二〇二二年十一月江苏省水利建设工程有限公司一分公司（木工）劳务分包内部招标文件启东市戤效闸拆建工程

Y

T

1.1工程综合说明6一、工程概况63劳务招标文件52投标须知31招标公告1目录

1.7工程总体目标101.6本次土建工程建设内容101.5施工条件91.4招标时间安排91.3投标人资格要求91.2投标人时间安排8

4.1职责13四、分包人责任133.2发包人应一次或分阶段完成下列工作123.1职责12三、发包人责任12二、本次招标施工内容11

5.2模板安装与拆除155.1说明15五、施工技术规范及质量要求154.4不履行的后果154.3安全协议154.2分包人应完成下列工作13

七、结算程序及方式：16六、安全生产、文明施工155.6浇筑值班155.5材料的保护、整理、堆放155.4模板拆除155.3模板安装15

1招标公告十二、合同签订18十一、评标办法18十、开标及评标时间安排18九、其它事项18八、工程量报价清单17

（1）工程地点：启东市寅阳镇戤效村戤效闸。3、工程概况：2、江苏省水利建设工程有限公司第一工程分公司具体负责本工程的招标事宜。1、依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于启东市水利重点工程建设处（以下简称为“项目法人”）与江苏省水利建设工程有限公司（以下简称为“发包人”）已经签订了启东市戤效闸拆建工程施工总承包合同（以下称为“总包合同”）现公开邀请潜在投标人参加本工程劳务分包的投标。劳务分包招标公告启东市戤效闸拆建工程

6、投标人的确定方法：资格后审，符合条件的入围。5、本次招标为邀请招标。请有意参加投标的发包人于2022年12月26日前，到江苏省水利建设工程有限公司人力资源部购买招标文件，购买标书时，经办人须携带本人身份证件、单位介绍信和承担过类似工程的说明文件或合同复印件（包括分包合同）。招标文件每套售价人民币300元整，售后不退。如果因疫情原因不能到现场购买标书的可通过线上发送以上证件及文件的电子版进行线上购买。投标人必须具有劳务资质的成建制单位。4、投标人应当具备的主要资格条件：（3）开工及计划完工时间：发包人与项目法人的合同工程计划于2022年11月20日开工，工程计划总工期244日历天，2023年05月30日之前完成水下工程，具备水下验收，2023年6月15日前完成全部工程施工。本工程模板工程施工主要在2023/1~4月施工。（2）招标内容：启东市戤效闸拆建工程的涵洞、翼墙、防浪墙、护坦、消力池、护坡、格埂等工程施工的模板工程的劳务用工。备注：不含房屋框架结构

投标人须知附表2投标须知（3）刘占彪，电话：18961064482邮箱：50655951@qq.com（2）曹顾鸿，电话：13013722117邮箱：330229906@qq.com联系人：（1）朱桂娟，电话：13338860888邮箱：604104389@qq.com7、招标人地址：江苏省水利建设工程有限公司第一工程分公司102室

我公司最近承建了启东市戤效闸拆建工程，为充分吸收和利用社会各方优质资源，保证优质、高效、安全地完成施工任务，现决定对本工程中的木工工程进行内部招标，本次招标共分为1个标段，欢迎参加竞标。工程概况劳务分包内部招标文件（木工工程）启东市戤效闸拆建工程江苏省水利建设工程有限公司3劳务招标文件

5、监理单位：南通通源建设监理有限公司4、设计单位：南通市水利勘测设计研究院有限公司3、建设单位：启东市水利重点工程建设处2、工程地点：启东市寅阳镇戤效村戤效闸。1、工程名称：启东市戤效闸拆建工程。1.1工程综合说明

工作闸门采用带胸墙的直升式平面钢闸门，闸门尺寸6.06*4.10m。闸门关闭时，门顶高程2.10m，闸门配套釆用相关厂家生产的QP*2*160KN星联集驱新型卷扬启闭机。涵洞洞身总宽7.80m,底板长23.00m,底板厚度0.70m,顶板厚度0.60m,侧墙及隔墙厚度均为0.6m,孔洞尺寸为3.00m*3.80m*2。下游洞首垂直水流方向底板宽度8.00m。底板顶面高程确定为-2.00m,厚度为l.0m。采用单孔型结构，闸孔净宽6.0m。侧墩厚度1.0m。排架为钢筋混凝土实体结构，顺水流方向长5.00m,顶高程7.10m,厚0.65m。工作桥为钢筋混凝土固结板梁结构，桥面高程7.80m,宽12.00m，工作桥共设3片主梁，梁高0.70m；桥面板厚0.30m。新建双孔涵闸，涵闸单孔净宽3.0m,总宽6.0m；涵闸顺水流方向长度30.0m。原戤效港闸位于启东市船舶工业园（寅阳镇）境内，戤效河南端入江口主江堤,建成于1999年5月，主要功能是挡潮、排涝。该闸为单孔涵洞，设计流量仅18m3/s。洞身长28.02m,分三节,上下游均设置防冲槽。闸门为直升式平面钢结构，电动螺杆式启闭,启闭机型号：QZD-100kN。经安全鉴定，存在闸顶高程、过流能力不满足规划要求；消能防冲不满足要求;闸室、翼墙地基不均匀系数、地基承载力不满足规范要求；由于原涵闸建设受当时经济技术条件和施工工艺的限制，隐患较多，已成为启东市江堤的薄弱点和挡潮隐患之一，每年汛期，都须投入大量人力、物力做好防汛应急准备。因此必须尽快对老闸隐患进行根治，以使启东市沿江防洪标准全面提高。6、工程概况：

