招标代理机构：浙江中正工程项目管理有限公司（盖章）招标人：安吉绿色家居产业园区开发有限公司（盖章）标段编号：A3305230700003398001001招标文件安吉孝源生命健康产业园（一期）设计

第三章拟签订合同主要条件和要求第二章投标人须知前附表第一章招标公告目录2023年1月日招投标备案机构：安吉县公共资源交易管理办公室交易监管科

招标公告安吉孝源生命健康产业园（一期）设计招标公告第六章评审办法第五章投标文件组成第四章招标设计内容及要求

3、项目概况与招标范围：本项目最高限价为人民币壹仟贰佰伍拾万元整（￥12500000元）。高于最高限价的投标报价，作无效投标报价处理。投标控制价：本招标项目安吉孝源生命健康产业园（一期）设计（标段编号：A3305230700003398001001）已由2301-330523-07-01-989149文件批准建设，招标人为安吉绿色家居产业园区开发有限公司，建设资金自筹。经县公共资源交易管理办公室核准，该项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。本项目为全流程电子招投标建设工程项目【采用远程不见面开标方式】。1、招标条件：

②市政景观设计包含红线范围内：室外总平面设计、园区主入口、内部道路、硬质铺装及小品（如雕塑）、围墙、停车场、绿化、红线范围内道路、给排水管线综合设计、智慧路灯、污水处理配套设施等。①建筑类：总平面、建筑、结构、给水排水、建筑电气、采暖通风与空气调节、消防、人防工程、幕墙及门窗深化、日照分析及第三方复核、公共区域室内装修设计、地质勘察（初勘）、基坑支护、钢结构设计、泛光照明、厨房设计、安防、燃气、电气、弱电、热力、智能化、数字化园区等以及可能的工艺专业设计等；设计内容（包括但不限于）：设计范围：满足招标人使用功能要求所涵盖的设计（范围以招标人需求为准）的方案设计及优化（含估算）、可行性研究报告、初步设计（含概算）及与本项目设计有关的后续服务。项目位置：红旗路两侧，北望路以南、现忠路以西、祥真路以北项目概况：本项目位于红旗路两侧，北望路以南、现忠路以西、祥真路以北，总用地面积189778.36平方米（其中南侧地块109787.83平方米，北侧地块79990.53平方米），总建筑面积约600000平方米（其中地上建筑面积约520000平方米）。容积率：2.5-3.0，建筑密度不超过45%-55%，建筑层数不低于3层。主要建设内容：研发办公楼、标准厂房、甲类仓库、地下室、食堂、超市、辅助用房（配电房、污水处理、垃圾房、固废房）等，最终设计面积以相关部门批复为准。园区主要功能为生命健康类产业。工程总投资约230000万元，工程建安费约150000万元。

（2）本项目不接受联合体投标；（1）具有有效的建设行政主管部门颁发的工程设计综合资质或工程设计建筑行业（建筑工程）甲级资质；投标人资质要求：4、投标人资格要求设计要求：达到国家现行有关设计技术规范、标准及规程，并满足招标人所期望实现的质量目标。③数字化设计：包含项目红线范围内室内外按照数字化园区打造要求设计。

（8）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加投标；（7）至投标截止日前三年内，投标人及其拟派项目负责人未被列入失信被执行人名单；（6）至投标截止日前三年内，投标人及其拟派项目负责人无行贿犯罪记录；（5）投标人及其拟派项目负责人未被列入招标投标失信黑名单（以浙江省发展和改革委员会公布的披露期内的失信黑名单为准）；（4）投标人及其拟派项目负责人未被列入建筑市场严重失信名单（以全国和浙江省建筑市场监管与诚信信息发布平台为准）；（3）投标单位必须为安吉县公共资源电子交易平台成员；

（2）招标文件及相关资料获取时间与程序：投标人：请于2023年1月日9:00时至2023年2月日16:00时，报名人自行登录安吉县公共资源交易网报名，具体报名事宜请咨询安吉县公共资源交易中心建设项目交易分中心（咨询电话0572-5129196）。（1）投标报名时间与程序：5、报名携带资料项目负责人要求：国家一级注册建筑师。（9）外省企业必须办理本工程所需行业（专业）浙江省备案，须出具有效的《外省企业进浙承接业务备案证明》或浙江省建筑市场监管公共服务系统网站截图证明。

本项目技术文件实行暗标评审，技术文件中禁止出现或显示投标人任何的信息，否则作无效标处理。6、资格审查方式：资格后审。http://ggzy.anji.gov.cn/bszn/20191115/3865d3d7-1455-43fd-9960-55759f888d64.html。3）注册咨询、技术服务电话：0572-5352835；CA锁办理：2）未注册用户可通过招标公告中附件下载获取招标文件进行查看咨询。1）已注册用户，请登陆安吉公共资源电子交易平台（http://ggzy.anji.gov.cn/TPBidder/memberLogin）—“用户登录”，下载获取后缀名为“.AJZF”的招标文件等。

9、发布公告的媒介：(http://123.153.1.133:8080/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login)8、网上不见面开标大厅登录网址：逾期上传电子投标文件的，招标人不予受理。投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2023年2月日09时00分。投标人应在投标截止时间之前，登陆安吉县公共资源交易信息网—电子交易平台—上传投标文件模块，上传“CA加密后的电子投标文件”。7、投标文件的递交

