凉山州会东县淌塘二期风电项目

中标

凉山州会东县淌塘二期风电项目

风电场工程勘察设计工程勘察设计地质勘察风电机组 220kV升压站风机吊装平台专项设计箱式变压器 35kV地埋式集电线路场内施工道路施工图设计设计概算设备材料清册施工技术规格书分部工程工程竣工验收资格审查资料勘察设计费用清单投标保证金现场服务工作基础地质勘测场内道路地质详细勘察微观选址设计机型选择进行设计现场踏勘评审微观选址报告招标分标建议方案道路招标设计资料施工技术规范书工程量清单升压变电工程接入系统升压站总体设计风电场检修运行电网风机吊装平台施工图交通道路施工图施工总平面布置施工组织设计大纲设计技术服务派驻现场设代建设审计设计文件及资料设计变更单设计变更预算量差调整表变更资料的会签土建安装整组调试试运工程监理技术答疑单位工程隐蔽工程质量验收工程完工验收其他验收机电设备合同谈判技术协议供图总平面布置图主接线图保护配置图监控系统低压配电系统通信二次图电子版全套成品零星设计环保水保职业健康消防劳动安全工业卫生绿化现场协调会启动验收委员会工程实施期间的有关会议竣工图绘制专题报告咨询意见工程分标方案设计监理测量水文勘察作业基建安全事故的调查处理工程设计土石方堆放场地水土流失措施施工垃圾堆放处理措施新材料防护设施内容设计非标准设备制作工程结算竣工决算气象收集资料灾害风险进行评估设备图纸建筑材料建筑构配件专用设备单项工程综合概算其他工程的费用概算建设项目总概算编制说明工程施工设备及主要材料收口会议工程量计算书设计变更控制相关签证报表报备工程档案的归档工程评优达标投产专项验收国家验收工程总结工程质量事故调查造价分析工程造价总结场区总平面布置控制系统自动化新工艺新结构备用设备主辅机通过经济技术比较优先采用成熟技术优化布置设备布置紧凑工艺管道设计质量管理系统厂用系统建筑物的装修可行性研究报告地形图设计实施方案地勘报告碴场土石方平衡表电气设备设计意图现场问题工程建设施工预算增减表调度事故分析会工程质量考核评定启动投运工作条件保险勘察设计方案

金额

项目地址

四川省

发布时间

2022/07/04

公告摘要

项目编号hd-zb-2022-29

预算金额82251.59万元

招标公司四川省能投会东新能源开发有限公司

招标联系人于先生

招标代理机构中锦军贤工程咨询集团有限公司

代理联系人余先生028-86958918

中标公司-

中标联系人-

公告正文

凉山州会东县淌塘二期风电项目

第一章招标公告凉山州会东县淌塘二期风电项目勘察设计招标公告 1. 招标条件

本招标项目凉山州会东县淌塘二期风电项目已由四川省发展和改革委员会（项目审批、核准或备案机关名称）以《关于凉山州会东县淌塘二期风电项目核准的批复》（川发改能源〔2022〕109号）（批文名称及编号）批准建设，项目业主为四川省能投会东新能源开发有限公司，建设资金来自企业自筹及银行贷款（资金来源），出资比例为20%/80%，招标人为四川省能投会东新能源开发有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的勘察设计进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1工程内容：凉山州会东县淌塘二期风电场工程，属于凉山州风电基地规划项目之一，地处会东县东南部老君滩乡金沙江左岸山脊顶部，西北距会东县城直线距离约29km。项目场址主要为一条长约11km呈西北～东南走向的山脊，山顶海拔高程在2800m～3300m之间。拟安装30台单机容量为4000kW的风电机组，装机规模120MW，估算的年上网电量34062万kW·h，年等效满负荷小时数为2838h。项目主要由一座220kV升压站、30台单机容量4000kW的风机、30台箱式变压器、35kV地埋式集电线路、场内施工道路组成。

2.2服务期：自合同签订后24个月或工程开工后24个月，以后到的日期为准。

2.3招标范围：凉山州会东县淌塘二期风电场工程及其配套设施勘察设计，包括但不限于以下工作：

勘察部分：完成工程场区内的地质勘察，了解自然条件和工作环境，编制地质勘察大纲；按照《陆上和海上风电场地质勘察规范》（NB/T31030-2012）中招标设计阶段工程地质勘察、施工设计阶段和岩土试验和测试规定的地质勘察的全部要求，完成场区内的全部地质勘察。

设计部分：完成招标阶段的设计、施工图设计、设计概算编制、设备及施工技术规格书编制；并负责向发包人及施工单位进行设计交底，处理有关设计问题和参加单元工程、分部工程、单位工程的质量验收，参加工程完工验收和竣工验收等其他验收，服务至整个项目竣工验收结束为止。

2.4质量标准：遵照现有国家及有关部门颁布标准、规范执行，同时还执行招标文件及合同文件中有关技术规定。凡出现不一致时，以较高的技术要求为准。

3. 投标人资格要求

3.1投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格，具备电力行业设计甲级及以上资质和工程勘察（岩土工程）甲级及以上资质，2017年1月1日至开标截止日期必须至少完成2个已投产陆上风电场勘察设计业绩（单个风电场容量不低于49.5MW，单机容量不低于1.5MW）。

3.2本次招标不接受联合体投标。

4.技术成果经济补偿

本次招标对未中标人投标文件中的技术成果不给予（给予或不给予）经济补偿。

5. 招标文件的获取

5.1（B）凡有意参加投标者，请于_2022年7月5日开始登录“全国公共资源交易平台（四川省）”（http://ggzyjy.sc.gov.cn）中“国家投资建设工程类项目系统登录入口”，通过数字证书免费下载招标资料（招标文件、工程量清单、施工图纸等）。

5.2招标人不提供其他任何报名和招标文件获取的方式。

6. 投标文件的递交

6.1（A）投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年7月28日09时00分，地点为：四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心（成都市青羊区鼓楼南街101号丰德成达中心7层）本项目开标室。

6.2 （A）逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

7. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在《四川省能投风电开发有限公司》、《四川省能源投资集团有限责任公司》、《全国公共资源交易平台（四川省）》（发布公告的媒介名称）上发布。

8. 联系方式

招标人：四川省能投会东新能源开发有限公司

地址：会东县金叶街63号

邮编： 615200

联系人：于先生

电话：028-67177562

传真：0834-5426318

招标代理机构：四川军贤工程项目管理有限公司

地址：成都市双流区东升街道龙桥路6号132栋5楼502号

联系人：余先生

联系电话：028-86958918

传真：/

2022年7月4日

相关资料下载:

附件1-1会东县淌塘二期风电场工程勘察设计招标文件v4 7。1.docx附件1-1会东县淌塘二期风电场工程勘察设计招标文件v4 7。1.docx

凉山州会东县淄塘二期风电项目

勘察设计

（招标编号：HD-ZB-2022-29）

招标文件

东新能

招标人：四川省能投会东新能源开发有限公司

（盖单位章）

二0年二二年七月

招标编号：HD-ZB-2022-29

凉山州会东县消塘二期风电项目

勘察设计

四川省工程建设招标代理从业人员专用章

余小军CY51000090070072

李丽娟

四川军贤工程项目管理有限公司四

执业资格：二级注册建造师CY51010020090642

招标文件

注册证号：川2512019202004067

张华

雷旭桃

唐贤萍四

川

四川

CY51000090070060

CY51010020101378

CY51010020101305

项目招标负责人：余小军

皖C

招标文件编制人员（按章节）：唐贤萍、雷旭桃10张头华李

李丽娟

心

招标人：四川省能投会东新能源开发有限公司

管

鑫联场直管理有限公司

26500216

招标代理机构：

510122°

二〇年二二年七月

1.招标条件招标公告凉山州会东县淌塘二期风电项目勘察设计第一章招标公告第一卷目录

勘察部分：完成工程场区内的地质勘察，了解自然条件和工作环境，编制地质勘察大纲；按照《陆上和海上风电场地质勘察规范》（NB/T31030-2012）中招标设计阶段工程地质勘察、施工设计阶段和岩土试验和测试规定的地质勘察的全部要求，完成场区内的全部地质勘察。2.3招标范围：凉山州会东县淌塘二期风电场工程及其配套设施勘察设计，包括但不限于以下工作：2.2服务期：自合同签订后24个月或工程开工后24个月，以后到的日期为准。2.1工程内容：凉山州会东县淌塘二期风电场工程，属于凉山州风电基地规划项目之一，地处会东县东南部老君滩乡金沙江左岸山脊顶部，西北距会东县城直线距离约29km。项目场址主要为一条长约11km呈西北～东南走向的山脊，山顶海拔高程在2800m～3300m之间。拟安装30台单机容量为4000kW的风电机组，装机规模120MW，估算的年上网电量34062万kW·h，年等效满负荷小时数为2838h。项目主要由一座220kV升压站、30台单机容量4000kW的风机、30台箱式变压器、35kV地埋式集电线路、场内施工道路组成。2.项目概况与招标范围本招标项目凉山州会东县淌塘二期风电项目已由四川省发展和改革委员会（项目审批、核准或备案机关名称）以《关于凉山州会东县淌塘二期风电项目核准的批复》（川发改能源〔2022〕109号）（批文名称及编号）批准建设，项目业主为四川省能投会东新能源开发有限公司，建设资金来自企业自筹及银行贷款（资金来源），出资比例为20%/80%，招标人为四川省能投会东新能源开发有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的勘察设计进行公开招标。

4.技术成果经济补偿3.2本次招标不接受联合体投标。3.1投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格，具备电力行业设计甲级及以上资质和工程勘察（岩土工程）甲级及以上资质，2017年1月1日至开标截止日期必须至少完成2个已投产陆上风电场勘察设计业绩（单个风电场容量不低于49.5MW，单机容量不低于1.5MW）。3.投标人资格要求2.4质量标准：遵照现有国家及有关部门颁布标准、规范执行，同时还执行招标文件及合同文件中有关技术规定。凡出现不一致时，以较高的技术要求为准。设计部分：完成招标阶段的设计、施工图设计、设计概算编制、设备及施工技术规格书编制；并负责向发包人及施工单位进行设计交底，处理有关设计问题和参加单元工程、分部工程、单位工程的质量验收，参加工程完工验收和竣工验收等其他验收，服务至整个项目竣工验收结束为止。