1.3投标人资格要求1.2.3质量等级：优良。穿堤涵洞、上下游护坡护底、护坦、消力池、翼墙等。1.2.1招标内容1.2工程招标内容7、招标方式:固定单价形式。

联系人：朱桂娟，电话：13338860888报名及购买标书时间：2022年12月21日至12月26日全天上午8:30-11:00，下午14:00-17:00。投标人法人或授权委托人持授权委托书到江苏省水利建设工程有限公司人力资源部购买招标文件，购买标书时，经办人须携带本人身份证件、单位介绍信和承担过类似工程的说明文件或合同复印件（包括分包合同）。招标文件每套售价人民币300元整，售后不退。如果因疫情原因不能到现场购买标书的可通过线上发送以上证件及文件的电子版进行线上购买。1.4.1招标文件获取1.4招标时间安排投标人要求为独立法人。

1.4.3.1投标保证金的形式：银行汇款。银行汇款必须从投标人法人基本账户汇入招标人指定账户。1.4.3投标保证金本次招标不集中组织踏勘现场，如投标需要，投标人可自行踏勘现场，费用自理。1.4.2现场情况刘占彪，电话：18961064482曹顾鸿，电话：3013722117

投标分包人应在2022年12月27日9:00时前将投标文件送到投标文件递交至：1、江苏省水利建设工程有限公司第一工程分公司102室；2、发送电子邮件至604104389@qq.com；（可任选一种方式）投标文件要密封，不密封的无效（发电子邮件的文件需加密）。同时需提供投标保证金收据。1.4.4开标时间开户行：建设银行扬州琼花支行。账号：32001745736050488688招标人指定账户名：江苏省水利建设工程有限公司1.4.3.2投标保证金每个投标人贰万元整，在开标前投标人将投标保证金汇至招标人指定账户内，银行汇款凭证原件随投标文件一起提交。

下游洞首垂直水流方向底板宽度8.00m。底板顶面高程确定为-2.00m,厚度为l.0m。采用单孔型结构，闸孔净宽6.0m。侧墩厚度1.0m。排架为钢筋混凝土实体结构，顺水流方向长5.00m,顶高程7.10m,厚0.65m。工作桥为钢筋混凝土固结板梁结构，桥面高程7.80m,宽12.00m，工作桥共设3片主梁，梁高0.70m；桥面板厚0.30m。新建双孔涵闸，涵闸单孔净宽3.0m,总宽6.0m；涵闸顺水流方向长度30.0m。1.6本次土建工程建设内容大宗建筑材料及生活资料可就近采购。施工用水可从附近河道抽取，生活用水项目部提供生活用水。总承包方负责现场用电。对外通讯可通过向邮电部门租用通信线路或配备移动通信设备。工程所在地水陆交通比较便利，主要建筑材料、施工设备和工程设备均可直接运抵工地。1.5施工条件

1.7.2质量目标劳务分包工程计划于2023年01月01日左右开工（具体以发包人通知为准），2023年5月30日水下工程全部完工，2023年6月15日全部完工（缺陷责任期按发包方投标时的招标文件规定执行）。1.7.1工期目标1.7工程总体目标工作闸门采用带胸墙的直升式平面钢闸门，闸门尺寸6.06*4.10m。闸门关闭时，门顶高程2.10m，闸门配套釆用相关厂家生产的QP*2*160KN星联集驱新型卷扬启闭机。涵洞洞身总宽7.80m,底板长23.00m,底板厚度0.70m,顶板厚度0.60m,侧墙及隔墙厚度均为0.6m,孔洞尺寸为3.00m*3.80m*2。

2．无重大设备事故。1．无等级以上生产安全事故。（一）事故控制目标。按照水利部文明工地的有关规定对本工程进行文明工地的创建活动，应达到江苏省水利工程建设文明工地的标准。1.7.3安全、文明施工目标质量目标等级为优良，符合《水利工程施工质量检验与评定规范》（DB32/T2334-2013）、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）的要求。

（二）隐患治理目标。7．制定重轻伤率标准，按制定的标准控制。6．确保不发生重大环境投诉，重大环境事故、事件。5．无食物中毒事故。4．无火灾事故。3．无重大交通责任事故。

3．安全制度完整率100%。2．安全教育覆盖率100%。1．安全投入保障率100%。（三）安全生产管理目标。2．事故隐患排查率95%，治理率100%。1．无重大事故隐患。

9．汛前检查率100%。8．重大危险源辨识、监控率100%。7．安全警示标志完整率92%。6．危险性较大作业检查率100%。5．安全设施完好率95%。4．重要设备检查率100%。

