中标
余政工出[2021]1号年运行20万台服务器数据中心供水专线项目（二次加压泵房部分）设计招标公告
金额
-
项目地址
浙江省
发布时间
2023/02/08
公告摘要
项目编号l3301100000001826002001
预算金额-
招标公司杭州余杭水务控股集团有限公司
招标联系人银河
招标代理机构耀华建设管理有限公司
代理联系人朱军涛0571-86320706
中标公司-
中标联系人-
公告正文
余政工出[2021]1号年运行20万台服务器数据中心供水专线项目（二次加压泵房部分）设计招标公告
余政工出[2021]1号年运行20万台服务器数据中心供水专线项目（二次加压泵房部分）设计招标公告
一、项目概况：
1、项目名称：余政工出[2021]1号年运行20万台服务器数据中心供水专线项目（二次加压泵房部分）设计
2、项目编号：L3301100000001826002001
3、建设内容：本工程需对余政工出[2021]1号年运行20万台服务器数据中心供水专线项目（二次加压泵房部分）进行设计。主要构筑物有泵房（内含水箱+泵），变电所，工程建安费约730万元。
二、投标人资格要求（本次招标不设立报名环节，采用资格后审）
1、具有独立法人，具备【工程设计综合资质甲级资质或同时具备工程设计建筑行业乙级及以上资质和工程设计市政行业【给水】乙级及以上资质；注册地在浙江省外的设计单位需取得有效的浙江省建设厅备案的“外省工程勘察设计企业进浙承接业务备案证书”且资格条件以备案资质为准；
2、拟派项目负责人具有工程师及以上职称（市政给排水相关专业）；
3、本次招标不接受联合体投标。
三、投标保证金：本项目无需缴纳
四、本工程招标公告和招标文件及招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知在以下网站公开发布：
（1）临平小额交易（http://home.qfpt.linping.gov.cn:18084/home）
五、开标前需提供以下资料（复印件均须加盖公章）：
1、企业法人营业执照复印件加盖公章；
2、企业资质证书复印件加盖公章；
3、法定代表人授权委托书原件；
4、授权代表有效身份证件复印件；
注：投标文件必须由法人代表或其授权委托人本人前来递交，不得委托他人。
本项目投标人的资格仍需接受评标委员会审查。投标人应在投标文件中按招标文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供的复印件必须加盖单位公章。
六、评标办法：
本项目采用综合评分法
七、投标截止时间与地点（逾期送达或未密封将予以拒收）：
地 点：杭州市临平区南苑街道华元大厦4幢20层2013会议室（耀华建设管理有限公司）
时 间：2023年2月23日9时00分前（北京时间）
八、联系方式
1、建设单位：杭州余杭水务控股集团有限公司
联系人：银河
联系电话： 0571- 86169170
地址：杭州市临平区南苑街道藕花洲大街231号
2、代理机构：耀华建设管理有限公司
联系人：朱军涛
联系电话：0571-86320706、13634177707
地址：杭州市临平区南苑街道华元大厦4幢20层
杭州余杭水务控股集团有限公司
2023年2月7日
公告.pdf公告.pdf
余政工出[2021]1号年运行20万台服务器数据中心供水专线项目（二次加压泵房部分）设计(招标文件).zip余政工出[2021]1号年运行20万台服务器数据中心供水专线项目（二次加压泵房部分）设计(招标文件).zip
余政工出[2021]1号年运行20万台服务器数据中心供水专线项目（二次加压泵房部分）设计招标，余政工出[2021]1号年运行20万台服务器数据中心供水专线项目（二次加压泵房部分）设计招标
公告公告
一、项目概况：一、项目概况：
1、项目名称：余政工出[2021]1号年运行20万台服务器数据中心供水专线项目（二次加压泵房部分）设计
2、项目编号：L3301100000001826002001
3、建设内容：本工程需对余政工出[2021]1号年运行20万台服务器数据中心供水专线项目（二次加压泵房部分）进行设计。主
要构筑物有泵房（内含水箱+泵），变电所，工程建安费约730万元。
二、二、投标人资格要求（本次招标不设立报名环节，采用资格后审）投标人资格要求（本次招标不设立报名环节，采用资格后审）
1、具有独立法人，具备【工程设计综合资质甲级资质或同时具备工程设计建筑行业乙级及以上资质和工程设计市政行业
【给水】乙级及以上资质；注册地在浙江省外的设计单位需取得有效的浙江省建设厅备案的“外省工程勘察设计企业进浙承接
业务备案证书”且资格条件以备案资质为准；
2、拟派项目负责人具有工程师及以上职称（市政给排水相关专业）；
3、本次招标不接受联合体投标。
三、投标保证金：本项目无需缴纳三、投标保证金：
| 四、本工程招标公告和招标文件及招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知在以下网站公开发布：四、本工程招标公告和招标文件及招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知在以下网站公开发布： | 四、本工程招标公告和招标文件及招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知在以下网站公开发布：四、本工程招标公告和招标文件及招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知在以下网站公开发布： |
| （1）临平小额交易（http://home.qfpt.linping.gov.cn:18084/home） |
五、开标前需提供以下资料（复印件均须加盖公章）：五、开标前需提供以下资料（复印件均须加盖公章）：
1、企业法人营业执照复印件加盖公章；
2、企业资质证书复印件加盖公章；
3、法定代表人授权委托书原件；
4、授权代表有效身份证件复印件；
注：投标文件必须由法人代表或其授权委托人本人前来递交，不得委托他人。
本项目投标人的资格仍需接受评标委员会审查。投标人应在投标文件中按招标文件的规定和要求附上所有的资格证明文
件，要求提供的复印件必须加盖单位公章。
六、评标办法：本项目采用综合评分法六、评标办法：
七、投标截止时间与地点（逾期送达或未密封将予以拒收）：七、投标截止时间与地点（逾期送达或未密封将予以拒收）：
地点：杭州市临平区南苑街道华元大厦4幢20层2013会议室（耀华建设管理有限公司）
时间：2023年2月23日9时00分前（北京时间）
八、联系方式八、联系方式
1、建设单位：杭州余杭水务控股集团有限公司
联系人：银河
联系电话：0571-86169170
地址：杭州市临平区南苑街道藕花洲大街231号
2、代理机构：耀华建设管理有限公司
联系人：朱军涛
联系电话：0571-86320706、13634177707
地址：杭州市临平区南苑街道华元大厦4幢20层
杭州余杭水务控股集团有限公司
2023年2月7日
余政工出[2021]1号年运行20万台服务器数据中心供水专线项目（二次加压泵房部分）设计
（招标编号：L3301100000001826002001）
招标文件
（资格后审）
招标人：杭州余杭水务控股集团有限公司（盖单位章）