电话：13732372202联系人：江浩地址：安吉县昌硕街道胜利西路1号招标人：安吉绿色家居产业园区开发有限公司10、联系方式：本次招标公告同时在浙江招投标网、安吉县公共资源交易网（http://ggzy.anji.gov.cn）上发布。

具体网络技术支持请咨询新点软件工作站，联系电话：0572-5352835。电话：0572-5888883/0572-5888885联系人：杜小姐地址：安吉县齐云路128号玉磬社区党群服务中心三楼招标代理机构：浙江中正工程项目管理有限公司

投标人须知前附表第二章投标人须知及前附表2023年1月日浙江中正工程项目管理有限公司远程不见面开标：是指将传统的开标场所搬到网上，招标人、投标人只需登录网上不见面开标大厅，无需到开标现场参与即可进行投标文件在线解密、投标人在线质疑、招标人在线回复等操作。

2.1招标范围见前附表所述。2、招标范围及设计周期1.2本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》、《建筑工程设计招标投标管理办法》等有关法律、行政法规和部门规章以及地方政府部门有关规定，通过公开招标方式择优选定安吉孝源生命健康产业园（一期）设计的设计单位。1.1项目名称及项目概况见投标人须知前附表(以下简称“前附表”)。1、项目概况A总则

4．设计费支付来源3.3“投标人”指向招标人提交投标文件的工程设计单位。3.2“招标方”指招标人和招标代理机构；3.1“招标人”指安吉绿色家居产业园区开发有限公司；3、定义2.2设计周期见前附表所述。

6.1投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，投标人参加投标预备会、现场踏勘、编制投标文件与递交投标文件、开标所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。6、投标费用5.1投标人资格要求见前附表所述。5、投标人资格要求4.2本项目设有投标报价上、下限值，见前附表所述，投标报价若不在上、下限值范围内则投标报价无效。4.1招标单位的设计费通过前附表所述获得。

(3)招标人有权在实施方案中参考使用所有投标人的投标方案成果的部分内容。招标人有权在工程建设中根据需要对选定的实施方案进行合理的调整和修改。(2)中标方案的著作权、版权和使用权归招标人所有（署名权除外）。6.4知识产权：(1)投标人的投标文件不予退回。招标人有权在评标结束后公开展示所有投标方案成果，并通过传播媒介、杂志、书刊或其它形式介绍、展示及评价该方案成果，所有展示、推介、广告均不再向投标人支付费用。6.3设计补偿费：招标人对未中标的单位不进行补偿。★投标报价费用应是依据有关设计取费文件编报与本招标文件中规定的设计范围：（1）工程设计：满足招标人使用功能要求所涵盖的设计（范围以招标人需求为准）的方案设计及优化（含估算）、可行性研究报告、初步设计（含概算）及与本项目设计有关的后续服务。本次设计招标费用包括现场施工服务等一切费用和为完成设计内容所必须的设施、材料、技术、劳务、交通、差旅、现场服务及评审专家费等全部费用，各阶段设计深度均须达到要求。6.2投标报价所涵盖的内容

7.1本招标文件由下列内容组成：7、招标文件的组成B招标、投标文件(6)中标人未经招标人许可，不得将中标方案成果用于其他任何项目的投标和设计，不得在国内外刊物、学术或技术交流会上发表该方案成果。(5)若投标人使用了他人的专利、专有技术，涉及的费用由投标人负责。(4)投标人保证投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担全部责任。

（6）附件以及所有按本须知第8条发出的答疑文件。（5）评标办法及标准。（4）投标文件的组成；（3）设计内容及要求；（2）拟签订合同主要条件和要求；（1）投标人须知及前附表；

9.1在投标截止时间15天前，招标人可以对招标文件进行修改补充，补充通知将以书面形式发布，补充通知作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。9、招标文件的修改招标人在提交投标文件截止时间15天前，对招标文件的澄清或修改内容。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，招标人认为有必要时，相应延长投标截止时间。投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如对本项目或本招标文件有疑问要求澄清，应在投标截止日期10天前以书面方式提出（格式见附件1），以便招标人在规定时间内澄清，招标人都将在提交投标文件截止日期7日前作出统一解答或予以澄清。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。8、招标文件的澄清7.2除7.1内容外，招标人在提交投标文件截止时间15天前，对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

11、投标文件的组成投标文件及投标人与招标方之间与投标有关的来往通知、函件、资料和文件均使用中文。10、投标文件的语言C投标文件的编制9.3如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。9.2投标单位认真阅读招标文件修改文件，敬请获得招标文件的所有投标人关注，恕不另行通知，如有遗漏招标人概不负责。

（5）法定代表人资格证明及法定代表人身份证复印件；（4）企业资质证书复印件；（3）企业营业执照复印件；（2）投标人基本情况表；（1）公司简介（格式自拟）；11.1资信文件：

（11）拟投入本项目设计人员汇总表；（10）项目负责人简历表；（9）项目负责人工程业绩及获奖（格式自拟）；（8）企业类似工程业绩及获奖（格式自拟）；（7）投标承诺书；（6）授权委托书及授权委托人身份证复印件及社保缴费证明；

