招标
水口镇汇龙街人居环境综合整治项目(TLQ22B00061)竞争性谈判公告
人居环境综合整治市政工程建筑工程外墙砖拆除环境标志产品节能产品整体设计规范编制项目管理监理检测永久占地临时工程永久工程施工组织设计进度计划专项施工方案安全应急方案施工扬尘专项控制方案其他相关资料图纸会审水准点座标控制点电讯线路施工用电用水工程开工停工材料设备工程变更现场签证工程计量与支付索赔工程质量工程造价进行控制信息进行管理文明施工环保环卫监督施工现场进行协调工程安全生产地下管线邻近建筑物构筑物古树名木环境保护工程进度施工场地临时设施场地水电接口场内施工道路标高现场协调管理临时用地占道夜间施工桥梁给排水管网文物青苗照明围栏余土生活垃圾的外运交通运输储存发电机组自备发电机抽水设备准备蓄水池土石方工程设备抽样检验检验测试施工设备保管道路通行权场外设施临时占地修建临时设施超大件超重件临时道路交通设施维护养护施工控制网资料测设测量基准点基准线测量放线临时加固改造治安保卫施工安全冬雨季施工技术降低环境污染工程隐蔽部位覆盖前的检查施工队伍的撤离竣工清场试运行工程保险其他保险劳务工电气管线给排水管道设备安装装修屋面防水卫生间房间外墙面的防渗地基基础工程主体结构工程给排水设施供冷系统
金额
355.18万元
项目地址
重庆市
发布时间
2022/11/25
公告摘要
项目编号tlq22b00061
预算金额355.18万元
招标公司重庆市铜梁区水口镇人民政府
招标联系人易老师
招标代理机构重庆俊奇工程项目管理有限公司
代理联系人王老师18323874400
标书截止时间2022/11/30
投标截止时间2022/12/10
公告正文
水口镇汇龙街人居环境综合整治项目(TLQ22B00061)竞争性谈判公告
采购人：重庆市铜梁区水口镇人民政府
水口镇汇龙街人居环境综合整治项目(TLQ22B00061)竞争性谈判公告
发布日期： 2022年11月25日
项目概况：
“水口镇汇龙街人居环境综合整治项目”项目的潜在供应商应在“重庆市铜梁区淮远古韵南街百集金港4楼”获取采购文件，并于 2022年12月1日 09:30（北京时间）前递交响应文件。
一、项目基本情况
项目号：TLQ22B00061
项目名称：水口镇汇龙街人居环境综合整治项目
采购方式：竞争性谈判
预算金额：3,551,860.49元
最高限价：3,551,860.49元
采购需求：
包号：1
| 包内容 | 最高限价 | 数量 | 单位 | 简要技术要求 |
|---|---|---|---|---|
| 标的名称：水口镇汇龙街人居环境综合整治项目 标的数量：1 主要功能或者目标：房屋外墙砖拆除约4300平方米、防盗网约拆除430平方米、雨棚拆除130平方米，设置真石漆约6600平方米、隐形防盗网约430平方米、雨棚约250平方米、空调机移位65台等；规范店招店牌约610平方米；人行道整治含设置彩色混凝土约1900平方米，现浇聚合物盲道约320平方米，青石路沿恢复约50米等。 | 3,551,860.49元 | 1 | 项 |
最高限价总计：3,551,860.49元
合同履行期限：120日历天。
本项目是否接受联合体：否
二、申请人的资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目专门面向中小企业采购，承建单位应为中小微企业（提供中小企业声明函）或监狱企业（提供监狱企业证明文件）或残疾人福利性单位（提供残疾人福利性单位声明函）；
3、本项目的特定资格要求：
1、具备建设行政主管部门颁发的有效的建筑工程施工总承包叁级及以上资质。
2、具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业主要负责人、拟担任该项目项目经理和专职安全生产管理人员（即“三类人员”）具备相应的由建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书。（须提供有效的安全生产许可证及“三类人员”安全生产考核合格证书复印件，并且必须与原件一致）。
注：上述要求须提供相关证明材料复印件并加盖供应商公章，原件备查。
三、获取竞争性谈判文件的地点、方式、期限及售价
获取文件期限：2022年11月25日 至 2022年11月30日。
每天上午08:30:00至12:00:00，下午14:00:00至17:00:00。（北京时间，法定节假日除外 ）
文件购买费:300.00元/包
获取文件地点：重庆市铜梁区淮远古韵南街百集金港4楼
方式或事项：
（一）根据《重庆市财政局关于印发〈重庆市政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法〉的通知》（渝财采购〔2015〕45号）规定，供应商应按要求进行注册，通过重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn），登记加入“重庆市政府采购供应商库”。
（二）凡有意参加谈判的供应商，请在重庆市政府采购网上下载并到采购代理机构处领取本项目竞争性谈判文件、工程量清单、图纸、澄清等谈判前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有谈判实质性要求内容。
（三）供应商须满足以下三种要件，其响应文件才被接受：
1.按时递交了响应文件；
2.按时报名签到。
3.报名方式：凡有意参加供应商，请于竞争性谈判文件提供期限内，在采购代理机构处报名并购买竞争性谈判文件、工程量清单、图纸等其它相关技术资料，购买时请持法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书（原件）和营业执照副本复印件。未在规定时间报名参加谈判的供应商，采购人和采购代理机构将不予接受其响应文件。
四、谈判响应文件递交
谈判响应文件递交开始时间： 2022年12月1日 09:00
谈判响应文件递交截止时间： 2022年12月1日 09:30
谈判响应文件递交地点：重庆俊奇工程项目管理有限公司会议室
五、评审信息
谈判开始时间： 2022年12月1日 09:30
谈判地点：重庆俊奇工程项目管理有限公司会议室
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日
七、其他补充事宜
采购项目需落实的政府采购政策
1、按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。
2、按照《财政部 工业和信息化部关于印发 的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。 政府采购促进中小企业发展管理办法>
3、按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。
4、按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。
八、联系方式
1、采购人信息
采购人：重庆市铜梁区水口镇人民政府
采购经办人：易老师
采购人电话：18084098659
采购人地址：铜梁区水口镇汇龙街2号3
2、采购代理机构信息
代理机构：重庆俊奇工程项目管理有限公司
代理机构经办人：王老师
代理机构电话：18323874400
代理机构地址：铜梁区淮远古韵南街1号附13号4楼
3、项目联系方式
项目联系人：王老师
项目联系人电话：18323874400
九、附件
免责声明：
本页面提供的内容是按照政府采购有关法律法规要求由采购人或采购代理机构发布的，重庆市政府采购网对其内容概不负责，亦不承担任何法律责任。
采购代理机构：重庆俊奇工程项目管理有限公司采购人：重庆市铜梁区水口镇人民政府谈判项目名称：水口镇汇龙街人居环境综合整治项目项目号：TLQ22B00061竞争性谈判文件政府采购
三、供应商资格条件-3-二、资金来源-3-一、竞争性谈判内容-3-第一篇竞争性谈判邀请书-3-目录二〇二二年十一月
第二篇项目服务需求-7-八、联系方式-6-七、其它有关规定-5-六、采购项目需落实的政府采购政策-5-五、投标保证金-4-四、谈判有关说明-4-
一、项目工期、地点及验收方式-10-第三篇项目商务需求-10-三、质量要求-7-二、技术要求-7-一、项目概况-7-一、项目一览表-7-
六、安全生产-13-五、低价风险担保-12-四、履约担保-12-三、付款方式-12-二、结算原则-11-二、报价要求-10-
四、采购终止-16-三、无效谈判-16-二、评定成交的标准-16-一、采购程序-14-第四篇采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止-14-八、其他-13-
五、成交通知-19-四、成交供应商的确定和变更-18-三、谈判要求-17-二、竞争性谈判文件-17-一、谈判费用-17-第五篇供应商须知-17-
第三节合同专用条款-28-第六篇合同草案条款-22-九、政府采购信用融资-21-八、采购代理服务费-20-七、签订合同-20-六、关于质疑和投诉-19-
第一篇竞争性谈判邀请书附件一：投标保证金退还申请-68-四、资格条件及其他-56-二、服务响应偏离表-51-一、经济部分-48-第七篇响应文件格式要求-47-
三、供应商资格条件财政预算资金，采购预算3551860.49元。二、资金来源一、竞争性谈判内容根据铜梁区政府采购项目计划表要求，重庆俊奇工程项目管理有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆市铜梁区水口镇人民政府（以下简称：采购人）的委托，对水口镇汇龙街人居环境综合整治项目进行竞争性谈判采购。欢迎有资格的供应商前来参加谈判。
| 项目名称 | 最高限价（元） | 投标保证金（万元） | 成交供应商数量（名） | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| 水口镇汇龙街人居环境综合整治项目 | 3551860.49 | 6.5 | 1 | 建筑业 |
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；1.具有独立承担民事责任的能力；（一）基本资格条件合格供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。
1、具备建设行政主管部门颁发的有效的建筑工程施工总承包叁级及以上资质。（三）本项目的特定资格要求：本项目专门面向中小企业采购，承建单位应为中小微企业（提供中小企业声明函）或监狱企业（提供监狱企业证明文件）或残疾人福利性单位（提供残疾人福利性单位声明函）；（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：6.法律、行政法规规定的其他条件。5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（三）竞争性谈判公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。（二）凡有意参加谈判的供应商，请在重庆市政府采购网上下载并到采购代理机构处领取本项目竞争性谈判文件、工程量清单、图纸、澄清等谈判前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有谈判实质性要求内容。（一）供应商应通过重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）登记加入“重庆市政府采购供应商库”。四、谈判有关说明注：上述要求须提供相关证明材料复印件并加盖供应商公章，原件备查。2、具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业主要负责人、拟担任该项目项目经理和专职安全生产管理人员（即“三类人员”）具备相应的由建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书。（须提供有效的安全生产许可证及“三类人员”安全生产考核合格证书复印件，并且必须与原件一致）。
