中标
乡城县玛依河一级跌水电站开发有限责任公司乡城玛依河水电站35千伏线路新建工程施工总承包采购项目竞争性磋商成交公告
金额
218.37万元
项目地址
-
发布时间
2022/05/30
公告摘要
项目编号jhzc—2022—05003
预算金额222.78万元
招标联系人孙老师
招标代理机构四川君合正采招标代理有限公司
代理联系人牟女士028-89994657
中标公司甘孜电力建设有限公司218.37万元
中标联系人-
公告正文
乡城县玛依河一级跌水电站开发有限责任公司乡城玛依河水电站35千伏线路新建工程施工总承包采购项目竞争性磋商成交公告
一、项目编号：JHZC—2022—05003（招标文件编号：JHZC—2022—05003）
二、项目名称：乡城玛依河水电站35千伏线路新建工程施工总承包采购项目
三、中标（成交）信息
供应商名称：甘孜电力建设有限公司
供应商地址：康定市新区政务中心一楼
中标（成交）金额：218.3730000（万元）
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
| 1 | 甘孜电力建设有限公司 | 乡城玛依河水电站35千伏线路新建工程施工总承包采购项目 | 乡城玛依河水电站35千伏线路新建工程施工总承包采购项目 | 180天 | 周小琼 | 川251181930831 |
五、评审专家（单一来源采购人员）名单：
赵丹；罗昌全；何章善（采购人代表）
六、代理服务收费标准及金额：
本项目代理费收费标准：本项目代理服务费以成交金额为计算基数，参照原国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格﹝2002﹞1980号）及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格﹝2003﹞857号）通知计取，采购代理服务费为：成交金额*1.5％
本项目代理费总金额：3.2756000 万元（人民币）
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：乡城县玛依河一级跌水电站开发有限责任公司
地址：乡城县人民法院三楼1-6号(香巴拉北路119号)
联系方式：联系人：孙老师 ； 联系电话：0836-5825099
2.采购代理机构信息
名 称：四川君合正采招标代理有限公司
地 址：成都市金牛区蜀西路48号西城国际B座601号
联系方式：联系人：牟女士；联系电话：028-89994657
3.项目联系方式
项目联系人：牟女士
电 话： 028-89994657
六、中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》
（财库（2020）46号）的规定，本公司甘孜电力建设有限公司（联合体）参加
乡城县玛依河一级跌水电站开发有限责任公司（单位名称）的乡城玛依河水电站
35千伏线路新建工程施工总承包采购项目（项目名称）采购活动，工程的施工
单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企
业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）
的具体情况如下：
1.乡城玛依河水电站35千伏线路新建工程施工总承包采购项目（标的名
称），属于建筑业（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为
甘孜电力建设有限公司（企业名称），从业人员162人，营业收入为24608.30
万元，资产总额为33047.87万元，属于中型企业
（中型企业、小型企业、
微型企业）
2．（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）
企业为（企业名称），从业人员天，营业收入为
万元，资产总额为万
元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）
以上企业，不属于大会出的分文机构，不存在控股股东为大企业的情形，也
不存在与大企业的负产为同协的情照
本企业对上述声肉容能
如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名禾
孜电力建设有限公司
年05月30日
注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的
新成立企业可不填报。
2、本项目所属行业详见第二章投标人须知附表。
9
公开
公正
公平
高效
乡城玛依河水电站 35 千伏线路新建工程施
工总承包采购项目
项目编号：JHZC—2022—05003
竞争性磋商文件
采购人：乡城县玛依河一级跌水电站开发有限责任公司
采购代理机构：四川君合正采招标代理有限公司
共同编制
2 022 年 5 月
公开
公正
公平
高效
目录
2
竞争性磋商邀请公告 ..........................................
第一章
5
供应商磋商须知 ..............................................
第二章
25
供应商资格条件要求 .........................................
第三章
26
供应商资格证明文件 .........................................
第四章
29
采购项目技术、服务、合同内容条款及其他商务要求 .............
