项目概况

保定市顺平县安阳乡200MW平价光伏发电项目EPC总承包 招标项目的潜在投标人应在南通市崇川区外环东路80号南通俊达工程造价咨询有限公司获取招标文件，并于2020年12月10日 13点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：

项目名称：保定市顺平县安阳乡200MW平价光伏发电项目EPC总承包

预算金额：83000.0000000 万元（人民币）

最高限价（如有）：83000.0000000 万元（人民币）

采购需求：

保定市顺平县安阳乡200MW平价光伏发电项目

EPC总承包招标公告

1、招标条件

本招标项目保定市顺平县安阳乡200MW平价光伏发电项目(项目名称)，招标人为顺平县贵顺新能源科技有限公司，招标代理机构为南通俊达工程造价咨询有限公司。建设资金来自 自筹资金 (资金来源)。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2、项目概况与招标范围

2.1工程地点：河北省保定市顺平县安阳乡；

2.2工程规模：总投资约83000万元。

2.3工程范围：

包括但不限于，并网光伏电站、升压站、集电线路、场内检修道路、施工用电和用水等临建设施、环境保护及水土保持设施等整个工程项目的施工图设计、设计优化或者设计变更、设备购置、材料采购、工程施工安装、试验及检查测试、系统调试、试运行、以发包人名义办理并网手续（包括购售电合同、并网调度协议、供用电合同等）、电力公司调度及供电手续、消缺、培训、验收和最终交付投产、质保等，同时也包括所有材料、备品备件、专用工具以及相关的技术资料等；建设期工程保险（除一切险）；工程验收（含水保、安全设施、环保、消防、职业卫生、防雷检测等各项专项验收、档案竣工移交和竣工验收）、移交以及质保期内的服务；升压站辅助设施工程等；设备材料卸车保管、二次倒运等；场区环境整治等；以发包人名义办理质量监督手续，并开展相关工作等及项目审计配合；如招标范围内没有载明，但实际证明是确保项目发电运行、确保通过各方验收所必须的，则需纳入EPC总承包服务范围。

2.4计划总工期：120日历天。

2.5工程施工质量：合格

3、投标人资格要求：

3.1 投标人须具有独立法人资格和有效的安全生产许可证。

3.2 施工单位具备电力工程施工总承包贰级及以上资质；近5年须具有50MWp级及以上光伏工程的施工投运业绩。（业绩证明至少包含合同首页、签字盖章页和合同主要内容页，竣工类证明材料等，国外业绩证明需提供对应的中文译本）。

设计单位具备电力专业（须同时具备新能源乙级、送电工程乙级、变电工程乙级）乙级及以上或设计综合甲级资质。

3.2.1 其中，投标人拟派施工项目经理须具备一级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证）且在合同实施阶段未担任其他在建工程项目经理职务，具有从事类似项目管理工作经历并担任1个及以上50MWp级及以上（已投运）光伏施工工程的项目经理业绩。（业绩证明至少包含合同首页、签字盖章页和合同主要内容页，竣工类证明材料及本项目与拟派项目经理的关联性文件；国外业绩证明需提供对应的中文译本等）

拟派设计负责人具有电气或相近专业高级工程师职称证书。

3.2.2 投标人须具备承装二级和承试二级电力设施许可证，满足《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令第36号)相关要求。

3.3 财务要求：近三年每年净资产大于0；

3.4本次招标（接受）联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：（1）联合体成员中施工单位需满足电力工程施工总承包贰级及以上要求，近5年须具有50MWp级及以上光伏工程的施工投运业绩。（2）联合体成员中设计单位需满足工程设计（电力行业）甲级及以上要求，近5年须具有50MWp级及以上光伏工程的设计投运业绩。（3）且其中施工单位须具有有效的安全生产许可证。

3.5 投标人不得存在下列情形之一：

3.5.1对于施工和服务采购，近三年内被列入国家应急管理部认定的安全生产失信联合惩戒“黑名单”或安全生产不良记录“黑名单”的（查询网址为：https://www.mem.gov.cn/fw/cxfw/xycx/）；

3.5.2采购的同类施工、设备物资以及服务等，在近三年内发生过较大及以上责任事故的，责任事故等级见《生产安全事故报告和调查处理条例》；

3.5.3被法院列为失信被执行人（查询网址为：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）或终结本次执行案件的被执行人（查询网址为：http://zxgk.court.gov.cn/zhongben/），且未被撤销的；