（17）投标人认为需要提供的其他资料。（16）自评表；（15）《省外企业进浙承接业务备案证明》或浙江省建筑市场监管公共服务系统网站截图证明（外省企业提供）；（14）投标人及拟派项目负责人信用信息情况表；（13）项目设计团队实力（格式自拟）；（12）拟投入本项目的设计人简历表；

（5）对本项目设计的特点、重点、难点、关键技术问题的认识及其对策措施；（4）对本项目的理解和总体设计思路；（3）设计说明：（2）设计文件目录；（1）封面；11.2技术文件：（暗标，不得出现任何投标人标识与记号）

（11）投标人认为需要提供的其他技术资料。（10）投资估算；（9）后续服务的安排及保证措施；（8）设计质量保证措施和进度保证措施；（7）设计方案演示（附视频下载链接及提取码）；（6）设计方案（按技术标计分标准-3、设计方案中的评分标准，附设计方案文本及必要的图纸）；

12.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。12、投标有效期（2）设计费报价汇总表。（1）投标函；11.3商务标文件：技术文件文本采用暗标评审，不得署名，不得体现投标人任何的信息，否则做投标无效处理。

14、投标文件的份数和签署13.3招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人提出问题的澄清，该澄清内容为招标文件的组成部分。13.2招标人不统一组织投标人召开答疑会议，请各位投标人在投标截止日期10天前以书面方式提出向招标人将所有质疑以书面方式提出（格式见附件），以便招标人在规定时间内澄清。招标人都将在提交投标文件截止日期7日前作出统一解答或予以澄清。13.1本项目招标人不统一组织投标人进行现场查勘，投标人也可根据自身需要对工程现场和周围环境进行现场察勘。13、现场踏勘及招标答疑12.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，投标人如对此要求有异议，须以书面方式提出，否则视为同意接受。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

16、投标截止期投标文件（CA加密后的电子投标文件），在投标截止时间前登陆安吉县公共资源交易系统上的投标文件递交模块上传。15、投标文件的递交D投标文件的递交14.2全套投标文件应无涂改和行间插字，如必须修改，修改处应由法人代表或授权代理人签字并加盖单位公章。14.1投标文件的份数要求见前附表所述。

17.1在投标截止时间之前，投标人以书面形式提出修改或撤回其投标文件，招标人可以予以接受。17、投标文件的修改和撤回16.4投标文件一经送达，在投标截止时间以后投标人不得撤回、修改投标文件。16.3在投标截止时间以后送达的投标文件，招标方将拒绝接收。16.2如发生特殊情况，需延长投标截止时间，招标方将以补充通知的方式，通知所有取得同一招标文件的投标人。在上述情况下，招标方与投标人在投标截止期前的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止时间。16.1投标文件应按前附表所述的时间递交至规定地点。

（1）招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，所有投标人应在投标截止时间前登陆网上开标大厅参加开标，具体要求见投标人须知前附表规定。18、开标（采用远程不见面方式）E开标及评标17.4开标后投标人不得撤回投标，也不得对投标文件进行修改。17.3在投标截止时间之前，投标人撤回投标应以书面形式通知招标人。撤回投标的时间以送达招标人的时间为准。17.2在投标截止时间之前，投标人提出修改投标文件，则其提交的修改文件作为该投标人投标文件的组成部分。

2、各投标人应于投标截止时间前使用加密锁自行登陆不见面开标大厅并完成在线签到，否则视为在线不到场，投标文件开启解密时将被拒绝解密；投标人的在线签到人员必须是投标人的法定代表人或授权委托人，如签到人员与投标人的法定代表人或授权委托人不一致的，其投标将按无效标处理。1、投标截止前30分钟，由招标代理机构登录网上不见面开标大厅系统，做好网上不见面开标准备；开标顺序：上传投标文件的先后顺序：（4）开标顺序：主持人按照不见面开标大厅内程序设定顺序进行开标：（3）开标会议在的监督下，由招标人组织。（2）投标人应在投标截止时间之前，登陆安吉县公共资源交易平台—交易主体登录—电子招投标交易平台—上传投标文件模块，上传“CA加密后的电子投标文件”

注：开标程序具体以网上不见面开标流程为准，在开标过程中招标人及招标代理机构全程操作必须在直播视频中完成，不得随意离开。交易中心见证人员、现场监督人员做好相关工作并签字。7、宣布开标结束。6、对网上开标过程有异议的，投标人应当直接在线提疑，同时由招标人在线进行回复；5、招标人现场解密、投标文件导入等全程操作；投标文件开启按照技术、资信、商务报价的顺序分别开启。在线公布所有开标记录情况同步推送至安吉县公共资源交易信息网“开标结果公示”，开标现场不再现场宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他相关内容；4、投标人需在系统开启投标文件解密时间后30分钟内对投标文件进行网上在线解密，未在规定时间内完成解密的，其投标将被拒绝；3、投标截止时间，由招标代理机构公布投标人情况、解密要求、在线公布现场监督、见证人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；19.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：19.1评标委员会的组成：见投标人须知前附表。19、评标委员会

