法定代表人：（签字或盖章）响应人：（盖单位章）响应文件（项目名称）施工一、封面格式响应文件格式

（四）响应人基本情况表（三）授权委托书（二）法定代表人身份证明（一）响应函；二、目录年月日

5、响应人信用承诺书4、项目负责人执业资格证及安全生产考核合格证书（B证）3、安全生产许可证2、企业资质证书1、企业营业执照（五）公选文件要求提供的材料（提供复印件均加盖响应人公章）:

2、我方承诺在响应有效期内不修改、撤销响应文件。1、我方已仔细研究了（项目名称）公选文件的全部内容，严格履行公选文件之所有规定，完全接受本项目中选下浮率作为签订合同和工程结算的依据[合同价款＝<招标控制价-非竞争性费用>×<1-中选下浮率>+非竞争性费用]。工期，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到。项目负责人，身份证号：,联系电话：。__（公选人名称）：响应函（一）响应函（格式）：6、公选文件要求提供的其他材料

响应人：（盖单位章）4、（其他补充说明）。⑶我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。⑵我方承诺按照公选文件规定向你方递交履约担保。⑴我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。3、如我方中选：

（二）法定代表人身份证明（格式）年月日电话：传真：地址：法人代表人（或其委托代理人）：（签字或盖章）

经营期限：成立时间：年月日地址：单位性质：单位名称：法定代表人身份证明

日期：年月日响应人：（盖单位章）特此证明。系（响应人名称）的法定代表人。身份证号：姓名：性别：年龄：职务：

授权单位（盖章）：代理人无转委托权。委托期限：。本人（姓名）系（响应人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。授权委托书（三）授权委托书（格式）

（四）响应人基本情况表（格式）年月日被授权代理人：法定代表人身份证号：法定代表人（签字或盖章）：

3、安全生产许可证2、企业资质证书1、企业营业执照（五）公选文件要求提供的材料响应人基本情况表

响应人信用承诺书5、响应人信用承诺书（格式）注：响应文件涉及的营业执照、资质证书等证明材料须为扫描件。6、公选文件要求提供的其他材料5、响应人信用承诺书（格式附后）4、项目负责人执业资格证及安全生产考核合格证书（B证）

（四）在投标截止日未被各级人民法院列为未结执行案件的被执行人。（三）在建设市场活动中没有被江山市、衢州市级、浙江省级、国家级行政部门或招投标监管部门限制、暂停在本区域内投标或暂停承接业务并处在限制、暂停期间，或被清退出本区域建设市场。（二）在建设市场活动中没有被江山市、衢州市级、浙江省级、国家级行政部门或招投标监管部门相关网站进行不良行为公示公告并处于公示公告期间（未明确公示公告期限的按6个月计）；（一）我单位法定代表人知晓并决策参与公选活动。为营造诚实守信的建设工程交易环境，我单位将遵循诚实、信用的原则，参与江山市小额工程交易公选活动，在此承诺如下：（公选人名称）:

8.合同签订后无正当理由不按合同履行合约的；9.不按承诺配备项目管理班子、班子成员出勤率不足，擅自变更、提供虚假证明更换管理人员或无正当理由拖延工期影响工程进度的；7.超越资质等级许可范围承揽工程业务的；5.挂靠、借用资质或以其他方式以他人名义承揽工程业务的；6.转让、出借资质证书，或以其他方式允许他人以本企业名义承揽业务的；4.中标（中选）后存在无正当理由放弃中标（中选）、向招标人（公选人）提出额外附加条件、不按照招标文件（公选文件）要求提交履约保证金的；1.提供虚假材料，伪造、涂改资质、资格证书或年检记录，隐瞒在建工程情况或不良行为记录等行为的；2.不遵守投标会场纪律、不服从现场工作人员管理，经工作人员劝阻不改正的；3.有串标、围标、行贿行为的；（五）我单位严格按照国家法律、法规和规章等相关规定参与江山市域范围内的招投标（公选）及建设活动，全面履行应尽的责任和义务，不发生或不存在下列情形：

承诺单位（公章）：本单位上述承诺真实有效，如有虚假或违反上述承诺的，将自觉接受监管部门的处理。13.其他违反法律法规的不良行为。12.不配合监督检查或调查的；11.不按照法定程序提出异议和投诉，进行虚假、恶意投诉，阻碍招投标（公选）活动的正常进行的；10.存在转包、违法分包等违法行为的；

日期：年月日法定代表人签字：

一、工程概况根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：承包人（全称）：发包人（全称）：第一部分合同协议书第三章合同条款及格式

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。5.工程内容：。4.资金来源：。3.工程立项批准文号：/。2.工程地点：。1.工程名称：。

三、质量标准3、承包人在接到发包人派工单后必须按派工单工作内容及要求限期完成，属抢修工程必须连续不间断完成，每逾期一次（超过派工单规定的到场时间1小时及以上）扣工程款100元/次，引起投诉的扣工程款500元/次，承包人累计达3个工程未按期竣工，则自动解除合同，履约保证金不予退还。2、沟槽开挖必须在规定的时间内完成，每逾期一天扣工程款300元，属抢修挖土工程必须连续不间断完成，每逾期一天扣工程款500元，若承包人出现其它类型的延误工程情况，工期每推迟一天发包人罚承包人1000元。承包人累计达3个挖土方工程未按期竣工，则自动解除合同，履约保证金不予退还。1、合同工期为：，如有特殊情况延误工期必须书面报告发包人认可。若承包人不服从派工任务，每次罚500元且发包人有权将此单派给另一标段的承包人，若承包人出现3次未完成发包方的派工任务，发包人可单方终止施工承包合同。工期每推迟一天发包人罚承包人1000元。二、合同工期工程承包范围：。承包人对合同工程造价、质量、工期、文明安全施工等实行总承包，对质量、工期、现场安全等实行统一管理。

6、施工作业时，承包人不得损坏沿线其它地下管线。如自来水、电信光缆、电力线路、广电、移动通信、市政排水管道等，由于承包人原因造成的一切损失责任由承包人自负。5、回填土管顶30cm内不得有石子混入，包括清理场地。除发包方对回填有特殊要求（涉及道路恢复的土方回填，须按照相关规范回填夯实）外，其余管沟的土方回填均采用松填的方式施工。4、开挖深度、护坡、临时堆土均按要求，中途需变更的，以发包人书面联系单为准，并由发包人指定执行，未按照放样线路挖土的，造成的一切损失责任由承包人自负，管沟挖土超图纸技术要求部分不计土方量。3、挖土方分为挖掘机挖土及人工挖土（含管沟测量及放样），经公司质检人员验收认可后能满足要求方可开始安装管道。2、沟槽挖土及回填质量按《给排水管道工程施工及验收规范》GB-50268-2008国家标准和承包人设计图纸执行。1、沟槽挖土及回填采用人工作业或机械作业，安装工程如需机械配合的，必须以发包人书面联系单通知为准，否则该部分机械配合费用不予承认。工具及其他机具包括排水机泵、电缆线等由承包人自行解决。