15．项目经理、安全管理人员、兼职安全员、特种作业人员持证上岗率达100%。14．安全责任书考核奖惩兑现率100%。13．安全管理督促检查覆盖率100%。12．各类事故“四不放过”处理率100%。11．事故报告及时率100%。10．应急预案演练覆盖率100%。

1、模板制作与安装，包括：模板制作、卸车、整理、堆放、运输、绑扎、安装和拆除，以及平时模板修复、维护等工作,单价中包括自备加工机械设备及材料转运机械。投标人需对工程量报价清单全部项目进行报价，施工时根据自己单位的劳动力情况，确定自己的投标价格。本次劳务招标施工内容包括：新建双孔涵闸，涵闸单孔净宽3.0m,总宽6.0m；下游洞首、底板。采用单孔型结构，闸孔净宽6.0m。侧墩厚度1.0m。排架为钢筋混凝土实体结构，工作桥为钢筋混凝土固结板梁结构，工作桥共设3片主梁。包括上下游护坡护底格梗、翼墙、防浪墙、导流堤组成等施工的劳务和机械租赁。具体工作内容详见《工程量清单》，并对《工程量清单》的工作内容要求作如下说明：二、本次招标施工内容17．工伤保险、意外伤害保险参保率达100%。16．劳动防护用品配发（戴）率100%，职业危险危害岗位人员体检率达100%，员工体检覆盖率92%，职业病发生率控制在职工人数的1.5‰以内。

7、模板及脚手架施工人员高峰人数不少于60人，其中具有架子工操作证的持证人员不得少于1/3（总人数）。6、发包人不陪同察看了解施工现场，可自行前往察看，故潜在的投标人已充分考虑了工程施工难度和可能带来风险，并承担由此引起的损失。5、人员、机械进出场费用及其它措施费用均包含在分包人报价中，发包人不再另外支付。4、结算工程量按实计量。3、木工加工机械及小型工用具由分包人自行配备。钢管、扣件、山型卡、回形卡、螺母等由发包人提供。2、模板安装与拆除：部分异形部位采用木模板配制。分包人需按项目经理部计划完成从模板制备、模板运输、现场立模加固、模板缝处理、浇筑后的模板拆除、现场清理和模板整理上脱模剂、材料回收等模板工程的全过程作业，包括相应的脚手架搭拆和对销螺栓的焊接、抽拔回收，混凝土浇筑值班等。

3.2.3负责监督分包人为本合同工程的实施所应提供的人力资源状况和到工情况。3.2.2在本合同签订后，组织分包人参加发包人组织的施工图纸会审，向分包人进行设计图纸交底。3.2.1向分包人提供根据总包合同由发包人办理的与分包工程相关的各种证件、批件、各种相关资料，向分包人提供具备施工条件的施工场地和施工机械。3.2发包人应一次或分阶段完成下列工作：3.1发包人为主合同的签署人和本项目的法定发包人，负责组建与工程相适应的项目管理人员，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责，并根据法定责任对本工程的重大事务进行决策和做出最终决定。三、发包人责任

向分包人提供相应的住房（集装箱房屋），住房标准为5人/间；另外向分包人提供食堂用房一间。向分包人提供本工程整体施工总进度计划和月度总计划。3.2.7发包人应做的其他工作：3.2.6负责整个施工场地的管理工作，协调分包人与同一施工场地的其它分包人之间的交叉配合。3.2.5有权对中标人行使进度督促权，施工质量、安全生产等的否决权，若中标人违反质量、安全、材料管理规定，发包人有权按照项目部相应的管理办法或制度下达的停工整改通知并进行的相应处罚。如中标人进度、质量不能满足发包人施工的需要，发包人可以另行组织队伍进场施工，由此增加的费用和造成的损失由中标人承担。3.2.4根据工程实际情况为分包人提供分包工程的施工所要求的施工场地和通道等。若因分包人原因，造成发包人重复（额外）专项提供分包工程的施工所要求的施工场地和通道发生的费用，由分包人承担，发包人可在应付分包人价款中扣除。

4.2.2分包人所有必须的深化设计，均须报发包人，并经发包人确认后才能在分包项目中使用。发包人对分包人的设计的确认或提出修改意见，不解除分包人对本合同及对工程设计包括深化设计应承担的任何责任。4.2.1分包人应按照分包合同的约定及实施分包工程的需要，对分包项目进行施工管理。分包人在审阅分包合同和（或）总包合同时，或在分包合同的施工中，应认真全面地对包括施工图纸在内的所有经济、技术文件进行审核，确保经审核无误后进行实施。如发现分包工程的设计或工程建设标准、技术要求存在错误、遗漏、失误或其它缺陷，应立即通知发包人。若在实施分包工程中或与其它专业工程的配合上，分包工程的设计或工程建设标准、技术要求存在错误、遗漏、失误或其它缺陷，或与其它专业工程发生矛盾时，分包人应予解决而未予解决或消除，也未以书面形式通知发包人的，所造成的损失和延误的工期，包括使发包人和发包人造成的损失，均由分包人承担，延误的工期不予顺延。4.2分包人应完成下列工作：4.1分包人通过对现场的考察和对相关合同文件的研究，作为一个有经验的施工队伍，对本项目的工程环境、施工内容、经济、技术要求和价格构成以及可能存在的各种风险和困难有了充分的了解和理解，并认为本项目该部分分包工程的施工符合自身的专业特长，有能力以本分包合同规定的价格、在合同规定的施工工期内按照合同规定的质量要求和令业主满意的结果完成本项目，并履行总包合同约定的、与分包工程作业有关的所有义务及工作程序。四、分包人责任向分包人提供发包人安全管理中要求分包人职工佩戴的基本劳动保护用品（安全帽、安全带），工程结束后分包方需向发包方归还发包方提供的所有劳动保护用品。