（2）未在规定时间内进行签到的；逾期上传的投标文件；21.1.1投标文件有下列情形之一的招标人不予接受：21.1评标方法和标准：具体评标办法详见本招标文件“第六章”。20、评标保密（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

（4）按招标文件要求编制，无字迹或上传电子文件模糊、辨认不清；（3）投标文件上的印鉴与资质证书上的名称、名字不符及投标人提供的有关资料、证书、证明材料有假或伪造的；（2）投标文件的技术标（暗标）出现投标人名称或信息的；（1）投标文件未按招标文件规定签字盖章的；21.1.2经评标委员会评审后按废标处理或被否决：（3）交易保证金未按招标文件递交的。

a、不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；（9）与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标的，以他人名义投标，或者以其他方式弄虚作假的；以下情形可认定为围标串标行为的依据：（8）投标文件与招标文件条款有重大偏离或保留的，法律法规文件规定的其他情形。（7）不同投标人的采用同一台电脑进行编制投标文件（如采用同一MAC地址、硬盘号、主板号、CPU号、或同一造价工具加密器等等）。（6）对招标文件提出的实质性要求和条件未作出响应的；（5）投标文件中出现两个及两个以上的投标报价的，投标报价超出招标人公布的上限值的或低于下限；

g、不同投标人委托同一人投标的；f、不同投标人的投标文件相互混装的；e、不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；d、不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制的；c、不同投标人的投标报价或者报价组成两处及以上出现异常一致的或呈规律性变化的；b、不同投标人的投标文件有两处及以上错漏之处一致的；

m、招标人（招标代理人）预先内定中标人，在确定中标人时以此决定取舍的；l、投标人与招标人（招标代理人）商定，在招标投标时压低或者抬高标价，中标后再给投标人或者招标人额外补偿的；k、招标人（招标代理人）在公开开标前，开启标书，并将投标情况告知其他投标人，或者协助投标人撤换标书，更换报价的；j、招标人（招标代理人）组织投标人串通投标或者招标人（招标代理人）为投标人制作投标材料的；i、不同投标人聘请同一人为其投标提供技术或者经济咨询服务的（招标项目本身要求采用专有技术的除外）；h、不同投标人使用同一个人或者同一企业的资金交纳投标保证金的；

21.4评标委员会完成评标后，评标委员会按综合得分由高到低向招标人推荐前3名合格的中标候选人。21.3评标委员会应按照本招标文件规定对投标人的设计方案的优劣进行评审。21.2评标委员会必须严格按照招标文件确定的评标标准和评标办法进行评审。评委应遵循公平、公正、客观、科学、独立、实事求是的评标原则。（10）在投标过程中有商业贿赂行为的；（9）投标文件中承诺的投标有效期短于招标文件规定的；n、其他围标串标情形。

22.4中标通知书将成为合同的组成部分。22.3招标代理机构在招标人做出定标决议后10日内向中标人发出中标通知书。22.2中标单位负责完成本项目设计。22.1定标：招标人根据评标委员会提出的书面评标报告并按照中标候选人的排序确定中标人。当确定中标的中标候选人第一名放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同的，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。22、合同授予方式F授予合同

G其他内容23.1在评标过程中，当有效标不足三家时，经评标委员会商定，认为投标还具有竞争性时，可继续评标。23、重新招标22.7中标单位被取消中标资格后，招标方将合同授予其他预中标单位。22.6若因中标单位自身原因不能履约签订合同，招标方将其取消其中标资格，并没收其投标保证金。22.5中标单位按中标通知书规定的日期、时间和地点，由法人代表或法人代表授权人与招标人签订设计合同。

（1）………我单位就（项目名称）招标文件有以下问题需贵方澄清：致：质疑文件（格式）附件1：投标人质疑文件需要补充的其他内容

联系电话：法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：投标单位（盖章）：（3）………（2）………

设计合同书GF-2000-0210第三章拟签订合同主要条件和要求年月日

发包人：设计证书等级：（由设计单位编填）合同编号：工程地点：工程名称：

发包人委托设计人承担，工程地点为，经双方协商一致，签订本合同共同执行。设计人（乙方）：发包人（甲方）：签订日期：设计人：

1.5其他1.4设计招标文件1.3建设工程批准文件。1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规、规章和办法。1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。第一条本合同签订依据

第三条合同文件的优先次序2.4其他相关资料。2.3设计人采用的主要技术标准是：国家及浙江省现行的法规、规范。2.2发包人提交的基础资料2.1设计委托书或设计招标文件第二条设计依据

第四条工程概况及设计内容3.4投标书3.3发包人要求及委托书3.2中标函（文件）3.1合同书构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