12、工程施工期间，承包人必须按照国家规定的技术要求和操作规范进行施工，如因施工中出现管理或安全设施不到位等引起人身伤亡等意外事故的，由承包人自行承担责任，与发包人无关，如伤亡事故引起诉讼，发包人承担赔偿责任的，可以向承包人追偿。11、管沟混凝土垫层、支墩、护坡质量配比要求为：C10（40），有具体设计要求的按设计要求施工。10、砼路面恢复强度按C30（4.5Mpa抗折强度）执行，质量保修期为1年。（从该工程结束之日起计算，1年内施工质量问题，由承包人负责。）9、砌筑水表箱、阀门井等市政工程质量必须达到市政工程要求和水厂水表箱、阀门井砌筑工程质量验收规定及踏勘后设计图技术要求。需经水厂质量检验部门检验合格，不合格的工程返工由中选人自负责任。水厂水表箱、阀门井砌筑工程质量验收规定详见合同附件。8、工程完工后多余土方必须及时外运，并且清理好施工现场。7、沟槽开挖数量和质量以发包人质检人员现场丈量和验收合格为准，验收前不得回填土，重要路段（交通要道）经发包人同意可回填。

2、零星工程部分工程款结算实际工程造价按照验收工程量计算，工程造价每达到30万元或每满一个季度进行一次阶段性结算支付。结算编制依据参照《浙江省建筑工程预算定额（2018)版》、《浙江省通用安装工程预算定额（2018)版》、《浙江省市政工程预算定额(2018版)》、《市政工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《浙江省施工机械台班费用参考单价（2018版）》、《浙江省建设工程施工取费定额（2018）版》；材料价格参照《衢州市造价信息（江山）》施工期间最新一期信息价及《浙江省造价信息》施工期间最新一期期刊，人工价格参考《衢州市造价信息（江山）》施工期间最新一期信息价；取费标准：本工程按中值取费，本工程执行建建发[2019]92号、浙建建[2018]61号文件，施工取费费率按2018版浙江省建设工程计价规则调整。按承包人的下浮率%进行同比例下浮，得出最终工程结算价（其中零星工程部分内容按第2条款进行结算）。1.签约合同价为：中选下浮率：%。四、签约合同价与合同价格形式三）工程质量标准：一次性验收合格13、砼路面维修工程必须由发包人质检部门组织中间验收，并将各项验收数据保留书面材料。数量和质量以发包人质检人员现场丈量和验收为准。

6）220挖掘机工时费：按280元/小时计取；5）零星点工：普工按140元/日工计取、技工按200元/日工计取；4）下列项目采用固定综合单价（包括企业管理费、规费、农民工工伤保险费、危险作业意外伤害保险、税金、安全防护、文明施工措施费、检验试验费、利润、政策性文件规定以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用），结算时不根据投标下浮率同比例下浮。3）管沟经验收由公选人接管后，再塌方按挖掘机挖三类土的价格结算。2）路面恢复按规定定额计取。1）恢复阀门井、水表箱的费用按新建费用的60%计取。

12）余土（含建筑垃圾）外运（针对零星抢修）：按40元/m3计取，不计运距；11）80挖掘机拖车费（针对零星抢修）：按135元/次计取；10）220挖掘机拖车费（针对零星抢修）：按280元/次计取；9）电镐：按300元/日工计取；8）原路面切割：按13元/米计取；7）80挖掘机工时费：按160元/小时计取；

14）小型拖拉机管道（管件）运输费600元/天，大型拖拉机管道（管件）运输费800元/天，电瓶三轮车50元/趟。特大号单价：按450元/套（含挖填土方、砌筑材料、领料、安装、余土外运等所有费用）计取。大号单价：按350元/套（含挖填土方、砌筑材料、领料、安装、余土外运等所有费用）计取。中号单价：按260元/套（含挖填土方、砌筑材料、领料、安装、余土外运等所有费用）计取。小号单价：按200元/套（含挖填土方、砌筑材料、领料、安装、余土外运等所有费用）计取。13）新砌水表箱或阀门井：

18）工程量以双方实际验收丈量为准。17）大型机械进退场费不另行计算，特殊情况除外。16）叉车100元/小时拆除或破除路面维修：260元/次；原土路面（无拆除、破除）维修：150元/次；15）水表箱内维修：50元/次；

项目经理注册证书号：；承包人项目经理：；五、项目经理5、承包人对安全文明施工费、人工费应专款专用，在财务账目中应单独列项备查，不得挪作他用。4、发包人向承包人支付工程价款及其它应当支付的款项均需汇入承包人合同约定的银行账户，承包人收取款项时应开具增值税税率为9%的建筑业增值税发票（或普通发票）。3、合同价格形式：单价合同。

（3）专用合同条款及其附件；（2）响应函及其附录（如果有）；（1）中选通知书（如果有）；本协议书与下列文件一起构成合同文件：六、合同文件构成安全生产考核合格证书号：；

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。（8）其他合同文件。（7）已标价工程量清单或预算书；（6）图纸；（5）技术标准和要求；（4）通用合同条款；

4.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。3.每个付款阶段工程全部完工后，承包人须在2个月内提请竣工验收，若超出2个月未申请竣工验收的则视同承包人放弃本工程的结算，发包人将不予验收。（时间自单个项目完工之日起计算），如承包人未按时组织验收的，视为自动放弃该部分工程项目结算款，并放弃对该事项向发包人提出补偿、追偿及索赔等权利。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付签约合同价。七、承诺上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

本合同在浙江省江山市签订。十、签订地点本合同于年月日签订。九、签订时间本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。八、词语含义

本合同一式六份，其中正本二份，发包人和承包人各执一份，副本四份，发包人执二份，承包人执二份。当正本与副本不一致时，以正本为准。十三、合同份数本合同自双方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章生效。十二、合同生效合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十一、补充协议

邮政编码：邮政编码：地址：地址：组织机构代码：组织机构代码：（签字）（签字）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：发包人：(公章)承包人：(公章)

第二部分通用合同条款账号：账号：开户银行：开户银行：电子信箱：电子信箱：传真：传真：电话：电话：

1.1.1.10其他合同文件包括：公选文件及公选补充文件。1.1.1合同1.1词语定义1.一般约定第三部分专用合同条款略，详见建设工程施工合同示范文本（GF-2017-0201）

名称：/；资质类别和等级：/；1.1.2.5设计人：联系电话：/；电子信箱：/；通信地址：/。名称：/；资质类别和等级：/；1.1.2.4监理人：1.1.2合同当事人及其他相关方

1.3法律1.1.3.10临时占地包括：/。1.1.3.9永久占地包括：/。1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：/。1.1.3工程和设备联系电话：/；电子信箱：/；通信地址：/。

发包人提供国外标准、规范的名称：/。发包人提供国外标准、规范的份数：/；1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：/；1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等。1.4标准和规范适用于合同的其他规范性文件：/。

发包人向承包人提供图纸的期限：/；1.6.1图纸的提供1.6图纸和承包人文件合同文件组成及优先顺序为：（1）公选文件及公选补充文件；（2）合同协议书；（3）中选通知书；（4）投标函及其附录；（5）专用合同条款及其附件；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求；（8）图纸（如有）；（9）已标价工程量清单（如有）。1.5合同文件的优先顺序1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。

承包人提供的文件的数量为：视发包人需求；承包人提供的文件的期限为：收到发包人（监理人）通知后3天内；需要由承包人提供的文件，包括：与施工有关的一切必要文件；1.6.4承包人文件发包人向承包人提供图纸的内容：/发包人向承包人提供图纸的数量：/；