4.2.8分包人不得拖欠工人及农民工工资，确保按时足额支付工资。由拖欠工资而产生的所有后果及法律责任均由分包人承担。4.2.7分包人所有参予本工程作业的人员（包括施工管理人员），在进场时，须向发包人出示并递交进场人员的花名册及其身份证、及特殊岗位操作（合格）证等岗位证书，以及按照建设当地政府有关部门的要求须出示的其它相关证件的原件，并向发包人递交相应的复印件。4.2.6做好施工现场场地周围建筑物、构造物和已完工程部分的成品保护工作，因分包人责任发生损坏，分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。已完工工程未交付发包人之前，分包人应负责已完分包工程的成品保护工作，包括对本工程应采取的特殊保护措施，保护期间发生损坏，分包人自费予以修复；所有保护费用及特殊措施保护费用已包括在本合同价款内。发包人认为分包人的保护工作不足以起到保护作用，发包人在向分包人发出要求整改通知后的3天内，分包人未采取措施，或其整改工作不能令发包人或监理人满意时，发包人可自行采取措施或委托第三人采取措施进行保护，所发生的保护费用由分包人承担，由发包人在应付分包人价款中直接扣除。发包人或第三人采取的保护，不解除分包人应对分包工程成品保护的任何责任。因其他第三方原因发生损坏的，由相应的责任方承担修复费用。4.2.5严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到合同约定的质量等级；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、财力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全文明生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并自觉接受发包人及有关部门的管理、监督和检查，自觉做好与现场其他单位协调配合，照顾全局；做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。4.2.4认真贯彻执行发包人实施的ISO9001质量管理体系标准、ISO14001环境管理体系标准、GB/T28001职业健康安全管理体系标准，按“一体化”管理体系要求严格执行有关程序文件，文明施工。施工过程中及时向发包人呈报有关资料、报表、完整的原始技术经济资料，配合发包人办理交工验收。工程竣工后及时呈递竣工验收资料（原件），包括施工总结和施工过程中的检验、试验报告、记录等。4.2.3分包人应根据工种需要提供特种作业人员上岗证书，例如电焊工、机动车驾驶员等，无特种作业上岗证人员严禁从事特种作业。

五、施工技术规范及质量要求4.4分包人未履行前款各项义务，造成发包人损失的，分包人赔偿发包人相关损失。4.3分包人与发包人在签订本合同协议的同时需签订安全生产协议书，本合同期的安全生产工作按安全生产协议书执行。4.2.11分包人应做的其他工作，按双方另行洽商办理。4.2.10分包人的任何人员（包括其雇佣人员），未经发包人的同意，不得以索要劳务报酬等名义，擅自进入发包人、监理人、发包人办公区或工作现场妨碍发包人、监理人、发包人正常工作，或影响正常施工。分包人承诺其所有人员，不论何种原因，不得在施工现场内外，作出任何影响发包人和发包人声誉的行为出现。4.2.9分包人应允许发包人、项目法人、监理人及其三方中任何一方授权的人员在工作时间内，合理进入分包工程施工场地或材料存放的地点，以及施工场地以外与分包合同有关的分包人的任何工作或准备的地点，分包人应提供方便。

模板安装前，在基础面上弹出立模线、检查控制线；模板按立模线架立，架立过程中按检查控制线不断调整、检查、校正其位置。5.3模板安装本工程拟采用复合模板为主，配合使用竹胶板模板及木模板。5.2模板安装与拆除招标人与业主已签订本工程施工主合同，分包合同是实施主合同的细化过程，若分包合同中提及的条款和规范与主合同存在差异则按主合同条款执行。5.1说明

浇筑过程中，为防止模板跑模、炸模等现象发生，须安排木工跟班值班，满足工程施工需要。5.6浇筑值班为防止安全事故的发生和保护周转材料不被损坏，所有拆除的模板、钢管、扣件严禁直接在空中摔下，拆除模板后，及时整理，按指定地点不同规格有序堆放，做到工完场清。发现人为摔坏的按原价赔偿。5.5材料的保护、整理、堆放混凝土模板的拆除考虑到混凝土上的荷载及混凝土的龄期强度，非承重侧面模板在混凝土强度达到其表面及棱角在拆模时不致损坏时拆除。5.4模板拆除