②市政景观设计包含红线范围内：室外总平面设计、园区主入口、内部道路、硬质铺装及小品（如雕塑）、围墙、停车场、绿化、红线范围内道路、给排水管线综合设计、智慧路灯、污水处理配套设施等。①建筑类：总平面、建筑、结构、给水排水、建筑电气、采暖通风与空气调节、消防、人防工程、幕墙及门窗深化、日照分析及第三方复核、公共区域室内装修设计、地质勘察（初勘）、基坑支护、钢结构设计、泛光照明、厨房设计、安防、燃气、电气、弱电、热力、智能化、数字化园区等以及可能的工艺专业设计等；4.4设计内容（包括但不限于）：4.3设计范围：满足招标人使用功能要求所涵盖的设计（范围以招标人需求为准）的方案设计及优化（含估算）、可行性研究报告、初步设计（含概算）及与本项目设计有关的后续服务。4.2项目概况：本项目位于红旗路两侧，北望路以南、现忠路以西、祥真路以北，总用地面积189778.36平方米（其中南侧地块109787.83平方米，北侧地块79990.53平方米），总建筑面积约600000平方米（其中地上建筑面积约520000平方米）。容积率：2.5-3.0，建筑密度不超过45%-55%，建筑层数不低于3层。主要建设内容：研发办公楼、标准厂房、甲类仓库、地下室、食堂、超市、辅助用房（配电房、污水处理、垃圾房、固废房）等，最终设计面积以相关部门批复为准。园区主要功能为生命健康类产业。工程总投资约230000万元，工程建安费约150000万元。4.1项目名称：安吉孝源生命健康产业园（一期）设计

第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间：初步设计阶段：北区（约120亩）方案优化设计文件经相关部门批准后30天内完成北区初步设计文件及概算，并提交发包人审核，文件深度达到国家规范要求；南区（约160亩）经业主确认，发出指令后30天内完成南区初步设计文件及概算，并提交发包人审核，文件深度达到国家规范要求。方案设计阶段：合同签订后30天内完成方案优化设计文件及估算，提交发包人审查，文件深度达到国家规范要求。4.6设计期限：本项目的设计周期必须严格按照规定。4.5设计要求：达到国家现行有关设计技术规范、标准及规程，并满足招标人所期望实现的质量目标。③数字化设计：包含项目红线范围内室内外按照数字化园区打造要求设计。

（3）发包人要求设计人交付的设计资料及文件份数超过本合同规定的份数时，设计人需无偿提供；（2）设计文件的编制深度应符合国家相应文件规定的要求，功能满足学校要求；注：（1）设计人除应向发包人提供书面的图纸、资料、文件外，还应向发包人提供电子版的图纸、资料和相关文件；第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间根据发包人对设计进度的要求及具体工程情况确定。

注：本次设计费报价仅为合同价，最终设计费以财审概算建安价格为依据，采用内插法计算，即最终设计费=财审概算建安费/工程建安投资150000万元*中标价进行调整，但最终设计费用不超过中标金额。7.1双方商定，本合同的设计费为______万元。费用应是依据有关设计取费文件编报与本招标文件中规定的设计范围：满足招标人使用功能要求所涵盖的设计（范围以招标人需求为准）的方案设计及优化（含估算）、可行性研究报告、初步设计（含概算）及与本项目设计有关的后续服务。本次设计招标费用包括现场施工服务等一切费用和为完成设计内容所必须的设施、材料、技术、劳务、交通、差旅、现场服务及评标专家费等全部费用，各阶段设计深度均须达到要求。第七条本合同设计费用：（6）若应设计方原因导致延误提交设计成果日期的，招标人有权扣除相应费用。（5）交付地点：。（4）因设计成果未获得相关主管部门批准而发生的修改，设计人不另收取任何费用。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。9.1发包人责任第九条双方责任第八条支付方式

9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现9.1.1、9.1.2、9.1.4规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。9.2设计人责任9.1.4设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。9.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应付相应设计费。9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

第十条保密9.2.6设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。9.2.5由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的10％，最高不超过设计费。9.2.3负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项目的设计联络工作。9.2.2设计合理使用年限为年。

12.2设计人为本合同项目的服务至施工结束为止。12.1发包人要求投标项目负责设计师参加评审会和方案沟通会，缺席每次扣1000元，重要节点服从甲方要求随时到现场，发包人不在另行支付费用。第十二条合同生效及其他本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由湖州仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向安吉县人民法院起诉。第十一条仲裁双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件修改、复制或向第三人或用于本合同项目外的项目，如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

12.8本合同双方签字盖章即生效，一式___份，发包人___份，设计人___份。12.7由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。12.6设计人如有专业工程分包设计需征得发包人同意。12.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。12.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。12.3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

地址：地址：法定代表人（或委托代理人）：（签字）法定代表人（或委托代理人）：（签字）发包人名称（盖章）：设计人名称（盖章）：12.10未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。12.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

第四章设计内容及要求日期：年月日日期：年月日银行账号：银行账号：开户银行：开户银行：传真：传真：电话：电话：

②市政景观设计包含红线范围内：室外总平面设计、园区主入口、内部道路、硬质铺装及小品（如雕塑）、围墙、停车场、绿化、红线范围内道路、给排水管线综合设计、智慧路灯、污水处理配套设施等。①建筑类：总平面、建筑、结构、给水排水、建筑电气、采暖通风与空气调节、消防、人防工程、幕墙及门窗深化、日照分析及第三方复核、公共区域室内装修设计、地质勘察（初勘）、基坑支护、钢结构设计、泛光照明、厨房设计、安防、燃气、电气、弱电、热力、智能化、数字化园区等以及可能的工艺专业设计等；设计内容（包括但不限于）：设计范围：满足招标人使用功能要求所涵盖的设计（范围以招标人需求为准）的方案设计及优化（含估算）、可行性研究报告、初步设计（含概算）及与本项目设计有关的后续服务。项目概况：本项目位于红旗路两侧，北望路以南、现忠路以西、祥真路以北，总用地面积189778.36平方米（其中南侧地块109787.83平方米，北侧地块79990.53平方米），总建筑面积约600000平方米（其中地上建筑面积约520000平方米）。容积率：2.5-3.0，建筑密度不超过45%-55%，建筑层数不低于3层。主要建设内容：研发办公楼、标准厂房、甲类仓库、地下室、食堂、超市、辅助用房（配电房、污水处理、垃圾房、固废房）等，最终设计面积以相关部门批复为准。园区主要功能为生命健康类产业。工程总投资约230000万元，工程建安费约150000万元。一、工程概况