6.1（A）投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年7月28日10时30分，地点为：四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心（成都市青羊区鼓楼南街101号丰德成达中心7层）本项目开标室。6.投标文件的递交5.2招标人不提供其他任何报名和招标文件获取的方式。5.1（B）凡有意参加投标者，请于_2022年7月4日开始登录“全国公共资源交易平台（四川省）”（http://ggzyjy.sc.gov.cn）中“国家投资建设工程类项目系统登录入口”，通过数字证书免费下载招标资料（招标文件、工程量清单、施工图纸等）。5.招标文件的获取本次招标对未中标人投标文件中的技术成果不给予（给予或不给予）经济补偿。

地址：会东县金叶街63号招标人：四川省能投会东新能源开发有限公司8.联系方式本次招标公告同时在《四川省能投风电开发有限公司》、《四川省能源投资集团有限责任公司》、《全国公共资源交易平台（四川省）》（发布公告的媒介名称）上发布。7.发布公告的媒介6.2（A）逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

地址：成都市双流区东升街道龙桥路6号132栋5楼502号招标代理机构：四川军贤工程项目管理有限公司传真：0834-5426318电话：028-67177562联系人：于先生邮编：615200

投标人须知前附表第二章投标人须知2022年7月1日传真：/联系电话：028-86958918联系人：余先生

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	招标人	名称：四川省能投会东新能源开发有限公司地址：凉山州会东县四川省能投会东新能源开发有限公司联系人：于先生电话：028-67177562
1.1.3	招标代理机构	名称：四川军贤工程项目管理有限公司地址：成都市双流区东升街道龙桥路6号132栋5楼502号联系人：余先生联系电话：028-86958918
1.1.4	招标项目名称	凉山州会东县淌塘二期风电场工程勘察设计项目
1.1.5	项目建设地点	凉山州会东县
1.1.6	项目建设规模	拟安装30台单机容量为4000kW的风电机组，装机规模120MW，估算的年上网电量34062万kW·h，年等效满负荷小时数为2838h。项目主要由一座220kV升压站、30台单机容量4000kW的风机、30台箱式变压器、35kV地埋式集电线路、场内施工道路组成。
1.1.7	项目投资估算	82251.59万元。
1.2.1	资金来源及比例	企业自筹及银行贷款，20%/80%
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	凉山州会东县淌塘二期风电场工程及其配套设施勘察设计，包括但不限于以下工作：勘察部分：完成工程场区内的地质勘察，了解自然条件和工作环境，编制地质勘察大纲；按照《陆上和海上风电场地质勘察规范》（NB/T31030-2012）中招标设计阶段工程地质勘察、施工设计阶段和岩土试验和测试规定的地质勘察的全部要求，完成场区内的全部地质勘察。设计部分：完成招标阶段的设计、施工图设计、设计概算编制、设备及施工技术规格书编制；并负责向发包人及施工单位进行设计交底，处理有关设计问题和参加单元工程、分部工程、单位工程的质量验收，参加工程完工验收和竣工验收等其他验收，服务至整个项目竣工验收结束为止。
1.3.2	勘察设计服务期限	自合同签订后24个月或工程开工后24个月，以后到的日期为准。
1.3.3	质量标准	遵照现有国家及有关部门颁布标准、规范执行，同时还执行招标文件及合同文件中有关技术规定。凡出现不一致时，以较高的技术要求为准。
1.4.1	投标人资质条件、能力、信誉	资质要求：电力行业设计甲级及以上资质和工程勘察（岩土工程）甲级及以上资质。财务要求：近三年经审计的财务报表（2019年～2021年）无亏损。业绩要求： 2017年至开标截止日期必须至少完成2个（单个风电场容量不低于49.5MW，单机容量不低于1.5MW）及以上已投产陆上风电场的勘察设计业绩。类似业绩是指：风电场项目勘察和设计业绩。（4）信誉要求：不存在1.4.3限制性投标的情形。（5）项目负责人：具备高级工程师及以上职称。（6）设计项目负责人资格：具备高级工程师及以上职称，可与项目负责人为同一人。（7）勘察项目负责人资格：具备高级工程师及以上职称。（8）现场设计代表组组长资格：具备高级工程师及以上职称。（9）其他主要人员要求：主要管理人员（项目负责人和其他主要人员）应是投标人本单位人员，并按第六章“投标文件格式”的“主要人员简历表”要求填写和提供相应的证明、证件的原件扫描件并加盖企业鲜章。（10）其他要求：\
1.4.2	是否接受联合体投标	不接受
1.4.3	投标人不得存在的其他情形	正文中（9）被依法暂停或取消投标资格的是指：各级招投标行政监督部门对投标人作出的暂停或取消投标资格的行政处罚（一地受罚，处处受限，不受取消或禁止的地域限制；但在投标截止日前，市场禁入期满可参加投标）
1.9.1	踏勘现场	不组织
1.10.1	投标预备会	不召开
1.10.2	投标人在投标预备会前提出问题	时间：/
1.10.2	投标人在投标预备会前提出问题	形式：/
1.10.3	招标文件澄清发出的形式	投标人自行在系统中下载（不需确认）
1.11.1	分包	不允许
1.12.1	实质性要求和条件	/
1.12.3	偏差	不允许
2.1	构成招标文件的其他资料	招标人发出的补充资料、招标答疑纪要和补遗文件等内容
2.2.1	投标人要求澄清招标文件	时间：投标截止时间前10天
2.2.1	投标人要求澄清招标文件	形式：投标人自行在全国公共资源交易平台（四川省）（http://ggzyjy.sc.gov.cn）四川省国家投资建设工程类项目系统内提出要求招标文件澄清的问题。
2.2.2	招标文件澄清发出的形式	招标人在全国公共资源交易平台（四川省）网站（http://ggzyjy.sc.gov.cn）电子招标系统里面发出澄清文件，但不指明澄清问题的来源。
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清	时间：/
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清	形式：招标人（招标代理机构）将招标文件的修改内容在全国公共资源交易平台（四川省）（http://ggzyjy.sc.gov.cn）发布，投标人自行上网查询，招标人（招标代理机构）将视为投标人已收到该招标文件修改的内容。投标人因任何原因未上网查阅、下载招标文件修改的内容造成的一切后果自行负责。
2.3.1	招标文件修改发出的形式	招标人在全国公共资源交易平台（四川省）网站（http://ggzyjy.sc.gov.cn）电子招标系统里面发出澄清文件，但不指明澄清问题的来源
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改	时间：/
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改	形式：招标人（招标代理机构）将招标文件的澄清内容在全国公共资源交易平台（四川省）（http://ggzyjy.sc.gov.cn）发布，投标人自行上网查询，招标人（招标代理机构）将视为投标人已收到该招标文件澄清的内容。投标人因任何原因未上网查阅、下载招标文件澄清的内容造成的一切后果自行负责。
3.1.1	构成投标文件的其他资料	（1）投标文件真实性和不存在限制投标情形的声明；（2）2019年1月至今向招投标行政监督部门提起的投诉情况。
3.2.1	增值税税金的计算方法	税率6%
3.2.3	报价方式	自主报价
3.2.4	最高投标限价	有，最高投标限价：人民币249.68万元）（大写：贰佰肆拾玖万陆仟捌佰元整人民币）
3.2.5	投标报价的其他要求	/
3.3.1	投标有效期	90天（从递交投标文件截止时间算起）
3.4.1	投标保证金	要求投标人提交投标保证金。投标保证金的金额各标段均为￥40000.00（小写），人民币肆万元整（大写）。投标人可以选择下列两种形式之一提交：（1）现金提交方式：投标人登录四川省公共资源交易平台电子招投标系统选择参与的项目生成保证金虚拟账号，通过投标人的基本帐户以银行转帐、电汇、网上银行转账的方式，在投标保证金递交截止前交纳至虚拟账号（以到达收款银行时间为准）。（2）以银行保函形式提交。采用保函提交投标保证金的，投标人须将保函扫描件附入投标文件中，并在投标截止时间前将保函原件递交给招标人。
3.4.4	其他可以不予退还投标保证金的情形	“拒签合同”是指：（1）明示不与招标人签订合同；（2）没有明示但不按照招标文件、中标人的投标文件、中标通知书要求与招标人签订合同。投标人在投标活动中串通投标、弄虚作假的，投标保证金也不予退还。
3.5	资格审查资料的特殊要求	无
3.5.2	近年财务状况的年份要求	2019年至2021年
3.5.3	近年完成的类似项目情况的时间要求	2017年1月1日至投标截止日期
3.5.5	近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求	2019年1月1日至投标截止日期
3.6.1	是否允许递交备选投标方案	不允许
3.7.3A（2）	投标文件副本份数及其他要求	投标文件副本份数：2份。是否要求提交电子版文件：是。其他要求： 1、要求以“U”盘形式提交电子版文件1份，电子文档U盘应由已签字、盖章、编页码的正本扫描而成（包括证明文件），内容应与纸质版投标文件正本一致。 2、投标文件副本应由其已签字、盖章、编页码的正本复制（复印）而成（包括证明文件）。正副本内容应一致，电子文档与纸质文件不一致时，以纸质文件为准，正本与副本不一致时以正本为准。 3、投标人不得对招标文件格式中的内容进行删减或修改，以空格（下划线）标示由投标人填写的内容，确实没有需要填写的，应在空格中用“/”标示。但招标文件中另有规定的从其规定。 4、投标人不得对招标文件格式中的内容进行改变原意或影响投标的实质性的删减或修改。 5、投标人可以在格式内容之外另行说明和增加相关内容，作为投标文件的组成部分。另行说明或自行增加的内容、以及按投标文件格式在空格（下划线）由投标人填写的内容，不得与招标文件的强制性审查标准和禁止性规定相抵触。 6、按投标文件格式在空格（下划线）由投标人填写的内容，确实没有需要填写的，可以在空格中用“/”标示，也可以不填（空白）。 7、投标文件应对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出实质性响应，并且实质性响应的内容不得互相矛盾。 8、投标文件的正本和副本应分开包装，正本一个包装，副本一个包装，电子文档一个。采用保函形式提交投标保证金的，保函原件应单独包装。每一个包装都应在其密封套的封口处加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章（鲜章）。
3.7.3A（3）	投标文件是否需分册装订	不需要
3.7.3（B）	投标文件所附证书证件要求	/
3.7.3（A）	投标文件签字或盖章要求	1、所有要求签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔由本人亲笔手写签字（包括姓和名），不得用盖章（如签名章、签字章等）代替，也不得由他人代签。 2、所有要求盖章的地方都应加盖投标人单位（法定名称）章（鲜章），不得使用专用印章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。 3、要求法定代表人或其委托代理人签字的地方，法定代表人亲自投标而不委托代理人投标的，由法定代表人签字；法定代表人授权委托代理人投标的，由委托代理人签字，也可由法定代表人签字。
4.1.1（B）	投标文件加密要求	/
4.1.2	封套上应载明的信息	招标人名称：四川省能投会东新能源开发有限公司投标人地址：凉山州会东县淌塘二期风电项目勘察设计投标文件在年月日时分前不得开启
4.2.1	投标截止时间	见招标公告
4.2.2（A）	递交投标文件地点	见招标公告
4.2.3	投标文件是否退还	否
5.1（A）	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间开标地点：见招标公告
5.2（4）（A）	开标程序	（1）密封情况检查：由监督人员和投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况。（2）开标顺序：不分先后依次开启有效的投标文件，宣读投标人的名称、投标报价并加以记录。开标情况由各投标人、监督人员、招标人员、招标代理机构人员签字确认。
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：7人，其中招标人代表2人，专家5人；评标专家确定方式：按川办发 [2021]54 号文等文件规定执行。
6.3.2	评标委员会推荐中标候选人的人数	1至3人
7.1	中标候选人公示媒介及期限	公示媒介：中标候选人推荐名单在《四川省能投风电开发有限公司》、《四川省能源投资集团有限责任公司》、《全国公共资源交易平台（四川省）》公示后，招标人不再向未中标人发出中标结果通知书。公示期限:3工作日
7.4	是否授权评标委员会确定中标人	否
7.6	技术成果经济补偿	不补偿
7.7.1	履约保证金	是否要求中标人提交履约保证金：要求。履约保证金的形式：现金或保函。现金担保必须通过中标人的基本账户以银行转账方式缴纳。履约保证金的金额：签约合同价的10%。（1）现金担保必须通过中标人的基本账户以银行转账方式缴纳至招标人以下账户：开户单位：四川省能投会东新能源开发有限公司开户银行：中国工商银行股份有限公司会东支行账户：2320 6334 0910 0003 328 （2）银行保函担保应符合招标文件第四章“合同条款和格式”规定的履约担保格式要求。（3）收到中标通知书后7天内提交履约担保。
9	是否采用电子招标投标	否
10	需要补充的其他内容	/
10.1	编页码	投标文件从目录第一页开始连续、逐页编页码（包括无任何内容的页，但不包括封三、封四[封底]），位置：页面底端（正文以下空白处）
10.2	招标代理服务费	由中标的投标人支付。按“计价格〔2002〕1980号”规定的招标代理服务收费标准，以及招标人和招标代理机构签订并已备案的《四川省国家投资工程建设项目委托招标代理合同》（四川省发展和改革委员会、四川省工商行政管理局制定的规范文本）中确定的下浮幅度（60%），计算出招标代理服务费，在招标工作结束后5日内，由招标代理机构提交付款申请给招标人和中标人，在招标人审核通过后，由招标人转交中标人，由中标人支付给招标代理机构。
10.3	报价唯一	投标报价文件（包括投标函）中的任何单价、合价或总价，不论其大写金额或小写金额均只能有一个，否则，报价评标委员会应否决其投标。
10.4	中标价	以中标的投标人在投标函中的投标总报价为准。按第三章“评标办法”对投标报价进行修正的，以投标人接受的修正价格为中标价。无论是采用综合评估法还是经评审的最低投标价法，都不保证报价最低的投标人中标，也不解释原因。
10.5	确定中标人	招标人按照评标委员会推荐中标候选人的顺序确定中标人。
10.6	合同履行过程中物价波动引起的价格调整	不调整
10.7	投标文件的真实性要求	投标人所递交的投标文件（包括有关资料、澄清）应真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。投标人声明不存在限制投标情形但被发现存在限制投标情形的，构成隐瞒，属于虚假投标行为。如投标文件存在虚假，在评标阶段，评标委员会应将该投标文件作废标处理；在中标候选人确定后发现的，招标人和招标行政监督部门可以取消中标候选人或中标资格，并向相关主管部门反映。
10.10	信用担保人诚信担保、勤勉尽责	担保人承诺：（1）投标担保和履约担保的信用担保人应是投标人基本账户开户银行的金融机构、经省（自治区、直辖市）人民政府确定的监管部门审查批准的融资性担保公司、人民银行批准的征信机构。（2）保证人与投标人承担连带责任。招标人可以要求投标人履行债务，也可以要求担保人承担担保责任。（3）当担保人还有担保责任没有依法承担的，不能再为投标人提供保证，否则属于不按要求提交投标保证金或者不按照招标文件要求提交履约保证金。（4）所担保的投标人弄虚作假或隐瞒真实情况的，担保人承担担保责任后，不再向投标人追偿。不得担任担保人的情形：有下列情形之一的，不得作为本项目投标人以保函方式提交投标保证金、履约保证金的担保人：（1）截止到招标公告发布之日，还有其他担保责任没有依法承担的。（2）担保人没有尽到诚信担保、勤勉尽责，在一个自然年度内 3次发生所担保的投标人弄虚作假、隐瞒真实情况或严重违约的。（3）担保人被人民法院纳入全国法院失信被执行人名单的（曾经被人民法院纳入失信被执行人名单，但截止到招标公告发布之日，人民法院已经将其有关信息从失信被执行人名单库中删除的，不计；失信被执行人名单发布时间在招标公告发布之日后的，不计）。
10.11	其他要求	（1）投标人向招标人提供的银行保函必须为连带责任保证，且保函出具方应承诺见索即付,不得以任何条款（包括格式条款）、任何理由限制招标人的索赔权利。投标人应按招标人要求提供合格的履约保函，招标人有权对投标人提供的保函进行审核，有权拒收不能实质上满足要求的银行保函。投标人应无条件改换担保方式，以现金银行转账向招标人提交履约保证金。若投标人提交的保函不能满足招标人要求并拒绝以现金银行转账向招标人提交履约保证金，招标人有权拒绝与投标人签订合同，并且不予退还投标保证金给投标人。
10.12	特别注意：（1）投标人投标时应将招标文件第二章“投标人须知前附表”的内容与招标文件第二章中除“投标人须知前附表”以外的内容结合阅读理解，该两部分内容互为补充和解释，投标时在不重复的情况下按两部分都要求的内容提供相关资料。如果招标文件第二章“投标人须知前附表”中内容约定和招标文件第二章中除“投标人须知前附表”以外的内容约定相矛盾时，以招标文件第二章“投标人须知前附表”的约定为准。（2）投标人所留联系方式在投标有效期内应保持畅通，否则由此造成的一切后果自负。（3）委托代理人提供的证件、证明不齐或不符合要求的，投标文件不予接收。

