武汉电务段电务系统实训基地补强建设工程施工招标公告
招标编号：WHTL-DWXT-2023-047
1.招标条件
本招标项目武汉电务段电务系统实训基地补强建设工程已由中国铁路武汉局集团有限公司以《计划统计部关于电务系统武汉电务段实训基地补强建设工程可行性研究报告的批复》（武项审〔2022〕915号）批准建设，项目业主为中国铁路武汉局集团有限公司，本项目建设资金来自局更新改造资金，项目出资比例为100% ，资金已落实。招标人为中国铁路武汉局集团有限公司武汉电务段，招标代理机构为中国铁路物资股份有限公司/中铁物总国际招标有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 本招标项目的建设地点：武汉电务段江岸西教育基地，位于武汉市江岸区黑泥胡西路74号。
2.2本招标项目的建设规模：详见工程量清单。
2.3 本招标项目的计划工期：本工程计划于2023年6月10日开工，总工期80日历天。
2.4本招标项目的招标范围：本次招标包括武汉电务段电务系统实训基地补强建设工程等工作。
2.5本招标项目的标段划分：一个标段，标段号：WHTL-DWXT-2023-047-001。
2.6其他：无。
3.投标人要求
3.1 资格要求：
（1）在中华人民共和国境内合法注册的具有独立承担民事责任能力的独立法人，具有有效营业执照；
（2）具有铁路电务工程专业承包叁级及以上和建筑工程施工总承包叁级及以上资质证书，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；
（3）具备有效的安全生产许可证；
（4）近 3 年（递交投标文件之日起前 3 年内，以合同签订时间为准）具有铁路营业线施工1个及以上已完工类似业绩，且安全质量状况稳定，有良好的企业社会信誉；
（5）没有被暂停或取消投标资格；
（6）近3年内（递交投标文件之日起前3年内）没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；近3年内（递交投标文件之日起前3年内）没有被人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪行为；近3年内（递交投标文件之日起前3年内）不曾在任何合同中违约或被逐或因自身原因而使任何合同被解除；不存在失信行为或被限制投标的不良行为；
（7）投标人须为中国铁路武汉局集团有限公司段管工程管理信息平台合格施工队伍库中中国铁路武汉局集团有限公司武汉电务段准入的B级及以上施工单位或局内所有A级施工单位。
3.2本次招标不接受联合体投标。
3.3根据评标委员会评标报告确定的中标候选人名单择优选取中标人。
3.4 资格审查方式：资格后审。
4.招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者，请下载中国铁路武汉局集团有限公司段管工程管理信息平台手机APP，于2023年5月5日至2023年5月8日（北京时间，下同）在手机APP上报名通过后，在百度网盘按提取码自行下载招标文件（网盘链接：https://pan.baidu.com/s/1Pp1nA1Je0e5wfVo8vdwGkQ，提取码：1991）。
5.投标文件的递交
5.1递交投标文件的截止时间（投标截止时间，下同）为2023年5月17日9时00分，地点：九州饭店一楼开标大厅（武汉市武昌区中山路529号）。
5.2 逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人不予受理。
6.发布公告的媒体
本次招标公告在中国铁路武汉局集团有限公司段管工程管理信息平台及中国铁路武汉局集团有限公司段管工程手机APP、国铁采购平台（https://cg.95306.cn）上发布。
7.联系方式

招 标人：中国铁路武汉局集团有限公司武汉电务段	招标代理机构：中国铁路物资股份有限公司/ 中铁物总国际招标有限公司
地 址：武汉市汉口火车站站西路特1号	地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场C座
邮 编：	邮 编：100089
联 系 人：免费注册即可查看	联 系 人：免费注册即可查看
电 话：免费注册即可查看	电 话：免费注册即可查看
	邮 件：276146440@qq.com
	中国铁路武汉局集团有限公司武汉电务段（盖章） 2023年5月5日