（六）提交响应文件开始时间：2022年12月1日北京时间9:00（五）谈判地点：重庆俊奇工程项目管理有限公司会议室3.竞争性谈判文件售价：人民币300元/份（售后不退），供应商在报名向采购代理机构缴纳。2.报名方式：凡有意参加供应商，请于竞争性谈判文件提供期限内，在采购代理机构处报名并购买竞争性谈判文件、工程量清单、图纸等其它相关技术资料，购买时请持法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书（原件）和营业执照副本复印件。未在规定时间报名参加谈判的供应商，采购人和采购代理机构将不予接受其响应文件。1.竞争性谈判文件提供期限：2022年11月25日至2022年11月30日。（四）获取竞争性谈判文件期限：
2.投标保证金的交纳方式：银行转账或电汇或者金融机构、担保机构出具的保函（保函格式见第七篇响应文件格式要求）。1.投标保证金的交纳金额：详见本篇“一、竞争性谈判内容”。（一）投标保证金递交五、投标保证金（七）谈判开始时间：2022年12月1日北京时间9:30提交响应文件截止时间：2022年12月1日北京时间9:30
注：（1）供应商须在响应文件中提供企业基本账户开户证明文件。开户行：农行重庆铜梁支行账号：31180101040010959账户：重庆俊奇工程项目管理有限公司供应商采用银行转账方式递交保证金须从其基本账户将保证金汇至以下采购人指定账户，并注明“（项目名称）投标保证金”字样（项目名称可简写），具体到账时间以采购人指定账户到账时间为准，各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。投标保证金的到账截止时间：2022年11月30日北京时间17:00。3.银行转账或电汇保证金递交账户
六、采购项目需落实的政府采购政策3.投标保证金的退还，供应商须提供退还投标保证金的《投标保证金退还申请》、保证金转账凭证复印件、收据、本单位基本账户开户许可证复印件（加盖鲜章）2.成交供应商的保证金，在成交供应商与采购人签订合同后，采取银行转账或电汇方式递交的，采购人在10个工作日内按来款渠道直接退还；采取保函方式递交的，采购人在10个工作日内退还纸质投标保函正本并准予注销纸质投标保函。1.未成交的供应商保证金，在成交通知书发放后，采取银行转账或电汇方式递交的，采购人在10个工作日内按来款渠道直接退还；采取保函方式递交的，采购人在10个工作日内退还纸质投标保函正本并准予提前注销纸质投标保函。（二）保证金退还方式（2）投标保证金未从基本账户转入的，由谈判小组作无效谈判处理。
（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效谈判。七、其它有关规定（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号），落实促进中小企业发展政策。（一）按照《财政部生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。
（七）本项目不接受合同分包。（六）本项目不接受联合体参与谈判。（五）谈判费用：无论谈判结果如何，供应商参与本项目谈判的所有费用均应由供应商自行承担。（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。（三）本项目的澄清文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）上发布，请各供应商注意下载或到采购代理机构处领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
地址：重庆市铜梁区水口镇汇龙街1号电话：18084098659联系人：易老师（一）采购人：重庆市铜梁区水口镇人民政府八、联系方式（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。
一、项目一览表第二篇项目服务需求地址：重庆市铜梁区淮远古韵南街百集金港4楼电话：18323874400联系人：王老师（二）采购代理机构：重庆俊奇工程项目管理有限公司
| 项目名称 | 数量/单位 | 备注 |
| 水口镇汇龙街人居环境综合整治项目 | 1项 | 施工范围：包括但不限于施工图纸及工程量清单范围内内容。施工工期：总工期120日历天。 |
详见本工程施工图设计和工程量清单。二、技术要求（三）采购范围：本工程施工图所示工程内容，具体以采购人发布的工程量清单为准。（二）项目概况：水口镇汇龙街人居环境综合整治项目内容包含铜梁区水口镇汇龙街人居环境进行改造，包含外立面改造约6300㎡、人行道铺装约1800㎡等工作内容。具体详见施工图设计。（一）建设地址：铜梁区水口镇清泉社区。一、项目概况
（2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；（1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；供应商自行承诺不得存在下列情形之一：四、投标截止日投标资格情况工程质量符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。三、质量要求
（一）项目经理资格要求五、项目管理人员配备要求注：供应商须在响应文件提供承诺。（5）被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。（4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；（3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重庆市工程建设领域招标投标失信惩戒对象名单（以下称黑名单）且在记分有效期内；
（3）建造师电子注册证书本人手写签名与签名图像笔迹是否一致不作为否决投标的情形。（2）重庆市以外的省级住房城乡建设主管部门对二级建造师电子注册证书使用有明确规定的，从其规定。未规定使用电子注册证书的，可提供纸质证书复印件。注：（1）提供拟派的项目经理为一级建造师或重庆市二级建造师注册人员的，必须提供建造师电子注册证书，且该建造师电子注册证书须由建造师本人在个人签名处手写本人签名。供应商须提供拟派项目经理建造师注册证、身份证、供应商为其缴纳的养老保险证明材料复印件，拟派项目经理未在在建工程担任项目经理承诺书原件（承诺格式见第七篇响应文件格式要求）、拟派项目经理到岗履职和未被禁标的承诺原件承诺格式见第七篇响应文件格式要求。应为供应商本单位人员，并做出项目经理到岗履职的承诺（自行承诺拟派项目经理中标后只能在本项目任职，签订合同时拟派的项目经理必须与响应文件中的项目经理一致，并满足办理施工许可手续的相关要求。不能按承诺到岗履约的，按合同相关条款处罚并上报行政主管部门，给采购人造成损失的，供应商依法承担违约赔偿责任）和未被禁标的承诺（自行承诺拟派项目经理未被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务，若被暂停且参加投标的投标将被否决，给采购人造成损失的，供应商人依法承担违约赔偿责任）,否则由谈判小组作无效谈判处理。拟派的项目经理必须已在供应商本单位注册并应具有建筑工程工程专业二级及以上注册建造师执业资格，并且不能在在建工程担任项目经理，否则由谈判小组作无效谈判处理。
注：供应商须提供主要管理人员有效的证书复印件、供应商为其缴纳的养老保险证明材料复印件。持有有效证件的质量（检）员不少于1人，安全员不少于1人，材料员不少于1人，预算员（造价员）或造价工程师不少于1人，施工员不少于1人，资料员（城建档案员）不少于1人。（三）其他主要管理人员：供应商须提供拟派技术负责人身份证、职称证及供应商为其缴纳的养老保险证明材料复印件。应具有工程类中级及以上职称；（二）项目技术负责人：
①企业提供养老保险证明，事业单位提供养老保险证明或行政主管部门在编证明。（3）本竞争性谈判文件中所要求的人员养老保险证明要求如下：（2）供应商须自行承诺其提供的上述相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形（格式自拟）。采购人在合同签订前均有权对供应商提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，按相关规定取消其中标资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门，其投标保证金不予退还，供应商承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。（1）本竞争性谈判文件要求须提交的相关证明材料复印件均应加盖供应商公章并装入响应文件中。谈判时供应商的委托代理人须随身携带以上所有复印件的原件及原件清单（营业执照、资质证书、带二维码的证件、身份证、网页打印件、截图、承诺书、声明除外），在递交响应文件时一次性递交，不得补交，原件袋必须密封。谈判小组审查时必须对有关证明和证件的原件核查，若经审查复印件与原件不一致，或未提交原件的，则响应文件由谈判小组作无效谈判处理。上述要求，有一条不满足则响应文件由谈判小组作无效谈判处理。特别说明：（四）委托代理人：本项目委托代理人必须为供应商本单位职工。供应商须在投标文件资格审查部分提供供应商本单位为该委托代理人缴纳的养老保险证明复印件。否则，将由评标委员会作否决投标处理。
一、项目工期、地点及验收方式第三篇项目商务需求2、水口镇汇龙街人居环境综合整治项目施工图1、水口镇汇龙街人居环境综合整治项目清单六、附件②项目经理、项目技术负责人、其他主要管理人员和委托代理人的连续养老保险证明期限须包含2022年5月至2022年10月。提供的养老保险参保证明须体现上述人员的姓名、身份证号（或社保号）、单位名称、本单位参保时间（或起始参保时间），并带有社保部门公章或社保部门的有效电子印章。
工程完工后，按国家相关标准验收程序和规程进行验收。在项目竣工验收时，成交供应商应提供验收报告；验收的相关费用由成交供应商负责。（三）验收方式铜梁区水口镇清泉社区。（二）项目地点120日历天。（一）项目工期
5.报价函中的总报价必须与已标价工程量清单总报价一致。否则由谈判小组作无效谈判处理。4.供应商应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程子目的单价或总价。供应商没有填入单价或总价的工程子目，采购人将认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中。供应商必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。3.供应商应按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、2018年《重庆市市政工程计价定额》、2018年《重庆市建设工程费用定额》及其配套文件，税金执行《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》渝建[2019]143号文及相关配套文件及国家、地方行业规范标准为依据，由供应商结合自身实力、市场行情自主合理报价。2.本项目必须采用工程量清单计价。工程量清单应采用综合单价计价。1.谈判报价须为人民币报价，包含完成该项目的全部工作内容，亦包含建设工程一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工专项费）、规费、税金、采购代理费等所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。二、报价要求
