珠电8月急件离心泵（包安装）采购公告

中标

珠电8月急件离心泵（包安装）采购公告

离心泵汽机类备品备件工业水泵 MPN物料新水泵包装物装卸配件通讯工具知识产权安装调试口罩施工机械设备消毒交通工具高档办公用品联防联治安健环管理安全生产责任保险安全文明施工防护措施劳动防护用品安全工器具施工场所消防设施消防器材安全标志安全通道检验维修环保设施安全标识标牌起重机械安全防护设施安全用具配备安全性能检测年审安全施工安全工作例会临时用电防火安全设施安全技术交底收集地下管线零星施工装修装饰零星工程脚手架设备损坏有限空间作业设备检修高空落物安全隐患高空作业人员不用绳索传递工具高空作业不系安全带潜水泵起吊作业吊物捆扎起吊物件电动工具金属外壳不接地或不装漏电保护器铁制工具接地线检修现场有烟头安全防护网照明行灯安全遮栏电焊气焊气割电气检修熬制沥青外委测温排查

金额

项目地址

广东省

发布时间

2022/08/31

公告摘要

项目编号-

预算金额-

招标公司广州发展电力科技有限公司

招标联系人欧工

中标公司-

中标联系人-

公告正文

珠电8月急件离心泵（包安装）采购公告

询价文件

广州发展电力科技有限公司（以下简称“发包人”）拟实施珠电8月急件离心泵（包安装）采购项目，现就本项目的供货以密封报价形式选择响应单位，欢迎贵单位进行报价。有关情况如下：

一、项目范围

1、采购项目内容：（物资清单及供货要求详见附件）

2、送货地址：广州南沙珠电路广州珠江电厂物资仓库（按物资要求送货到相应仓库或现场，具体详见附件物资清单）

3、发货方式：由供方负责运输、装卸及承担运输、装卸、保险费等运保费

4、付款方式：供方在以下条件满足后30个工作日内应向供方支付到货部分合同价款的100%。A、发包方收到货物B、货物验收合格C、收齐合同总价13%增值税发票

二、资格条件

1、供应商具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的有效法人营业执照，按国家法律经营，并已在广州发展电子采购平台注册且生效的供应商；

2、报价人具有至少一份2020年以来发电厂（燃煤燃气发电、分布式能源站）汽机类备品备件的供货业绩。

3、没有被发包人或关联公司列入“不良供应商名单”；

4、不接受联合体投标；

5、不接受关联公司或实际为同一控股人的公司同时报名。

三、项目报价原则

1、满足下列条件之一，否决该报价响应人的报价：

1.1、没有对所有询价项目进行报价，如少报、漏报或单项报价为零的；

1.2、不同报价响应人中电脑机器特征码一致的(以广州发展电子采购平台评标系统的检索信息为准)；

1.3、没有按采购项目描述要求（如品牌、型号、规格、材质、供货期等）报价；

1.4、报价响应人报错价，来函说明原因并主动提出放弃报价的，经发包人核实批准的。

2、参与报价响应人应了解清楚物资需求后再报价，如成交单位无故拒绝供货，则按发包人的相关制度考核，报价请在备注栏注明品牌（生产厂家）及货期（没注明的视同响应要求）。

3、本次采购项目，依据总报价由低至高排名，总报价最低者为首选成交人，最低报价如出现上述情况而遭否决的，则顺延至第二名成交，以此类推，或由发包人组织重新询价，报价含13%增值税；

4、报名时间：2022年8月31日9时至2022年9月2日9时，参加本项目的供应商须在报名前前往平台完成注册，已注册的可跳过本步骤，无须重复注册。

四、成交及合同签订

1、发包人在报价截止时间后开启报价；

2、有效总报价（没否决的报价）最低的报价响应人推荐为首选成交候选人，报价次低者的报价人为第二成交候选人。
3、如果两家或以上的报价人总报价相同且为最低报价，相同报价的报价人在规定时间内进行二次报价，最低报价还是相同的则摇珠决定首选成交候选人。
4、成交结果由发包人向成交人发出成交通知书，成交人应及时登陆广州电子采购平台确认，《成交通知书》是签订合同的依据和组成部分。
5、成交人应在《成交通知书》发出后规定时限内在规定地点与发包人签订合同（合同格式见附件2）。
6、成交人无正当理由未在规定时间内与发包人签订合同的，或在报价过程存在其他不良行为的，发包人有权取消其成交资格并有权将成交人资格转给第二成交候选人，并按有关规定进行严肃处理。
7、如供应商在参与广州发展电子采购平台注册登记、招标采购活动以及合同履约过程中，在诚信、交付、质量等方面存在问题的，发包人根据不良供应商问题性质、影响范围及情节严重程度，取消其不同期限参与发包人的招投标及采购活动资格，并上报广州发展。

（注：若采购项目总金额大于5万（含5万），则双方需签订合同，合同版本见附件2，待合同生效后，中标方及时订货。采购项目总金额小于5万则不需签订合同，中标方以收到发包方的发货通知书为准订货。）
五、发包人将不承担报价人准备报价和递交报价以及参加本次报价活动所发生的任何成本或费用。
六、报价要求
1、报价截止时间为2022年9月5日9时，响应人须登录广州发展电子采购平台（https://eps.gdg.com.cn），在截止时间之前在线报价。
2、参加本项目的响应人须进入平台进行注册，已注册的供应商可跳过本步骤，无须重复注册。
七、联系方式
联系人：欧工
电话：020-36284073
关于电子采购平台使用问题，请拨打服务专线：020-37850929

广州发展电力科技有限公司
2022年8月31日

附件

需采购物资.xlsx需采购物资.xlsx

珠电工业水泵采购要求20220829.doc珠电工业水泵采购要求20220829.doc

合同文本-含安装（电子平台密封报价用) .doc合同文本-含安装（电子平台密封报价用) .doc

批准标识

删除标识

请求日期

科目分配类别

处理状态

采购申请

请求的项目

物料

短文本

申请数量

计量单位

供应商物料编号

交货日期

物料组

工厂

库存地点

采购组

申请者

需求跟踪号

评价价格

期望的供应商

固定的供应商

供货工厂

采购组织

框架协议

主要协议项目

采购信息记录

MPN 物料

采购申请数量

创建标识

采购订单

项目类别

false

2022-08-29 00:00:00

物资包安装，具体要求见附

20047013

100139345

离心泵；450ZKS70；

台

12011233雍孝祥

20220629

21011013

2150

X001

K18

欧小丽

1100047187

4新水泵安装调试好正常运行声音正常；流量、扬程达到上述参数要求；垂直、水平、轴向震动＜0.05mm，轴承温度＜80℃，无泄漏现象；现场应做到工完、料尽、场地清。3.水泵制造厂家：湖南潇湘制泵。其参数如下：流量338-525m3/h；扬程70m；效率85%；功率132kw；转速1480r/min。2.物资包括：新泵一台；更换泵所需的进出口管道连接附件及与原电机连接的联轴器等安装必须的配件、备件。物资包安装：包括旧泵拆除，新泵安装、调试好等所有工作。综合泵房工业水泵物资采购要求广州珠江电厂

