(四)资金来源本工程按照嘉兴市招标投标的有关规定，已理招标申请，并经嘉兴经济技术开发区、嘉兴国际商务区招标投标领导小组办公室(以下简称区招标办)备案，采用公开招标的方式。(三)招标方式2、工期：详见“投标须知前附表”。1、招标范围：详见“投标须知前附表”。(二)招标范围及工期

(七)签订合同投标单位应自行承担编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。(六)投标费用本工程采用资格后审的方式确定合格投标人资格。投标人须按招标文件格式中的资格后审资料的要求提供相关资格证明材料并按要求放入投标文件中。(五)投标资格建设单位的资金通过前附表所述的方式获得，并将部分资金用于本工程合同项下的合格支付。

(二)招标文件的解释2、投标单位应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标单位编制的投标文件实质上不响应招标文件要求，其投标文件将被招标单位拒绝。l、招标文件由前附表、投标须知、合同主要条款、技术规范及图纸、评标办法、投标文件（附件及附表）、工程量清单、辅助资料表等组成。（一）招标文件的组成二、招标文件中标人在接到中标通知书起10天内与建设单位签订合同，在规定期限内拒签合同者，发包人即可直接扣罚投标保证金，同时取消该单位的中标权，经区招标办批准，另选其他投标人中标，也可以重新组织招标。

4、为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人如果需要延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。3、招标文件澄清、答疑纪要、修改、补充等内容均以电子文档形式明确的内容为准，且必须经过嘉兴经济技术开发区、嘉兴国际商务区招标投标领导小组办公室备案。当招标文件、招标文件澄清纪要、修改、补充通知内容互相矛盾时，以最后发出的电子文件为准。2、招标文件的修改将以电子文档形式上传于嘉兴经济技术开发区招投标交易平台，潜在投标人应自行关注并自行下载，招标人不再一一通知，否则后果自负。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。1、招标文件发出后，在投标截止日期前3天，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。(三)招标文件的修改投标人在下载招标文件后，对招标文件有任何疑问，应按前附表规定的时间和规定的方式提出，要求招标人对招标文件予以解释。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于前附表规定的时间和方式予以答复，潜在投标人应自行关注并自行下载，招标人不再一一通知，否则后果自负。澄清文件作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

4、合同的施工地点为前附表所述，除非合同中另有规定，投标人在投标总价中的价格均包括完成该工程项目的人工费、材料（包含工程设备）费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费、税金和一定范围风险因素等各项应有费用。3、工程建设标准和技术规范要求的费用应包括在投标报价中。2、投标人应按清单中列出的工程项目填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价不予接受，投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。1、投标报价为投标人的投标文件中提出的各项支付金额的总和。（一）投标报价三、投标报价

6.4投标人应考虑对施工范围附近可能影响的周围建筑物、构筑物的保护及修复所发生的费用并计入报价内。投标人应考虑调查并保护地下管线状况等所发生的费用。投标单位在实际施工时通过现场踏勘（招标人配合协调相关单位）后探明并保护施工区域原有地下管道、管线（包括：自来水管、污水管、雨水管、电力管线、电信管线、有线电视管线等其他埋地管道、管线）等配套设施，因施工单位原因造成损失的，施工单位承担相应所有的费用。6.3今后施工过程中所有如与设备安装工程施工时有关联的测量、定位、开孔、开洞、预留孔、检修口、洞口修补及封堵等工作所产生的费用由各投标人在投标报价时综合考虑，今后结算时不另增加费用。6.2投标时投标单位应按工程量清单进行报价，分部分项工程量清单项目编码、项目名称、项目特征描述、计量单位、工程量不得变动，除非招标单位通过补充招标文件予以更正，否则按不响应招标文件处理。6.1工程量清单中只描述了分项工程计量范围内完成本分项工程应有的主要工作内容，但投标单位填报的单价应是包含了分项工程计量范围内的所有工作内容的价格，无论工程量清单或图纸有无明确列项或表示，只要是为完成该分项工程所需要做的工作和为了满足该分项工程的完整性所需要做的工作，均视为该分项工程所包含的内容。投标单位在填写工程量清单的每一项的单价和合价时应结合投标须知及构成招标文件的施工合同、技术规范、设计施工图纸和现场勘察情况进行报价。6、各投标单位根据企业自身实力，根据企业定额或参照信息通信建设工程定额等计价依据自行报价。投标报价为投标人的投标文件中提出的各项支付金额的总和，应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，应包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金及政策性文件规定等各项应有费用。投标人的报价不得低于成本价。5、投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、道路、存储空间、装卸限制及任何其它足以影响投标报价的不可预见情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

四、投标文件的编制投标报价中的单价和合价全部采用人民币表示。(二)投标货币6.7如遇台风等不可抗力恶劣情况时，中标人必须无条件服从有关部门要求转移相关人员到指定地点，确保人员安全，投标时综合考虑。6.6若施工过程中遇到与其他项目需交叉施工的，由施工单位自行协调处理，投标报价时综合考虑该因素。6.5本工程应充分考虑施工进出场的措施费用和安全防护费用，包括环保、交通、治安等，计入清单的建设措施费用中。施工车辆必须按综合执法局的规定办理通行证，缴纳相关保证金，并在规定时间规定线路内通行，投标单位在报价中考虑相关的费用。

投标单位应提供前附表中规定的时间和金额提交投标保证金，作为其投标的一部分。(三)投标保证金投标单位应使用招标文件中提供的附表格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。(二)投标文件格式要求投标单位投标文件应包括技术标、商务标。(一)投标文件的组成

（1）保证金按项目类型通过“招标快线”系统进行报名和查询。2、保证金缴纳的有关规定：（3）勘察、设计、监理等服务类项目，投标单位按年度一次性缴纳人民币1万元整。（2）重要设备、材料等货物的采购，投标单位按年度一次性缴纳人民币1万元整。（1）施工类项目，投标单位按年度一次性缴纳人民币4万元整。1、保证金缴纳的标准

1.按年度缴纳投标保证金后，投标单位在区招投标中心参与投标时可按年度连续使用，不再每次分别缴纳及退还保证金。3、保证金退还的有关规定。（5）如果遇到特殊项目，需要增加缴纳投标保证金，经区招标办同意后，在招标文件中明确并办理相关手续。（4）按年度一次性缴纳投标保证金周期届满后，投标保证金可结转下一年度循环使用，各投标单位不需要每次分别缴纳及退还。（3）投标人未按规定缴纳投标保证金的，其资格审查文件将作为不合格处理。（2）各投标单位的投标保证金，必须按照投标单位申请备案的结算账户汇至开发区投标保证金专用帐户，不得以现金和其他形式缴纳，不得以分公司、办事处或其他机构的名义缴纳。

