关于三门县汪家洋综合供能服务站项目的招标预告

招标

综合供能服务站远程交互远程解密土建建筑安装物装修工程室外配套施工图纸电子文档施工组织设计咨询工程量清单商务标修正临时占地永久占地专项施工方案工程总进度计划工程月进度计划表纸质施工图超大件超重件场内道路交通设施场外交通场内交通施工用水引接点引接临设排污管理费接线维护竣工验收档案项目专业分包工程移交专项验收施工备案车辆准运事业许可审批噪声管理费垃圾管理费施工场地交通环卫噪音管理安全文明施工工程设计签证标语条幅围挡图案廉政文化宣传喷涂发电机组交底不定期检查保安防盗工程相关的材料工程设备工程照管半成品保护隐蔽工程检查施工进度计划的修订测量基准点基准线水准点测量放线地下障碍物和污染物排除油罐区加油设备建筑材料绿化苗木水泥混凝土预制构件施工设备临时设施试验设备试验人员建筑节能检验现场工艺试验地基基础工程检测主体结构工程现场实体检测空气检测专项检测化学药品标识标牌水电接入罩棚包柱钢材商品砼铝型材塘渣玻璃五金件电线电缆管材技术工普工土方泥浆运输泥浆外运处置余土外运运距甲供设备吊装费绿化养护投料试车市政工程临时工程加油机底槽沙回填潜油泵液位仪充电装置呼吸阀阻火器防溢阀阻火透气帽油气回收带螺牙接头卸油口阴阳快速接头人孔井盖板排水沟篦子三次油气回收装置屋面防水工程防渗漏供热与供冷系统电气管线给排水管道设备安装给排水设施建筑施工安装工程分包劳务易燃的材料消防设施消防设备爆炸物起重建筑登高架设作业锅炉压力容器焊接机动车船艇驾驶爆破潜水瓦斯检验进出口道路工程站区场地平整土石方开挖回填建筑装饰工程工艺设备管道安装围墙室外划线工艺管沟安装后沙回填消防沙箱挡墙工程基坑支护无损检测第三方检测汽油柴油设备材料建筑施工材料免漆板条形防火吸音板白色乳胶漆实木成品套装门石膏板防水纸面轻钢龙骨木工板兔宝宝浅灰色地砖墙砖抗倍特板人造石水龙头蹲便池小便斗

金额

358.18万元

项目地址

浙江省

发布时间

2022/08/16

公告摘要

项目编号2019-330000-78-03-008588-092

预算金额358.18万元

招标公司三门县浙石油综合能源销售有限公司

招标联系人陶永富

招标代理机构浙江天平投资咨询有限公司

代理联系人王橇0576-88601313

标书截止时间-

投标截止时间-

公告正文

关于三门县汪家洋综合供能服务站项目的招标预告

三门县汪家洋综合供能服务站项目

招标文件预公示

1、招标条件

本招标项目三门县汪家洋综合供能服务站项目已由三门县发展和改革局（项目代码2019-330000-78-03-008588-092）批准建设，建设资金来自自筹，项目法人为三门县浙石油综合能源销售有限公司，招标人为三门县浙石油综合能源销售有限公司，招标代理机构为浙江天平投资咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标，本次招标采用资格后审方式。

2、项目概况与招标范围

项目概况：1.本工程规划用地面积2439m2，建筑物占地面积162.28m2，总建筑面积162.28m2，建筑密度6.65%，建筑容积率为0.067。加油区罩棚顶部采用轻钢结构，罩棚建筑面积为41.76m2。站房为一层钢筋混凝土框架结构，站房建筑面积119.52m2。工程建设地点位于三门县。

2.编制范围：站点内外相关土建、安装、装修等工程。

本标段预算审核造价为3581825元，计划工期：150日历天（投标人在投标文件中必须明确工期天数），质量目标合格。

3、投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人具有下列资质：建筑工程施工总承包三级及以上资质，其他条件详见投标人资格条件要求附表。

3.2项目负责人资格要求：具有建筑工程专业注册建造师二级及以上，无在建工程。

3.3 本次招标不接受联合体投标。

4、公示意见的回复

各投标单位及专家提出修改意见和建议的，请于2022年8月19日17 时前（节假日除外）将书面材料密封后送（或邮寄）至浙江天平投资咨询有限公司，同时将书面材料的电子文档发送至以下信箱931350533@qq.com。联系电话：0576-88601313联系人：王橇。招标人对逾期送达的的意见、建议书恕不接受。

5、合格的修改意见和建议书要求

1、投标单位提出修改意见和建议的，书面材料须加盖单位公章和经法人代表签字确认，是授权代理人签字的，必须出具针对该项目的法人代表授权书及联系电话。

2、专家提出修改意见和建议的，须出具本人与该项目相关专业证书复印件及联系电话。

3、各投标单位及专家提出修改意见和建议内容必须是真实的，并附相关依据，如发现存在提供虚假材料或恶意扰乱招投标正常秩序的，一经查实将提请有关管理机构，列入不良行为记录

6、发布公告的媒介

本招标公告同时在三门县公共资源交易网（网址：http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）和浙江省公共资源交易服务平台www.zjpubservice.com上发布。

7、联系方式

招标人：三门县浙石油综合能源销售有限公司

地址：浙江省台州市三门县海润街道朝阳路39号

联系人：陶永富

电话：0576-89050130

招标代理机构：浙江天平投资咨询有限公司

地址：台州市椒江区亿嘉路101号华中大厦2单元

联系人：王橇

电话：0576-88601313

三门县浙石油综合能源销售有限公司

浙江天平投资咨询有限公司

三门县住房和城乡建设局

2022年8月16日

相关附件：
招标文件预公示.pdf 招标文件预公示.pdf
三门县汪家洋综合供能服务站项目初稿.doc 三门县汪家洋综合供能服务站项目初稿.doc

关于三门县汪家洋综合供能服务站项目的招标预告

三门县汪家洋综合供能服务站项目三门县汪家洋综合供能服务站项目三门县汪家洋综合供能服务站项目三门县汪家洋综合供能服务站项目

招标文件预公示招标文件预公示招标文件预公示招标文件预公示

1111、招标条件、招标条件、招标条件、招标条件

本招标项目三门县汪家洋综合供能服务站项目三门县汪家洋综合供能服务站项目三门县汪家洋综合供能服务站项目已由三门县发展和改革局（项目代码三门县汪家洋综合供能服务站项目三门县发展和改革局（项目代码三门县发展和改革局（项目代码2019-330000-78-03-008588-三门县发展和改革局（项目代码2019-330000-78-03-008588-2019-330000-78-03-008588-2019-330000-78-03-008588-

092））））批准建设，建设资金来自自筹自筹自筹自筹，项目法人为三门县浙石油综合能源销售有限公司092092092三门县浙石油综合能源销售有限公司，招标人为三门县浙石油综合能三门县浙石油综合能源销售有限公司三门县浙石油综合能三门县浙石油综合能源销售有限公司三门县浙石油综合能三门县浙石油综合能

源销售有限公司，招标代理机构为浙江天平投资咨询有限公司源销售有限公司浙江天平投资咨询有限公司源销售有限公司源销售有限公司浙江天平投资咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招浙江天平投资咨询有限公司

标，本次招标采用资格后审方式本次招标采用资格后审方式本次招标采用资格后审方式。本次招标采用资格后审方式

2222、项目概况与招标范围、项目概况与招标范围、项目概况与招标范围、项目概况与招标范围

房建筑面积119.52m2房建筑面积119.52m2房建筑面积房建筑面积119.52m2。工程建设地点位于三门县。119.52m2。工程建设地点位于三门县。。工程建设地点位于三门县。。工程建设地点位于三门县。

2.2.2.2.编制范围：站点内外相关土建、安装、装修等工程。编制范围：站点内外相关土建、安装、装修等工程。编制范围：站点内外相关土建、安装、装修等工程。编制范围：站点内外相关土建、安装、装修等工程。

本标段预算审核造价为3581825元，计划工期：150日历天（投标人在投标文件中必须明确工期天数），质量目

标合格合格合格合格。

3333、投标人资格要求、投标人资格要求、投标人资格要求、投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人具有下列资质：建筑工程施工总承包三级及以上资质，其他条件详见投标人资格条件要

求附表。

3.2项目负责人资格要求：具有建筑工程专业注册建造师二级及以上，无在建工程。

3.3本次招标不接受联合体投标。

4444、公示意见的回复、公示意见的回复、公示意见的回复、公示意见的回复

各投标单位及专家提出修改意见和建议的，请于2022年8月19日17时前（节假日除外）将书面材料密封

后送（或邮寄）至浙江天平投资咨询有限公司，同时将书面材料的电子文档发送至以下信箱931350533@qq.com。

联系电话：0576-88601313联系人：王橇。招标人对逾期送达的的意见、建议书恕不接受。

5555、合格的修改意见和建议书要求、合格的修改意见和建议书要求、合格的修改意见和建议书要求、合格的修改意见和建议书要求

项目概况：1.1.1.1.本工程规划用地面积，本工程规划用地面积2439m2本工程规划用地面积2439m2，本工程规划用地面积2439m2，建筑物占地面积2439m2，建筑物占地面积，，建筑物占地面积162.28m2，建筑物占地面积162.28m2162.28m2，总建筑面积162.28m2，总建筑面积，总建筑面积162.28m2，总建筑面积162.28m2162.28m2，建筑密度162.28m2，建筑密度，建筑密度6.65%，建筑密度6.65%6.65%，，，，6.65%

建筑容积率为0.067建筑容积率为0.067，建筑容积率为建筑容积率为0.067。加油区罩棚顶部采用轻钢结构，罩棚建筑面积为0.067。加油区罩棚顶部采用轻钢结构，罩棚建筑面积为，。加油区罩棚顶部采用轻钢结构，罩棚建筑面积为41.76m2。加油区罩棚顶部采用轻钢结构，罩棚建筑面积为41.76m241.76m2。站房为一层钢筋混凝土框架结构，站41.76m2。站房为一层钢筋混凝土框架结构，站，。站房为一层钢筋混凝土框架结构，站。站房为一层钢筋混凝土框架结构，站

1、投标单位提出修改意见和建议的，书面材料须加盖单位公章和经法人代表签字确认，是授权代理人签字的，必

须出具针对该项目的法人代表授权书及联系电话。

2、专家提出修改意见和建议的，须出具本人与该项目相关专业证书复印件及联系电话。

3、各投标单位及专家提出修改意见和建议内容必须是真实的，并附相关依据，如发现存在提供虚假材料或恶意扰

乱招投标正常秩序的，一经查实将提请有关管理机构，列入不良行为记录

6666、发布公告的媒介、发布公告的媒介、发布公告的媒介、发布公告的媒介

本招标公告同时在三门县公共资源交易网（网址：http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）

和浙江省公共资源交易服务平台www.zjpubservice.com上发布。

7777、联系方式、联系方式、联系方式、联系方式

招标人：三门县浙石油综合能源销售有限公司

地址：浙江省台州市三门县海润街道朝阳路39号

联系人：陶永富

电话：0576-89050130

招标代理机构：浙江天平投资咨询有限公司

地址：台州市椒江区亿嘉路101号华中大厦2单元

联系人：王橇

电话：0576-88601313

三门县浙石油综合能源销售有限公司

浙江天平投资咨询有限公司

三门县住房和城乡建设局

2022年8月16日202220222022

二〇二二年八月（备案登记号：三招建备2022-092号）招标文件三门县汪家洋综合供能服务站项目

招标人	：	三门县浙石油综合能源销售有限公司
招标代理人	：	浙江天平投资咨询有限公司
行业主管部门	：	三门县住房和城乡建设局

三门县建设工程招标文件备案登记号：三招建备【2022】号项目名称：三门县汪家洋综合供能服务站项目招标人：三门县浙石油综合能源销售有限公司（盖章）联系人：陶永富联系电话：0576-89050130招标代理：浙江天平投资咨询有限公司（盖章）联系人：王橇联系电话：0576-88601313行业主管部门：三门县住房和城乡建设局（盖章）二〇二二年八月

1.总则12投标人须知前附表7第二章投标人须知7第一章招标公告6第一卷6目录

7.合同授予176.评标175.开标164.投标163.投标文件152.招标文件14

1.评标方法21评标办法前附表20第三章评标办法2010.需要补充的其他内容199.纪律和监督188.重新招标和不再招标18

第二部分通用合同条款（略）28第一部分合同协议书25第四章合同条款及格式24评标办法附件233.评标程序212.评审标准21

2.投标报价要求641.投标报价组成63第五章工程量清单63第五部分安全生产协议书61第四部分工程建设项目廉政责任书59第三部分专用合同条款28

1.工程概况68第七章技术标准和要求68第三卷68第六章图纸67第二卷673.工程量清单与计价表64

第八章投标文件格式73第四卷715．其他704．工程管理的要求693．材料质量要求692.技术规范及标准68

四、台州市建设工程投标人资格自查表80三、主要施工机械设备表79二、项目技术负责人简历表78一、项目负责人简历表77封面75一、商务标74

三门县公共资源交易不见面开标大厅试运行投标人须知九、法定代表人身份证明85八、法定代表人授权委托书84七、台州市建设工程安全生产任职资格承诺书83六、台州市建设工程诚信投标承诺书82五、台州市建设工程投标项目负责人资格自查表81

6、投开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过三门县公共资源交易不见面开标大厅参加开标会议，并根据需要使用开标系统与现场招标人进行互动交流、澄清、质疑等活动未在投标文件递交截止时间之前进行在线签到或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法进行解密、唱标、评审结果查看等操作，并承担由此导致的一切后果。5、不见面开标项目投标文件均用专用招投标工具软件编制，软件下载地址见网站下载中心，投标工具锁申请地址：http://commkey.pminfo.cn/RegisterRockey/Login/Login.aspx。4、不见面开标系统需使用数字证书（CA）操作，未取得数字证书（CA）的，请前往“三门县公共资源交易专用数字证书用户自助申报系统”自助办理（网址：http://www.tseal.cn/tcloud/smxztb。3、不见面开标系统需在“三门县工程建设电子交易平台”注册，未注册的请参照《三门县公共资源电子交易平台企业网上注册登记操作示意卡》自行网上注册并核验通过，见三门县公共资源交易网“下载中心”。2、不见面开标系统对投标人终端要求：详见《三门县不见面开标大厅投标人操作手册》。特别提示：IE浏览器需安装插件，请按提示自行安装相关插件并按要求进行相关插件的设置。1、三门县公共资源交易不见面开标大厅（以下简称：不见面开标系统）登录方式：插入CA锁并登录交易系统—业务办理—开评标—进入不见面开标系统。