1.1.4招标项目名称：见投标人须知前附表。1.1.3招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.2招标人：见投标人须知前附表。1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对勘察设计进行招标。1.1招标项目概况1.总则

1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表。1.2.1资金来源及比例：见投标人须知前附表。1.2招标项目的资金来源和落实情况1.1.7项目投资估算：见投标人须知前附表。1.1.6项目建设规模：见投标人须知前附表。1.1.5项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.4.1投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：1.4投标人资格要求1.3.3质量标准：见投标人须知前附表。1.3.2设计服务期限：见投标人须知前附表。1.3.1招标范围：见投标人须知前附表。1.3招标范围、勘察设计服务期限和质量标准

（7）其他要求：见投标人须知前附表。（6）其他主要人员要求：见投标人须知前附表。（5）项目负责人的资格要求：应当具备工程勘察设计类注册执业资格（如有），具体要求见投标人须知前附表；（4）信誉要求：见投标人须知前附表；（3）业绩要求：见投标人须知前附表；（1）资质要求：见投标人须知前附表；（2）财务要求：见投标人须知前附表；

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

为本招标项目的招标代理机构；为本招标项目的代建人；与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

在最近三年内发生重大设计质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；被依法暂停或者取消投标资格；与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.5费用承担法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（可提供承诺函或其他证明材料）；被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.8计量单位招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。1.7语言文字参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。1.6保密

1.10投标预备会1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。1.9踏勘现场

1.11.2中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。1.11.1投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性设计工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体、非关键性设计工作外，其他工作不得分包。1.11分包1.10.3投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。1.10.2投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

2.1招标文件的组成2.招标文件1.12.3投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。1.12.2投标人应根据招标文件的要求提供投标设计方案等内容以对招标文件作出响应。1.12.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。1.12响应和偏差

发包人要求；合同条款及格式；评标办法；投标人须知；招标公告（或投标邀请书）；本招标文件包括：

2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前在《全国公共资源交易平台（四川省）》中发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清的内容可能影响投标文件编制且发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应在规定时间内通过《四川省国家投资建设工程类项目系统》向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前通过《四川省国家投资建设工程类项目系统》向招标人提出需澄清的问题，要求招标人对招标文件予以澄清。2.2招标文件的澄清根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。投标人须知前附表规定的其他资料。投标文件格式；

2.4招标文件的异议2.3.2投标人因任何原因未上网查阅、下载修改文件造成的一切后果自行负责。2.3.1在投标截止时间前，招标人可以修改招标文件，并在《全国公共资源交易平台（四川省）》中发布。如果修改的内容可能影响投标文件编制且发出的招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。2.3招标文件的修改2.2.4除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。2.2.3投标人因任何原因未上网查阅、下载澄清文件造成的一切后果自行负责。

法定代表人身份证明或授权委托书；投标函及投标函附录；3.1.1投标文件应包括下列内容：3.1投标文件的组成3.投标文件投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。投标人须知前附表规定的其他资料。勘察设计方案；资格审查资料；勘察设计费用清单；投标保证金；