七、结算程序与支付方式：3、施工前应对施工人员进行安全技术交底。严格按照操作规程施工。2、安全管理实现“五无”即：无死亡，无重伤，无火灾，无重大设备事故，无重大交通责任事故。千万元产值轻伤率控制在0.20以下，文明工地建设达标。1、分包人必须建立完善的安全管理网络及安全保证措施，在施工前向发包人呈报。分包人必须在施工过程中，确保发包人的文明工地达标及争创文明工地目标的实现。六、安全生产、文明施工

4、乙方进场后3日内，应将其雇佣的所有人员名册提交甲方备案（须有分包方跟劳务工签订的劳动合同）。乙方给其劳务人员发放的工资应实行打卡制度，劳务人员工资必须由乙方委托甲方（须有委托书）发放到个人银行账户，完工结算后乙方须提交劳务人员工资发放完毕承诺书。3、甲乙双方应于工程劳务结束后30日内进行工作量最终结算并签署最终结算确认书。如果在上述期间内双方未进行结算或签署最终结算确认书的，乙方应于收到甲方书面结算通知后10日内与甲方核实、确认结算书内容，逾期不答复、不核实的，视为认可甲方出具的结算书内容。2、结算方式：甲方根据乙方完成的实际工作量（数量）每季度至少结算一次。月度或季度结算必须按照实际完成的工程量结算，在结算时点上不得留存或预结工程量。每月结算进度款70％，余款部份：10%作为农民工工资保证金，若工程施工中乙方发生拖欠农民工工资，甲方有权动用该项保证金，先行发放其拖欠工资，并由乙方承担其责任和一切损失；10％作为安全保证金；10％作为保留金，待工程结束后一次结清。最终结算必须经项目部计量、质检、安全、财务等职能部门会签、项目经理签字确认并附相关资料，报分公司经理或其授权人曹顾鸿审批后，报公司人力资源部核备，公司劳务分包委员会在七个工作日内核备完毕，财务人员审核前述手续完备后才能支付。项目部无权更改分包合同中的承包单价。如因劳动力价格上涨，工程情况发生变化，确需调价时，应由项目部提交书面申请，分公司经理或其授权人曹顾鸿审批后，报公司人力资源部，劳务分包委员在三个工作日内书面核备后，项目部与分包单位签订补充协议，并在结算时将变更手续的完整资料一并上报。1、结算程序：乙方工作量申报至所属部门审核，经项目部计量薛松、质检蔡程安、安全杨晋林、财务姬晓飞、现场刘占彪等职能部门人员会签，项目经理（项目责任人）李振华签字确认并附相关资料，包括完成的工程量清单、计日工签证、变更审批资料、财务票据等方为有效，缺少签字不得作为结算凭证。财务人员审核前述手续完备后才能支付。如果乙方没有提供足额发票，甲方有权拒绝付款。

注：1、模板工程结算以实际发生的砼接触面积并经签证的合格工程量，清单中数量仅供报价用；八、模板及脚手架工程投标报价清单7、现场发生的零星用工必须及时办理签证手续，一般情况当天发生的当天办理，特殊情况下，最长期限不得超过3天。结算参考工程科的现场签证单，最终以项目经理签字为准。6、最终结算分包方必须提供劳务发票（税率3%）等增值税专用发票。5、对于因乙方原因拖欠工人工资，造成不利影响的，甲方有权按所欠人工工资的1.5倍进行处罚。

投标单位（盖章）:6、炊事员等辅助人员工资含在投标单价中，不另行计算。5、所有单价含材料场内运输200m的机械费和燃油费，小型工器具等费用。4、模板单价中包含材料场内转运机械费和燃油费，包含圆钉、铁丝及电焊条等材料费，模板安装包括模板的配制、模板的支立、拆除、清理、各类脚手架搭拆、对销镙栓的现场零星加工、焊接、割除、对销螺栓的拉拔回收（组合式对销螺丝接头拆除及回收）、仓面栏杆的搭设拆除及材料的场内运输和回收、仓面脚手板铺拆、仓面内安全通道及便桥、安全网及围网挂拆等所有工作内容。3、所有承包单价均含乙方管理费、税费3%、各类应缴、应发保险、福利、补贴等费用在内。2、发生在承包合同范围以外的工程量，以下按定额或点工计，结算以现场签证为准。

3、本工程工期有调整，签订合同后，具体以发包人提前7天通知进场为准。2、分包人须承诺保证在农村大忙季节或节假日有足够的施工人员，保准施工的正常进行。分包人的施工进度如比计划进度滞后，分包人必须采取切实有效的赶工措施，保证按计划完成。如措施不力，可能影响总进度计划的实施，发包人有权采取措施，直至调换发包人，所发生的一切费用由原分包人承担。1、分包人必须加强职工的素质教育，防止与当地居民发生矛盾影响工程施工。九、其它事项日期:法定代表人或委托代理人（签字）:

评标办法投标文件正本1份，副本2份，U盘一个（附投标报价清单电子版）。投标文件包括：（1）投标报价明细表；（2）公司营业执照及公司法人授权委托书；（3）施工经验证明材料（如有时）；（4）U盘（投标报价明细表电子版）。投标分包人应在2022年12月27日9:00时前将投标文件送到投标文件递交至：1、江苏省水利建设工程有限公司长征西路14号后楼102室；2、发送电子邮件至604104389@qq.com（可任选一种方式）投标文件要密封，不密封的无效（发电子邮件的文件需加密）。同时需提供投标保证金收据。十、开标及评标时间安排4、本次招标的中标人为1个。