9.1根据《重庆城乡建设委员会关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发〔2014〕25号）规定，安全文明施工费由安全施工费、文明施工费、环境保护费及临时设施费组成。9.安全文明施工费：本工程招标将设置全部工程量清单综合单价最高限价，供应商的每项清单综合单价报价不得超过每项清单综合单价最高限价，否则由谈判小组作无效谈判处理。8.本工程投标总报价最高限价为3551860.49元（大写：叁佰伍拾伍万壹仟捌佰陆拾元肆角玖分），其中安全文明施工费为：96677.8元，供应商的投标总报价不得超过投标总报价最高限价，否则由谈判小组作无效谈判处理。7.采购人在工程量清单中所列出的价格（包括暂列金额、暂估价等），供应商不得修改。6.如发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致，应于2022年11月30日12时00分前书面通知采购人核查，除非采购人以修改的形式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。
2.增减（变更）工程结算：1.结算总价=分部分项工程量清单结算价【成交综合单价×实际完成的合格工程量】+措施费清单结算价+安全文明施工费+工程新增或变更等引起的增（减）项目结算款+规费税金清单±合同约定其它费用，最终结算金额以审计单位审定的金额为准，若结算减率在10%（含10%）以上的项目，则审计费用由承包人承担（工程结算费用按发包人委托的审计机构审定的金额为准）。二、结算原则11.谈判过程中二次报价时，供应商只需对总价进行二次报价。各分项单价在供应商首次响应文件中的各分项单价的基础上，按照第二次总报价（即最后报价）与第一次总报价的下浮比例进行同比例下调，二次报价中供应商无需再逐项进行单项报价。调整后的单价之和应与供应商最终报价一致，调整后的已标价工程量清单由供应商在签订施工合同时向采购人提供。10.本工程所需材料（含设备）价格由供应商参照重庆市建设工程造价管理总站发布的2022年第10期《重庆工程造价信息》公布的铜梁地区材料价格并结合近期市场价格计算；人工工日单价按2022年《重庆工程造价信息》公布的渝西片区第三季度人工价格执行。供应商自行结合市场行情及自身实力进行自主报价。9.2本工程安全文明施工费由比选人根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市城乡建设委员会关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发〔2014〕25号）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于调整建设施工现场形象品质提升安全文明施工费计取的通知》（渝建管〔2020〕97号）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）的相关规定和费用标准单列计算。安全文明施工费暂定金额为96677.8元。工程量清单报价中的安全文明施工费必须按照采购人给出的暂定金额填报，否则视为对竞争性谈判文件不作实质性响应，其响应文件按无效处理。
（一）履约保证金四、履约保证金及农民工工资保证金本工程无预付款，工程完工验收合格后且上级补助资金到位后支付签约合同价的70%，审计结束后且上级补助资金到位后一个月内支付至审定金额的97%，余下3%作为工程质保金（不计息）；质保期为两年，从工程完工验收合格之日起计算，质保期满后一次性支付工程质保金（不计息）。三、付款方式（2）工程内容如有与已标价工程量清单不同的子项（既无相同子项，又无类似子项），则按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市城乡建设委员会关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发〔2014〕25号）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于调整建设施工现场形象品质提升安全文明施工费计取的通知》（渝建管〔2020〕97号）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）及相应的配套定额和文件等计算后，再按承包人报价浮动率【承包人报价浮动率=（1-中标价/投标总报价最高限价）×100%】进行下浮后结算【其中：人工工日单价按2022年《重庆工程造价信息》公布的渝西片区第三季度人工价格执行；材料价格参照2022年第10期《重庆工程造价信息》公布的铜梁地区材料价格并结合近期市场价格计算，材料价格不含税。】（1）工程内容与已标价工程量清单中有相同的子项或类似子项，则按投标时的相同子项或类似子项的综合单价执行（类似子项及其综合单价由采购人审定）；
（二）农民工工资保证金5、履约担保的退还时间：工程竣工验收合格后14天内退还（不计息）。4、履约担保的期限：自提交履约担保之日起至工程竣工验收合格之日止。3、履约担保的提交时间：成交人应在收到成交通知书后7日内，施工合同签订前提交履约担保，若未按时提交，则视为成交人放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。2、履约担保的金额：成交金额的10﹪。1、履约担保的形式：现金或者金融机构、担保机构出具的保函或者现金+保函的组合；采用保函形式的，保函必须为不可撤销、不可转让且见索即付的独立保函。
五、安全生产5、农民工工资保证金的退还时间：工程竣工验收合格后14天内退还（不计息），退还时成交人需向采购人提供本工程无拖欠农民工工资的书面承诺。4、农民工工资保证金的期限：自提交履约担保之日起至工程竣工验收合格之日止。3、农民工工资保证金缴纳时间：成交人应在收到成交通知书后7日内，施工合同签订前提交农民工工资保证金缴，若未按时提交，则视为成交人放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。2、农民工工资保证金缴纳金额：成交金额的2﹪。1、农民工工资保证金的缴纳形式：转账。
（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性谈判其他条款的要求。七、其他不组织。各供应商务必自行现场踏勘，以便获取本工程编制投标文件和签署合同所需的所有数据。踏勘现场所发生的所有费用（包含因踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失和产生的其他费用）均由供应商自行承担。供应商一旦中标，供应商不得以不完全了解施工现场情况为借口而提出额外赔偿，或延长工期等要求。六、现场踏勘（二）在施工过程中，成交供应商须做到安全施工、文明施工，并做好相应的施工安全公告及警戒标识，施工过程中发生的一切安全事故由成交供应商自行负责处理。成交供应商应当与其施工人员建立劳动关系，承担全部用人用工主体责任。（一）成交供应商对施工安全（包含但不仅限于施工现场及施工周边的施工人身安全、行人安全等）负责，若发生安全事故及造成的经济损失，一切责任由成交供应商全部承担，采购人不承担任何责任。
1.资格性审查。依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：（二）竞争性谈判以抽签的形式确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各供应商进行谈判。在谈判前，对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。（一）谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。一、采购程序第四篇采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。
| 序号 | 检查因素 | 检查内容 | |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 6.法律、行政法规规定的其他条件 | |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 | |
| （三） | 投标保证金 | 按照竞争性谈判文件要求足额交纳所参与包的投标保证金。 | |
谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。（三）谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。2.实质性响应审查。谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。注：
| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| 1 | 响应文件签署或盖章 | 按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章 |
| 1 | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性谈判文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
| 1 | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
| 1 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性谈判文件要求。 |
| 3 | 响应文件内容 | 对竞争性谈判文件第二篇、第三篇规定的谈判内容进行实质性响应。 |
| 3 | 谈判有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |
二、评定成交的标准（八）评审的依据为竞争性谈判文件和响应文件（含有效的补充文件）。谈判小组判断响应文件对竞争性谈判文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。（七）谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间内同时书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》在谈判现场向供应商提供）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。（六）供应商在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。（五）在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的服务、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。（四）在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。