7.工作人员新冠疫情期间进出珠江电厂需遵守有关防疫措施、电厂规章制度。6.工期：换泵总工期为5天，以开出工作票当天起计，特殊情况可协商。5.质保期限：水泵安装好验收之日起计质保一周年，质保期内质量问题，物资方需无条件解决。

（一）乙方保证二、陈述与保证一、产品名称、商标、型号、数量、金额、供货时间及数量：物资采购合同

供方：		合同编号：
需方：	广州发展电力科技有限公司	签订地点：广州市南沙区

序号	物资名称/型号规格	单位	数量	单价	金额	交货期
10						合同签订后XX内
20						合同签订后XX内
30						合同签订后XX内
:						合同签订后XX内
合计金额大写（含13%增值税）：￥

为合法设立及存续的独立法人，无论其股东或法定代表人的变更，均将承担本合同的所有义务。（二）甲方保证4、本合同项下产品是全新的；3、本合同项下供应的产品系乙方合法销售；2、拥有本合同第一条所述产品的经营范围；1、为合法设立及存续的独立法人，无论其股东或法定代表人的变更，均将承担本合同的所有义务；

（二）除本合同另有约定外，交货地点为所有权转移地点。货物风险随货物所有权转移。（一）交货地点为甲方指定的如下地点。四、交（提）货地点、方式（二）质量保证期质量保证期【1】年，从本合同货物安装调试后经甲方验收合格之日起计。质保期间发现质量问题，乙方应在收到甲方通知后【48】小时派技术人员到现场处理，并立即进行修复更换，除甲方人为原因造成产品损坏外，相关的所有费用由乙方负责。因甲方人为原因造成产品损坏或质保期结束后乙方仍应按上述时间完成修复更换任务，费用由甲方负责。（一）质量要求,按行业标准。若在合同期内颁布机构对相关标准进行调整，应以最新颁布生效的标准为准。三、质量要求、技术标准、乙方对质量负责的条件和期限

1、按照国家标准和运输部门有关规定执行，适合货物运输安全；七、包装标准、包装物的供应与回收根据实际情况确定。六、合理损耗及计算方法由乙方负责运输、装卸及承担运输、装卸、保险费等杂费。五、运输

（一）产品安装验收合格并收齐以下相关票据后三十工作日甲方应向乙方支付合同总额的【100】%；十、结算方式及期限九、随机备品、配件、工具数量及供应办法（无）（一）外观验收：双方约定在货物到达交货地点后【5】天内开始外观验收，外观验收应由双方代表共同参加。乙方应提供产品的合格证书，甲方以包装及封印完整无破损向承运单位接收货物，乙方如不能按时到场参加外观验收，甲方有权自行开箱清点货物验收，验收结果对供需双方都有效。甲方开箱后，若发现与合同标的、数量、质量等不符的情况，应在收货后10天内通知乙方，乙方接到通知后，应在10天内答复处理，否则被视为未交货或交货不全。八、验收标准、方法及提出异议期限2、包装符合国家环保部门规定的要求。包装物不回收。

1、乙方在向甲方提供产品或服务时，乙方应确保拥有基于该产品或服务所产生知识产权地生产、销售、许诺销售和使用的权利并将此类权利证明向甲方提供。十二、知识产权十一、如需乙方提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件(3)进口产品需提供报关单或原产地证明。（2）乙方提供的产品合格证等资料。（1）乙方按合同金额开具的13%增值税专用发票；

（一）乙方违约责任十四、违约责任甲乙双方就合同约定内容及采购过程中所涉及的文件、技术资料及其他信息负有保密义务，未经双方同意确认，任何一方不得以任何形式向第三方或允许他人披露、复制或使用有关信息。十三、保密3、乙方承诺其供应产品或技术或服务等不受任何第三方的知识产权等权利主张，若出现第三方主张权利的，由乙方负责处理并承担一切责任，甲方有权根据情况解除本合同并要求乙方赔偿造成的一切损失（包括但不限于第三方赔偿，律师费、诉讼费及调查费用等）。2、乙方在向甲方提供产品或服务时，基于该产品或服务已经产生的知识产权归属乙方，但甲方基于该产品或服务所进行地改进和创新所产生的知识产权归甲方所有。

十五、不可抗力（二）甲方违约责任：甲方逾期付款，按应付未付款金额的同期同档银行贷款利率向乙方计付违约金。（累计不超过合同总价的【10】‰）4、甲方对第三人就合同产品提出的任何知识产权侵权赔偿不负任何责任，乙方应赔偿甲方因此遭受的损失。3、在质保期内，乙方未按本合同第三条规定履行义务的，应赔偿甲方因此造成的停工、停产直接损失。2、延期验收：因乙方产品的缺陷而造成安装调试验收不能在验收期内通过，甲方有权要求乙方按合同总价20%支付违约金。如果乙方无法在延误的【15】日内使产品通过验收，则甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金及赔偿损失。1、延期交货：乙方不能按合同约定期限交货或交货不全，每延误一日应向甲方支付合同总价1‰的延迟违约金。延误超过十日的，甲方有权解除合同，乙方须赔偿甲方全部损失。