三、设计依据、理念及要求本项目须符合《安吉县城乡规划管理技术规定》（安政办发[2013]90号）中有关绿化要求；建筑间距满足《安吉县城乡规划管理技术规定》（安政办发[2013]90号）中有关要求。本项目主要针对生命健康类产业，重点考虑医疗器械、IVD等产业的小微企业生产空间，配套高品质办公、研发功能以及较高品质的食堂、超市等生活配套设施（仅对内）。园区外立面简洁大气，整体性强。景观品质高，智慧化管理程度高。适用不同生命健康企业的使用要求。二、设计目的、任务和条件设计要求：达到国家现行有关设计技术规范、标准及规程，并满足招标人所期望实现的质量目标。③数字化设计：包含项目红线范围内室内外按照数字化园区打造要求设计。

（3）建筑屋面颜色需符合《湖州市市区工业建筑屋面色彩规划管理暂行规定》湖规发[2016]22号中相关要求；（2）加强沿道路建筑立面设计，应体现时代特征，色彩简洁明快，尺度适宜；（1）建筑立面色彩效果宜与地块周边建筑整体相协调；3、城市设计要求：2、停车（机动车、非机动车）：按浙江省《城市建筑工程停车场（库）设置规则和配建标准》（DB33/1021-2013）（中等城市）上浮50%设置，地面机动车停车位按生态式停车位要求设置；1、出入口位置：沿祥真路不得设置出入口，出入口设置须满足规范要求同时符合《浙江省城市建筑工程停车场（库）设置规则和配建标准》DB33/1021-2005中有关规定并符合交通安全、消防等要求；

（1）加强建筑生态、节能环保要求，编制建筑节能专篇，符合《浙江省绿色建筑条例》要求；4、其他要求：（7）地块应加强地下空间的利用，设计时应注重室内外空间的相互渗透和延伸。（6）合理组织场地内的交通流线，处理好主要出入口的交通组织；（5）建筑形式紧密结合功能；（4）围墙应采用通透式；

（7）地下空间开发比例不低于10%。（6）满足《安吉县城乡规划管理技术规定》（安政办发[2013]90号）中有关要求及国家有关法律、法规、规范要求；（5）合理设置围墙，围墙样式应采用通透式，并设置竹化式垂直绿化；（4）充电基础设施建设需满足湖政办发[2016]68号文件要求；（3）与周边现状环境相衔接，并处理好近远期建设的关系；（2）满足《湖州市住房和城乡建设局关于推进新建建筑屋顶光伏工程建设的实施意见》湖建发[2017]58号、《关于推进绿色建筑和建筑工业化发展的实施意见》浙政办发〔2016〕111号文件要求；

六、项目设计团队要求（包括但不限于）：五、支付方式初步设计阶段：北区（约120亩）方案优化设计文件经相关部门批准后30天内完成北区初步设计文件及概算，并提交发包人审核，文件深度达到国家规范要求；南区（约160亩）经业主确认，发出指令后30天内完成南区初步设计文件及概算，并提交发包人审核，文件深度达到国家规范要求。方案设计阶段：合同签订后30天内完成方案优化设计文件及估算，提交发包人审查，文件深度达到国家规范要求。四、设计周期要求

（1）公司简介（格式自拟）；一、资信文件第五章投标文件组成3、以上人员未经允许不得变更。在项目推进过程中，视项目情况需要，增设岗位及人员。2、除项目负责人可兼任建筑类专业技术设计人员外，其余人员不得兼任；注：1、执业资格（或职称）等证书对应专业须与本项目承担的专业一致，若执业资格（或职称）等证书无法体现专业的，须提供相关学历证明文件，以证明与本项目承担的专业一致，否则定为该专业缺项，缺项的作无效处理；

（7）投标承诺书；（6）授权委托书及授权委托人身份证复印件及社保缴费证明；（5）法定代表人资格证明及法定代表人身份证复印件；（4）企业资质证书复印件；（3）企业营业执照复印件；（2）投标人基本情况表；

（13）项目设计团队实力（格式自拟）；（12）拟投入本项目的设计人简历表；（11）拟投入本项目设计人员汇总表；（10）项目负责人简历表；（9）项目负责人工程业绩及获奖（格式自拟）；（8）企业类似工程业绩及获奖（格式自拟）；

投标人基本情况表（17）投标人认为需要提供的其他资料。（16）自评表；（15）《省外企业进浙承接业务备案证明》或浙江省建筑市场监管公共服务系统网站截图证明（外省企业提供）；（14）投标人及拟派项目负责人信用信息情况表；