（一）供应商不符合规定的资格条件的；供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判：三、无效谈判（三）成交价格=成交供应商的最后报价。（二）若供应商的最后报价相同，按服务条款的优劣顺序排列；以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列。（一）谈判小组将依照本竞争性谈判文件相关规定对服务和商务均能满足竞争性谈判实质性响应要求的供应商所提交的最后报价，按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。
（七）供应商不接受谈判小组修正后的价格的；（六）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；（五）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；（四）供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的；（三）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加谈判的；（二）供应商未通过实质性响应审查的；
四、采购终止（十二）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的。（十一）供应商进行合同分包的；（十）供应商以联合体形式参与谈判的；（九）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；（八）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）谈判的；
一、谈判费用第五篇供应商须知（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
三、谈判要求（三）本竞争性谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容为竞争性谈判文件第二、三、六篇全部内容。（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。（一）竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、项目服务需求、项目商务需求、采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。二、竞争性谈判文件参与谈判的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。
3.谈判有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。2.联合体：本项目不接受联合体参与谈判。响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。1.响应文件组成供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。（一）响应文件
2.3除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；2.发生以下情况之一者，保证金不予退还：1.供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇五、投标保证金”；（二）投标保证金：
谈判小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效谈判。若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。（三）修正错误3.保证金的有效期限在谈判有效期过后三十天继续有效。2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术（质量）和服务要求等事项签订政府采购合同的）。2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（五）响应文件的递交4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。2.在响应文件正本中，竞争性谈判文件第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。（四）提交响应文件的份数和签署
（一）采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。四、成交供应商的确定和变更各供应商应当派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。（七）供应商参与人员（六）响应文件语言：简体中文响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达谈判地点，应在封套上注明谈判项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。
（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）上发布成交结果公告。五、成交通知2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将向同级财政部门报告，财政部门将根据相关法律法规的规定进行处理。1.成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。（二）成交供应商的变更
1.质疑时限、内容提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。（一）质疑六、关于质疑和投诉（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。
1.2.4事实依据；1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；1.2.2质疑项目的项目名称、项目号以及采购执行编号；1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
2.质疑答复1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；1.2.6提出质疑的日期；1.2.5必要的法律依据；
1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。（二）投诉3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。3.其他采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
（二）采购人应当自合同签订之日起7个工作日内，在“政府采购业务管理系统”进行合同登记备案；2个工作日内按相关管理要求在重庆市政府采购网上公告政府采购合同，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。未按要求公告及备案的，应当及时进行补充公告及备案。（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起十日内和成交供应商签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性谈判文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。七、签订合同4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。
本项目采购代理服务费6000元，由成交供应商在领取成交通知书时一次性向采购代理机构支付。八、采购代理服务费（六）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性谈判文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。（三）竞争性谈判文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。
发包人（采购人）(全称)：第一节合同协议书施工合同第六篇合同草案条款供应商参与重庆市政府采购活动，成为成交供应商，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。九、政府采购信用融资
承包人（成交供应商）(全称)：法定注册地址：法定代表人：代建单位（全称）：法定注册地址：法定代表人：
项目概况：建设地址：工程概况发包人为建设(以下简称“本工程”)，经公开招标，已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。法定注册地址：法定代表人：
四、合同形式工程质量符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。三、质量标准工期总天数日历天，自发出的开工通知中载明的开工日期起算。二、合同工期承包范围：
身份证号：；建造师执业资格证书号：；姓名：；职称：；六、承包人项目经理金额(大写)：元(人民币)；(小写)￥：元（其中已含安全文明施工费元）。本工程最终结算金额以发包人委托的审计机构审定的金额为准。五、签约合同价本合同采用固定单价合同形式。
姓名：；职称：；1、项目技术负责人七、承包人项目主要管理人员安全生产考核合格证书号：。建造师执业印章号：；建造师注册证书号：；
身份证号：；证书号：；姓名：；职称：；身份证号：；证书号：；姓名：；职称：；2、质量员身份证号：；证书号：；
4、材料员身份证号：；证书号：；姓名：；职称：；身份证号：；证书号：；姓名：；职称：；3、安全员
6、造价师或造价员身份证号：；证书号：；姓名：；职称：；5、施工员身份证号：；证书号：；姓名：；职称：；
八、合同文件的组成身份证号：；证书号：。姓名：；职称：；7、资料员（城建档案员）身份证号：；证书号：；姓名：；职称：；
（5）通用合同条款；（4）专用合同条款；（3）报价函；（2）成交通知书；（1）合同协议书；下列文件共同构成合同文件：
（11）建设工程廉政责任书；（10）工程质量保修书；（9）竞争性谈判文件；（8）已标价工程量清单；（7）图纸；（6）技术标准和要求；
十二、本协议书自承包人向发包人提交了履约保证金后，并经双方法定代表人或其委托代理人签字盖单位章后生效，本协议连同其他合同文件正本一式陆份，发包人执肆份，承包人执贰份，其中一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。十一、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。十、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。九、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。（12）其他合同文件。
