中标
王江泾镇田青村文化礼堂、党群服务中心提升工程的招标公告
工程试车临时用地单机无负荷试车房屋建筑文化礼堂工程施工维护临时便道现场施工组织管理机构试验人员劳动力配备工程建设投料试车电力线路给排水管道标准图材料堆放场地供热临时用水党群服务中心提升设计施工图工程质量保修书建筑装修装饰工程交通设施施工总平面布置图临时用工超大件计日工表设备安装现场工艺试验临时占地道路和桥梁临时加固改造场内道路临时设施搭设工程照管现场保护电气管线主要机械台班一览表给排水设施基础设施工程隐蔽工程检查施工图纸公共资源招标投标工程量清单报价编制测量放线施工设备劳务试验与检验工程保险交通运输房间和外墙面工程材料施工组织设计施工进度计划水准点检测仪器表卫生间测量基准点施工总进度计划表安全文明施工费工程质量检测基准线无负荷联动试车样品地基基础工程场内交通电讯线路屋面防水工程服务费临时用电验收施工机械设备办公管理材料放置建筑垃圾收运处置主体结构工程防渗半成品保护试验设备技工普工合计照管工程及工程相关的材料劳动力动态表临时工程永久占地构配件超重件主要材料和工程设备
金额
-
项目地址
浙江省
发布时间
2023/02/10
公告摘要
项目编号2022-1542022-154
预算金额18.8万元
招标联系人施伟昊0573-82062291
招标代理机构嘉兴市银建工程咨询评估有限公司
代理联系人-
中标公司-
中标联系人-
公告正文
嘉兴市秀洲区王江泾镇工程建设项目招标信息发布表
项目编号 |
2022-154 |
信息类别 |
施工招标 |
||||
发布时间 |
2023年2月10日 |
交易方式 |
公开招标 |
||||
项目名称 |
王江泾镇田青村文化礼堂、党群服务中心提升工程 |
||||||
工程名称 |
王江泾镇田青村文化礼堂、党群服务中心提升工程 |
||||||
建设（委托）单位（盖章） |
嘉兴市秀洲区王江泾镇田青村股份经济合作社 |
||||||
招标代理机构（盖章） |
嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 |
||||||
总投资 |
/ |
投资性质 |
自筹 |
招标部分估算价 |
18.8056万元 |
||
工程规模 |
详见招标文件 |
工程类别 |
自行判别 |
结构 |
/ |
||
最大跨度 |
/ |
幢数 |
/ |
层数 |
/ |
||
工期（日历天） |
详见招标文件 |
工程地点 |
秀洲区王江泾镇田青村 |
||||
质量要求 |
详见招标文件 |
联系人 |
施伟昊 |
联系电话 |
0573-82062291 |
||
联系地址 |
嘉兴市洪兴路2399号宝地大厦1205室 |
||||||
企业资质要求 |
建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质，省外企业须提供进省备案证（具体按嘉建（2015）1 号文件执行）或提供信息公开网页打印件（在 “浙江省建筑市场监管公共服务系统”信息公开) |
||||||
项目经理要求 |
建筑工程二级及以上注册建造师资质 |
||||||
其它条件 |
/ |
||||||
报名方式及招标文件的获取 |
投标报名：本项目实行网上报名，潜在投标人可使用投标人的CA锁登陆“秀洲区小型工程电子交易平台”进行网上报名。未进行网上报名的其投标文件拒收。招标文件的获取:招标文件（工程量清单、施工图和补充文件）请以投标人的CA锁登陆“秀洲区小型工程电子交易平台”（http://122.225.56.73/xe/login）自行下载。 |
||||||
报名起止时间 |
2023年2月10日至2023年2月21日下午14:00时整 |
||||||
投标截止时间 |
2023年2月21日下午14:00时整 |
开标时间 |
2023年2月21日下午14:00时整 |
||||
镇招投标办 (盖章) |
|||||||
备注 |
投标保证金数额：人民币2000元整，提交方式：在交易系统中，按项目单次履行“虚拟保证金”承诺。①在投标截止时间前投标人以账号密码或CA证书登录秀洲区小型工程交易平台中“http://122.225.56.73/xe/”电子系统，按‘使用帮助’中的操作手册和相应提示进入投标保证金缴纳页面。②按照系统提示完成线上点击确认使用。③签署《秀洲区公共资源交易“虚拟保证金”使用承诺书》，并将此原件放入投标文件正本中，完成缴纳。（重要提醒：采用“虚拟保证金”承诺的，步骤②线上点击确认使用和步骤③线下正本中放入《承诺书》两个步骤缺一不可，缺少任何一个均视为投标保证金未缴）；提交时间：投标截止时间前线上点击确认，未点击确认视为未缴纳，后果自负；提交地点：在交易系统中提交。 |
||||||
嘉兴市秀洲区王江泾镇工程建设项目招标信息发布表
| 项目编号 | 2022-154 | 2022-154 | 信息类别 | 信息类别 | 施工招标 | |
| 发布时间 | 2023年2月10日 | 2023年2月10日 | 交易方式 | 交易方式 | 公开招标 | |
| 项目名称 | 王江泾镇田青村文化礼堂、党群服务中心提升工程 | 王江泾镇田青村文化礼堂、党群服务中心提升工程 | 王江泾镇田青村文化礼堂、党群服务中心提升工程 | 王江泾镇田青村文化礼堂、党群服务中心提升工程 | 王江泾镇田青村文化礼堂、党群服务中心提升工程 | 王江泾镇田青村文化礼堂、党群服务中心提升工程 |
| 工程名称 | 王江泾镇田青村文化礼堂、党群服务中心提升工程 | 王江泾镇田青村文化礼堂、党群服务中心提升工程 | 王江泾镇田青村文化礼堂、党群服务中心提升工程 | 王江泾镇田青村文化礼堂、党群服务中心提升工程 | 王江泾镇田青村文化礼堂、党群服务中心提升工程 | 王江泾镇田青村文化礼堂、党群服务中心提升工程 |
| 建设（委托）单位（盖章） | 嘉兴市秀洲区王江泾镇田青村股份经济合作社 | 嘉兴市秀洲区王江泾镇田青村股份经济合作社 | 嘉兴市秀洲区王江泾镇田青村股份经济合作社 | 嘉兴市秀洲区王江泾镇田青村股份经济合作社 | 嘉兴市秀洲区王江泾镇田青村股份经济合作社 | 嘉兴市秀洲区王江泾镇田青村股份经济合作社 |
| 招标代理机构（盖章） | 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 | 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 | 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 | 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 | 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 | 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 |
| 总投资 | / | 投资性质 | 自筹 | 自筹 | 招标部分估算价 | 18.8056万元 |
| 工程规模 | 详见招标文件 | 工程类别 | 自行判别 | 自行判别 | 结构 | / |
| 最大跨度 | / | 幢数 | / | / | 层数 | / |
| 工期（日历天） | 详见招标文件 | 工程地点 | 秀洲区王江泾镇田青村 | 秀洲区王江泾镇田青村 | 秀洲区王江泾镇田青村 | 秀洲区王江泾镇田青村 |
| 质量要求 | 详见招标文件 | 联系人 | 施伟昊 | 施伟昊 | 联系电话 | 0573-82062291 |
| 联系地址 | 嘉兴市洪兴路2399号宝地大厦1205室 | 嘉兴市洪兴路2399号宝地大厦1205室 | 嘉兴市洪兴路2399号宝地大厦1205室 | 嘉兴市洪兴路2399号宝地大厦1205室 | 嘉兴市洪兴路2399号宝地大厦1205室 | 嘉兴市洪兴路2399号宝地大厦1205室 |
| 企业资质要求 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质，省外企业须提供进省备案证（具体按嘉建（2015）1号文件执行）或提供信息公开网页打印件（在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”信息公开) | 建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质，省外企业须提供进省备案证（具体按嘉建（2015）1号文件执行）或提供信息公开网页打印件（在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”信息公开) | 建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质，省外企业须提供进省备案证（具体按嘉建（2015）1号文件执行）或提供信息公开网页打印件（在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”信息公开) | 建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质，省外企业须提供进省备案证（具体按嘉建（2015）1号文件执行）或提供信息公开网页打印件（在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”信息公开) | 建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质，省外企业须提供进省备案证（具体按嘉建（2015）1号文件执行）或提供信息公开网页打印件（在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”信息公开) | 建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质，省外企业须提供进省备案证（具体按嘉建（2015）1号文件执行）或提供信息公开网页打印件（在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”信息公开) |
| 项目经理要求 | 建筑工程二级及以上注册建造师资质 | 建筑工程二级及以上注册建造师资质 | 建筑工程二级及以上注册建造师资质 | 建筑工程二级及以上注册建造师资质 | 建筑工程二级及以上注册建造师资质 | 建筑工程二级及以上注册建造师资质 |
| 其它条件 | / | / | / | / | / | / |
