为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。供应商（全称）：（乙方）采购人（全称）：（甲方）采购合同编号：合同协议书第四章合同格式（参考）

2.合同金额(工程项目)承包范围：项目经理：。（3）项目内容：（2）采购计划编号：（1）采购项目名称：1.项目信息

起始日期：年月日，完成日期：年月日。总日历天数：天。3.履行合同的时间、地点及方式（3）合同价格形式：。（2）具体标的见附件。大写：（1）合同金额小写：

5.解决合同纠纷方式（2）（1）4.付款：方式：地点：

（2）成交通知书（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义应按以下顺序解释：6.组成合同的文件□提请仲裁□向人民法院提起诉讼首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

（8）其他合同文件。（7）标准、规范及有关技术文件，图纸，已标价工程量清单或预算书（如果有）（6）通用合同条款（如果有）（5）专用合同条款（4）采购合同格式条款及其附件（3）响应文件

合同订立地点：合同订立时间：年月日本合同一式份，采购人执份，供应商执份，均具有同等法律效力。8.合同份数本合同自生效。7.合同生效

开户银行：传真：传真：电话：电话：委托代理人：委托代理人：法定代表人：法定代表人：甲方：（公章）乙方：（公章）

第五章采购需求按采购建设工程的特殊要求，对第二部分通用合同条款的原则性约定进行细化、完善、补充，参照湖南省建设厅指定的编号“GF-2017-0201”《《建设工程施工合同(示范文本）》》范本中的合同专用条款。三、政府采购合同专用条款本合同通用条款参照湖南省建设厅指定的编号“GF-2017-0201”《建设工程施工合同(示范文本）》范本中的合同通用条款。二、政府采购合同通用条款帐号：

5、采购范围：本项目范围内全部工程的施工，具体以工程量清单为准。4、预算金额：724534.64元3、主要建设内容：工程规模约6200平方米。将跑道原塑胶拆除、面层新铺13mm厚混合型塑胶;内环沟清理干净，沟宽350mm清淤深度暂定100mm，增加6个沉沙井。预计跑道1/3的面积基础需要塑胶找平修补，具体以工程量清单为准。2、建设地址：株洲市石峰区田心街道长青路1号1、采购项目名称:株洲市九方小学运动场改造工程一、项目概况：

1、工程施工材料的运输、保管及保险二、项目实施要求9、付款方式：双方合同约定。8、保修要求：按国务院279号令及磋商文件相关规定实行保修。7、工程质量要求：发包人要求承包人按国家现行施工规范、标准组织施工，工程质量一次交验合格。6、工期：60日历天

（2）成交人做好职工的入场教育培训，搞好全员的各项交底工作。（1）成交人须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度。2、施工要求（3）成交人负责其派出的施工人员的人身意外保险。（2）成交人负责工程施工材料在施工地点的保管，直至项目验收合格。（1）成交人负责工程施工材料到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

（8）安全文明施工保证措施（7）组织措施：施工现场建立项目经理责任制，对工程行使计划、组织、指挥、协调、实施、监督的职能，选择各专业施工队伍进场，根据各工序的紧前紧后关系，科学合理地安排施工时间，保证计划按时完成。（6）技术措施：制定详细的工期网络计划，科学地安排施工进度，实现质量、效益、工期、安全各项工作指标。细化施工方案合理地投入劳力、材料和机具设备提高工效。引入先进的施工技术和科学的管理方法，把总工期控制在合同工期之内。（5）成交人须建立确保计划工期的保证措施。（4）成交人须制定并落实各级人员的岗位责任制。（3）成交人须加强职工的职业健康安全教育，树立“预防为主，安全第一”的意识，强化职工的质量安全意识。

⑥对施工过程中所生成的建筑垃圾及时清理、清运。⑤施工现场应配备有安全标志牌或警示牌。④施工时遵守安全操作规程，戴好安全帽，防止抛物、坠物。③严格遵守甲方的各项规章制度。②加强职工入场安全文明教育，制定安全文明操作规程及现场“三防”预案。①制定安全目标：贯彻执行“预防为主，安全第一”的工作方针，确保施工现场安全合格率100%，加强现场安全管理、安全防护，制定相关的安全保证体系和措施，确保无任何机械、消防及人员伤害事故。