单位名称：法定代表人资格证明附：营业执照、资质证书复印件_________年____月____日法定代表人或授权委托人（签字）：_________投标单位（签章）：

日期：年月日投标单位：（盖章）特此证明。系的法定代表人为设计项目，签署上述投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。姓名：性别：年龄：职务：地址：

代理人：性别：年龄：代理人无转授权。特此授权。本授权书声明：我_________（姓名）系（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的____________(姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加（主办单位）的（项目名称）的投标活动。代理人在投标、评审、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。授权委托书附：法定代表人身份证复印件

法定代表人：（签字或盖章）投标单位：（盖章）单位：部门：职务：

本单位已详细阅读贵单位项目招标文件，现就参加本项目投标有关事项郑重承诺如下：（招标人名称）：投标承诺书附：授权委托人身份证复印件及社保缴费证明。日期：年月日

六、若中标，将按照招标文件规定与招标人签订合同，按照投标文件承诺派驻管理人员并投入机械设备，不转包及使用挂靠队伍设计。五、不与招标人或者评标委员会成员私下联络和串通以牟取中标；不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；不在开标后进行虚假、恶意投诉。四、保证没有组织、参与围标、串标，没有出卖（借）、转让资质证书或让他人挂靠投标。三、投标文件内容及资料无弄虚作假，且无低于成本的恶意报价行为。二、遵守各项交易管理制度和交易现场纪律，服从现场工作人员管理。一、参与本项目投标活动系本公司自愿行为，保证在投标活动中自觉遵守国家、省、市有关招标投标的法律、规章及规范性文件。

联系人：电话：联系地址：邮编：投标单位：（公章）法定代表人：（签字）九、如有违反本承诺书内容的行为，愿意承担由此产生的法律责任及后果。八、若中标，将按照签订的合同条款内容严格履约，不发生恶意提高造价的行为。七、若中标，将密切配合建设单位及监理单位开展工作，服从建设单位驻现场代表、现场监理人员以及行政监管人员的管理。

_________年____月____日法定代表人或授权委托人（签字）：_________投标单位（签章）：项目负责人简历表年月日

法定代表人或授权委托人（签字）：_________投标单位（签章）：拟投入本项目设计人员汇总表2、附获奖业绩相关材料。注：１、附执业及职称证书。

法定代表人或授权委托人（签字）：_________投标单位（签章）：拟投入本项目的设计人简历表附：执业注册证、职称证等相关资料的复印件_________年____月____日

注：1、“投标人信用信息情况”、“拟派项目负责人（总监）信用信息情况”表格内必须填写“有”或“无”。如为空白或“/”均以未按规定的格式填写，作否决投标处理。投标人及拟派项目负责人信用信息情况表2、主要设计人员应符合国家规定的相应资质。注：１、附主要设计人员的执业注册证、职称证等相关资料的复印件。_________年____月____日

（2）设计文件目录；（1）封面；二、技术文件自评表2、如有被提前结束或被撤销的，投标文件中必须提供原处理部门出具的正式文书，如未提供，均按未如实填写处理。

（8）设计质量保证措施和进度保证措施；（7）设计方案演示（附视频下载链接及提取码）；（6）设计方案（按技术标计分标准-3、设计方案中的评分标准，附设计方案文本及必要的图纸）；（5）对本项目设计的特点、重点、难点、关键技术问题的认识及其对策措施；（4）对本项目的理解和总体设计思路；（3）设计说明：

（2）设计费报价汇总表；（1）投标函；三、商务标文件（11）投标人认为需要提供的其他技术资料。（10）投资估算；（9）后续服务的安排及保证措施；

据此函，签字人兹宣布同意如下：2、其他资料。1、招标文件中要求的投标文件；根据贵方招标的招标文件，我方针对该项目的投标报价为人民币（大写）元（￥元），并正式授权的下述签字人（姓名及职务）代表投标人（投标人名称），提交招标文件要求的全套投标文件，包括：致：(招标人)投标函

投标人：（全称、签章）5、其他补充说明：（补充说明事项）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：4、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。3、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第条规定的投标有效期限内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。2、我方为本项目设计负责人，职称为，1、我方已详细审核并确认全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

设计费报价汇总表日期：本项目设计负责人：法定代表人或授权委托人：（盖章或签字）电话：传真：地址：邮编：

投标文件封面日期:年月日法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)投标人：(盖章)工程名称：

备注：该格式中内容不得删减，但允许投标人根据自己的情况进行延展。2、技术文件封面备注：该格式中内容不得删减，但允许投标人根据自己的情况进行延展。1、资信文件/商务文件封面

1.3、参加评标的人员应该严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，并接受安吉县公共资源交易中心交易监管科的监督；1.2、评标由评标委员会负责，评标委员会成员人数为七人。其中技术、经济等方面的不少于成员总数的三分之二。有关人员对所聘任的评标委员会成员名单必须严格保密，与投标有利害关系的人员不得进入评标委员会；1.1、公平、公正、科学择优评标；一、评标原则为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国招标投标法》、《建筑工程设计招标投标管理办法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。第六章评标方法及标准