| 报名方式及招标文件的获取 | 投标报名：本项目实行网上报名，潜在投标人可使用投标人的CA锁登陆“秀洲区小型工程电子交易平台”进行网上报名。未进行网上报名的其投标文件拒收。招标文件的获取:招标文件（工程量清单、施工图和补充文件）请以投标人的CA锁登陆“秀洲区小型工程电子交易平台”（http://122.225.56.73/xe/login）自行下载。 | 投标报名：本项目实行网上报名，潜在投标人可使用投标人的CA锁登陆“秀洲区小型工程电子交易平台”进行网上报名。未进行网上报名的其投标文件拒收。招标文件的获取:招标文件（工程量清单、施工图和补充文件）请以投标人的CA锁登陆“秀洲区小型工程电子交易平台”（http://122.225.56.73/xe/login）自行下载。 | 投标报名：本项目实行网上报名，潜在投标人可使用投标人的CA锁登陆“秀洲区小型工程电子交易平台”进行网上报名。未进行网上报名的其投标文件拒收。招标文件的获取:招标文件（工程量清单、施工图和补充文件）请以投标人的CA锁登陆“秀洲区小型工程电子交易平台”（http://122.225.56.73/xe/login）自行下载。 | 投标报名：本项目实行网上报名，潜在投标人可使用投标人的CA锁登陆“秀洲区小型工程电子交易平台”进行网上报名。未进行网上报名的其投标文件拒收。招标文件的获取:招标文件（工程量清单、施工图和补充文件）请以投标人的CA锁登陆“秀洲区小型工程电子交易平台”（http://122.225.56.73/xe/login）自行下载。 | 投标报名：本项目实行网上报名，潜在投标人可使用投标人的CA锁登陆“秀洲区小型工程电子交易平台”进行网上报名。未进行网上报名的其投标文件拒收。招标文件的获取:招标文件（工程量清单、施工图和补充文件）请以投标人的CA锁登陆“秀洲区小型工程电子交易平台”（http://122.225.56.73/xe/login）自行下载。 | 投标报名：本项目实行网上报名，潜在投标人可使用投标人的CA锁登陆“秀洲区小型工程电子交易平台”进行网上报名。未进行网上报名的其投标文件拒收。招标文件的获取:招标文件（工程量清单、施工图和补充文件）请以投标人的CA锁登陆“秀洲区小型工程电子交易平台”（http://122.225.56.73/xe/login）自行下载。 |
| 报名起止时间 | 2023年2月10日至2023年2月21日下午14:00时整 | 2023年2月10日至2023年2月21日下午14:00时整 | 2023年2月10日至2023年2月21日下午14:00时整 | 2023年2月10日至2023年2月21日下午14:00时整 | 2023年2月10日至2023年2月21日下午14:00时整 | 2023年2月10日至2023年2月21日下午14:00时整 |
| 投标截止时间 | 2023年2月21日下午14:00时整 | 2023年2月21日下午14:00时整 | 开标时间 | 2023年2月21日下午14:00时整 | 2023年2月21日下午14:00时整 | 2023年2月21日下午14:00时整 |
| 镇招投标办(盖章) | ||||||
| 备注 | 投标保证金数额：人民币2000元整，提交方式：在交易系统中，按项目单次履行“虚拟保证金”承诺。①在投标截止时间前投标人以账号密码或CA证书登录秀洲区小型工程交易平台中“http://122.225.56.73/xe/”电子系统，按‘使用帮助’中的操作手册和相应提示进入投标保证金缴纳页面。②按照系统提示完成线上点击确认使用。③签署《秀洲区公共资源交易“虚拟保证金”使用承诺书》，并将此原件放入投标文件正本中，完成缴纳。（重要提醒：采用“虚拟保证金”承诺的，步骤②线上点击确认使用和步骤③线下正本中放入《承诺书》两个步骤缺一不可，缺少任何一个均视为投标保证金未缴）；提交时间：投标截止时间前线上点击确认，未点击确认视为未缴纳，后果自负；提交地点：在交易系统中提交。 | 投标保证金数额：人民币2000元整，提交方式：在交易系统中，按项目单次履行“虚拟保证金”承诺。①在投标截止时间前投标人以账号密码或CA证书登录秀洲区小型工程交易平台中“http://122.225.56.73/xe/”电子系统，按‘使用帮助’中的操作手册和相应提示进入投标保证金缴纳页面。②按照系统提示完成线上点击确认使用。③签署《秀洲区公共资源交易“虚拟保证金”使用承诺书》，并将此原件放入投标文件正本中，完成缴纳。（重要提醒：采用“虚拟保证金”承诺的，步骤②线上点击确认使用和步骤③线下正本中放入《承诺书》两个步骤缺一不可，缺少任何一个均视为投标保证金未缴）；提交时间：投标截止时间前线上点击确认，未点击确认视为未缴纳，后果自负；提交地点：在交易系统中提交。 | 投标保证金数额：人民币2000元整，提交方式：在交易系统中，按项目单次履行“虚拟保证金”承诺。①在投标截止时间前投标人以账号密码或CA证书登录秀洲区小型工程交易平台中“http://122.225.56.73/xe/”电子系统，按‘使用帮助’中的操作手册和相应提示进入投标保证金缴纳页面。②按照系统提示完成线上点击确认使用。③签署《秀洲区公共资源交易“虚拟保证金”使用承诺书》，并将此原件放入投标文件正本中，完成缴纳。（重要提醒：采用“虚拟保证金”承诺的，步骤②线上点击确认使用和步骤③线下正本中放入《承诺书》两个步骤缺一不可，缺少任何一个均视为投标保证金未缴）；提交时间：投标截止时间前线上点击确认，未点击确认视为未缴纳，后果自负；提交地点：在交易系统中提交。 | 投标保证金数额：人民币2000元整，提交方式：在交易系统中，按项目单次履行“虚拟保证金”承诺。①在投标截止时间前投标人以账号密码或CA证书登录秀洲区小型工程交易平台中“http://122.225.56.73/xe/”电子系统，按‘使用帮助’中的操作手册和相应提示进入投标保证金缴纳页面。②按照系统提示完成线上点击确认使用。③签署《秀洲区公共资源交易“虚拟保证金”使用承诺书》，并将此原件放入投标文件正本中，完成缴纳。（重要提醒：采用“虚拟保证金”承诺的，步骤②线上点击确认使用和步骤③线下正本中放入《承诺书》两个步骤缺一不可，缺少任何一个均视为投标保证金未缴）；提交时间：投标截止时间前线上点击确认，未点击确认视为未缴纳，后果自负；提交地点：在交易系统中提交。 | 投标保证金数额：人民币2000元整，提交方式：在交易系统中，按项目单次履行“虚拟保证金”承诺。①在投标截止时间前投标人以账号密码或CA证书登录秀洲区小型工程交易平台中“http://122.225.56.73/xe/”电子系统，按‘使用帮助’中的操作手册和相应提示进入投标保证金缴纳页面。②按照系统提示完成线上点击确认使用。③签署《秀洲区公共资源交易“虚拟保证金”使用承诺书》，并将此原件放入投标文件正本中，完成缴纳。（重要提醒：采用“虚拟保证金”承诺的，步骤②线上点击确认使用和步骤③线下正本中放入《承诺书》两个步骤缺一不可，缺少任何一个均视为投标保证金未缴）；提交时间：投标截止时间前线上点击确认，未点击确认视为未缴纳，后果自负；提交地点：在交易系统中提交。 | 投标保证金数额：人民币2000元整，提交方式：在交易系统中，按项目单次履行“虚拟保证金”承诺。①在投标截止时间前投标人以账号密码或CA证书登录秀洲区小型工程交易平台中“http://122.225.56.73/xe/”电子系统，按‘使用帮助’中的操作手册和相应提示进入投标保证金缴纳页面。②按照系统提示完成线上点击确认使用。③签署《秀洲区公共资源交易“虚拟保证金”使用承诺书》，并将此原件放入投标文件正本中，完成缴纳。（重要提醒：采用“虚拟保证金”承诺的，步骤②线上点击确认使用和步骤③线下正本中放入《承诺书》两个步骤缺一不可，缺少任何一个均视为投标保证金未缴）；提交时间：投标截止时间前线上点击确认，未点击确认视为未缴纳，后果自负；提交地点：在交易系统中提交。 |
王江泾镇田青村文化礼堂、党群服务中心提升工程
招标文件
招标单位：嘉兴市秀洲区王江泾镇田青村股份经济合作社
代理机构：嘉兴市银建工程咨询评估有限公司
二〇二三年二月
目录
前附表2
第一章投标须知4
一、总则4
二、招标文件4
三、投标报价5
四、投标文件的编制8
五、投标文件的递交9
六、开标10
七、评标10
八、授予合同12
第二章合同主要协议条款13
第一部分合同协议书13
第二部分通用合同条款15
第三部分专用合同条款16
第三章技术规范及图纸36
一、现场自然条件36
二、现场施工条件36
三、本工程采用的技术规范36
第四章评标办法37
第五章投标文件(附件及附表)43
前附表
第一章投标须知
一、总则
（一）工程说明
本工程说明详见前附表。
（二）招标范围：
施工图范围内的所有工程施工（具体详见施工图纸及工程量清单）。
（三）招标方式
本项目按照嘉兴市秀洲区王江泾镇建设工程招投标管理办公室有关规定，采用公开招标的方式。
（四）资金来源
建设单位的资金通过前附表所述的方式获得，并将部分资金用于本工程合同项下的支付。
（五）投标资格
1、本工程采用资格后审的审查方法。
2、合格
投标人的资格条件：详见招标文件评标办法及资格后审资料要求--（附表2）、（附表3）。
（六）投标费用
投标人应承担其参加本招标活动，包括编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。
（七）履约保证金
中标人在收到中标通知书后15日内,应在签订合同前向业主提交中标价的2%作为履约保证金，可以采用现金和银行转账、银行保函或保险公司保函或融资公司保函。（注：采用银行保函时，出具履约担保的银行级别：国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上银行。）履约保证金在竣工验收后15日内一次性返还（无息）。中标人在接到中标通知书后15日内未交纳履约保证金或拒签合同的，招标方有权罚没其投标保证金并取消其中标资格，经嘉兴市秀洲区王江泾镇建设工程招投标管理办公室同意，另选其他中标人中标。
二、招标文件
（一）招标文件的组成
1、招标文件包括下列内容：
前附表
第一章投标须知
第二章合同主要协议条款
第三章技术规范及图纸
第四章评标办法
第五章投标文件（附件及附表）
工程量清单
2、投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、条款、格式和标准要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担，并且根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。
（二）招标文件的澄清
1、投标人在下载招标文件后，若对招标文件等有异议的，请在前附表规定的时间前以电子文档形式上传至“秀洲区小型工程电子交易平台”（http://122.225.56.73/xe），逾期将不予答复。答复内容请各投标人自行下载。
2、招标人的答复内容或澄清文件将以补充公告形式上传于“秀洲区小型工程交易平台”（https://xiuzhou.hibidding.com/）。答复内容、澄清文件均作为招标文件的组成部分，具有约束作用。投标人必须自行查看或下载，否则后果自负。
（三）招标文件的修改
l、在投标截止日期2日前，招标人可能会以补充文件的方式修改招标文件。
2、招标文件的修改将以电子文档的形式上传于“秀洲区小型工程交易平台”（https://xiuzhou.hibidding.com/）。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。投标人必须自行下载，否则后果自负。
3、为使投标人在编制投标文件时把补充文件内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期。
4、书面纪要、补充通知须经相关部门核备。
三、投标报价
投标报价
1.投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定等各项应有费用。
2.投标人在工程量清单报价中所列的单价，以及投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的直接费、间接费、政策性文件规定费用、达到技术规范所需用费用、风险费、税金等所有费用{包括劳务、材料、机械、质检（自检及监理工程师按抽检频率、认为需要的抽检所需的一切检查及建管部门规定的工程结构实体质量抽样检测）、缺陷修复、管理费、利润、保险费、清理费和缺陷维护等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险}。