1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7联络关于现场图纸准备的约定：/。1.6.5现场图纸准备发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内。承包人提供的文件的形式为：书面形式；

监理人指定的接收人为：监理工程师。监理人接收文件的地点：监理人施工现场监理办公室；承包人指定的接收人为：项目经理。承包人接收文件的地点：承包人施工现场项目部；发包人指定的接收人为：发包人派驻施工现场代表。1.7.2发包人接收文件的地点：现场接收；

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约由承包人负责并承担相应费用。关于场外交通和场内交通的边界的约定：本项目施工现场大门为界。1.10.3场内交通关于出入现场的权利的约定：执行通用条款。1.10.1出入现场的权利1.10交通运输

1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。1.11知识产权运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.10.4超大件和超重件的运输

2.发包人允许调整合同价格的工程量偏差范围：按实调整。出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：/。1.13工程量清单错误的修正1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在合同价内。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

通信地址：。联系电话：；职务：；姓名：；发包人代表：2.2发包人代表

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：执行通用条款。2.4.2提供施工条件关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前7天。2.4.1提供施工现场2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供发包人对发包人代表的授权范围如下：负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。

3.1承包人的一般义务3.承包人发包人提供支付担保的形式：/。发包人是否提供支付担保：/。发包人提供资金来源证明的期限要求：/。2.5资金来源证明及支付担保

承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式。承包人未按时移交竣工资料的，每延误一天应向发包人支付1000元违约金。承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后1周内。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。承包人需要提交的竣工资料套数：3套（原件）。（5）承包人提交的竣工资料的内容：按照江山市工程竣工资料备案要求。

5)承包人应做的其他工作：A、承包人应遵守江山市关于建筑垃圾集中清运等有关管理规定。B、承包人必须与工程所在地的派出所签订《治安责任承包协议书》，服从治安管理。C、施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：由承包人负责做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作，相应费用包含在签约合同价内。D、施工场地的清洁卫生的要求：达到文明标化工地施工要求。E、双方约定承包人应做的其他工作：为保证工程按时完成，承包人应考虑自备发电机，以备停电时急用。F、承包人在进场施工时要求现场施工人员统一着装。4）承包人与发包人签订施工合同后，按《江山市建设工程领域全面实施民工实名制管理等四项制度的工作方案》的通知（江建设[2017]116号）要求在项目所在地银行开设农民工工资专用账户。3）承包人与发包人签订施工合同后，中标单位需提交工程建设廉政合同（或承诺书）。2）为保证工程按时完成，投标人应考虑自备发电机，以便停电时急用。在工期计算中，属于市政府、供电局正常的限电而引起的停电不作为工期顺延的依据。1）承包人应无条件地接受发包人或发包人委托的监理单位对施工质量、进度和造价进行监督管理。若承包人在施工过程中有违反合同或施工规范等行为，发包人及其委托的监理单位有权责令其停工整顿、返工，由此造成的经济损失和工期延误均由承包人承担。（6）承包人应履行的其他义务：除了执行《通用条款》3.1中的条款外，还应履行如下义务：

3.2.1项目经理：3.2项目经理9)承包人认为为完成本公选文件规定的工程内容所需发生的一切费用（包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、合理的利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用），均应计入投标报价，凡未列入的，将被认为均已包含在投标总报价中。8)施工现场接水接电接口位置由发包人根据供水、供电部门的设置提供。承包人在投标报价时应综合考虑，不能以任何理由就接口位置问题提出费用补偿。承包人应积极配合项目使用单位或发包人办理临时接水接电和竣工接水接电工作。发包人应在竣工接水接电完成（即永久性通水通电完成）后组织本工程竣工验收。7)由承包人承担的费用有：规划公告牌，由承包人在文明施工图牌中一并包括，不另支付；施工现场意外伤害险(雇主责任险)、施工现场人员统一服装费等费用，以上各项费用一次性包干，发包人已将以上各项费用计入总造价。6)本项目中组成分项工程单价和临时工程金额的包干费内容应包括：a.承包人负责采购的材料，由于货源变更、运输距离或方式的改变以及因规格不同而代换使用等原因发生的价差。b.由于一般自然灾害所造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用，(例如一般防台风、防洪的费用)等。

安全生产考核合格证书号：；建造师执业印章号：；建造师注册证书号：；建造师执业资格等级：；身份证号码：；姓名：；

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：由承包人自行承担相关责任。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：/。承包人对项目经理的授权范围如下：经承包人授权后代表承包人负责履行合同。通信地址：；电子信箱：；联系电话：；

关于施工现场管理人员每月在施工现场的时间要求：/。3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工后7天内。3.3承包人人员3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人要求更换不称职的项目经理，承包人无正当理由拒绝更换，将承担由此违约给发包人造成的一切损失，且发包方有权单方中止合同，后果由承包人负责。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理因发生重大安全事故不适合再任、生病住院、终止劳动合同关系（提供相关部门或单位证明材料）、被责令停止执业、羁押或判刑情形，无法继续担任项目经理，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，并报所在地建设行政主管部门批准、备案，更换到位的项目经理资质、信用等级不低于原项目经理；除上述情形外不允许更换，如承包人擅自更换，按每更换一人次计取违约金10000元；情节严重的发包人可通知承包人解除合同，所有履约保证金（以保险形式缴纳的则启动全额理赔程序）归发包人，并赔偿因此给发包人造成的损失。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：/。

3.5分包以上3.2条及3.3条违约行为发生后，承包人应根据违约处罚单及时将违约金缴入本工程发包人账户，否则暂缓支付相应付款期的工程款。发包人将对项目经理按照《江山市小额工程项目负责人影像管理办法》（江监服办〔2022〕5号）进行考勤。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：/。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：因发生重大安全事故不适合再任、因生病住院、终止劳动合同关系（提供相关部门或单位证明材料）、被责令停止执业、羁押或判刑情形，无法继续担任相应岗位工作，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，并报工程所在地建设行政主管部门批准、备案，对更换到位的管理人员的资质、信用等级应不低于原来人员的等级。除上述情形外不允许更换，如承包人擅自更换，按技术负责人每更换一人次计取违约金5000元；其他关键岗位人员每更换一人次计取违约金3000元。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：特殊情况向发包人请假并经发包人同意的除外。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：计取承包人违约金3000元，并由承包人承担由此原因造成的损失，且发包人有权单方终止合同。

3.5.4分包签约合同价其他关于分包的约定：/。3.5.2分包的确定分包的专业工程包括：/。主体结构、关键性工作的范围：/。禁止分包的工程包括：本工程不得分包。3.5.1分包的一般约定

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人是否提供履约担保：是。3.7履约担保承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行通用条款。3.6工程照管与成品、半成品保护关于分包签约合同价支付的约定：/。