招标代理机构：耀华建设管理有限公司（盖单位章）
2023年2月7日
第一章招标公告
余政工出[2021]1号年运行20万台服务器数据中心供水专线项目
（二次加压泵房部分）设计
招标公告
一、项目概况：
1、项目名称：余政工出[2021]1号年运行20万台服务器数据中心供水专线项目（二次加压泵房部分）设计
2、项目编号：L3301100000001826002001
3、建设内容：本工程需对余政工出[2021]1号年运行20万台服务器数据中心供水专线项目（二次加压泵房部分）进行设计。主要构筑物有泵房（内含水箱+泵），变电所，工程建安费约730万元。
二、投标人资格要求（本次招标不设立报名环节，采用资格后审）
1、具有独立法人，具备【工程设计综合资质甲级资质或同时具备工程设计建筑行业乙级及以上资质和工程设计市政行业【给水】乙级及以上资质；注册地在浙江省外的设计单位需取得有效的浙江省建设厅备案的“外省工程勘察设计企业进浙承接业务备案证书”且资格条件以备案资质为准；
2、拟派项目负责人具有工程师及以上职称（市政给排水相关专业）；
3、本次招标不接受联合体投标。
三、投标保证金：本项目无需缴纳
四、本工程招标公告和招标文件及招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知在以下网站公开发布：
（1）临平小额交易（http://home.qfpt.linping.gov.cn:18084/home）
五、开标前需提供以下资料（复印件均须加盖公章）：
1、企业法人营业执照复印件加盖公章；
2、企业资质证书复印件加盖公章；
3、法定代表人授权委托书原件；
4、授权代表有效身份证件复印件；
注：投标文件必须由法人代表或其授权委托人本人前来递交，不得委托他人。
本项目投标人的资格仍需接受评标委员会审查。投标人应在投标文件中按招标文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供的复印件必须加盖单位公章。
六、评标办法：本项目采用综合评分法
七、投标截止时间与地点（逾期送达或未密封将予以拒收）：
地点：杭州市临平区南苑街道华元大厦4幢20层2013会议室（耀华建设管理有限公司）
时间：2023年2月23日9时00分前（北京时间）
八、联系方式
1、建设单位：杭州余杭水务控股集团有限公司
联系人：银河
联系电话：0571-86169170
地址：杭州市临平区南苑街道藕花洲大街231号
2、代理机构：耀华建设管理有限公司
联系人：朱军涛
联系电话：0571-86320706、13634177707
地址：杭州市临平区南苑街道华元大厦4幢20层
2023年2月7日
因疫情期间，原则上实行投标文件“即交即走”。投标人应预留充足时间提前到达开标现场，进行杭州健康码和身份证核验，将投标文件交予招标人（招标代理）后立即离场；为减少人员集聚风险，本项目取消开评标过程中现场公布排名环节，投标人的排名可电话咨询代理公司；进入开评标区域的人员注意做好健康防护措施，应当全程佩戴口罩，人与人之间保持1米以上距离，不扎堆集聚，不喧哗闲聊，完成相关工作后即刻离场。
第二章投标人须知
投标人须知前附表
投标人须知
1.总则
1.1招标项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设计进行招标。
1.1.2招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4招标工程名称：见投标人须知前附表。
1.1.5项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.1.6项目建设规模：见投标人须知前附表。
1.1.7项目投资估算：见投标人须知前附表。
1.2招标项目的资金来源和落实情况
1.2.1资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3招标范围、设计服务期限和质量标准
1.3.1招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2设计服务期限：见投标人须知前附表。
1.3.3质量标准：见投标人须知前附表。
1.4投标人资格要求
1.4.1投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力：
（1）资质要求：见投标人须知前附表；
（2）业绩要求：见投标人须知前附表；
（3）项目负责人的资格要求：见投标人须知前附表；
（4）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
(1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
(2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
(3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。
1.4.3投标人的资格审查方式:见投标人须知前附表。
1.4.4投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本标段的代建人；
（3）为本标段提供招标代理服务的；
（4）与本标段的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（5）与本标段的代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（6）与本标段的代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（7）被责令停业的；
（8）被暂停或取消投标资格的；
（9）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
1.5费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
1.7语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9踏勘现场
1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。
1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10投标预备会
1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.11分包
投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性设计工作进行分包的，应符合相关法律法规规定。
1.12偏差
1.12.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。
1.12.2投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。
2.招标文件