（3）投标人未在规定时间内解密、解密失败或解密超时，视为放弃投标。（2）投标文件递交截止时间前，各投标人的授权委托人或法人代表应提前进入不见面交易系统进行在线签到，未完成签到的，将无法解密投标文件，并视为放弃投标。（1）开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。重要事项说明：8、开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在解密、唱标、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。7、投标文件递交截止时间后，主持人将在系统内发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密（投标人远程解密方法详见操作手册），投标人解密需在招标代理设置的规定时间之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人放弃投标；因招标人原因或网上招投标平台发生故障等，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

第二章投标人须知详见网上招标公告（网址：http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）第一章招标公告第一卷（5）如有疑问，请咨询品茗公司技术服务电话，技术服务电话：柳宙江，15267252628。QQ“三门交易平台交流群”（群号：146117595），进行业务咨询。此群也将作为不见面开标的备用远程交互群。（4）若投标人已申请多把CA锁，请注意使用差别，确保制作上传加密投标文件和开标解密时使用的CA锁是一致的，否则造成解密失败的，由投标人负责。

1.1.2本招标工程招标人：见投标人须知前附表。1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标工程已具备招标条件，现对本招标工程进行招标。1.1工程概况1.总则投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	招标人	名称：三门县浙石油综合能源销售有限公司地址：浙江省台州市三门县海润街道朝阳路39号联系人：陶永富联系电话：0576-89050130
1.1.3	招标代理机构	名称：浙江天平投资咨询有限公司地址：台州市椒江区亿嘉路101号华中大厦2单元联系人：王橇电话：0576-88601313
1.1.4	工程名称	三门县汪家洋综合供能服务站项目
1.1.5	建设地点	三门县
1.2.1	资金来源及出资比例	自筹
1.2.3	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	招标范围为招标人提供的施工图纸及预算书中所包含的土建、安装、装修和室外配套等工程，具体详见招标人提供的工程量清单及编制说明。
1.3.2	工期要求	不超过150天（日历天）（投标人在投标文件中必须明确工期天数）
1.3.3	质量要求	合格
1.4.1	投标人资质条件和项目负责人资格要求	投标人资质条件：具备建筑工程施工总承包三级及以上资质项目负责人资格要求：具备建筑工程专业注册建造师二级及以上，无在建工程。其他等要求：详见投标人须知正文
1.4.3	是否接受联合体投标	不接受。
1.9.1	踏勘现场	不组织，由潜在投标人自行前往现场踏勘。
1.10.1	投标预备会	不召开
1.11	分包	允许，分包内容要求：承包人不得将工程主体工作分包。工程的其他部分或工作如需分包，须经发包人同意。接受分包的第三人资质要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。
1.12	偏离	不允许
2.1	构成招标文件的其他材料	其他材料：1）电子招标文件（含工程量清单）及投标工具安装程序（三门投标编制4.0.2.8版本）；2）施工图纸电子文档；
2.2.2	投标截止时间	详见本工程招标公告
3.1	投标文件组成	投标文件由资信标和商务标二部分组成，由三门投标编制4.0.2.8版本生成后缀名.已加密投标文件。1、资信标由三门投标编制 4.0.2.8 版本生成的资信标电子投标文件包括：（1）项目负责人简历表（投标文件格式一）；（2）项目技术负责人简历表（投标文件格式二）；（3）主要施工机械设备表（投标文件格式三）；（4）台州市建设工程投标人资格自查表（投标文件格式四）；（5）台州市建设工程投标项目负责人资格自查表（投标文件格式五）；（7）台州市建设工程诚信投标承诺书（投标文件格式六）；（8）台州市建设工程安全生产任职资格承诺书（投标文件格式七）；（9）法定代表人授权委托书（投标文件格式八）或法定代表人身份证明（投标文件格式九）；（10）证书、证明相关材料：①《省外企业进浙承接业务备案证明》（仅指浙江省省外企业）；②《企业营业执照》、《安全生产许可证》和《建筑业企业资质证书》（若为住房和城乡建设部同意企业资质电子化试点的省、市可提供企业电子资质证书），投标人提供的《建筑业企业资质证书》上的有关内容真实性均以全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn/（或省、直辖市相应平台）中查询结果为准。③项目负责人的《项目负责人建造师注册证书》、《安全生产考核合格证》，（《建造师临时执业证书》不予认可）。若为住房和城乡建设部同意的建设领域从业人员有关证书电子化试点的省、市，可提供从业人员的电子证书。以全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn/（或省、直辖市相应平台）中查询结果为准。若投标人拟派项目负责人为一级建造师的，应使用电子注册证书（具体使用要求按《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市【2021】40号）相关规定执行）。一级建造师电子证书打印后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。项目负责人提供投标截止时间前近3个月内任一个月的社保缴纳证明（提供有效证明材料），若项目负责人已退休但仍可执业的，社保缴纳证明可凭社保部门出具的退休证明及聘用合同替代。（11）其他证明材料（如有）。备注：以上资信标内容均需在三门投标编制4.0.2.8版本中的资信标对应处自行添加后自动生成，添加的内容须为清晰的电子文档。2、商务标由三门投标编制 4.0.2.8版本生成的商务标电子投标文件。
3.2.1	预算审核价最和高投标限价	本次预算审核价为人民币：3581825元。最高投标限价为人民币：3295279元（预算审核价*92%），投标报价高于最高投标限价的作无效标处理。
3.3.1	投标有效期	90日历天（自投标截止日起计算）
3.4.1	投标担保	担保金额：不低于6万元。2、投标保证金缴纳方式：现金或工程保函（银行保函、保险机构保证保险保单）。3、采用保函方式：3.1使用保函的须采用在线电子保函，其它形式提交的概不接收。保函必须明确以下内容：3.1.1保函开具受益人为本项目招标人；3.1.2保函有效期不少于本项目投标有效期，保函有效期应从投标截止日期起算。4、采用现金方式：电汇或网银转账（请不要使用“支付宝”等第三方支付平台），并通过“三门县工程建设电子交易平台”取得相应的银行账号后支付，具体详见三门县公共资源交易中心网站“办事指南”栏目“三门县投标保证金（虚拟账户）缴纳操作说明”。投标保证金缴纳必须使用“三门县工程建设电子交易平台”，并在投标文件提交截止时间前到账（因各银行系统到账时间不同，请尽量提前缴纳）。投标单位汇出账号必须是“三门县工程建设电子交易平台”中备案的银行基本账户账号。温馨提醒：（1）账号根据不同工程（标段）由系统随机生成，此账号只在本工程（标段）中使用有效，请注意核对。账号漏填、混填或错填均视为未按时缴纳保证金。（2）为确保保证金及时到账，建议使用电汇加急或者网银加急方式进行汇款（人民银行系统开放时间为周一至周五9:00—17:00，若周一为投标截止期的，请在上周五确保资金到账）。
3.5	是否允许递交备选投标方案	不允许
4.1	投标文件递交要求	1、本项目采用不见面开标形式，投标人无需到开标现场，电子投标文件上传至三门县工程建设电子交易平台（步骤如下），投标截止时间后对加密的投标文件进行远程解密，如远程解密遇有问题的请联系柳宙江15267252628。2.电子投标文件上传步骤：1) 登录三门县工程建设电子交易平台（网址：http://jyzx.sanmen.gov.cn/）；2) 须先在电子交易系统中下载投标项目招标文件，后在 “我的待办”，选择投标项目，点击“上传标书（后缀名.已加密投标文件）” 并保存。投标人应在投标截止时间前上传完成电子投标文件。
4.1.2	递交投标文件地点	详见本工程招标公告
4.1.3	是否退还投标文件	否
5.1	开标时间和地点	详见本工程招标公告
5.2	开标程序	1、本项目采用不见面开标形式，所有投标人的法定代表人或委托代理人在开标当日（投标截止时间前）登录三门县公共资源交易不见面开标大厅并签到，未完成签到的，将无法解密投标文件，并视为放弃投标。不见面开标大厅系统登录：插入CA锁并登录交易系统—业务办理—开评标—进入不见面开标系统。2、招标代理开启不见面开标系统视频直播，开标全过程录像由三门县公共资源交易中心录制保存备查。3、投标截止时间到达后，各投标人自行在不见面开标系统对电子投标文件进行解密，投标文件解密时间为40分钟（时间以招标人或招标代理机构确定“开始解密”时开始计算），逾期未解密的视为投标人放弃投标。4、招标代理现场公布解密投标人投标文件情况。5、评标委员会根据招标文件规定的程序及方法对投标文件进行评审。每个环节评审结果招标代理均在不见面开标大厅宣布。6、招标人代表现场抽取调整系数，抽取过程在不见面开标系统同步直播，接受招标监管机构人员监管。7、各投标人的法定代表人或委托人代理人必须在开标、评标期间保持网络及电话畅通，若评标委员会要求投标人澄清或说明时，投标人在规定的时间（由评标委员会确定合理所需时间）以予澄清或说明，否则视为自动放弃；后果由该投标人自行承担。所有澄清或说明转换成PDF形式并签章后通过不见面开标系统传输。注：若有异常情况或疑问的，可通过不见面开标系统音视频交互跟开标人联系，或及时咨询品茗公司，技术服务电话：柳宙江，15267252628，也可加入QQ“三门交易平台交流群”（群号：146117595）进行业务咨询。
7.3.1	工程担保	1、工程履约担保采用现金或工程保函（仅指银行保函、保险机构保证保险保单）。如采用现金的，中标人必须通过其基本账户转出的转帐、电汇或银行汇票方式解入招标人指定的银行帐户。2、履约担保的金额：合同价的2%3、农民工工资支付担保的相关约定：按三人社[2019]41号《关于印发三门县建设领域民工工资管理办法（试行）的实施意见》及浙建[2020]7号《关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知》等相关文件执行。
	保证金退还	中标公示结束后向未中标的投标人退还投标保证金，招标人与中标人签订合同后 5 个工作日内，向中标人退还投标保证金。
10	需要补充的其他内容
10.1	电子投标文件编制	本工程的投标文件必须使用投标工具安装程序（三门投标编制4.0.2.8版本）编制，下载地址及”建设工程电子投标编制操作手册”见https://http://jyzx.sanmen.gov.cn//Download。电子投标文件的编制和递交，应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、递交电子投标文件，将可能导致无效标，其后果由投标人自负。投标工具的开发商可根据投标人的要求，提供必要的培训和技术指导。投标工具开发商：杭州品茗信息技术有限公司联系电话：柳宙江 15267252628，金工 13566824734
10.2	增值税计税方式	本工程采用一般计税法
10.3	中标后提交投标文件份数	中标候选人在领取中标通知书前，需向招标人提供纸质投标文件（资信标、商务标分册装订）5份（投标工具中所有内容打印成纸质文件，纸质文件上的水印码须与上传至“电子交易平台”上的投标文件的水印码一致）
10.4	温馨提示	投标人须在递交投标保证金前在三门县工程建设电子交易平台中注册并核验通过。
10.5	投标制作工具USB 加密锁	开标后，经核查若不同投标人投标工具软件USB加密锁号相同，所涉及投标文件均按无效标处理，同时投标保证金总额中的人民币 3万元不予以退还（如采用保函的，需补缴纳人民币3万元）。
10.6	奖励款	本工程设置工地标准化创建奖励款，根据《浙江浙石油综合能源销售有限公司工地标准化考核办法》，本工程奖励款为叁万，不列入竞争性报价，根据实际考核结果纳入工程结算总价。

1.2.2本招标工程的资金落实情况：见投标人须知前附表。1.2.1本招标工程的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。1.2资金来源和落实情况1.1.5本招标工程建设地点：见投标人须知前附表。1.1.4本招标工程名称：见投标人须知前附表。1.1.3本招标工程招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.4.1投标人应具备承担招标工程的资质、资格和其他等要求。1.4投标人资格要求1.3.3本招标工程的质量要求：见投标人须知前附表。1.3.2本招标工程的工期要求：见投标人须知前附表。1.3.1本招标工程的招标范围：见投标人须知前附表。1.3招标范围、计划工期和质量要求

b.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的（并须提供经工程所在地建设（建筑业）行政主管部门同意停工的书面证明原件）。a.同一工程相邻分段发包或分期施工的；1）项目负责人在建项目要求：项目负责人承接项目按照《注册建造师执业管理办法（试行）》（建市[2008]48号）第九条执行，同时在本工程投标文件提交截止日前，原以建造师身份承接（包括已办理项目负责人变更手续）的工程项目未通过竣工（交工）验收的（以竣工或交工验收记录为准），项目负责人不得参加投标。发生下列情形之一的除外：（3）其他要求：（2）项目负责人资格：见投标人须知前附表；（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；1.4.3投标人不得存在下列情形之一：1.4.2项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（仅指项目负责人不得同时是其他单位的公务员或者事业单位在编人员，涉及到其他情形的，投标资格不受影响）。项目负责人在原承接项目的中标候选人公示、中标公示、中标通知书、合同、施工许可证、现场公告牌、管理部门的网站或文件中载明以建造师身份担任项目负责人岗位的，均视为已承接该项目。如发生以上情形，投标人应在递交投标文件的同时将有关书面证明材料（以电子文档形式随资信标上传）提交给招标人，投标截止日后提供的证明材料视为瞒报、漏报，将不予认可。c.合同约定的工程已完工，承包方向建设单位提交竣工（交工）报告时间已超过120天（含），且经建设单位同意可承接其他项目的（并须提供经工程所在地建设（建筑业）行政主管部门书面证明原件和竣工（交工）报告原件）。