4.监理人以银行保函或保险保函形式交纳的：办理前须有发承包双方共同认可，保函出具后，任何单位不得无故拒绝。保函的有效期限天数必须大于合同工期天数，否则发包人将不予接收。实际履约过程中如保函已失效，但该工程未完工时，承包人应及时办理续保，失效期满30日历天仍未办理的，每天按保函金额的万分之五计取违约金，从保函失效之日起算，履约担保未办理的，可按本条上述约定计取违约金。保险保函的违约办理：在合同履约期内，有违约情况需要扣除保证金时，由承包人在发包人规定的时间内以现金方式交纳，逾期不交纳的，发包人（被保险人）启动保险理赔程序；银行保函违约办理：在合同履约期内，有违约情况需要扣除保证金时，银行将按照保函约定向受益人承担担保责任，但发包人单次或累次索赔的总金额不得超过担保金额）。以现金形式交纳的：应由承包人基本账户出具（采用银行汇票或转账支票方式）缴存至发包人指定的银行账户，待工程竣工验收合格、资料收集好后退还（不计息），如有违约行为，扣除违约金后无息退还（不计息）。办理期限：施工合同签订前办理。金额：7万元。形式：现金或银行保函或保险保函；

4.2监理人员关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：/。需要取得发包人批准才能行使的职权：执行监理合同。关于监理人的监理权限：执行监理合同。关于监理人的监理内容：详见监理合同。4.1监理人的一般规定

电子信箱：/；联系电话：/；监理工程师执业资格证书号：/；职务：/；姓名：/；总监理工程师：

5.1质量要求5.工程质量在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：/。4.4商定或确定关于监理人的其他约定：/。通信地址：/；

承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理人。5.3隐蔽工程检查如因质量问题被上级部门通报的，则发包人从所列支的工程款中扣除10000元/次作为承包方违约处罚，达到3次则发包人有权解除合同，承包人承担违约责任，并上报行业主管部门。承包人应按相关规范进行施工，如因客观原因无法按照设计图纸施工的应提前24小时向监理人提交书面变更申请。若发包人检查发现有未按相关规范进行施工且未提交书面变更申请的，则发包人从所列支的工程款中扣除5000元/次作为承包方违约处罚，达到5次则发包人有权解除合同，承包人承担违约责任，并上报行业主管部门。关于工程奖项的约定：/。5.1.1特殊质量标准和要求：一次性验收合格。

6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：6.1安全文明施工6.安全文明施工与环境保护所有隐蔽工程应有影像资料（或照片资料）存档，若发生隐蔽工程验收合格后，发包人检查仍无影像资料(或照片资料）的情况，则发包人从所列支的工程款中扣除5000元/次作为承包方违约处罚。关于延期最长不得超过：48小时。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

(6)本工程施工期间出现的安全事故（在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失）由承包人负责，与发包人无关。(5)如果现场发生重大安全、质量事故，承包人必须在2小时内将详细情况书面报告监督单位和发包人。如果现场发生一般安全、质量事故，承包人必须在3天内将事故详细情况书面报告监督部门和发包人。如果现场发生重大交通事故，承包人应快报告监督部门，同时应迅速报告当地公安交通管理部门。(4)承包人应对施工人员强化安全意识教育，教育职工必须严格按照操作规程作业，严禁违章作业。由于承包人造成的一切安全事故（包括第三者原因），均由承包人自负其责，发包人不承担任何责任和支付任何费用。(3)承包人在施工中必须对其承包的工程区域的安全负有全部责任。为此，必须建立安全管理网络，制定安全管理措施，设置由于施工可能给第三者造成危险的防护措施，并经常检查，防止事故发生和机械设备、材料的损失。承包人在工程施工全过程中要认真做好产品保护。因失窃或失火造成的损失均由承包方负责，凡由此而损及发包人利益时，发包人将向承包人索赔。(2)施工单位必须参保施工现场意外伤害险（雇主责任险）等国家规定的工程险种，费用由施工单位自行承担；(1)承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，所需发生的防护措施费用已包含在合同总价中；

6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：在支付工程进度款时一并支付。承包人必须做好施工现场的安全围护栏（网）等防护性措施，并设置必要的警示牌，做到文明施工、安全施工，建立重大施工报告制，加强安全教育，采取必要的一切防护措施，消除一切不安全隐患的存在和发生。合同当事人对文明施工的要求：承包人不得将材料、废渣等随意丢弃，同时必须做到施工场地临时建筑搭建有序、材料机具设备堆放整齐、生活垃圾袋装化清理、消防设施齐备，并服从发包人和社会管理部门的监督和管理，并承担所需交纳的费用。6.1.5文明施工关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应在工程开工后7天内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。6.1.4关于治安保卫的特别约定：执行通用条款。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7天。7.1.2施工组织设计的提交和修改7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：执行通用条款。7.1施工组织设计7.工期和进度

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工日期前7天。7.3.1开工准备7.3开工发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。7.2.2施工进度计划的修订7.2施工进度计划

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7天内。7.4测量放线以发包人开具的派工单为准。7.3.2开工通知关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工日期前7天。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：扣除全部工程履约保证金。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包方接到发包方维修通知后必须在24小时内及时派遣人员参与维修（窨井盖等存在安全隐患的设施维修时限为2小时），如未在规定时间内到达现场维修，则逾期1小时扣除违约金500元，以此类推，直至履约保证金扣完为止，并报行政主管部门处理。承包方必须在发包人要求的期限内完成维修，如因承包方未及时派遣人员参与维修或未在规定期限内完成维修而造成发包方的损失由承包方给予赔偿，无特殊原因三次未完成的，发包人将有权解除施工合同。7.5.2因承包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：执行通用条款。7.5.1因发包人原因导致工期延误7.5工期延误

7.9.2提前竣工的奖励：/。7.9提前竣工的奖励发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：/。7.7异常恶劣的气候条件不利物质条件的其他情形和有关约定：执行通用条款。7.6不利物质条件

②当承包人选定的生产厂和品牌达不到预期质量目标要求时，发包人保留更换的权利。若使用劣质建材施工，一经发现，发包人或监理人有权制止使用，发包人有权从应付工程款中扣除10000元/次作为承包人违约处罚，甚至停工、返工或中止合同。无论发包人及监理人是否发现和制止，由于使用劣质建材施工所引起的一切责任均由承包人自行承担。①材料设备采购应根据本公选文件、设计技术文件和国家有关规定的具体要求进行采购，所有材料应选用具有一定生产规模和市场信誉好的生产厂和品牌，所有材料均应有合格证和质保书，符合国家规定的技术标准，并且须首先经发包人委托的监理单位或具有相应资质的检测机构检测合格，然后报发包人批准才能使用。当承包人选定的材料质量达不到预期质量目标要求时，发包人保留更换的权利。若使用劣质材料施工，一经发现，发包人或监理有权制止使用，发包人有权从应付工程款中扣除10000元/次作为承包人违约处罚，直至停工、返工或中止合同。无论发包人及监理是否发现和制止，由于使用劣质材料施工所引起的一切责任及所发生的费用经工程师确认后，均由承包人自负。8.4.2承包人采购材料与工程设备的保管与使用：8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：/。8.4材料与工程设备的保管与使用8.材料与设备

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人自行承担。8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施8.8施工设备和临时设施需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门或发包人要求确定。8.6.1样品的报送与封存8.6样品

施工现场需要具备的其他试验条件：/。施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。9.1.2试验设备9.1试验设备与试验人员9.试验与检验

10.4变更估价关于变更的范围的约定：/。10.1变更的范围10.变更现场工艺试验的有关约定：/。9.4现场工艺试验

发包人审批承包人合理化建议的期限：/。监理人审查承包人合理化建议的期限：/。10.5承包人的合理化建议10.4.2变更估价程序：/。关于变更估价的约定:/10.4.1变更估价原则