2.1招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告（或投标邀请书）；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）发包人要求；
（6）知识产权及相关法律问题
（7）投标文件格式；
（8）投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2招标文件的澄清
2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的要求提疑，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2招标文件的澄清将按前附表规定的时间和方式发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清的内容可能影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。
2.3招标文件的修改
2.3.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须以书面形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将会在网上发布更正公告，请投标人及时关注原招标信息发布媒介。
2.3.2采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有前来报名的投标人。
2.3.3招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。
3.投标文件
3.1投标文件的组成
投标文件由资格审查材料、资信标、技术标、商务标四部分文件组成。
3.1.1资格审查材料包括下列内容：
(1)根据招标公告的内容，招标人要求提交的资料。
3.1.2资信标主要包括下列内容：
（1）封面；
（2）目录；
（3）评分对应表；
（4）投标人基本情况表；
（5）投标人企业业绩一览表；
（6）项目负责人基本情况表；
（7）拟投入项目设计人员汇总表；
（8）保密承诺书；
（9）投标人认为应附的其他有关资料。
3.1.3技术标主要包括下列内容：
设计大纲和设计技术成果；
（2）对工作计划和质量管理措施；
（3）对技术设备投入；
（4）对后续服务安排、承诺及措施等；
（5）投标人认为应附的其他有关资料。
3.1.4商务标主要内容包括下列内容：
（1）封面；
（2）投标函；
（3）法定代表人授权委托书；
（4）法定代表人资格证明；
（5）投标人认为应附的其他有关资料；
3.1.5招标公告规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本须知第3.1.1(6）目所指的联合体协议书。
3.2投标报价
3.2.1投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按照第七章“投标文件格式”的要求填写投标报价。
3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“投标报价”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.3招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。
3.2.4投标人的设计费报价应包括投标人完成本招标项目设计所有工作量和提供全套设计文件及相关配合工作及服务的全部费用。
3.2.5投标人的投标报价，应是完成本须知第1.3条和合同条款上所列招标工程范围及设计周期的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。
3.2.6投标人的投标报价包括中标后按评标委员会、招标人及有关审定部门的意见修改、优化设计方案所需的费用，招标人不另外单独支付；
3.2.7投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3投标有效期
3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式（或电子交易平台）通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标担保的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标担保。
3.4投标担保
本次投标免交投标保证金。
3.5资信审查资料
见本章3.1规定及评标办法。
3.6备选投标方案
3.6.1投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。
3.7投标文件的编制
3.7.1投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖“投标人公章”或“法定代表人（或委托代理人）签字或盖章”。
3.7.2投标文件应当对招标文件有关设计服务期限、投标有效期、发包人要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3（A）采用线下投标的
（1）投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
（2）投标文件份数及其他要求见投标人须知前附表。
（3）投标文件具体装订要求见投标人须知前附表规定。
3.7.4投标文件格式
投标文件包括本须知第3.1条中规定的内容，投标人提交的投标文件必须毫无例外地使用招标文件所提供的投标文件全部格式(表格可以按同样格式扩展)。
4.投标
4.1投标文件的密封和标记
4.1.1（A）纸质投标文件的密封及标记要求见投标人须知前附表。
4.1.2（A）投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。
4.2投标文件的递交
4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2（A）投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4（A）招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。
4.2.5（A）投标文件的拒收情形：见投标须知前附表。
4.3投标文件的修改与撤回
4.3.1在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2（A）投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3（A）项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.3.3投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标担保。
4.3.4修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5.开标
5.1开标时间和地点