其委托代理人：（签章）其委托代理人：（签章）法定代表人或法定代表人或法定地址：法定地址：(盖单位公章)(盖单位公章)发包人：承包人：十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。
邮政编码：邮政编码：帐号：帐号：开户银行：开户银行：电子邮箱：电子邮箱：传真：传真：电话：电话：
第三节合同专用条款通用合同条款参照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)通用合同条款年月日年月日
1.1.2.6监理人：1.1.2.3承包人：1.1.2.2发包人：1.1.2合同当事人和人员1.1词语定义1.一般约定
1.1.4日期1.1.3.11临时占地：施工临设用地、施工便道用地等，由承包人根据现场实际情况决定，临时占地发生的费用由承包人自行承担。1.1.3.10永久占地：1.1.3.3临时工程：为完成前款工程所修建的各类临时性工程。1.1.3.2永久工程：本工程招标范围内的各项工程。1.1.3工程和设备
（3）报价函；（2）成交通知书；（1）合同协议书；合同文件组成及解释顺序：1.4合同文件的优先顺序1.1.4.5质保期（养护期）：24个月，自工程竣工验收合格之日起计算。
（9）竞争性谈判文件；（8）已标价工程量清单；（7）图纸；（6）技术标准和要求；（5）通用合同条款；（4）专用合同条款；
1.6图纸和承包人文件合同生效的条件：承包人向发包人支付了履约保证金后，经双方法定代表人或其委托代理人签字并盖公章后生效。在双方履行完本合同约定的各自的权利和义务后自动失效。1.5合同生效的条件（12）其他合同文件。（11）建设工程廉政责任书；（10）工程质量保修书；
1.7联络1.6.3监理签发图纸修改的期限：在该工程或工程部位施工前3天。监理人批复承包人提供文件的期限：开工前3天。承包人提供文件的期限、数量：图纸会审交底后并在距开工令发出7天前，提供一式4套。1.6.2承包人提供的文件范围：施工组织设计和进度计划、专项施工方案、安全应急方案、施工扬尘专项控制方案以及按发包人要求提供的其他相关资料（含电子文档）。1.6.1发包人提供图纸的期限、数量：签订合同后3日内，由发包人提供3套图纸，如果承包人要求增加所提供图纸套数，费用由承包人承担；
发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:2.8其他义务发包人提供施工场地和有关资料的时间：开工前完成，施工场地以现状为准。2.3提供施工场地2.发包人义务1.7.2联络送达的期限：各类文件在正式签发后，1天内现场送达项目代表，并办理签收手续。
2.8.6图纸会审和设计交底时间:开工前7天。2.8.5水准点与座标控制点交验要求:开工7天前发包人通过监理人以书面形式通知承包人，并组织相关单位进行现场交验，同时作好交验记录。2.8.4由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:合同签订后，发包人在开工前依法办理施工许可证等相关建设手续。2.8.3施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:施工场地与公共道路的通道以现状为准。2.8.2将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:发包人提供施工用电、用水接口。2.8.1施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:以现状为准。
须经发包人事先批准行使的权力：工程开工、停工、复工令的签发需经发包人同意，工期延长、材料设备认质核价、工程变更、现场签证、价款调整、工程计量与支付、索赔及与工程价款相关事宜等需经发包人核定和批准。3.1.1发包人委托的职权:代表发包人对工程质量、进度、造价进行控制，对合同和信息进行管理，对文明施工、环保和环卫进行监督，并对现场施工组织进行协调，并履行建设工程安全生产法定职责，具体以监理合同为准。3.1监理人的职责和权力3.监理人2.8.8双方约定发包人应做的其他工作:协助承包人处理周边关系。2.8.7协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作。
4.1.8为他人提供方便4.1承包人的一般义务4.承包人3.4.4如果发包人认为有必要，可直接向承包人发出指示，并抄送监理人。3.4监理人的指示3.1.4监理人的职责：监理人按照与发包人签订的监理合同，代表发包人对工程质量、工程进度、工程造价进行控制；对文明施工、环保和环卫进行监督；对合同和信息进行管理；以及对施工现场进行协调，并履行建设工程安全生产法定职责，详见监理合同。但工程变更、工程造价的变更、工程延期等需经发包人核定。
（1）按照国家有关安全生产、文明施工、环境保护的法律、行政法规、部门规章，以及重庆市有关安全生产、文明施工、环境保护的地方性法规、规章和规范性文件要求进行工程安全生产、文明施工和环境保护。4.1.10其他义务施工所需的水、电、电讯线:由承包人自行解决,并承担所需费用。费用的处理方法：费用已含在投标报价中，不作调整。向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：向发包人、监理单位提供现场办公室。承包人为他人提供条件的内容：有义务积极配合和协调其他承包人及供货商工作，如提供施工场地、临时设施场地、水电接口、施工道路、控制点和标高，并进行现场协调管理等。如果承包人不积极配合和协调其他承包人及供货商的工作而造成工期延误或给发包人造成损失的，由承包人负责承担由此带来的一切损失。
（7）负责施工中为满足施工条件采取的各项措施，由此产生的费用由承包人承担。（6）加强施工管理，采取合理措施，尽可能不影响工程沿线正常交通、生产和生活，由此产生的各种措施费，及可能降低工效引起增加的费用由承包人承担。（5）按重庆市政府有关主管部门（包括建设、交通、消防、环保等）的规定办理施工中所需相关手续（如临时用地、占道、爆破、夜间施工等），由此所发生的费用已进入投标报价内。（4）负责做好施工场地和周围地上及地下管线、道路、桥梁、给排水管网、邻近建筑物、构筑物、文物、青苗、古树名木等保护工作。如果因承包人的原因造成损坏，由此造成的法律责任及产生的一切费用由承包人自行承担。（3）根据工程需要，提供施工使用的所有照明、围栏设施，由此所发生的费用由承包人承担。（2）负责施工所产生的所有余土、建筑和生活垃圾的外运和倾倒，并严格按有关规定执行。如果承包人不按规定执行，发包人有权另行委托符合条件单位或个人实施，费用从工程款直接扣支。
（13）负责施工中所有材料采购、运输、储存保管，且应遵守国家、地方有关规定，并完善相关手续，费用自行承担。（12）承包人应履行合同约定的其他义务，农民工保证金按相关规定执行。（11）工程款的支付按约定执行，承包人承诺不以未按期支付工程款为借口停工，更不得以此为由聚众闹事。（10）承包人应按照监理人审定的施工组织设计进行施工。（9）承包人应自行预备发电机组，自备发电机的功率应满足施工用电负荷，确保施工期间电网停电等情况下能正常施工。因停电，承包人自行发电产生的有关费用，发包人不予以补偿；承包人应自行准备抽水设备和准备蓄水池，并同时考虑水压不足和加压措施产生的费用，发包人对由此产生的费用不予以补偿；发包人不因停水、停电延长工期。（8）施工中应当采取必要措施防止土石方发生垮塌，因承包人措施不到位，垮塌造成的相关费用由承包人承担。
4.2.1.1履约担保的形式：现金或者金融机构、担保机构出具的保函或者现金+保函的组合；采用保函形式的，保函必须为不可撤销、不可转让且见索即付的独立保函。4.2.1履约保证金4.2履约保证金及农民工工资保证金（16）合同签订后，承包人按规定及时向有关部门缴清应缴纳的费用，并及时配合发包人在开工前办理施工许可证等建设手续。临时用地和占道、停水、停电、夜间施工、中断道路交通等的申请批准手续由承包人负责办理并承担相应费用。（15）施工中注重安全文明施工，采取一切有效预防措施，确保施工安全。施工期间，因承包人原因造成安全生产事故，导致人员伤亡、财产损失的一切经济责任和法律责任均由承包人承担。（14）开工前，承包人应主动会同监理人、发包人共同确认需交接部位，并作好记录，未经确认的不得开工，否则，由此造成的损失全部由承包人承担。
4.2.2.1农民工工资保证金的缴纳形式：转账。4.2.2农民工工资保证金4.2.1.5履约担保的退还时间：工程竣工验收合格后14天内退还（不计息）。4.2.1.4履约担保的期限：自提交履约担保之日起至工程竣工验收合格之日止。4.2.1.3履约担保的提交时间：成交人应在收到成交通知书后7日内，施工合同签订前提交履约担保，若未按时提交，则视为成交人放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。4.2.1.2履约担保的金额：成交金额的10﹪。
4.3.2分包的内容4.3分包4.2.2.5农民工工资保证金的退还时间：工程竣工验收合格后14天内退还（不计息），退还时成交人需向采购人提供本工程无拖欠农民工工资的书面承诺。4.2.2.4农民工工资保证金的期限：自提交履约担保之日起至工程竣工验收合格之日止。4.2.2.3农民工工资保证金缴纳时间：成交人应在收到成交通知书后7日内，施工合同签订前提交农民工工资保证金缴，若未按时提交，则视为成交人放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。4.2.2.2农民工工资保证金缴纳金额：成交金额的2﹪。
5.材料和工程设备4.5.1不利物质条件的范围：按通用条款执行。4.5不利物质条件4.4.1承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在根据通用合同条款第11.1.1项确定的开工日期前到任。项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理。未经发包人书面许可，承包人不得更换项目经理。承包人项目经理的姓名、职称、身份证号、执业资格证书号、注册证书号、执业印章号、安全生产考核合格证书号等细节资料应当在合同协议书中载明。4.4承包人项目经理当事人约定某些非主体、非关键性工作分包给第三人：本工程不允许转包、除劳务外不得分包。
5.2发包人提供的材料和工程设备5.1.4承包人所提供产品需完全符合或优于本项目招标时的所有技术要求，对于不符合要求的设备招标人拒绝用于本项目，并要求承包人15日内无条件更换至满足招标文件要求为止，否则发包人有权终止合同。5.1.3对承包人提供的材料和工程设备，承包人在材料、设备到货前24小时通知监理工程师和发包人代表进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。5.1.2承包人应将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等，在材料、设备采购计划进场15日前以书面形式报送监理人审批。监理工程师和发包人收到承包人的书面报告后5日内予以确认。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。5.1.1本工程所需材料、工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。5.1承包人提供的材料和工程设备
