泥河生态廊道改造提升工程工程总承包更正文件（招标编号：YTXCFZB-2023039）
一、内容：
泥河生态廊道改造提升工程工程总承包更正文件
各潜在投标人:
现对原招标文件“第四章合同条款及格式”中“第三部分专用合同条款” 的部分内容作如 下更正：
1.原专用合同条款第 1.5 项（合同文件的优先顺序）内容更正为：
合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书及补充协议；（2）中标通知书；（3）投标 函及投标函附录；（4）招标文件及其附件；（5）本合同专用条款；（6）通用合同条款；（7）合同附件；（8）标准、规范及有关技术文件；（9）双方约定构成合同组成部分。
2.原专用合同条款第 1.6.1 项（发包人文件的提供期限、名称、数量和形式）的内容去掉。
3.原专用合同条款第 2.2.1 项的（提供施工现场）内容更正为：2.2.1 提供施工现场
关于发包人提供施工现场的范围和期限：
（1）范围：项目图纸、规划红线及绿线范围以内的区域；（2）期限：合同工期内。
4.原专用合同条款第 2.3 项的（提供基础资料）内容去掉。
5.原专用合同条款第 4.1 项（承包人的一般义务）中第（6）小项内容：“因承包人拖欠农 民工工资而产生的信访、投诉，每人次由承包人向发包人支付 1 万元违约金；造成工人有过 激行为影响发包人正常工作秩序的，在社会舆论上造成对发包人不利影响的，按媒体的曝光 与政府有关主管部门的通报批评次、投诉次数，每次由承包人向发包人支付 5 万元违约金，以上违约金发包人可从承包人工程进度款或保修款中扣除。”
现更正为：“如发包人按约支付农民工工资，承包人有发生拖欠农民工工资并造成社会负面 影响的，视为承包人违约，发包人有权终止合同并从工程款中直接支付。发生拖欠农民工工 资纠纷后，承包人须自行解决纠纷、消除影响并向发包人支付 5 万元/次的违约金；累计 3 次后，每次支付给发包人违约金 10 万元，从承包人工程进度款或保修款中扣除。”
6.原专用合同条款第 4.1 项（承包人的一般义务）中第（7）-（17）项的内容去掉。
7.原专用合同条款第 4.4.3 项（现场管理关键人员在岗要求）中部分内容更正为：承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求：必须经发包人批准。
承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人应向发包人按照每天支付 5000 元/人次的违约金，由此造成的损失由承包人承担。
8.原专用合同条款第 4.7.1 项（双方当事人对现场查勘的责任承担的约定）内容更正为：双方当事人对现场查勘的责任承担的约定：承包人承担。
9.原专用合同条款第 5.2.2 项（审查会议的审查形式和时间安排为）内容更正为：审查会议的审查形式和时间安排为：联合会审形式，符合项目整体进度计划安排。
10.原专用合同条款第 7.1.1 项（关于出入现场的权利的约定）内容去掉。
11.原专用合同条款第 7.1.2 项（场外交通）内容更正为：关于场外交通的特别约定：由承包人负责。
12.原专用合同条款第 7.5.2 项（合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定）内容更正为：
合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定：按照《保障农民工工资支付条例》执行。
13.原专用合同条款第 7.6.1 项目（安全生产要求）中第（6）-（9）小项内容去掉。14.原专用合同条款第 7.6.3（文明施工）中第（6）-（7）小项内容去掉。
15.原专用合同条款第 8.5（进度报告）内容去掉。
16.原专用合同条款的第 8.7.1 项（因发包人原因导致工期延误的其他情形）更正为：/ 因发包人原因导致工期延误的其他情形：因地面障碍物（如地上附着物、管线改造等）清理 滞后，导致施工承包人虽采取有效措施也无法完成，可向发包人申请延期；但承包人不得以 地面障碍物未完全清理完成为由拒绝发包人发出的开工、继续施工指令（包括口头指令）。因施工障碍清理（包括但不限于：征地、地上附着物、管线迁改等）、发包人建设审批手续 滞后、施工图设计滞后，导致施工承包人虽采取有效措施仍无法实施的工作，施工承包人可 向发包人申请工期延期；累计延期 2 个月仍无法实施的，承包人可申请暂停施工，待具备复 工条件后再进场实施；累计延期 6 个月仍无法实施的，承包人可申请甩项，发包人应同意对 已完工程办理割算结清。