开标时间和地点：见投标人须知前附表。
5.2开标程序
开标程序：见投标人须知前附表。
5.3开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。
5.4特殊情况处置
见投标人须知前附表
6.评标
6.1评标委员会
6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.2评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3评标
6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.合同授予
7.1中标候选人公示媒介及期限
中标候选人公示媒介及期限见投标人须知前附表。
7.2定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.3中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.4履约担保
7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、银行保函或保险公司保函和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保形式向招标人提交履约担保。
7.4.2中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标担保不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5签订合同
7.5.1招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，或者不按照招标文件要求提交履约担保的，招标人有权取消其中标资格，其投标担保不予退还；给招标人造成的损失超过投标担保数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，招标人向中标人退还投标担保；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
7.5.3联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。
7.6技术成果经济补偿
对未中标人的补偿标准：本次招标对未中标单位不进行经济补偿，进入评审的投标文件不返还。
8．重新招标和不再招标
8.1重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；
（3）其他情形见须知前附表。
8.2不再招标
见须知前附表。
9．纪律和监督
9.1对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5异议和投诉
9.5.1投标人如认为采购文件、采购过程的产生过程存在违法行为，使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出，质疑应提交必要的证明材料；
9.5.2投标人如认为采购结果存在违法行为，使自身的合法权益受到损害的，可以在中标公示期内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑、投诉，针对同一采购程序环节的质疑、投诉应一次性提出，质疑、投诉应提交必要的证明材料；
10.需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
第三章评标办法
设计综合评估法（适用于资格后审项目）
设计综合评估法是指对通过资格审查的投标人采用百分制记分法分别进行技术、资信、商务报价评分，按总分从高到低推荐中标候选人。
总分=技术分（80分）+资信分（10分）+商务分（10分）
评标程序
（一）资格审查
（二）技术评审
（三）初步评审
（四）资信评审
（五）商务评审
（六）推荐中标候选人
二、资格审查
评标委员会对投标人的投标资格进行审查。存在下列情形之一的，资格审查不通过的，否决其投标：
（一）投标人不满足招标文件载明的企业资质、业绩条件（若有）的；
（二）投标人被有关行政监管部门通报限制投标且在限制期内的；
（三）不符合资格条件的其他情形。
三、技术标评审
评标委员会在对通过技术文件对本项目的设计思路、设计方案、设计服务措施等分别评审打分后（在统计得分时，如发现某个单位的评分超过了评分细则所规定的分值范围，则该张评分表无效，投标单位的得分为评标委员会有效评分的算术平均值），才能对商务文件进行评审并打分。
评标委员会应当按照评标细则的规定，独立评分并署名。投标人的技术得分为各评标专家的有效评分的算术平均值。（分值保留二位小数，小数点后第三位四舍五入）
技术文件评审因素主要包含以下内容：
四、初步评审
投标文件存在下列情形之一的，初步评审不予通过，否决其投标：
（一）投标文件未经投标人盖章；
（二）投标文件未经法定代表人（或提供有效“授权委托书”的委托代理人）签字和盖章的；
（三）投标文件未按规定的格式填写，关键内容缺失的（含投标承诺书）；
（四）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；
（五）组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的；
（六）投标报价高于最高限价的；
（七）法律、法规、规章及规范性文件规定其他应否决投标的情形。
五、资信标评审
评标委员会对通过资格审查、技术标审查的投标文件进行资信评审，评审主要因素包含综合实力、类似工程业绩、团队配备等。资信评分由评标委员会统一评分，评分时保留一位小数。
六、商务标评审（10分）
评标委员会对通过资格审查、技术标评审的投标文件进行商务标评审。商务报价得分以有效投标报价与评标基准价的比值计算。若有效投标人＞5个的，以所有有效投标报价去除最高报价、最低报价后的平均值作为评标基准价；有效投标人≤5个的，以所有有效投标报价的平均值作为评标基准价。
当有效投标人＜3个的，评标委员会应判定本次投标是否具有竞争力，若评标委员会认为本次投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标；如判定仍具有竞争力，以最低有效报价为评标基准价。
投标报价等于评标基准价的得满分；每高于评标基准价的1%扣0.5分；每低于评标基准价1%的扣0.3分(招标人根据项目实际情况设定偏离基准价扣分值)。投标报价每高于或低于评标基准价不足一个百分点时，使用直线插入法计算，保留两位小数。
七、推荐中标候选人
评标委员会对投标人按总分从高到低进行排序，根据排序推荐中标候选人。如投标人总分相同的，以投标报价低的排前；如投标人的投标报价仍相同的，以技术分排名靠前的排前；如投标人的技术分仍相同的，则通过随机抽签方式确定排名，先由投标人按投标文件送达顺序抽取顺序号，再根据顺序号抽取对应球号，再由招标人抽取中签号，投标人抽取的对应球号与招标人抽取的中签号相一致的排名在前。
第四章合同条款及格式
GF—2015—0210合同编号：
建设工程设计合同
（市政公用工程）
