重点不突出的得2分；四档思路不清晰，内容不全面，重点不突出的不得分；5、安全生产管理体系与措施（5分）：由磋商小组根据投标文件内容针对编制内容进行评审分四档打分；一档思路清晰，内容全面，重点突出的得5分，二档思路清晰，内容全面，重点不突出的得3分；三档思路清晰，内容不全面，重点不突出的得2分；四档思路不清晰，内容不全面，重点不突出的不得分；4、质量管理体系与措施（5分）：由磋商小组根据投标文件内容针对编制内容进行评审分四档打分；一档思路清晰，内容全面，重点突出的得5分，二档思路清晰，内容全面，重点不突出的得3分；三档思路清晰，内容不全面，重点不突出的得2分；四档思路不清晰，内容不全面，重点不突出的不得分；3、重难点施工方案（5分）：由磋商小组根据投标文件内容针对编制内容进行评审分四档打分；一档思路清晰，内容全面，重点突出的得5分，二档思路清晰，内容全面，重点不突出的得3分；三档思路清晰，内容不全面，重点不突出的得2分；四档思路不清晰，内容不全面，重点不突出的不得分；2、施工方案与技术措施（5分）：由磋商小组根据投标文件内容针对编制内容进行评审分四档打分；一档思路清晰，内容全面，安排合理的得5分，二档思路清晰，内容全面，安排不合理的得3分；三档思路清晰，内容不全面，安排不合理的得2分；四档思路不清晰，内容不全面，安排不合理的不得分；1、内容完整性和编制水平（5分）：由磋商小组根据投标文件内容针对编制内容进行评审分四档打分；一档思路清晰，内容全面，安排合理的得5分，二档思路清晰，内容全面，安排不合理的得3分；三档思路清晰，内容不全面，安排不合理的得2分；四档思路不清晰，内容不全面，安排不合理的不得分；

12、文明施工及文物保护方案（5分）：由磋商小组根据投标文件内容针对编制内容进行评审分四档打分；一档思路清晰，内容全面，重点突出的得5分，二档思路清晰，内容全面，重点不突出的得3分；三档思路清晰，内容不全面，重点不突出的得2分；四档思路不清晰，内容不全面，重点不突出的不得分；11、临时用电管理措施（5分）：由磋商小组根据投标文件内容针对编制内容进行评审分四档打分；一档思路清晰，内容全面，重点突出的得5分，二档思路清晰，内容全面，重点不突出的得3分；三档思路清晰，内容不全面，重点不突出的得2分；四档思路不清晰，内容不全面，重点不突出的不得分；10、资源配备计划（5分）：由磋商小组根据投标文件内容针对编制内容进行评审分四档打分；一档思路清晰，内容全面，重点突出的得5分，二档思路清晰，内容全面，重点不突出的得3分；三档思路清晰，内容不全面，重点不突出的得2分；四档思路不清晰，内容不全面，重点不突出的不得分；9、施工成本控制方案（5分）：由磋商小组根据投标文件内容针对编制内容进行评审分四档打分；一档思路清晰，内容全面，重点突出的得5分，二档思路清晰，内容全面，重点不突出的得3分；三档思路清晰，内容不全面，重点不突出的得2分；四档思路不清晰，内容不全面，重点不突出的不得分；8、冬雨季施工方案与措施（5分）：由磋商小组根据投标文件内容针对编制内容进行评审分四档打分；一档思路清晰，内容全面，重点突出的得5分，二档思路清晰，内容全面，重点不突出的得3分；三档思路清晰，内容不全面，重点不突出的得2分；四档思路不清晰，内容不全面，重点不突出的不得分；7、环境保护管理体系与措施（5分）：由磋商小组根据投标文件内容针对编制内容进行评审分四档打分；一档思路清晰，内容全面，重点突出的得5分，二档思路清晰，内容全面，重点不突出的得3分；三档思路清晰，内容不全面，重点不突出的得2分；四档思路不清晰，内容不全面，重点不突出的不得分；