（1）本项目施工期间，供应商应文明施工，施工期间应负责不在本施工范围内的成品保护，如有损坏，由成交供应商无条件修复。5、现场施工特殊要求（2）施工期间，应接受采购人的监督管理，遵守有关规定。（1）达到国家工程施工质量验收规范合格工程标准，一次交验合格。4、质量保证3、验收要求：由采购人组织验收活动，经验收达到国家现行施工规范、标准组织施工，工程质量一次交验合格。

（3）本项目成交金额不能作为总价包干依据，最终结算价以招标人和有关审核部门审核的金额为准，以实际完成的工程量结算。供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备、材料以及所有人工、管理、财务等所有费用，如供应商遗漏磋商文件所列工程量清单内容，均由成交人自负，采购人不再支付任何费用。（2）付款方式：按合同约定。（1）支付方式：按合同约定。1、结算方法三、项目特别说明（2）施工期间，要保持非施工区的水、电的正常运行。

4、争议的解决：本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，双方同意由株洲建设工程仲裁委员会仲裁。工程竣工后，双方应及时办理工程结算，承包人应积极配合，发包人在6个月审核认可，未办理完结算不支付工程尾款，并不计算利息。工程竣工验收后，承包方应在30天内提交完整齐备的工程竣工资料和验收资料装整成册交采购人四套存档，并必须保证所有归档资料的真实性。3、工程竣工结算（2）当发生工程变更、工程量增减时，由采购人进行初审，经采购人有关部门审定后报政府采购部门备案。（1）采用暂定价形式的由采购人有关部门审定。2、工程变更

2.供应商投标报价文件的投标总价扉页、工程计价总说明都应由注册造价工程师签字并盖其执业专用章，同时将该造价师注册证书复印件附在其投标文件中。注册造价工程师属投标人本单位的，其注册单位名称应与投标人名称一致。如委托他人编制投标报价，应提供委托合同（协议书）复印件，同时由被委托人的注册造价工程师签字并盖其执业专用章，签字盖章的注册造价工程师的注册单位名称应当与被委托人名称一致。工程造价咨询机构在同一招标项目中，只能接受一个供应商的委托编制投标报价文件，否则其编制的投标报价文件无效。1.《建筑工程工程量清单计价规范》(GB505000-2013）;湖南省住房和城乡建设厅关于印发《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知（湘建价〔2020〕56号)﹔2020年《湖南省市政工程消耗量标准》、2020年《湖南省建筑装饰装修工程消耗量标准》、湘建价【2016】160号文关于印发《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》、湘建价【2019】47号文关于印发《关于调整建设工程销项额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》;湘建价【2019】61号文关于印发《关于调整建设工程社会保险费计费标准的通知》;湘建价市【2020】46号《关于机械费调整及有关问题的通知》。投标报价说明1.《建筑工程工程量清单计价规范》(GB505000-2013）;湖南省住房和城乡建设厅关于印发《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知（湘建价〔2020〕56号)﹔2020年《湖南省市政工程消耗量标准》、2020年《湖南省建筑装饰装修工程消耗量标准》、湘建价【2016】160号文关于印发《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》、湘建价【2019】47号文关于印发《关于调整建设工程销项额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》;湘建价【2019】61号文关于印发《关于调整建设工程社会保险费计费标准的通知》;湘建价市【2020】46号《关于机械费调整及有关问题的通知》；主要材料价格按2022年第2期4月的《株洲建设工程造价信息》发布的材料价计取。四、预算编制依据5、对于本章的各项项目要求，参与磋商的供应商应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明。

3.技术标准及要求2.图纸（采购人处领取或以采购人发放的电子图为准），图纸与工程量清单不一致之处，均以工程量清单为准。图纸与竞争性磋商文件不一致之处，均以竞争性磋商文件为准。1.工程量清单（见附件）六、其他注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。3.本项目设有招标控制价总价，投标人投标报价总价不能超过招标人公布的招标控制价总价，否则作废标处理；暂列金额、专业工程暂估价、暂估综合单价及暂估材料单价部分（详见工程量清单）投标人不能更改，若有更改将作废标处理。