3.2.3本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“勘察设计费用清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。3.2.2投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。3.2.1投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写勘察设计费用清单。3.2投标报价3.1.3投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的投标保证金。3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。3.3.2在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。3.3.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。3.3投标有效期3.2.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。3.2.4招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

投标人在投标有效期内撤销投标文件；3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：3.4.3招标人最迟将在与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。3.4投标保证金

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。3.5资格审查资料（适用于未进行资格预审的）投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有实质性降低。3.5资格审查资料（适用于已进行资格预审的）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

3.5.6“拟委任的主要人员汇总表”应填报满足本章第1.4.1项规定的项目负责人和其他主要人员的相关信息。“主要人员简历表”中项目负责人应附身份证、学历证、职称证、执业资格证书和社保缴费证明复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件或业主证明文件；其他主要人员应附身份证、学历证、职称证、有关证书和社保缴费证明复印件。3.5.5“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的勘察设计合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。3.5.4“正在设计和新承接的项目情况表”应附中标通知书和合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。3.5.3“近年完成的类似设计项目情况表”应附中标通知书和合同协议书、发包人出具的证明文件；具体时间要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。3.5.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）、投标人勘察设计资质证书副本等材料的复印件。

3.7投标文件的编制3.6.3投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上设计方案的，视为提供备选方案。3.6.2允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。3.6.1除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。3.6备选投标方案3.5.7投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.6项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

4.投标投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装订的，具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。3.7.3（A）（1）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函、投标函附录及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。3.7.2投标文件应当对招标文件有关设计服务期限、投标有效期、发包人要求、招标范围等实质性内容作出响应。3.7.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。4.2投标文件的递交4.1.3未按本章第4.1.1项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。4.1.2投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。4.1.1（A）投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字。4.1投标文件的密封和标记

4.3投标文件的修改与撤回4.2.5（A）逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。4.2.4（A）招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。4.2.2（A）投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

5.1开标时间和地点（A）5.开标4.3.4修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。4.3.3投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。4.3.2（A）投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3（A）项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。4.3.1在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；宣布开标纪律；主持人按下列程序进行开标：5.2开标程序招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

6.评标投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。5.3开标异议开标结束。（A）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；（A）检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、设计服务期限及其他内容，并记录在案；

与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；项目主管部门或者行政监督部门的人员；投标人或投标人主要负责人的近亲属；6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。6.1评标委员会

6.3评标评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.2评标原则6.1.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。与投标人有其他利害关系。曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

7.2评标结果异议招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3工作日。7.1中标候选人公示7.合同授予6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.5中标通知按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。7.4定标中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。7.3中标候选人履约能力审查投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.7.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%。7.7履约保证金招标人将于中标通知书发出后30日内向未中标人支付技术成果经济补偿费。招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的，招标人将按投标人须知前附表规定的标准给予经济补偿，未中标人在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费的除外。7.6技术成果经济补偿在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

8.1对招标人的纪律要求8.纪律和监督7.8.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。7.8.1招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.8签订合同7.7.2中标人不能按本章第7.7.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。8.3对评标委员会成员的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。8.2对投标人的纪律要求招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。9.是否采用电子招标投标8.5.2投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。8.5.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。8.5投诉与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

开标时间：年月日时分开标记录表附件一：开标记录表需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。10.需要补充的其他内容

序号	投标人	密封情况	投标保证金	投标报价（万元）	项目负责人	勘察设计服务期限	备注	投标人代表签名











最高投标限价：

（投标人名称）：（编号：）问题澄清通知附件二：问题澄清通知年月日招标人代表：记录人：监标人：

通过下载招标文件的电子招标交易平台上传。采用传真方式的，应在年月日时前将原件递交至（详细地址）。请将上述问题的澄清、说明或补正于年月日时前递交至（详细地址）或传真至（传真号码）或......2.1.评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：

评标委员会：（编号：）问题的澄清附件三：问题的澄清年月日评标委员会授权的招标人或招标代理机构：（签字或盖章）

投标人：（盖单位章）成部分。上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组2......1.问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清、说明或补正如下：

你方于（投标日期）所递交的（项目名称）勘察设计招标（中标人名称）：中标通知书附件四：中标通知书年月日法定代表人或其委托代理人：（签字）

特此通知。请你方在接到本通知书后的日内到（指定地点）与我方签订勘察设计合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第7.7款规定向我方提交履约保证金。项目负责人：（姓名）。勘察设计服务期限：。中标价：元。的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

（未中标人名称）：中标结果通知书附件五：中标结果通知书年月日法定代表人：（签字）招标人：（盖单位章）

确认通知附件六：确认通知年月日招标人：（盖单位章）感谢你单位对招标项目的参与！我方已接受（中标人名称）于（投标日期）所递交的（项目名称）勘察设计招标的投标文件，确定（中标人名称）为中标人。

年月日法定代表人或委托代理人：（签字）投标人：（盖单位章）特此确认。你方于年月日发出的（项目名称）勘察设计招标关于招标文件的澄清/修改的通知，我方已于年月日收到。（招标人名称）：

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以勘察设计方案得分高的优先；如果设计方案得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。1.评标方法评标办法前附表第三章评标办法（综合评估法）

条款号		评审因素	评审标准
1	评标方法	中标候选人排序方法	本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据评分标准进行打分，按得分由高到低的顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等时由招标人自行确定。
2.1.1	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
2.1.1	形式评审标准	投标函及投标函附录签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式” 的规定
2.1.1	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
2.1.1	形式评审标准	备选投标方案	除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案
2.1.1	形式评审标准	投标文件副本份数及其他要求	符合第二章“投标人须知前附表”第3.7.3A（2）项规定
2.1.1	形式评审标准	报价唯一	符合第二章“投标人须知前附表”第10.3 项规定
2.1.1	形式评审标准	投标文件的装订	符合第二章“投标人须知前附表”第3.7.3A（3）项规定
2.1.2	资格评审标准	营业执照	符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有效的营业执照
2.1.2	资格评审标准	资质要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
2.1.2	资格评审标准	财务要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
2.1.2	资格评审标准	业绩要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
2.1.2	资格评审标准	信誉要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
2.1.2	资格评审标准	项目负责人	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
2.1.2	资格评审标准	其他主要人员	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		其他要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3项规定的任何一种情形
2.1.3	响应性评审标准	投标报价	符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定
2.1.3	响应性评审标准	投标内容	符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定
2.1.3	响应性评审标准	勘察设计服务期限	符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定
2.1.3	响应性评审标准	质量标准	符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定
2.1.3	响应性评审标准	投标有效期	符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定
2.1.3	响应性评审标准	投标保证金	符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定
2.1.3	响应性评审标准	权利义务	符合第二章“投标人须知”第 1.12.1 项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件
2.1.3	响应性评审标准	勘察设计方案	符合第五章“发包人要求”中的实质性要求和条件
条款号		条款内容	编列内容
2.2.1		分值构成 (总分 100 分)	资信、业绩：26分设计方案部分：24分投标报价：50分
2.2.2		评标基准价计算方法	通过初步评审的投标人≥5家时，去掉一个最高价、去掉一个最低价后的投标报价的算数平均值作为评标基准价；通过初步评审的投标人不足5家时，则取所有的通过初步评审的投标人投标报价的算数平均值作为评标基准价；
2.2.3		投标报价的偏差率计算公式	偏差率=100% ×\|（投标人报价－评标基准价）\|/评标基准价

条款号		评分因素（偏差率）	评分标准
2.2.4 （1）	资信、业绩（26分）	类似项目业绩（14分）	2017年1月1日至投标截止日投产3个陆上风电场的勘察设计业绩（单个风电场容量不低于49.5MW，单机容量不低于1.5MW，全部机位已投产并网发电）得3分，超过3个时每增加1个加1分，最高得8分；上述风电场业绩中，每具备1个海拔2000m及以上风电场勘察设计业绩的加1分，最高加6分。（业绩、海拔高度需提供合同或业主证明等有效证明材料）
2.2.4 （1）	资信、业绩（26分）	拟投入项目设计人员配备（7分）	设计项目负责人：每具备1个海拔2000米及以上风电场设计负责人业绩的得1分，最高得2分（业绩、海拔高度需提供合同或业主证明等有效证明材料）。勘察项目负责人：每具备1个风电场勘察负责人业绩得1分，最高得2分（业绩需提供合同或业主证明等有效证明材料）结构\电气\造价专业负责人：各专业负责人具有国家相应专业注册工程师执业资格的得1分，最高得3分。
2.2.4 （1）	资信、业绩（26分）	现场设计代表组（5分）	现场设计代表组组长：每具备1个海拔2000米及以上风电场施工图设计业绩的得1分，最高得2分（业绩、海拔高度需提供合同或业主证明等有效证明材料）。现场设计代表组人员：至少包括地质、结构、电气等专业，其中地质工程师相关工作年限不得低于6年、其他相关专业5年及以上工作经历。专业结构配置和人员工作经历满足要求的得3分；不完全满足要求的得0-2分。（出具证明材料）
2.2.4 （2）	勘察设计方案评分标准（24分）	勘察设计说明和设计方案（8分）	对内容进行综合评定：科学合理、可行得8～6分，较好得5～3分，一般得0～2分。
2.2.4 （2）	勘察设计方案评分标准（24分）	勘察设计质量、进度、保密、安全等保证措施（8分）	对内容进行综合评定：科学合理、可行得8～6分，较好得5～3分，一般得0～2分。
2.2.4 （2）	勘察设计方案评分标准（24分）	勘察设计工作重点、难点分析（8分）	对内容进行综合评定：科学合理、可行得8～6分，较好得5～3分，一般得0～2分。
2.2.4 （3）	投标报价评分标准（50分）	偏差率	通过初步评审的投标人≥5家时，去掉一个最高价、去掉一个最低价后的投标报价的算数平均值作为评标基准价；通过初步评审的投标人不足5家时，则取所有的通过初步评审的投标人的投标报价的算数平均值作为评标基准价；通过初步评审的投标人的投标报价与评标基准价相等的得50分，每高于评标基准价1%扣0.5分，每低于评标基准价1%扣0.3分，不足1%按直线插入法计，小数点后保留两位，扣完为止。