（二）合同所有条款经双方共同商定，经授权代表签字并加盖公章后生效，任何一方未经另一方同意修改合同条款，均视为无效行为。如有技术协议或其它附件，必须作为本合同附件，与合同具同等法律效力。（一）乙方必须严格执行国家、省、市各级政府关于新冠肺炎疫情防控工作部署，按照“外防输入、内防扩散，严格保护”总体要求，如实做好外来施工人员来源地排查和健康申报工作。按照省、市疫情防控指挥部评估的疫情风险等级及分区分级管理要求，对外来抵粤人员实行分级管控。乙方负责落实施工人员口罩等个体防和施工现场、生活区、办公区、施工机械设备消毒等防控措施；入场施工前进行全员体温监测，每人每天监测体温不少于两次，发现异常及时处置；施工人员抵达施工现场后14天内除上下班外不得外出，不得组织参与聚餐和聚会；施工人员出现发热、干咳、乏力等不适症状应及时送当地指定医院排查治疗。因乙方未执行各级政府疫情防控要求或未做好现场疫情防控管理，导致公共卫生突发事件或被相关部门行政处罚的，乙方承担因此产生的全部责任和所有费用，同时需赔偿甲方造成的损失。十七、其它约定事项如合同发生纠纷，双方应本着友好协商方式解决，若协商不成，双方约定提交交货地的人民法院管辖。十六、解决合同纠纷的方式因不可抗力原因而造成遭受不可抗力的一方无法继续履行合同，任何一方可提出中止履行合同，不可抗力情形持续超过60天的，任何一方可要求解除合同。合同解除后，任何一方不必对另一方因此遭受的损失做出赔偿。

地址：广州市南沙区南沙街港前大道南162号第十六层自编12单元地址：电话：020-36282876电话：开户银行：中国工商银行广东自由贸易试验区南沙分行开户银行：银行账号：3602056909200227912银行账号：税号：91440101347432371K税号：邮政编码：510160邮政编码：图文传真：020-36385850图文传真：联系人：联系人：地址：广州市南沙区南沙街港前大道南162号第十六层自编12单元地址：电话：020-36282876电话：开户银行：中国工商银行广东自由贸易试验区南沙分行开户银行：银行账号：3602056909200227912银行账号：税号：91440101347432371K税号：邮政编码：510160邮政编码：图文传真：020-36385850图文传真：联系人：联系人：（以下无正文）（五）合同未尽事宜，由双方协商确定。（四）本合同所附《廉洁协议》，与合同具有同等法律效力。（三）本合同一式3份，其中甲方持2份，乙方持1份，具有相同法律效力。

需方：（盖章）广州发展电力科技有限公司			供方：（盖章）
法人代表：			法人代表：
委托代理人：			委托代理人：
签字日期：			签字日期：

第一条双方共同的责任和义务为了增强供需双方依法经营、廉洁从业意识，完善自我约束、自我监督机制，营造守法诚信、廉洁高效的工作环境，防止发生违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据中央、省和广州市有关党风建设和反腐倡廉工作的各项规定，特订立本廉洁协议：供方:需方:广州发展电力科技有限公司廉洁协议合同附件1

第二条需方的责任和义务（五）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向有关纪检监察部门举报。（四）建立健全自我监督机制，开展廉洁教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。（三）业务活动必须坚持公平、公正、公开和诚实守信的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当利益，损害国家、集体和对方利益。（二）严格履行合同约定，自觉承担合同义务。（一）严格遵守关于市场准入、招标投标、工程建设管理、物资采购、投资并购、国有资产处置等市场经济活动的法律法规制度以及党风建设和反腐倡廉工作的各项规定。

（五）不准在供方和相关单位报销任何应由需方或个人支付的费用；（四）不准向供方和相关单位索要或接受回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；（三）不准向供方泄漏涉及有关业务活动的内部决策机密；（二）按照公平、公正、公开和诚实守信的原则开展各项业务活动，为供方提供公平的竞争环境与平台；（一）贯彻落实广州发展集团股份有限公司有关党风廉政建设责任制及廉洁从业的规定，建立企业诚信档案；需方相关工作人员，在业务活动的事前、事中、事后，应遵守以下规定：

供方及其下属子公司、分支机构相关工作人员，在与需方业务活动的交往过程中，应遵守以下规定：第三条供方的责任和义务（九）不准违反《中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》的内容。（八）不准参与影响相关工作正常和公正开展的其他活动；（七）不准向供方介绍配偶、子女、亲属参与与需方有关的经济活动，不得以任何理由向供方和相关单位推荐第三方单位；（六）不准要求、暗示或接受供方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及境内外旅游等提供方便；

（六）不准以谋取非正当利益为目的，擅自与需方工作人员就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契；（五）不准接受或暗示为需方、与需方相关的单位或个人装修住房、婚丧嫁取、配偶子女的工作安排以及境内外旅游等提供方便；（四）不准以任何理由为需方、与需方相关的单位或个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品；（三）不准以任何理由为需方、与需方相关的单位或个人提供高消费宴请及娱乐活动；（二）不准以任何理由向需方负责人及其工作人员赠送回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；（一）不准以任何理由为需方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用；

（一）本廉洁协议经双方签字盖章后立即生效。第五条协议生效及法律效力（二）供方及其下属子公司、分支机构及其工作人员违反本廉洁协议第一、三条约定的，经查证属实，需方可视情节轻重对供方实施一定期限的市场禁入；供方及其下属子公司、分支机构的工作人员涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。（一）需方违反本廉洁协议第一条、需方相关工作人员违反本廉洁协议第二条约定的，经查证属实，严格按照管理权限，依据有关法律法规和规章制度给予相关人员纪律处分或组织处理；相关工作人员涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。第四条法律责任（七）发现需方工作人员有违反本廉洁协议规定的，应向需方单位举报。广州发展集团股份有限公司受理举报部门：纪检监察室；举报电话：020-37850435；举报传真：020-37850410；举报邮箱：gdgcjjs@gdg.com.cn

合同附件2：技术要求（若有）供需双方确认在签订本廉洁协议前已仔细阅读条款内容，供需双方对本廉洁协议所产生的法律责任已清楚知悉并承诺遵守。本廉洁协议一式【3】份，需方【2】份，供方【1】份。第六条协议书份数（二）除非供需双方另行签订新的廉洁协议，否则本廉洁协议在需方与供方存在业务关系期间均对双方产生约束力。

需方：（盖章）广州发展电力科技有限公司	供方：（盖章）
法人代表：	法人代表：
委托代理人：	委托代理人：
签字日期：	签字日期：

2、卖方没有发生因人民内部矛盾引发后果严重的非法请愿、罢工、上访、静坐示威和法轮功修炼者闹事等事件。1、卖方参加本工程建设的施工人员无人参加境外敌对势力和敌对分子煽动、组织的突发事件。一、主要目标为严格执行有关综合治理工作条例，卖方本建设工程项目负责人切实担负起“共保一方平安”的政治责任，认真落实本建设工程各项安全防范管理措施，积极推进社会治安综合治理工作，维护本企业卖方职工队伍的稳定，保障工程建设正常顺利的完成，特制定本责任书：综合治理责任书合同附件3：综合治理责任书