10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。10.7.1依法必须招标的暂估价项目暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7暂估价承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为/。

11.价格调整合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额作为不可预见费，实际发生时按实结算，不发生时不予支付。10.8暂列金额承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；第1种方式：采用价格指数进行价格调整。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第/种方式对合同价格进行调整：市场价格波动是否调整合同价格的约定：/。11.1市场价格波动引起的调整

12.合同价格、计量与支付第3种方式：/③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。（2）关于基准价格的约定：/。

2、总价合同。风险范围以外合同价格的调整方法：/。风险费用的计算方法：/。综合单价包含的风险范围：除不可抗力外，其他因素均包括在风险因素之内。1、单价合同（工程量按实结算）。12.1合同价格形式

预付款支付比例或金额：本工程无预付款。12.2.1预付款的支付12.2预付款3、其他价格方式：/。风险范围以外合同价格的调整方法：/总价包含的风险范围：/。风险费用的计算方法：/。

工程量计算规则：按实际工程量编制。12.3.1计量原则12.3计量承包人提交预付款担保的期限：/。预付款担保的形式为：/。12.2.2预付款担保预付款支付期限：/。预付款扣回的方式：/。

关于总价合同计量的约定：/。12.3.4总价合同的计量关于单价合同计量的约定：工程量按实结算。12.3.3单价合同的计量关于计量周期的约定：按季计量。12.3.2计量周期

关于付款周期的约定：实际工程造价达到30万元或每个季度结算一次工程款。如当季工程额度不足30万元（含），则顺延至下一季度合并支付（以此类推）。12.4.1付款周期12.4工程进度款支付其他价格形式的计量方式和程序：/。12.3.6其他价格形式合同的计量12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。

结算依据：结算方式：实际工程造价按照验收工程量计算。每个付款阶段工程全部完工后，承包人须在2个月内提请竣工验收，若超出2个月未申请竣工验收的则视同承包人放弃本工程的结算，发包人将不予验收。工程按期竣工验收且竣工验收合格后，15天内承包方应将竣工验收结算单递交发包方审核，审核完成后支付至结算价款的80%。发包方在15天内核实完毕交审计审查，审定后于30天内付清该项结算款额。1、本工程开工后至结算支付前，按工程进度结算工程进度款。原则上每个季度进行一次阶段性支付,支付额为完成工程进度款的70%。如当季度支付额不足30万元，则并入下一季度一并支付（以此类推）。第一阶段：工程进度款支付：12.4.1.1工程款支付：

4）下列项目采用固定综合单价（包括企业管理费、规费、农民工工伤保险费、危险作业意外伤害保险、税金、安全防护、文明施工措施费、检验试验费、利润、政策性文件规定以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用），结算时不根据投标下浮率同比例下浮。3）管沟经验收由公选人接管后，再塌方按挖掘机挖三类土的价格结算。2）路面恢复按规定定额计取。1）恢复阀门井、水表箱的费用按新建费用的60%计取。2、零星工程部分工程款结算（1）结算编制依据参照《浙江省建筑工程预算定额（2018)版》、《浙江省通用安装工程预算定额（2018)版》、《浙江省市政工程预算定额(2018版)》、《市政工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《浙江省施工机械台班费用参考单价（2018版）》、《浙江省建设工程施工取费定额（2018）版》；材料价格参照施工前最新一期《衢州市造价信息（江山）》信息价及施工前最新一期《浙江省造价信息》期刊，人工价格参考施工前最新一期《衢州市造价信息（江山）》信息价；取费标准：本工程按中值取费，本工程执行建建发[2019]92号、浙建建[2018]61号文件，施工取费费率按2018版浙江省建设工程计价规则调整。按承包人的下浮率%进行同比例下浮，得出最终工程结算价（其中零星工程部分内容按第(2)条款进行结算）。

10）220挖掘机拖车费（针对零星抢修）：按280元/次计取；9）电镐：按300元/日工计取；8）原路面切割：按13元/米计取；7）80挖掘机工时费：按160元/小时计取；6）220挖掘机工时费：按280元/小时计取；5）零星点工：普工按140元/日工计取、技工按200元/日工计取；

大号单价：按350元/套（含挖填土方、砌筑材料、领料、安装、余土外运等所有费用）计取。中号单价：按260元/套（含挖填土方、砌筑材料、领料、安装、余土外运等所有费用）计取。小号单价：按200元/套（含挖填土方、砌筑材料、领料、安装、余土外运等所有费用）计取。13）新砌水表箱或阀门井：12）余土（含建筑垃圾）外运（针对零星抢修）：按40元/m3计取，不计运距；11）80挖掘机拖车费（针对零星抢修）：按135元/次计取；

16）叉车100元/小时拆除或破除路面维修：260元/次；原土路面（无拆除、破除）维修：150元/次；15）水表箱内维修：50元/次；14）小型拖拉机管道（管件）运输费600元/天，大型拖拉机管道（管件）运输费800元/天，电瓶三轮车50元/趟。特大号单价：按450元/套（含挖填土方、砌筑材料、领料、安装、余土外运等所有费用）计取。

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按季提交。12.4.3进度付款申请单的提交关于进度付款申请单编制的约定：执行通用条款12.4.2进度付款申请单的编制18）工程量以双方实际验收丈量为准。17）大型机械进退场费不另行计算，特殊情况除外。

（2）发包人支付进度款的期限：签发进度款支付证书后14天内。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到申请7天内。（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到申请7天内。12.4.4进度款审核和支付（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。

13.1分部分项工程验收13.验收和工程试车3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。12.4.6支付分解表的编制发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。

关于竣工验收程序的约定：本项目为年度零星工程，承包人每月向发包人提出验收的通知，并由发包人组织验收；承包人在验收时提供整理好的签证单、联系单，以便发包人验收。13.2.2竣工验收程序13.2竣工验收13.1.3原则上不得使用皮尺作为验收工具。关于延期最长不得超过：48小时。13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

13.3工程试车承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：执行通用条款。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内。13.2.5移交、接收全部与部分工程发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。

关于投料试车相关事项的约定：/。13.3.3投料试车（2）无负荷联动试车费用由/承担。（1）单机无负荷试车费用由/承担；工程试车内容：/。13.3.1试车程序

承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内。14.1竣工付款申请14.竣工结算承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后3天内。13.6.1竣工退场13.6竣工退场

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。承包人未按时提交竣工结算资料的每延误1天发包人从所支付的工程款中扣除1000元/天作为承包方违约处罚。发包人完成竣工付款的期限：合同项目工程全部完工后，经交工验收达到规定要求，15天内承包方应将交工验收结算单递交发包方审核。发包方在15天内核实完毕交审计审查，审定后于30天内付清该项结算款额。（工程质量保证金以现金方式交纳的：在支付结算价款的最后余款之前，承包人必须先交纳结算价款的1.5%的工程质量保证金；工程质量保证金待缺陷责任期满二年后无质量问题退还。）发包人审批竣工付款申请单的期限：收到竣工结算申请单后15天内。14.2竣工结算审核竣工付款申请单应包括的内容：执行通用条款。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任书终止证书颁发后7天内。承包人提交最终结清申请单的份数：2份。14.4.1最终结清申请单14.4最终结清承包人结算送审造价若与审定造价差额在5%（含5%）以内，则审计费用由发包人承担；送审造价与审定造价差额在5%以上，则5%以内（含5%）差额部分审计费用由发包人承担，超出5%以上差额部分的审计费用由承包人承担。14.3工程审计费