6.施工设备和临时设施5.2.3材料和工程设备的接收、运输与保管：无。工程设备的交货方式、地点和日期：无。工程设备的名称、规格、数量和价格：无。材料的交货方式、地点和日期：无。5.2.1材料的名称、规格、数量和价格：无。
7.1道路通行权和场外设施7.交通运输6.2发包人提供的施工设备和临时设施：无。临时占地的申请及费用：由承包人负责申请并承担相应费用。6.1.2承包人承担修建临时设施费用的范围：临时设施均由承包人负责修建，费用承包人承担。6.1承包人提供的施工设备和临时设施
7.4超大件和超重件的运输7.2.2临时道路和交通设施的使用权力及费用：由承包人自行负责。7.2.1临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人：承包人。7.2场内施工道路相关费用：由承包人负责，费用由承包人承担。取得道路通行权、修建场外设施权的办理人：承包人。
报监理人审批施工控制网资料的期限：发出开工令后5天。施工控制网的测设：由承包人测设。8.1.1发包人提供测量基准点、基准线和水准点的期限：开工前5天内。8.1施工控制网8.测量放线道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用的承担：由承包人承担。
9.3.1承包人应当负责统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责，其费用由承包人承担。9.3治安保卫监理人收到承包人报送的施工安全措施计划后应当在3天内给予批复。9.2.1报监理人审批的施工安全措施计划期限：开工前7天。9.2承包人的施工安全责任9.施工安全、治安保卫和环境保护
10.1合同进度计划10.进度计划监理人收到承包人报送的施工环保措施计划后应当在3天内给予批复。9.4.2施工环保措施计划报送监理人审批的时间：开工前7天。9.4环境保护9.3.3施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制责任人：承包人。
异常恶劣的气候条件的范围：50年一遇的自然灾害（如台风、雪灾、洪水等）。11.4异常恶劣的气候条件11.开工和竣工(2)监理人批复或对施工进度计划和施工方案说明提出修改意见的期限：自监理人收到承包人报送的相关进度计划和施工方案说明后7天内。承包人编制施工进度计划和施工方案说明的内容：应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入工程的主要施工设备情况、拟配备工程的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等按发包人要求提供，施工进度计划中还应载明要求发包人组织设计人进行阶段性工程设计交底的时间。(1)承包人应当在收到监理人按照通用合同条款第11.1.1项发出的开工通知后7天内，编制详细的施工进度计划和施工方案说明并报送监理人。
提前竣工的奖励办法：无。11.6工期提前逾期竣工违约金的最高限额：签约合同价的10%。逾期竣工违约金的计算方法：按1000元／天计违约金。由于承包人原因造成不能按期竣工的，发包人有权得到按本款约定的下列标准和方法计算的逾期竣工违约金，但最终违约金的金额不能超过本款约定的逾期竣工违约金最高限额。11.5承包人的工期延误
监理人收到承包人报送的施工环保措施计划后应当在3天内给予批复。承包人提交工程质量保证措施文件的期限：开工前7天。13.2承包人的质量检查13．工程质量12.1承包人暂停施工的责任：非发包人的原因由承包人负责。12．暂停施工
15.3变更程序15.1变更的范围和内容：变更的范围和内容以发包人认可为准。所有工程变更等现场签证的确定只有经发包人审批同意后才能生效。15.变更13.5.1监理人对工程隐蔽部位进行检查的期限：工程部位隐蔽前24小时以书面形式通知发包人和监理人验收。13.5工程隐蔽部位覆盖前的检查
（2）工程内容如有与已标价工程量清单不同的子项（既无相同子项，又无类似子项），则按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市城乡建设委员会关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发〔2014〕25号）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于调整建设施工现场形象品质提升安全文明施工费计取的通知》（渝建管〔2020〕97号）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）及相应的配套定额和文件等计算后，再按承包人报价浮动率【承包人报价浮动率=（1-中标价/投标总报价最高限价）×100%】进行下浮后结算【其中：人工工日单价按2022年《重庆工程造价信息》公布的渝西片区第三季度人工价格执行；材料价格参照2022年第10期《重庆工程造价信息》公布的铜梁地区材料价格并结合近期市场价格计算，材料价格不含税。】（1）工程内容与已标价工程量清单中有相同的子项或类似子项，则按投标时的相同子项或类似子项的综合单价执行（类似子项及其综合单价由招标人审定）；15.4变更的估价原则监理人商定或确定变更价格的期限：60天。承包人提交变更报价书的期限：承包人应在收到变更指示或变更意向书后的7天内，向监理人提交变更报价书。15.3.2变更估价
16.1物价波动引起的价格调整16.价格调整15.8暂估价：/。15.6暂列金额：/`元对承包人提出合理化建议的奖励方法：无。15.5承包人的合理化建议
预付款保函的提交时间：无。17.2.2预付款保函预付款额度和预付方法：无。17.2.1预付款17.2预付款物价波动引起的价格调整方法：不调整。
17.4质量保证金注：所有工程款均支付至中标人基本账户。本工程无预付款，工程完工验收合格后且上级补助资金到位后支付签约合同价的70%，审计结束后且上级补助资金到位后一个月内支付至审定金额的97%，余下3%作为工程质保金（不计息）；质保期为两年，从工程完工验收合格之日起计算，质保期满后一次性支付工程质保金（不计息）。17.3工程进度付款预付款的扣回办法：无。17.2.3预付款的扣回与还清
17.5.3竣工结算原则：竣工付款申请单的内容：按发包人要求办理。竣工付款申请单的份数和提交期限：按发包人要求办理。17.5.1竣工付款申请单17.5竣工结算17.4.1质量保证金的金额或比例：工程结算审定金额的3%。
18.2竣工验收申请报告18.竣工验收（2）.工程内容如有与已标价工程量清单不同的子项（既无相同子项，又无类似子项），则按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市城乡建设委员会关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发〔2014〕25号）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于调整建设施工现场形象品质提升安全文明施工费计取的通知》（渝建管〔2020〕97号）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）及相应的配套定额和文件等计算后，再按承包人报价浮动率【承包人报价浮动率=（1-中标价/投标总报价最高限价）×100%】进行下浮后结算【其中：人工工日单价按2022年《重庆工程造价信息》公布的渝西片区第三季度人工价格执行；材料价格参照2022年第10期《重庆工程造价信息》公布的铜梁地区材料价格并结合近期市场价格计算，材料价格不含税。】（1）.工程内容与已标价工程量清单中有相同的子项或类似子项，则按投标时的相同子项或类似子项的综合单价执行（类似子项及其综合单价由发包人审定）；2.增减（变更）工程结算：1.结算总价=分部分项工程量清单结算价【成交综合单价×实际完成的合格工程量】+措施费清单结算价+安全文明施工费+工程新增或变更等引起的增（减）项目结算款+规费税金清单±合同约定其它费用，最终结算金额以审计单位审定的金额为准，若结算减率在10%（含10%）以上的项目，则审计费用由承包人承担（工程结算费用按发包人委托的审计机构审定的金额为准）。
18.5施工期运行竣工验收由发包人主持，由发包人、监理人、设计、施工等有关部门代表组成验收小组，对本项目的工程质量进行评定；并写竣工验收报告报主管部门备案。18.3.5实际竣工日期：以竣工验收合格之日为准。18.3验收竣工资料份数：工程具备竣工验收条件时，承包人应向发包人提供完整的竣工档案资料、竣工验收报告和竣工图及发包人要求的相关竣工资料6套（含相应的光盘），承包人所提供的上述资料须经重庆市铜梁区城建档案室档案专项验收合格并出具相应的档案验收意见书。竣工资料内容：按重庆市铜梁区城建档案室和发包人的要求，提供竣工资料。
18.8施工队伍的撤离18.7.1竣工清场：由承包人按发包人要求执行。18.7竣工清场18.6.1试运行的组织及费用承担：承包人负责。18.6试运行18.5.1需要施工期运行单位工程或工程设备：按监理人要求办理。
20.1工程保险20.保险工程质量保修范围、期限和责任：按附后的《工程质量保修书》执行。19.7保修责任19.缺陷责任与保修责任施工人员、施工设备及临时工程撤离的要求：由承包人按发包人要求执行。
第三者责任险的保险金额：按相关规定执行。第三者责任险的保险费率：按相关规定执行。20.4第三责任险保险金额、保险费率和保险期限：保险期限为从工程开工之日至竣工验收合格之日终止证书颁发前，其他详见保险凭证。投保内容：按国家相关规定执行。投保人：承包人以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人足额投保，费用由承包人负责。
承包人提交保险凭证的期限：工程开工前。保险条件：按国家相关规定和发包人要求执行。20.6.1保险凭证20.6对各项保险的一般要求需要投保其他内容、保险金额、费率及期限等：由承包人负责。20.5其他保险
21.3不可抗力后果及其处理不可抗力的范围：按通用合同条款。21.1不可抗力的确认21.不可抗力保险金不足以补偿损失时，应由承包人负责补偿的范围与金额：以发包人和承包人共同名义投保的，当保险金不足以补偿损失时，由承包人负责补偿；发包人、承包人以各自名义投保的，保险金不足以补偿损失时，由各自负责其补偿。20.6.4对各项保险的一般要求
增加下列条款：22.1.1承包人违约的情形22.1承包人违约22.违约不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误，合同双方按以下方法承担：按通用合同条款执行。21.3.1不可抗力造成损害的责任