按2022年公司对在建劳务施工队伍动态考核所获等级赋分，赋分如下：优秀3分，良好1分，合格0分，首次投标单位信用等级视为良好，赋1分。2、信用（3分）（2）投标价得分：每高于标底价1％扣1分，不足1%同比例扣减；上述计算结果保留小数点后2位数字，小数点后第3位数字“四舍五入”。（1）以有效报价的最低报价为标底价。1、投标报价（91分）招标为综合评标法，劳务招标得分如下，

十二、合同签订近5年有类似工程业绩，有一个得1.5分，最多得3分。4、业绩和信誉（3分）（2）安全许可证2分（1）施工总承包资质1分，劳务资质或专业承包资质0.5分；资质和劳务资质（3分）

木工队劳务施工合同附件：联系电话：13338860888（朱桂娟）13013722117（曹顾鸿）、18961064482（刘占彪）地址：扬州市长征西路14号招标人：江苏省水利建设工程有限公司中标单位在接到中标通知后5天内，缴纳履约保证金，携带中标通知书到江苏省水利建设工程有限公司启东戤效闸拆建工程项目经理部签订合同，逾期不签订合同将作为自动放弃处理，并没收其投标保证金。

2、工程地点：启东市寅阳镇戤效村戤效闸1、工程名称：启东市戤效闸拆建工程一、工程概况与合同组成甲乙双方经充分协商，就甲方将位于启东市的启东市戤效闸拆建工程项目的木工劳务发包给乙方施工一事，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的实际情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任等，制订以下条款，以资共同信守。承包方（乙方）：发包方（甲方）：江苏省水利建设工程有限公司启东市戤效闸拆建工程项目经理部

2.1、承包内容：（以实际项目为准）二、承包内容与方式（3）合同履行过程中，甲乙双方协商一致的其它书面文件。（2）本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件、招标文件；（1）本工程施工合同书；3、组成本合同的文件包括：

1、本合同采用综合单价承包，综合单价元/m2（该单价中含各类税费，其中增值税税率为3%），乙方在每次结算时均须提供增值税专用发票。综合单价中包括等费用，详见“模板及脚手架工程投标报价清单”。周转材料损耗率应控制在%以内，如果超出，超出的损耗由乙方负责。三、工程承包方式及单价乙方需按照设计图纸及合同要求保质保量按期完成施工任务。乙方在甲方的管理和指导下，按照“自负盈亏、自担风险、承担分包所有税费”的原则，完全地、圆满地履行本合同2.1款工程内容范围内所要求的全部工程和服务以及与之相对应的主合同规定甲方应承担的所有责任和义务。2.2、承包方式：本工程的各种结构模板及脚手架施工：包括模板及脚手架的加工、制作、运输、转运、安装、拆除、现场回收、现场整修、现场保养、对拉螺栓安装、限位的焊接、以及仓面栏杆搭拆、仓面脚手板铺拆、仓面内安全通道及便桥、安全网及围网挂拆等所有工作内容及自带小型设备，并保证工完场清。

1、结算程序：乙方工作量申报至所属部门审核，经项目部计量、质检、安全、财务等职能部门人员会签，项目经理（项目责任人）签字确认并附相关资料，包括完成的工程量清单、计日工签证、变更审批资料、财务票据等方为有效，缺少签字不得作为结算凭证。财务人员审核前述手续完备后才能支付。如果乙方没有提供足额发票，甲方有权拒绝付款。四、结算程序与支付方式：5、如甲方在本项目实施过程中，特殊情况下另行安排协议外的工作而使用乙方的工人，则按照计日工：25元/（人·小时）结算（以委托书和现场签单为准，签单格式附后）。4、如施工过程中遇到连续7天（含7天）遇异常天气而造成停工，则按照20元/人.天发放生活费（以乙方申请书并得到甲方批准为准）。3、鉴于本合同系劳务分包合同，乙方聘用的工作人员与乙方系劳务聘用（雇佣）关系，其在工作过程及上下班途中受到的伤害属于雇主与雇工之间的人身损害赔偿关系，并非工伤，由乙方负责处理并承担费用；如果由此累及甲方的，甲方支付的费用有权向乙方追偿。2、承包单价中除完成本合同的第二条规定内容外，还包括工人工资、乙方管理费、管理人员工资、放样人员（含碎部测量）工资及辅助人员工资及乙方人员的基本生活费、劳保用品、医疗保健、各项补贴、差旅费、养老保险、夜餐、加班加点等各项费用；乙方人员在甲方做工期间患病的医疗费、护理生活费、因病死亡的丧葬费、抚恤费、遗属生活的困难补助费等均含在上述单价中，由乙方自负。