缺陷责任期的具体期限：二年，缺陷责任期自工程通过竣工验收合格之日起计算。15.2缺陷责任期15.缺陷责任期与保修（2）发包人完成支付的期限：执行通用条款。（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到最终结清申请单后14天内。14.4.2最终结清证书和支付

第１种方式：采用现金交纳的方式：工程结算价（审计价）的1.5℅。质量保证金采用以下第种方式：15.3.1承包人提供质量保证金的方式在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。关于是否扣留质量保证金的约定：是。15.3质量保证金

（3）其他扣留方式:质量保证金保险。（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；质量保证金的扣留采取以下第种方式：15.3.2质量保证金的扣留第２种方式：采用银行保函或保险保函交纳的方式：提交银行保函或保险合同，银行担保金额或保险金额为工程合同金额（不含暂列金额）的1.5℅。

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：48小时。15.4.3修复通知工程保修期为：见工程质量保修书。15.4.1保修责任15.4保修关于质量保证金的补充约定：①以现金方式交纳的：在支付结算价款的最后余款之前，承包人必须先交纳结算价款的1.5%的工程质量保证金，发包人在缺陷责任期满二年无质量问题后退还（不计息）。承包人应按规定及时对工程质量缺陷进行维修，并应协调处理好项目使用单位或使用用户提出的投诉索赔等事项，若有质量投诉，则应待质量维修好后方可退还质量保证金；②以保函方式交纳的：按工程合同金额（不含暂列金额）的1.5%作为工程质量保证金。承包人在工程竣工验收时提交银行保函或与保险公司签订的已经生效的建设工程质量保证保险合同。在工程缺陷责任期内，发现工程质量问题需要维修时，承包人在发包人约定的合理时间内修复，逾期不修复的，发包人有权委托他人修复，并启动相关理赔程序。保险保函的违约办理：在合同履约期内，有违约情况需要扣除保证金时，由承包人在发包人规定的时间内以现金方式交纳，逾期不交纳的，发包人（被保险人）启动保险理赔程序；银行保函违约办理：如因承包人在履行合同过程中未能履约或违背合同规定的责任和义务的，银行将按照保函约定向受益人承担担保责任，但发包人单次或累次索赔的总金额不得超过担保金额）。

16.1.2发包人违约的责任发包人违约的其他情形：/。16.1.1发包人违约的情形16.1发包人违约16.违约承包人收到保修通知未按时到达工程现场的，每延误1天发包人从质保金中扣除1000元/天作为承包方违约处罚，直至扣完质保金。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延，费用不予补偿。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：按通用条款执行。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：按通用条款执行。（2）因发包人原因未能按合同约定支付签约合同价的违约责任：按同期银行存款利率计算利息。（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期顺延，费用不予补偿。发包人违约责任的承担方式和计算方法：

16.2.1承包人违约的情形16.2承包人违约承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满/天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.1.3因发包人违约解除合同（7）其他：/。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期顺延，费用不予补偿。

⑶在工程管理中，若发现沥青回炉料，将根据所用回炉料的总额双倍处罚；如因承包人原因达不到一次性验收合格的工程质量要求，承包人应赔偿发包人合同价的5%违约金，并承担给发包人造成的一切经济损失，直至追究法律责任。⑵发包人有权对施工中出现的因承包人原因造成的工程质量事故或质量缺陷给予一定的经济处罚，承包人承担因此给发包人造成的一切经济损失，直至追究法律责任。⑴承包人应向发包人和监理单位提供月进度计划，若承包人月施工工期无故延迟达五天及以上，发包人将签发整改通知书，责令承包人限期抢回，并暂扣承包人30%的月应付工程进度款，待工期抢回后，再还暂扣款。承包人违约责任的承担方式和计算方法：16.2.2承包人违约的责任承包人违约的其他情形：按专用合同条款16.2.2条执行。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行协商。关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用条款。16.2.3因承包人违约解除合同上述违约行为发生后，承包人应根据违约处罚单及时将违约金缴入本工程发包人账户，否则暂缓支付相应付款期的工程款。⑸工程质量或安全在江山市住建局（含市政处和园林局）组织的季度、月巡查中受到通报批评的，违约金2000元/次；在衢州市级组织的检查中受到通报批评的，违约金5000元/次；在省级组织的检查中受到通报批评的，违约金10000元/次。⑷施工现场文明施工管理未达到要求，发包人有权要求承包人按照安全文明施工费的一定比例承担违约责任。

18.保险合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。17.4因不可抗力解除合同除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。17.1不可抗力的确认17.不可抗力

18.7通知义务承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。关于其他保险的约定：根据建筑工程有关投保规定，承包人必须投保施工现场意外伤害险等险种。18.3其他保险关于工程保险的特别约定：执行通用条款。18.1工程保险

争议评审小组成员的确定：/。20.3.1争议评审小组的确定合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。20.3争议评审20.争议解决关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。

20.4仲裁或诉讼合同当事人关于本项的约定：/。20.3.2争议评审小组的决定其他事项的约定：/。争议评审小组成员的报酬承担方式：/。选定争议评审员的期限：/。

应当认为，承包人已经确认其提交的投标文件以及工程量清单中开列的各项价格的正确性和充分性。除非合同中另有约定，承包人提交的投标文件以及工程量清单中开列的各项价格已经全面、充分的体现和覆盖了：21.1应当认为在正式签定合同以前，承包人已经认真研究发包人提供的合同文件，对任何可能存在的疑问都已经得到发包人的澄清和解答，并对由合同文件所定义的承包人合同工作内容达到透彻和充分的理解。21.其他补充条款（2）向江山市人民法院起诉。（1）向/仲裁委员会申请仲裁；因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（注：在合同签订时，如专项条款中有需要进一步明确的事项，可以在签订合同时加以确定；如合同履行中双方存在异议的，另行商定并签订补充协议，合同至此结束。）施工现场接水接电接口位置根据供水、供电部门的设置提供。中标人在投标报价时应综合考虑，不能以任何理由就接口位置问题提出费用补偿。21.3由承包人承担的费用有：规划公告牌，由承包人在文明施工图牌中一并包括，不另支付；施工现场意外伤害险(雇主责任险)、施工现场人员统一服装费等费用，以上各项费用一次性包干，发包人已将以上各项费用计入总造价。21.2挖填土方施工内容包括施工范围内土方、现状废土、腐植土清除、房屋基础、地面混凝土板、墈、树根破除等所有建筑物和构筑物的基础以及弹簧土处理，施工开挖塌方处理、下水道施工的排水、施工时原排污、排水和给水系统破坏的修复及接入、施工时期保证原排污、排水系统通畅的临时设施、各管线检查井的升降等。（项目负责人必须现场踏勘，风险由施工单位承担）。（说明：执行《江山市区建筑垃圾处置运输管理实施意见》。（2）为该工程的正确实施、竣工后保修期内的修补以及由于承包人的原因造成的缺陷，承包人承担所必须发生的一切开支。（1）承包人根据合同应承担的全部义务；