2.2分值构成与评分标准2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。2.1初步评审标准2.评审标准

2.2.2评标基准价计算（4）其他评分因素：见评标办法前附表。（3)投标报价：见评标办法前附表；（2）设计方案部分：见评标办法前附表；（1）资信业绩部分：见评标办法前附表；2.2.1分值构成

（2）设计方案评分标准：见评标办法前附表；（1）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；2.2.4评分标准投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。2.2.3投标报价的偏差率计算评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

3.1.2投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。3.1初步评审3.评标程序（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

3.2详细评审总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；3.1.3投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

3.2.3投标人得分=A+B+C。3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对设计方案部分计算出得分B；按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分A；3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.4评标结果3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。3.3.2澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。3.3投标文件的澄清3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

下列词语应具有本条所赋予的含义：1.1定义1.一般约定第四章合同条款及格式3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

1.1.6合同价格：指承包人完成本工程勘察设计及现场服务等合同约定的全部工作，发包人应支付的总费用，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。1.1.5工程：指合同协议书中约定的工程。1.1.4承包人：指具有工程勘察、设计主体资格并被发包人接受的当事人以及取得承包人资格的合法继承人，但不包括其任何受让人。1.1.3发包人：是指合同条款约定的、具有发包主体资格和支付合同价款能力的当事人以及取得发包人资格的合法继承人，一般为项目法人单位。发包人有权委托建设管理单位代为执行发包人在本合同项下的权利及义务。1.1.2采购文件：指招标文件及投标文件、谈判文件及应答文件、报价文件、质疑答复及其他与采购有关的文件、资料。1.1.1合同:指由合同协议书、合同条款、中标（签约）通知书、采购文件，以及合同协议书明确列为合同组成部分的其他文件所组成的整体。

1.2.1合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。1.2语言文字1.1.10除本合同另有约定外，“以内”、“日内”、“届满”均包括本数；“不满”、“以上”、“以下”、“以外”不包括本数；“日前”、“日后”不包括当日。按照日、月、年计算期间的，开始的当天不算入，从下一天开始计算。期间的最后一天不是工作日的，该期间应于下一个工作日终止。1.1.9日（天）：指公历日。1.1.8一般设计变更：指重大设计变更以外的设计变更。1.1.7重大设计变更：指改变了审定的设计方案、主要设备选型、工程规模、建设标准等原则意见。

勘察工作：2.1勘察设计工作主要有风电场工程、升压站、施工道路及其配套设施等，包括但不限于：工作内容及要求（包括但不限于）合同文件的适用法律为中华人民共和国法律、行政法规、部门规章及工程所在地地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。1.3适用法律1.2.2本合同中的标题只是为了查阅方便，不应作为合同条款的一部分，也不用于对合同进行解释。

2.1.6承包人应在基础开挖期间，派驻1名地质工程师常驻现场，地质工程师相关工作年限不得低于6年。2.1.5承包人应完成全场土壤电阻率测试数据以及施工图设计所需的其他基础地质勘测工作。2.1.4承包人应完成风机各个机位、场内道路、升压站、集电线路的地质详细勘察工作；2.1.3承包人按照《陆上和海上风电场地质勘察规范》（NB/T31030-2012）中招标设计阶段工程地质勘察、施工设计阶段和岩土试验和测试规定的地质勘察的全部要求，对全部机位进行地质勘察，并提交地质勘察报告。2.1.2承包人应对本项目可研设计单位提交的微观选址设计成果及机型选择进行设计，并组织现场踏勘、评审及提供勘察设计阶段的微观选址报告。2.1.1承包人应根据工程建设需要编制勘察设计实施方案，报发包人审批后实施。

2.1.11承包人负责编制招标分标建议方案、招标设计、设备及施工技术规范书、设备材料清册及工程量清单编制。2.1.10承包人应负责新建升压站及集电线路的设计，升压变电工程按照审定的接入系统方案和风电场要求进行升压站总体设计，使之满足风电场检修、运行和电网要求。2.1.9承包人应负责风机吊装平台专项设计（提供风机吊装平台施工图）。2.1.8承包人应负责交通道路（新修或改建）设计，并提供交通道路施工图。2.1.7承包人应负责本工程总体工程设计、编制施工总平面布置、编制施工组织设计大纲及施工阶段的招标设计与设计技术服务工作（派驻现场设代）。设计工作：

2.1.17配合发包人做好建设审计工作，并提供审计需要的与设计相关的设计文件及资料。2.1.16配合发包人做好设计变更工作，及时出具设计变更单，编制设计变更预算，出具量差调整表等相关资料，并进行变更资料的会签。2.1.15承包人负责土建、安装施工、调试、试运等阶段的现场设计代表服务和设备、工程监理、施工招标期间的技术答疑服务。2.1.14承包人负责向发包人及施工单位进行设计交底，处理有关设计问题和参加分部工程、单位工程、隐蔽工程等相关的质量验收，参加工程完工验收和竣工验收等其他验收。2.1.13承包人负责参加风电场建安、机电设备等合同谈判、设计联络会及验收等相关设计工作，并签订相关技术协议和供图计划。2.1.12承包人负责提供包括但不限于升压站总平面布置图、主接线图、保护配置图、监控系统图、低压配电系统图、通信及二次图、设备材料清册、工程量清单等。

3.1发包人的权利和义务3.双方的权利和义务2.2满足国家和地方相关法律法规及招标文件要求。2.1.20提交勘察设计各阶段电子版全套成品。2.1.19本工程其他零星设计工作，环保与水保工程、职业健康、通信、消防、劳动安全与工业卫生、绿化及其他工程等，所涉及本项目的其他所有设计工作。2.1.18参加现场协调会、启动验收委员会、竣工验收等工程实施期间的有关会议，并配合编制竣工图。

3.1.6发包人有权向承包人提出对勘察设计文件、专题报告、咨询意见、工程分标方案等材料进行确认、审查。3.1.5发包人应负责协调勘察设计过程中承包人与有关单位的配合事宜。发包人聘请设计监理时，应明确设计监理方的权利和义务，除非在本合同中明确约定外，设计监理方无权变更承包人在本合同项下的任何权利和义务。3.1.4为承包人开展勘察设计工作派驻现场的工作人员提供必要的便利条件，但费用由承包人负担。3.1.3发包人应按合同约定向承包人支付合同价款。3.1.2发包人应按时向承包人提供开展勘察设计工作所需的有关基础资料。发包人应对所提供资料的可靠性负责。承包人就本合同项目所采用的国家或地方标准图，由承包人自费购买。3.1.1发包人应尊重承包人根据国家、行业或省级地方有关标准、规程、规范的规定进行勘察设计工作的权利，不得提出与国家或行业标准、规程、规范相抵触的要求。

3.2.2承包人应负责对外联系并取得勘察许可证，并对勘察、测量、水文成果的真实性、完整性、准确性负责。3.2.1承包人应按照国家、行业、省级地方、发包人的标准、规程、规范、发包人的设计要求进行勘察设计工作，严格掌握设计标准，合理控制工程造价。3.2承包人的权利和义务3.1.9发包人应严格执行国家发改委2015年第28号令《电力建设工程施工安全监督管理办法》有关规定。3.1.8发包人应负责审查承包人编制的设计文件中有关风险控制方面的具体措施。3.1.7发包人有权要求承包人更换发包人认为不称职的项目经理、设计总负责人及主要设计人员。

（2）严格执行勘察作业相关规定，保证各类管线、设施和周边建（构）筑物的安全；（1）明确项目实施范围内地面、地下建筑物、地下管线的具体情况，提交完整的工程所在地气象、水文、地质等相关资料，满足工程项目安全施工的需要；3.2.6承包人在进行勘察设计工作过程中应承担以下安全环保职责：3.2.5承包人负责对外联系并取得勘察许可，支付工程勘察过程中的费用（包括青苗赔偿、障碍拆除、材料、运输等费用）。3.2.4承包人应按照合同约定，组织和实施勘察设计，保证勘察设计质量符合合同约定。3.2.3承包人应按照本合同约定的交付时间及份数向发包人交付设计文件，并对委托范围内的勘察设计成果的真实性、合法性、完整性、准确性负责。

（8）在首批施工图交付前完成环保、水保重大变动等情况的复核，并书面报告发包人。（7）严格执行环评报告、水保方案及批复有关要求，在设计文件中落实并合理计列费用。（6）参与或配合基建安全事故的调查处理工作。（5）工程设计时考虑土石方堆放场地，制定避免水土流失措施、施工垃圾堆放及处理措施、“三废”（废弃物、废水、废气）及噪声等排放处理措施，使之符合国家、地方政府有关职业卫生和环境保护的要求；（4）对采用新结构、新材料、新工艺和特殊结构的工程项目，提出保障施工作业人员安全和预防安全事故的措施和建议；（3）根据施工及运行安全操作和安全防护的需要，增加安全及防护设施内容设计，设计文件中要注明涉及施工安全的重点部位和环节及应采取的施工技术措施，提出防范安全事故的指导意见；

3.2.10承包人编制的施工图设计文件深度编制质量，应当满足发包人要求。施工图设计文件应满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要。（2）合同签订后未经发包人书面同意承包人不得更换设计总负责人，如需更换需提出书面申请并提出新的人选，发包人接到申请后15日内给予答复，经过发包人同意的设计总负责人方能接任并开始工作。合同签订后发包人若对设计总负责人和专业主设人员能力和服务意识不满意时有权要求更换，承包人应予更换，承包人接到发包人书面要求更换总负责人或专业主设人通知后的10个工作日内未予以更换的，承包人应向发包人支付每日2000.00元的违约金，超过20工作日，仍未予以更换的，发包人有权解除合同并要求承包人支付合同总价的5%的违约金。上述违约金发包人可直接从应向承包人支付的进度款中扣除。（1）设计总负责人和主要设计人员是为本工程配备的专门技术人员，其中设计总负责人在履行本合同项下义务的期限内不得承担超过3个的设计项目；各主要设计人员不得承担超过2个的设计项目。3.2.9承包人应按以下约定安排符合资格要求的设计人员进行勘察设计工作：3.2.8按照发包人要求做好工程建设全过程的现场服务工作，配合开展工程结算及竣工决算工作并提供相关资料。3.2.7在施工组织设计中，应开辟独立章节，通过对地质、地震、水文、气象收集资料，对灾害风险进行评估，提出工程各时段、各地段防灾避险意见，将需要采取特殊措施的相关费用计列在安全生产费科目下，纳入工程总造价。

a.不得将工程主体及关键性工作进行分包；（1）关于分包范围的约定：3.2.143.2.13未经发包人同意，承包人不得向第三方披露、转让发包人提交的设备图纸等资料。3.2.12承包人应接受发包人聘请的设计监理方的监理；设计监理方的任何建议、检查、确认、同意、批准或类似行为不减轻或免除承包人的责任。（如有）3.2.11承包人在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求须符合国家规定的标准。除有特殊要求的建筑材料、专用设备、生产工艺线外，承包人不得指定生产厂、供应商。