第五章
32
采购项目实质性要求 .........................................
第六章
32
磋商内容、磋商过程中可实质性变动的内容 ....................
第七章
33
响应文件格式 ...............................................
第八章
60
评审方法 ...................................................
第九章
72
.....................................
合同草案条款(仅供参考)
第十章
1
公开
公正
公平
高效
竞争性磋商邀请公告
第一章
乡城县
四川君合正采招标代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受
玛依河一级跌水电站开发有限责任公司（以下简称“采购人”）的委托，拟对“乡
城玛依河水电站 35 千伏线路新建工程施工总承包采购项目”采用竞争性磋商方式
进行采购，特邀请供应商参加该项目的竞争性磋商。
一、采购项目基本情况
1、项目名称：乡城玛依河水电站 35 千伏线路新建工程施工总承包采购项目
2、项目编号：JHZC—2022—05003
乡城县玛依河一级跌水电站开发有限责任公司
3、采购人：
4、采购代理机构：四川君合正采招标代理有限公司
二、采购项目简介：本项目共1个包（详情请见第五章）
三、资金情况：
资金来源：自筹资金；资金已落实。
元）。
84161
采购预算及最高限价：人民币 2227893 元（其中暂列金额
四、供应商邀请方式：公告方式
本次竞争性磋商邀请在“中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）”上
以公告形式发布。
五、供应商参加本次采购活动应具备下列条件：
（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
1、具有独立承担民事责任的能力。
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
6、法律、行政法规规定的其他条件。
（二）采购人根据采购项目提出的特殊条件：
1、具有行政主管部门核发的电力工程施工总承包三级及以上资质；
2、具备有效的安全生产许可证；
3、项目经理：具备机电工程专业二级建造师执业资格并具有有效的安全生产
2
公开
公正
公平
高效
考核合格证（Ｂ证）；
4、项目技术负责人：具备电力工程类专业中及以上职称。
5、供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人在参加本次采购活动前三年
内无行贿犯罪记录；
6、本项目不接受联合体磋商。
（三）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购(监狱
企业、残疾人福利性单位均视同小微企业)；
六、禁止参加本次采购活动的供应商
1.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财
库〔2016〕125 号）的要求，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站
（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）
等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截
图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重
违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动（以联合体形式参
加本项目采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用
记录）。
2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的
供应商，不得参加本采购项目。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、
编制磋商文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为磋商文件中规定
的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、采购合同等实质性内
容条款的，视同为采购项目提供规范编制。
3.其他法律法规规定的禁止参加本次采购活动的情形。
七、获取磋商文件的时间期限、地点、方式及磋商文件售价：
26 日 09:00-17:00（北
月
05
日至 2022 年
20
月
05
磋商文件自 2022 年
京时间，法定节假日除外）发售。
2、获取磋商文件的方式（以下方式均可）：
①现场办理：经办人员须现场提交以下资料：供应商为法人或者其他组织的，
提供项目报名表（见附件）、单位介绍信原件（见附件）、经办人身份证复印件；
3
公开
公正
公平
高效
供应商为自然人的，需提供项目报名表（见附件）、本人身份证复印件。复印件
均需盖单位鲜章。
②网络办理：供应商须提交以下资料：供应商为法人或者其他组织的，提供
项目报名表（见附件）、单位介绍信（见附件）、经办人身份证复印件、报名费
邮箱传送至采购代理机
付款截图（以上均需盖单位鲜章）并将相应材料通过 QQ
邮箱：255676265@qq.com）。
构审核（QQ
3、磋商文件发售地点：成都市金牛区蜀西路 48 号西城国际 B 座 601 号。
4、本项目磋商文件有偿获取，磋商文件售价：人民币 300 元/份（磋商文件
磋商资格不能转让）。
售后不退,
注：除明确要求在购买磋商文件时需提供的证明资料外，参加本项目磋商的
供应商资格条件在评标时进行审查。供应商应在响应文件中按磋商文件的规定和
要求附上所有的资格证明文件，要求提供的复印件必须加盖单位印章，并在必要
时提供原件查验。
八、递交响应文件截止时间：2022 年 5 月 30 日 10 时 30 分(北京时间)