四、商务部分（10分）所有磋商小组成员评分的算术平均值为施工组织设计得分。（三）施工组织设计得分3.施工组织设计存在违反建筑施工规范（经批准的除外）内容或者存在雷同情形或者未按照磋商文件要求编制的，其投标将被否决。1.磋商小组会对施工组织设计评审应以磋商文件为依据，以响应文件施工组织设计的针对性、合理性、可行性、符合性、满足性为评审要点。（二）评审要求

（二）评审要求投标文件内容完整、排版合理、无错别字、无修改、语句通顺、表述明确、简明扼要、规范，不允许有重复资料体现，复印件内容完整、清晰等，满分为5分。2.投标文件编制质量（5分）供应商近5年承担过同类型工程每项得2.5分，每增加一项类似工程业绩加2.5分，满分为5分。1.供应商业绩（5分）（一）评审因素和分值构成

3.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序确定成交供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排序，残疾人企业、监狱企业排名优先，接着中小微企业排名在前，评分和最后报价也相同的，按照资信得分由低到高的顺序排序。3.推荐成交人评审时，磋商小组各成员应当独立对每个响应文件进行评价、评分，汇总报价得分、施工组织设计得分和资信得分即为供应商的总得分。评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。五、汇总2.供应商应将评审内容需要的证书、证件的复印件清晰的编入响应文件并加盖单位公章，真实性由其负责。1.同类型工程是指建筑工程，同类工程以同一工程的中标结果公示、中标通知书和合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）为准，缺一不可。

一、工程量清单第四章工程量清单4.1本次磋商从评审报告原则提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的确定排序第一的供应商为成交人。确定成交人3.2磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

工程名称：第页共页总说明

工程名称：冷库工程第页共页综合单价分析表

工程名称：设备工程第页共页综合单价分析表

（示范文本）建设工程施工合同（GF—2017—0201）第六章合同条款（采购人提供）第五章图纸

为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：说明国家工商行政管理总局制定制定住房城乡建设部

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。（二）通用合同条款《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量要求、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。（一）合同协议书《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。一、《示范文本》的组成

3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：（三）专用合同条款通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就承包人（全称）：发包人（全称）：第一部分合同协议书《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动，合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。二、《示范文本》的性质和适用范围

4.资金来源：。3.工程立项批准文号：。2.工程地点：。1.工程名称：。一、工程概况工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

二、合同工期。6.工程承包范围：群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。5.工程内容：。

四、签约合同价与合同价格形式工程质量符合标准。三、质量标准工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。计划竣工日期：年月日。计划开工日期：年月日。

（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元）；（1）安全文明施工费：其中：人民币（大写）(¥元）；1.签约合同价为：

2.合同价格形式：。人民币（大写）(¥元）。（4）暂列金额：人民币（大写）(¥元）；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元）；

（2）投标函及其附录（如果有）；（1）中标通知书（如果有）；本协议书与下列文件一起构成合同文件：六、合同文件构成承包人项目经理：。五、项目经理

（8）其他合同文件。（7）已标价工程量清单或预算书；（6）图纸；（5）技术标准和要求；（4）通用合同条款；（3）专用合同条款及其附件；

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。七、承诺上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

本合同在签订。十、签订地点本合同于年月日签订。九、签订时间本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。八、词语含义

本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。十三、合同份数本合同自生效。十二、合同生效合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十一、补充协议

地址：地址：组织机构代码：组织机构代码：（签字）（签字）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：发包人：（公章）承包人：（公章）