（7）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；（6）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（5）为本工程提供招标代理服务的；（4）为本工程的代建人；（3）为本工程的监理人；（2）为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（13）投标人及相关管理人员（包括项目负责人）安全生产任职资格不符合相关规定。（12）根据《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，投标人（包括法定代表人）和项目负责人其一有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）；（11）安全生产许可证超出有效期或处于暂扣时限内的；（10）被暂停或取消投标资格的（包括项目负责人）；（9）被责令停业的；（8）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（4）招标文件如有同意联合体参加投标的，应在招标文件中写清由联合体的牵头人提交投标文件及缴纳投标保证金。（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；1.4.4投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项、第1.4.2项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：（14）浙江省外企业《省外企业进浙承接业务备案证明》超出有效期或已注销的。

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.7语言文字参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.6保密投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。投标人网上免费下载招标文件，不收取任何工本费。1.5费用承担

1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘工程现场。1.9踏勘现场所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.8计量单位

1.12偏离投标人拟在中标后将中标工程的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。1.11分包投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。1.10投标预备会1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

（2）投标人须知；（1）招标公告；本招标文件包括：2.1招标文件的组成2.招标文件投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。（7）技术标准和要求；（6）图纸；（5）工程量清单；（4）合同条款及格式；（3）评标办法；

2.3招标文件的修改2.2.3招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。2.2.2招标人的澄清将在交易场所（发布招标公告的媒体上）发布，所有获取招标文件的潜在投标人自行下载。澄清内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间（投标截止时间详见投标人须知前附表2.3款规定）至少15日前，将澄清的内容在交易场所（发布招标公告的媒体上）发布；不足15日的，招标人应当顺延投标文件的截止时间。2.2.1投标人从交易场所（发布招标公告的媒体上）自行下载的方式获取招标文件及相关附件。投标人在获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有内容不全、对内容有疑问等问题应自招标文件发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）10日内向招标人提出，要求招标人对招标文件予以澄清。2.2招标文件的澄清除上款内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，投标人应经常浏览发布招标公告的媒体。

3.2.1招标控制价：本工程招标控制价采用2018年浙江省定额编制，具体金额见投标人须知前附表。投标人应按第五章“工程量清单”的要求填报相应表格。3.2投标报价投标文件的组成：见投标人须知前附表。3.1投标文件的组成3.投标文件招标人可以对已发出的招标文件进行必要的修改。招标人的修改内容将在交易场所（发布招标公告的媒体上）发布，所有获取招标文件的潜在投标人自行下载。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在提交投标截止时间至少15日前，将修改的内容在交易场所（发布招标公告的媒体上）发布；不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定递交投标担保。3.4投标担保3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标担保的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标担保。3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。3.3投标有效期3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价的。此修改须符合本章第4.2款的有关要求。

（1）投标人违反《台州市建设工程诚信投标承诺书》第一、二、三条承诺内容，在评标过程中经评标委员会发现并以无效标处理的，对其投标担保总金额的15%不予退还；在评标结束后被查实的，对其投标担保总金额的35%不予退还；涉及中标候选人的，对其投标担保总金额的55%不予退还；3.4.4投标人有下列情形的，招标人对投标人的投标担保按下列相应规定进行处理：（2）其余投标人（含无效标的）在中标候选人公示结束后退还。（1）中标人在合同签订后退还；3.4.3投标担保按以下方式退还：3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标担保的，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。

3.5备选投标方案3.4.5投标人涉嫌违法违规或被投诉的，在调查处理期间，其投标担保暂不退还，待调查处理结果明确后，按有关规定办理。（5）投标人因同一行为涉及上述多种情形的，招标人按投标担保不予退还金额高的进行处理。（4）投标人在投标有效期内撤销其投标文件的，对其投标担保全部不予退还；（3）投标人放弃中标候选人或中标资格的（包括中标人无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出附加条件；不按照招标文件要求提交履约担保），对其投标担保全部不予退还；对招标人造成的经济损失（包括报价的差额损失）超过投标担保总金额的，应对超过部分予以赔偿；（2）投标人违反《台州市建设工程诚信投标承诺书》第四、五、六条承诺内容，在评标过程中经评标委员会发现并以无效标处理的，对其投标担保总金额的75%不予退还；在评标结束后发现并被查实的，对其投标担保全部不予退还；

4.1投标文件的递交4.投标3.6.2由三门投标编制4.0.2.8版本打印生成的投标文件中注明签署或盖章的，投标人均应按要求进行电子签署或盖章。3.6.1投标文件应按招标文件提供的格式进行编写。投标文件其它格式要求见投标人须知前附表。3.6投标文件的编制除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

4.2投标文件的修改与撤回4.1.5逾期上传的或者未上传指定系统的，视为投标文件未上传。4.1.4招标人（三门县工程建设电子交易平台）收到投标文件后，向投标人发出确认投标成功的提示。4.1.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。4.1.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。4.1.1投标人应在本章第2.3项规定的投标截止时间前上传投标文件。

5.2开标程序招标人在本章前附表第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，投标人无需到场。5.1开标时间和地点5.开标4.2.2投标人上传修改后的投标文件应在投标截止时间前进行。投标人应先撤回已上传的电子投标文件，再上传修改后重新生成后缀名为“.已加密投标文件”的电子投标文件，并保证在投标截止时间前完成上传。4.2.1在本章第2.3项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的电子投标文件。

6.2评标原则6.1.2评标委员会成员在评标前须签订《台州市建设工程公正评标承诺书》。6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。6.1评标委员会6.评标开标程序：见投标人须知前附表。

7.1.1招标人应当将评标委员会推荐的中标候选人在交易场所（发布招标公告的媒体上）进行公示，公示内容还应包括被否决的投标及否决原因，各投标人资信标等内容的评分情况，中标候选人的资信标得分依据（包括业绩、奖项等材料），公示期不得少于3日（最后一日为工作日）。公示期间，招标人（招标代理机构）应按照《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，对中标候选人有无行贿犯罪记录进行查询。公示期间招标人（招标代理）应当对中标候选人项目负责人的在建项目情况进行核查，在公示结束后向招标监管机构提交书面核查意见。7.1中标候选人公示7.合同授予评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。6.3评标评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

（3）按第三章“评标办法”规定应作无效标处理的；（2）投标人提供虚假材料骗取投标资格的；（1）投标资格不符合本章第1.4项规定的；7.1.4中标候选人有以下情形之一的，其资格无效：7.1.3涉及中标候选人投标资格、项目负责人在建等情形的，招标人（招标代理机构）可以书面形式要求其进行澄清或说明。中标候选人应自收到书面通知之日起3日内进行澄清或说明。7.1.2属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当向招标人（招标代理机构）提出（附相关有效证明材料），招标人（招标代理机构）应给予答复。投标人对答复不服或认为招标人（招标代理机构）有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起3日内向招标监管机构书面申请核查，并提交相关材料。

7.2.2中标人确定后，招标人应当向中标人发出《建设工程中标通知书》。中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者因违反本章第7.1.4项规定造成其资格无效的，本次招标失败，重新组织招标。7.2.1招标人应当确定中标候选人为中标人。如涉及其他投标人资格无效的，评标结果不作调整。7.2中标通知书（5）法律法规规定作无效标处理的其它情形。（4）拒绝按本章第7.1.3款规定进行说明或不能合理说明理由的；

7.3.3若中标人无正当理由不与招标人按时订立合同或者未按时提供履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。7.3.2自《建设工程中标通知书》发出之日起30日内，招标人和中标人应当按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。7.3.1中标人应在签订合同前向招标人提交履约担保。履约担保方式额度详见投标人须知前附表。7.3合同签订7.2.4《建设工程中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《建设工程中标通知书》发出后，如中标人违反法律法规规定而中标无效的，应承担相应的法律责任，本次招标失败，应重新组织招标。7.2.3招标人在发出《建设工程中标通知书》的同时，应当将中标结果在交易场所（发布招标公告的媒体上）通知所有未中标的投标人。

（2）有效投标少于3个，使得投标明显缺乏竞争，经评标委员会评审后否决所有投标的。（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；有下列情形之一的，招标人将重新招标：8.1重新招标8.重新招标和不再招标7.3.4招标人与中标人应当按照《关于在我市工程建设领域推行廉政合同的通知》（台纪[2001]19号）的要求签订《廉政合同》。

9.2对投标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。9.1对招标人的纪律要求9.纪律和监督重新招标后投标人仍少于3个的，报经有关行政监督部门批准后可以不再进行招标。8.2不再招标

9.5投诉与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。9.3对评标委员会成员的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

评标办法前附表第三章评标办法需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。10.需要补充的其他内容投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。任何单位和个人发现本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门举报。

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1	形式评审标准	投标文件组成	符合第二章“投标人须知”第3.1项规定
2.1.1	形式评审标准	投标保证金	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定
2.1.1	形式评审标准	投标文件格式	符合第二章“投标人须知”第3.6.1项规定
2.1.1	形式评审标准	投标文件签字盖章	符合第二章“投标人须知”第3.6.2项规定
2.1.1	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价
2.1.2	资格评审标准	投标人资格	符合第二章“投标人须知”第1.4款规定
2.1.3	响应性评审标准	工期	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定
2.1.3	响应性评审标准	工程质量	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定
2.1.3	响应性评审标准	投标报价	符合第五章“工程量清单”第2.4款规定
2.1.4	串通投标评审标准	存在本章3.1.2项、3.1.3项规定情形之一的
3.2	详细评审标准	评审和评分	详见“评标办法附件”

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。2.1初步评审标准2.评审标准本次评标办法见评标办法附件。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行评审和评分，并推荐中标候选人。1.评标方法

3.1初步评审3.评标程序分值构成与评分标准：见评标办法附件。2.2分值构成与评分标准2.1.4串通投标评审标准：见评标办法前附表。2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包括使用同一台电脑、同一套投标工具、同一套计价软件）；3.1.2评标委员会在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应认定为串通投标行为，其投标作无效标处理：3.1.1评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；（2）投标人之间约定中标人；（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；3.1.3评标委员会在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，应认定为串通投标行为，其投标作无效标处理：（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（2）在总报价不变的前提下，评标委员会以合理原则，通过调整组价的相应内容使其一致。（1）针对投标人的报价组价进行复核及评审，如发现有计算前后不一致时，以计算前的数据为准，调整计算后数值；除非评标委员会认为计算前的数据有明显的差错或遗漏，此时应以计算后的数据为准来调整计算前的数据。因电子招投标系统小数点保留位数产生的误差忽略不计。评标委员会对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行复核,看其是否有计算上、累计上或表达上的错误。修正错误的顺序和原则如下：3.1.4商务标修正。（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。投标文件的实质性内容包括投标函是否按招标文件要求编制，总报价、质量、工期、投标资格的承诺是否响应招标文件的要求。3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。3.3投标文件的澄清和补正评标委员会按本章第2.2款规定进行评审和评分。3.2详细评审按上述修正错误的原则，调整或修正投标文件的投标报价，经投标人确认后，调整后的投标组价对投标人起约束作用。如果投标人不接受或者投标人在评标结束之前不能到场确认的，评标委员会将把调整或修正后的投标组价作为该投标人的投标组价，进入商务标详细评审，但不接受修正的投标人最终将丧失其中标资格。

评标办法附件3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。3.4.1评标委员会按照“评标办法附件”规定推荐中标候选人。3.4评标结果3.3.4评标委员会要求投标人进行澄清或说明的，其投标文件的编制人无法联系或在30分钟内无法赶到开标室的，可视作拒绝或放弃澄清或说明。3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。如果投标人不按评标委员会要求进行澄清、说明或补正的，投标人的投标报价进入详细评审，但投标人最终将丧失其中标资格。

最高投标限价乘以调整系数作为评标标底价，即评标标底价＝最高投标限价×调整系数。（以元为单位，保留整数）（一）评标标底价二、商务标评审（80分）评标委员会按照招标文件载明的资格后审条款对投标人的企业资质、项目负责人资质等进行审查，凡不符合资格后审要求的，以无效标处理，不再进入下一阶段评审。一、资格审查综合评估法（3）

五、中标候选人的确定投标人的评标总得分＝商务标得分。四、评标总得分的确定投标人的投标报价等于评标标底价的得80分。偏离评标标底价的，每高于或每低于评标标底价1个百分点的均扣2分，即商务标得分=80-∣(投标报价-评标标底价)∣/评标标底价×100×2（小数点后保留2位，小数点后第3位四舍五入）。（二）商务标得分调整系数＝（100–D）%，D值在0.00～0.99范围内随机抽取产生。先从0～9中抽取十分位数字X，再从0～9中抽取百分位数字Y，则抽取的D值即为0.XY。

合同通用条款采用《建设工程施工合同（示范文本）》的通用条款（GF-2017-0201）。合同文本采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。第四章合同条款及格式（二）抽签确定。（一）投标报价低者；评标委员会按评标总得分确定中标候选人，即总得分最高者为中标候选人。如出现总得分相同的，按以下优先顺序确定中标候选人推荐次序：

一、工程概况根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就三门县汪家洋综合供能服务站项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：承包人（全称）：发包人（全称）：三门县浙石油综合能源销售有限公司第一部分合同协议书合同专用条款中的主要条款将由招标人(发包人)与中标人(承包人)根据投标文件签订。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。5．工程内容：招标人提供的施工图纸范围内及工程量清单中所包含的所有工程，具体内容见招标人提供的施工图及工程量清单和编制说明。4．资金来源：自筹100%。3．工程立项批准文号：。2．工程地点：三门县。1．工程名称：三门县汪家洋综合供能服务站项目。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开、竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。计划竣工日期：年月日。计划开工日期：年月日。二、合同工期（1）发包人提供的施工图纸及预算书中所包含的土建、安装、装修和室外配套等工程，具体详见招标人提供的工程量清单及编制说明。6．工程承包范围：

其中：人民币（大写）（¥元）；1．签约合同价为：四、签约合同价与合同价格形式工程质量符合合格标准。三、质量标准

人民币（大写）（¥元）；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）（¥元）；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）（¥元）；（1）安全文明施工费：