2、密切掌握敌、社情动态，化解矛盾平息事态；做好民事纠纷的调节，预防和减少不稳定因素；关心家庭困难职工，设法保障他们的基本生活；扎实做好对“法轮功”人员的教育转化和防控工作。1、本建设工程项目负责人亲自抓社会治安综合治理工作，对综合治理工作有研究、有部署、有督促检查。二、卖方应采取以下主要措施5、无发生施工人员组织或参与“黄、赌、毒”以及色情活动。4、廉洁自律，无违法犯罪。3、卖方没有发生贪污、受贿、诈骗、盗窃等刑事、治安案件；无发生造成重大经济损失的经济案件或造成重大火灾、工程工伤、中毒等治安灾害事故。

8、本协议书为《XXX采购合同》合同的有效附件。本协议自双方法定代表人或被授权人（须经法定代表人书面授权委托）签字并加盖公章后生效。7、积极开展创建安全施工、文明施工单位的活动。6、积极支持参与施工所在地的社会治安综合治理工作，搞好联防联治，教育和引导施工人员积极参与当地共建安全文明社区建设。5、健全对施工人员各项管理制度，落实检查、监督机制，有效防止内部人员违法、违纪、犯罪。4、采取多种形式，对施工人员开展综治、法制与国家安全的宣传教育活动，逐步提高施工人员遵纪守法意识和树立法制观念的自觉性。3、健全治安防范管理机制，落实“七防”制度，参与义务消防队、治安队等群防群治队伍，做好对重点要害部位的防范措施，发现隐患，及时认真整治，堵塞漏洞，防范各种治安责任事故发生。

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，明确承发包双方的安全责任，提高施工现场安全文明施工管理水平，保障工程项目的安全和施工人员的安全与健康，根据国家有关法律法规、买方及其上级单位有关项目施工安健环管理规定，结合本工程特点，双方在签订工程承发包合同的同时，经协商一致，签订本协议。卖方：买方：广州发展电力科技有限公司安健环管理协议书合同附件4：9、本协议书壹式3份，需方2份，供方1份，具有同等法律效力。

二、协议内容4.工程项目期限：按现场进度需要3.工程合同编号：——2.工程地址：1.工程项目名称：一、承包工程项目

5.在施工现场范围内不发生交通安全事故（事件）；4.不发生环境污染事故；3.不发生火灾事故；2.不发生设备损坏事故；1.不发生轻伤及以上人身伤害事故(事件)；（一）安健环管理目标（指标）

2.分包项目按照“先订工程分包合同和安全生产管理协议，后开工”的原则，双方在未签订分包合同和安全生产管理协议前，不得以任何理由提前或要求提前开工。1.认真贯彻国家、地方有关安全生产的方针、政策和法律法规、规程规范及标准制度，执行建设单位有关安全生产的管理制度和规定，切实履行本协议相关的安全文明施工（含职业健康，下同）、环境保护管理责任。（二）需供双方的安全文明施工权利和义务8.杜绝违章指挥、违章作业情况、违反劳动纪律。7.不发生治安、综治维稳不安全事件；6.不发生职业中毒、中暑；

8.按照国家有关规定，为各自的员工配备必要的劳动防护用品及合格有效的安全工器具，并监督、教育员工正确使用。7.按规定在施工场所、生活区域配置消防设施和器材、设置消防安全标志和安全通道，并定期组织检验、维修，保障消防设施和器材有效、完好。6.工程施工中组织开展危险源分析预控工作，重视对安全问题、事件的原因分析，落实防范措施，防止事故的发生。5.按照政府、行业、买方、卖方有关安全文明施工、环境保护的标准与要求，设置相关的安全文明施工、环保设施、安全标识标牌，双方不得擅自拆除、变动；确需临时拆除、变动的，必须按照规定履行审批手续，采取可靠安全措施后，方可拆除、变动，并及时恢复或重新设置。4.施工期间，买方指派xxx负责本项目的施工协调管理，卖方指派xxx负责本项目的施工管理，并配备安全监督人员1人。3.建立健全安全生产责任制和现场安全（包括防火）、文明施工管理制度，按规定设置安全管理机构或配备具备相应任职资格的专（兼）职安全员和相关的安全检查检测装备。

1.对卖方的安全资质审查（三）买方权利与义务12.因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件，由违约方承担相应的法律责任和经济责任。11.施工过程中发生人身伤亡、火灾、机械设备、环境污染、场内交通等事故，双方应尽力组织抢救伤员和保护现场，启动应急预案，按照有关事故报告规定，及时向各自的上级单位、地方安全生产监督和管理部门报告事故情况，协助或组织事故调查，吸取事故教训，做到“四不放过”。10.施工现场总平面由买方统一策划，分区管理，各负其责，不得随意变动。安全、文明施工、消防、环保等的标志、标识和设施，按策划统一组织，卖方施工区域由卖方实施。9.严格执行工作票、操作票、安全施工作业票、动火工作票等制度和措施。

2.对卖方的施工机械（含起重机械安全准用证）、工器具及安全防护设施、安全用具的配备及其安全性能检测、年审等资料档案进行审核，不符合规定或不满足安全施工需要的，有权要求卖方更换或限期整改。⑤以上材料卖方应报买方工程项目管理部门备案。④买方要求提供的其他资料。③安全施工技术素质，包括项目负责人、工程技术人员及作业人员资格符合要求，特种作业人员必须持有政府主管部门颁发的有效证件，不符合规定的，有权要求卖方更换人员或终止合同。②施工简历和近三年安全施工记录、按规定购买安全生产责任保险凭证（建设行政主管部门批准的建筑施工类企业）等。①营业执照和施工资质证书、法人代表授权委托书、安全生产许可证。

8.定期召开安全工作例会和安全专题会议，协调解决现场的安全问题。7.审定现场安全文明施工防护措施、施工现场临时用电、施工现场防火、安全设施等相关规定或管理制度。6.组织同一区域交叉施工各方签订相应的安全管理互保协议，督促上下道工序各自做好安全措施。5.按施工组织总设计，组织向卖方项目负责人、工程技术人员及相关安全人员进行安全技术交底，收集、提供地下管线、设施等相关资料，并提出相对应保护措施要求。4.组织卖方作业人员进行入场安全教育，经安全考试合格并按照现场管理规定，发放“入场证（胸卡）”，做到有据可查。3.按规定在开工前成立项目安全生产管理机构，组织和协调现场安全文明施工的整体工作，及时向卖方传达安全工作要求的文件和通报。