电子信箱：电子信箱：传真：传真：电话：电话：委托代理人：委托代理人：法定代表人：法定代表人：邮政编码：邮政编码：

1.一般约定第三部分专用合同条款执行（GF—2017—0201）通用合同条款通用合同条款账号：账号：开户银行：开户银行：

1.1.2合同当事人及其他相关方。1.1.1.10其他合同文件包括：1.1.1合同1.1词语定义

通信地址：。电子信箱：；联系电话：；资质类别和等级：；名称：；1.1.2.4监理人：

通信地址：。电子信箱：；联系电话：；资质类别和等级：；名称：；1.1.2.5设计人：

1.3法律1.1.3.10临时占地包括：。1.1.3.9永久占地包括：。。1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：1.1.3工程和设备

1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：。1.4.1适用于工程的标准规范包括：1.4标准和规范。适用于合同的其他规范性文件：

1.5合同文件的优先顺序。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：发包人提供国外标准、规范的名称：。发包人提供国外标准、规范的份数：；；

发包人向承包人提供图纸的内容：。发包人向承包人提供图纸的数量：；发包人向承包人提供图纸的期限：；1.6.1图纸地提供1.6图纸和承包人文件合同文件组成及优先顺序为：。

承包人提供的文件的形式为：；承包人提供的文件的数量为：；承包人提供的文件的期限为：；；需要由承包人提供的文件，包括：1.6.4承包人文件

1.7.2发包人接收文件的地点：；1.7.1发包人和承包人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7联络关于现场图纸准备的约定：。1.6.5现场图纸准备发包人审批承包人文件的期限：。

1.10交通运输监理人指定的接收人为：。监理人接收文件的地点：；承包人指定的接收人为：。承包人接收文件的地点：；发包人指定的接收人为：。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：。关于场外交通和场内交通的边界的约定：。1.10.3场内交通。关于出入现场的权利的约定：1.10.1出入现场的权利

1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：。1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：。1.11知识产权运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承担。1.10.4超大件和超重件的运输

。允许调整合同价格的工程量偏差范围：出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：。1.13工程量清单错误的修正1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：。

职务：；身份证号：；姓名：；发包人代表：2.2发包人代表2.发包人

2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供。发包人对发包人代表的授权范围如下：通信地址：。电子信箱：；联系电话：；

发包人提供资金来源证明的期限要求：。2.5资金来源证明及支付担保关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：。2.4.2提供施工条件关于发包人移交施工现场的期限要求：。2.4.1提供施工现场

。（9）承包人提交的竣工资料的内容：3.1承包人的一般义务3.承包人发包人提供支付担保的形式：。发包人是否提供支付担保：。

3.2项目经理（10）承包人应履行的其他义务：。承包人提交的竣工资料形式要求：。承包人提交的竣工资料移交时间：。承包人提交的竣工资料的费用承担：。承包人需要提交的竣工资料套数：。

建造师执业印章号：；建造师注册证书号：；建造师执业资格等级：；身份证号：；姓名：；3.2.1项目经理：

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：。承包人对项目经理的授权范围如下：。通信地址：；电子信箱：；联系电话：；安全生产考核合格证书号：；

3.3承包人人员3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：。。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：。

3.5分包承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：。3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：。

允许分包的专业工程包括：。3.5.2分包的确定。主体结构、关键性工作的范围：禁止分包的工程包括：。3.5.1分包的一般约定

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：。3.6工程照管与成品、半成品保护关于分包合同价款支付的约定：。3.5.4分包合同价款。其他关于分包的约定：

4.1监理人的一般规定4.监理人。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人是否提供履约担保：。3.7履约担保

总监理工程师：4.2监理人员。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：关于监理人的监理权限：。关于监理人的监理内容：。

通信地址：；电子信箱：；联系电话：；监理工程师执业资格证书号：；职务：；姓名：；

（3）。（2）；（1）；在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：4.4商定或确定关于监理人的其他约定：。

。关于工程奖项的约定：。5.1.1特殊质量标准和要求：5.1质量要求5.工程质量

6.安全文明施工与环境保护关于延期最长不得超过：小时。监理人不能按时进行检查时，应提前小时提交书面延期要求。。5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：5.3隐蔽工程检查