（1）一般计税方法。根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）等有关规定，承包人完成本合同项下应税行为的计税方式按以下第1种方法，并与工程计价时采用的计税方法一致。3．发包人向承包人支付工程价款及其他应当支付的款项均须汇入承包人合同协议书中的银行账户，承包人开具增值税专用发票。2．合同价格形式：单价合同。人民币（大写）（¥元）。（4）暂列金额：

（1）合同协议书；本协议书与下列文件一起构成合同文件：六、合同文件构成承包人项目经理：。五、项目经理（2）本工程为/工程，按简易计税方法。

（7）图纸；（6）技术标准和要求；（5）通用合同条款；（4）专用合同条款及其附件；（3）投标函及其附录（如果有）；（2）中标通知书（如果有）；

工程质量创[/]。七、创优目标上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。（9）其他合同文件。（8）已标价工程量清单或预算书；

4．发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。3.承包人承诺不拖欠工人工资，因拖欠工资造成的一切后果，均由承包人承担，发包人有权将应拔付的工程款，先代付工人工资。2．承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。1．发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。八、承诺安全文明施工创[/]安全文明标准化工地。

本合同在签订。十一、签订地点本合同于年月日签订。十、签订时间本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、词语含义

本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份，合同备案机构执份。十四、合同份数本合同自双方法定代表人或委托代理人（需开具法人委托书）签字，并加盖公章后生效。十三、合同生效合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、补充协议

地址：地址：统一社会信用代码：统一社会信用代码：（签字）（签字）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：发包人：(公章)承包人：(公章)

电子信箱：电子信箱：传真：传真：电话：电话：委托代理人：委托代理人：法定代表人：法定代表人：邮政编码：邮政编码：

1.一般约定第三部分专用合同条款合同通用条款采用《建设工程施工合同（示范文本）》的通用条款（GF—2017—0201）第二部分通用合同条款（略）账号：账号：开户银行：开户银行：

名称：；1.1.2.4监理人：1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.1.10其他合同文件包括：工程招标文件、《三门县政府性投资项目变更管理实施办法》（三政发〔2018〕44号）、三政办发〔2020〕1号、除投标函及其附录和已标价工程量清单或预算书外的其它投标文件。1.1.1合同1.1词语定义

名称：；1.1.2.5设计人：通信地址：。电子信箱：；联系电话：；资质类别和等级：；

1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：。1.1.3工程和设备通信地址：。电子信箱：；联系电话：；资质类别和等级：；

1.4.1适用于工程的标准规范包括：按现行的国家、省、市施工验收规范、质量评定标准及有关规定。合同工期内的标准、规范，招标文件中的技术要求等。1.4标准和规范适用于合同的其他规范性文件：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857－2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858－2013）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工取费定额》（2018版）、浙建建发〔2019〕92号《浙江省住房和城乡建设厅关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整调整的通知》、浙建建发[2022]37号文件《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》、《台州造价信息》三门2022年第6期信息价期刊等及工程所在地现行的有关工程造价方面规定。1.3法律1.1.3.10临时占地包括：。1.1.3.9永久占地包括：。

合同文件组成及优先顺序为：1.5合同文件的优先顺序1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：没有国家标准、规范时，有行业标准、规范的，使用行业标准、规范；没有国家和行业标准、规范的，使用地方的标准、规范。没有国家、行业和地方标准、规范的，且不使用国外标准、规范时，按发包人、承包人和设计单位商定的方案施工。发包人提供国外标准、规范的名称：/。发包人提供国外标准、规范的份数：/；1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：/；

（6）技术标准和要求；（5）通用合同条款；（4）专用合同条款及其附件；（3）投标函及其附录（如果有）；（2）中标通知书（或项目发承包基本情况表）；（1）合同协议书；

1.6图纸和承包人文件②其他：招标文件及招标答疑。①施工组织设计；（9）其他合同文件：（8）已标价工程量清单或预算书；（7）图纸；

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、专项施工方案、工程总进度计划、工程月进度计划表等；承包人提交修正后的施工组织设计、专项施工方案等的技术标准不低于投标承诺或原有承诺标准，且修改或优化后的施工组织设计、专项施工方案须报监理人、发包人批准。1.6.4承包人文件发包人向承包人提供图纸的内容：（须载明施工图纸名称、工程号、版本、出图日期、目录、已有的变更联系单编号等）。发包人向承包人提供图纸的数量：纸质施工图〔3〕套并附目录清单及与其一致的电子版施工图。发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期前14天前；1.6.1图纸的提供

关于现场图纸准备的约定：由监理人在现场保管一套完整施工图，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查等活动时使用。1.6.5现场图纸准备发包人审批承包人文件的期限：收到相应文件后7天内。承包人提供的文件的形式为：纸质及电子版本；承包人提供的文件的数量为：按发包人要求；承包人提供的文件的期限为：施工组织设计、进度计划在接到开工通知（或确定开工日期）后7天内，专项施工方案在相应部位施工前7天；发包人对承包人的施工组织设计（或方案）和进度计划提出质疑和合理修正时，承包人应7天内提供修正完成并重新提交；每月20日前向发包方提交下一月进度计划和施工方案。

承包人接收文件的地点：；发包人指定的接收人为：（注：2人以上及联系电话）。发包人接收文件的电子信箱：。1.7.2发包人接收文件的地点：；1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7联络

1.10交通运输监理人指定的接收人为：（注：2人以上及联系电话）。监理人接收文件的电子信箱：。监理人接收文件的地点：；承包人指定的接收人为：（注：2人以上及联系电话）。承包人接收文件的电子信箱：。

1.10.4超大件和超重件的运输关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人提供的场内交通条件为现状，承包人自行组织现场踏勘。关于场外交通和场内交通的边界的约定：以现场红线为界，承包人应按照发包人划定的施工作业区范围施工，超出施工作业区范围的政策处理费用由承包人负责。1.10.3场内交通关于出入现场的权利的约定：按合同通用条款，可视工程实际双方再补充约定。1.10.1出入现场的权利

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按合同通用条款。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按合同通用条款。1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按合同通用条款。1.11知识产权运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人在报价中综合考虑，并承担相应费用。

2.2发包人代表2.发包人允许调整合同价格的工程量偏差范围：因招标工程量清单中的工程量计算偏差或工程变更等引起的工程量变化不调整综合单价；但如综合单价异常（综合单价异常是指：投标综合单价与按本项目招标控制价编制依据计算的综合单价偏差±30%以上），工程量增加，调整综合单价的工程量偏差范围及综合单价确定方法按专用条款10.4.1（1）（2）（3）（4）条约定，工程量减少按投标综合单价计算，不调整综合单价。出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：工程量清单特征描述不符引起造价变化的子目及工程量清单漏项子目按专用条款10.4.1（2）（3）（4）条约定调整合同价格。1.13工程量清单错误的修正1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：包含在合同价内。

2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供发包人对发包人代表的授权范围如下：对质量、成本、安全、进度进行全面管理，但涉及合同价格变更、安全事故、质量事故等重大事项的处理须经发包人领导班子签字同意并加盖公章方有效。电子信箱：；通信地址：。职务：；联系电话：；姓名：；身份证号：；发包人代表：

发包人提供资金来源证明的期限要求：/。2.5资金来源证明及支付担保关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工用水用电，由报价人从采购人提供的引接点引接，费用按实际结算；临设、排污等由报价人自行解决；接线及施工期间的维护工作由承包人负责，且相关人员应持证上岗。2.4.2提供施工条件关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期7天前。2.4.1提供施工现场

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。2.7组织竣工验收发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。2.6支付合同价款发包人提供支付担保的形式：/。发包人是否提供支付担保：/。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。承包人需要提交的竣工资料套数：3套。（9）承包人提交的竣工资料的内容：向发包人提交按规范规定应由承包人编制部分的竣工资料，包括含施工过程中验收、检查时拍摄或录制的相片、影像资料等，并符合建设工程资料存档要求。3.1承包人的一般义务3.承包人承包人完成合同范围内工程内容，发包人应根据施工图纸、现行施工验收规范和质量验收标准及时组织工程质量验收。

c.本项目施工安全由承包人负总责。b.在施工中必须严格按照规范操作，并针对邻近建筑物实际情况，采取相应防护措施，对不按规范要求施工或未采取防护措施的，造成的损失由承包人承担。a.向发包人、监理人提供施工现场办公室各1间免费使用。（10）承包人应履行的其他义务：承包人提交的竣工资料形式要求：纸质及相关电子数据。承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后7天内。

④承包人承担施工期间的水、电费用，承包人必须每月按水、电部门的计价标准，按所需缴纳金额及时足额向水、电部门缴纳，若承包人不按时缴纳，则发包人有权采取相应措施。③对发包人的现场监督工作予以充分的配合与协助。承包人服从发包人、监理公司的管理，做好交叉施工事宜及其他与本工程施工相关的工作。②承包人应负责协助办理质量监督委托、安全监督委托及施工许可证等开工手续，费用按相关规定承担。协助办理竣工验收备案、工程档案移交、工程项目移交（包括发包人另行招标的专业分包、设备安装工程）的相关手续，并协助发包人进行工程移交。承包人协助组织施工过程中的专项验收、竣工验收等，承包人自身发生相关费用含在本合同价款中，发包人不再另行支付。①承包人必须遵守浙江省、台州市等地方法规，服从行业主管部门的管理，凡涉及到承包单位的施工备案、车辆准运等有关行政或者事业许可、备案、审批等程序，均由承包人自行办理，发包人给予配合，发生的费用全部由承包人承担，包括施工备案费用、排污管理费、噪声管理费、垃圾管理费等。e、其他：d.按当地有关部门要求，由承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续。

⑩已竣工工程未验收合格之前，承包人按协议条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，责任方自费予以修复至符合验收条件。⑨由承包人的质量安全职能部门每月对本工程施工现场的质量、安全文明、进度等进行全面督查，并将督查结果向发包人汇报。⑧承包人在合同履行过程中，应严格遵守和执行发包人制定的各项管理制度和规定，严格执行发包人关于工程设计变更、签证等方面的审批程序及制度。⑦施工现场的标语、条幅和围挡图案、廉政文化宣传等制作，在悬挂和喷涂前应征得发包人同意，如发包人提出修改意见，承包人应无条件修改，直到符合要求为止，合同价款不予调整。⑥不管投标时有无承诺，施工现场必须配备能满足停电时施工所需要的发电机组。承包人应充分考虑发包人提供电源容量与施工所需机器设备用电是否相匹配，并采取包括自备电源在内的必要措施解决施工用电的临时断电问题以保证施工的顺利进行。该笔费用已包含在合同价内，不再另行计取。⑤承包人负责落实对施工现场单位的安全文明施工的管理制度、交底，进行定期及不定期检查，并提出整改意见，承包人负责落实整个工地现场的保安、防盗工作。承包人应专人负责妥善处理因施工引起的、对相邻或周边的建筑物或环境的各种影响，并承担相关的索赔费用。

（15）承包人违反上述第（13）、（14）条相关规定按发包人《浙江浙石油综合能源销售有限公司反违章管理办法》（详合同条款附件14）考核。（14）承包人需遵守发包人关于《工地标准化验收检查表》（详见合同条款附件13）。（13）承包人需遵守发包人关于《浙江浙石油综合能行销售有限公司工地标准化实施管理办法》（详见合同条款附件12）。（12）承包人使用新技术、工法、工艺的承诺：/。（11）承包人诚实信用的承诺：承包人向发包人承诺按照本合同约定及现场甲方和监理工程师的指令进行施工。竣工后，保修期内承担工程质量保修责任，并履行本合同约定的全部义务。f、农民工工资按三人社[2019]41号关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见执行。

建造师执业印章号：；安全生产考核合格证书号：；建造师执业资格等级：；建造师注册证书号：；姓名：；身份证号：；3.2.1项目经理：3.2项目经理（16）本项目严格按照《浙江浙石油综合能行销售有限公司工地标准化实施管理办法》的相关要求进行全过程安全、文明、质量管理，投标人需根据招标人《浙江浙石油综合能行销售有限公司工地标准化实施管理办法》及相关法律法规要求，进行标准化工地创建和日常动态管理，标准化工地验收合格后（根据《工地标准化验收检查表》验收）方可进场施工，招标人、监理单位对标准化工地建设工作进行验收和日常监督检查；考虑到投标人标准化工地的创建成本，在本项目主体工程验收合格后，经招标人、监理单位确认，招标人给予投标人额外支付3万元费用。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：月到岗须达到24天，不足天数，每天扣除履约担保金额的0.1%（不足500元的按500元计入），每月结算，在当期工程款支付时扣除；连续三个月达不到要求且项目经理不能到岗的，发包人有权终止合同，没收全部履约担保金，同时由承包人赔偿发包人由此造成的损失。另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得离开施工现场。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担，并承担违约责任。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：月到岗须不少于24天，月到岗率须达到《台州市建设工程施工现场关键岗位人员管理办法的通知》(台建〔2018〕110号)要求。承包人对项目经理的授权范围如下：。通信地址：；联系电话：；电子信箱：；

3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人，同时赔偿发包人损失。3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知（或确定开工日期）后7天内。3.3承包人人员3.2.5承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人可通知承包人解除合同，所有履约担保金归发包人。3.2.4承包人项目经理不到位、项目经理无法履行或违反合同约定超3次的情况：发包人可通知承包人更换项目经理，承包人在收到发包人书面通知后5日内未完成更换，发包人可按本合同专用条款3.2.5条执行。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理因发生重大安全事故不适合再任、生病住院、终止劳动合同关系（提供相关部门或单位证明材料）、被责令停止执业、羁押或判刑情形，无法继续担任项目经理，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，并报所在地建设行政主管部门批准、备案，更换到位的项目经理资质、信用等级不低于原项目经理；除上述情形外不允许更换，如承包人擅自更换，按每更换一人次扣除履约担保金额的20%；及至发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人，并赔偿发包人损失。