14.如可能对其他施工单位或人员造成安全影响，卖方要求其他单位人员临时撤离或停止作业，买方应做好组织协调工作。13.按相关规定对卖方进行检查考核，作为安全文明施工保障金的考核依据。12.建立应急处置组织机构，组织编制应急预案，开展演练。11.按规定拨付约定的安全防护措施费，并对卖方安全防护措施费的使用情况进行监督。10.组织对卖方编制的重大作业项目和大型机械的安装拆除等施工方案和安全措施的会审，报送监理审定签认。9.组织现场安全监督检查，纠正违章行为，提出整改意见，进行考核扣款。对查出问题整改不力的，可视其严重程度责令其停工整顿直至终止合同。

2.按法规及买方要求设置安全管理机构并配备安全管理人员，明确并落实全员安全生产责任制，建立健全施工安全管理制度及安全记录台帐。具有两级机构的承包方，必须设有专职安全管理机构；施工队伍超过30人的设专职安全员；施工队伍超过30人以下的设兼职或专职安全员。1.按规定及买方要求提供相关｛即上述（三）1、2款｝安全资质、资格证明材料，并对其真实性负责。（四）卖方权利与义务（2）发现卖方在职业病防治管理方面有违反协议约定内容时，买方及时提出整改意见，督促卖方进行整改。（1）买方应向卖方进行职业病危害告知，提出职业病防治管理要求，在施工作业现场设置有关警示标识，并对卖方实施情况进行监督检查。15．职业健康安全管理方面

【释义】零星工程主要有：①工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的小型工程建设（包括各类房屋建筑及其附属设施的建设与其配套的线路、管道、设备的安装，城镇市政基础设施工程的施工，以及公共建筑、商铺、办公楼、厂房等非住宅类房屋装饰装修）。②零星安装作业（包括空调安装、广告牌安装、雨棚安装及其他各类设备、管线安装等）。③零星高处施工作业（包括建筑外墙清洗、外墙装饰、外墙零星维修等各类建筑外墙施工作业，各类临高、临洞口边作业，各类借用高处作业平台的施工作业等）。④其他未达到施工许可证申领限额，未纳入建设主管部门监管的零星施工、安装等建筑活动。不包括应当向住建部门申报施工许可证的装修装饰活动，以及建筑物中的二次装修活动。7.按照规定和要求，编制并落实各项有针对性的安全文明施工具体措施（零星工程应针对实际编制零星施工方案），组织施工方案和开工前的安全、技术措施的全员交底，并由双方签字确认。6.按照买方总平面布置和安全文明施工管理制度、标准，制定安全技术措施计划，报买方备案，并组织落实。5.对从事接触职业病危害作业的施工人员，按照规定组织职业健康检查和定期身体检查，做到健康合格上岗，并依法为施工人员办理工伤保险，并按时足额缴纳工伤保险费。4.作业人员应符合国家和地方的有关用工规定，是卖方企业在册的体检合格人员，按规定对员工进行安全教育和职业危害告知，对新员工进行三级安全教育和考核；配合买方组织作业人员（包括现场各类管理人员）的入场安全教育和考核，为安全考试合格人员办理“入场证（胸卡）”上岗作业，做到有据可查。卖方保证不使用未成年工和不适应现场安全施工的老、弱、病、残人员施工。卖方施工人员年龄不超过55周岁（脚手架施工人员不超过50周岁），对于50周岁以上55周岁以下人员应避免参与高空、高危作业。项目负责人必须根据施工人员身体状况、精神状态合理安排工作。3.遵守现场安全文明施工管理制度，按政府规定购买安全生产责任保险；定期组织施工现场安全检查和隐患排查治理，严格落实施工现场安全措施，杜绝“三违”发生；服从买方单位、监理对现场的安全文明施工、环境保护的管理，配合安全检查（包括建设单位、总包单位的上级单位和主管部门对工程项目的检查），对存在问题落实整改。

13.建立和完善现场施工机械管理制度和验收要求。按照国家有关规定由具备资质的检测机构对特种机械进行检验检测，并将检测报告和检测合格证书报买方备案。12.对施工现场作业人员的行为规范和安全措施的落实情况进行监督检查，对发现的问题及时纠正和整改，防止因安全监管不到位导致的不安全事件。11.对地下管线、架空线路、通讯线路以及已建成的装置采取相应的保护措施。在施工区域须完善各类安全管理标识，完善必要的间隔措施。10.开展危险源分析预控工作，进行作业场所危险点的告知并落实防范措施。9.为施工人员配备合格、规范的劳动防护和职业病防护用品，并督促、教育施工人员按照使用规则正确佩带和使用；定期对安全帽、安全带、绝缘鞋等劳动防护用品进行检验试验和更新；做好安全工器具的检测，确保合格、有效。8.严格特种（设备）作业人员管理，包括特种（设备）作业人员的培训、复审，持证上岗，并报买方备案。

19.施工特殊临时用电应符合规定，落实安全措施，在室内、夜间等作业环境内施工，应配置相应的照明，在潮湿环境、容器内施工，电源电压应符合《安规》规定的安全电压等级，金属容器外壳及容器内使用的电动工器具要有可靠的接地。18.建立和执行施工临时用电管理制度；根据买方施工组织设计中的施工现场临时用电方案，编制施工临时用电实施方案报买方审批后执行；按要求选用合格的配电箱，装设漏电保护器，电缆、架空线敷设、接地等符合规范。17.按实际情况和季节特点制定包括防火、防大风、防汛、防冻、防暑、防雷、防雨、防雾等安全措施或管理办法，落实相应的安全设施。16.落实现场施工环境保护要求，对施工产生的噪声、振动、大气污染、废水泥浆排放、扬尘、固体废料和危险废料等进行控制以及负责合规处置（需供材料项目除外）。夜间施工应按照地方的环保要求，控制噪声、光污染等可能对周边造成的环境影响。15.按政府有关危险性较大的分部分项工程安全管理规定，建立危险性较大的分部分项工程安全管理制度，对危险性较大的施工项目应经安全验算，编制专项施工方案，组织内部专业审核后报监理单位，项目总监理工程师审核签字并加盖执业资格注册章，报买方审查通过后实施。超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项方案，卖方还应按规定组织专家论证。14.按规定编制起重机械、垂直运输机械等的安装拆除的施工和安全措施方案，报买方和监理审查通过后实施。安装拆除单位必须具备相应的安全技术资质。