附件4：主要建设工程文件目录（略）附件3：工程质量保修书附件2：发包人供应材料设备一览表（略）专用合同条款附件：附件1：承包人承揽工程项目一览表（略）协议书附件：

附件10：支付担保格式（略）附件9：预付款担保格式（略）附件8：履约担保格式（略）附件7：分包人主要施工管理人员表（略）附件6：承包人主要施工管理人员表附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表（略）

附件3：附件15：标后诚信履约承诺书附件14：履行标后管理第一责任人承诺书附件13：工程施工安全生产合同附件12：建设工程廉政合同附件11：暂估价一览表（略）

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。承包人（全称）：发包人（全称）：工程质量保修书

3．装修工程为二年；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为五年；1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：二、质量保修期质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：同承包人承包的范围。

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。三、缺陷责任期质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为二年；5．供热与供冷系统为二个采暖期、供冷期；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为二年；

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。四、质量保修责任缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。②以保险或保函方式交纳的：按工程合同金额（不含暂列金额）的1.5%作为工程质量保证金。承包人在工程竣工验收时提交银行保函或与保险公司签订的已经生效的建设工程质量保证保险合同。在工程缺陷责任期内，发现工程质量问题需要维修时，承包人在发包人约定的合理时间内修复，逾期不修复的，发包人有权委托他人修复，并启动相关理赔程序。保险保函的违约办理：在合同履约期内，有违约情况需要扣除保证金时，由承包人在发包人规定的时间内以现金方式交纳，逾期不交纳的，发包人（被保险人）启动保险理赔程序；银行保函违约办理：银行保函违约办理：如因承包人在履行合同过程中未能履约或违背合同规定的责任和义务的，银行将按照保函约定向受益人承担担保责任，但发包人单次或累次索赔的总金额不得超过担保金额）。①以现金方式交纳的：在支付结算价款的最后余款之前，承包人必须先交纳结算价款的1.5%的工程质量保证金，发包人在缺陷责任期满二年无质量问题后退还（不计息）。承包人应按规定及时对工程质量缺陷进行维修，并应协调处理好项目使用单位或使用用户提出的投诉索赔等事项，若有质量投诉，则应待质量维修好后方可退还质量保证金；双方约定的其他工程质量保修事项：保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、保修费用

传真：传真：电话：电话：委托代理人：委托代理人：法定代表人或法定代表人或地址：地址：发包人(盖章)：承包人(盖章)：

承包人主要施工管理人员表附件6：邮政编码：邮政编码：账号：账号：开户银行：开户银行：

填报单位：(盖章)4）上表人员均在“浙江省建筑市场监管与诚信信息发布平台”注册入库（注：年度零星等不需申领施工许可证的工程本条不作要求)。3）项目负责人与公选时的人员一致，上表人员不得重复兼职；2）社保证明：由社保机构盖章确认的投标人为该项目负责人、项目技术负责人、施工员、质量员、安全员交纳养老保险的证明，证明时间必须在办理中选通知书前的30天内（由社保机构提供的格式或政务网获取印有社保机构电子签章的社会保险参保书面资料并加盖投标单位公章同样有效），已退休的提供退休证明，但年龄超过65周岁的不予认可。1）上表人员证书复印件（加盖公章），并提供原件或电子证书（从政务网上获取的，需印有二维码及发证机构电子签章，并加盖公章）由公选人核验；注：中选人必须在办理中选通知书前，按上表要求组建项目班子，并按以下要求提供证明材料：

(一)严格遵守党和国家工程建设的有关法律法规及有关规定。第一条甲乙双方的权利和义务为加强工程建设中的廉政建设，保证工程建设高效优质完成，保证建设资金的安全和有效使用，的项目法人(以下称甲方)与承包商(以下称乙方)，特订立如下合同。廉政合同附件12：年月日

第二条甲方的义务(六)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。(五)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。(四)建立健全廉政制度、监督制度和处罚制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话。(三)双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外)，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规定。(二)严格执行的合同文件，自觉按合同办事。

(六)甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。(五)甲方工作人员的配偶、子女及下属单位不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。(四)甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、操办婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国出境、旅游等。(三)甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。(二)甲方不得有意刁难、拖欠承包商工程款，不得违反规定批拨工程建设费用等。(一)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、礼券、有价证券和物品，不得到乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

(五)乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。(四)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。(三)乙方不得要求甲方违反规定，批拨、追加工程建设费用等。(二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。(一)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、礼券、有价证券、礼品。第三条乙方义务

第六条本合同有效期同甲乙双方签署之日起至该工程项目工程款支付完结时止。本合同由纪检监察机关负责监督执行。纪检监察机关对本合同执行情况进行抽查，提出属本合同规定范围内的处理意见。第五条双方约定(二)乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪、组织处理或停止承接业务处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议有关工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得参与工程建设项目投标的处罚。(一)甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。第四条违约责任

电话：电话：地址：地址：法定代表人或委托代理人：法定代表人或委托代理人：甲方单位：(盖章)乙方单位：(盖章)本合同甲、乙双方各执一份，送交监督单位一份。第七条本合同作为本工程施工承包合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后生效。

一、甲方职责为在施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主（以下简称：“甲方”）与承包人（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同。安全生产合同附件13：年月日年月日

二、乙方职责5．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批；同时施工，同时验收，投入使用。2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必需安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。5．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须按受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特珠工程的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如现特种作业无证操作现象时，施工项目负责人必须承担管理责任。4．乙方在任何时侯都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。3．建立健全安全生产责制。从派往项目实施的施工项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。施工项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%~3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机械和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员。必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

12．如安全文明施工存在隐患被上级部门通报的，则发包人从所列支的工程款中扣除5000元/次作为承包方违约处罚，达到3次以上则发包人有权解除合同，承包人承担违约责任，并上报行业主管部门。11．发包人代表发现存在安全隐患的，乙方必须及时进行整改并在3日内进行回复，如逾期未整改并回复的，每逾期1天发包人从所列支的工程款中扣除500元/天作为承包方违约处罚。10．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任失。9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。7．操作人员上岗，必须统一服装并按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动服装及防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗，发包人代表发现施工人员有未戴安全帽、未统一服装等行为的，对承包人作罚款50元/人次处理。

或或法定代表人法定代表人甲方：乙方：本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盟公章后生效，全部工程竣工验收后失效。如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。三、违约责任

履行标后管理第一责任人承诺书附件14：日期：日期：电话：电话：地址：地址：其授权的代理人：其授权的代理人：

5.保证按合同条款约定按时支付工程款，优先保障农民工工资。4.发现非中选单位进场的，或中选人将工程转包或违法分包的，予以制止，并及时向项目管理部门报告。3.保证不向中选单位介绍和指定分包单位。2.保证不擅自改变公选文件内容签订合同。合同签订后，保证不与中选单位签订与公选文件、中选的投标文件实质性内容不一致的补充合同。1.保证无正当理由不拒绝与中选单位签订合同。我（单位）在项目标后管理中承诺如下：