3.5.4在信用中国官网（查询网址：https://www.creditchina.gov.cn/）被列入失信惩戒名单的或被列入重大税收违法案件当事人名单的；

3.5.5供应商、供应商的法定代表人、项目负责人在全国建筑市场监管服务平台（查询网址http://jzsc.mohurd.gov.cn/）被列入黑名单的，或者被列入失信联合惩戒名单的，或者在企业诚信中有不良记录的，或者在个人诚信有不良记录的；

3.5.6在国家企业信用信息公示系统（查询网址：http://www.gsxt.gov.cn/）被列入严重违法失信企业名单的；

3.5.7财务账户以及主要资产被冻结、查封的(查询网址：http://wenshu.court.gov.cn/)；

3.5.8无国家或行业协会强制要求的生产、施工、制造以及服务等有效特殊许可的（信息核实网站见附件，仅供参考，包括但不限于其中列举的网站及资质）；

3.5.9为他人提供担保的，且担保金额超过净资产总额的（查询网址：https://www.zhongdengwang.org.cn/，当地企业信息网）

3.5.10被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），招标人认为可能影响本招标项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。

3.5.11未如实陈述有关否决项和/或减分项内容的；

3.5.12可能导致供应商资格或合同履行能力丧失的其他情形。

3.6 本次招标采用资格后审方式，开标后由评标委员会对投标人的资质进行审查，资格条件没有达到招标文件规定要求，评标委员会将否决其投标。

4、以下条件属于资格审查的必要合格条件：

4.1具有独立订立合同和履行合同的能力；

4.2未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

4.3企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

4.4企业的资质类别、等级和项目负责人的资质等级满足招标公告要求；

4.5资格证明文件中的重要内容没有失实或者弄虚作假；

4.6拟派设计项目负责人及施工项目负责人均为企业的正式员工（须提供与企业的有效劳动合同）；

4.7拟派本工程的项目负责人（施工）必须满足下列要求：

拟派项目施工负责人是非变更后无在建工程，或项目施工负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了施工项目负责人解锁手续，或项目施工负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目施工负责人执业范围之内。

4.8联合体要求：

4.8.1联合体成员总数不得超过2家。其中设计单位不得超过1家，施工单位不得超过1家。

4.8.2具有联合体各方共同投标协议，并约定各方拟承担的工作和责任。

4.9投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具备独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目的监理人；

（3）为本招标项目的代建人；

（4）为本招标项目提供招标代理服务的；

（5）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（8）被责令停业的；

（9）被暂停或取消投标资格的；

（10）财产被接管或冻结的；

（11）在近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

4.10单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，违反本规定的，相关投标均无效。

4.11符合相关法律、法规规定的其他要求。

5、招标文件的获取

5.1获取时间：招标公告发布之日起至2020年11月26日17时。

5.2获取方式：携带授权委托书(如有授权)、企业法人营业执照副本复印件、资质证书复印件及类似业绩、联合体投标的需携带联合体协议书至招标代理公司购买招标文件等招标资料，地点为 江苏省南通市崇川区外环东路80号。

5.3招标文件资料费每套1000元，由投标人在购买招标文件的同时交给招标代理单位，无论投标人是否中标，资料费概不退还。

6、投标文件的递交

6.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2020年12月10日13时00分，本投标文件递交地点为详见招标文件。

6.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

7、评标办法：详见招标文件。

8、其他事项

未尽事宜详见招标文件。

9、联系方式

招标人	顺平县贵顺新能源科技有限公司	招标代理机构	南通俊达工程造价咨询有限公司
地 址	河北省保定市顺平县安阳乡	地 址	南通市崇川区外环东路80号
联系人	施卫兵	联系人	赵欣欣
电 话		电话	18914382166

2020年11月20日

合同履行期限：详见招标文件

本项目( 接受 )联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

详见公告

3.本项目的特定资格要求：详见招标公告

三、获取招标文件

时间：2020年11月20日 至 2020年11月26日，每天上午9:00至11:30，下午13:30至17:00。（北京时间，法定节假日除外）

地点：南通市崇川区外环东路80号南通俊达工程造价咨询有限公司

方式：详见招标公告

售价：￥1000.0 元，本公告包含的招标文件售价总和

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2020年12月10日 13点00分（北京时间）

开标时间：2020年12月10日 13点00分（北京时间）

地点：详见招标文件

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：顺平县贵顺新能源科技有限公司　　　　　

地址：南京市奥体大街68号　　　　　　　　

联系方式：叶先生18912881166　　　　　　

2.采购代理机构信息

名 称：南通俊达工程造价咨询有限公司　　　　　　　　　　　　

地　址：南通市崇川区外环东路80号　　　　　　　　　　　　

联系方式：赵欣欣18914382166　　　　　　　　　　　　

3.项目联系方式

项目联系人：赵欣欣

电　话：　　18914382166