住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局制定
第一部分合同协议书
发包人（全称）：
设计人（全称）：
根据发包人余政工出[2021]1号年运行20万台服务器数据中心供水专线项目
（二次加压泵房部分）设计招投标结果，确定设计人为中标方，现根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：
2.工程地点：杭州市临平区星桥街道
3.建设规模：
4.投资估算：工程建安费用约730万元。
二、工程设计范围、阶段与服务内容
1.工程设计范围：本项目设计范围包括但不限于本项目的初步设计（含概算编制）、所有施工图设计等设计工作以及项目报批过程中的设计配合、施工及设备等招标配合、施工过程中的设计变更等配合，并承担图纸会审、技术交底、施工现场服务、联系单变更方案参考意见、及时出具设计联系单、竣工验收、完成备案后续服务等各项内容。无条件配合招标人完成各项图纸审查并承担相应评审费用。
2.工程设计阶段：初步设计阶段（含初步设计概算）、施工图设计阶段。
三、工程设计周期
1、初步设计周期（含概算编制）不超过20个日历天，从取得初步设计所需资料之日起计算。
2、施工图设计周期不超过30个日历天，从初步设计获得发包人认可，并取得施工图设计所需资料之日起计算。
3、施工图设计文件经审查发现问题后10日历天内完成修改，提交全套正式施工图；
4、其余设计相关工作根据项目业主的要求为准。
四、发包人向设计人交付的设计文件、份数及时间
五、设计人向发包人交付的设计文件、份数及时间
序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1初步设计文本（含效果图）、图纸及概算(含全套word、dwg、pdf、计算书等电子资料，不得加密)20根据本合同协议书第三条约定2施工图(含全套word、dwg、pdf、计算书、效果图等电子资料，不得加密)20根据本合同协议书第三条约定序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1初步设计文本（含效果图）、图纸及概算(含全套word、dwg、pdf、计算书等电子资料，不得加密)20根据本合同协议书第三条约定2施工图(含全套word、dwg、pdf、计算书、效果图等电子资料，不得加密)20根据本合同协议书第三条约定
上述设计文件按发包人要求的合理设计周期内提交，交付地点为发包人工程部门，文件深度满足国家及当地规范、规定要求。
六、合同价格形式与签约合同价
合同价格形式：详见专用合同条款第10条；
签约合同价为（含税）：人民币元整（人民币大写：元整），含税。
七、发包人代表与设计人
项目负责人发包人代表：。
设计人项目负责人：。
八、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）专用合同条款及其附件；
（2）通用合同条款；
（3）中标通知书（如果有）；
（4）投标函及其附录（如果有）；
（5）发包人要求；
（6）技术标准；
（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；
（8）招投标文件；
（9）其他合同文件。
在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
本合同及前述合同相关组成部分均不得违反招标文件实质性要求，否则以招标文件为准。
九、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。
十、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
十一、签订地点
本合同在临平区签订。
十二、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十三、合同生效
本合同一式拾份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，设计人执肆份，自双方签字盖章之日起生效。
发包人甲方名称(或姓名)（章）法定代表人委托代理人联系人住所(通讯地址)电话传真开户银行帐号邮政编码设计人乙方名称(或姓名)（章）法定代表人委托代理人联系人住所(通讯地址)电话传真开户银行帐号邮政编码发包人甲方名称(或姓名)（章）法定代表人委托代理人联系人住所(通讯地址)电话传真开户银行帐号邮政编码设计人乙方名称(或姓名)（章）法定代表人委托代理人联系人住所(通讯地址)电话传真开户银行帐号邮政编码
第二部分通用合同条款（略）
（按《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》
（GF-2015-0210））
第三部分专用合同条款
1.一般约定
1.1词语定义与解释
1.1.1合同
1.1.1.8其他合同文件包括：其他有关工程设计的洽商、变更等书面协议或文件。
1.3法律
适用于合同的其他规范性文件：/。
1.4技术标准
1.4.1适用于工程的技术标准包括：（1）国家现行的设计规范；（2）国家现行的施工规范；（3）国家现行的验收规范；（4）国家现行的质量验评标准；（5）国家及地方现行施工验收及施工安全技术规范；（6）项目所在地颁布的其他相关标准及文件。在合同签署生效后,如果上述标准规范及文件作了修改或新的规范标准被颁布实施,则设计人应遵守上述修改后或颁布的规范标准，如本合同未列入，但适用于本工程的现行国家标准、规范同样适用。
1.4.2国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：/；
提供国外技术标准的名称：/；
提供国外技术标准的份数：/；
提供国外技术标准的时间：/；
提供国外技术标准的费用承担：/；
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：符合《杭州市海绵城市低影响开发建设项目管理暂行规定》等。
1.5合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：按通用合同条款。
1.6联络
1.6.1发包人和设计人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.6.2发包人与设计人联系信息
发包人接收文件的地点：；
发包人指定的接收人为：；
发包人指定的联系电话及传真号码：；
发包人指定的电子邮箱：。
设计人接收文件的地点：；
设计人指定的接收人为：；
设计人指定的联系电话及传真号码：；
设计人指定的电子邮箱：。
1.8保密
保密期限：同本工程设计使用寿命。
2.发包人
2.1发包人一般义务
2.1.3发包人其他义务：1、发包人应在本合同约定时间内向设计人提供基础资料及文件。2、发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。3、发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据计算软件和专利技术。
2.2发包人代表
发包人代表：；
姓名：；
身份证号：；
职务：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：。