二、投标资格审查评定1.8、投标人对招标人和评委施加影响的任何行为，都将被取消中标资格。1.7、在评标期间，任何人不允许把投标文件及其汇总材料带出评标指定地点，材料应有专人保管和发放，评委完成评标时应如数、及时归还；1.6、通讯工具管理：在评标期间，每个评委的手机都必须关机；1.5、评标小组人员（以下均简称评委）应按规定的程序评标；1.4、根据招标文件精神，参加评标的有关工作人员应对整个评标、决标过程保密，不得泄露；

（5）不符合招标文件其他实质性条款的。（4）资格文件未按招标文件第11条投标文件的组成内容要求提供或提供不齐全、漏项的；（3）投标人和项目负责人的市场行为信用档案情况在《投标单位市场行为信用档案情况表》中不如实反映的；（2）投标人未按照招标文件的要求提交投标保证金的；（1）项目负责人证书不符或证书过期的。投标人资格文件存在以下情况之一的，资格审查不予通过，作废标处理，不再进行下一步评审：

1、资信业绩及能力计分标准——（按照20分计入总分）（一）评分细则评标委员会对所有有效的投标书按资信业绩及能力（20分）、技术标（65分）、商务标（15分）三部分内容分别进行评分。开标后，由评标委员会先对投标人的投标资格进行审查。凡投标书中的资格条件审查不通过、实质性内容不响应招标文件的要求、符合招标文件规定为废标或无效标情形的，经评标委员会认定，作为无效投标，予以废除。评标采用百分制综合评标法。三、评标分值的组成

（5）获奖业绩必须为行业主管部门或行业协会颁发的奖项，并提供查询网址或获奖文件的复印件。（4）投标人提供的企业类似业绩，若项目类型（规模）无法在中标通知书或合同中体现的，须同时提供项目业主证明材料并加盖公章，否则不予认可。（3）投标人提供的项目负责人获奖，若项目负责人信息无法在证书中体现的，须同时提供项目业主证明材料并加盖公章，否则不予认可。（2）投标人提供的项目负责人业绩身份认定以中标通知书（经主管部门核备）或合同上注明的姓名为准。若项目负责人信息或项目类型（规模）无法在中标通知书或合同中体现的，须同时提供项目业主证明材料并加盖公章，否则不予认可。（1）类似业绩（总公司业绩）评分以投标人合同签订时间或中标通知书时间为准；获奖业绩以获奖文件时间为准。资信标评审说明：

（1）上述评分内容缺项的该项得0分。技术标评审说明（建议不超过200页）：评标委员会将对有效的投标文件进行全面评审，并按各投标技术文件及设计方案演示文件（建议时长不超过10分钟）的总体构思、设计深度、设计内容的科学性、合理性、前瞻性等方面进行评审。2、技术标计分标准---（按照65分计入总分）（6）投标人投标时提供的有关证书、文件、证明材料及其他相关资料的有关内容必须真实可靠。中标后，招标人有权对中标人投标书中编制的所有证书、文件、证明材料及其他相关资料原件进行核查，如中标人提供虚假资料，则中标资格将被取消，并上报主管部门，按相应法律法规进行处罚。

（2）投标报价评定有效投标报价中低于平均报价（平均报价的计算方法为全部有效投标报价的平均值）8％及以上的,视为有效低价投标，其投标报价不进入满分基准价的计算。有效投标报价中剔除有效低价投标后，剩余的为有效合理投标。本项目设计报价最高投标限价为人民币壹仟贰佰伍拾万元整（￥12500000元），投标单位的投标报价高于最高限价的，则为无效投标报价，其余为有效投标报价。（1）有效合理标的确定3、商务标计分标准---（按照15分计入总分）（2）以上内容评分时按所有评审专家评分中去掉一个最高分和去掉一个最低分后的平均值计算，保留2位小数，小数点后第三位四舍五入。

以上内容计算报价分时，保留小数点后2位，小数点后第三位四舍五入。●有效投标报价每高于满分基准价一个百分点，扣0.2分；●有效投标报价每低于满分基准价一个百分点，扣0.1分；●有效投标报价等于满分基准价，得满分15分；各有效投标报价与满分基准价进行比较，计算出设计费报价的评分值，即：商务报价采用取全部有效合理投标报价进行算术平均，所有低于算术平均值以下的有效合理投标报价再次进行算术平均，四舍五入精确到元（当所有低于算术平均值以下的有效合理投标报价只有一家时，则该报价作为最佳报价值（满分基准价）），作为满分基准价：

招标人根据评标委员会推荐结果，推荐第一中标候选人为中标人。如中标人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定第二中标候选人为中标人，如果第二中标候选人因上述规定的同样原因不能签订合同的，则可以确定第三中标候选人为中标人，如果第三中标候选人因上述规定的同样原因不能签订合同的，则本次招标失败，重新组织招标。2、中标候选人的排名次序按总得分，由高到低按顺序排列，即推荐总得分最高者为第一中标候选人，次高者为第二中标候选人。若出现得分并列，则技术分得分高的排名在前。若技术分与商务分均相同，以现场抽签决定排名先后。1、各投标人最终得分按：资信标得分+技术标得分+商务标得分。中标候选人的确定（二）决标