九、递交响应文件地点及磋商地点：成都市金牛区蜀西路 48 号西城国际 B 座 601
号
供应商应当在磋商文件要求的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。
在截止时间后送达的响应文件为无效文件，将被采购代理机构拒收。
磋商时间：2022 年 5 月 30 日 10 时 30 分
十、
十一、采购项目联系人及联系电话
人：乡城县玛依河一级跌水电站开发有限责任公司
购
采
址：乡城县人民法院三楼 1-6 号(香巴拉北路 119 号)
地
联系人：孙老师
联系电话：0836-5825099
代理机构：四川君合正采招标代理有限公司
地 址：成都市金牛区蜀西路 48 号西城国际 B 座 601 号
联系人：牟女士
联系电话：028-89994657
4
公开
公正
公平
高效
供应商磋商须知
第二章
一、供应商磋商须知附表
说明和要求
条款名称
序号
本次磋商邀请的供应商数量：邀请不少于三家供应商；
本次采购采取在中国政府采购网
确定邀请磋商的
供应商数量和方
1
（http://www.ccgp.gov.cn/）上发布公告的方式邀请参加
式
磋商的供应商。
2227893元
采购预算：人民币
采购预算
2
超过采购预算的报价无效。
（实质性要求）
元）
84161
2227893元（其中暂列金额
最高限价：人民币
最高限价
3
超过最高限价的报价无效。
（实质性要求）
本项目专门面向中小企业：是；否；
定向采购
4
建筑业。
本项目所属行业为
（根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕
本项目所属行业
5
300 号）文件予以落实）
本项目不接受联合体参与磋商。
联合体
6
1.在评审过程中，评审委员认为供应商的报价明显低于
成本价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小
组应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，并提
低于成本价
交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，磋商小
不正当竞争预防
7
组应当将其作为无效处理。
措施（实质性要
供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规
求）
定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务
成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本
5
公开
公正
公平
高效
构成事项详细陈述）。
供 应 商书 面 说 明应 当 签 字 确认 或 者 加盖 公 章 ， 否则
2.
无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人或主要负责
人或本人或者其授权代表签字确认。
3.供应商提供书面说明后，磋商小组应当结合采购项目
采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他
供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应
商 拒 绝 或 者 变 相 拒 绝 提 供 有 效 书 面 说 明 或 者 书 面 说 明 不
能 证 明 其 报 价 合 理 性 的 或 未 在 规 定 时 间 内 递 交 有 效 书 面
说明书的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。
一、小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）
价格扣除（本项目为专门面向中小微企业采购项目，不再享
受小微企业价格扣除优惠政策，残疾人福利性企业及监狱企
业视同小微企业）。
1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库
[2020]46 号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予
10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2、参加本次采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明
函》原件。监狱企业应当提供《监狱企业证明》原件。残疾
采购扶持政策（实
8
人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件。
质性要求）
3.大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微
型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的本次采
购活动的，联合体报价协议中约定，小型、微型企业的协议
合同金额占到联合体报价协议合同总金额 30%以上的，可给
予联合体 3%的价格扣除。
联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微
型企业享受规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其
他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得
6
公开
公正
公平
高效
存在投资关系。
二、支持监狱企业发展
根 据 《 关 于 政 府 采 购 支 持 监 狱 企 业 发 展 有 关 问 题 的 通
知 》（ 财库 〔2014 〕68 号 ）的 规定 ，监 狱企 业 视同 小型 、
微型企业，享受促进中小企业发展的采购政策。供应商为监
狱企业的，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含
新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（复印