发包人对发包人代表的授权范围如下：1、督促设计项目负责人按照设计合同开展工作；2、协调各有关单位工作；3、督促并控制好设计进度、质量。
发包人更换发包人代表的，应当提前7天书面通知设计人。
2.3发包人决定
2.3.2发包人应在7天内对设计人书面提出的事项作出书面决定
3.设计人
3.1设计人一般义务
3.1.1设计人需配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。
3.1.3设计人其他义务：1、设计人提供的设计方案应在满足安全性、耐久性和适用性的前提下，做到经济性最好，从设计上控制项目成本；2、设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况，设计人应负法律责任，发包人有权向设计人提出索赔；3、在发包人施工现场需设计人提供技术支持时，设计人有义务在24小时内前往施工现场提供技术支持，否则应按专用合同条款18.14.5承担违约责任；4、设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收；5、设计人应无条件提供发包人在各项报批阶段所需组建材料；6、设计人交付设计文件后，参加有关上级的设计审查，承担相关评审费用，并在5个日历天内根据审查意见修改完善；7、设计人应配合发包人和施工单位做好设计变更工作；8、与本工程相关的文件、图纸等属发包人秘密，未经发包人许可，设计人不得向无关人员提供。
3.2项目负责人
项目负责人
姓名：；
执业资格及等级：；
注册证书号：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：；
设计人对项目负责人的授权范围如下：代表设计人全面履行本合同。
3.2.2设计人需要更换项目负责人的，应提前7天书面通知发包人，并征求得发包人书面同意，设计人擅自更换项目负责人的违约责任：按专用条款第18.14.5条。
3.2.3设计人应在收到书面更换通知后7天内更换项目负责人，设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：按专用条款第18.14.5条。
3.3设计人人员
3.3.1设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：合同签订后七个工作日内；
3.3.2设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：按专用条款第18.14.5条；
3.4设计分包
3.4.1设计分包的一般约定
禁止设计分包的工程包括：/。
主体结构、关键性工作的范围：/。
3.4.2设计分包的确定
允许分包的专业工程包括：/。
其他关于分包的约定：分包设计必须得到发包人许可，若没有得到发包人许可而私自分包设计任务的，设计人按专用条款第14.2.5条承担违约责任。若有得到许可的分包设计，设计人应做好协调、管理工作，并确保设计质量并承担相应设计费用。
3.4.3设计人向发包人提交有关分包人资料包括：分包人基本情况表、营业执照与资质证书、设计人员证书等复印件。
3.4.4分包工程设计费支付方式：由设计人另行与分包人签订分包合同，约定设计费支付方式。
3.5联合体
3.5.4发包人向联合体支付设计费用的方式：/。
5.工程设计要求
5.1工程设计一般要求
5.1.2.1工程设计的特殊标准或要求：/。
5.1.2..2工程设计适用的技术标准：满足国家标准及规范、地方标准及规范、规定。
5.1.2.4工程设计文件的主要技术指标控制值及比例：/
5.3工程设计文件的要求
5.3.3工程设计文件深度规定：符合《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013年版）、《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016版）等国家和行业现行有效的相关规定。
5.3.5建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限：符合国家规定要求。
6.工程设计进度与周期
6.1工程设计进度计划
6.1.1工程设计进度计划的编制
合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：按合同协议书第三条。
合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：/。
6.1.2工程设计进度计划的修订
发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：10天。
6.3工程设计进度延误
6.3.1因发包人原因导致工程设计进度延误
因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：/。
设计人应在发生进度延误的情形后5天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后10天内提交要求延期的详细说明。
发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在5天内进行审查并书面答复，发包人未在上述期限内答复的，不视为同意设计人请求。
6.5提前交付工程设计文件
6.5.2提前交付工程设计文件的奖励：/。
7.工程设计文件交付
7.1工程设计文件交付的内容
7.1.2发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：按国家标准，设计文件电子版本一套（含CAD、PDF、WORD、EXCEL、JPG等格式文件，不得加密）。
8.工程设计文件审查
8.1发包人对设计人的设计文件审查期限不超过/天。
8.3发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在/天内，向政府有关部门报送工程设计文件。
8.4工程设计审查形式及时间安排：根据发包人要求。
10.合同价款与支付
10.2合同价格
本合同设计费（含项目申请报告）按2002年修订本《工程勘察设计收费标准》的%（大写：百分之），计价基数暂按工程费用万元为基础进行计算，设计费暂定合同总额为万元（含税），工程复杂程度调整系数1.0、专业调整系数1.0、附加调整系数1.0。合同有效期内费率（折扣率）和相关系数固定不变，不得因国家政策或法规、标准、市场、工程投资、工期、最终建设规模变化等任何因素影响而要求发包人调整。
设计费的最终结算费用：以初步设计概算审定后的工程建安费用为计费基数，按上述约定重新计算。
设计工程各阶段工作量比例：初步设计占50%，施工图设计占50%
上述费用中包含但不限于设计人为完成本合同约定的所有服务内容所需的项目申请报告、方案设计、初步设计（含概算编制）、人工、招标范围内的的全部以及相关的各类专家评审费用、会务、资料、交通、差旅、办公、文印、赶工费用、税金等及对设计中存在的所有设计缺陷或不足，进行修改发生的费用、其他相关设计配合工作等所产生的费用等，并包含对第三方二次设计的审核、设计人参加技术交底、工地现场例会、施工配合、出具设计变更文件、配合发包人进行各阶段验收、配合完成竣工图等所有的后续跟踪服务的一切费用。