3.2.15.3设计概算编制：包括单位工程概算、单项工程综合概算、其他工程的费用概算，建设项目总概算以及编制说明等。3.2.15.2施工图设计阶段，发包人为改善施工图设计进行适当的调整，承包人应免收调整的费用。3.2.15.1招标设计阶段：发包人为改善招标设计进行适当的调整，承包人应免收调整的费用。3.2.15工作内容方面（2）若承包人出现转包、违法分包或违约分包的情况，发包人有权选择解除合同，承包人应向发包人支付相当于合同价款20%的违约金。b.未经发包人书面同意，承包人不得将工程的其他部分或工作专业分包给第三人；

承包人应在整个勘察设计期间为其履行合同的全部人员投保人身意外伤害险，缴纳保险费。3.2.18承包人应依照有关法律规定，为其履行合同的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费。3.2.17工程竣工验收前，承包人应参与审查竣工图并配合施工单位完成最终的竣工图绘制工作，否则，发包方有权不予支付本合同约定的履约保证金。3.2.16所有设计变更须经发包人书面确认后方可正式出图。施工期间承包人根据发包人要求进行设计变更时，承包人出图时间需全力保证现场施工需要。3.2.15.5若因勘察设计自身失误或各专业配合原因造成的修改或返工，勘察设计周期不顺延，承包人应承担修改或返工的全部费用，由此给发包人造成的相应损失由承包人承担。3.2.15.4由于承包人提供的勘察设计成果资料质量不合格，承包人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；并按照本合同13.1.1条向发包人支付违约金；若承包人无力补充完善或补充完善后仍不合格的，发包人认为需另委托其他单位时，承包人应承担全部费用。发包人可以在当期应付承包人的设计费中扣除委托其他单位所产生的费用。

3.2.23承包人应负责工程施工、设备及主要材料招标文件(技术部分)的编制，并按发包人的审查意见进行修改。3.2.22由承包人承办有关工程设计协调、评审、收口会议。3.2.21设备及主要材料中标单位确定后，承包人应配合发包人与设备及主要材料厂家签订采购合同技术协议（以下简称“技术协议”）。发包人应在技术协议签订前3－5天（含本数）通知承包人，承包人应准备好采购合同技术协议（含电子版)，并按发包人要求携带技术协议到达指定地点。承包人应对技术协议中的技术内容负责。3.2.20承包人负责按照工程量清单计价规范要求提供施工招标工程量清单，不允许超过审定概算中相关部分的工程量。负责按照公司工程量管理规定要求与施工图设计同步编制提供施工图设计工程量计算书；3.2.19承包人应确保设计质量，按发包人要求做好设计变更控制及相关签证、报表报备工作。承包人在勘察设计作业过程中，应注意安全文明作业，如作业过程中发生安全事故或意外事件，导致承包人、发包人、第三方的人身损害或财产损失，由承包人承担一切责任及费用，与发包人无关。发包人因此造成的损失，包括但不限于由此产生的损害赔偿费、诉讼费、律师费、保全费及其它费用，发包人可向承包人追偿。（其他承包人违约的经济损失部分同本条）

3.2.29承包人按照《矿产资源法》及相关法律法规的规定，向工程所在地的省、自治区、直辖市人民政府地质矿产主管部门查询拟建工程所在地区的矿产资源分布和开采情况，并取得地质矿产主管部门的相关证明。3.2.28承包人应协助发包人做好工程档案的归档、工程评优、达标投产、专项验收、国家验收、工程总结、工程质量事故调查和处理等工作。3.2.27承包人提交竣工图的时间为工程投产后30日内。3.2.26承包人应参加工程例行会议及各种技术协调会、技术交流会和方案分析会，并按会议要求从事相关的工作。承包人应以书面形式出具发包人需要的各种方案论据。3.2.25承包人应配合发包人做好工程结算、造价分析，配合编制投资结算书及工程造价总结。招标工程量与施工图工程量的量差分析计算书应在当期施工图会检并修改完成后15日内提交发包人。量差分析计算书应包括但不限于：施工图工程量清单、量差分析表及其说明（设备、材料、工程量）。3.2.24对于工程所需的设备和材料，承包人应按发包人的要求提供相关的技术要求，供发包人采购时参考。

详见合同协议书。4.勘察设计工期3.2.31承包人负责提供淌塘二期风电场招标的工程量清单，并对清单准确性、合法性、完整性负责。发包人要求承包人提供履约保证金的，承包人应按下列要求向发包人提供履约保证金或发包人认可的银行保函。除合同另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在工程完工后12个月或完成竣工结算后12个月（以后到日期为准）后失效。如果承包人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，发包人有权扣划相应金额的履约保证金。承包人需要向发包人提供履约保证金。3.2.30履约保证金

5.5优化场区总平面布置，做到总平面布置最紧凑，土地利用率高。5.4采用新的控制系统设计思路，提高全场综合自动化水平。5.3通过经济、技术比较，积极采用国内外成熟的新工艺、新结构、新材料，优化设计方案。对突破现行规程、规范的项目进行专题论证。5.2系统的配置应力求简单实用，备用设备和备用容量应合理，选用优质高效的主辅机设备。通过经济技术比较优先采用成熟技术。5.1用先进的设计手段，优化布置，设备布置紧凑、工艺管道短捷，建筑体积小，施工周期短，工程造价低。5.设计质量和要求

5.11本合同语言为中文，图纸和资料均为中文并采用国际单位制。5.10设计方建立完善的设计质量管理系统和保证措施，使合同内容能有效和及时地完成。要建立严格的设计变更管理制度，所有设计变更均需委托方签署。5.9设计方按接入系统的审查方案设计安全可靠的主接线及厂用系统接线。5.8根据地形条件和主要建构筑物地基情况合理选择竖向布置方式，避免高挖深填，做到场区满足防排洪要求、排水顺畅，场区、施工区和建构筑物基槽余土土方综合平衡，主要建构筑物地基处理费用合理，场内外设施标高衔接适当。5.7建筑物的装修要因地制宜。外装修要美观大方并与当地环境和景观相协调；无人值班的建筑内装修以简单实用为原则，有人值班的场所，要充分考虑人性化设计，适当提高标准。5.6应协调各专业间有机地配合，避免各专业之间相互提供数据时层层放大裕量，致使安全系数及裕量过大。建（构）筑物的设计应通过科学的计算合理设计，杜绝浪费现象。

6.2承包人应按下表向发包人提交设计文件：6.1发包人移交资料设计文件交付5.12设计采用的标准/规范原则上采用中国标准/规范；当中国没有相应标准/规范时，可以采用国际通用标准/规范(必须征得发包方同意)。

序号	资料及文件名称	份数	提交日期	备注
1	可行性研究报告	1	合同签订后7日内	若发包人提交
2	1：2000地形图（全风电场）1:500地形图	1	合同签订后7日内	若发包人提交

序号	资料及文件名称	份数	提交日期	备注
1	勘察、设计实施方案	12	合同签订后7日内
2	微观选址报告	12	合同签订后 15 日内
3	地勘报告	12	合同签订后 45 日内
4	道路招标设计资料	12	合同签订后 30日内	碴场的总平面布置图、拟定施工总平面布置图、施工组织设计、工程量清单（项目名称、项目编号、项目特征、单位、工程量、土石方平衡表、土石方及砼运距）、设备技术规范书、设备材料清单等。
5	吊装平台、升压站、集电线路招标设计	12	合同签订后 45 日内	碴场的总平面布置图、拟定施工总平面布置图、施工组织设计、工程量清单（项目名称、项目编号、项目特征、单位、工程量、土石方平衡表、土石方及砼运距）、设备技术规范书、设备材料清单等。
6	除道路、吊装平台之外的其它招标设计	12	根据发包人的要求提供	碴场的总平面布置图、拟定施工总平面布置图、施工组织设计、工程量清单（项目名称、项目编号、项目特征、单位、工程量、土石方平衡表、土石方及砼运距）、设备技术规范书、设备材料清单等。
7	施工图设计成果	16	合同签订后120日内	道路部分：碴场的总平面布置图、道路施工图等土建部分：风机基础、箱变基础、集电线路、电气预埋部分、接地系统、升压站、建筑工程等。电气部分：电气一次、电气二次、电缆清册等。
8	场内保护定值	12	在风电场试运行60日前
9	运行说明书	12	在风电场试运行60日前
说明	以上勘察、设计成果文件均同时报送与纸质内容相同的电子文档（图纸以CAD形式提供、其他文件以word或excel提供）。施工图提交时间为暂定时间，最终以发包人与建安工程承包人、设备供货商签订的三方供图计划为准。

8.1本项目勘察设计费共计为元（大写：）。8.合同价格7.2承包人交付设计文件后，应参加有关审查会议，并根据审查结论负责在本合同约定范围内对设计文件进行必要的修改和补充。7.1承包人应按国家及行业有关规定提交符合各勘察设计阶段内容深度和要求的设计文件供审查之用，并负责安排相关审查事宜，产生的相关的会议费、专家费等用由承包人承担。7.审查注：各个设计阶段文件应同时提供文本文件及电子版文件。承包人应提供满足公司档案管理相关规定的所有设计文件的电子版，包括（不限于）PDF、CAD格式，所提交的电子版竣工图等文件的名称与相应纸质版图纸的名称一致。