3.工程量清单中只描述了分项工程计量范围内完成本分项工程应有的主要工作内容（当清单说明与图纸有矛盾或未注明的，以图纸说明为准；图纸未说明的，按清单说明），但投标人填报的综合单价应是包含了分项工程计量范围内的所有工作内容的价格，无论工程量清单或图纸有无明确列项或表示，只要是为完成该分项工程所需要做的工作和为了满足该分项工程的完整性所需要做的工作，均视为该分项工程所包含的内容。投标人在填写工程量清单的每一项的综合单价和合价时应结合投标须知及构成招标文件的施工合同、技术规范、设计施工图纸和现场勘察情况进行报价。
4.本工程报价采用综合单价固定方式进行编制。
5.本工程编制报价采用：各投标单位根据企业自身实力，按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013版）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）、《浙江省建筑安装材料基期价格》（2018版）。本工程所用人工、材料、机械费及为完成本工程所需的一切费用及拟获得的利润，并考虑了应承担的风险，由投标单位根据市场情况并结合本工程特点自行取价，结算时不作调整。
6.安全文明施工基本费为必须计取的措施项目，本项目为非市区工程，根据浙建建发【2022】37号文增加疫情常态化防控和“智慧工地”增加费两项费用，安全文明施工基本费报价时不得低于按照《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定费率的下限值乘以1.15系数。
7、规费根据嘉建办〔2019〕34号文件，投标单位报价时可根据自身项目缴纳规费的实际情况，自主确定其投标费率，但最低不得低于《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定的标准费率的30%。
8、税金属不可竞争费用，按《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税及有关计价调整的通知》（浙建建发[2019]92号）文规定，按9%计取。
9、本工程提供工程量清单，投标时除技术措施费外工程量清单均不得变动，否则按不响应招标文件处理。
10.投标人应根据投标须知、工程量清单、施工图纸、招标补充文件（答疑）、技术规范、合同条款及本省2018版计价依据自行确定并计算施工技术措施费（工程量清单中列明的技术措施项目必须报价，不可漏项，投标单位可根据本单位施工方案自行扩展技术措施项目计入此次报价）。技术措施费为一次性包干费用，今后不论何种情况，结算时均不随工程量的调整而调整，施工单位应自行考虑各种风险因素。
11.施工期的用水、用电、电讯线路、材料堆放场地、临时设施搭设、临时便道等由施工单位自行解决，所需费用（包括用水、用电涨价风险因素）一并计入投标报价内。
12.投标人应自行认真踏勘现场，凡施工范围内和临设区域内需要布置的临时围墙、临时道路、与公共道路连接的临时道路等产生的费用由投标人充分考虑后计入报价，今后结算时不另增加费用。
13.本工程所用的所有材料，进场前必须报发包人、监理审批，未经批准的材料不得进场施工，否则一切损失由承包人负责。
14.本工程进场时，承包人在施工中应切实做好保护措施，如在施工过程中对已建结构、设施等造成损坏的，应由承包人及时修复并承担一切费用，如不及时修复的，招标人将请专业单位进行修复，费用从承包人工程款中直接扣除。
15.缩短工期增加费、文明施工费、行车干扰因素所产生的费用均由投标人自行考虑并计入报价内。施工期间引起的扰民（包括：行车、噪音、污染、损坏居民物品等影响民众生活的因素）投标单位自行考虑，其费用列入报价。
16.承包人施工时必须严谨施工，确保安全，做好安全防范措施，由此引起的所有相关费用投标人应充分考虑后计入本次投标报价内。凡施工期间如发生人身伤亡事故，其责任全部由承包人承担并负责处理，发包人概不负责。
17.承包人应遵守国家和嘉兴市政府有关安全文明施工的有关规定。如果由于承包人未能对安全文明生产采取必要的措施而导致发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其他一切责任，由承包人负责。承包人应当为施工现场从事施工作业和管理的人员，在施工活动过程中发生的人身意外伤亡事故提供保障，办理意外伤害保险并支付保险费，费用含在投标总价内。
18.地面、墙面、顶面5cm以内的平整，由承包人根据图纸及现场实际情况综合考虑，由此发生的所有费用包含在投标总价内，结算时不作调整。
19.施工过程中如遇管道包封，电气、给排水、消防等的移位，由承包人无条件进行移位，由此发生的所有费用（含移位时由于承包人原因破损的）包含在投标总价内，结算时不作调整。
20.建筑垃圾收运处置管理按照嘉兴市秀洲区人民政府办公室关于印发《秀洲区建筑垃圾收运处置管理办法实施细则(试行)》的通知（秀洲政办发〔2020〕50号）执行。工程开工前五个工作日施工单位向工程项目所在地综合行政执法局执法分队申请城市建筑垃圾处置备案，备案内容含建筑垃圾数量、种类、处置方式。
21.工程质量检测（包括所有原材料、成品、半成品进场复试）等按设计、施工、验收规范要求送检，投标单位需将相关费用计入投标报价内。
22.进场施工前须到项目地相应的物业公司备案，具体要求按物业公司管理规定。
23.现场保护：本次工程施工时需做好对现场的保护工作，如有损坏需无条件修复，所需费用由投标单位自行考虑在报价内，风险包干，今后不另增加。
24.施工完成后，室内环境必须请有资质的检测机构进行有害气体、放射性等指标检测，检测结果必须满足规范要求，并出具检测报告，相关费用在投标报价时综合考虑，结算时不作调整。
25.涉及《关于全力做好疫情防控支持企业发展的通知》浙建办〔2020〕10号、《关于印发新冠肺炎疫情防控期间有关建设工程计价指导意见的通知》浙建站定〔2020〕5号、《关于新冠肺炎疫情后施工合同履约和工程价款调整的指导意见》嘉建建〔2020〕24号、《关于调整疫情防控专项费用计取标准的通知》浙建站定〔2020〕8号文件内容的本次招标时未作考虑，在结算时工程涉及上述文件内容的按相关规定按实调整。
26.工程材料：
（1）本工程的材料、设备、配件由承包人负责采购，其质量必须符合设计和施工规范要求并经监理、建设单位确认。
（二）投标货币
投标报价中的单价和合价全部采用人民币表示。如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；合价金额与单价金额和工程量的乘积不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。
四、投标文件的编制
（一）投标文件的组成及制作要求
1.投标人依据秀洲区小型工程电子交易平台上下载的招标文件编制电子投标文件，编制电子投标文件必须使用嘉兴秀洲施工投标工具。投标工具及相关操作说明下载地址在交易平台登录页面（http://122.225.56.73/xe）“使用帮助”栏。
2.投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件要求，其投标文件将被招标人拒绝。
3.投标人须在秀洲区小型工程电子交易平台上传已签章和加密过的电子投标文件（*.已加密投标文件），无须提交纸质投标文件、电子光盘。
（二）投标文件格式要求
投标人应使用招标文件中提供的附表格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。
（三）投标保证金的缴纳与退还
1、投标保证金缴纳方式：在交易系统中，按项目单次履行“虚拟保证金”承诺。
①投标人以账号密码或CA证书登陆秀洲区小型工程交易平台中“http://122.225.56.73/xe/”电子系统，按‘使用帮助’中的操作手册和相应提示进入投标保证金缴纳页面。
②按照系统提示完成线上点击确认使用。
③签署《秀洲区公共资源交易“虚拟保证金”使用承诺书》，并将此原件放入投标文件正本中，完成缴纳。（重要提醒：采用“虚拟保证金”承诺的，步骤②线上点击确认使用和步骤③线下正本中放入《承诺书》两个步骤缺一不可，缺少任何一个均视为投标保证金未缴）
2、未按规定履行“虚拟保证金”承诺的投标文件无效（以电子系统中生成的《保证金缴纳情况》为准）。此投标保证金是投标文件的一个组成部分。
3、对于未能按要求履行“虚拟保证金”承诺的，招标人将视为不响应招标文件而拒绝。
4、以“虚拟保证金”缴纳的无需办理退还。
5、如投标人有下列情况，需按实补缴保证金并进行罚没。如投标人不将应罚没的保证金按时进行缴纳的，将纳入“秀洲区招投标黑名单”，按照情节轻重限制其一定时间内在秀洲区全域或特定范围内的投标行为：
①投标人在定标前撤回其投标文件；
②中标人未能在规定期限内签署合同协议；
③投标人有不真实投标或违法违规行为
（四）投标预备会及现场勘察
l、本次招标不组织标前答疑会议，各投标人自行现场踏勘。
2、投标人自行前往对工程施工现场和周围环境进行勘察以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。
3、招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、理解、结论概不负责。
（五）投标文件的份数和签署
1、投标人按前附表规定编制投标文件，并在投标截止时间前在秀洲区小型工程电子交易平台上传已签章和加密过的电子投标文件（*.已加密投标文件）。
2、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非是这些删改是根据招标人的指示进行的，或者投标人造成的必须修改的错误。若有修改则在投标截止时间前重新在秀洲区小型工程电子交易平台上传修改好已签章和加密过的电子投标文件（*.已加密投标文件）。
五、投标文件的递交
（一）投标文件的递交方式
在投标截止日期和时间前在秀洲区小型工程电子交易平台（http://122.225.56.73/xe）上传嘉兴秀洲施工投标工具生成的‘已加密投标文件’，解密时使用制作电子投标文件时加密的CA证书进行解密，请确保加密标书的CA证书在生成标书后没有延期或者变更信息，以免标书解密失败。
（二）投标截止期
1.投标人按前附表规定的日期、时间和方式上传加密标书。未在投标截止日期和时间前上传加密标书的投标文件作无效标处理。
2.招标人可以用补充通知的方式酌情延长递交投标文件的截止日期。上述情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。
（三）投标文件的修改与撤回
投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。在投标截止时间以后，不能更改投标文件。
六、开标
（一）开标
1.本项目采用不见面电子开评标。投标人必须在投标截止日期和时间前在“秀洲区小型工程电子交易平台”（http://122.225.56.73/xe）上传嘉兴秀洲施工投标工具生成的‘已加密投标文件’，解密时使用制作电子投标文件时加密的CA证书进行解密，请确保加密标书的CA证书在生成标书后没有延期或者变更信息，以免标书解密失败。投标人在本项目开标截止时间前一小时内进入不见面开标大厅完成签到。到开标时间后，在规定时间内完成标书解密操作。
2.招标人将于前附表规定的时间和地点举行开标会议。开标会议由招标代理机构组织并主持，并在嘉兴市秀洲区王江泾镇建设工程招投标管理办公室全程监督下进行。
（二）投标人有下列情况之一的，其投标文件将予以拒收：
1.投标截止日期和时间之后上传加密标书。
2.招标文件要求提交投标保证金而在未提交的（以电子系统中生成的《投标单位报名及保证金缴纳情况》为准）。