25.建立和执行现场施工脚手架验收检查管理制度。按有关规定组织脚手架使用前的验收、使用中的检查和维护；对大型脚手架、高大模板支撑系统的搭设方案组织专家论证。24.建立和执行危险化学品的采购、运输、储存、领用、保管、退库和废料处理的安全管理办法和措施。23.对买方提供的工器具及机械设备进行安全检查，确认其安全状况，并在使用中执行相应的安全管理制度。22.建立和执行起重、电动工器具等安全管理制度，使用过程中应定期检查检测、维护和保养，确保安全可靠和使用。起重作业严格按照法律法规、行业规程、买方管理标准和施工方案等安全生产规章制度和安全生产规程执行。21.交叉作业时应采取相应的隔离和错时施工等安全措施。20.临近带电设备作业，应保持安全距离，做好安全隔离措施，必须指定专人监护。

31.卖方负责所承包工程的施工现场及施工队伍居住地的安全、消防管理、治安等的一切责任（包括由此所导致的第三方人员及财产损失的经济和法律责任）由卖方完全承担。30.现场一旦发生事故，必须立即进行救援，及时报告买方，并按要求报告地方安全生产监督和管理部门，做好善后处理工作。29.应在买方指定的地方取用施工电源、水源，严禁不经买方同意，私自驳接电源和水源。28.卖方如确需对部分施工作业进行劳务分包，应严格对劳务分包单位进行安全资质审查，履行报批手续，报监理和买方审核批准后，方可签订劳务分包合同和安全协议，明确安全责任，纳入卖方的安全管理责任范围。27.容器、密闭空间内作业前应加强通风，并对容器内有害气体进行监测，符合要求后，方可进入作业，作业过程中应指派专人监护，并有紧急救援措施。有限空间作业严格按照法律法规、行业规程、买方管理标准和施工方案等安全生产规章制度和安全生产规程执行。26.结构吊装、临边和孔洞作业应采取设置相应作业平台、上下通道、水平安全绳、防坠装置、安全网等的安全措施，做好孔洞盖板、临边围栏的安全措施。高处作业严格按照法律法规、行业规程、买方管理标准和施工方案等安全生产规章制度和安全生产规程执行。

37.施工期间，施工人员不得到施工区域外或规定的行走路线外施工或行走。施工方在施工区域须完善各类安全管理标识，完善必要的间隔措施。否则造成的一切后果，由卖方负责。36.由于非买方原因而造成的人身伤亡、工期延误、设备损坏等以及对买方造成的损失，由卖方负全部责任。35.当危及运行设备时，卖方立即停止所有工作，立即汇报买方工程管理部门和安全监督部门。34.工作中人身安全受到威胁时，卖方有责任立即处理并同时报告买方安全监督部门和工程管理部门。33.在现场施工中，必须严格执行买方安全、文明生产（施工）规定的有关部分。进入电力生产区域内施工，还必须按规定严格执行工作票制度，确认工作票所列安全措施正确、完备，符合现场实际条件。卖方对买方提出的意见必须及时整改，并接受买方安全监督部门和工程管理部门的监督和指导。32.对买方、监理及上级单位和人员的违反安全生产规定、制度并可能造成安全事故的指令有权拒绝执行，对买方、监理在安全管理工作中存在的问题有权提出意见和改进建议。

1.安全防护措施费按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）有关工程类别和标准进行提取。（二）安全防护措施费提取和使用管理（一）安全生产费用包括安全防护措施费和安全文明施工保障金，在买方支付工程预付款时一次性提取，分别存入专用账户进行管理（零星工程发包单位根据施工安全实际情况决定是否提取安全生产费用，但均应按开工前制定的零星工程任务书落实有关安全技术措施）。三、安全生产费用的提取和使用管理39.现场垃圾、废料必须实行定点分类回收，不得向指定的垃圾、废料回收区域外排放废水、废料，因卖方工作造成的环境污染损失由卖方负全部责任。38.做好文明施工，检修现场做到“三无”（无油迹、无积水、无积灰），物件摆放做到“三整齐”（工器具摆放整齐、材料备品摆放整齐、零部件摆放整齐）。

2.施工期间发生下列情况之一，视为违约，在合同款中扣除相关费用：1.安全文明施工保障金用于施工期间安全考核、安全生产事故救援抢险及善后处理、行政处罚等费用支出。提取额度以合同约定为准。（三）安全文明施工保障金的使用管理4.提取的安全防护措施费不足时，不足部分在合同价款中列支；安全防护措施费未足额使用，结余部分用于该项目质保期内或需要在后期实施的安全技术改造、完善、升级或隐患整改，不再支付给施工单位。3.卖方应按规定用于安全文明施工措施等相关支出，不得挤占、挪用、欠用，有关使用情况应接受监理和买方的监督。如果卖方未按照施工方案落实工程安全防护措施，买方或监理单位可向卖方发出书面通知，要求卖方在规定时间内落实，在规定时间内仍不落实的，买方或监理单位有权委托第三方实施全部或部分安全防护措施，所产生的费用由卖方承担。2.卖方编制分阶段安全防护措施费用计划，经监理审核后，买方预付安全防护措施费总额的%（根据工程特点，预付款为30%-60%之间）用于安全措施投入，其余费用按照工程进展情况以及需、供、监理三方共同核定的安全措施落实情况分阶段支付(安全防护措施费按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》要求执行）。

4.卖方发生下列情况所产生的扣款，需、供双方约定从安全文明施工保障金中扣除或在承包工程结束时从工程(供货）款中扣除，如果发生的安全责任事故（事件）、行政处罚或安全考核都已处理完成，则将剩余的保障金返还给卖方。3.工程完工后，卖方凭买方项目管理部门签证或买方安健环管理部门确认的考核结果办理安全文明施工保障金返还手续，否则买方拒绝支付安全文明施工保障金。如本工程完成安健环管理目标，且未发生其他安全生产违约情形，结算时安全文明施工保障金全部返还。如果安全文明施工保障金剩余金额低于应提取金额50%，买方在支付下一次工程进度款时补足相应数额。（3）买方或监理单位对卖方进行安全文明施工考核的。（2）卖方受到政府部门行政处罚未及时处理的。（1）卖方发生人身伤亡事故或其它安全生产事故后，不采取有效处置措施并支付费用的。