2022年月日承诺人（甲方）：（盖章）若违反上述承诺，愿依法依规接受处理。8.负责项目的综合考评，建立检查工作台帐，工程结束后对施工、监理、测绘、设计单位及工程施工、管理、质量、合同履行等情况进行汇总考评。7.负责建立项目建设档案，档案主要包括项目概况、项目管理组织、管理制度、日常管理记录、工程变更情况、日常检查及综合评价等。6.负责做好项目的全过程管理，对工程施工、监理单位质量、安全、进度、投资控制等合同履约行为做好日常管理工作。

3.保证不将此项目转包、违法分包给其他承包商。2.自觉维护建筑市场良好秩序，保证不发生因投标报价或议价过低而导致项目无法进行或是签署施工合同之后恶意提高造价等扰乱建筑市场的行为。1.严格遵守法律法规政策文件，全面履行合同约定。我（单位）在项目标后履约中承诺如下：标后诚信履约承诺书附件15：

第四章技术标准和要求年月日承诺人（乙方）：（盖章）若违反上述承诺，愿依法依规接受处理。5.保证按时支付建筑工人工资，严格遵循法律途径解决工程款纠纷，杜绝建筑工人聚集或集体上访。4.保证按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备。保证不出现项目施工、监理管理人员不到岗或擅自更换的情况。在未通过验收或合同解除前，项目负责人、总监理工程师确需更换的，严格按规定报项目建设单位书面批准，必要时同时报项目管理部门批准。

4、砂料以过目砂为准，中砂（净砂）为辅。3、采用的标准砖（实心机砖）必须是合格以上产品，标准砖抗压强度符合质量标准。2、水泥必须是32.5#，且有厂家合格证明。1、水表箱、阀门井盖座由水务公司提供合格供方产品，水泥、砂、砖由施工方提供。一、水表箱、阀门井砌体材料质量要求水表箱、阀门井砌体工程质量验收规定

⑵水表箱盖板离水表镜面高度要求。⑴水表箱规格严格按施工图标明的规格执行。1、水表箱砌体二、水表箱、阀门井砌体砌筑质量要求5、水泥砂浆M7.5，重量配比是100块标准砖，水泥15公斤，净砂95公斤。

2、阀门井砌体⑹水表箱底部凿渗水孔3至5个，其中底部平面标高最低处至少凿1个渗水孔，孔径为10-25㎜。⑸水表箱内侧及箱底用水泥砂浆1:2灰，灰厚度保证1.5-2㎝留足以后修理水表用。⑷水表箱砌筑前，要将砌筑范围内清理土层，保证水表底部离地面有10-15㎝净空间，⑶小号水表箱圆孔与水表中心位置偏差小于15㎜。

⑹阀门井内侧及井底用水1：2泥砂浆抹灰，抹灰厚度保证1.5-2㎝。⑸阀门井砌筑时，应随时检测直径尺寸，当四面收口时，每层收进不应大于30㎜，当偏心收口时，每层收进不应大于50㎜。⑷阀门井砌筑时，井壁与承口或法兰盘外缘的距离，当管径小于或等于400㎜时，不应小于250㎜，当管径大于或等于500㎜时，不应小于350㎜。⑶阀门井砌筑前，要将待砌筑的位置清理土层，保证阀门底部离地面有25-30㎝净空间，留足以后修理阀门用。⑵阀门井的启闭中心与阀门井口中心位置偏差小于20㎝，如果闸阀带伸缩器的，其启闭杆中心与阀门井口中心位置偏差小于25㎝。⑴阀门规格严格按施工图标明的规格执行。

⑻阀门井底部凿渗水孔3至5个，其中底部平面标高最低处至少凿渗水孔1个，孔径为10-25㎜。⑺阀门井在砼路面上要求同路面相平，非路面要求高出室外设计标准5-10㎝。

江山水务2022-2023年度城区营业处自来水

安装零星配套工程(一标段)施工

公选文件

公选人:江山市水务有限公司(盖章)

公选代理机构:杭州博望建设工程招标投标代理有限公司(盖章)

编制时间：2022年10月8日

目录

第一章公选公告·····························································03

第二章响应人须知··························································05

第三章合同条款及格式····················································08

第四章招标控制价·························································08

第五章图纸··································································08

第六章响应文件格式·······················································08

第一章公选公告

江山水务2022-2023年度城区营业处自来水安装零星配套工程（一标段）经/同意

建设。投资项目统计表代码为/。项目建设规模380万元，建设地址位于城中路以南，

计划于2023年建成。项目业主为江山市水务有限公司，资金来源为自筹。项目已具备

公选条件,公选人为江山市水务有限公司,(委托代理机构为杭州博望建设工程招标投

标代理有限公司)，现对该项目的施工进行公选。

一、本次公选内容

招标控制价约为380万元。其中非竞争性费用/元，包含暂列金额/元(含税)、暂估价项目/

元（含税）、暂定价材料/元(含税)、暂定价项目/元（含税）。下浮区间：5%（含）-12%

二、响应资格条件、要求

（一）响应人：

1、江山市小额电子化交易平台公选主体库（Ａ库）企业，且具有独立法人资格的

市政公用工程施工总承包资质；

2、具有企业安全生产许可证。

3、在公选截止日未被各级人民法院列为未结执行案件的被执行人。

（二）拟派项目负责人（项目经理，下同）：

1、具有注册在响应人单位的市政公用工程专业建造师执业资格；

2、具有安全生产考核合格证书（Ｂ证）；

（三）潜在响应人可参与江山水务2022-2023年度城区营业处自来水安装零星配

套工程（一标段）及江山水务2022-2023年度城区营业处自来水安装零星配套工程（二

标段）的公选，但只能被推荐为其中一个标段的中选候选人，如响应人被推荐为一标

段的中选候选人，就不得参与二标段的评标（一个响应人只能中选一个标段）。

三、公选文件的获取

3.1本项目公选文件和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式获取。公选

文件100元/份，缴后不退。

3.2公选文件网上下载时间：自公选文件发布之日起至响应截止时间。

3.3潜在响应人登录汇联易招电子招投标平台江山模块，获取公选文件。系统业务

咨询请联系：杭州擎洲软件有限公司服务联系人：周先生，联系电话：16605707796（办

公室：0570-8757622），服务QQ群：927317332。

3.4本工程公选文件在汇联易招电子招投标平台上发布(网址:

https://www.hlyzztb.com/)。

四、响应文件的递交

4.1响应文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）2022年10月14日9时00

分00秒（北京时间）前完成响应文件系统上传。

4.2逾期未上传或上传文件破损错误或格式不符的响应文件，公选人不予受理。

五、发布公告的媒介

本次公选公告在衢州市公共资源交易信息网(http://ggzy.qz.gov.cn/)、汇联

易招电子招投标平台江山模块（网址：https://www.hlyzztb.com/）上发布。

六、联系方式

公选人：江山市水务有限公司

联系人：周女士

联系电话：0570-4013055

地址：江山市下平棋22号

代理机构名称：杭州博望建设工程招标投标代理有限公司

联系人：毛女士

联系电话：0570-4692687

地点：江山市虎山街道东岳路498号四楼

2022年10月10日

第二章响应人须知表

第三章合同条款及格式

（从本公告附件（2）中下载）

第四章招标控制价

（从本公告附件（3）中下载）

第五章图纸

（从本公告附件（4）中下载）

第六章响应文件格式

（从本公告附件（5）中下载）