3.法律、法规规定的其他情形。
（三）投标文件鉴证和公布
在嘉兴市秀洲区王江泾镇建设工程招投标管理办公室监督下当众宣布核查结果，并宣读有效投标的投标人名称、投标报价、修改内容、工期、质量目标等招标人认为适当的其他内容。
（四）唱标和记录
唱标内容将做好记录，并由各监督人员现场监督。
七、评标
（一）评标委员会
评标委员会由嘉兴市秀洲区王江泾镇建设工程招投标管理办公室从相应的评标专家库中随机抽取评标专家3人组成。
为招标人编制工程量清单及投标控制价的单位的评标专家不得参加本项目的评标工作，为投标人编制投标报价文件的单位中的评标专家均不得参加本项目的评标工作，须自觉回避。
（二）评标原则
应遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。
（三）评标办法
本项目采用综合评估法，详见第四章评标办法。
（四）投标文件的澄清
为了有助于投标文件的审查、评价和比较，在王江泾镇招标办的监督下，评标委员会可要求投标人在接到电话通知后30分钟内通过电子邮件、电话录音、微信、QQ等形式作出回复，但不允许更改投标报价或投标的实质性内容。同时各投标单位对招标单位所作询标承诺均作为投标文件的有效补充件。
（五）投标文件的评审、比较和否决
1、评标委员会仅对实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。
2、在评审过程中，评标委员会可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进
行书面说明并提供相关材料。
3、评标委员会依据本招标文件规定的评标方法，就投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。
4、排名第一的中标候选人出现下列情形之一，导致其已不符合中标条件的，招标人经向相关部门报批核准手续后，可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标：
（1）放弃中标的；
（2）因不可抗力无法履行合同的；
（3）不按照招标文件要求提交履约保证金的（若有）；
（4）被查实存在影响中标结果的违反行为的；
（5）其他导致第一中标候选人不符合中标条件的情形。
5、依法必须进行招标的项目，中标人无正当理由放弃中标的，取消其中标资格，且投标保证
金不予退还
（六）评标过程的保密
1、公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密。
2、在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人的评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。
3、中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。
八、授予合同
（一）中标通知书
1、招标单位根据相关部门备案的中标通知书通知中标单位，中标单位应在接到中标通知后15日内，应按招标文件前附表规定与招标单位按有关法律法规和招标文件签订施工合同及缴纳履约保证金（若有）。中标人在接到中标通知书起15天内拒签合同或未提交履约保证金的（若有），建设单位直接扣罚投标保证金，经相关部门同意后，取消该单位的中标资格，另选其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
2、中标通知书将成为合同的组成部分。
（二）合同签订
招标人将根据嘉兴市建设工程施工合同管理的规定，依据招标文件、投标文件，与中标人签订。
第二章合同主要协议条款
合同条件采用建设工程施工合同示范文本（GF—2017—0201）的《合同条件》〉
合同协议条款将由招标人（甲方）与中标人（乙方）结合本工程具体情况协商后签订。以下为招标人提出涉及投标人的主要条款，投标人在投标文件中进行承诺。
第一部分合同协议书
发包人（全称）：嘉兴市秀洲区王江泾镇田青村股份经济合作社
承包人（全称）：
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就王江泾镇田青村文化礼堂、党群服务中心提升工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：王江泾镇田青村文化礼堂、党群服务中心提升工程
2.工程地点：王江泾镇田青村
3.工程立项批准文号：
4.建设资金来源：自筹。
5.工程内容：施工图范围内的所有工程施工（具体详见施工图纸及工程量清单）。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：施工图范围内的所有工程施工（具体详见施工图纸及工程量清单）。
二、合同工期
计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合合格标准。
四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为：
人民币（大写）(¥元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）(¥元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）(¥元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）(¥元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）(¥元)。
2.合同价格形式：单价固定合同。
五、项目经理
承包人项目经理：。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；
（2）投标函及其附录（如果有）；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于年月日签订。
十、签订地点
本合同在签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自合同当事人加盖公章，并由法定代表人或法定代表人的授权代表签字后生效。
十三、合同份数
本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。
发包人：(公章)承包人：(公章)
法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：
（签字）（签字）
组织机构代码：组织机构代码：
地址：地址：
邮政编码：邮政编码：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
传真：传真：
电子信箱：电子信箱：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
第二部分通用合同条款
第三部分专用合同条款
1.一般约定
1.1词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：
本项目双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件；招标文件、招标补充文件及其他文件等；标准、规范及有关技术文件；施工组织设计。
1.1.2合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名称：；
资质类别和等级：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：。
1.1.2.5设计人：
名称：；
资质类别和等级：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：。
1.1.3工程和设备
1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：/。
1.1.3.9永久占地包括：/。
1.1.3.10临时占地包括：/。
1.3法律
适用于合同的其他规范性文件：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），《浙江省》设工程计价规则》（2018）。
1.4标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：采用现行有效的适用于本工程的施工和验收标准、规范，包括《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017），若不同标准和规范之间要求不一致的，以较高标准为优先。
1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：/；
发包人提供国外标准、规范的份数：/；
发包人提供国外标准、规范的名称：/。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。
1.5合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录（如果有）；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件。
1.6图纸和承包人文件
1.6.1图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后7天内；
发包人向承包人提供图纸的数量：发包人向承包人提供施工图纸7套（包括今后需要绘制竣工图的4套）。施工过程中承包人要求增加图纸的，发包人应在承包人支付图纸复制工本费后提供承包人要求增加的图纸。使用标准图的，标准图由承包人负责提供，产生的费用由承包人承担。
发包人向承包人提供图纸的内容：设计施工图。
1.6.4承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：；
承包人提供的文件的期限为：；
承包人提供的文件的数量为：；
承包人提供的文件的形式为：；
发包人审批承包人文件的期限：。
1.6.5现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
1.7联络
1.7.1发包人和承包人应当在5天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2发包人接收文件的地点：施工现场；
发包人指定的接收人为：现场双方协商确定。
承包人接收文件的地点：施工现场；
承包人指定的接收人为：现场双方协商确定。
监理人接收文件的地点：施工现场；
监理人指定的接收人为：现场双方协商确定。
1.10交通运输
1.10.1出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：按通用条款。
1.10.3场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：现场双方协商确定。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：/。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：施工期间。
1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款。