（13）承包人应严格遵守通用合同条款第4.8.1的约定，不能以任何原因拖欠民工工资。如果出现承包人拖欠民工工资行为，经确认后，发包人有权从承包人工程款或履约保证金或农民工工资保证金中直接支付给民工，并有权要求承包人支付5000元的违约金。如发生民工集体上访、聚众滋事，扰乱正常施工、发包人办公及政府机关、道路交通等社会公共秩序的，承包人项目经理或单位主要负责人必须在事件发生前及时协调，事件发生后必须在第一时间到达现场处理，防止事态扩大。同时每出现一次，承包人向发包人支付违约金10000元。（12）在施工过程中因承包人自身原因停工3日以上，发包人或监理人应发出限期整改通知书，承包人在规定期限内仍不整改的，视为承包人不履行合同，发包人有权单方解除合同。承包人在接到发包人解除合同通知后5日内自行退场，其履约保证金不予退还，给发包人造成的损失超过履约保证金数额的，承包人还应对超过部分进行赔偿。（11）承包人在工程收方中采用欺骗手段或弄虚作假的，每发现一次，发包人有权要求承包人支付10000元的违约金。（10）承包人向监理人和发包人提供的所有工程资料和数据必须真实可靠。经检查发现承包人有弄虚作假的，每发现一次，发包人有权要求承包人支付10000元违约金。（9）承包人违反国家和重庆市安全生产、文明施工、环保及环卫有关规定的，除接受相关规定进行处罚外，每发现一次或一处，发包人有权要求承包人支付5000元以内违约金，同时承包人必须按监理人或发包人的要求立即进行整改直至合格。（8）如果因承包人的原因工程质量达不到合同协议书第四条约定的质量标准，承包人在通用合同条款第22.1.2（2）目约定的指定期限内不进行整改或经整改后仍不能达到要求的，发包人有权单方解除合同；发包人发现承包人将本工程转包、未经发包人同意进行分包的，承包人必须在3日内纠正，否则发包人有权单方解除合同，并按通用合同条款第22.1.3项、第22.1.4项和第22.1.5项的约定进行处理，同时不退还承包人全部履约保证金，并承担由此给发包人造成的全部经济损失；承包人在收到发包人解除合同通知14天内，向发包人交齐全部工程资料、图纸等并撤出施工场地，承包人撤出施工场地应遵守通用合同条款第18.7.1项的约定，撤场费用由承包人承担。
（19）因承包人原因造成工期延误的违约承担方式和计算方法：由承包人承担由此增加的费用，由此导致工期延误的，工期不予顺延；逾期竣工违约金的计算方法：每延误1天，承包人按5000元/天计算逾期竣工违约金，累计违约金上限：万元（不超过签约合同价的3%）；承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。（18）除通用合同条款规定外，工程项目部主要管理人员不按约定（特殊情况如生病除外，每月在现场的时间少于22天）常驻施工现场，发包人有权要求承包人无条件更换，并有权要求承包人支付10000元违约金。（17）工程项目部管理人员必须与投标文件中拟派人员相符，并到位履职，否则发包人有权单方解除合同，承包人的履约保证金不予退还，给发包人造成的损失超过履约保证金数额的，承包人还应对超过部分予以赔偿。（16）承包人应加强对招聘劳务工的管理，积极配合公安机关对外来暂住人口的管理，主动加强与当地公安机关的联系。承包人应指定专人对劳务工本着来者登记、走者注销的原则进行动态管理，对劳务工凭本人居民身份证原件进行登记。如在公安机关或发包人的检查中每发现一次承包人对劳务工没有登记或登记与现场用工不符的，承包人向发包人支付违约金1000元。（15）发包人发现承包人将承接的工程转包、违法分包、允许他人以本企业名义承接本工程的，发包人应当报相关行政主管部门依法处理。承包人拒不改正违法行为的，发包人有权解除合同，履约保证金不予退还，给发包人造成的损失超过履约保证金数额的，承包人还应对超过部分进行赔偿。（14）施工合同签订后，承包人必须按合同约定工期内完成建设任务，若承包人不按审批的施工组织设计施工或不服从发包人及监理人依法管理的，每发生一次，发包人有权要求承包人支付5000元违约金。
（20）承包人违返上述条款的约定的违法金和损失款，发包人有权直接在工程款或履约保证金中直接扣除。d.本工程开工令下达后，承包人未按监理单位批准的施工组织设计方案正常组织施工的。c.本工程施工合同签订后10日内，承包人必须按监理人要求向监理人提供相关资料而未行提交的；b.本工程施工合同签订后15日内，承包人必须配合发包人办理完成本工程开工前的相关建设手续而未行配合的；a.本工程施工合同签订后10日内，承包人必须向建设行政主管部门等部门缴纳办理本工程开工前的建设手续的相关费用（如农民工工资保障金等）而未行办理缴纳的；（20）若承包人出现以下情形之一，经发包人催告后仍不配合，则视为承包人严重违约，发包人有权解除合同，其履约保证金不予退还。
争议的解决方式：本合同履行地为工程项目所在地，发包人和承包人在履行合同中发生争议的，协商解决；合同当事人友好协商解决不成的，向重庆仲裁委员会申请仲裁，但承包人不得因此而停工。24.1争议的解决方式24.争议的解决承包人在投标报价前须已对施工场地及周围环境进行了踏勘，已充分了解工地位置、地质情况、水文、气象、周边环境、交通条件、储存空间、装卸限制等施工场地和环境条件以及任何其他足以影响本合同价款的情况。任何因忽视、误解或自行判断施工场地情况而提出的索赔或工期延长申请将不获批准。23.1承包人索赔的提出索赔
电子邮箱：电子邮箱：传真：传真：电话：电话：法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）法定地址：法定地址：发包人：(盖单位公章)承包人：(盖单位公章)
工程质量保修书附件一：工程质量保修书年月日年月日邮政编码：邮政编码：帐号：帐号：开户银行：开户银行：
具体保修的内容，双方约定如下：承包人所有施工的内容均属于保修范围。承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致对工程签订工程质量保修书。承包人（全称）：发包人（全称）：
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；3．装修工程为2年；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：二、质量保修期
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。三、质量保修责任质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。7．其他项目保修期限为2年；6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
五、其他保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。四、保修费用4．质量保修完成后，由发包人组织验收。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
传真：传真：电话：电话：法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）法定地址：法定地址：发包人：(盖单位章)承包人：(盖单位章)本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在签订合同协议书时一并签订，作为施工合同附件，其有效保修期限至保修期满。
附件二：建设工程廉政责任书年月日年月日邮政编码：邮政编码：帐号：帐号：开户银行：开户银行：电子邮箱：电子邮箱：
1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。一、双方的责任为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。承包人（全称）：发包人（全称）：建设工程廉政责任书
2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：二、发包人责任1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。
应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：三、承包人责任2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。四、违约责任3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。六、责任书份数本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。五、责任书有效期4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
电子邮箱：电子邮箱：传真：传真：电话：电话：法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）法定地址：法定地址：发包人：(盖单位公章)承包人：(盖单位公章)
履约保函示范文本附件三：履约担保（独立保函）（如有）年月日年月日邮政编码：邮政编码：帐号：帐号：开户银行：开户银行：
开立人：地址：受益人：地址：申请人：（独立保函）
三、本保函有效期自开立之日起至合同约定的工期截止日后天。二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）元（¥）。一、本保函担保范围：承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。鉴于(以下简称“受益人”）与（以下简称“申请人”）就工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致，根据本工程中标通知书、招标文件和投标文件，了解到申请人为本工程项下之承包人、受益人为本工程项下之发包人，基于申请人的请求，我方（即“开立人”）同意就申请人履行本工程依据中标通知书、招标文件和投标文件签订的《》（以下简称“基础合同”）约定的义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。（受益人名称）：地址：
（5）索赔通知应在本保函有效期内到达的地址是：。（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；（2）载明要求支付的金额；（1）索赔通知到达的日期在本保函的有效期内；四、我方承诺，在收到受益人发来的书面索赔通知和本保函原件后的个工作日内无条件支付至受益人指定账户，前述书面索赔通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：
九、本保函自我方法定代表人、负责人或授权代表签字或盖个人名章并加盖公章或合同专用章之日起生效。八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国。七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。受益人发出的书面索赔通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字或盖个人名章并加盖公章。
电话：邮政编码：地址：法定代表人（负责人或授权代表）：（签字）开立人：（公章）十、本保函核验地点：；核验方式：。
（二）已标价工程量清单（一）竞争性报价函一、经济部分第七篇响应文件格式要求开立时间：年月日传真：
三、商务部分（四）其他资料（格式自定）（三）承诺（二）项目经理未在在建工程担任项目经理承诺书（一）服务响应偏离表二、服务部分
（三）法定代表人授权委托书（格式）（二）法定代表人身份证明书（格式）（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书四、资格条件及其他（二）其它优惠服务承诺（格式自定）（一）商务响应偏离表
（二）其他与项目有关的资料（自附）（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函五、其他资料（六）投标保证金（五）特定资格条件证书或证明文件（四）基本资格条件承诺函（格式）