附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加磋商)附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加磋商)一、磋商响应声明供应商的响应文件应包含以下九个部分：第六章响应文件组成根据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。

附件6：供应商的资格证明材料附件5：供应商基本情况表三、供应商的资格证明材料附件4：保证金保证金附件3：工程质量保修书

附件9：中小企业声明函六、提供政府采购政策产品等证明材料五、技术/商务响应与偏离表附件8：主要人员简历表四、施工组织设计附件7：联合体协议(格式)

一、磋商响应声明九、最后报价八、供应商认为需提供的其它资料附件10：报价文件七、报价一览表及报价文件“节能产品”、“环境标志产品”等证明材料

四、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。二、我方提交响应文件正本一份和副本一式份，并保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担《政府采购法》第七十七条规定的法律责任。一、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。我方已仔细研究了(项目名称)的竞争性磋商文件（政府采购编号：；委托代理编号：）的全部内容，知悉参加竞争性磋商的风险，我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议。致(采购人或采购代理机构)：

日期：年月日法定代表人或其委托代理人(签字)：供应商名称(盖单位章)：附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加磋商)附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加磋商)五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

成立时间：年月日注册地址：注册号：供应商名称：法定代表人身份证明(法定代表人参加磋商)附件1：

供应商名称（盖单位章）：附：法定代表人身份证复印件特此证明。姓名：性别：年龄：系（供应商名称）的法定代表人。经营范围：主营：；兼营：经营期限：

代理人无转委托权。委托期限：。本人（姓名、职务）系（供应商名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交（项目名称、政府采购编号、采购代理机构编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出磋商；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。法定代表人授权书(委托代理人参加磋商)附件2：日期：年月日

日期：年月日委托代理人（签字）：法定代表人（签字）：供应商名称（盖单位章）：附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件1，原件)本授权书于年月日签字生效，特此声明。

为保证（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。承包人（全称）：发包人（全称）：工程质量保修书附件3注：请各投标单位单独准备一份法人身份证明或法定代表人授权书（加盖单位公章及法定代表人和其委托代理人签字）于递交响应文件时交给代理公司。

质量保修期质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程及双方约定及其他项目。具体质量保修范围，双方约定如下：1、质量保修范围

（4）供热、供冷系统工程为：个采暖期、供冷期；（3）电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为：年；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为：年；（1）地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；2.2双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下：2.1质量保修期从工程实际竣工验收合格之日起计算。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

3.3在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，由设计单位提出保修方案，承包人应立即实施保修。3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。3.1属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后24小时内派人保修，承包人不在约定期限内派人保修，发包人可自行或指派第三方保修。3质量保修责任（6）其他项目年。（5）装饰装修工程为年；

6其他质量保证金的使用、约定、支付、返还与本合同的质量保证金赋予的约定一致。5质量保证金质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。4质量保修费用3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。

年月日年月日法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：发包人（公章）：承包人（公章）：6.2本工程质量保修书，由发包人承包人在工程竣工验收前签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。6.1双方约定的其它工程质量保修事项：

保证金退还申请书附件4企业基本开户许可证根据供应商递交的《投标保证金退还申请书》上的账户信息，以转账或电汇方式退还至供应商的原缴纳账户提供付款凭证复印件或保函复印件。二、磋商保证金缴纳证明材料

开户行地址：省市开户行：账号：户名：我系参加（项目名称），政府采购编号：，委托代理编号：竞争性磋商的供应商，现申请按该项目磋商文件规定，退返保证金人民币(大写）￥(小写），保证金请退还到以下原缴纳账户：致(采购人或采购代理机构)：

日期：年月日固定电话：移动电话：联系人：附：授权代表身份证供应商(盖单位章)：如果提供的账户信息有误或因账户信息变更未及时通知，一切后果均由本单位自行负责。

盖供应商单位章供应商基本情况表附件5：三、供应商的资格证明材料说明：《保证金退还申请书》需单独递交，不得装订在响应文件中；可在办理保证金交割手续时提交，也可在提交首次响应文件截止时间后补交，未交《保证金退还申请书》的供应商，将影响其保证金的正常退还。