1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人自行承担。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：结算时分部分项工程量按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、施工图纸、会审纪要、联系单按实计算，综合单价不变。
2.发包人
2.2发包人代表
发包人代表：
姓名：；
身份证号：；
职务：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：。
发包人对发包人代表的授权范围如下：。
2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前7天。
2.4.2提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工所需的水、电、电讯线路由承包方完成，发包方做好配合及协调工作，费用在中标价内已列入。水、电费用由承包方根据市场价及自身情况自行确定计入报价。承包方应充分考虑停电因素，因停电而造成自发电费用应包含在投标报价中。
2.5资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：。
发包人是否提供支付担保：否。
发包人提供支付担保的形式：/。
3.承包人
3.1承包人的一般义务
（5）承包人提交的竣工资料的内容：符合《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2014)及其他规范要求编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档。
承包人提供竣工图的约定：
（1）施工中没有设计变更，施工后由承包人在发包人提供的施工图加盖竣工图章，提交发包人。
（2）施工中只有零星的少量变更，承包人在竣工图变更位置注明，并连同经发包人同意的变更签证，于竣工后由承包人加盖竣工图章交发包人。
（3）施工中对原设计变更较多，原施工图难于作为竣工图，应由承包人组织重新绘制竣工图并承担相应费用。
承包人需要提交的竣工资料套数：4套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工后14天内。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式。
（6）承包人应履行的其他义务：竣工后除自然毁损及承包人按规定绘制竣工图及需要存档的外，所有剩余的施工图纸均应交还给发包方。
3.2项目经理
3.2.1项目经理：
姓名：；
身份证号：；
建造师执业资格等级：；
建造师注册证书号：；
建造师执业印章号：；
安全生产考核证书号：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：；
承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人负责履行合同。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理（建造师）在本工地上班的到位率要求达到100%（每个月不少于25天）。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按通用条款。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每次支付人民币2000元违约金。
3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：每次支付人民币5000元违约金。
3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：每次支付人民币5000元违约金。
3.3承包人人员
3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前7天。
3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每次扣罚人民币5000元。
3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：应通知监理人，并征得发包人书面同意。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每次扣罚人民币2000元。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每次扣罚人民币500元。
3.5分包
3.5.1分包的一般约定
禁止分包的工程包括：本合同工程所有内容未经业主同意均不得分包。
主体结构、关键性工作的范围：按通用条款。
3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：。
其他关于分包的约定：/。
3.5.4分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：/。
3.6工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款。
3.7履约担保
承包人是否提供履约担保：是。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：中标人在收到中标通知书后15日内，应在签订合同前向招标人提交中标价的2%作为履约保证金，履约保证金提交形式采用现金和银行转账、银行保函或保险公司保函或融资公司保函。（注：采用银行保函时，出具履约担保的银行级别：国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上银行。）履约保证金在工程竣工验收后15日内返还（无息）。
4.监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：。
关于监理人的监理权限：。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由承包人承担。
4.2监理人员
总监理工程师：
姓名：；
职务：总监理工程师；
监理工程师执业资格证书号：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：；
关于监理人的其他约定：。
4.4商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）；
（2）；
（3）。
5.工程质量
5.1质量要求
5.1.1特殊质量标准和要求：无。
关于工程奖项的约定：无。
5.3隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用条款。
监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
6.安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：/。
6.1.4关于治安保卫的特别约定：按通用条款。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款。
6.1.5文明施工
合同当事人对文明施工的要求：
在实施和完成本合同工程及其工程保修的整个过程中，承包方应遵守国家和浙江、嘉兴等有关安全文明施工的有关规定。如果由于承包人未能对安全文明生产采取必要的措施而导致发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其他一切责任，由承包人负责。
承包人应当为施工现场从事施工作业和管理的人员，在施工活动过程中发生的人身意外伤亡事故提供保障，办理建筑意外伤害保险、支付保险费。
承包人在实施施工和保修期间的任何时候，对本工程周围环境都应采取必要的保护措施，不得随意排放污水和有害物，也不得破坏已建或在建工程的任何部分。
承包人的机械设备必须符合国家有关标准，性能良好，应配备专业的操作人员并具有上岗证书，施工车辆应经过公安交通部门检测，证照齐全。
承包人在工程开工前应办理好工程的安监手续，并经验收后才能进行开工建设，同时承包人必积极配合安监部门及发包人做好安全施工的检查工作，并在施工中，积极对职工开展安全教育培训，提高职工的安全意识，并应不定期地做好施工机械、车辆、电力线路、生活生产设施的检查，提高安全性能。
承包人应该做好外来人员和外来车辆到现场的安全管理，承包人应做好各类危险指示牌，指示牌需清晰可辩，如外来人员或外来车辆在施工现场出现事故，是由于承包人责任的，承包人应承担该项赔偿费用和责任。
6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按通用条款。
7.工期和进度
7.1施工组织设计
7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款。
7.1.2施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7天。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后的7天内。
7.2施工进度计划
7.2.2施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后的7天内。
7.3开工
7.3.1开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前7天。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7天确定，由发包人以书面形式提供给承包人，并进行现场交验。
7.5工期延误
7.5.1因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：/。
7.5.2因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
该项违约承包人每延误一天向发包人支付1500元的违约金，直到最高赔偿额。如果承包人无法采取得到发包人认可的措施，发包人有理由视承包人无能力履行合同，发包人可以在发出书面通知14天后，与承包人终止合同，并要求承包人向发包人承担本合同价5%的违约金。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：签约合同价5%的违约金。
7.6不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：/。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）5级以上的地震；
（2）日降雨量大于100MM以上持续三天的暴雨；
（3）风力达到8级的强台风。
7.9提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：无。
8.材料与设备
8.2.承包人采购材料与工程设备
1、本工程所需材料均由承包人负责采购供应。承包人采购的材料必须保证质量并符合国家有关标准，且同类材料及成品、半成品和设备原则上采用同一厂家品牌。
2、承包人采购成品、半成品、材料、设备在采购前均需征得发包人同意或双方共同采购。否则，发包人有权要求承包人更换或采取其它补救措施。对国家有强制性认证要求的设备与材料，必须具有强制性认证标志。