关于编制施工场地治安管理计划的约定：。6.1.4关于治安保卫的特别约定：。6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：6.1安全文明施工

。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：。合同当事人对文明施工的要求：6.1.5文明施工。

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：7.1.2施工组织设计的提交和修改。7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：7.1施工组织设计7.工期和进度

7.3开工发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：。7.2.2施工进度计划的修订7.2施工进度计划发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：。。

。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：关于承包人提交工程开工报审表的期限：。7.3.1开工准备

7.5.1因发包人原因导致工期延误7.5工期延误7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：。7.4测量放线因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.3.2开工通知

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：7.5.2因承包人原因导致工期延误。（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：7.7异常恶劣的气候条件。不利物质条件的其他情形和有关约定：7.6不利物质条件。

8.材料与设备7.9.2提前竣工的奖励：。7.9提前竣工的奖励（3）。（2）；（1）；

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：8.6.1样品的报送与封存8.6样品。8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：8.4材料与工程设备的保管与使用

9.试验与检验。关于修建临时设施费用承担的约定：8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施8.8施工设备和临时设施。

。施工现场需要配备的试验设备：。施工现场需要配置的试验场所：9.1.2试验设备9.1试验设备与试验人员

10.变更。现场工艺试验的有关约定：9.4现场工艺试验。施工现场需要具备的其他试验条件：

关于变更估价的约定：10.4.1变更估价原则10.4变更估价。关于变更的范围的约定：10.1变更的范围

。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：发包人审批承包人合理化建议的期限：。监理人审查承包人合理化建议的期限：。10.5承包人的合理化建议。

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。10.7.1依法必须招标的暂估价项目暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7暂估价

。合同当事人关于暂列金额使用的约定：10.8暂列金额。承包人直接实施的暂估价项目的约定：第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：；第1种方式：采用价格指数进行价格调整。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第种方式对合同价格进行调整：市场价格波动是否调整合同价格的约定：。11.1市场价格波动引起的调整11.价格调整

第3种方式：其他价格调整方式：③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。（2）关于基准价格的约定：。第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

风险费用的计算方法：。综合单价包含的风险范围：。1、单价合同。12.1合同价格形式12.合同价格、计量与支付。

3、其他价格方式：。风险范围以外合同价格的调整方法：。风险费用的计算方法：。总价包含的风险范围：。2、总价合同。风险范围以外合同价格的调整方法：。

12.2.2预付款担保预付款扣回的方式：签订合同时双方协商。预付款支付期限：签订合同时双方协商。预付款支付比例或金额：签订合同双方协商。12.2.1预付款的支付12.2预付款

12.3.2计量周期工程量计算规则：。12.3.1计量原则12.3计量预付款担保的形式为：。承包人提交预付款担保的期限：。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：。关于总价合同计量的约定：。12.3.4总价合同的计量关于单价合同计量的约定：。12.3.3单价合同的计量关于计量周期的约定：。

12.4.2进度付款申请单的编制关于付款周期的约定：双方协商。12.4.1付款周期12.4工程进度款支付其他价格形式的计量方式和程序：。12.3.6其他价格形式合同的计量

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：。（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：。12.4.3进度付款申请单的提交。关于进度付款申请单编制的约定：

（2）发包人支付进度款的期限：。。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：（1）监理人审查并报送发包人的期限：。12.4.4进度款审核和支付。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：。2、总价合同支付分解表的编制与审批：12.4.6支付分解表的编制。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：

13.2竣工验收关于延期最长不得超过：小时。13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前小时提交书面延期要求。13.1分部分项工程验收13.验收和工程试车。

承包人向发包人移交工程的期限：。13.2.5移交、接收全部与部分工程。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：关于竣工验收程序的约定：。13.2.2竣工验收程序

（1）单机无负荷试车费用由承担；工程试车内容：。13.3.1试车程序13.3工程试车承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：。