5、对于因乙方原因拖欠工人工资，造成不利影响的，甲方有权按所欠人工工资的1.5倍进行处罚。4、乙方进场后3日内，应将其雇佣的所有人员名册提交甲方备案（须有分包方跟劳务工签订的劳动合同）。乙方给其劳务人员发放的工资应实行打卡制度，劳务人员工资必须由乙方委托甲方（须有委托书）发放到个人银行账户，完工结算后乙方须提交劳务人员工资发放完毕承诺书。3、甲乙双方应于工程劳务结束后30日内进行工作量最终结算并签署最终结算确认书。如果在上述期间内双方未进行结算或签署最终结算确认书的，乙方应于收到甲方书面结算通知后10日内与甲方核实、确认结算书内容，逾期不答复、不核实的，视为认可甲方出具的结算书内容。2、结算方式：甲方根据乙方完成的实际工作量（数量）每季度至少结算一次。月度或季度结算必须按照实际完成的工程量结算，在结算时点上不得留存或预结工程量。每月结算进度款70％，余款部份：10%作为农民工工资保证金，若工程施工中乙方发生拖欠农民工工资，甲方有权动用该项保证金，先行发放其拖欠工资，并由乙方承担其责任和一切损失；10％作为安全保证金；10％作为保留金，待工程结束后一次结清。最终结算必须经项目部计量、质检、安全、财务等职能部门会签、项目经理签字确认并附相关资料，报分公司经理或其授权人审批后，报公司人力资源部核备，公司劳务分包委员会在七个工作日内核备完毕，财务人员审核前述手续完备后才能支付。项目部无权更改分包合同中的承包单价。如因劳动力价格上涨，工程情况发生变化，确需调价时，应由项目部提交书面申请，分公司经理或其授权人审批后，报公司人力资源部，劳务分包委员在三个工作日内书面核备后，项目部与分包单位签订补充协议，并在结算时将变更手续的完整资料一并上报。

2、乙方必须严格执行有关规程、规范和标准，建立严密的质量管理体系，制定切实可行的质量保证措施，按照施工设计文件的要求进行施工，确保工程的内、外质量达到设计的要求。1、本工程质量目标双方约定为：所有单元工程一次交验合格率100%，无重大质量事故，工程质量等级为优良。六、工程质量标准2、节点工期：节点工期满足总包合同及甲方施工组织设计中相应阶段的节点工期要求。1、开工日期：乙方必须按招标文件及甲方要求的节点工期完成施工。五、工期

4、施工临时用电、脚手架搭设、防噪音设备、安全网布设、封闭临街过道的防护、施工用的机械设备安装及使用等，必须符合国家安全管理部门的安全管理规定。3、施工区、生活区设立施工、生活垃圾及时分拣、回收和清运。消灭长流水和长明灯，合理使用材料，节约能源。2、乙方应遵守工程建设环境、职业健康、安全及文明施工有关管理规定，严格按照有关标准组织施工，承担由于自身措施不力造成人身伤害、环境污染、安全事故的责任和因此发生的费用。1、乙方在本合同签订的同时，签订《劳务分包环境、职业健康安全管理协议》（以下简称“安全协议”）。乙方应按此“安全协议”履行义务并承担相应的责任。乙方应严格按照国家安全生产法律、法规、标准的要求组织施工，必须制定安全生产规章制度及措施，保证安全措施经费的投入，责任到人，管理到位，确保安全生产目标的实现。七、环境、职业健康、安全及文明施工3、因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准的，乙方应承担全部违约责任。

3、甲方对工程的实施实行过程监控。根据工程进展情况，甲方有权向乙方提出建议和要求，必要时可劝戒或直接指令或进行必要改进。对甲方的指令乙方必须认真执行，乙方拒不执行，甲方可委托其他方完成该项工作，发生的费用由乙方全额承担。2、甲方有义务向乙方提供与其施工内容相关的合同文件、施工图纸,有义务向乙方转交业主或监理工程师签发的有关函件和技术商务文件。1、甲方为主合同的签署人和本工程项目的法定总承包人，有根据法定责任对本项目的重大事务进行决策和做出最终决定的权利。八、甲方的权利和义务6、文明工地：按本项目要求组织施工，同时执行廉政工程的规定要求，确保综合治理及创建工作的有效开展。5、乙方为履行本合同，并达到本合同所约定的安全生产、文明施工、质量、工期目标所发生（采取措施）的一切费用，包括工程现场，由于乙方所雇用人员的疏忽大意，导致发生的一切人身伤害的赔（补）偿、医疗费用及由此遭致的任何罚款均由乙方承担。