3.5.1分包的一般约定3.5分包3.3.6承包人委托、派遣与发包人对接、履行合同相关事项的人员必须为承包人公司正式员工，信息如下：姓名：联系方式：身份证号：；承包人更换联络人需提前5日书面通知发包人，如因承包人联络人失联、无法履约造成发包人工期延长或其他损失，经发包人书面函告仍无法履约的，发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人，同时赔偿发包人损失。承包人主要施工管理人员违约责任：《台州市施工现场关键岗位人员管理实施细则》（台建[2018]110号）规定的关键岗位人员到岗率达不到合同约定的天数的，不足天数每人次每天扣除履约担保金额的0.1%（不足500元的按500元计）,每月结算，在当期工程款支付时扣除。某关键岗位人员连续三个月到岗率达不到要求且不能到岗的，一次性扣除履约担保金的(5%)（含前三个月已扣除的履约担保金），且发包人有权要求承包人更换该关键岗位人员。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：因发生重大安全事故不适合再任、因生病住院、终止劳动合同关系（提供相关部门或单位证明材料）、被责令停止执业、羁押或判刑情形，无法继续担任相应岗位工作，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，并报工程所在地建设行政主管部门批准、备案，对更换到位的技术负责人资质、信用等级应不低于原技术负责人。除上述情形外不允许更换，如承包人擅自更换，按技术负责人每更换一人次扣除履约担保金的10%；其他关键岗位人员每更换一人次扣除履约担保金额的5%。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用条款执行；未经批准擅自离开施工现场按相关行业主管部发布的规定处理；另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得请假。

3.5.4分包合同价款其他关于分包的约定：/。允许分包的专业工程包括：/。3.5.2分包的确定主体结构、关键性工作的范围：/。禁止分包的工程包括：工程主体结构、关键性工作。

承包人提供履约担保的形式、金额：签订工程合同时提供履约保函或履约担保金，金额为签约合同价的2%。如采用保函形式为银行保函〔保险保函〕的，因工程延期竣工导致履约担保失效的，承包人应在履约担保有效期截止日15日历天前重新办理履约担保，否则发包人将从承包人未支付的工程款中扣回履约担保，无论因何种原因导致的工程延期，重新办理履约担保导致的费用增加均由承包人自行在投标报价时综合考虑。如采用履约担保金形式的，承包人必须通过其基本账户转出的转帐、电汇或银行汇票方式解入发包人指定帐户。承包人是否提供履约担保：是。3.7履约担保承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按合同通用条款执行。3.6工程照管与成品、半成品保护关于分包合同价款支付的约定：/。

关于监理人的监理权限：〔按本工程监理合同约定内容，涉及工程变更（含设计变更等参建各方变更）均需报发包人审批后生效〕。关于监理人的监理内容：按本工程监理合同约定内容。4.1监理人的一般规定4.监理人非承包人原因导致的工期延长，承包人继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。发包人在工程竣工验收后10天内，向承包人全额返还；承包人应保证履约担保在工程竣工验收前持续有效。

电子信箱：；通信地址：；监理工程师执业资格证书号：；联系电话：；姓名：；职务：；总监理工程师：4.2监理人员关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人免费提供办公室1间使用。

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：4.4商定或确定（3）监理人对其监理人员的任何授权，承包人均应当要求监理人提供书面的授权，否则，承包人有权拒绝接受监理人员的指示。（2）对于监理人更换其委派的监理人员的，监理人在征得发包人同意后应当提前48小时书面通知承包人；（1）监理人授权超出合同约定，承包人有权提出异议，如监理人对于承包人合理的异议不予接受，则承包人可要求发包人就该事项作出处理决定；关于监理人的其他约定：

5.1.1特殊质量标准和要求：除通用条款约定外，要达到设计及国家、地方现行的有关规范和标准的质量要求，并最终一次性验收合格。5.1质量要求5.工程质量（3）。（2）；（1）；

隐蔽工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，承包人还应保留验收部位、验收过程、验收人员相片、影像等资料。关于延期最长不得超过：24小时，由此导致工期延误的，工期予以顺延。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用合同条款执行。5.3隐蔽工程检查关于工程奖项的约定：/。

6.1.5文明施工关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用合同条款。6.1.4关于治安保卫的特别约定：按通用合同条款。6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按《浙江省建筑施工安全标准化管理规定》（浙建建〔2012〕54号），及工程所在地相关主管部门发布的有关施工现场安全文明施工（含扬尘防护、监测），门禁考勤管理，噪音、污水排放，视频监控等管理规定执行，所涉及到的费用包含在合同价内综合考虑，不再另行计取。6.1安全文明施工6.安全文明施工与环境保护

7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：对特殊工艺施工、危险性较大分部分项工程施工应按规定办理审批手续和按当地建设行政主管部门要求组织专家论证。专家论证所需专家费用由承包人承担，承包人投标时综合考虑。7.1施工组织设计7.工期和进度安全文明施工费包含在签约合同价内。承包人经发包人同意采取合同以外的安全措施所产生的费用，由发、承包人协商处理；未经发包人同意，发包人可不承担由此增加费用。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费预付费用包含在工程预付款内，与工程预付款一并支付，支付比例为安全文明施工费(不含创标化工地增加费)总额的(50)%，其余部分与进度款同期支付。安全文明施工费承包人应专款专用，在财务账目中应单独列项备查，不得挪作他用。合同当事人对文明施工的要求：按省、市发有关文明施工管理规定执行。

7.2施工进度计划发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到相应文件后7天内。承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：接到开工通知（或确定开工日期）后7天内，专项施工方案在相应部位施工前7天。发包人对承包人的施工组织设计（或方案）提出质疑和合理修正时，承包人应7天内提供修正完成并重新提交；每月20日前向发包方提交下一月进度计划和施工方案。7.1.2施工组织设计的提交和修改监理人、发包人对施工组织设计、专项施工方案的批准，仅表示对施工技术方案的认可；如构成工程变更或者涉及工程价款调整的，承包人应在提交的审批表中载明，并同时提交工程造价文件，经监理人、发包人审批后作为结算依据（注：政府性投资项目，应按当地政府规定的项目变更办理程序办理）。本条所述的施工组织设计不应对招标文件规定的工期做实质性变动，而是对其的进一步细化。在施工过程中，监理人及发包人有权要求承包人随时提交监理人及发包人认为必要的关于施工组织设计的任何说明和文件，对此类指示，承包人应遵照执行。承包人应按照经监理人及发包人批准的施工组织设计进行施工。但在任何情况下，监理人及发包人对施工组织设计批准不应解除承包人对其应负的责任。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天。关于承包人提交工程开工报审表的期限：接到开工通知（或确定开工日期）后7天内。7.3.1开工准备7.3开工发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到相应文件后7天内。7.2.2施工进度计划的修订

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用合同条款执行。7.4测量放线因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用或赔偿承包人的损失。发包人（或监理人）在计划开工日期前7天向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。7.3.2开工通知关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：履约保证金额度，对发包人造成损失超过违约金的，除承担违约金外同时赔偿发包人损失。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每天人民币1000元。7.5.2因承包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①重大设计变更；②因政策处理不完善导致无法施工。7.5.1因发包人原因导致工期延误7.5工期延误

（4）施工场地周围地下管线保护，地下障碍物和污染物排除，邻近建筑物、构筑物的保护要求。（3）非因双方原因而无法控制的爆炸、火灾等事件。（2）因政府行政命令（因承包人原因的除外）。（1）每天连续停水、停电超过8小时以上。不利物质条件的其他情形和有关约定：7.6不利物质条件

（3）40摄氏度及以上且持续2天以上的高温天气。（2）24小时内持续降雨且降水量为200mm以上；（1）8-10级（含10级）持续24小时的大风；发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：7.7异常恶劣的气候条件（5）地质勘探资料未涉及的地下管道、暗沟、岩层等。

发包人提供的上述甲供材料费用不包含在本项目合同价中。本工程中油罐、加油设备等材料由发包人提供，详见附件2：发包人供应材料设备一览表。8.1发包人供应材料与工程设备：8.材料与设备7.9.2提前竣工的奖励：/。7.9提前竣工的奖励

（5）凡是招标文件注明规格、型号或相当于的厂家(品牌、产地)的材料，承包人必须按照招标文件要求采购和施工，优先使用相当于的厂家(品牌、产地)，如需调整，必须经得发包人认可，否则由此引起的后果由承包人承担。（4）所有材料必须有质保书或合格证，符合施工图纸和规范要求，且品牌、产地需报监理人及发包人备案后方可进场。（3）凡是招标文件及工程量清单编制说明（或招标控制价审核说明报告）注明规格、型号或相当于的厂家（品牌、产地）的材料，承包人必须按照招标文件要求采购和施工，且优先使用，如需调整，必须经得发包人认可，否则由此引起的后果由承包人承担。（2）本工程已确定承包价的建筑材料（绿化苗木）均由承包人自行询价、采购、运输和保管。水泥、商品混凝土材料的使用须符合相关规定，否则相关押金由承包人承担。（1）材料品牌、规格和使用要求详见工程造价咨询报告书及按招标文件（相应）技术标准和要求执行。8.2承包人采购材料与工程设备

由承包人在投标报价时综合考虑，费用按“项”包干，结算不作调整。8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：8.4材料与工程设备的保管与使用(8)合同中原暂定价材料或由工程变更产生的无价材料(按有关规定可不组织招标采购的)由承包人采购时，应由发包人签证确定价格后采购，发包人收到承包人价格确定申请后，7日内审批完毕。(7)根据工程需要，发包人有权对承包人投标时确认的品牌进行更换，更换后的材料价格由发包人签证进行结算。(6)所有设备、材料和预制构件等均需有产品合格证和质保书、试验(试车)报告等必要资料，符合国家规定的技术标准和设计图纸要求的标准，并且须经发包人及监理单位验收合格后方可使用。

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施8.8施工设备和临时设施需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：(如有要封存样品，明确具体样品名称)。8.6.1样品的报送与封存8.6样品

施工现场需要具备的其他试验条件：按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。施工现场需要配备的试验设备：按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。施工现场需要配置的试验场所：按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。9.1.2试验设备9.1试验设备与试验人员9.试验与检验

9.4现场工艺试验（3）当质量安全管理机构根据规范，要求发包人与承包人开展本工程某一部分质量实体或某项材料设备质量抽检，如地基基础工程检测、主体结构工程现场实体检测、建筑节能检验、空气检测等专项检测需要时，发包人与承包人应配合，按要求进行检（试）验，检测、恢复费用由发包人承担。如检测不合格，则由承包人承担本次及重新检测、恢复费用。（2）当发包人或监理人指示承包人为核实本工程某一部分或某种材料设备是否有缺陷时，承包人应按要求进行检（试）验。如果该检（试）验表明确有缺陷存在，则检（试）验和试样的费用，发包人供应材料设备的，由发包人承担；承包人采购材料设备的，由承包人承担。如果该检（试）验表明没有缺陷，则由发包人承担检（试）验和试样的费用。（1）按《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》等及省、市地方有关工程质量检测的有关规定实施。对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括建设工程质量见证取样检测费、建筑施工企业配合检测及自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用由承包人承担；专项检测试验费、新结构、新材料、构件破坏性试验及其他特殊要求检测试验等检测试验费由发包人承担。材料、设备和工程的试验和检验的费用：9.3材料、工程设备和工程的试验和检验

10.4.1变更估价原则10.4变更估价（指施工图纸以外的设计变更，如有）关于变更的范围的约定：本工程施工图纸范围内，因清单子目少算、漏算工程量计算出入引起工程量的减少或增加，不再变更（设计变更除外），承包人不得因此拒绝施工。10.1变更的范围10.变更现场工艺试验的有关约定：/。

b、如该类似工程项目的综合单价异常，则不宜参照，按专用条款10.4.1（3）（4）款重新计算综合单价。a、某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料市场价格之差；（2）变更后项目与承包人已标价工程量清单中没有适用的综合单价，但有类似的工程项目综合单价，承包人可参照类似工程项目综合单价计算，并报发包人确定。综合单价异常是指：投标综合单价与本项目招标控制价（预算审核价）编制依据计算的综合单价偏差±30%以上。（1）变更后项目与承包人已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目综合单价确定。如该综合单价异常，则投标清单中合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加超过本项目工程数量15%以上；或投标清单中合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，工程量增加超过本项目工程数量25%以上，该分部分项清单超过约定幅度外部分工程量的综合单价按专用条款10.4.1（2）（3）（4）条约定调整，工程量减少按投标综合单价计算，不调整综合单价。关于变更估价的约定:

10.5承包人的合理化建议承包人提交的变更估价申请，发包人和监理人应予以签收，并在14日内审批完毕。承包人提出工程变更、专项施工方案等变更应同时提交变更估价申请。承包人收到发包人、监理人、设计单位的变更指示后14日内向发包人提交变更估价申请。10.4.2变更估价程序（3）变更后项目与已标价工程量清单没有适用的综合单价，由承包人按招标控制价（或预算审核价）编制依据计算综合单价，乘以投标总报价与招标控制价（或预算审核价）下降幅度（即结算综合单价=按招标控制价（或预算审核价）编制依据计算的综合单价×投标总报价/招标控制价（或预算审核价））编制变更项目的综合单价，报发包人审核后确定。但确定综合单价时，合同中约定的人工、材料、机械可调整的内容，仍按合同约定调整;合同中未约定的，按施工期信息价（或签证价）确定。

10.7.1依法必须招标的暂估价项目暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7暂估价承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。

发包人另行发包的专业工程，向承包人支付专业发包工程管理费(或称总承包服务费)，由承包人在投标报价时综合考虑，费用按“项”包干，结算不作调整。10.7.4专业发包工程管理费承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目：按通用合同条款执行。无承包价(暂定价)的单项材料、设备、专业分包工程估算价在30万元以上的(指可以向同一家供应商采购的同类材料总价)，须由发、承包双方通过公开招标确定价格、供应商或分包人。承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前28天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工，招标工作接受有管辖权的建设工程招投标监督部门的监督。与组织招标工作有关的费用由发包人承担。