承包人完成竣工退场的期限：。13.6.1竣工退场13.6竣工退场关于投料试车相关事项的约定：。13.3.3投料试车（2）无负荷联动试车费用由承担。

发包人审批竣工付款申请单的期限：。14.2竣工结算审核竣工结算申请单应包括的内容：。承包人提交竣工结算申请单的期限：。14.1竣工结算申请14.竣工结算

承包人提交最终结算申请单的期限：。承包人提交最终结清申请单的份数：。14.4.1最终结清申请单14.4最终结清关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：。发包人完成竣工付款的期限：。

缺陷责任期的具体期限：。15.2缺陷责任期15.缺陷责任期与保修（2）发包人完成支付的期限：。（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：。14.4.2最终结清证书和支付

（2）%的工程款；（1）质量保证金保函，保证金额为：；质量保证金采用以下第种方式：15.3.1承包人提供质量保证金的方式关于是否扣留质量保证金的约定：签订合同时双方协商。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。15.3质量保证金

（3）其他扣留方式：。（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；质量保证金的扣留采取以下第种方式：15.3.2质量保证金的扣留（3）其他方式：。

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：。15.4.3修复通知工程保修期为：。15.4.1保修责任15.4保修关于质量保证金的补充约定：。

发包人违约责任的承担方式和计算方法：16.1.2发包人违约的责任发包人违约的其他情形：。16.1.1发包人违约的情形16.1发包人违约16.违约

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：。（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：。

承包人违约的其他情形：。16.2.1承包人违约的情形16.2承包人违约承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.1.3因发包人违约解除合同（7）其他：。

17.不可抗力发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：。关于承包人违约解除合同的特别约定：。16.2.3因承包人违约解除合同承包人违约责任的承担方式和计算方法：。16.2.2承包人违约的责任

18.1工程保险18.保险合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。17.4因不可抗力解除合同除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：。17.1不可抗力的确认

关于变更保险合同时的通知义务的约定：。18.7通知义务承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：。关于其他保险的约定：。18.3其他保险关于工程保险的特别约定：。

选定争议评审员的期限：。争议评审小组成员的确定：。20.3.1争议评审小组的确定合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：。20.3争议评审20.争议解决

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第种方式解决：20.4仲裁或诉讼合同当事人关于本项的约定：。20.3.2争议评审小组的决定其他事项的约定：。争议评审小组成员的报酬承担方式：。

专用合同条款附件：附件1：承包人承揽工程项目一览表协议书附件：附件（2）向人民法院起诉。（1）向仲裁委员会申请仲裁；

附件7：分包人主要施工管理人员表附件6：承包人主要施工管理人员表附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表附件4：主要建设工程文件目录附件3：工程质量保修书附件2：发包人供应材料设备一览表

承包人承揽工程项目一览表附件1：附件11：暂估价一览表附件10：支付担保格式附件9：预付款担保格式附件8：履约担保格式

发包人（全称）：工程质量保修书附件3：发包人供应材料设备一览表附件2：

。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。承包人（全称）：

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；3．装修工程为年；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为年；1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：二、质量保修期

三、缺陷责任期质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。。7．其他项目保修期限约定如下：6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年；5．供热与供冷系统为个采暖期、供冷期；

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。四、质量保修责任缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。工程缺陷责任期为个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。。六、双方约定的其他工程质量保修事项：保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、保修费用4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

传真：传真：电话：电话：委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：地址：地址：发包人（公章）：承包人（公章）：

主要建设工程文件目录附件4：邮政编码：邮政编码：账号：账号：开户银行：开户银行：

承包人主要施工管理人员表附件6：承包人用于本工程施工的机械设备表附件5：

（发包人名称）：履约担保附件8：分包人主要施工管理人员表附件7：

4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。2.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。1.担保金额人民币（大写）元（¥）。（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日就（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与

邮政编码：地址：法定代表人或其委托代理人：（签字）担保人：（盖单位章）6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。