8.2.1合同款支付进度详见下表：（4）工程自240h试运行通过并经风电场整套启动试运行质量监督检查后，设计单位应参与竣工验收、竣工结算、决算及其他可能发生的需设计参加的工作，并及时完成相应工作，此工作费用已包括在投标报价中，发包人不再另行支付费用。（3）现场设计代表工作期限暂定为_，如因非承包人原因导致的现场服务工期延长,发包人按下述公式支付现场设计代表延期工作费：现场设计代表延期工作费用=合同总费用（扣除暂列金）×15%÷（合同现场设计代表工作期限月数）×延期月数，延期时间超过15日不足1月的按1月计算，不足15日不予计算。（2）承包人负责现场设计代表在项目所属县域境内的办公场所、交通、食宿等问题，并承担该部分费用。（1）上述费用包括了承包人承担本合同勘察、设计任务所发生的成本费用、利润、保险、各种税费等一切费用，发包人不再另行增加费用，承包人不得另行向发包人请求超出合同价格的任何费用（发包人书面要求增加的工作且经发包人明示该增加的工作不属于合同约定承包人工作范围内的除外）。

付费次序	付款比例	支付条件及付费时间	备注
第一次付费	10%	合同生效并按规定出具履约保函后
第二次付费	20%	设计概算成果通过审批、提供满足要求的勘察成果后10日内
第三次付费	30%	土建部分、电气部分施工图纸提供完后10日内
第四次付费	40%	工程240h试运行合格后、承包人须提交全部合格设计文件（并通过发包人审查）后10日内

9.3承包人的现场服务应及时、有效。在土建结构施工、电气设备安装、线路施工和调试期间应派设计代表，设计代表应深刻理解设计意图，并能够独立解决现场问题。9.2承包人应根据发包人要求及工程进展需要，在土建施工、设备安装和调试阶段及时提供现场服务。9.1承包人对所承担勘察设计任务的工程建设项目应配合施工，提供技术服务，解决施工过程中有关设计问题，负责设计交底（含设备材料订货交底和施工交底），现场解释设计意图，处理设计变更并同时提出施工预算增减表，根据合同约定派驻现场设计代表，参加工程现场调度会、与设计有关的事故分析会、整组调试、工程质量考核评定、启动投运及工程竣工验收，并参加启动验收委员会，按要求进行设计总结等。9.现场服务8.2.3履约保证金的退还：在工程完工后12个月或完成竣工结算后12个月（以后到日期为准）后退还。8.2.2发包人每次付款前，承包人应向发包人提供付款申请与支付额等额的增值税专用发票（税率为6%），在第四次付款前，承包人应向发包人提供支付金额一致的全部增值税专用发票，承包人未提交符合要求的发票的，委托人有权拒绝付款，并不承担逾期付款的责任。并且发包人有权顺延付款时间且不承担违约责任。履约保证金在工程完工后12个月或完成竣工结算后12个月（以后到日期为准）后失效；如有勘察设计质量问题，由双方协商解决。

11.1本合同所述知识产权及相关权利主要包括但不限于专利权申请权、版权（著作权）、研究成果署名权、奖项申报申请权、获得报酬权、非专利技术所有权、商誉等。11.知识产权规范设计变更工作，设计变更需经发包人认可并严格执行设计变更管理的有关规定，履行报批手续。如非承包人原因引起的重大设计变更，其发生的设计费用由双方协商解决。10.设计变更9.5协助发包人完成项目专项验收及竣工验收需要的设计工作。9.4在基础开挖期间，必须保证1名地质工程师常驻现场，地质工程师相关工作年限不得低于6年。

11.7承包人未经发包人同意转让或许可第三方使用发包人所有的技术成果和知识产权的，所获收益归发包人所有。11.6本条约定归发包人单独或共同所有的技术成果和知识产权未经发包人书面同意，承包人不得向任何第三方转让或允许第三方使用，亦不得将其用于本合同以外的任何目的。11.5承包人所提交的文件或其他资料不应存在任何权利瑕疵，承包人应保证发包人免于遭受因第三方提起侵权索赔而产生的任何损失。如果任何第三方向发包人提起侵权索赔，承包人应负责与之进行交涉，并承担由此引起的一切责任。11.4承包人利用发包人提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果和知识产权,归发包人单独所有。11.3发包人利用承包人提交的文件或其他材料所完成的新的技术成果和知识产权，归发包人单独所有。11.2发包人提供给承包人资料、承包人为实施工程完成的设计文件以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。

12.1.3在设计文件通过审查后或按发包人要求，及时将上述资料和信息返还发包人，或按发包人要求作适当处理；12.1.2不得将上述设计文件、资料及信息用于本合同以外的其他目的；12.1.1未经发包人书面同意，不得将上述设计文件、资料及信息披露给任何第三人；12.1承包人及其工作人员应对设计文件和在合同执行过程中了解到的涉及发包人商业秘密的资料以及其他尚未公开的有关信息承担保密义务，并采取相应的保密措施。承包人应承担的保密义务包括但不限于：12.保密义务11.8本条约定在本合同终止后仍然继续有效，且不受合同解除、终止或无效的影响。

13.1承包人的违约责任13.违约责任12.4本条约定在本合同终止后仍然继续有效，且不受合同解除、终止或无效的影响。12.3承包人违反保密义务的，应承担一切法律责任并赔偿发包人因此遭受的全部损失。12.2上述保密义务的期限至设计文件及相关资料或信息正式向社会公开之日或发包人书面解除承包人本合同项下保密义务之日止。12.1.4应对招标工作有关情况严格保密。

13.1.6由于承包人原因造成一次重大及以上质量事故（二级及以上质量事件）、一次人身死亡事故、两次及以上一般质量事故（四级质量事件）或两次及以上人身重伤事故，承包人除负责采取补救措施外，应免收/退还受损失部分的勘察设计费，且承包人应赔偿、填补发包人损失，同时承包人应按照合同价格的15%向发包人支付违约金。13.1.5因承包人原因引起勘察设计不符合法律法规规定的和合同约定的标准等返工造成损失的，由承包人继续完善勘察设计任务直至符合规定标准且承包人应按照合同价格的15%向发包人支付违约金。承包人应当就对发包人造成的一切损失承担赔偿责任和违约责任。13.1.4承包人应确保设计质量和提供后期服务保证，若承包人后期服务不能保证，发包人将视承包人具体违约情况，由承包人向发包人支付合同价款5-10%作为违约金，同时发包人有保留追责和索赔的权利，承包人应对工程设计质量承担终身责任。承包人未履行本合同义务或者履行义务不符合约定的，发包人有权要求承包人承担继续履行、赔偿损失和/或支付违约金等违约责任。13.1.3若因承包人原因造成低价中标高价结算的，承包人应该承担工程价款的增加额。承包人不得以超出限额为由请求发包人支付增加部分的工程价款。承包人应当就对发包人造成的一切损失承担赔偿责任和违约责任。13.1.2承包人对勘察设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包人错误或重大过失造成工程质量事故损失和无法正常使用的，承包人除负责采取补救措施外，应免收/退还直接受损失部分的勘察设计费。承包人应当就对发包人造成的一切损失承担赔偿责任和违约责任。13.1.1由于承包人原因造成勘察成果资料质量不合格或不能满足规范要求时，应赔偿发包人的全部损失（包括但不限于返工勘察费用等），并按照合同金额的10%向发包人支付违约金。同时，发包人有权解除合同并依法追究承包人法律责任，合同解除的，不影响承包人的违约金责任和赔偿责任。

发包人和承包人可按以下约定向对方进行索赔：14.索赔13.2.2在合同履行期间，发包人在非承包人原因要求解除合同的，应根据承包人的实际工作量结算勘察设计费。承包人未开始勘察设计工作的，承包人应退还发包人已支付的全部款项；已开始勘察设计工作的，发包人应根据承包人已进行的经发包人确认的实际工作量向承包人支付费用，已支付的款项超过前述费用的，承包人应将超过部分退还发包人。13.2.1发包人逾期支付勘察设计费的，应就逾期部分向承包人支付按照中国人民银行规定的同期贷款基准利率计算的逾期付款违约金，但因承包人原因或合同约定发包人需要延迟付款的情形除外。13.2发包人的违约责任13.1.7若承包人未能按照合同第6.2款规定的时间内提供成果文件，由承包人承担违约责任，并按照合同金额的1%/5天（不足五天按照5天计算，若在5天以上，内插计算，公式为N天/5天*1%计算），向发包人支付违约金，违约金总额不超过5%，超过5%时发包人有权单方解除本合同，承包人除赔偿发包人损失外，还应退还所有发包人已支付款项；

15.2工程设计责任险的保险范围，应当包括由于承包人的疏忽或过失而造成的工程质量事故损失，以及由于事故引发的第三者人身伤亡、财产损失或费用赔偿等。15.1承包人应投保发包人认可的、履行本合同所需要的工程设计责任险。相关费用包含在投标报价中。15.保险14.3被索赔方应在接到正式书面索赔通知书后10天以内给予响应，并可要求对方进一步补充索赔理由和证据。若发包人和承包人就索赔处理结果不能达成一致意见，可按第17条的约定办理。14.2索赔事件发生后28天以内，向对方发出要求正式书面索赔通知；14.1有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据；

16.4如果不可抗力事件的影响已达120天或双方预计不可抗力事件的影响将延续120天及以上时，任何一方有权终止本合同。由于合同终止所引起的后续问题由双方友好协商解决。16.3受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后2周以内，取得有关部门关于发生不可抗力事件的证明文件，并以传真等书面形式提交另一方确认。否则，无权以不可抗力为由要求减轻或免除合同责任。16.2任何一方由于不可抗力而影响本合同义务履行时，可根据不可抗力的影响程度和范围延迟或免除履行部分或全部合同义务。但是受不可抗力影响的一方应尽量减小不可抗力引起的延误或其他不利影响，并在不可抗力影响消除后，立即通知对方。任何一方不得因不可抗力造成的延迟而要求调整合同价格。16.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、武装冲突、社会动乱、暴乱或按照本条的定义构成不可抗力的其他事件。16.不可抗力15.3发生工程设计保险事故后，承包人应按保险人要求进行报告，并负责办理保险理赔业务，保险金不足以补偿损失的，由承包人自行赔偿。