3、采购的材料到货后，要求附有产品证、质保单及有关检测报告，并经发包人指定的代表进行验收，按规定需送检测试的，必须测试后方可使用，检测所需费用，由承包人承担。否则发包人和监理单位有权制止。
4、使用不合格材料和不允许使用的材料，所产生的后果由承包人承担全部责任。
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：按通用条款。
8.6样品
8.6.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：另行确定。
8.8施工设备和临时设施
8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：承包人自行承担。
9.试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2试验设备
施工现场需要配置的试验场所：另行确定。
施工现场需要配备的试验设备：另行确定。
施工现场需要具备的其他试验条件：另行确定。
9.4现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：按通用条款。
10.变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：所有变更需经发包人签认。
10.4变更估价
10.4.1变更估价原则
关于变更估价的约定:
（1）已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目单价认定；
（2）已标价工程量清单中有类似工程项目综合单价的，参照该类似项目的综合单价计算确定：
(a)某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同材料价格；(b)清单项目某一特征或工程内容发生变化，不影响其他特征及工程内容的，其他特征组合标准不变，仅调整发生变化的组合子目价格；
（3）已标价工程量清单中没有类似工程项目综合单价的，由承包人根据合同中约定的组价原则或参考“计价依据”提出适当的综合单价，经发包人或监理人审定后执行；
组价原则：根据《浙江省建设工程工程量清单计价指引》、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省安装工程预算定额》（2018版）等计价依据及相关补充文件标准计算；综合费率（含管理费、利润、风险费用）按投标文件同一口径执行；组价时，人工、材料、机械台班单价按照投标时人工、材料、机械台班单价的报价计算，暂估价按照发包人签证价格计算，无投标报价的材料价格，按照发包人签证价格或实际进度对应月份的市场信息价算术平均信息价计算，定额不明确的由业主签证确认；计算出该项费用后并换算到《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的计算规定，格式套用投标书格式。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款。
发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。
10.7暂估价
暂估价材料和工程设备的明细：本工程无暂估价。
详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。
10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。
10.8暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：由业主掌握。
11.价格调整
11.1市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：否。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：/。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：。
12.合同价格、计量与支付
12.1合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：
①招标文件、答疑纪要、施工图纸规定范围内的工程及工作内容；
②合同执行期间，工程造价管理部门公布的材料、机械费价格变化；
③合同执行期间，投标人工、材料、机械费价格的市场变化；
④合同执行期内，一周内非承包人原因造成施工临时停电、停水累计16小时内造成的停工；
⑤合同执行期间内可能发生的其他费用，包括市政、市容、环保、交通、治安等。
风险费用的计算方法已包含在投标报价中（除合同中明确属可调范围，其余一律不作调整）。
风险范围以外合同价格的调整方法：/。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：/。
风险费用的计算方法：/。
风险范围以外合同价格的调整方法：/。
3、其他价格方式：/。
12.2预付款
12.2.1预付款的支付
预付款支付比例或金额：无
预付款支付期限：。
预付款扣回的方式：。
12.2.2预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：/。
预付款担保的形式为：/。
12.3计量
12.3.1计量原则
工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相关计价依据所规定的工程量计算规则计算。
12.3.2计量周期
关于计量周期的约定：按工程进度。
12.3.3单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：按通用条款。
12.3.4总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：/。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。
12.3.6其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：/。
12.4工程进度款支付
12.4.1付款周期
关于付款周期的约定：
（1）完成工程量的80%，支付合同价的50%；
（2）竣工验收合格且提供全套工程备案资料至发包人后支付至完成工程量的80%；（并退还履约保证金）；验收合格后30日内，施工方将审价资料提交给建设单位，超过规定时限提交审价资料的按每天100元罚款，并在支付工程款时扣除；
（3）工程结算审计完成后按审定价付清，同时承包人提交审定价1.5%的质保金保函（可采用银行保函或保险保函或担保保函）至发包人；
（4）质保金保函在工程竣工验收合格之日起满两年后退还。
12.4.2进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款。
12.4.3进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。
12.4.4进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用条款。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用条款。
（2）发包人支付进度款的期限：按通用条款。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。
12.4.6支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用条款。
13.验收和工程试车
13.1分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
13.2竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：按通用条款。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用条款。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按通用条款。
13.3工程试车
13.3.1试车程序
工程试车内容：按通用条款。
（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；
（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。
13.3.3投料试车
关于投料试车相关事项的约定：按通用条款。
13.6竣工退场
13.6.1竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后14天内。
14.竣工结算
14.1竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：按通用条款。
竣工付款申请单应包括的内容：按通用条款。
14.2竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款。
发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的14天内，完成对承包人的竣工付款。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款。
14.4最终结清
14.4.1最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：4份。
承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款。
14.4.2最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款。
（2）发包人完成支付的期限：发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。
15.缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：自项目竣工验收合格之日起24个月。
15.3质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：是。
15.3.1承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第2种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：；
（2）1.5%的工程款；
（3）其他方式:。
15.3.2质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:。
关于质量保证金的补充约定：。
15.4保修
15.4.1保修责任
工程保修期为：详见工程质量保修书。
15.4.3修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：接到保修通知后48小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
16.违约
16.1发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：/。