件加盖供应商公章）。
三、促进残疾人就业
根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政
策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，在采购活动中，
残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评
审中价格扣除等促进中小企业发展的采购政策。向残疾人福
利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。
残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策
（格式详见第三章）。
三、本次采购扶持不发达地区和少数民族地区
扶 持 不 发 达 地 区 和 少 数 民 族 地 区 享 有 在 同 等 条 件 下 优
先获得成交供应商或成交人推荐资格。
磋商结果在中国政府采购网上公告采购结果公告栏。
磋商情况公告
9
根据《四川省财政厅关于进一步做好疫情防控期间政府采购
磋商保证金
工作有关事项的通知》（川财采〔2020〕28号），本项目不
10
收取磋商保证金。
本项目不收取履约保证金。
履约保证金
11
磋商文件、磋商过
联系电话：028-89994657
联系人：牟女士
12
程、结果工作咨询
联系电话：028-89994657
联系人：牟女士
供应商咨询
13
7
公开
公正
公平
高效
根据委托代理协议约定，对本项目供应商提出的询问作出答
复时，只限于采购人委托授权范围内的事项，采购人委托授
权范围以外的事项，由采购人负责答复。
答疑会和现场考
本项目不组织。
14
察
采购结果公告在中国政府采购网上发布后，请成交供应商凭
有效身份证明证件到采购代理机构领取成交通知书。
联系人：牟女士
成交通知书领取
15
联系电话：028-89994657
地址：四川君合正采招标代理有限公司（成都市金牛区蜀西
路 48 号西城国际 B 座 601 号）。
1、收费标准：本项目代理服务费以成交金额为计算基
数，参照原国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行
办法》的通知（计价格﹝2002﹞1980号）及《国家发展改革
委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办
价格﹝2003﹞857号）通知计取，采购代理服务费为：成交
金额*1.5％。
招标代理服务费
16
2、代理服务费收款账户信息
收款名称：四川君合正采招标代理有限公司
开户银行：建行成都川大支行
账号:51050187046900000376
3、收取方式：由成交供应商在领取成交通知书前向采
购代理机构交纳代理服务费。
市场监管总
生态环境部
发展改革委
1.根据《财政部
采购节能、环保产
局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制
品
17
的通知》（财库〔2019〕9 号）、《关于印发节能产品政府
（实质性要求）
采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）、《关于印发
8
公开
公正
公平
高效
环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18
号）的规定，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清
单管理。
2.投标产品属于品目清单范围的，供应商提供国家确定的认
证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品
认证证书，本项目对获得证书的产品实施政府优先采购或强
制采购。
3.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家
标准中二级能效（水效）指标。节能产品政府采购品目清单
“★”标注的为政府强制采购产品，投标产品属于政府强制
采购产品的，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、
处于有效期之内的节能产品产品认证证书，否则以符合性不
通过处理（实质性要求）。
4.列入无线局域网认证产品政府采购清单（指采购文件发布
之日前最新一期清单）产品为政府优先采购的无线局域网产
品。
如本项目有涉及 CCC 认证产品参与投标的，应在响应文件
中提供 CCC 认证证书（复印件）或提供承诺（磋商文件另
强制认证产品
有要求的除外），承诺供应商在签订合同前将 CCC 认证证
18
（实质性要求）
书（复印件）提供至采购人，投标时 CCC 认证证书应在有
效期内，未提供或不能提供的视为虚假响应。
若采购文件中同一事项表述与供应商须知附表内容不一致
备注
19
的，以供应商须知附表为准。
9
公开
公正
公平
高效
承包人提交预付款担保的期限：。
预付款担保的形式为：。
计量
12.3
计量原则
12.3.1
工程量计算规则：。
12.3.1.1 总价措施项目的计量
总价措施项目清单中的项目（除环境保护、安全施工、文明施工、临时设施
等以费率计价的项目以外），包干计取，结算不作调整；进度支付时按发包人确
认后的工程形象进度比例按月计量。
安全文明施工费的计量、支付与结算按川建发〔2017〕5 号执行。
12.3.1.2 规费的计量
按建设行政主管部门核定的承包人规费费率计量和结算。
12.3.1.3 税金
税金按国家或省级、行业建设主管部门的规定计取。
计量周期
12.3.2
关于计量周期的约定：。
单价合同的计量
12.3.3
关于单价合同计量的约定：。
总价合同的计量
12.3.4
关于总价合同计量的约定：。
项〔总价
12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4
合同的计量〕约定进行计量：。
其他价格形式合同的计量
12.3.6
其他价格形式的计量方式和程序：。
工程进度款支付
12.4
付款周期
12.4.1
关于付款周期的约定：
进度付款申请单的编制