（2）中标通知书发出后，中标人无故放弃中标项目或无正当理由在规定时间内不与招标人签订合同的；（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；2.有下列情形之一的，不予退还投标保证金。1.投标人有违规行为，在调查处理期间该投标人的投标保证金暂不退付，待处理结果明确后按有关规定处理。4、保证金违约的有关规定。2.投标人如退出区招投标中心投标的，由投标单位提出退还申请，经区审批服务中心审核同意后，办理退还保证金本金及产生的利息手续（按银行活期利率计息）。

2.保证金必须以投标单位名义缴纳。以投标单位分公司、办事处名义缴纳保证金无效；以其它单位名义或个人名义缴纳保证金无效；保证金不得采用现金方式缴纳；为提高效率，建议采用网银汇款或银行柜面电汇，不建议使用转账支票。若采用工程保函的必须在电子标书内放入工程保函扫描件。1.区招投标中心投标保证金实行自愿的原则。保证金必须由投标单位登记时指定的备案账户，转账汇款至保证金专用账户。也可采用电子保函形式递交。保证金专用账户:户名：嘉兴经济开发区建筑业企业欠薪保证金专户，账号1204064029049011109，开户行：工行嘉兴经济开发区支行。为提高招投标交易的运作效率，区招投标中心决定实行年度投标保证金管理制度，请各投标单位本着自愿的原则进行实施，请在办理投标保证金缴纳事项前仔细阅读本告知书。各投标单位:5、嘉兴经济技术开发区、嘉兴国际商务区招投标中心投标保证金缴（退）告知书（3）其它违约情况，按相关法律法规处理。

（2）投标人在招标项目规定的时间内，通过网银、柜面等渠道将保证金转账汇款至指定的投标保证金专用账户。保证金必须在投标截止时间前一天到达区平台投标保证金指定专用账户。（1）投标单位出具投标保证金缴纳申请表（附件二），区审批服务中心审核同意后，通过“招标快线”系统（网址为：http://web.zj.icbc.com.cn/zjebank）进行预报名。预报名时必须输入付款账号。付款账号必须与投标单位登记时指定的备案账户一致。若在汇款的次日进行报名的，须通过“招标快线”系统“项目报名”进行报名，无需预报名。6.投标保证金缴纳流程及注意事项5.进入区招投标中心投标的，由投标单位出具投标保证金缴纳申请表（附件二），区审批服务中心审核同意后，办理缴纳；退出区平台投标的，由投标单位提出退款申请表（附件三），区审批服务中心审核同意后，办理退还保证金本金及产生的利息手续（按银行活期利率计息）并严格按照投标单位的保证金来款渠道直接将投标保证金原路退回。4.投标单位在汇缴投标保证金时，必须使用登记时指定的备案账户，在指定时间内转账汇款至区投标保证金专用帐户，若未能在指定时间汇入保证金的，由此造成的损失由投标人自行承担。3.投标保证金的缴纳应按相关要求办理，以“保证金专用帐户”实际收到为准。

(五)投标文件的份数和签署3、招标单位向投标单位提供的有关施工现场的资料和数据，是招标单位现有的能使投标单位利用的资料。招标单位对投标单位由此而作出的推论、理解、结论概不负责。2、投标单位将自行对工程施工现场和周围环境进行勘察以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由投标单位自己承担。l、投标单位应在开标前自行前往现场踏勘，如未去现场踏勘的，招标人将视其对工程现场情况已充分了解。(四)招标答疑会及现场勘察（3）投标人汇款后可通过“招标快线”系统查询保证金到账情况。投标人使用登记时指定的备案账户付款，一般在汇款后1-2个工作日可查询到保证金到账情况，具体视投标人开户银行及转账汇款方式有所不同。

包封都应写明招标单位和工程名称及投标单位名称，并加盖公章、法定代表人印章。（一）投标文件的密封五、投标文件的递交3、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非是这些删改是根据招标单位的指示进行的，或者投标单位造成的必须修改的错误。修改处应由投标单位法定代表人或受托人签字证明并加盖其印章。2、投标文件“正本”与“副本”均要求打印，封面由投标单位法定代表人签署（或盖章）并加盖单位公章。1、投标单位按前附表规定的份数，编制投标文件“正本”和“副本”，并在封面上注明“正本”和“副本”。投标文件“正本”和“副本”如有不一致之处，以“正本”为准。

2、投标单位修改已递交投标文件时，应先在交易平台对原投标文件进行撤回操作，修改完成后再重新加密上传已修改的投标文件。1、投标单位递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。在投标截止时间以后，不能更改投标文件。（三）投标文件的修改与撤回2、招标单位可以补遗书的方式酌情延长递交投标文件的截止日期。上述情况下，招标单位与投标单位以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。1、投标单位递交投标文件按前附表规定的日期、时间和地点。逾期上传投标文件的作无效标处理。（二）投标截止期

（二）投标人有下列情况之一的，其投标文件招标人应当拒收，退回投标人：3、开标后，由招标人依法组建的评标委员会。评标委员会将对所有投标人的投标书内容进行符合性审核，凡不符合招标文件的有关规定或不响应招标文件实质性内容的投标书，将予以拒绝，不进入评标范围，并且不允许投标人通过修改或撤消投标书中不符合要求的内容，使之成为具有响应性或符合要求的投标。2、开标会议在嘉兴经济技术开发区、嘉兴国际商务区招标投标领导小组办公室和有关部门的监督下，由招标代理机构组织并主持。1、招标人将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点组织公开开标。根据疫情防控需要，本项目不要求投标人至开标现场参加开标及开启投标文件活动。（一）开标六、开标

投标文件经确认无误后开启电子投标文件，公布投标人名称、投标价格、工期、质量目标等招标单位认为适当的其他内容。（四）投标文件鉴证和公布（4）法律、法规规定的其他情形。（3）未按招标文件要求提交投标保证金的；（2）投标文件未在投标截止时间前按招标文件要求完成上传的；（1）未按招标文件要求加密投标文件的；

（二）评标原则招标人按照嘉开管【2011】325号文件《嘉兴经济技术开发区、嘉兴国际商务区招投标评标专家抽取管理暂行办法》组建评标委员会，评标委员会成员由业主代表1名和嘉兴经济技术开发区、嘉兴国际商务区招投标评标专家库中随机抽取4名，共5名组成。（一）评标小组七、评标唱标内容将做好记录，并由相关人员签字存档。（五）唱标和记录

（五）投标文件的评审、比较和否决为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以个别地要求投标单位澄清其投标文件。有关澄清的要求和答复，应以书面形式进行，但不允许更改投标报价或投标的实质性内容。（四）投标文件的澄清本工程评标办法采用综合评估法。具体详见第四章评标办法。（三）评标办法应遵循公平、公正、合理、科学的原则。