16.1.2发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按通用条款。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：按通用条款。
（7）其他：/。
16.1.3因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2承包人违约
16.2.1承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：按通用条款。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
①因承包人原因不能按合同约定的时间竣工，应承担违约责任。应向发包人支付规定金额的违约金，违约金按1500元/天计取。如果承包人继续无力采取措施，加快进度，发包人有理视承包人无能力履行合同，发包人可以在发出书面通知14天后，与承包人终止合同，并要求承包人向发包人承担本合同价5%的违约金。
因承包人原因分项工程达不到合同中规定的工程质量要求，发包人可要求承包人进行返工，如返工后仍达不到约定条件的，拆除重建，并视为承包人违约，承包人应向发包人支付违约金，以监理工程师签署的质量文件为准，每次支付不少于10000元的质量违约金。
承包人如违反安全文明施工，以监理工程师通知或建设行政主管部门通知为准，每次支付不少于5000元的违约金，如发生安全事故应及时向有关部门报告，并承担相应的一切责任。
②承包人违反项目管理人员到岗到位约定，项目经理和技术负责人每月在本工地上班时间不足25天，以违约论，按每人每天支付3000元违约金；施工员、质量员、安全员、材料员、资料员每月在本工地上班时间不足25天，以违约论，按每人每天2000元支付违约金。考勤由监理方负责（上述人员应主动到监理方报到），考勤由总监理工程师签字确认，每月25日报发包方，发包方代表审核后直接作为扣除违约金的依据。
③承包人投入本工程的施工队伍的素质、能力、力量和机械等必须符合投标书的承诺和满足工程的实际需要。如由于承包人原因造成现场管理混乱，施工质量和进度明显达不到合同要求且无视发包人或监理工程师事先的书面整改通知书，拒不服从监理工程师监管，发包人有权要求其加强管理，调整充实力量，承包人必须接受。当上述措施仍无效时，发包人可单方面终止合同，并追究承包人本合同价10%的违约责任。
④承包人应对施工人员加强教育和管理，配合当地有关部门做好社会治安工作。本工程发包人当期支付给承包人的工程款中应该视为已经包含了当期已完工程的全部人工工资。承包人应按国家和本省有关劳动工资支付的规定及时支付其所属员工（包括雇佣的民工）的工资及其他酬金，不得以工程款拖欠、结算纠纷、垫资施工等理由随意克扣或者无故拖欠。否则因拖欠工资（或其他酬金）而影响发包人单位或工程的正常秩序或搅乱当地社会稳定的，发包人有权停止支付工程款，每次事件（经主管部门认定的事件）发生，可要求承包人赔偿由此给发包人造成的其他损失。
16.2.3因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：/。
17.不可抗力
17.1不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：根据通用条款外，明确如下：5级以上的地震，日降雨量大于100mm以上持续三天的暴雨，风力达到8级的强台风。
17.4因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。
18.保险
18.1工程保险
关于工程保险的特别约定：按规定办理施工人员意外伤害保险并承担该项保险的一切费用。其他有关部门规定必须办理或要求办理的各类强制保险、劳动保险和承包人认为需投保的等由承包人自己负责办理并承担一切费用。
18.3其他保险
关于其他保险的约定：承包人必须依照法律规定参保。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。
18.7通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款。
20.争议解决
20.3争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。
20.3.1争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：/。
选定争议评审员的期限：/。
争议评审小组成员的报酬承担方式：/。
其他事项的约定：/。
20.3.2争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：/。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：
（1）向嘉兴仲裁委员会申请仲裁；
（2）向工程所在地人民法院起诉。
协议书附件：
附件1：承包人承揽工程项目一览表（略）
专用合同条款附件：
附件2：发包人供应材料设备一览表（略）
附件3：工程质量保修书
附件4：主要建设工程文件目录（略）
附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表（略）
附件6：承包人主要施工管理人员表（略）
附件7：分包人主要施工管理人员表（略）
附件8：履约担保格式（略）
附件9：预付款担保格式（略）
附件10：支付担保格式（略）
附件11：暂估价一览表（略）
附件3：
工程质量保修书
发包人（全称）：嘉兴市秀洲区王江泾镇田青村股份经济合作社
承包人（全称）：
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就王江泾镇田青村文化礼堂、党群服务中心提升工程（工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：按国家有关规定。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为8年；
3．装修工程为2年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；
7．其他项目保修期限约定如下：未明确部分工程保证期按贰年计。
质量保修期自工程竣工验收之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：/。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：承包人(公章)：
地址：地址：
法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
邮政编码：邮政编码：
第三章技术规范及图纸
一、现场自然条件
（包括：现场环境、地形、地貌、地质、水文、地震烈率及气温、雨雪量、风向、风力等）
详见地质勘察资料及施工图
二、现场施工条件
（包括：建设用地面积、建筑物占地面积、场地拆迁及平整清况、施工用水、电及有关勘探资料等）已具备开工条件。
三、本工程采用的技术规范
按国家、省、市有关技术规范、标准。
四、图纸
设计单位：/
施工图：全套
第四章评标办法（综合评估法）
第一条：为规范本项目招标评标工作，根据《中华人民共和国招标投标法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家计委等七部委联合令第12号）、《浙江省建设工程招标投标管理条例》、《嘉兴市建设工程招标投标实施办法》，按照公开、公平、公正、择优的原则，结合本工程实际情况，特制定本办法。
第二条：评标委员会对投标书有疑问部分可以询标，在嘉兴市秀洲区王江泾镇建设工程招投标管理办公室的监督下，评标委员会可要求投标人在接到电话通知后30分钟内通过电子邮件、电话录音、微信、QQ等形式作出回复，但不允许更改投标报价或投标的实质性内容。同时各投标单位对招标单位所作询标承诺均作为投标文件的有效补充件
第三条：评标委员会对投标书有疑问部分可以询标，投标人作书面澄清说明时应由投标人法定代表人或委托代理人签字，作为投标文件的组成部分，但不得对投标文件中实质性内容进行修改。
第四条：招标人设有的招标控制价，招标控制价为人民币壹拾捌万捌仟零伍拾陆元整（￥188056元整），凡投标报价高于招标控制价的，按废标处理。
第五条：评标办法采用综合评估法。通过评审的投标人为有效投标人，当有效投标人不足3名时，若报价具有竞争性，则继续评审。
第六条：评标细则
一、进入评审的投标单位
评标委员会应依照招标文件的要求和规定，评标委员会首先确定进入评审的投标单位，按以下方式确定进入评审的投标单位：
第一步：计算入围评审的基准
评标委员会应依照招标文件的要求和规定，评标委员会首先确定进入评审的投标单位。如投标单位少于或等于20家时则全部进入评审，如投标单位多于20家时则按以下方式确定进入评审的投标单位：第一步：计算入围评审的基准①未全部响应《投标函》内容的投标报价不计入入围评审的基准。②处在下浮率第一档（建筑工程5%）范围内的投标报价不计入入围评审的基准。③本项目参照《关于2023年上半年嘉兴市房屋建筑和市政基础设施工程施工总承包拟招标项目中标价格市场水平和风险警戒值》设有招标人风险控制价，低于招标风险警戒值（16%（不含））的投标报价不计入入围评审的基准。入围评审的基准=剔除处在下浮率第一档范围内的投标报价和剔除低于招标风险警戒值的投标报价后的所有报价的算术平均值（未全部响应《投标函》内容的投标报价不计入基准的计算）
第二步：取高于基准的10家
投标报价≥基准相比时：从基准开始，按投标报价由低到高取最接近基准的10家投标单位。（注：如按上述方法确定入围评审投标单位时出现投标报价相同时取满10家为止；如按上述方法取至第10家投标单位时出现投标报价相同时则全部进入评审；如按上述方法选取不足10家时则不递补。）
第三步：取低于基准的10家
投标报价＜基准相比时：从基准开始，按投标报价由高到低取最接近基准的10家投标单位。（注：如按上述方法确定入围评审投标单位时出现投标报价相同时取满10家为止；如按上述方法取至第10家投标单位时出现投标报价相同时则全部进入评审；如按上述方法选取不足10家时则不递补。）
注：除“后续评审中若出现投标人被否决导致有效投标人不足3家时，按先取低于基准的1家投标单位，后取高于基准的1家投标单位的方式（以此类推），递补满3家”外，其余情况下不再递补。如投标单位少于或等于20家时则全部进入评审范围。
二、资格后审
评标委员会应依照招标文件的要求和规定，评标委员会进入评审的投标文件进行资格审查。投标人通过资格审查必须符合下列条件，否则作为资格审查未通过予以废除，不再进入后续评审：
（1）投标人的企业资质符合招标文件载明的合格投标人的强制性资格条件的要求（附表2）；
（2）投标人的主要施工管理人员资历满足招标文件载明的强制性资格条件的要求（附表3）；
（3）提供秀洲区公共资源招标投标事前信用承诺书（附表4）；
（4）以“虚拟保证金”方式缴纳保证金的投标单位，在投标文件中必须提供《秀洲区公共资源交易“虚拟保证金”使用承诺书》原件（附表5）；
（5）招标人依据法律法规及招标工程项目特点设定的其他强制性资格审查条件。
三、投标文件初步评审
（一）未按招标文件的规定提供投标保证金的；
（二）未按招标文件的规定提供企业法定代表人证明书或授权代理人委托书的；
（三）投标文件既无投标人盖章，又无投标人负责人签字或盖章，也无投标人负责人授权的代理人签字或盖章的；