总价包含的风险范围：/。
风险费用的计算方法：/。
风险范围以外合同价格的调整方法：/。
10.4进度款支付
10.4.1发包人应按以下付款条件及时向设计人支付进度款：
（1）设计人在设计合同签订后七个工作日内需向发包人提供暂定合同总额2%的履约保证金（中标合同价低于风险控制价的，设计人还须向发包人提供风险控制价和中标合同价的差额担保，作为履约担保的一部分），即万元（大写万元）。①若履约担保形式为现金、支票、汇票、转账，履约保证金在项目总体竣工验收合格并备案后一个月内无息返还；②履约担保形式为银行保函，保函有效期暂定为一年（若履约担保超期项目还未竣工验收，则需重新提供）。设计人未按合同约定提供履约保证金的，发包人可不支付后续设计费用。
（2）设计合同签订后四十五个工作日内，发包人向设计人支付暂定合同总额的10%。
（3）初步设计概算审定/批复后四十五个工作日内，支付至最终设计费的40%。
（4）项目开工后四十五个工作日内，支付至最终设计费的70%。
（5）项目竣工验收合格后四十五个工作日内，支付至最终设计费的90%，并无息退还履约保证金。
（6）主体工程质保期满后四十五个工作日内，支付至最终设计费的100%。
甲方支付前，乙方需按甲方要求提供合规发票。
注：
1）提交各阶段设计文件获得批准后支付各阶段设计费。其中在各付费阶段期间，发包人参考：①本工程施工图预算是否超出初步设计概算；②设计工期进度拖延情况；③设计单位人员到位情况；④施工图设计及施工期间配合的服务情况等酌情扣除设计费。
2）如期间设计人未按政府相关部门或发包人要求在相应期限内修改、配合的，且经发包人催告后30日仍未完成、仍不符合要求或仍不配合的，发包人有权单方面终止合同，剩余合同价款发包人有权不予支付，并享有修正前设计成果的权利，设计人无条件认可。
3）设计人递交阶段设计费付款申请时应同时提交各阶段设计文件，付款申请经发包人确认后支付相关费用。
4）设计人未按招标文件要求提供有效的合同履约保证金，发包人将不支付任何费用）。
5）违约条款的情形及责任
①设计人有如下违约情形，应当在发包人给定的期限内重新开具和交付符合法律规定和协议约定的发票，并按照应当交付发票票面总金额的50%向发包人支付违约金；若设计人未能在招标人给定的期限内重新开具和交付符合法律规定和协议约定的发票，则设计人应当按照应当交付发票票面总金额的150%向发包人支付违约金：
a、向发包人开具和交付的发票为虚假发票，或提供由他人开具的与实际经营业务不符的发票；
b、向发包人开具的发票无法认证、认证不符或其他任何因发票瑕疵所导致的发票作废。
②设计人有如下违约情形，应当在发包人给定的期限内消除导致协议项下交易所涉进项税额无法抵扣的因素，并赔偿因违约而给发包人造成损失；若设计人未能在发包人给定的期限内消除导致协议项下交易所涉进项税额无法抵扣的因素，则设计人应当按照应当交付发票票面金额内发包人可抵扣的进项税税额的130%向发包人支付违约金，违约金不足以弥补发包人损失的，设计人应当继续予以赔偿：
a、因发包人原因发票遗失的，设计人应提供发票记账联复印件（加盖公章）和设计人所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》及其他税务要求的文件，设计人未配合发包人获得其他可抵扣凭证；
b、设计人未向税务机关按时缴纳对应增值税税款，导致发包人无法抵扣进项税额；
c、其他因设计人原因，导致发包人无法实现进项税额抵扣的情形。
③若设计人开票信息发生变更的，须及时书面告知发包人，并提供相关证明，如未及时告知发包人导致付款错误，产生的不利后果由设计人承担、赔偿由此给发包人造成的损失。
6）发包人应按照付款节点支付费用，付款方式为现汇结算。付费之前设计人应提供一般纳税人增值税专用发票。
7）发包人有权按实际情况调整工作内容并按实际完成的工作内容支付相应设计费。
双方开票信息如下：
发包人：一般纳税人□/小规模纳税人□
设计人：一般纳税人□/小规模纳税人□
公司名称：公司名称：
纳税人识别号：纳税人识别号：
地址：地址：
电话：电话：
开户行：开户行：
账号：账号：
11.工程设计变更与索赔
11.5设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后5天内书面通知发包人。
设计人应在该事项发生后10天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。
发包人应在接到设计人书面声明后的5天内，予以书面答复。发包人未在上述期限内予以答复的，不视为认可设计人声明。
12.专业责任与保险
12.2设计人需（需/不需）有发包人认可的工程设计责任保险，保费由设计人承担。
13.知识产权
13.1关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人同意不得擅自转给他人或单位。
13.2关于设计人为实施工程所编制文件的著作权归属：发包人。
关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人同意不得擅自转给他人或单位。
13.5设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：由设计人承担。
14.违约责任
14.1发包人违约责任
14.1.1发包人支付设计人的违约金：/。
14.1.2发包人逾期支付设计费的违约金：/。
14.2设计人违约责任
14.2.1设计人支付发包人的违约金：合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应退还发包人已支付的设计费用，并向发包人支付合同总价的20%的违约金，已完成的设计成果归发包人所有且发包人无需支付设计费用。
14.2.2设计人逾期交付工程设计文件的违约金：如因设计人原因，设计人未按本合同规定的日期向发包人交付工程设计文件，每逾期一天，应减收合同价的2‰，减收费用不超过合同价款的10%，从履约保证金或应付款中扣除。因设计人原因，逾期超过30日未向发包人交付工程设计文件的，发包人有权单方面解除本合同，不承担任何违约责任，乙方应向发包人支付合同总价20%的违约金并赔偿发包人直接经济损失。
设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：/。
14.2.3设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：/。
14.2.4设计人工程设计文件超出主要技术指标控制值比例的违约责任：/。
14.2.5设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包或转包的违约责任：设计人未经发包人同意，擅自对工程设计进行分包的，发包人有权单方解除合同，设计人应承担暂定合同总价20%的违约金，该违约金不足以赔偿发包人损失的，设计人应当予以补足。
15.不可抗力
15.1不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。
16.合同解除
16.2暂停设计期限已连续超过180天。