1、公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密。（六）评标过程的保密4、评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。3、评标委员会依据本招标文件规定的评标方法，就投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。2、在评审过程中，评标委员会可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。1、评标委员会仅对实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

中标人不遵守招标文件和投标书中要约、承诺，在接到中标通知书起10天内借故拖延，拒签合同者，投标保证金不予退还，同时取消该单位的中标权，报嘉兴经济开发区招标投标领导小组办公室后，招标人可确定排名后一名的中标候选人为中标人或重新组织招标。1、招标单位根据备案的中标通知书通知中标单位，中标单位应在接到中标通知后10日内，与招标单位应按有关法律法规和招标文件签订施工合同。(一)中标通知书八、授予合同3、中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。2、在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人的评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

合同协议条款将由招标单位(甲方)与中标单位(乙方)结合本工程具体情况协商后签订。以下为招标单位提出涉及投标单位的主要条款，投标单位在投标文件中进行承诺。合同条件采用建设工程施工合同示范文本(GF—2017—0201)的《合同条件》。第二章合同主要条款招标单位将根据嘉兴市建设工程施工合同管理的规定，依据招标文件、投标文件，与中标单位签订施工合同。(二)合同签订2、中标通知书将成为合同的组成部分。

一、工程概况根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就嘉兴经济开发区佳园实业开发有限公司北城创意园项目（信号覆盖）施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：承包人（全称）：发包人（全称）：嘉兴经济开发区佳园实业开发有限公司第一部分合同协议书《建设工程施工合同》

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。5.工程内容：嘉兴经济开发区佳园实业开发有限公司北城创意园项目（信号覆盖）。4.资金来源：自筹3.工程立项批准文号：/2.工程地点：嘉兴经济技术开发区内1.工程名称：嘉兴经济开发区佳园实业开发有限公司北城创意园项目（信号覆盖）

三、质量标准工期：2022年月日前完成。计划竣工日期：年月日。计划开工日期：年月日。二、合同工期6.工程承包范围：主要工作内容包括布线、布管、附属设备、终端盒、电表箱及控制单元的安装调试等工程（详见施工图及工程量清单）。

人民币（大写）(¥元)；（1）安全文明施工费：其中：1.签约合同价为：人民币（大写）(¥元)；四、签约合同价与合同价格形式工程质量符合合格标准。

人民币（大写）/(¥/元)。（4）暂列金额：人民币（大写）/(¥/元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）/(¥/元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书；（2）投标函及其附录；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。六、合同文件构成承包人项目负责人：。五、项目负责人2.合同价格形式：单价合同。

九、签订时间:本合同于年月日签订。八、词语含义:本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。七、承诺

十三、合同份数本合同自合同当事人加盖公章，并由法定代表人或法定代表人的授权代表签字后生效。十二、合同生效合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十一、补充协议十、签订地点:本合同在浙江嘉兴签订。

邮政编码：邮政编码：地址：地址：组织机构代码：组织机构代码：法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）发包人：(公章)承包人：(公章)本合同一式9份，均具有同等法律效力，发包人执5份，承包人执4份。

开户银行：开户银行：电子信箱：电子信箱：传真：传真：电话：电话：委托代理人：委托代理人：法定代表人：法定代表人：

1.1词语定义1.一般约定第三部分专用条款略，按建设工程施工合同示范文本(GF—2017—0201)。第二部分通用条款账号：账号：

资质类别和等级：；名称：；1.1.2.4监理人：1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.1.10其他合同文件包括：本项目招标文件、招标补充文件及其他文件等、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。1.1.1合同

资质类别和等级：；名称：；1.1.2.5设计人：通信地址：。电子信箱：；联系电话：；

1.1.3.9永久占地包括：设计范围内的建筑物、构筑物占地。1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：无。1.1.3工程和设备通信地址：。电子信箱：；联系电话：；

1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：无；1.4.1适用于工程的标准规范包括：采用现行有效的适用于本工程的施工和验收标准、规范，包括《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017），若不同标准和规范之间要求不一致的，以较高标准为优先。1.4标准和规范适用于合同的其他规范性文件：省、市建设管理部门发布的规范性文件。1.3法律1.1.3.10临时占地包括：无。

1.6图纸和承包人文件合同文件组成及优先顺序为：合同协议书、中标通知书、投标函及其附录、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书、招标文件及其补充文件、工程量清单等。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。1.5合同文件的优先顺序1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。发包人提供国外标准、规范的名称：无。发包人提供国外标准、规范的份数：无；

需要由承包人提供的文件，包括：修正的施工组织设计、工程进度计划及专项施工方案；1.6.4承包人文件发包人向承包人提供图纸的内容：施工图。发包人向承包人提供图纸的数量：4套（包括竣工时需要绘制竣工图的3套），施工过程中承包人要求增加图纸的，发包人应在承包人支付图纸复制工本费后提供承包人要求增加的图纸。使用标准图的，标准图由承包人负责提供，产生的费用由承包人承担；发包人向承包人提供图纸的期限：签约后7日历天内；1.6.1图纸的提供

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。1.6.5现场图纸准备发包人审批承包人文件的期限：收到文件后10日内。承包人提供的文件的形式为：纸质文件3份，电子文件1份；承包人提供的文件的数量为：4份；承包人提供的文件的期限为：签订合同后一周内；

承包人指定的接收人为：根据需要由双方协商确定。承包人接收文件的地点：根据需要由双方协商确定；发包人指定的接收人为：。1.7.2发包人接收文件的地点：；1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7联络

1.10.3场内交通关于出入现场的权利的约定：按通用条款。1.10.1出入现场的权利1.10交通运输监理人指定的接收人为：根据需要由双方协商确定。监理人接收文件的地点：根据需要由双方协商确定；

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款。1.11知识产权运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.10.4超大件和超重件的运输关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：无场内道路和交通设施，承包人应根据施工组织设计实施场地内的各项场内道路及交通设施。关于场外交通和场内交通的边界的约定：本项目的用地红线。

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整，但施工过程中不予调整。1.13工程量清单错误的修正1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用条款。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款。

身份证号：；姓名：；发包人代表：2.2发包人代表2.发包人允许调整合同价格的工程量偏差范围：仅就在招标文件规定的风险范围以外工程量清单中出现的错误工程量按实调整。

2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包方行使工程现场管理的协调，对任何作为结算价款调整依据的工期、工程变更、签证单进行审核确认。通信地址：。电子信箱：；联系电话：；职务：；