⑥.卖方人员发生下列违章情况，被买方人员发现时，立即予以制止和令其立即整改，买方并可根据情节向卖方发《现场考核通知单》，具体考核如下：⑤.需、供双方各自承担自身原因引起的停工、工期延误责任和损失。④.由于卖方责任发生严重未遂事故，每次扣罚人民币3000--5000元。③.由于卖方责任发生火灾事故，每次扣罚人民币三十万元（当不足以弥补买方损失时，以实际发生的损失额度计算）。②.由于卖方责任造成设备损坏、环境污染事故、交通事故等，一切损失由卖方负责赔偿。①.卖方工作中发生中毒、中暑，未构成人身轻伤的，每一人次扣罚人民币5000元；发生治安、综治维稳不安全事件的，每次扣罚人民币5000—10000元；发生人身轻伤的，每一人次扣罚人民币一万元；造成人身重伤的，每一人次扣罚人民币十万元；造成人身死亡的，每一人次扣罚人民币三十万（当不足以弥补国家规定的赔偿时，以实际发生的赔偿额度计算）。

（6）有限空间作业，检修进出人员登记表中监护人未及时签字的考核300元。（5）由于安全措施不到位，摆放的物品存在高空落物安全隐患的考核300元。（4）高空作业人员不用绳索传递工具、材料，随手上下抛掷东西，高空作业用的器具无防坠落措施的考核300元。（3）高空作业不系安全带或安全带的安全绳未系在牢固的构架上的考核500元。（2）不正确佩戴安全帽或工作人员在工作中不按规定正确着装；不使用个人劳动保护用品的考核200元。（1）未经三级安全教育考试合格进入现场作业的考核1000元。

（12）设备检修不按规定办理工作票的考核1000元。（11）装设的接地线不符合安规要求；电焊机接地线未正确压接（发现出线没有防护罩、出线接触不良发生冒火现象）的考核500元。（10）潜水泵工作时，在潜水泵周围区域进行清淤、挖土等工作的考核500元。（9）将电源线直接插入插座内或挂在闸刀开关上使用；电气设施接线时先接电源端，后接负荷端；拆线时先拆负荷端，后拆电源端的考核500元。（8）非特种作业人员从事特种作业工作的考核800元。（7）使用不合格的安全帽、安全带，绝缘工器具未进行定期试验的考核200元。

（18）非操作工操作起重设备（指需专人操作的起重设备）的考核500元。（17）设备检修完毕，未采取可靠措施就进行试运工作的考核500～1000元。（16）由于安全措施落实不到位而引起不安全现象的考核500～1000元（15）在所列安全措施未全部实施前工作人员开始作业的考核500～1000元。(14)不合格工作票每张考核200～500元。（13）设备检修时工作人员擅自扩大工作范围的考核1000元。

（24）不按规定使用相应的安全工具进行操作的考核300元。（23）在电缆沟、隧道、夹层或金属容器内工作无监护人的考核500元。（22）在带电设备附近进行起吊作业无监护人的考核500元。（21）在带电设备附近进行起吊作业，安全距离不够的考核500～1000元。（20）吊物捆扎、吊装半方法不当，在吊物上堆放、悬挂零星物件以及使用有缺陷的起吊设备进行作业的考核300元。（19）在起重吊物下行走或站立的考核300元。

（30）没有使用或不正确使用劳动保护用品，如使用砂轮、车床不戴护目眼镜，使用钻床、抡大锤时戴手套等的考核200元。（29）在机械的转动、传动部分保护罩上坐、立、行走的考核300元。（28）工作或休息时倚靠栏杆或坐立在栏杆、脚手架上的考核200元。（27）凭借栏杆、脚手架、瓷件、管道、电缆托架起吊物件的考核500元。（26）制定的安全措施不健全或与实际不符，使用中导致事故发生或延误事故处理的考核2000元(发生的事故另外考核)。（25）使用的电动工具金属外壳不接地或不装漏电保护器，使用中不戴绝缘手套的考核300元。

（36）各种孔洞盖板掀开后未装设遮栏、警告标志的考核500元。（35）将车辆交给无证人员贺驶，违章操作或违章行驶的考核500元。（34）在氢、油、氨区使用铁制工具又无防止产生火花的措施的考核1000元。（33）氢、油、氨管道动火时不按规定接地线的考核1000元。（32）动火作业不按规定办理动火工作票的考核500～1000元。（31）在有禁止标志的易燃、易爆区携带火种、穿带铁钉、铁掌的鞋等的考核1000元。

（42）随意挪用现场安全设施或损坏现场安全标志的考核500元。（41）检修现场有烟头，每个考核100元。（40）生产现场吸烟或流动吸烟的考核500元。（39）不按规定装设安全防护网的考核500元。（38）照明行灯不按规定电压使用的考核500元。（37）擅自跨越安全遮栏的考核300元。

（48）在金属容器内同时进行电焊和气焊、气割或其他工作的考核500～1000元。（47）未履行有关手续即对有压力、带电、充油的容器及管道施焊的考核1000元。（46）无正当理由挪用消防器材的考核500元。（45）焊接、切割工作前，未清理周围的易燃物，工作后未检查、清理现场遗留物的考核500元。（44）焊接工作用的气瓶与明火距离小于安全规定距离的考核500元。（43）电气检修人员走错间隔的考核300元。

五、不安全事件报告及调查处理根据买方有关安全文明施工奖励规定，对安全文明施工管理工作成绩优秀的单位或个人给予奖励。四、安全生产奖励（51）其他违反《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》等规章制度的行为的考核300～2000元。（50）动火作业现场附近有与其相抵触的工作（如机组排遣氢、煤气装置排气、熬制沥青、底子油、油漆、油及其他溶剂清洗工作、油处理等），不具备安全距离和安全时间间隔的考核1000元。（49）对盛过油的容器、易燃物品施焊未采取防火安全措施的考核500元。

2.本协议内容如与国家有关法律、法规和规定不一致，按照国家有关规定执行。1.本协议约定的各项条款，经双方签字、盖章后生效，作为合同附件具有同等法律效力，并可独立于主合同存在，需供双方应严格按照本协议规定的各项条款，承担相应的安全文明施工、环境保护管理责任。因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件，由违约方承担相应的法律责任和经济责任。因本协议产生争议，双方协商解决，如协商不成，提交买方所在地人民法院诉讼。六、附则3.未尽事宜由需、供双方根据《中华人民共和国安全生产法》及买方行业相关规定协商解决。2.工程发生不安全事件时，属卖方负责，由卖方组织调查、分析和处理，买方应给予配合，卖方应将结论书面报买方安全监督部门；发生较大的不安全事件时，可由买方组织调查、分析和处理。1.工程现场发生不安全事件，必须迅速组织处理，并在规定时间、按规定的内容向买方提交事件报告；发生人身伤亡事故，应迅速组织抢救伤员和进行应急处置，派专人保护事发现场，在规定时限向各自的上级单位、行业安全监管机构及属地政府安监部门报告，卖方同时向买方报告。积极组织或配合事故处理和调查，吸取事故教训，做到“四不放过”。