17.3在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。（2）诉讼：向发包方所在地人民法院提起诉讼。（1）仲裁：提交仲裁，按照申请仲裁时该仲裁机构有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力（仲裁地点为：成都仲裁委员会）。17.2因合同及合同有关事项发生的争议，经协商仍无法达成一致的，按以下第1种方式处理：17.1本合同履行过程中发生争议时，双方应本着诚实信用的原则，通过友好协商解决。17.争议解决

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（项目名称），已接受（设计人名称，以下简称“设计人”）对该项目勘察设计投标。发包人和设计人共同达成如下协议。合同协议书附件一：合同协议书（1）本合同经双方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖双方公章或合同专用章。本合同在以下条件全部满足之日起生效：18.合同生效

勘察设计费用清单；发包人要求；合同条款；投标函及投标函附录；中标通知书；1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：

勘察设计工作质量符合的标准和要求：。项目负责人：。签约合同价：人民币（大写）（¥）。上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。其他合同文件。勘察设计方案；

发包人：（盖单位章）设计人：（盖单位章）合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。本合同协议书一式10份，合同双方各执5份。服务期暂定为自合同签订后24个月或工程开工后24个月，以后到的日期为准。。发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向设计人支付合同价款。设计人承诺按合同约定承担工程的勘察设计工作。

发包人要求通常包括但不限于以下内容：发包人要求应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，发包人要求不仅应明确规定其功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏差的范围和计算方法，以及检验、试验、试运行的具体要求。对于设计人负责提供的有关服务，在发包人要求中应一并明确规定。第五章发包人要求第二卷年月日年月日法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）

二、适用规范标准凉山州会东县淌塘二期风电场工程及其配套设施勘察设计，包括但不限于本项目勘察设计，招标设计、施工图设计、设计概算编制、设备及施工技术规格书编制；并负责向发包人及施工单位进行设计交底，处理有关设计问题和参加单元工程、分部工程、单位工程的质量验收，参加工程完工验收和竣工验收等其他验收，服务至整个项目竣工验收结束为止。设计范围及内容凉山州会东县淌塘二期风电场工程，属于凉山州风电基地规划项目之一，地处会东县东南部老君滩乡金沙江左岸山脊顶部，西北距会东县城直线距离约29km。项目场址主要为一条长约11km呈西北～东南走向的山脊，山顶海拔高程在2800m～3300m之间。拟安装30台单机容量为4000kW的风电机组，装机规模120MW，估算的年上网电量34062万kW·h，年等效满负荷小时数为2838h。项目主要由一座220kV升压站、30台单机容量4000kW的风机、30台箱式变压器、35kV地埋式集电线路、场内施工道路组成。项目概况：一、设计要求

成果文件的载体要求成果文件的组成：设计说明、图纸、地勘报告等三、成果文件要求国家、行业、项目所在地规程名录国家、行业、项目所在地标准名录国家、行业、项目所在地规范名录

现场进行确认移交资料（二）发包人提供的资料无（一）发包人提供的设备、设施四、发包人财产清单满足招标人要求

设计人自备的交通工具：如出行车辆等设计人自备的办公设备：如电脑、软件、投影、打印机、复印机、照相机等设计人自备的工作手册：如本项目必备的规范标准、图集等六、设计人需要自备的工作条件无五、发包人提供的便利条件

第六章投标文件格式第三卷详见合同相应条款七、发包人的其他要求设计人自备的安全设施：如安全帽、安全鞋、手电筒等设计人自备的现场办公设施：如办公桌椅、文件柜等

目录年月日法定代表人或其委托代理人：（签字）投标人：（盖单位章）投标文件（项目名称）勘察设计招标项目

五、勘察设计费用清单…………………………………………………………………………………（）四、投标保证金……………………………………………………………………………………（）三、联合体协议（无）…………………………………………………………………………（）二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）………………………………………………（）二、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）……………………………………（）一、投标函及投标函附录…………………………………………………………………………（）

一、投标函及投标函附录（2）各章节的页码应顺序连贯，投标文件的封面、封底和目录页不编页码。注：（1）（）内应标注每部分的起始页码。八、其他资料………………………………………………………………………………………（）七、勘察设计方案………………………………………………………………………………………（）六、资格审查资料…………………………………………………………………………………（）

法定代表人身份证明或授权委托书；投标函及投标函附录；2.我方的投标文件包括下列内容：1．我方已仔细研究了（项目名称）勘察设计招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）（¥）的投标总报价（其中，增值税税率为），勘察设计服务期限：，按合同约定完成勘察设计工作。（招标人名称）：（一）投标函

……勘察设计方案；资格审查资料；勘察设计费用清单；投标保证金（如有）；联合体协议书（如有）；

按照招标文件要求提交履约保证金；在签订合同时不向你方提出附加条件；在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；4．如我方中标，我方承诺：3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

法定代表人或其委托代理人：（签字）投标人：（盖单位章）6．（其他补充说明）。“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

年月日邮政编码：传真：电话：网址：地址：

（三）投标文件真实性和不存在限制投标情形的声明年月日法定代表人或其委托代理人：（签字）投标人：（盖单位章）（二）投标函附录

序号	条款名称	约定内容	备注
1	项目负责人	姓名：
2	勘察设计服务期限
3	合同价款确定方式
……	……	……
……	……	……

法定代表人或其委托代理人：（签字）投标人：（盖单位章）我方承诺，如存在以上两种虚假投标行为，我方自愿按有关规定承担责任。经我方认真核查，我方不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。我方在此声明，我方所递交的投标文件（包括有关资料、澄清）真实可信，不存在虚假（或隐瞒）。__________________（招标人）：

附：法定代表人身份证复印件。特此证明。姓名：性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人。投标人名称：二、法定代表人身份证明年月日

二、授权委托书年月日投标人：（盖单位章）（3）法定代表人提供的证件、证明不齐或不符合要求的，投标文件不予接收。（2）法定代表人在递交投标文件时，应携带法定代表身份证原件备查。注：（1）法定代表人亲自投标而不委托代理人投标适用。

投标人：（盖单位章）注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件代理人无转委托权。委托期限：。本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改勘察设计招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

三、联合体协议书（如有）年月日身份证号码：委托代理人：（签字）身份证号码：法定代表人：（签字）

联合体各成员单位内部的职责分工如下：。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）勘察设计招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

法定代表人或其委托代理人：（签字）联合体牵头人名称：（盖单位章）附授权委托书。注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份。本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

年月日……法定代表人或其委托代理人：（签字）联合体成员名称：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）联合体成员名称：（盖单位章）

附:（1）银行给投标人的转账回单复印件本投标人承诺所交纳投标保证金是从本公司基本账户以转账方式交纳的，若有虚假，由此引起到一切责任均由我公司承担。（￥元)。本投标人自愿参加（项目名称）勘察设计的投标，并按招标文件要求交纳投标保证金，金额为人民币大写：（招标人名称）：四、投标保证金

日期:年月日法定代表人或其委托代理人：（签字）投标人名称：（盖单位章）注：采用转账方式递交投标保证金的，仅需提供（1）、（2）项资料。采用保函递交投标保证金的，仅需提供第（3）项资料，并在开标现场递交保函原件。（3）保函扫描件（2）人民银行颁发的基本存款账户开户许可证明材料

（2）现场设计代表在项目现场的办公场所由招标人提供。如承包人需要，招标人可协助现场设计代表在项目现场的交通、食宿问题，该部分费用由承包人承担，包含在投标报价中。备注：（1）以上报价费用已包括：为完成本项目勘察、设计任务所发生的成本费用、利润、保险、各种税费等一切费用。单位：人民币元勘察设计费用清单说明五、勘察设计费用清单

序号	条款名称	金额（元）	备注
1	勘察费
2	设计费
3	现场设计代表费用
4	其他
5	…	……
合计

（一）基本情况表六、资格审查资料日期:年月日法定代表人或其委托代理人：（签字）投标人名称：（盖单位章）

投标人名称
注册地址				邮政编码
联系方式	联系人			电话
联系方式	传真			网址
法定代表人	姓名		技术职称			电话
技术负责人	姓名		技术职称			电话
企业设计资质证书		类型：等级：证书号：
质量管理体系证书（如有）		类型：等级：证书号：
营业执照号				员工总人数：
注册资本				其中	高级职称人员
成立日期				其中	中级职称人员
基本账户开户银行				其中	技术人员数量
基本账户银行账号				其中	各类注册人员
经营范围
备注

注：投标人应根据投标人须知第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料。（三）近年完成的类似项目情况表投标人应根据投标人须知第3.5.2项的要求在本表后附相关证明材料。（二）近年财务状况表注：投标人应根据投标人须知第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料。境内投标人以现金或者支票形式提交投标保证金的，还应附基本账户开户许可证明材料复印件。

项目名称
项目所在地
发包人名称
发包人地址
发包人电话
合同价格
设计服务期限
设计内容
项目负责人
项目描述
备注

六）拟委任的主要人员汇总表注：投标人应根据投标人须知第3.5.5项的要求附相关证明材料。（五）近年发生的诉讼及仲裁情况注：投标人应根据投标人须知第3.5.4项的要求在本表后附相关证明材料。（四）正在设计和新承接的项目情况表

项目名称
项目所在地
发包人名称
发包人地址
发包人电话
签约合同价
设计服务期限
设计内容
项目负责人
项目描述
备注

序号	本项目任职	姓名	职称	专业	执业或职业资格证明			备注
序号	本项目任职	姓名	职称	专业	证书名称	级别	证号

勘察设计工程概况；勘察设计方案应包括（但不限于）下列内容：七、勘察设计方案注：投标人应根据投标人须知第3.5.6项的要求在本表后附相关证明材料。（七）主要人员简历表

姓名			年龄	执业资格证书（或上岗证书）名称
职称			学历	拟在本项目任职
工作年限				从事勘察或设计工作年限
毕业学校	年毕业于学校专业
主要工作经历
时间		参加过的类似项目			担任职务	发包人及联系电话