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工现场的时间、地点和供应要求：水源、电源接入点位置由招标人指定（临时水、电具体位置以业主最终提供的接入点为准。在投标时已充分考虑此因素，所发生的费用已在投标报价中综合考虑，今后不另增加费用），从接入点至施工现场使用点的管线费用等已计入投标报价，水、电费用由投标单位根据市场行情及自身情况已计入报价。施工时水、电用量装表计量（水、电表由中标人自行安装），施工用水、电费用由承包人直接支付给建设单位，在工程款中扣回。投标单位已充分考虑停电因素，因停电而造成自发电费用已包含在投标报价中，同时工期不得顺延。承包人在施工中如遇用电量不足时，由承包人自行发电解决，费用已在投标报价时自行考虑，今后不另增加。（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：施工现场已具备开工条件，有关进场准备的工作，由承包人根据本工程施工要求在开工前做好此项工程，费用已含在承包人的投标报价中。关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：2.4.2提供施工条件关于发包人移交施工现场的期限要求：根据需要由双方协商确定。2.4.1提供施工现场

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：如遇上述情况时,承包人应提出具体保护实施方案,由发包人征得有关管理部门同意后,由承包人实施,所需费用,承包人已列入投标报价。（7）图纸会审和设计交底时间：根据需要由双方协商确定时间。（6）水准点与坐标控制点交验要求：开工前确定，由发包人以书面形式提供给承包人，并进行现场交验。（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：按规定由发包人办理的各类证件，发包人应在某项工作需要此类证件时办理完毕，承包人需把有关情况及时提前告知发包人。需要承包人提供办理证件相关资料的，承包人必须在合同签订后5个工作日内提交。（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前由施工单位自行与各相关管线单位协调,及时对各相关管线单位的管线进行调查、摸底，施工单位根据自行协调的内容对相关管线进行核实和保护,相应费用已计入投标报价内。如施工期间地下管线有损坏,施工单位承担由此产生的一切费用。（3）施工现场与公共道路的通道开通时间和要求：施工临时道路由承包人自费解决，费用已计入投标报价。

3.1承包人的一般义务3.承包人发包人提供支付担保的形式：/。发包人是否提供支付担保：不提供。发包人提供资金来源证明的期限要求：收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28日历天内。2.5资金来源证明及支付担保

承包人提供竣工图的约定：承包人提交的竣工资料形式要求：纸质3套，电子文档1套。承包人提交的竣工资料移交时间：在提供竣工报告后一个月内。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。承包人需要提交的竣工资料套数：4套。（5）承包人提交的竣工资料的内容：按照法律法规规定的完整内容编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档。

2、承包人按当地建筑工地文明施工管理相关规定执行并承担施工安全保卫工作及夜间施工照明。1、每月20日前提供施工进度计划和相应的工程量报表。除每月提供外，如果监理或发包人要求临时提供某些报表和资料，承包人应无条件按监理和发包人要求提供此类报表和资料。（6）承包人应履行的其他义务：③施工中对原设计变更较多，原施工图难于作为竣工图，应由承包人组织重新绘制竣工图并承担相应费用。②施工中只有零星的少量变更，承包人在竣工图变更位置注明，并连同经发包人同意的变更签证，于竣工后由承包人加盖竣工图章交发包人。①施工中没有设计变更，施工后由承包人在发包人提供的施工图加盖竣工图章，提交发包人。

8、水准点与坐标控制点交验要求：开工前确定，由发包人以书面形式提供给承包人，并进行现场交验。7、提供施工许可手续办理的必备资料，协助发包人办理施工许可证；确保安全生产，文明施工，派驻现场的主要施工管理人员必须与投标文件相同。6、施工期间承包人应按规定做好施工场地清洁卫生工作。竣工后剩余的任何材料和物品除属于发包人的外，承包人均应迅速撤除。竣工验收，工程移交之前，承包人仍须承担成品保护、保洁、安全等工作，此类费用由承包人承担。5、施工期间承包人应按规定做好施工场地清洁卫生工作。竣工后剩余的任何材料和物品除属于发包人的外，承包人均应迅速撤除。竣工验收，工程移交之前，承包人仍须承担成品保护、保洁、安全等工作，此类费用由承包人承担。4、在整个工程竣工验收并移交给发包人之前，承包人应按规定自行保护好承包范围内的已完工程的任何一部份或整体。此类费用由承包人承担。3、遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫和施工噪音等管理规定。所有手续的费用由承包人承担。承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经发包人批准。按监理要求标化管理及环保要求实施施工管理并承担相关费用，发包人给予配合。

建造师执业资格等级：；身份证号：；姓名：；3.2.1项目经理：3.2项目经理9、施工过程中，道路施工范围要求作安全隔离处理，现场施工作业人员要求穿带反光安全工作服，安排专人清理道路上的抛洒物，费用包含在投标报价组织措施费内。

通信地址：；电子信箱：；联系电话：；安全生产考核合格证书号：；建造师执业印章号：；建造师注册证书号：；

3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：处以人民币5万元的罚金并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：处以人民币5万元的罚金并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理每月在本工地上班时间不足20天，以违约论，扣除每天人民币3000元罚金；考勤由监理方负责（项目经理应主动到监理方报到），须由总监理工程师签字确认，每月20日报发包方，发包方代表审核后直接作为扣除违约金的依据。项目经理长期不在岗，时间累计超过1个月，视为严重不履行合同，发包方可更换项目经理并对承包方处以人民币5万元的罚金，承包方承担由此增加的费用和（或）延误的工期。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月不少于20天。承包人对项目经理的授权范围如下：按通用条款

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：按每人次人民币3万元处以罚金并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求按通用条款。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：处以人民币3万元的罚金并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按通用条款。3.3承包人人员中标后项目经理变更的条件为：（1）因自身原因导致工程项目发生重大质量、安全事故的；（2）有违法、违规、违纪行为，被暂停或者吊销担任项目经理资格的；（3）不能胜任所承担的工程任务，发包人要求更换的；（4）变更工作单位的；（5）患严重疾病需要治疗或者修养，时间在一个月以上或者超过合同工期二分之一以上的。出现上述情形更换项目经理均视为承包方违约，发包方可对承包方处以人民币5万元的罚金，承包方承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3.5.2分包的确定主体结构、关键性工作的范围：按发包人要求。禁止分包的工程包括：本合同工程主体结构、关键性工作不得分包。3.5.1分包的一般约定3.5分包承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：施工员、质量员、安全员、材料员、资料员每月在本工地上班时间不足25天，以违约论，扣除每人每天人民币1000元罚金。考勤由监理方负责（上述人员应主动到监理方报到），须由总监理工程师签字确认，每月20日报发包方，发包方代表审核后直接作为扣除违约金的依据。

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款。3.6工程照管与成品、半成品保护关于分包合同价款支付的约定：按通用条款。3.5.4分包合同价款其他关于分包的约定：专业工程分包需要有相关资质的单位施工，相关资质单位由发包人、监理单位、承包人共同考察认可后确定允许分包的专业工程包括：按通用条款。