12.4.2
88
公开
公正
公平
高效
关于进度付款申请单编制的约定：。
进度付款申请单的提交
12.4.3
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：。
进度款审核和支付
12.4.4
（1）监理人审查并报送发包人的期限：。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：。
（2）发包人支付进度款的期限：。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：。
支付分解表的编制
12.4.5
（1）总价合同支付分解表的编制与审批：。
（2）单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：。
13.验收和工程试车
分部分项工程验收
13.1
13.1.1 监理人不能按时进行验收时，应提前 X 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：X 小时。
竣工验收
13.2
竣工验收程序
13.2.1
关于竣工验收程序的约定：。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方
法：。
移交、接收全部与部分工程
13.2.2
承包人向发包人移交工程的期限：。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：。
工程试车
13.3
试车程序
13.3.1
89
公开
公正
公平
高效
工程试车内容：。
（1）单机无负荷试车费用由承担；
（2）无负荷联动试车费用由承担。
投料试车
13.3.2
关于投料试车相关事项的约定：。
竣工退场
13.4
竣工退场
13.4.1
承包人完成竣工退场的期限：。
竣工结算
14.
竣工结算申请
14.1
承包人提交竣工结算申请单的期限：。
竣工结算申请单应包括的内容：。
竣工结算审核
14.2
发包人审批竣工付款申请单的期限：。
发包人完成竣工付款的期限：。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：。
最终结清
14.3
最终结清申请单
14.3.1
承包人提交最终结清申请单的份数：。
承包人提交最终结算申请单的期限：。
最终结清证书和支付
14.3.2
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：。
（2）发包人完成支付的期限：。
缺陷责任期与保修
15.
缺陷责任期
15.1
缺陷责任期的具体期限：。
质量保证金
15.2
关于是否扣留质量保证金的约定：。在工程项目竣工前，承包人按专用合同
90
公开
公正
公平
高效
条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
承包人提供质量保证金的方式
15.2.1
质量保证金采用以下第种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：；
（2）%的工程款；
（3）其他方式:。
质量保证金的扣留
15.2.2
质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括
预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:。
关于质量保证金的补充约定：。
保修
15.3
保修责任
15.3.1
工程保修期为：。
修复通知
15.3.2
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：。
违约
16.
发包人违约
16.1
16.1.1 发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：。
发包人违约的责任
16.1.2
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：。
（3）发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工
作或转由他人实施的违约责任：。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发
91
公开
公正
公平
高效
包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的
违约责任：。
（7）其他：。
因发包人违约解除合同
16.1.3
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠
正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
承包人违约
16.2
承包人违约的情形
16.2.1
承包人违约的其他情形：。
16.2.2 承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：。
因承包人违约解除合同
16.2.3
关于承包人违约解除合同的特别约定：。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承
包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：。
不可抗力
17.
不可抗力的确认
17.1
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：。
因不可抗力解除合同
17.2
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。
保险
18.
工程保险
18.1
92
公开
公正
公平
高效
关于工程保险的特别约定：。
其他保险
18.2
关于其他保险的约定：。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：应当。
通知义务
18.3
关于变更保险合同时的通知义务的约定：。
争议解决
19.