17.原专用合同条款第 8.7.2 项（因承包人原因导致工期延误）中部分内容：“总体工期延 误：每延误 1 天的误期赔偿金额为合同协议书的合同价格的 3‰或人民币金额为：/、累计
最高赔偿金额为合同协议书的合同价格的：10% 。
分部分项工程工期延误赔偿金、竣工工期延误赔偿金、总体工期延误赔偿金重复计算。”更正为：“工期延误：每延误 1 天的误期赔偿金额为合同协议书的合同价格的 0.3‰或人民 币金额为：/ 、累计最高赔偿金额为合同协议书的合同价格的：1% 。”
18.原专用合同条款第 10.5.1 项（竣工退场的相关约定）内容去掉。
19.原专用合同条款第 15.1.1 项（发包人违约的情形）内容更正为：
发包人违约的其他情形因发包人未按时支付工程款，应自未支付之日起第 30 天开始计 息，每拖延一天按欠付金额万分之一向承包人缴纳违约金，上限为合同额的 1%。发包人逾 期支付子项目工程款，经承包人催告 30 天后，仍未支付的，承包人有权对在建子项目暂停 施工，经承包人催告 2 个月后，仍未支付的，承包人可申请未完工程甩项撤场，发包人应同 意办理割算结清。除通用条款约定的违约责任外，发包人还应按照本条约定承担相应的违约 责任：因发包人原因或政策变化等推迟开工需以书面形式通知承包人，并顺延相应工期。20.原专用合同条款第 15.2.3 项 （承包人违约责任的承担方式和计算方法）内容更正为：承包人违约责任的承担方式和计算方法：因设计承包人的原因导致设计施工图纸设计质量达 不到合同约定的质量标准、竣工验收，由设计承包人承担全部责任及费用；施工承包人原因 引起的施工工程竣工验收达不到合同约定的质量标准，由施工承包人无偿返修，直至达到合 同约定的质量标准，工期不予顺延。经整改仍达不到合同约定标准，承包人承担由此给发包 人造成的全部直接损失和间接损失。若存在本合同 15.2.1 条款约定情形的，发包人有权解 除合同并要求承包人承担合同价款 10%的违约金（除 15.21 条款已明确约定违约金的除外）。
21.原专用合同条款第 18.1 项（设计和工程保险）内容更正为：
18.1.1 双方当事人关于设计和工程保险的特别约定：建设工程设计责任险由设计承包人办 理并支付；建筑安装工程一切险由承包人办理，费用列入合同费用内，最终由发包人支付。18.1.2 双方当事人关于第三方责任险的特别约定： / 。
22.原专用合同条款第 18.2.3 项（关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定）内容更正为：关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：由承包人办理并支付，费用包含在签约合同价中。
23.原专用合同条款第 20.4 项（仲裁或诉讼）内容更正为：
争议的解决方式：在履行合同中发生争议时，双方通过协商方式解决。协商不成时，可向工 程所在地人民法院起诉。
24.原专用合同条款第 21 项（补充条款）内容去掉。
烟台市蓬莱区仙城城市更新有限公司
烟台鑫诚峰工程项目管理有限公司
2023 年 8 月 13 日 二、监督部门
本招标项目的监督部门为无。
三、联系方式
招 标 人：烟台市蓬莱区仙城城市更新有限公司 地 址：山东省烟台市蓬莱区新港路 217 号 联 系 人：王恩钊
电 话：0535-5657761
电子邮件：zjjjjk@yt.shandong.cn
招标代理机构：烟台鑫诚峰工程项目管理有限公司 地 址： 烟台市蓬莱区南关路 124 号
联 系 人： 张洁菊
电 话： 0535-5654326
电子邮件： pljszb@163.com
招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：（签名）
招标人或其招标代理机构：（盖章）