关于监理人的监理权限：监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。关于工程价款变更的签署必须经业主代表最后确认。关于监理人的监理内容：按监理合同。4.1监理人的一般规定4.监理人承包人是否提供履约担保：否。3.7履约担保

监理工程师执业资格证书号：；职务：；姓名：；总监理工程师：4.2监理人员关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人无偿提供一间现场办公用房。

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：4.4商定或确定关于监理人的其他约定：。通信地址：；电子信箱：；联系电话：；

5.1.1特殊质量标准和要求：无。5.1质量要求5.工程质量（3）/。（2）/；（1）/；

6.安全文明施工与环境保护关于延期最长不得超过：48小时。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用条款。5.3隐蔽工程检查关于工程奖项的约定：无。

4、承包人在工程开工前应办理好工程的安监手续，并经验收后才能进行开工建设，同时承包人必积极配合安监部门及发包人做好安全施工的检查工作，并在施工中，积极对职工开展安全教育培训，提高职工的安全意识，并应不定期地做好施工机械、车辆、电力线路、生活生产设施的检查，提高安全性能。3、承包人的机械设备必须符合国家有关标准，性能良好，应配备专业的操作人员并具有上岗证书，施工车辆应经过公安交通部门检测合格，证照齐全。2、承包人在实施施工和保修期间的任何时候，对本工程周围环境都应采取必要的保护措施，不得随意排放污水和有害物，也不得破坏已建或在建工程的任何部分。1、在实施和完成本合同工程及其工程保修的整个过程中，承包方应遵守国家和浙江、嘉兴等有关安全文明施工的有关规定。如果由于承包人未能对安全文明生产采取必要的措施而导致发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其他一切责任，由承包人负责。承包人应当为施工现场从事施工作业和管理的人员，在施工活动过程中发生的人身意外伤亡事故提供保障，办理建筑意外伤害保险、支付保险费。6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：6.1安全文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按现行地方政府行政管理部门的文件执行。6.1.5文明施工关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款。6.1.4关于治安保卫的特别约定：按通用条款。6、安全防护措施费由承包人承担。5、承包人应该做好外来人员和外来车辆到现场的安全管理，承包人应做好各类危险指示牌，指示牌需清晰可辩，如外来人员或外来车辆在施工现场出现事故，是由于承包人责任的，承包人应承担该项赔偿费用和责任。

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按通用条款。7.1.2施工组织设计的提交和修改7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：无。7.1施工组织设计7.工期和进度6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按通用条款。

7.3.1开工准备7.3开工发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款。7.2.2施工进度计划的修订7.2施工进度计划发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用条款。

7.4测量放线因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.3.2开工通知关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：由双方协商确定。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：已具备开工条件。关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用条款。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：该项违约，承包人每延误一天按5000元/天计取向发包人支付违约金，直到逾期竣工违约金的上限。7.5.2因承包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：无。7.5.1因发包人原因导致工期延误7.5工期延误7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用条款。

（1）5级以上的地震；发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：7.7异常恶劣的气候条件不利物质条件的其他情形和有关约定：/。7.6不利物质条件因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：本合同价的10%。

8.4材料与工程设备的保管与使用8.材料与设备7.9.2提前竣工的奖励：无。7.9提前竣工的奖励（3）风速达到10级以上的强台风。（2）日降雨量大于100MM以上持续三天的暴雨；

8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施8.8施工设备和临时设施需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按发包人要求。8.6.1样品的报送与封存8.6样品8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：/。

施工现场需要配备的试验设备：按发包人要求。施工现场需要配置的试验场所：按发包人要求。9.1.2试验设备9.1试验设备与试验人员9.试验与检验关于修建临时设施费用承担的约定：承包人自行承担。

关于变更的范围的约定：按通用条款。10.1变更的范围10.变更现场工艺试验的有关约定：按通用条款。9.4现场工艺试验施工现场需要具备的其他试验条件：按发包人要求。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款。监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款。10.5承包人的合理化建议关于变更估价的约定:按通用条款。10.4.1变更估价原则10.4变更估价

10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。10.7.1依法必须招标的暂估价项目暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7暂估价承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。

11.价格调整合同当事人关于暂列金额使用的约定：按通用条款。10.8暂列金额承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；第1种方式：采用价格指数进行价格调整。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第/种方式对合同价格进行调整：市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。11.1市场价格波动引起的调整

第3种方式：其他价格调整方式：/。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。专用合同条款（2）关于基准价格的约定：/。

②合同执行期间，国家有关工程建设的政策变化（含工程量清单计价规范及定额调整）；①招标文件、答疑纪要、施工图纸规定范围内的工程及工作内容；综合单价包含的风险范围：1、单价合同。12.1合同价格形式:本工程采用固定综合单价合同12.合同价格、计量与支付

已包含在投标报价中（除合同中明确属可调范围，其余一律不作调整）。风险费用的计算方法：/⑥合同执行期间内可能发生的其他费用，包括市政、市容、环保、交通、治安等。⑤合同执行期间，每周施工临时停电、停水累计不超过8小时的停电、停水造成的停工；④合同执行期间，投标人工、材料、机械费价格的市场变化；③合同执行期间，工程造价管理部门公布的人工、材料、机械费价格变化（本招标文件及合同专用条款中约定的可调内容除外）；

（2）工程变更引起新增新增或减少清单项目；（1）发包人提供的工程量清单项目漏缺项、重复列项；1发生下列情况的，工程量清单项目应予调整：今后结算时，工程量清单项目和工程量按实结算。（一）工程量清单项目和工程量调整风险范围以外合同价格的调整方法：

（二）综合单价调整由于工程变更引起的清单项目或工程量调整应根据设计变更图纸、设计变更联系单、甲方明确认可的签证单等，并按《建设工程工程量清单计算规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）等结合浙江省的补充规定列项、计量。（2）工程变更引起的工程量增减。（1）发包人提供的工程量清单项目工程量有偏差；2发生下列情况的，工程量清单项目的工程量应予调整：（3）施工图纸、工程变更后与原招标工程量清单的特征描述不符。

（3）如类似工程项目综合单价异常，则不宜参照，按本条第3款重新计算综合单价。（2）清单项目组合内容中某一个（或多个）定额子目发生变化，不影响其他特征及工程内容价格的，仅调整发生变化的定额子目价格。（1）某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料市场价格之差；2已标价工程量清单中没有适用的综合单价，但有类似的工程项目综合单价，参照该类似项目的综合单价计算确定：1已标价工程量清单中有适用综合单价的，按原综合单价；合价金额占合同总价2%以上的分部分项清单项目，其工程量增减超过本项目工程量15%及以上，或合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增减超过本项目工程量25%及以上时，增减工程量单价按本条第3款处理。因上述第（一）条的工程量清单项目或工程数量变化，按以下规定调整综合单价：