争议评审
19.1
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：。
争议评审小组的确定
19.1.1
争议评审小组成员的确定：。
选定争议评审员的期限：。
争议评审小组成员的报酬承担方式：。
其他事项的约定：。
争议评审小组的决定
19.1.2
合同当事人关于本项的约定：。
仲裁或诉讼
19.2
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第种方式解决：
（1）向仲裁委员会申请仲裁；
（2）向人民法院起诉。
第四节合同附件格式
93
公开
公正
公平
高效
附件一：工程质量保修书
工程质量保修书
：
发包人（全称）
：
承包人（全称）
《建设工程质量管理条
、
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》
例》工程质量保修相关办法及法律、法规，经协商一致，对（工程全称）签订工
程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照 有关法律、规章的管理和双方约定，承担本工
程质量保修责任。
质量保修范围包括所承包合同段的施工范围和内容。
二、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理 条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如
下：
1、基础设施工程、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合
理使用年限；
2、其他项目保修期约定如下：保修期年。质量保修期自工程竣工验收合格之
日起计算。
三、质量保修责任
天
7
1、属于保修期范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起
内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的， 发包人可以委托他人修理， 其
费用从质量保修金内扣除。
2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场
抢修。
3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照工程质量保修相关办法及法律的
由原设计单位
采取安全防范措施；
规定，立即向当地建设行政主管部门报告，
94
公开
公正
公平
高效
或者具有相应等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
4、质量保修完成后，由发包人组织验收。
四、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、因不可抗力或使用不当造成的质量缺陷，不属于保修范围。
本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，
做为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
（盖
乙方：
（盖公章）
甲方：
公章）
法定代表人：
法定代表人：
（签
或委托代理人：
（签字）
或委托代理人：
字）
项 目 经 理 ：
( 签 字 )
甲 方 现 场 代 表 ：
（签字）
日
月
年
日
月
年
95
公开
公正
公平
高效
附件 1
单位介绍信
四川君合正采招标代理有限公司:
），前往贵
同志（身份证号
兹有我单位
）的报
”项目（采购编号：
处办理“
名等相关事宜，请予接洽。
公司名称（盖章）：
XX 日
月
年 XXX
XXX
（有效期：XX 天）
96
公开
公正
公平
高效
附件 2
乡 城玛 依河 水电 站 35 千 伏线 路新 建工 程施 工总 承包 采购 项目
-文 件购 买登 记表
项目编号：
*购买单位全称
包号（如有）
日
月
年
*购买日期
联系方式
职务或职称
名
*姓
*手机
电话号码
传真号码
*邮箱：
*1.选择电子版磋商文件,自愿放弃纸质版磋商文件.
法人或授权人或自然人（签字）：
*2.选择纸质版磋商文件,自愿放弃电子版磋商文件.□
注：带*为必填项，谢谢合作！
97
| 评审情况表 | ||||||||
| 项目名称： | 乡城玛依河水电站35千伏线路新建工程施工总承包采购项目 | 项目编号：JHZC—2022—05003 | 评审时间：2022/05/30 | |||||
| 评审过程 | ||||||||
| 包号 | 供应商名称 | 是否通过资格性审查 | 未通过原因 | 是否通过符合性审查 | 未通过原因 | 得分 | 排序 | 评审结果 |
| / | 甘孜电力建设有限公司 | 是 | / | 是 | / | 83.33 | 1 | 第一中标候选人：甘孜电力建设有限公司， 报价金额：2183730元； 第二中标候选人: 四川鑫源合众实业有限公司， 报价金额：2212935元； 第三中标候选人: 四川凯电建设工程有限公司， 报价金额：2213599元； |
| 四川鑫源合众实业有限公司 | 是 | / | 是 | / | 81.93 | 2 | ||
| 四川凯电建设工程有限公司 | 是 | / | 是 | / | 71.6 | 3 |
联系我们
上海总部：上海市浦东新区纳贤路800号科海大楼2层
无锡分公司：无锡市中国传感网国际创新园F11栋2楼
邮 箱：bd@datauseful.com
给力助理小程序
给力讯息APP
给力商讯公众号
返回顶部