（发包人名称）：预付款担保附件9：年月日传真：电话：

3.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。1.担保金额人民币（大写）元（¥）。于年月日签订的（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。（发包人名称）（以下简称“发包人”）根据（承包人名称）（以下称“承包人”）与

地址：法定代表人或其委托代理人：（签字）担保人：（盖单位章）6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

支付担保附件10:年月日传真：电话：邮政编码：

3.我方保证的金额是主合同约定的工程款的%，数额最高不超过人民币元（大写：）。2.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。1.我方的保证范围是主合同约定的工程款。一、保证的范围及保证金额鉴于你方作为承包人已经与（发包人名称）（以下称“发包人”）于年月日签订了（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：（承包人）：

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。三、承担保证责任的形式3.你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。2.我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内。1.我方保证的方式为：连带责任保证。二、保证的方式及保证期间

1.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。五、保证责任的解除3.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。2.在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。1.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。四、代偿的安排

1.因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。六、免责条款5.我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。4.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。3.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。2.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

（1）向仲裁委员会申请仲裁；因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决：七、争议解决4.因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。3.你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。2.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

地址：法定代表人或委托代理人：（签字）担保人：（盖章）本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。八、保函的生效（2）向人民法院起诉。

11-1：材料暂估价表附件11：年月日传真：邮政编码：

一、项目基本情况第七章技术标准和要求11-3：专业工程暂估价表11-2：工程设备暂估价表

二、适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程5、项目验收：采购人组织验收。4、施工地点：新绛县北张镇3、质量要求：符合国家相关行业政策标准。2、工期：60日历天1、项目需求：本项目共划分一个标段。建设内容包括新建1200m³冷库工程。该工程建筑面积309.96㎡，地上一层，坡屋顶，钢结构，抗震设防烈度为7度。具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求，以本磋商文件相应规定为准。

正（副）本供应商应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致响应文件被误读或查找不到，后果由供应商承担。供应商提交响应文件须知第八章响应文件格式2、承包人还应依据本项目的图纸及特殊工种的标准执行相应的国家及行业最新规范、规程（见图纸）。1、本工程应严格遵照有关施工规范、技术规程的要求进行。规程、规范、技术标准和所附设计图纸及说明是本规范的组成部分，承包商应严格遵循。

或其授权委托代理人：（签字或签章）法定代表人供应商名称：（盖章）项目编号：响应文件（项目名称）

4、磋商保证金缴款凭证3、法定代表人授权委托书2、法定代表人身份证明书1、磋商函及磋商函附录（1）商务部分：日期：年月日目录

（4）无违法记录声明：近三年内在参与政府采购活动中没有重大违法记录声明（3）2021年度财务审计报告（新成立不足一年的单位提供基本银行账户出具的资信证明）（2）2022年第一季度或2022第二季度社保缴纳凭证及明细表〈养老、医疗、失业、工伤其中任意三险，至少包含养老保险〉（被委托人和项目经理须在明细表内）、2022年第一季度或2022第二季度纳税凭证或免税证明或零申报凭证、2022年第一季度或2022第二季度职工工资表（被委托人和项目经理须在明细表内）（1）企业简况（见‘响应文件格式’）后附有效的企业法人营业执照副本、资质证书、安全生产许可证6、供应商资格证明5、银行基本账户开户许可证或基本账户存款信息

9、项目管理机构情况表8、报价一览表7、近五年完成类似项目情况表（7）诚信投标承诺书（6）中小企业声明函或监狱企业证明资料或残疾人福利性单位声明函（5）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）上查询投标人信用记录截图并加盖投标人公章；（在“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站截图未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）