（2）承包人以及合同约定的组价原则，合理成本和利润提出适当的单价经发包人确认后执行。注：式中中标价及招标控制价均扣除暂列金额、暂估价。承包人报价浮动率=（1-中标价/招标控制价）*100%承包人报价浮动率按下列公式计算：（1）依据合同约定编制依据、组价原则和承包人投标报价浮动率，提出适当的单价，经发包人确认后执行。3已标价工程量清单中没用适用的综合单价，按以下原则处理：

（1）投标综合单价与按合同约定的计价依据计算的综合单价偏差±30%以上；1投标综合单价遇下列情况，应对其异常性进行判定：（三）投标综合单价异常的处理各投标单位根据企业自身实力，根据企业定额或参照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》、《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》、《浙江省施工机械台班费用定额》（2018版）等计价规则及定额标准计算；综合费率（含管理费、利润、风险费用）按投标文件同一口径执行；组价时，人工、材料、机械台班单价按照投标时人工、材料、机械台班单价的报价计算，无投标报价的机械台班价格，按照《浙江省建设工程施工机械台班费用定额（2018版）》定额标准计取，定额不明确的由业主签证确认；计算出该项费用后并换算到《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)等计算规定，格式套用投标文件格式。编制依据、组价原则：（3）如当前施行的计价依据缺项内容，承包人应通过市场调查等手段提出单价，经发包人确认后执行。

（四）措施项目调整。因本款第（一）条的工程量清单项目及工程数量变化，造成施工组织设计或施工方案变更，引起措施项目内容、工程数量发生变化，应调整措施项目内容及措施费。（2）工程量减少超过本项工程量15%以内的，按原综合单价在该项目合价中扣除，减少超过15%以外部分工程量，按本款上述第（二）条第3款重新确定综合单价，计算合价后，在该项目合价中扣除。（1）工程量增加超过本项工程量15%以内的，按原综合单价计算，增减超过15%以外部分工程量，按本款上述第（二）条第3款重新确定综合单价，计算合价；2综合单价异常且工程量增减超过本项工程量15%以上的，按以下原则处理：（3）其他异常情况。（2）虽然综合单价正常，但组成综合单价的人、材、机消耗量或单价与按合同约定计价依据计算的人、材、机消耗量或单价相比偏差±30%以上；

除合同另有约定外，其他项目清单中的零星工作项目费，应按承包人实际完成并经发包人或委托的咨询单位工程师签证的数量进行结算，综合单价不变。（六）零星工作项目费的结算（五）价格波动引起的合同价款不作调整。3施工组织措施项目按投标报价书的费率内容调整相关措施费用。2采用以以“项”、“次”为计量单位的技术措施费为一次性包干费用，结算时不作调整；1采用综合单价计价的措施项目，按本款第（二）条规定计价；

12.2预付款3、其他价格方式：/。风险范围以外合同价格的调整方法：/。风险费用的计算方法：/。总价包含的风险范围：/。2、总价合同。

承包人提交预付款担保的期限：/。12.2.2预付款担保预付款扣回的方式：/。预付款支付期限：/。预付款支付比例或金额：/。12.2.1预付款的支付

关于计量周期的约定：按形象进度计量。12.3.2计量周期工程量计算规则：按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、浙江省2018版定额中工程量计算规则计算。12.3.1计量原则12.3计量预付款担保的形式为：/。

12.3.6其他价格形式合同的计量12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。关于总价合同计量的约定：/。12.3.4总价合同的计量关于单价合同计量的约定：按通用条款。12.3.3单价合同的计量

（另：如承包人以工程保函形式（保函必须由嘉兴五县两区范围内的银行、保险机构或融资担保公司出具）提交质量保证金的，承包人在财政局出的审定报告后申请支付尾款时，需向发包人提交金额为结算审定价的1.5%的工程保函原件，并经确认后支付至工程审定价的100%。专用条款第15.3.1承包人提供质量保证金的方式待签订合同时双方协商。）2）工程竣工结算并经相关部门委托结算审定后一个月内，发包人向承包人支付至结算审定价的98.5%，余结算审定价的1.5%作为保修金，待工程缺陷责任期（2年）满后一个月内退还，不计息。1）工程竣工验收合格且提供完整的送审资料后支付至签约合同价的80％；12.4.1付款周期12.4工程进度款支付其他价格形式的计量方式和程序：/。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：每月25日前。12.4.3进度付款申请单的提交关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款。12.4.2进度付款申请单的编制以上每次付款前由承包人上报给监理申请付款，经总监理工程师及发包人核准签字后由发包人支付，各项付款时承包人必须向发包人提供正规的发票，付款汇入承包人指定的账户内。承包人不按规定程序申请付款以及不提供正规发票的，发包人可以延迟支付，且该等延迟不视为发包人违约。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。（2）发包人支付进度款的期限：进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后30天内完成支付。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用条款。（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用条款。12.4.4进度款审核和支付（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。13.1分部分项工程验收13.验收和工程试车3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用条款。2、总价合同支付分解表的编制与审批：按通用条款。12.4.6支付分解表的编制

13.2.5移交、接收全部与部分工程发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款。关于竣工验收程序的约定：按通用条款。13.2.2竣工验收程序13.2竣工验收关于延期最长不得超过：48小时。

工程试车内容：/。13.3.1试车程序13.3工程试车承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按通用条款发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用条款。承包人向发包人移交工程的期限：应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。

13.6.1竣工退场13.6竣工退场关于投料试车相关事项的约定：/。13.3.3投料试车（2）无负荷联动试车费用由/承担。（1）单机无负荷试车费用由/承担；

（1）竣工结算合同价格；竣工付款申请单应包括的内容：承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内14.1竣工付款申请14.竣工结算承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后14天内。

发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的28天内，完成对承包人的竣工付款。发包人审批竣工付款申请单的期限：工程结算经审计主管部门委托相关单位审定,时间以审计主管部门安排为准。14.2竣工结算审核（4）发包人应支付承包人的合同价款。（3）应扣留的质量保证金；（2）发包人已支付承包人的款项；

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁发后7天内。承包人提交最终结清申请单的份数：5份。14.4.1最终结清申请单14.4最终结清有关审计（价）中发生的相关费用：工程结算按规定程序由财政、审计部门及发包人委托中介机构审核，结算核减率超过5%的，则超过部分的审核费由承包人负责，发包人可以在支付或准备支付给承包人的任何款项中扣除。在最终审核价格出具之前，发包人可以拒绝承包人相应的支付请求，并不承担包括未付款项孳息等在内的任何责任。承包人资料不齐或不符合竣工备案条件的，发包人可拒绝承包人的支付要求。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：请求建设行政主管部门、行业协会或第三方进行调解。