（四）投标文件存在涂改或行间插字等修改处没有投标文件签字人签字证明或加盖单位公章的；
（五）工期、质量目标未满足招标文件要求的；
（六）采用工程量清单招标的项目，工程量报价清单未盖投标单位编制人员相应专业【指注册造价工程师（土建）或一级注册造价工程师（土木建筑）或二级注册造价工程师（建筑）】资格章的；委托造价咨询机构编制投标报价的未提供委托编制协议、或未加盖编制人员相应专业资格章（如有）、或未加盖造价咨询成果章的；同一个编制人员为二个及以上同一项目的投标人提供工程量清单报价编制服务的；受托的编制人员所在单位同时接受同一项目另一投标人委托的；【注：造价工程师执业专用章未能体现专业的，须提供能体现专业的证明材料（职/执)业资格证书复印件或造价网公示的网页截图打印件加盖投标人单位公章】。
（七）投标报价存在明显算术错误，按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。
1.投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
2.总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；
3.当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；
4.当各子目的合价累积不等于总价时，应以各子目合价累积计数为准，修正总价。
5.在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。
6.在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。
7.修正后的最终投标报价若超过投标控制价上限（如有），投标人的投标文件作废标处理。
（八）投标文件未按招标文件规定的格式填写或关键字迹模糊，无法辨认的；
（九）投标报价高于招标控制价的；
（十）同一份投标文件存在有两个或两个以上报价，且未书面声明最终报价的；
（十一）投标文件经评标委员会表决认定存在以他人名义投标、串通投标等违法行为的；
（十二）存在不符合法律法规规定或未满足招标文件实质性要求的其他事项。
投标文件初步评审未通过的投标人，其投标文件不再继续进行评审。
四、投标文件详细评审
评标委员会应依照招标文件的要求和规定，对通过初步评审的投标人的投标文件进行详细评审，若投标文件存在下列情况之一的，由评标委员会评审后按详细评审未通过予以废除，不再进入后续评审：
（一）如招标人在工程量清单中提供暂估价的材料、设备和暂列金额的项目，投标文件中暂估价和暂列金额报价与招标文件及招标答疑等补充文件的规定不一致的；
（二）未按照工程量清单报价表的要求填报单价和总价的；
（三）工程项目总价表中合计金额与投标总价不一致，且未注明原因的；
（四）采用工程量清单招标项目，投标文件工程量清单与招标人提供的清单（包括招标答疑等补充文件）的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量不一致的；
（五）投标报价中未按规定计取税金、安全文明施工费、规费的；
（六）投标文件工程量清单报价存在算术计算错误等重大偏差累计达到其投标报价总价的1%（含）以上的；
（七）投标报价可能低于成本价时，评标委员会要求投标人作出能确保安全、质量、进度的书面说明并提供相应证明材料，如投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料而被评标委员会界定低于成本价的。
投标文件详细评审没有通过的投标人，其投标文件将不再继续进行评审。通过资格后审、初步评审、详细评审的投标人为有效投标人，评标基准价的计算应当以有效投标人的报价为基础。
五、评标委员会对通过资格后审及投标文件审查的投标人进行投标人总得分计算：
（一）投标报价总分为100分。
投标报价总分为100分。凡以价格计算的均保留到人民币元（四舍五入），以百分比及得分计算的均保留两位小数（四舍五入），凡遇增减分值不足一个档位时，使用直线插入法计算。
以评标基准价为基础，将投标人的投标报价与评标基准价比较，计算出偏离基准价的百分数后，再进行计分。
投标价格与评标基准价一致的，得100分，每高于评标基准价1%的，扣3分；每低于评标基准价1%的，扣1分。
评标基准价=通过详细评审后各投标价格的算术平均值×投标价格权重B+招标控制价×（1－下浮动率A）×（1－投标价格权重B）。
1、设通过详细评审后各投标价格的算术平均值与招标控制价的下浮率为F（F值计算结果保留到小数点后二位），根据F的数值范围分别确定下浮率A。
2、投标价格权重B的确定：
注：①上述本项目的下浮率A和权重B在开启投标文件后由招标人或招标代理机构工作人员当场随机抽取确定。②处在下浮率第一档范围内的投标报价不得列入F值计算基数，也不得列入通过详细评审后各投标价格的算术平均值的平均基数计入评标基准价，除非经评标委员会成员表决同意。③投标报价低于工程造价管理部门最近发布的招标风险警戒值：16%）时，该投标报价不得列入F值计算基数，也不得列入通过详细评审后各投标价格的算术平均值的平均基数计入评标基准价
六、投标人总得分
投标人总得分=报价分，投标人总得分四舍五入保留2位小数。
七、推荐中标候选人
1、评标委员会对投标文件进行评审和比较后提出评标书面报告，推荐综合得分最高的1-3名的投标人为中标候选人，并标明排列顺序（当总得分相同时，报价低者优先；当报价相同时，则依次按照企业资质等级、项目经理注册资格证书的高低排序。如按照上述条件依然无法确定投标人排序先后的，则按投标人总得分原保留小数点退后一位计算，得分高者优先，依此类推。如按照上述条件依然无法确定投标人排序先后的，则由评标委员会专家抽签确定）。评标报告由评标委员会全体成员签字，如有保留意见可在评标报告中阐明，评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述理由的，视为同意评标结论。对评审过程中的争议问题在符合有关规定的前提下，按少数服从多数的原则确定。
2、招标人根据评标结果及中标候选人经公示无异议后，确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金（如有），或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人经向相关行政监督部门办理报批核准手续后，可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，也可以重新招标。中标人无正当理由放弃中标的，取消其中标资格，投标保证金不予退还，同时列入投标企业不良行为记录予以公示。
3、在评审过程中，如有效投标人不足三家的，由评标委员会决定是否继续评标，投标报价明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标；投标报价具有竞争力的，评标委员会应当继续评审，直至最后一家。
4、各位评标人员应认真、客观、公正地对待每个投标人，并遵守评标纪律，不得泄漏任何评标信息，如违规违纪者，将严肃查处。本招标文件解释权归招标人所有。
第五章投标文件(附件及附表)
投标文件应包括的内容：
一、法定代表人资格证明书或授权委托书（附表一）
二、投标函（附表二）
三、报价格式【按浙江省建设工程计价规则（2018版）】：
1.投标报价【表10.2.2-6】
2.总说明【表10.2.2-11】
3.投标报价费用表【表10.2.2-12】
4.单位（专业）工程投标报价费用表【表10.2.2-13】
5.分部分项工程量清单及计价表【表10.2.2-16】
6.施工技术措施项目清单与计价表【表10.2.2-16】
7.综合单价计算表【表10.2.2-17】
8.综合单价工料机分析表【表10.2.2-18】
9.施工组织（总价）措施项目清单与计价表【表10.2.2-20】
10.其他项目清单与计价汇总表【表10.2.2-21】
11.暂列金额明细表【表10.2.2-22】
12.材料（工程设备）暂估价表【表10.2.2-23】
13.专业工程暂估价表【表10.2.2-24】
14.专项技术措施暂估价表【表10.2.2-25】
15.计日工表【表10.2.2-26】
16.总承包服务费计价表【表10.2.2-27】
17.主要工日一览表【表10.2.2-29】
18.主要材料和工程设备一览表【表10.2.2-31】
19.主要机械台班一览表【表10.2.2-32】
20.现场施工组织管理机构（技表一）
21.派驻现场的主要施工管理人员表（技表二）
22.临时设施和临时用工表计划表（技表三）
23.施工总平面布置图（技表四）
24.施工总进度计划表（技表五）
25.主要劳动力配备计划表（技表六）
26.主要施工机械设备及检测仪器表（技表七）
27.主要材料、构配件供应计划表（技表八）
四、资格后审资料
(1)投标人基本情况表(附表1)
(2)强制性资格条件—企业资质要求表(附表2)
(3)强制性资格条件—主要施工管理人员资历要求表(附表3)
附表一（A）
法定代表人资格证明书
单位名称：
经营期限：
姓名：身份证号码：性别：年龄：
职务系（投标人单位名称）的法定代表人。
特此证明。
投标人：（单位盖章）
日期：年月日
附：法定代表人身份证复印件。
附表一（B）
授权委托书
我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我的代理人，身份证号码，代理人参加工程的招投标活动，有权当场作出承诺以及对投标书作出技术性补充，代理人在招投标过程中所签署的一切文书和处理与之有关的一切事项，我均予以承认。
特此委托。
代理人：性别：年龄：
单位：部门：职务：
投标人：（单位盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
日期：年月日
附：委托代表人身份证明
附表二
投标报价书
致：
我方已全面阅读和研究了工程施工招标文件(包括答疑纪要或补充通知等其它相关资料)，并经过现场踏勘，澄清疑问，充分理解并掌握了本工程招标的全部有关情况。现经我方认真分析研究，同意接受招标文件的全部要约条件，并按此确定本工程投标的各项承诺内容，以本投标书向你方发包的工程全部内容进行投标。总投标价人民币（大写）元（RMB¥元）（保留到元）。工期为日历天，质量目标为，项目经理。
我方将严格按照有关工程招标投标法规及招标文件规定参加投标，并理解贵方不一定接受最低价的投标，对决标结果也没有解释的义务。如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书起15天内，按中标通知书、招标文件和本投标书的约定与你方签订承包合同，履行规定的一切责任和义务。
本投标书自递交你方起90日历天有效期内，全部条款内容对我方具有约束力。在此有效期内，我方如出现以下行为之一者，即我单位无条件按照实际罚没保证金的金额缴纳投标保证金人民币元。(1)撤还投标书；(2)擅自修改或拒绝接受已经承诺确认的条款；（3）在规定的时间内拒签合同或拒交履约保证金（如有）。
联系地址：邮编：
联系人：电话：
开户银行：帐号：
投标人(单位盖章)法定代表或授权代表(签字或盖章)
-------------报价格式-------------
【表10.2.2-6】
投标报价
招标人：
工程名称：
投标总价（小写）：
（大写）：
投标人：
（单位盖章）
法定代表人
或其授权人：
（签字或盖章）
编制人：
（造价人员签字盖专用章）
编制时间：年月日
【表10.2.2-11】
总说明
工程名称：第页共页
【表10.2.2-12】
投标报价费用表
工程名称：第页共页