16.4发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为/天内。
16.5在合同执行中，如出现下列情况之一时，发包人可出具书面违约通知给设计人终止本合同：
（1）设计人未能按照国家相关法律法规和行业规范进行设计工作，造成设计缺陷且拒不整改的，发包人有权终止设计合同并追回已支付的设计费用。
（2）无正当充分的理由且未经发包人同意，设计人因自身原因未能在合同规定的时间内完成设计任务，单阶段误期累计超过10日（不包括发包人同意延长的时间以及因发包人原因造成的误期）的，发包人有权终止合同，已支付的费用不予追回，相关设计成果归发包人所有且发包人有权将相关设计成果交由后续设计单位使用以完成本项目设计工作，后续费用不再支付。
（3）如因非设计人原因，发包人严重违约的，设计人亦可通过书面违约通知给发包人，终止合同并要求发包人给予经济上的赔偿。
16.6因不可预见因素导致本合同的履行成为不可能的情况，可协商解除本合同。
17.争议解决
17.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：
（1）向原告所在地仲裁委员会申请仲裁；
（2）向发包人所在地人民法院起诉，败诉方承担律师费、诉讼费等诉讼过程产生的一切费用。
18.其他
18.1如设计范围需要调整，设计人须无条件服从发包人安排，根据实际完成工作量按合同相应条款结算。
18.2如本项目遇规划条件调整的情况时，发包人有权解除合同，设计人不得要求发包人承担任何违约责任。
18.3在合同履行期间，因发包人原因，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，发包人无需支付费用，设计人若已开始设计工作的，发包人参照设计人已完成的实际工作量以及在该设计阶段中实际设计进度和深度（均以发包人认定的为准），适当支付部分费用。除此之外，发包人无需承担违约责任且无需支付设计人其他任何款项。前述款项在设计人向发包人提交全部文件资料成果、并开具增值税专用发票（所涉税金由设计人承担）原件，并经发包人审核后支付。
18.4相邻界面的设计范围按发包人要求进行设计，相邻界面的相关设计单位必须积极配合统一按照发包人要求完成各自设计任务，不得相互推诿。设计范围的调整或设计界面结合部位的衔接必须服从发包人要求，设计人不得因此与要求任何费用。如设计人未按要求配合，发包人有权不支付该阶段设计费直至终止合同，情节严重的，发包人有权终止合同，设计人应承担暂估合同总价5%违约金并赔偿发包人全部损失。
18.5关于设计修改：如有超出设计委托书之外的重大修改引起的设计周期、修改费用，由双方友好协商解决。
18.6设计人应当保证所提交的本合同项下所有的图纸、说明书、设计、报告、文件、电子文件和其它成果不侵犯第三人的权利（包括但不限于知识产权）。如发包人发现设计人提供成果有侵权可能的，设计人应在发包人要求的期限内提供不侵权的有效证明或限期予以改正，否则发包人有权立即单方解除合同，设计人应当返还全部已收款项（包括发包人已承担的各种成本费用，未发生的发包人不再承担）并承担发包人由此产生的全部经济损失（包括但不限于发包人向权利人支付的各种违约金、赔偿金、发包人应对投诉或程序所支出的诉讼费/仲裁费、律师费等各项成本费用）。
18.7设计人的初步设计概算要合理、准确，不得漏项，符合实际，初步设计概算不允许超过项目投资估算，今后施工图预算不允许超过该初步设计概算。若因设计原因，导致将来实际施工图预算（指施工招标时的标底价）超出项目初步设计概算的，设计人应无条件配合做好概算调整工作，超概部分不作为设计费计费基数，并处暂定合同价5%的违约金。
18.8在初步设计完成后，发包人将会同各职能部门对已完成的图纸内容进行审核，设计人应无条件接受各职能部门的正确意见和发包人的修改意见并负责修改直至通过审批。需修改完善的，设计人拒不修改完善的，视为设计人放弃本工程设计任务，发包人有权终止合同；专项工程设计深度不能满足施工条件要求的或不能满中发包人要求的，设计人不能胜任且无法按时完成时，发包人有权重新选择其他设计人，该专项工程设计费由发包人与其他设计人商定，并从设计人的设计费扣除。
18.9设计人应确保设计文件完整，各专业设计衔接合理。各专业图纸之间出现的错、漏、碰、缺或彼此矛盾的，发现后应立即完成设计变更，因此造成的损失由设计人承担。设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费、承担直接经济损失、处暂定合同价10%的违约金。
18.10本工程设计资料及文件中，建设材料、建设构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。
18.11发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。
18.12后续服务：设计人应派驻经验丰富的设计代表做好施工现场服务，并负责解决施工过程中出现的设计问题。
18.12.1开工前在发包人指定的时间内，做好设计文件的技术交底工作和现场控制点的交接工作。
18.12.2在发包人规定的时间内有能力及时处理与解决施工中与设计有关的问题。
18.12.3在发包人规定的时间内积极配合发包人对施工及设计方案进行优化设计。
18.12.4参与工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故提出相应的技术处理方案；
18.12.5参加本工程的交工、竣工验收，提交设计工作报告，并配合质量监督部门校核工程是否按施工图设计施工。
18.13设计变更：对设计人提供的施工图纸，除区级及以上规划或政策调整、不可预见的重大地质变化等原因外，对设计变更累计（按变更增减额绝对值累计）占批复概算建安费比值约定一般不得超过10%，景观绿化、整治或展示类项目不得超过30%。
18.14设计人员变更：
18.14.1设计项目负责人和各专业负责人（以下简称设计负责人）应按投标文件、合同约定到位。设计负责人除下列三种情况外一般不得变更：（1）因离职、重病或其他人身意外等不可抗力导致无法从事现场管理工作的，（2）因被行政主管部门责令停止执业资格、吊销相关证书及被有关部门依法追究刑事责任的，（3）发包人认为履职不到位、工作存在严重失误，经整改仍不能胜任管理岗位的设计负责人，设计人应按发包人要求进行设计负责人变更。符合上述变更情形，设计负责人变更总人数不得超过设计负责人总数的50%。
18.14.2设计负责人变更时，应提供相应证明材料：劳动合同解除协议、医院证明材料、行政处罚决定书或法院判决书等，对不能胜任现场管理工作的，出具书面说明及整改后仍不能胜任的证明材料。
18.14.3变更替换人员的资格条件：变更替换人员一般为本单位自有人员且在本单位社保连续缴纳时间、执业资格、职称、业绩等条件不低于招标文件要求，其中合同主要负责人员不得低于中标人投标文件中所明确人员的职称、业绩、执业资格等条件。
18.14.4对同一岗位，变更过一次的，除离职、重病等客观原因外，不得再次变更。
18.14.5设计负责人不能按照投标文件、设计合同约定到岗履职的，除因离职、患病或其他人身意外等不可抗力外，设计人每出现一次下述违约行为，发包人可处以相应额度的罚款，该罚款直接从当期支付的合同款中扣除：