缺陷责任期的具体期限：缺陷责任期自实际竣工日期起计算，24个月。15.2缺陷责任期15.缺陷责任期与保修（2）发包人完成支付的期限：30天内。（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：30天内14.4.2最终结清证书和支付

（2）/%的工程款；（1）质量保证金保函，保证金额为：按审定价1.5%；质量保证金采用以下第1种方式：15.3.1承包人提供质量保证金的方式关于是否扣留质量保证金的约定：是。15.3质量保证金

（3）其他扣留方式:/。（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；质量保证金的扣留采取以下第2种方式：15.3.2质量保证金的扣留（3）其他方式:/。

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内。15.4.3修复通知工程保修期为：按规定，具体详见附件3《工程质量保修书》。15.4.1保修责任15.4保修关于质量保证金的补充约定：/。

发包人违约责任的承担方式和计算方法：16.1.2发包人违约的责任发包人违约的其他情形：/。16.1.1发包人违约的情形16.1发包人违约16.违约

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：承担因其违约延误的工期。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：承担因其违约延误的工期（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：承担因其违约给承包人延误的工期。

承包人违约的其他情形：/。16.2.1承包人违约的情形16.2承包人违约承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满90天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.1.3因发包人违约解除合同（7）其他：/。

（4）承包人将本工程非法转包的，发包人可以立即解除本合同并要求承包人向发包人承担本合同价20%的违约金。(3)承包人投入本工程的施工队伍的素质、能力、力量和机械等必须符合投标书的承诺和满足工程的实际需要。如承包人在接到开工令后15日历天内所投入的机械、施工队伍仍不符合投标书的承诺，将视为承包人违约，处罚金为中标价的5%；如由于承包人原因造成现场管理混乱，施工质量和进度明显达不到合同要求且无视发包人或监理工程师事先的书面整改通知书，拒不服从监理工程师监管，发包人有权要求其加强管理，调整充实力量，承包人必须接受。当上述措施仍无效时，发包人可单方面终止合同，并追究承包人的经济责任。同时，取消该单位下次投标资格。（2）在实施和完成本合同工程及其工程保修的整个过程中，承包人应遵守国家和嘉兴市政府有关安全生产文明施工的相关规定。如由于承包人未能对安全文明生产采取必要的措施而导致发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其他一切责任，由承包方负责。承包方必须根据国家和地方有关安全生产、文明施工的规定落实好各项安全措施，如现场施工违反规定，监理工程师有权发出整改通知书，如承包人拒不执行，监理工程师有权要求停工，并报建设行政主管部门及发包人。每书面通知整改一次，处罚承包人5000元人民币；每停工整改一次，处罚承包人5万元人民币。上述款项由发包人在最近一次工程费的支付时予以扣除，承包人已承诺无条件接受。（1）因承包人原因达不到合同中规定的工程质量要求，发包人可要求承包人进行返工，如返工后仍达不到约定条件的，即视为承包人违约，承包人应向发包人支付违约金，以监理工程师签署的质量不合格文件为准，每次扣罚不少于5000元的质量违约金。工程质量一次性验收不合格，除承包人负责返修合格并承担费用和工期责任外，另处罚金为中标价的5%。同时发包人有权与承包人终止合同，并要求承包人向发包人支付本合同价10%的违约金。承包人违约责任的承担方式和计算方法：16.2.2承包人违约的责任

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：另行协商。关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款。16.2.3因承包人违约解除合同（8）因承包人原因不能按合同约定的时间竣工，承包人应承担违约责任，并向发包人支付规定金额的违约金，违约金按每延误一天扣除10000元计取，直到逾期竣工违约金的上限（即合同价的10%）。延期30天以上的除扣罚违约金外，如果承包人无法采取获得发包人认可的措施，发包人有理由视承包人无能力履行合同，发包人可以在发出书面通知14天后，与承包人终止合同，并要求承包人向发包人支付本合同价10%的违约金。上述款项由发包人在最近一次工程费的支付时予以扣除，承包人已承诺无条件接受。（7）承包人违反项目管理人员到岗到位约定，项目经理和技术负责人每月在本工地上班时间不足20天，扣除每人每天人民币3000元罚金；施工员、质量员、安全员、材料员、资料员每月在本工地上班时间不足25天，扣除每人每天人民币1000元罚金。考勤由监理方负责（上述人员应主动到监理方报到），并由总监理工程师签字确认，每月25日报发包人，发包人代表审核后直接作为扣除违约金的依据。上述款项由发包人在最近一次工程费的支付时予以扣除，承包人已承诺无条件接受。（5）承包人应对施工人员加强教育和管理，配合当地有关部门做好社会治安工作。本工程发包人当期支付给承包人的工程款中应该视为已经包含了当期已完工程的全部人工工资。承包人应按国家和本省有关劳动工资支付的规定及时支付其所属员工（包括雇佣的民工）的工资及其他酬金，不得以工程款拖欠、结算纠纷、垫资施工等理由随意克扣或者无故拖欠。否则因拖欠工资（或其他酬金）而影响发包人单位或工程的正常秩序或搅乱当地社会稳定的，发包人有权停止支付工程款，每次事件（经主管部门认定的事件）发生，发包人可要求承包人赔偿由此给发包人造成的损失或负面社会影响，每次处以罚款人民币5万元。

18.保险合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后14天内完成款项的支付。17.4因不可抗力解除合同除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。17.1不可抗力的确认17.不可抗力

18.7通知义务承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按现行规定执行。关于其他保险的约定：按现行规定执行。18.3其他保险关于工程保险的特别约定：由承包人按规定办理建设工程一切险、第三者责任险（明确发包人为受益人）、施工人员人身意外伤害保险及其他有关部门规定必须办理或要求办理的各类强制保险、劳动保险等。上述费用均已包含在投标报价中，结算不做调整。18.1工程保险

争议评审小组成员的确定：/。20.3.1争议评审小组的确定合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。20.3争议评审20.争议解决关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款。

20.4仲裁或诉讼合同当事人关于本项的约定：/。20.3.2争议评审小组的决定其他事项的约定：/。争议评审小组成员的报酬承担方式：/。选定争议评审员的期限：/。

附件1：承包人承揽工程项目一览表（略）协议书附件：附件（2）向工程所在地人民法院起诉。（1）向/仲裁委员会申请仲裁；因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

附件6：承包人主要施工管理人员表（略）附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表（略）附件4：主要建设工程文件目录（略）附件3：工程质量保修书附件2：发包人供应材料设备一览表（略）专用合同条款附件：

附件3：附件11：暂估价一览表（略）附件10：支付担保格式（略）附件9：预付款担保格式（略）附件8：履约担保格式（略）附件7：分包人主要施工管理人员表（略）

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就嘉兴经济开发区佳园实业开发有限公司北城创意园项目（信号覆盖）（工程全称）签订工程质量保修书。承包人（全称）：发包人（全称）：工程质量保修书