创优质工程增加费计算方法：本工程无创优质工程目标。创标化工地增加费计算方法：参照合同条款3.1。合同当事人关于暂列金额使用的约定：按通用合同条款执行。10.8暂列金额发包人另行发包的专业工程：标识标牌工程、水电接入工程等。需总承包人配合的具体事项：标识标牌的设立，罩棚包柱的安装等。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；第1种方式：采用价格指数进行价格调整。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种方式对合同价格进行调整：市场价格波动是否调整合同价格的约定：分部分项及技术措施项目综合单价中的〔具体调整的人工（包括机械费中机上人工）、主要材料（特指钢材、水泥、商品砼、铝型材、砖、砂、石、塘渣、玻璃、五金件、电线电缆、管材〕市场价格波动调整价格，再按投标含量调整综合单价；其余材料及机械费（除机上人工）市场价格波动不调整。人工（含机上人工）调整的差价部分不作为企业管理费、利润及施工组织措施费、规费的取费基数，仅另计取税金。调整时间均为在合同工期范围内。11.1市场价格波动引起的调整11.价格调整

a.当A2＞A1时，该材料（人工）结算单价按超出的金额调增，即该材料（人工）结算单价=承包人的投标单价+（A2－A1）；（3）调整方法（2）施工期市场价格A2的确定：A2＝施工期对应《台州造价（价格信息网正刊）（三门县）》人工、材料信息价算术平均价。（1）关于基准价格的约定：A1=编制招标控制价（预算书）时所采用《台州造价（价格信息网正刊）（三门县）》（2022年6月三门县）的人工、材料价格。1．列入调差范围的人工、材料种类：〔具体调整的人工（包括机械费中机上人工）、材料〕。其差价计算方法如下：第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

第3种方式：其他价格调整方式：。3．除上述第1、2点可调差情形外，其余材料及机械费（除机上人工）施工期市场价格波动不调整价格。2．未列入调差范围的材料，如其合价（含税材料价）超过30万元或占签约合同价2%（指同一材质材料），且在施工期的市场平均价相对基准价格（或招标控制价中对应价格）涨跌幅度超过20%，则超过部分的差价调整。上述主要材料中，钢材是指圆钢和螺纹钢、型钢、扁钢、角钢、钢板、钢管，砖是指砖和砌块，砂是指黄砂、粗砂，石是指块石、片石、毛石、卵石、碎石和塘渣，铝型材是指铝合金门窗、铝扣板、铝单板、铝方通。c.当A2＝A1时，该材料（人工）结算单价不作调整。b.当A2＜A1时，该材料（人工）结算单价按低于的金额调减，即该材料（人工）结算单价=承包人的投标单价－（A1－A2）；

综合单价包含的风险范围：1．单价合同。本合同价款采用第1种方式单价合同确定。12.1合同价格形式12.合同价格、计量与支付11.2法律变化引起的调整：基准日期以后变化由发包人承担，但由承包人原因导致工期延误时的法律变化引起合同价增加的由承包人承担，合同价下降的由发包人受益。

（5）其他可能发生的费用：（4）计日工综合单价：技术工（200）元/工日、普工（150）元/工日，工日数经发包人签证;该项费用仅另计算税金；（3）规费费率、税金税率；（2）施工组织措施项目费的费项及费率；（1）综合单价；本工程结算价的计算方式同投标价。除风险范围以外约定的调整外，以下内容按承包人的投标承诺不作调整：

f.绿化苗木的反季节种植费用由承包人在投标报价中综合考虑，不再另行计取。e.商品砼、土方运输运距按投标承诺包干，不管运距是否有变化，都不予调整。d.泥浆运输单价包死，不管运距是否有变化，都不予调整。c.土方及泥浆处置：土方及泥浆外运、处置按当地有关规定办理，投标人投标时综合考虑，结算不作调整。。b.实际施工中可能发生街道管理费、干扰费、环保费、占道押金等其它费用；a.因施工噪音、物体坠落、材料抛散而扰民及影响环境卫生、交通城管、现场文明和施工安全等问题而产生的费用，由承包人自行解决；

（1）工程量按照专用条款12.3.1条规定，由承包人计量，发包人及有关部门审核；风险范围以外合同价格的调整方法：风险费用的计算方法：已包含在合同价内。i.余土外运运距由投标人投标时综合考虑，结算时不作调整。H.甲供设备采保费、吊装费按“项”包干，投标人投标时综合考虑，结算不作调整。g.绿化养护期为一年，养护期内承包人对种下的苗木须每周组织自检，及时补种苗木，如发包人检查中发现苗木未存活，在告知承包人后，承包人须在7天内补种，否则发包人可以委托其他人员补种，其费用由承包人承担，补种的苗木养护期从补种之日起重新计算。

b.施工组织措施项目，按合同约定的费率内容，调整措施费用计算基数。（指设计变更）a.计量单位采用以“项”计价的措施项目，工程量清单项目及工程数量变化引起措施变动部分不再重新组价。（5）因非承包人原因的分部分项工程量清单漏项、错项、工程变更及清单工程量增减等，引起措施项目内容、工程数量发生变化，不作调整：（4）发包人提供的工程量清单项目漏项、错项、工程变更引起的新增项目、工程量清单项目特征局部变更，与已标价工程量清单项目不同或相类似项目，其综合单价均不作调整；（3）因发包人提供的工程量清单项目工程数量计算偏差或工程变更引起的工程量增加，均不作调整；（2）市场价格波动引起的不作调整；

3．其他价格方式：。风险范围以外合同价格的调整方法：/。风险费用的计算方法：/。总价包含的风险范围：/。2．总价合同。（6）未在投标价中包含的专项施工方案的施工及论证费用，均不再计费。

12.2.2预付款担保预付款扣回的方式：不抵扣每期应付进度款，待竣工验收合格，计量价款付至合同价的85%时，转为工程款。预付款支付期限：开工通知载明的开工日期7天前支付。预付款支付比例或金额：签约合同价的5%，包含专用条款6.1.6条所列的安全文明施工费，其余作为备料款。12.2.1预付款的支付12.2预付款

12.3.2计量周期：工程量计算按照实际完成施工图纸范围内和经发包人同意增加的施工内容按实计算，工程量计算规则按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工取费定额》（2018版）、浙建建发〔2019〕92号《浙江省住房和城乡建设厅关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整调整的通知》、浙建建发[2022]37号文件《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》、《台州造价信息》三门2022年第6期信息价期刊等工程所在地现行的有关工程造价方面规定及发包人提供的工程量清单中说明的工程量计算规则计算，由承包人计量、发包人及有关部门审核。12.3.1计量原则12.3计量预付款担保的形式为：/。承包人提交预付款担保的期限：/。

关于总价合同计量的约定：/。12.3.4总价合同的计量（4）确认的当期工程量和单价仅作为当期工程进度款支付的依据。关于单价合同计量的约定：按通用合同条款执行。12.3.3单价合同的计量关于计量周期的约定：按月计量。

关于付款周期的约定：按月支付。12.4.1付款周期12.4工程进度款支付其他价格形式的计量方式和程序：/。12.3.6其他价格形式合同的计量12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。

（4）发包人将当期应付工程进度款的[20]%单独拨付到承包人开设的农民工工资（劳务费）专用账户，承包人应确保专款专用。（3）工程结算经审定后，承包人提交工程质量保证金保函（保证金额为1.5%的工程结算价款）给发包人，发包人付清余款。工程实际竣工验收合格后满两年后工程质量保证金保函自动失效。（2）合同范围内的施工内容施工完成，参建各方（建设、监理、施工、勘察、设计单位等）对工程验收并签署工程质量合格文件后，支付至进度款审核汇总的合同价格的85%（含预付款）；（1）发包人向承包人支付当期按12.1、12.3款计量工程量价款的80%工程价款。在完成专用条款第11.1条约定的调整节点后，计入该节点所在当期工程进度款；工程变更、索赔、现场签证等办理完毕的，计入当期工程进度款。关于进度付款申请单编制的约定：12.4.2进度付款申请单的编制

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用合同条款。12.4.3进度付款申请单的提交（6）其余按通用合同条款。承包人收取备料款及每期工程款时应开具正式发票。（5）标准化工地费用为3万元，支付方式：完成标准化工地进场验收合格后，支付标准化工地增加费的40%；剩余60%根据标准化工地日常考核情况，工程结算时支付。相关标准可见合同附件12、附件13、附件14。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：支付应付工程进度(备料)款的利息，利率按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率，时间为从约定应付之日起至支付之日止计算利息。发包人将当期应付工程进度款的[20]%单独拨付到承包人开设的农民工工资(劳务费)专用账户，承包人应确保专款专用。（2）发包人支付进度款的期限：在发包人确认计量结果后14天内完成支付。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用合同条款。（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用合同条款。12.4.4进度款审核和支付

发包人将当期应付工程进度款的（20）%拨付到承包人的农民工工资专用账户：；其余合同价款支付至合同协议书中约定的承包人帐户。12.5支付账户：3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。12.4.6支付分解表的编制（3）发包人每月签发的工程量审核报告、进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分工作或已确认计量结果，仅为本期工程款支付依据。

工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员相片、影像等资料。关于延期最长不得超过：24小时。13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。13.1分部分项工程验收13.验收和工程试车如承包人因经营需要将工程款支付至其他指定帐户时，应向发包人书面申请，并由承包人法定代表人或授权代表签字、盖章。

因发包人原因，未在监理人接收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成验收，或完成验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：不计违约金。承包人完成合同范围内的工程内容，向发包人或监理人提出验收申请，发包人应在监理人收到承包人提交的验收申请报告42天内组织监理人、承包人、设计勘察人等相关单位完成验收，并签署工程质量合格文件。承包人须配合发包人进行工程竣工验收。关于竣工验收程序的约定：按通用合同条款。13.2.2竣工验收程序13.2竣工验收

13.3.1试车程序13.3工程试车承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：/。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款执行。13.2.5移交、接收全部与部分工程

13.6竣工退场关于投料试车相关事项的约定：/。13.3.3投料试车（2）无负荷联动试车费用由/承担。（1）单机无负荷试车费用由/承担；工程试车内容：/。

承包人应在完成合同范围内施工内容，参建各方主体（建设、监理、施工、勘察、设计单位等）对工程验收并签署工程质量合格文件后可在28天内，向发包人或监理人、发包人委托的中介机构提交最终工程结算申请，并提交完整的工程结算资料一套。1.承包人提交竣工结算申请的期限：14.1竣工付款申请14.竣工结算承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后7天内。13.6.1竣工退场

发包人收到承包人递交的最终工程结算报告及结算资料后，在(6)个月内审核完毕，并签发竣工结算证书。（1）发包人结算审核时间：14.2竣工结算审核承包人应在完成合同范围内施工内容，参建各方(建设、监理、施工、勘察、设计单位等)对工程验收并签署工程质量合格文件后90天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的工程结算资料一套。承包人超过90天未提交竣工结算资料，经发包人催告后28天，承包人还不提交竣工结算资料的，发包人可根据自己资料办理竣工结算，且视为承包人认可竣工结算结果。2.竣工结算申请单应包括的内容：包括但不限于施工合同、补充协议、招标文件、投标文件、竣工图纸、施工方案以及经确认的工程变更、工程索赔、现场签证，相关施工记录，〔各分段节点工程结算审核报告〕工程款收款证明、逾期付款利息计算书等相关资料。工程验收后，承包人超过90天未提交最终工程结算资料，经发包人催告后28天，承包人还不提工程结算资料的，发包人可根据自己资料办理工程结算，且视为承包人认可工程结算结果。

14.4.1最终结清申请单14.4最终结清（4）结算特殊要求：工程结算由发包人委托中介机构或相关部门审核，其中结算超过5%核减率（超过送审造价5％以外的核减额）和核增造价引起的追加收费（核增、核减不相互抵扣），由承包人承担，并可由发包人在应付工程款中扣除直接支付给中介审核机构。（3）承包人对发包人签认的最终工程结算证书有异议的，可对无异议部分签署确认意见，同时对有异议部分签署争议解决途径意见。发包人先支付承包人无异议部分工程结算价款，异议部分重新进行复核或按照第20条处理。（2）发包人在签署最终工程结算证书后14天内，按专用条款15.3条办理工程质量保证金留置手续后完成对承包人的付款。逾期支付按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付违约金；逾期超过56天，按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的2倍支付违约金。因非承包人原因逾期审核责任：发包人（或其委托监理、造价审核单位）收到承包人递交的最终工程结算申请后，由非承包人原因导致的未在约定时间内完成审核。发包人向承包人支付违约金，违约金为工程结算后应付工程款的利息，逾期审核时间60天内，利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，利息计算时间为应付工程款日至支付工程款日止；逾期审核时间超过60天，超过时间的利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的2倍计算；

15.缺陷责任期与保修（2）发包人完成支付的期限：按通用条款。（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款。14.4.2最终结清证书和支付承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止后7天内。承包人提交最终结清申请单的份数：按发包人实际需求。

质量保证金采用以下第（1）种方式：15.3.1承包人提供质量保证金的方式关于是否扣留质量保证金的约定：留置质量保证金。15.3质量保证金缺陷责任期的具体期限：缺陷责任期24个月，其余按通用条款执行。15.2缺陷责任期

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；质量保证金的扣留采取以下第（3）种方式：15.3.2质量保证金的扣留（3）其他方式：/。（2）1.5%的工程结算价款；（1）质量保证金保函(仅指银行保函、保险机构保证保险保单)，保证金额为工程结算价款的1.5%，在质保期内保持保函有效；

（1）缺陷责任期终止后，发包人退还剩余的质量保证金（无息）。质量保证金按以下第/方式退回：15.3.3质量保证金的退还关于质量保证金的补充约定：。（3）其他扣留方式：发包人支付最后工程结算前，承包人提供质量保证金保函。（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

工程保修期为：按本合同附件3《工程质量保修书》。15.4.1保修责任15.4保修（4）其它：质量保修期满后退回质量保证金或函质量保证金保函（无息）。（3）市政工程：工程竣工验收合格后满1年返还全部质量保证金。（2）建筑工程：工程竣工验收合格后满1年返还质量保证金的30%，满2年返还全部预留的质量保证金。