3、乙方必须服从甲方的管理和监督。当乙方现场技术人员和技术工人力量不能满足施工现场要求，在甲方认为有必要调度、增加人员或乙方请求甲方派遣人员时，甲方可以派遣或强行增加现场施工及管理人员，乙方不得阻挠施工或以结算为借口阻工闹事，其发生的一切费用由乙方负责。2、乙方为该部分工程的具体实施单位，自主经营、自筹全部资金、自负盈亏、并承担全部风险。乙方承担工程项目施工的质量、工期、施工成本、安全、文明施工等责任，在管理工作中贯彻执行国家法律、法规和业主招标文件、业主及监理的指令、甲方有关制度、规定等。1、乙方通过对现场的考察和对相关合同文件的研究，对本项目的工程环境、施工内容、经济、技术要求和标价构成以及可能存在的各种困难和问题有了充分的了解和理解，并认为本项目该部分工程的施工符合自身的专业特长，有能力以本合同规定的价格、在合同规定的施工工期内按照合同规定和令业主满意的结果完成本项目。九、乙方的权利和义务5、因乙方原因所造成的停工、误工、退场等所发生的一切费用及损失由乙方承担；造成工期延误，每延误一天，则赔偿给甲方10000元，但工期赔偿金总额不超过本合同总金额的10%。4、当工程实施过程中因乙方已无能力组织配备足够的施工力量满足施工要求，或因乙方不服从甲方管理，或出现严重的技术、质量、进度方面的问题，甲方有权根据公司的相关制度对其处罚（处罚无需征得乙方的签字确认），直至单方面责令乙方退场。

9、甲方提供安全帽、安全带、安全网必需的安全防护用品，其他的施工所需的小型工具（含扳手、手枪钻、铁锤等）及劳保用品由乙方全部自理。8、乙方所进场人员须身体健康，不使用有犯罪前科或在逃人员、有重大疾病患者、精神病患者等，乙方对上述人员的使用负全责，乙方使用的施工人员年龄不得大于55周岁，不得拖欠农民工工资。7、甲方向监理、发包方上报的由乙方提交的施工资料，乙方不因甲方的签字认可而免除任何责任。6、认真贯彻执行甲方实施的ISO9001质量管理体系标准、ISO14001环境管理体系标准、GB/T28001职业健康安全管理体系标准，按一体化管理体系要求严格执行有关程序文件，文明施工。5、乙方必须严格执行甲方与业主签订的主合同所列各项条款，履行并承担主合同中甲方所有义务、责任和风险，所有实施主合同的工作，均无条件地被视为是乙方的责任。建立项目部的管理机构和制订项目各项管理制度，对实施本工程的所有工作（包括竣工资料、竣工决算、债权债务、缺陷保修等）全面负责，服从业主、监理和甲方现场人员的管理，满足业主、监理和甲方对工程施工等方面的要求。4、乙方有权决定工程的组织管理方式、计酬方式以及施工组织设计等，但应符合工程实际需要和满足施工进度、质量的要求，并符合甲方有关的管理规定。

除非甲乙双方授权签字人当面签署、签收外，双方可以将与本合同相关的文件采取EMS的方式分别邮寄至下列地址，文件（包括人民法院的诉讼文书）一经邮寄，即视为送达对方：十、文件的送达：13、乙方因违约退场时，应与甲方共同确认已经完成工作量、已经发放的费用、结余费用、损失金额及违约赔偿等事项，据此签署退场协议。12、乙方常住工地的代表为，在施工期间，乙方常住工地代表不得离开施工现场，因特殊情况需离开现场时须征得甲方同意。11、乙方在施工期间必须每天提供一份用工记录表给项目部，记录表主要记录内容包含但不限于以下内容：日期、总人数、每项工作的人数，特别是承包项目外工作内容及工作人数。用工记录表由工种队部门签字后交工程科或现场负责人。10、乙方必须按文明工地要求施工，材料堆放整齐，工完场清，文明施工。（甲方将安排专人检查，对未按要求施工的情况将予以处罚，每天下班加工场必须清扫干净，如有检查不符合要求，每出现一次整改，将予以乙方2000元处罚，处罚无上限）。

本合同未尽事宜应本着友好合作的精神协商解决，协商不成的，交由江苏省水利建设工程有限公司所在地人民法院处理，或者交由工程所在地人民法院处理。十二、纠纷处理本合同作为招标文件的附件，甲乙双方如有违约，违约方赔偿对方的一切经济损失。十一、违约责任乙方地址及签收人：甲方地址及签收人：

启东市戤效闸拆建工程项目经理部甲方：江苏省水利建设工程有限公司乙方：3、本合同经双方签字或盖章后生效至全部工程竣工验收合格、工程价款结清后自行终止。2、本合同一式肆份，双方各执两份，具有同等法律效力；1、本合同经甲乙双方盖章、或者签字后生效；十三、合同份数及有效期

分包工程名称：合同编号：（分包[]计签号）计日工工程量签证单（样表）附件（1）日期：日期：代表人：代表人：

计日工发生日天气情况：签单编号：工程名称：计日工签证单（样表）附件（2）2.计日工签证单由合同中约定的双方有权签字人申报和审核。需在一周内报发包人项目经理审批，在下月计量支付中进行结算。逾期未报或审批的不得进行结算。说明：1.本表一式3份，由承包人每个工作日完成后填写，经发包人施工队长、现场负责人审核，项目经理批准后（发包人项目部1份、工程科1份，退返分包人1份），作为结算凭证。

2.计日工签证单由分包合同中约定的双方有权签字人申报和审核，需在一周内报发包人项目经理审批，可在下月计量支付中进行结算。逾期未报或审批的不得进行结算。说明：1.本表一式3份，由承包人每个工作日完成后填写，经发包人专业施工队长、现场负责人审核，项目经理批准后（发包人项目部1份、工程科1份，退返承包人1份），作为结算凭证。