建设工程设计合同
 
 
 
工 程 名 称: 隆昌市石燕桥镇2022年隆昌市+荣昌区成渝现代高效特色农业带合作园设计服务
项 目 编 号：隆昌中介（直）[2023]180号
建  设  单  位：  隆昌市石燕桥镇人民政府 
设    计    人： 中九华南工程技术有限公司
签 订 日 期：    2023年   月      
 
 
 
 
中华人民共和国建设部
                          监制
国家工商行政管理局
 
 
 
 
 
发包人：隆昌市石燕桥镇人民政府
设计人：中九华南工程技术有限公司
发包人委托设计人承担隆昌市石燕桥镇2022年隆昌市+荣昌区成渝现代高效特色农业带合作园设计服务，经双方协商一致，签订本合同。
第一条 本合同依据下列文件签订：
1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建设法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条  本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。

序号	项目 名称	设计阶段、内容及规模
1	隆昌市石燕桥镇2022年隆昌市+荣昌区成渝现代高效特色农业带合作园设计服务	新建1米宽便民路4公里；生态停车场700平方米；田型调整416.67亩；桃花岛建设。
2	设计费用共计	小写：48000元 大写：肆万捌仟元整
说明		1.设计范围为规划、施工图设计。

 
 
第三条  发包人应向设计人提交的有关资料及文件：

序号	资料及文件名称	份数	提交日期	有关事宜
1	相关批文	1	设计前
2	设计委托书	1	设计前

 
第四条  设计人应向发包人交付的设计资料及文件:

序号	资料及文件名称	份数	提交日期	有关事宜
1	施工图设计文件	5	初设批复及相关资料提供后45日内

 
 
第五条  本合同设计收费为按照国家规定，设计费支付进度详见下表。

付费次序	占总设计费 %	付费额 （元）	付 费 时 间 （由交付设计文件所决定）
第一次付款	70%	33600	交付施工图设计文件并主管部门审查、财评后。
第二次付款	30%	14400	竣工验收后

 
说明：
1.在竣工验收后结清全部设计费，不留尾款。
2. 出施工图不含施工图审查时间
 
第六条  双方责任
6.1 发包人责任：
6.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。
6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。
6.1.3 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。
6.1.4 发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。
6.1.5 发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。
6.2 设计人责任：
6.2.1 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。
6.2.2 设计人采用的主要技术标准是：
国家现行技术规范
6.2.3 设计合理使用年限为国家规范规定的年限。
6.2.4 设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
6.2.5 设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。
6.2.6 设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。
第七条  违约责任
7.1 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
7.2 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的设计费的100%。
7.3 由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。
7.4 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。
第八条  其他
8.1 发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。
8.2 设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。
8.3 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。
8.4 发包委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考究直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。
8.5 发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。
8.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
8.7 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（一）种方式解决：
（一）提交施工当地仲裁委员会仲裁；
（二）依法向人民法院起诉。
8.8 本合同一式 肆 份，发包人贰份，设计人 贰 份。
8.9 本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。
8.10 本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
8.11 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
8.12 其它约定事项：
 
发包人：                       设计人：中九华南工程技术有限公司
（盖章）              （盖章）
法定代表人：    （签字）        法定代表人：    （签字）
 
委托代理人：    （签字）        委托代理人：     （签字）
 
住    所：                      住    所：成都市青羊区日月大道一段978号2栋1单元19层1902-1904
电    话：                      电    话：
传    真：                      开户名称：中九华南工程技术有限公司
开户银行：                      开户银行：中国工商银行股份有限公  司成都指挥街支行
银行帐号：                      银行帐号：4402233009100133887
                                签订日期：  2023年  月  日