3．装修工程为2年；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为8年；1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：二、质量保修期质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：按国家有关规定。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。本工程施工图所包含的所有项目，均列入本次质量保修范围，质量保修期未明确的均为2年。7．其他项目保修期限约定如下：6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为/年；5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。四、质量保修责任缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程实际竣工之日起算。三、缺陷责任期

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。六、双方约定的其他工程质量保修事项：由于承包方原因造成质量问题一切由承包方负责，并承担费用。保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、保修费用4．质量保修完成后，由发包人组织验收。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

传真：传真：电话：电话：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：地址：地址：发包人(公章)：承包人(公章)：

(包括：现场环境、地形、地貌、地质、水文、地震烈率及气温、雨雪量、风向、风力等)自行踏勘现场。一、现场自然条件第三章技术规范及图纸邮政编码：邮政编码：账号：账号：开户银行：开户银行：

/。四、图纸按现行国家、省、市有关施工技术规定。三、本工程采用的技术规范(包括：建设用地面积、建筑物占地面积、场地拆迁及平整情况、施工用水、电及有关勘探资料等)具备开工条件。二、现场施工条件

1、招标人当众检查投标文件的加密情况，也可以由招标人委托的公证机构进行检查并公证。第四条：开标程序第三条：评标委员会对投标书有疑问部分可以询标，投标人作书面澄清说明时应由投标单位法定代表人或委托代理人签字，作为投标文件的组成部分，但不得对投标文件中实质性内容进行修改。第二条：在嘉兴经济技术开发区、嘉兴国际商务区招标投标领导小组办公室监督下，由评标委员会进行评审。评标委员会由招标人负责组建，评标委员会按规定产生，负责项目评标工作。第一条：本工程评标办法采用综合评估法。第四章评标办法

（一）熟悉招标文件和评标办法；评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。未列入招标文件的评标标准和方法，不得作为评标的依据。评标工作一般按以下程序进行：第五条：评标程序4、招标人应对开标过程进行记录，并由相关人员签字确认以存档备查。3、招标人在投标截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当开启、宣读。但按规定提交合格的撤回通知或招标文件规定拒收的投标文件不予开启。2、投标文件经确认无误后开启，招标人（或招标代理机构）当众宣读投标人名称、投标价格、工期、质量目标等招标单位认为适当的其他内容。

（七）编写评标报告并推荐拟中标候选人。（六）根据评标标准进行评分并提出评审意见；（五）必要时对投标文件内容进行询标；（四）投标文件详细评审；（三）投标文件初步评审；（二）投标人资格审查；

（三）有效期内企业安全生产许可证（副本）复印件加盖投标人公章；（二）有效期内企业资质等级证书（副本）复印件（加盖投标人公章），审查企业资质等级、类别是否满足招标公告的要求；（一）有效期内企业营业执照（副本）复印件（加盖投标人公章）；评标委员会应依照招标文件的要求和规定，对投标人提交的如下材料进行资格审查。一、资格后审第六条：投标文件的评审

资格审查未通过的投标人，其投标文件将不再进行评审。在中标公示期间，有权要求第一名中标候选人将上述资格后审资料原件提交至招标代理单位进行核对，提供原件与投标文件不相符合，招标人将取消该企业中标资格，依次选择下一个中标候选人发出中标通知书，或重新招标。投标单位不得弄虚作假，若有弄虚作假，经查实，则列入嘉兴经济技术开发区、国际商务区建筑市场不良行为记录。（七）招标人依据法律法规及招标工程项目特点设定的其他强制性资格审查条件。（六）省外企业备案相关手续按嘉建（2015）1号文件规定执行。（五）项目经理（建造师）注册证书复印件，项目经理（建造师）注册证书资格等级、类别是否满足招标公告的要求；（四）投标人为运营商入围合作单位，且提供相关证明材料。

（五）投标文件存在涂改或行间插字等修改处没有投标文件签字人签字证明或加盖单位公章的；（四）投标文件无投标单位负责人签字或盖章，也无投标单位负责人授权的代理人签字或盖章的；（三）投标文件无投标单位盖章；（二）未按招标文件的规定提供企业法定代表人证明书或授权代理人委托书的；（一）未按招标文件的规定提供投标保证金的；二、评标委员会对投标人投标文件进行初步评审。存在下列情况之一的，评标委员会应当否决其投标：

4.当各子目的合价累积不等于总价时，应以各子目合价累积计数为准，修正总价。3.当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；2.总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；1.投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；（七）投标报价存在明显算术错误，按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。（六）工期、质量目标、主要技术方案、安全目标未满足招标文件要求的；

（十）同一份投标文件存在有两个或两个以上报价，且未书面声明最终报价的；（九）投标报价高于或等于招标控制价的；（八）投标文件未按招标文件规定的格式填写或关键字迹模糊，无法辨认的；7.修正后的最终投标报价若超过投标控制价上限，投标人的投标文件作废标处理。6.在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。5.在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。

（一）招标人在工程量清单中提供材料、设备的暂估价的，或设置暂列金额项目，投标文件中暂估价和暂列金额报价与招标文件及招标答疑等补充文件的规定不一致的；投标文件存在下列情况之一的，评标委员会应当否决其投标：三、投标文件详细评审投标文件初步评审未通过的投标人，其投标文件将不再继续进行评审。（十二）存在不符合法律法规规定或未满足招标文件实质性要求的其他事项。（十一）投标文件经评标委员会表决认定存在以他人名义投标、串通投标等违法行为的；

投标文件详细评审未通过的投标人，其投标文件将不再继续进行评审。（六）投标文件工程量清单报价存在算术计算错误等重大偏差累计达到其投标报价总价的1%（含）以上的。（五）投标报价中未按规定计取税金、安全文明施工费、规费的；（四）采用工程量清单招标项目，投标文件工程量清单与招标人提供的清单（包括招标答疑等补充文件）的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量不一致的；（三）工程项目总价表中合计金额与投标总价不一致，且未注明原因的；（二）未按照工程量清单报价表的要求填报单价和总价的；

商务标满分为80分，商务标得分为总报价得分。投标价与评标基准价一致的，得80分，每高于评标基准价1%的，扣1.0分；每低于评标基准价1%的，扣0.5分。凡以价格计算的均保留到人民币元，以百分比及得分计算的均保留两位小数，凡遇增减分值不足一个档位时，使用直线插入法计算。评审方法如下：五、评标委员会对商务报价进行评分注：每位专家各打其中一条，投标单位技术得分为五位专家技术打分之和。四、评标委员会对技术内容进行评审通过评审的投标人为有效投标人，当有效投标人不足3名时，若报价具有竞争性，则继续评审。