发包人违约的其他情形：/。16.1.1发包人违约的情形16.1发包人违约16.违约承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：按通用条款。15.4.3修复通知

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：造成工期延误的顺延工期，并承担增加的造价及承包人的相应损失费用等；（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/；（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：支付违约金，违约金为应付合同价款的利息；造成工期延误的顺延工期，并承担承包人的相应损失费用；（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：赔偿承包人相关损失；属于专用合同条款7.3.2条约定情形的，按该条款约定处理；发包人违约责任的承担方式和计算方法：16.1.2发包人违约的责任

16.2承包人违约承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满90天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.1.3因发包人违约解除合同（7）其他：/。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：造成工期延误的顺延工期，并承担增加的造价及承包人的相应损失费用等。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：造成工期延误的顺延工期，并承担增加的造价及承包人的相应损失费用等。

（4）承包人未达到投标时所承诺的诚信与技术标准。（3）承包人允许其他人挂靠经营、私自转包；（2）本工程在实施过程中，承包人的施工队伍素质、施工力量、现场安全文明施工不符合投标书的承诺，造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标所承诺的要求；（1）机械设备、施工项目班子未按投标承诺及时到位；承包人违约的其他情形：16.2.1承包人违约的情形

（4）未达到投标所承诺的诚信与技术标准，按每一项扣减履约担保金的10%。（3）发现承包人允许其他人挂靠经营、私自转包，所有履约担保归发包人，同时赔偿发包人损失，并责令退出工地。（2）现场安全文明施工不符合投标书承诺，扣减相应安全文明施工费用；承包人原因造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标承诺的要求，发包人有权要求承包人调整充实施工力量、更换项目班子，及至解除施工合同，所有履约担保金归发包人，并赔偿发包人损失。（1）机械设备未按投标承诺到位，每项扣除履约担保金2%；承包人违约责任的承担方式和计算方法：16.2.2承包人违约的责任

16.2.4因承包人违约解除合同后的处理：/。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：使用施工现场的材料、设备按实结算，使用施工机械、器具按租赁费结算，临时工程折算成费用按完成造价比例计算，无偿使用承包人为本工程施工所编制的相应文件等。关于承包人违约解除合同的特别约定：/。16.2.3因承包人违约解除合同（6）承包人无法继续履行、明确表示不履行或实质上已停止履行合同，发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保归发包人，同时赔偿发包人损失。（5）工程延误超过了合同工期，延误责任由承包人承担。工期不予顺延，由工期延误引起人工、材料价格上涨由承包人承担，按原合同约定价格结算；价格下降归发包人受益，按下降后价格结算。当施工工期超过合同工期〔50%〕以上时，可解除施工合同。

17.3不可抗力后果的承担按通用条款；另在遭遇不可抗力事件时，为避免不可抗力事件造成更大的损失，承包人采取合理的措施而增加的费用由发包人承担，在向发包人和监理人报告不可抗力事件时一并提交所采取的合理措施内容。17.2不可抗力的通知除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：10级（不含10级）以上台风、10年一遇洪水、暴风雪、干旱，罢工、政府禁令。17.1不可抗力的确认17.不可抗力

关于工程保险的特别约定：工程一切险及第三者责任险由发包人委托承包人投保，工程一切险(按合同总额的3‰计算)、第三者责任险(投保金额为200万元)事故次数不限(不计免赔额)，承包人根据保险单及发票纳入工程结算。18.1工程保险18.保险合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后90天内完成款项的支付。17.4因不可抗力解除合同按通用条款。

20.争议解决关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款规定执行。18.7通知义务承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人自行确定。关于其他保险的约定：农民工工伤保险按规定执行。18.3其他保险

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。选定争议评审员的期限：/。争议评审小组成员的确定：/。20.3.1争议评审小组的确定合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。20.3争议评审

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：20.4仲裁或诉讼20.3.3争议评审小组决定的效力：/。合同当事人关于本项的约定：/。20.3.2争议评审小组的决定其他事项的约定：/。

委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：地址：地址：发包人(公章)：承包人(公章)：（2）向三门县人民法院起诉。（1）向台州仲裁委员会申请仲裁；

附件3：工程质量保修书附件2：发包人供应材料设备一览表专用合同条款附件：附件传真：传真：电话：电话：

发包人供应材料设备一览表附件2：附件14：《浙江浙石油综合能源销售有限公司反违章管理办法》（详见招标公告附件）附件13：《工地标准化验收检查表》（详见招标公告附件）附件12：《浙江浙石油综合能行销售有限公司工地标准化实施管理办法》（详见招标公告附件）附件8：履约担保格式

序号	名称	规格型号	单位	数量	备注
1	油罐	30m3埋地SF双层油罐	只	详见图纸	共设置3个埋地油罐，分别为1个92#汽油罐（30m³）、1个95#汽油罐（30m³）和1个0#柴油罐（30m³）.
2	加油机	双油品四枪潜油泵加油机	台	详见图纸	其中在线检测设备由厂家安装
3	潜油泵		台	详见图纸	泵头安装属于本标段，接线及电泵安装由厂家负责
4	液位仪（含碳棒、测漏传感器、液位仪控制台）		套	详见图纸	设备由厂家负责安装
5	充电装置（含充电桩、整流柜）		套	详见图纸
6	呼吸阀			详见图纸
7	阻火器			详见图纸
8	防溢阀			详见图纸
9	阻火透气帽			详见图纸
10	油气回收带螺牙接头			详见图纸
11	卸油口阴阳快速接头			详见图纸
12	人孔井盖板	绿化罐人孔井采用液压盖板		详见图纸	液压盖板底座属本标段
13	排水沟篦子			详见图纸
14	三次油气回收装置			详见图纸
15	人体静电释放球			详见图纸
16	不锈钢金属法兰软管			详见图纸	（含连接件）
17	空调			详见图纸	空调由厂家负责安装，配管配线属本标段
18	电视机			详见图纸
19	冷柜			详见图纸	含冰箱、风幕柜等
20	信息柜（含UPS）			详见图纸
21	保险柜			详见图纸
22	一体式油水分离罐			详见图纸

一、工程质量保修范围和内容发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就三门县汪家洋综合供能服务站项目（工程全称）签订工程质量保修书。承包人（全称）：发包人（全称）：三门县浙石油综合能源销售有限公司工程质量保修书附件3

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：二、质量保修期质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人承包范围内的所有内容。承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。7．其他项目保修期限约定如下：双方约定本项目的绿化工程养护期（以交工验收合格之日起算）为一年，竣工验收在交工验收一年后进行，养护期内死亡的花草苗木由承包方及时免费补种，补种的花草苗木尚需负责养护一年。本项目其余工程的质量保修期为2年，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；3．装修工程为2年；

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。四、质量保修责任工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。三、缺陷责任期

发包人（公章）：承包人（公章）：工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。六、双方约定的其他工程质量保修事项：保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、保修费用4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

开户银行：开户银行：传真：传真：电话：电话：委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：地址：地址：

编号：承包商履约保函附件8：邮政编码：邮政编码：账号：账号：

二、保证的方式及保证期间我方保证的金额最高不超过人民币万元整（大写：）。我方的保证范围是承包商未按照主合同的约定履行义务，给贵方造成的实际损失。一、保证的范围及保证金额鉴于（以下简称“承包商”）已收到三门县汪家洋综合供能服务站项目（工程名称）的中标通知书，应承包商申请，我方愿就承包商履行上述工程的《建设工程施工合同》（以下简称主合同）约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保：三门县浙石油综合能源销售有限公司（业主）：

四、代偿的安排我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿贵方的损失。三、承担保证责任的形式本保函有效期内，如合同规定的承包人履约义务未完成的，应在本保函到期日前到我方办理续保手续，经我方书面同意后，保证期做相应调整。我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后日内。我方保证的方式为：连带责任保证。

2、承包商按主合同约定履行了义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。1、在本保函承诺的保证期间内，贵方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。五、保证责任的解除我方收到贵方的索赔通知书及相应证明材料后，在3个工作日内按照本保函的承诺承担保证责任。贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出索赔通知书及承包商未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包商违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。

2、依照法律法规的规定或贵方与承包商的另行约定，免除承包商部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。1、因贵方违约致使承包商不能履行义务的，我方不承担保证责任。六、免责条款我方解除保证责任后，贵方应自我方保证责任解除之日起3个工作日内，将本保函原件返还我方。4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。3、我方按照本保函向贵方履行保证责任所支付的金额达到本保函金额时，自我方向贵方支付（支付款项从我方帐户划出）之日起，保证责任即解除。

本保函须经我方法定代表人（或其授权代理人）签字且加盖公章，并在主合同生效之日起生效。八、保函的生效及份数因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为三门县人民法院。七、争议的解决4、因不可抗力造成承包商不能履行义务的，我方不承担保证责任。3、贵方与承包商协议变更主合同的，如加重承包商责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。

工程项目名称：三门县汪家洋综合供能服务站项目第四部分工程建设项目廉政责任书年月日法定代表人（或授权代理人）：保证人（盖章）：

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。第一条甲乙双方的责任为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。施工单位（乙方）：建设单位（甲方）：三门县浙石油综合能源销售有限公司工程项目地址：三门县

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：第二条甲方的责任（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：第三条乙方的责任（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。第四条违约责任（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

法定代表人：法定代表人：甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章）第七条本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。第六条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。第五条本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

一、甲方职责为保证三门县汪家洋综合供能服务站项目施工合同在实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目建设单位三门县浙石油综合能源销售有限公司(以下简称“甲方”)与施工单位(以下简称“乙方”)特此签订安全生产合同：第五部分安全生产协议书年月日年月日电话：电话：地址：地址：

二、乙方职责5、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

6、对于易燃的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术培训教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或防碍治安的行为。3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏，各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%—3%配备安全员，专职安全员负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导的开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。三、违约责任10、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。8、所有施工机具设备和高空作用的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的不得上岗。

年月日年月日电话：电话：地址：地址：法定代表人：法定代表人：甲方单位：(盖章)乙方单位：(盖章)本合同一式陆份。其中正本贰份,双方各执壹份,副本肆份，承包人执壹份，其余副本由发包人分送有关单位。

1.2工程量清单采用综合单价计价[其中管理费、利润的计算基数中的人工费所涉及的人工和机械单价按投标人自报的人工和机械台班单价计取。综合单价是指完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需人工费、材料和设备费、机械使用费、管理费（含检验试验费、城市维护建设税、教育费附加以及地方教育附加，下同）和利润（各费用项目均不包含增值税进项税额），并考虑风险因素，但不包括规费、危险作业意外伤害保险费及税金（包含增值税销项税额及地方水利建设基金，下同）。人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润、风险的费用内容按省建设行政主管部门颁发的取费定额及补充定额确定。1.1报价方式：本工程项目报价方式为工程量清单报价法。1.投标报价组成第五章工程量清单年月日年月日甲方监督单位(盖章)乙方监督单位(盖章)

（2）施工组织措施费是指为完成工程项目施工而采取的各项组织措施所需的费用。包括安全文明施工措施费，提前竣工增加费（夜间施工增加费），二次搬运费，已完工程及设备保护费，冬雨季施工增加费，工程定位复测费，行车、行人干扰增加费（*干扰费仅道路绿化、排水工程受行车行人干扰费用）等费用。施工组织措施费取费基数中的人工费和机械单价按投标人自报的人工和机械台班单价计取。（1）施工技术措施费是指为完成工程项目施工而采取的各项技术措施所需的费用。包括大型机械设备进出场及安拆费、混凝土模板及支架费、脚手架费、建筑工程超高施工增加费、施工排水降水费和其他施工技术措施费等。1.6措施费是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用，由施工技术措施费和施工组织措施费组成。1.5分部分项工程费是指完成在工程量清单列出的各分部分项清单工程量实体所需的费用，包括人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润以及风险费用（各费用项目均不包含增值税进项税额）。1.4本招标文件中提供的工程量是根据完整的施工图纸及有关资料，按《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)、《浙江省通用安装工程预算定额》(2018版)、《浙江省市政工程预算定额》(2018版)、《浙江省施工机械台班费用定额》(2018版)、《浙江省建设工程施工费用定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》(2018版)、《浙江建筑安装材料基期价格》（2018版）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、建建发[2018]104号、浙建建发[2019]92号、2022年第6期信息价期刊及浙江省补充条款及补充内容的规定计算得出的，是统一投标报价口径的主要依据。1.3投标总报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括完成工程量清单所列项目的全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、危险作业意外伤害保险费和税金。各投标人应根据招标人提供的全套施工图纸、技术资料、工程量清单，以及本工程实际情况和自身的综合实力，竞报投标报价。

2.0税金是指按浙建建发[2019]92号文件《浙江省住房和城乡建设厅关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》和《住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》(建办标函〔2019〕193号)文及最新规定应计入建筑安装工程造价内的税额。1.9危险作业意外伤害保险费，本项目不计取。规费的计算基数中所涉及的人工费和机械单价按投标人自报的人工和机械台班单价计取。（2）民工工伤保险费。（1）排污费、社保费、公积金；1.8规费项目具体内容如下：

2.5投标单位报价时应根据本项目施工图纸、项目清单描述，结合清单计价规范相关内容，综合考虑后自主报价，结算时由于清单描述不完整原因的单价不作调整。2.4投标人的报价要求按投标工具规定，否则作无效标处理。2.3投标人在投标报价中每单项单价和合价均需填写，对没有填写单价和合价的项目，其费用视为已包含或分配到其他项目的单价或合价中。2.2施工技术措施项目可根据施工组织设计增加项目。2.1招标文件规定应由投标人自行确定的费用，投标人应根据报价要求，结合工程施工的实际情况、市场行情、技术方案和企业的管理水平，综合分析后自主确定报价。2.投标报价要求

基本情况工程量清单编制说明三门县汪家洋综合供能服务站项目3.1工程量清单：详见“投标工具”。3.工程量清单与计价表2.6税金按9%计入工程造价，结算时如遇政策性调整，按最新政策税率结算。