1.愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目初始报价（总价）为人民币大写：元整；人民币小写：元。以我公司最后报价为准。我方收到____________________________（谈判项目名称）的竞争性谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。（采购代理机构名称）：竞争性报价函（一）竞争性报价函一、经济部分
7.我方同意按竞争性谈判文件规定，交纳竞争性谈判文件要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳竞争性谈判文件规定的采购代理服务费。6.我方若成为成交供应商，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。5.在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。4.我方完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法。3.我方承诺：本次谈判的有效期为提交响应文件截止时间起90天。2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本份，副本份，电子文档份。
联系人：网址：邮编：电话：传真：地址：供应商（公章）签署：8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
谈判项目名称：项目号：（一）服务响应偏离表二、服务响应偏离表（二）已标价工程量清单年月日
| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| 提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码） | |||
1.本表即为对本项目“第二篇项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；注：年月日（供应商公章）（签署或盖章）供应商：法定代表人（或其授权代表）：
（一）取消中标资格；我公司承诺用于本次投标的项目经理未在在建工程担任项目经理，如所用项目经理在在建工程担任项目经理，我公司自愿接受以下处罚：我公司对（项目名称）进行投标，现郑重承诺：（采购人名称）：（二）项目经理未在在建工程担任项目经理承诺书2.本表可扩展。
（供应商公章）（签署或盖章）供应商：法定代表人（或其授权代表）：（四）行业行政主管部门依法进行的其他处罚。（三）记不良记录一次；（二）采购人不予退还投标保证金；
我公司（投标人名称）参加了贵单位（项目名称）的投标，自愿作出以下承诺：（采购人名称）：承诺（三）承诺年月日
年月日（供应商公章）我公司在资格审查部分中提供的相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形。采购人在合同签订前均有权对我公司提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，取消中标资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门，投标保证金不予退还，我公司自愿承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。1.2拟派的项目经理未被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务，若被暂停且参加投标的投标将被否决；已取得中标候选人资格或中标资格的，贵单位有权取消我公司中标候选人资格或中标资格；给贵单位造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任。1.1拟派的项目经理中标后在本项目任职，签订合同时拟派的项目经理必须与投标文件中的项目经理一致，并满足办理施工许可手续的相关要求。不能按承诺到岗履约的，按合同相关条款处罚并上报行政主管部门，给贵单位造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任。拟派的项目经理中标后不得随意更换。1.我公司拟派的项目经理按注册建造师的相关规定到岗履职和未被禁止参与投标。
谈判项目名称：项目号：（一）商务响应偏离表三、商务部分（四）其他资料（格式自定）
| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） | |||
1.本表即为对本项目“第三篇项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；注：年月日（供应商公章）（签署或盖章）供应商：法定代表人（或其授权代表）：
谈判项目名称：（二）法定代表人身份证明书（格式）（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件四、资格条件及其他（二）其它优惠服务承诺（格式自定）2.本表可扩展。
法定代表人电话：XXXXXXX电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）年月日（供应商公章）特此证明。（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。致：（采购人名称）：
（供应商法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。致：（采购人名称）：谈判项目名称：（三）法定代表人授权委托书（格式）（附：法定代表人身份证正反面复印件）
（附：被授权人身份证正反面复印件）（签署或盖章）（签署或盖章）被授权人：供应商法定代表人：在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。我单位对被授权人的签署负全部责任。
（四）基本资格条件承诺函（格式）1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。注：被授权人电话：XXXXXXX电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）年月日（供应商公章）
3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。（供应商名称）郑重承诺：致（采购人名称）：基本资格条件承诺函
（六）投标保证金（五）特定资格条件证书或证明文件年月日（供应商公章）特此承诺。我方对以上承诺负全部法律责任。
地址：申请人：编号：（独立保函）投标保函示范文本1、以保函形式交纳投标保证金的提供以下资料：投标保函（格式）正本复印件（原件现场递交）
我方（即“开立人”）已获得通知，本保函申请人（即“投标人”）已响应贵方于年月日就（以下简称“本工程”）发出的招标文件，并已向招标人（即“受益人”）提交了投标文件（即“基础交易”）。致：（受益人名称）：地址：开立人：地址：受益人：
（4）投标人违反招标文件规定的其他情形。（3）投标人在与贵方签订合同后，未在规定的时间内提交符合招标文件要求的履约担保；（2）投标人在收到中标通知后，不能或拒绝在中标通知书规定的时间内与贵方签订合同；（1）投标人在开标后和投标有效期满之前撤销投标的；二、我方在投标人发生以下情形时承担保证担保责任：一、我方理解根据招标条件，投标人必须提交一份投标保函（以下简称“本保函”），以担保投标人诚信履行其在上述基础交易中承担的投标人义务。鉴此，应申请人要求，我方在此同意向贵方出具此投标保函，本保函担保金额最高不超过人民币（大写）元（¥）。
（4）付款通知中应声明不存在招标文件规定或我国法律规定免除申请人或我方支付责任的情形；（3）载明申请人违反招投标文件规定的义务内容和具体条款；（2）载明要求支付的金额；（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的工作日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：三、本保函为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。本保函有效期自开立之日起至投标有效期届满之日后的日止。投标有效期延长的，本保函有效期相应顺延，最迟不超过年月日。
八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国。七、受益人应在本保函到期后的七个工作日内将本保函正本退回我方注销，但是不论受益人是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签名并加盖公章。（5）书面付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：。
邮政编码：地址：法定代表人（或授权代表）：（签名）开立人：（公章）十、本保函核验地点：；核验方式：。九、本保函自我方法定代表人或授权代表签名并加盖公章之日起生效。
（2）企业基本账户开户证明文件复印件（1）付款凭证复印件2、以转账或电汇形式交纳投标保证金的提供以下资料开立时间：年月日传真：电话：
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：中小企业声明函（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函五、其他资料
填写时应注意以下事项：日期：企业名称（盖章）：本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。……
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。注：各行业划型标准：4.本声明函“企业名称（盖章）”处为供应商盖章。3.供应商填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
残疾人福利性单位声明函以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。监狱企业证明文件（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（二）其他与项目有关的资料（自附）若成交供应商为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。日期：供应商名称（盖章）：本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
投标单位户名：（项目名称）交易活动，转帐交纳投标保证金元。现交易活动已结束，按照项目招标文件规定的投标保证金退还办法，特申请将我单位交纳的投标保证金退还到我单位以下账户（必须与保证金交纳账户一致）：我单位于年月日参加由贵单位组织进行的（采购人）：投标保证金退还申请附件一：投标保证金退还申请
投标单位（盖章）：法定代表人（或代理人）签名或盖章：投标单位联系人及联系电话：特此申请账户开户行：投标单位账号：
（结束）（注：此申请表由投标人填写齐全后，在投标签到时与投标保证金银行转账凭证复印件一同交至招标代理机构项目经办人员处，以便办理投标保证金退付事宜，否则造成的一切后果由投标人自行负责。）本申请必附附件：投标保证金银行转账凭证复印件、收据、银行基本账户开户证明文件。年月日
联系我们
上海总部：上海市浦东新区纳贤路800号科海大楼2层
无锡分公司：无锡市中国传感网国际创新园F11栋2楼
邮 箱：bd@datauseful.com
给力助理小程序
给力讯息APP
给力商讯公众号
返回顶部