：（采购人）一、磋商函及磋商函附录12、供应商认为需要提供的其他技术材料11、施工组织设计（2）技术部分：10、供应商认为需要提供的其他商务材料

5、我方承诺：完全理解报价超过采购预算金额时，将被拒绝。4、按磋商文件要求提供和交付的工程的报价详见报价一览表。3、提供规定的全部响应文件。2、我方愿按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的全部条件。（供应商全称）授权（供应商委托代理人姓名）（职务、职称）为我方代表，参加贵方组织的（项目名称、项目编号）有关活动，并对此项目进行磋商，按合同约定完成施工工作。为此：

12、我方已详细审核全部响应文件，包括响应文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。11、我方愿意向贵方提供任何与本项磋商有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。9、我方完全理解贵方不一定接受最低价的磋商。8、保证遵守磋商文件的规定。7、承诺完全满足和响应磋商文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在响应文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。6、保证忠实地执行双方所签订的合同，在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

（3）与采购人、其他服务商恶意串通的；（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他服务商的；（1）提供虚假材料谋取成交的；15.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：14、在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本项目的其他管理和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，经你方审批后作为派驻本项目的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。如我方拟派驻的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格。13、我方的响应文件的有效期为自首次提交响应文件截止时间后日历天。

所有有关本报价的一切往来联系方式为：我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。（7）违犯法律法规规定的其它行为。（6）成交后未按本磋商文件要求签约或与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议的；（5）价人未按磋商文件规定和合同约定履行义务的；（4）在磋商期间，影响磋商小组的任何活动的；

邮箱：报价人代表联系电话：（办公）（手机）报价人代表姓名：电话：传真：地址：邮编：

供应商（盖公章）：磋商函附录日期：年月日法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：供应商（盖公章）：

单位性质：单位名称：二、法定代表人身份证明书日期：年月日法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

特此证明。系：（供应商名称）的法定代表人。姓名：性别：年龄：职务：经营期限：成立时间：年月日

日期：年月日：供应商：（盖公章）

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。本授权书声明：注册于（供应商住址）的（供应商名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（供应商委托代理人姓名）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目，项目编号：，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改该项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。：（采购人）法定代表人授权委托书（法定代表人身份证复印件正反面）

法人委托的代理人（签字或盖章）：法定代表人（签字或盖章）：代理人无转委托权。

（委托代理人身份证复印件正反面）供应商（盖公章）：

（1）供应商企业简况六、供应商资格证明文件银行基本账户开户许可证或基本账户存款信息复印件加盖公章五、银行基本账户开户许可证或基本账户存款信息保证金缴款凭证复印件加盖公章四、磋商保证金缴款凭证

注：依法免税或不需要缴纳社保应提供相应证明材料。3、2022年第一季度或2022第二季度职工工资表（被委托人和项目经理须在明细表内）。2、2022年第一季度或2022第二季度纳税凭证或免税证明或零申报凭证（复印件加盖公章）；1、2022年第一季度或2022第二季度社保缴纳凭证及明细表〈养老、医疗、失业、工伤其中任意三险，至少包含养老保险〉（被委托人和项目经理须在明细表内）；（2）依法纳税、社会保险费、职工工资表等证明材料本表后附营业执照副本、资质证书、安全生产许可证复印件并盖公章

致（采购代理机构）：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（4）无违法记录声明：2021年度财务审计报告。（新成立不足一年的单位提供基本银行账户出具的资信证明）（3）财务状况报告

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：供应商名称（单位章）：特此声明！（二）我单位因违法经营受到刑事处罚。（一）我单位责令停产停业、吊销许可证或者执照、或者较大数额罚款等行政处罚；我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第（五）项所称重大违法记录，包括：

详见响应文件格式附件（7）诚信投标承诺书详见响应文件格式附件（6）中小企业声明函或监狱企业证明资料或残疾人福利性单位声明函（5）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）上查询投标人信用记录截图并加盖投标人公章并加盖供应商公章（在“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站截图未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）日期：年月日

3、如近年来，单位发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的断承性。每张表格只填写一个项目，并标明序号。本表后附中标结果公示、中标通知书和合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的复印件备注：我方承诺上述填报内容真实，如不真实，将按照有关规定接受处理。七、近五年完成的类似项目情况表（2017年7月至今）