法定代表人：法定代表人：买方(盖章):广州发展电力科技有限公司卖方(盖章):6.本协议一式3份，买方执2份，卖方执1份，具有同等法律效力。5.其他未尽事宜可另行约定。4.因不可抗力造成的双方设备损坏、人员伤亡，各自承担相应的损失。3.协议有效期与主合同一致。合同施工工作内容、范围有变动时，应及时签订补充协议。

乙方（卖方）：甲方（买方）：广州发展电力科技有限公司安健环管理补充协议(防疫协议)合同附件5：年月日年月日或授权代表：或授权代表：

4.工程项目期限：按现场进度需要3.工程合同编号：——2.工程地址：1.工程项目名称：一、承包工程项目新冠肺炎疫情期间，为切实做好外委施工项目新冠肺炎疫情防控工作，根据国家有关法律法规、上级集团有关规定，特制定外委项目安健环管理补充协议，双方在签订工程承发包合同的同时，经协商一致，签订本补充协议。

5.乙方所有入场施工人员必须做好个体防护，佩戴口罩并进行体温测量，每天对员工进行体温测量，并对体温测量结果做好记录。两次检测体温均高于37℃禁止入场施工，对体温超过37.3摄氏度或者突然出现疑似患者，乙方项目负责人必须立即联系医院或送往指定医院进行治疗，并上报片区按相关疫情应急处置预案开展处置工作。对疑似患者办公场所和住所进行消毒，与疑似患者密切接触的人员采取停工、隔离或密切观察。4.乙方必须在办理入厂许可手续前向甲方提供《外委项目施工人员疫情排查表》（见附录），乙方必须真实、准确、完整填写排查表中的每一项信息，并经乙方施工人员本人签名确认，外委项目负责人在排查表中签名、加盖单位公章后报送甲方。3.乙方参加外委项目入场前，施工人员必须用本人手机通过刷微信健康码的方式查询个人14天内到达、停留地点的信息；入场施工人员必须通过【穗康】手机微信小程序主动申报个人健康信息，乙方项目负责人将查询和申报信息报送甲方。2.乙方不使用来自疫情中高风险地区所在县（区）人员，来自中高风险地区所在地级市人员，须持7日内有效新冠病毒核酸检测阴性结果。施工人员须自觉向社区、村居报告并接受管理，如有异常情况必须及时报告。施工人员无发热、干咳、胸闷、乏力等异常症状，经过“个人轨迹排查”、体温测量等信息排查以及甲方审核确认后，方可办理入厂许可手续。1.乙方必须严格按照《广东省新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室关于印发广东省2021年春节期间新冠肺炎疫情防控工作方案的通知》和广州市的防控政策要求进行疫情防控管理，切实履行疫情防控主体责任，对本施工单位的疫情防控、管控负责，并承担因管理不当造成的全部责任和损失。二、协议内容

三、考核细则10.乙方发现施工人员疑似病例后立即排查密切接触人员，并要求其进行居家医学观察，相关信息实行每日一报。发现确诊病例后立即要求密切接触人员居家医学观察14天（自最后密切接触确诊病例之日起），如有发热、干咳、胸闷、乏力和等症状立即到专业医院就诊，相关信息实行每日一报，如有异常情况及时报告。9.乙方项目负责人负责组织施工人员进行入厂前“同堂听课”疫情防控教育和安全教育培训，并认真做好教育培训学习记录。8.乙方项目负责人应密切关注施工人员下班后出行动态，禁止参加聚集性活动，禁止密切接触来自疫情重点地区人员，如有接触必须报告并隔离观察14天，无异常并经甲方审核确认后方可返岗。7.乙方施工人员必须在厂区外面就餐，不得集中就餐，就餐时应控制集中就餐人数，施工人员自觉配合错峰、分散就餐，保持良好就餐秩序，就餐人员不要扎堆，尽量避免面对面就坐用餐，用餐时尽量少说话。6.乙方施工人员必须按甲方规定的行走路线要求行走，不得在工作区域外随意走动，施工作业时，应尽量避免交叉作业，同一施工单位，建议错峰上班。

5.乙方施工人员未按规定行走路线要求行走或在工作区域外随意走动者，每人次扣罚人民币300元；4.乙方未按规定对施工人员进行测温排查，每次扣罚人民币1000元；3.乙方施工人员个人防护措施落实不到位，每一人次扣罚人民币1000元；2.乙方提供的信息申报不实，每一人次扣罚人民币5000元；1.乙方违反疫情防控人员隔离等规定，每一人次扣罚人民币5000元；乙方发生下列情况所产生的扣款，甲、乙双方约定从安全文明施工保障金中扣除或在承包工程结束时从工程款中扣除并承担相应法律责任。

1.本补充协议约定的各项条款，经双方签字、盖章后生效，作为合同附件具有同等法律效力，并可独立于主合同存在，因违反本补充协议造成的疫情防控事件，由违约方承担相应的法律责任和经济责任。因本补充协议产生争议，双方协商解决，如协商不成，提交甲方所在地人民法院诉讼。四、附则9.乙方发现施工人员确诊病例后未要求密切接触人员居家医学观察14天，未及时报送相关信息，每一人次扣罚人民币10000元。8.乙方发现施工人员疑似病例后未及时处理并立即排查密切接触人员，未按要求进行居家医学观察，未及时报送相关信息，每一人次扣罚人民币5000元；7.乙方施工人员未按规定参加入厂前“同堂听课”疫情防控教育和安全教育培训，每人次扣罚人民币300元；6.乙方施工人员未按规定要求进行错峰、分散就餐，每次扣罚人民币500元；

法定代表人：法定代表人：买方(盖章):广州发展电力科技有限公司卖方(盖章):5.本补充协议一式3份，甲方2份，乙方1份，具有同等法律效力。4.其他未尽事宜可另行约定。3.补充协议有效期与主合同、安健环管理协议书一致。合同施工工作内容、范围有变动时，应及时签订补充协议。2.本补充协议内容如与国家有关法律、法规和规定不一致，按照国家有关规定执行。

年月日年月日或授权代表：或授权代表：