4、三门县浙石油综合能源销售有限公司、广东政和工程有限公司及河南省领之域建筑规划设计有限公司对于图纸、招标文件的疑问回复；3、建设单位提供的三门县汪家洋综合供能服务站建筑安装工程技术标准和要求；2、建设单位提供的《三门县汪家洋综合供能服务站建筑安装工程招标文件》；1、广东政和工程有限公司设计的三门县汪家洋综合供能服务站建筑安装工程的图纸（CAD版）（2022年3月）及河南省领之域建筑规划设计有限公司设计的三门县汪家洋综合供能服务站建筑安装工程进出口道路工程的图纸（PDF版）（2022年3月）；编制依据本工程量清单编制范围为：站点内外相关土建、安装、装修（除标识标牌、弱电外）工程，包括不限于站区场地平整、土石方开挖回填工程、建筑装饰工程、工艺设备和管道安装工程（含委托第三方检测）、进出口道路、围墙、绿化、室外划线、油罐区及工艺管沟等安装后沙回填、消防沙箱及加油机底槽沙回填、挡墙工程、油罐区基坑支护（如有），以及本工程涉及的试验、检验、无损检测、第三方检测等，具体详见招标文件及技术规范书。

第三卷（http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）详见三门县公共资源交易中心网站施工图纸第六章图纸第二卷5、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）等。

1.3工程预算价：详见招标公告本工程规划用地面积2439m2，建筑物占地面积162.28m2，总建筑面积162.28m2，建筑密度6.65%，建筑容积率为0.067。加油区罩棚顶部采用轻钢结构，罩棚建筑面积为41.76m2。站房为一层钢筋混凝土框架结构，站房建筑面积119.52m2。1.2建设规模：本站为三级综合供能服务站。主要提供汽油、柴油零售，电动汽车充电，便利店等服务。本工程新建设置30m3双层埋地罐3只，1只储存92号汽油，1只储存95号汽油，1只储存0号柴油，合计90m3罐容，折计75m3罐容。1.1招标工程：三门县汪家洋综合供能服务站项目1.工程概况第七章技术标准和要求

《建筑基坑支护技术规范》JGJ120-99《地基与基础工程施工及验收规范》GB50209-2002《工程测量规范》GB50026-20072.1依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如下述标准及规范要求有出入则以较严格者或最新标准为准。2.技术规范及标准1.4建设地点：台州市三门县

《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2003《普通混凝土用碎石和卵石质量标准及检验方法》JGJ53-92《普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法》JGJ52-2006《混凝土质量控制标准》GB50164-92《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002、J220-2002

《混凝土结构设计规范》GB50010-2002《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2002《钢结构焊接及验收规程》JGJ81-2003《屋面工程技术规范》GB50207-2002《砌体工程施工及验收规范》GB50203-2002《钢筋机械连接通用技术规程》GBJ107-2003、J257-2003

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923《钢结构高强度螺栓连接的设施工及验收规程》JGJ82-91《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》CECS102:2002《钢结构防火涂料应用技术规范》CECS24《钢结构施工及验收规范》GB50205-2002

《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19－87《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325－2001《建筑装修工程质量验收规范》GB50210-2001《建筑内部装修设计防火规范》GB50222－95《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33-2001《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-96《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002《建筑给水排水及采暖施工质量验收规范》GB50242-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

（2）本招标文件涉及的其他主要材料及零星材料，各投标人须根据设计施工图的要求及意图按中高档的用材标准进行选材并报价，所有建筑材料要求采用在行业内有一定知名度的品牌，并符合环保要求，严禁选择不合设计要求的低档材料进行投标报价及组织施工实施。（1）本章节附件为“主要设备材料备选品牌一览表”，投标人在投标时必须按招标文件表中所列的备选品牌之一进行报价。3.1材料选择3．材料质量要求2.2以上技术规范由承包人自备，如有不足之处或未能达到国家最新标准时，承包人应使施工及选用的设备和材料符合最新版本的国家标准、规范。……

（1）本次招标承包范围内的建筑施工材料均由承包人根据本招标文件、设计图纸和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管，但发包人保留变更和指定材料的权利；所有建筑材料须有产品合格证和质量保证书，应先送样品，样品经设计方、监理方、发包人确认与招标要求一致后封存，批量供应时应与样品一致，并经相关部门检验合格后方可使用。3.3供应要求（3）材料检验结果证明其有害物质含量指标超标的产品不得在工程上使用。（2）承包人必须对所承包的工程的质量负全部责任，其责任不因其他材料生产商提供的保证书而减轻或更改。（1）在免费保修期内，承包人对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对发包人或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。3.2材料的质量保证

附件：主要设备材料备选品牌一览表5．其他4.2承包人应严格按已确认设计图纸和施工技术方案组织施工，并无条件地接受发包人委托的监理单位对施工质量的监督和管理。4.1本工程发包范围内的工程项目，未经发包人同意一律不得分包。一经发现立即取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。4．工程管理的要求（2）由承包人采购的主要建筑材料，当承包人选定的产品质量达不到设计要求和预期质量目标时，发包人保留更换的权利，且中标价不予调整。

序号	材料名称	规格、型号	品牌名称（或相当于）
序号	材料名称	规格、型号	品牌型号	品牌型号	品牌型号
1	免漆板	18mm	兔宝宝	千年舟	莫干山
2	条形防火吸音板	15mm	欧尼尔	洛斐尔	林音
3	白色乳胶漆	白色	立邦	多乐士	大师
4	实木成品套装门1000*23000	橡木色	欧派	美心	TATA
5	石膏板	灰色	博罗	可耐福	圣戈班—杰科
6	防水纸面石膏板	灰色	博罗	可耐福	圣戈班—杰科
7	U50轻钢龙骨	金属灰色	博罗	可耐福	圣戈班—杰科
8	木工板1220244018	黄色	兔宝宝E1级	千年舟E1级	莫干山E1级
9	浅灰色地砖80080012	浅灰色	诺贝尔（RG80707)	冠珠（GF-DIQ1T80952）	马可波罗（ MH88MS030)
10	灰白色墙砖6003009.5	灰白色	诺贝尔（W63512)	冠珠（GQIA62242）	马可波罗（94797)
11	浅灰色地砖3003009	浅灰色	诺贝尔（T36512）	冠珠（GDMIYA3003)	马可波罗（MK3297）
12	深灰色地砖3003009	深灰色	诺贝尔（T36512）	冠珠（GDMIYA3003)	马可波罗（MK3297）
13	抗倍特板	15mm厚	富美家	威盛亚	佳丽福
14	人造石	18mm厚浅灰色	可丽耐	赛凯隆	中迅
15	五金件		GMT	汇泰龙	坚朗
16	水龙头（含感应器）	不锈钢银色	TOTO（DL319C2+感应器）	科勒（K--18055T-B-CP）	美标（CF-8510）
17	蹲厕（含水箱）	蹲便池 600450320 白色	TOTO	科勒-卡丽	美标
18	小便斗（含感应器）	小便斗 260346675 白色	TOTO（UW904SB+DUE114UPE)	科勒（18645T-Y-O+感应）	美标（CP-6506+感应）
19	罩棚	罩棚灯功率：100W 400*400 色温6000K	飞利浦等元件	三雄极光等元件	雷士照明
20	便利店、卫生间、通道	筒灯功率：8W 直径85*H122mm 色温3500K	西顿	飞利浦	三极雄光
21	办公室，配电房，卫生间	平面灯功率：28W L600W600H8mm 色温：3500K	西顿	飞利浦	三极雄光
22	便利店、卫生间	LED灯带功率：8W/M W17.2*H8.6mm 色温：3000K	西顿	飞利浦	三极雄光
23	配电箱	热轧钢板 1.5厚喷塑尺寸详见图纸	施耐德	西门子	ABB
24	角阀等排水附件		埃美柯	九牧王	箭牌
25	开关面板		鸿雁	正泰	梅兰电工
26	双层热塑性塑料管	详见图纸	富兰克林（UPP）	OPW（KPS	优捷特
27	加油机底槽	详见图纸	同双层热塑性塑料管道品牌
28	量油孔铝合金阀门	详见图纸	浙江永杰	浙江浙创	上海爱乐
29	SUS304不锈钢阀门	详见图纸	温州保一	江苏凯奥	伯特利

封面投标函和商务标中的投标用表格式详见“投标工具”。一、商务标第八章投标文件格式第四卷注：以上主要材料的备选品牌或厂家确定施工前须经招标人同意，同时提供样品，经招标人同意后方可采购使用。

年月日法定代表人：（签字或盖章）投标人：（盖单位章）（资信标）投标文件工程

五、台州市建设工程投标项目负责人资格自查表四、台州市建设工程投标人资格自查表三、主要施工机械设备表二、项目技术负责人简历表一、项目负责人简历表目录

一、项目负责人简历表九、法定代表人身份证明八、法定代表人授权委托书七、台州市建设工程安全生产任职资格承诺书六、台州市建设工程诚信投标承诺书

日期：年月日投标人（盖章）：法定代表人（签字或盖章）：项目负责人简历表工程

姓名	性别		年龄	专业
资质等级		职称		学历
参加工作时间			从事项目负责人年限
证书号			身份证
简历
简历

投标人（盖章）：法定代表人（签字或盖章）：项目技术负责人简历表工程二、项目技术负责人简历表

姓名	性别	年龄	专业
职称	毕业院校		学历
参加工作时间		从事技术负责人年限
简历

法定代表人（签字或盖章）：主要施工机械设备表工程三、主要施工机械设备表日期：年月日

序号	设备名称	规格型号	数量	设备能力	进场时间	备注

工程四、台州市建设工程投标人资格自查表日期：年月日投标人（盖章）：

五、台州市建设工程投标项目负责人资格自查表年月日投标人（盖章）：法定代表人（签字或盖章）：台州市建设工程投标人资格自查表

序号	自查内容	招标文件条款号	投标要求	自查情况
1	投标人资质条件是否符合	1.4.1（1）	是
2	是否为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）	1.4.3（1）	否
3	是否为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外	1.4.3（2）	否
4	是否为本工程的监理人	1.4.3（3）	否
5	是否为本工程的代建人	1.4.3（4）	否
6	是否为本工程提供招标代理服务	1.4.3（5）	否
7	是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人	1.4.3（6）	否
8	是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股	1.4.3（7）	否
9	是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作	1.4.3（8）	否
10	是否被责令停业	1.4.3（9）	否
11	是否被暂停或取消投标资格	1.4.3（10）	否
12	是否存在安全生产许可证超出有效期或处于暂扣时限内	1.4.3（11）	否
13	是否存在投标人（包括法定代表人）有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）	1.4.3（12）	否
14	是否存在投标人及相关管理人员安全生产任职资格不符合相关规定的情形	1.4.3（13）	否
15	是否存在《省外企业进浙承接业务备案证明》超出有效期或已注销（仅指浙江省省外企业）	1.4.3（14）	否

六、台州市建设工程诚信投标承诺书投标人（盖章）：年月日法定代表人（签字或盖章）：台州市建设工程投标项目负责人资格自查表工程

序号	自查内容	招标文件条款号	投标要求	自查情况
1	投标项目负责人建造师专业和等级是否符合	1.4.1（2）	是
2	投标项目负责人在建状态存在下列四种之一情形的：（1）无在建；（2）同一工程相邻分段发包或分期施工的；（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的（并须提供经工程所在地建设（建筑业）行政主管部门同意停工的书面证明原件）；（4）合同约定的工程已完工，承包方向建设单位提交竣工（交工）报告时间已超过120天（含），且经建设单位同意可承接其他项目的（并须提供经工程所在地建设（建筑业）行政主管部门书面证明原件和竣工（交工）报告原件）。属上述（2）、（3）、（4）情形的，投标人应在递交投标文件的同时将有关书面证明材料提交招标人。	1.4.1（3）	应是（1）、（2）、（3）、（4）之一情形。自查应填写属何种情形	属情形
3	项目负责人是否存在同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业的情形（仅指项目负责人不得同时是其他单位的公务员或者事业单位在编人员，涉及到其他情形的，投标资格不受影响）	1.4.2	否
4	投标项目负责人是否被暂停或取消投标资格	1.4.3（10）	否
5	投标项目负责人是否有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）	1.4.3（12）	否
6	投标项目负责人安全生产任职资格是否符合相关规定	1.4.3（13）	是

四、不存在串通投标行为（包括不存在招标文件第三章“评标办法”第3.1.2和第3.1.3项规定的情形）；三、本公司的投标资格已按照《台州市建设工程投标人资格自查表》和《台州市建设工程投标项目负责人资格自查表》逐条自查，并如实填写；二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加（工程项目名称）的投标；本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：台州市建设工程诚信投标承诺书

投标人（盖章）：法定代表人（签字或盖章）：本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意按招标文件规定接受投标担保的处理。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。如招标人需要调查了解的，本公司负责本次投标的主管人员（分管经营的副总）将积极配合。主管人员：手机：六、不存在向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标的行为。五、不存在他人以本公司名义投标或者不存在以其他方式弄虚作假的行为；

本公司安全生产条件及相关管理人员（包括A类人员、拟派的项目负责人和施工现场专职安全生产管理人员）安全生产任职资格符合相关规定。本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：台州市建设工程安全生产任职资格承诺书工程七、台州市建设工程安全生产任职资格承诺书年月日

本授权委托书声明：我（姓名）系（参考样张）法定代表人授权委托书八、法定代表人授权委托书投标人（盖章）：年月日法定代表人（签字或盖章）：

身份证号码：职务：代理人：性别：年龄法定代表人（盖章）：投标人（盖章）：代理人无转委权，特此委托。（投标人）的法定代表人，现授权委托我单位（姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加（招标人）的（工程名称）的投标。代理人在该工程招投标活动中的一切事务，我均予以承认。

单位性质：投标人名称：（参考样张）法定代表人身份证明九、法定代表人身份证明授权委托日期：年月日

联系电话：身份证号码：姓名：性别：年龄：经营期限：成立时间：年月日地址：

年月日投标人：（盖单位公章）特此证明。职务：系（投标人名称）的法定代表人。