标段：近5年发生的诉讼及仲裁情况表注：本表后附中标通知书或合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目。标段：正在实施的和新承接的项目情况表

项目编号：金额单位：人民币元八、报价一览表2、近三年是指2017年7月至今。注：1、本表后应附法院或仲裁机构做出的判决、裁决等有关法律文书扫描件。

日期：年月日法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：供应商（盖公章）：注：本表后附已标价工程量清单。

如项目经理工目前仍在其他项目上任职，则应提供由该项目发包人出具的、承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料原件。注：应附项目经理的身份证、职称资格证书建造师注册证书、安全生产考核合格证书的复印件，以及拟委任的项目经理的参加社保的有效证明材料复印件。（1）拟委任的项目经理资历表九、项目管理机构情况表

1、投标人编制施工组织设计的要求：编制时应简明扼要地说明施工方案与技术措施、重难点施工方案、质量管理体系与措施、安全生产管理体系与措施、工程进度计划与措施、环境保护管理体系与措施、冬雨季施工方案与措施、施工成本控制方案、资源配备计划、临时用电管理措施等主要措施。十一、施工组织设计十、供应商认为需要提供的其他商务材料注：应附项目技术负责人的身份证、职称资格证书的复印件，以及拟委任的项目技术负责人的参加社保的有效证明材料复印件。（2）拟委任的项目技术负责人资历表

附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图附表三劳动力计划表附表二拟配备本工程的试验和检测仪器设备表附表一拟投入本工程的主要施工设备表2、施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式。用图表形式阐明本项目的施工总平面、进度计划以及拟投入主要施工设备、试验和检测仪器设备、劳动力、项目管理机构等。

附表二：拟投入本工程的主要施工设备表附表一：附表六临时用地表附表五施工总平面图

单位：人劳动力计划表附表三：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

施工总平面图附表五：2、施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。1、供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。计划开、竣工日期和施工进度网络图附表四：

附件：中小企业声明函或监狱企业证明资料或残疾人福利性十二、供应商认为需要提供的其他材料临时用地表附表六：供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

……2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；本公司郑重声明，根据《政府釆购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：中小企业声明函（工程）（格式）单位声明函

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；日期：企业名称（盖章）：本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

日期：企业名称（盖章）：本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。附：监狱企业证明文件本单位郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位提供的服务，或者提供其他监狱企业的服务。监狱企业证明资料（格式）

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（采购人或代理机构名称）：残疾人福利性单位声明函（格式）

所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加项目的投标；本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：诚信投标承诺书（格式）日期：投标单位（盖单位公章）：

保证中标之后，按照响应文件承诺履约，如有违反，同意接受采购单位违约处罚；保证中标后不转包，若有分包征得采购单位同意；严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；不与采购人、采购代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害采购人的合法权益；不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

注：此承诺书需在开标时携带原件一份递交至招标代理公司。投标单位（公章）：法定代表人（签字或盖章）：开户银行：基本账户：以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。如在投标过程和公示期间发生投诉行为，投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

（6）中小企业声明函或监狱企业证明资料或残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函（工程）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财

库[2020]46号）的规定，本公司参加新缝县北张镇人民政府（单位名称）

的新缝县北张镇冷库项目（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部

为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企

业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小

企业）的具体情况如下：

1.新缝县北张镇冷库项目（标的名称），属于建筑业（采购文件中明

确的所属行业）行业；承建（承接）企业为山西恒元建筑工程有限公司

（企业名称），从业人员120人，营业收入为241.26万元，资产总额为

266.01万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的

情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

办工程有限

本企业对上述声明内责。如有虚假，将依法承担相应

福

责任。

西恒元建筑

企业名称（盖章）：程有限公司

日期：2022年8月16日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度

数据的新成立企业可不填报；

第72页