中标
浦江县郑家坞镇山塘精准化整治工程（山脚塘山塘）招标公告
山塘精准化整治水库清淤大坝加固坝基防渗处理重建溢洪道放水涵管启闭机房抢险道路通讯设施永久建筑工程机电设备及安装工程金属结构设备及安装工程降温措施大坝工程挖淤泥流砂大坝背水面护坡土方开挖外运土方回填沙壤土回填普通混凝土C25砼框格模板草皮铺设草皮满铺种植土回填侧石制作材料二次搬运砼压顶排水棱体干砌块石护坡块石砂石垫层粗砂垫层碎石垫层排水沟C25砼踏步台阶C25砼肋条填平方式砌体拆除块石护坡大坝迎水面护坡黏土斜墙土工合成材料土工布预制块护坡大放脚界墙砌砖青砖砌筑防浪墙铝合金水位尺混凝土管道铺设钢筋砼管埋设坝顶路工程量清单计价表C15砼垫层人行道砖水泥砂浆封堵基础防渗地基加固套井粘土回填钻孔灌浆孔检查孔帷幕灌浆封孔粘土球检查孔灌浆钻检查孔原涵管一次性包干泄洪道黏土回填原土回填砼底板C25砼挡墙溢刺墙溢流堰C25砼消力坎伸缩缝653型橡胶止水带出水池钢筋加工钢筋制作轻型管道铺设放水管C25砼管道外包C25砼截水墙预压骨料灌浆C20砼封堵埋管拆除起闭机房C25砼镇墩C25砼进水口C20砼抱轴C20砼基础浆砌块石拦污栅制作平板插门砂性土回填机电设备安装工程设备箱防雷器立杆预埋件避雷针电缆安装及敷设穿线管安装电源线敷设电缆头制作二芯单模光纤手孔井商品砼方包标识牌不锈钢烤漆责任牌公告牌深水警示牌界桩安全文明施工费施工导流工程水库放水施工期间的抽水排水围堰施工临时交通工程施工场内道路清理淤泥道路库区道路垫板施工场外供电临时房屋建筑工程保险费工程一切险第三者责任险预留金山脚塘山塘大坝坝体密闭化改装一般性施工园林绿化交付并维修群体工程工程质量保修书地基基础工程主体结构工程屋面防水工程卫生间防渗漏装修工程电气管线给排水管道供热与供冷系统给排水设施市政道路装修住房文明施工检查材料与设备工程设备施工设备临时设施试验与检验试验设备试验人员现场工艺试验工程验收工程试车单机无负荷试车无负荷联动试车投料试车人材机技术措施费企业管理费施工组织措施费修复临时工程工程保险扬尘治理铸管电线管材
金额
-
项目地址
江苏省
发布时间
2023/02/03
公告摘要
项目编号h202302020002001
预算金额139.21万元
招标公司浦江县郑家坞镇人民政府
招标联系人楼钢锋
招标代理机构浙江鼎峰工程咨询有限公司
代理联系人楼晨阳18329017168
中标公司-
中标联系人-
公告正文
公告内容：
招标公告(40868)招标公告(40868)
浦江县郑家坞镇山塘精准化整治工程（山脚塘山塘）浦江县郑家坞镇山塘精准化整治工程（山脚塘山塘）
施工图(198)施工图(198)
招标文件(38080)招标文件(38080)
招标文件第四章 合同条款格式、第五章招标控制价及说明(11)招标文件第四章 合同条款格式、第五章招标控制价及说明(11)
浦江县郑家坞镇山塘精准化整治工程（山脚塘山塘）招标公告
（招标编号：H202302020002001）
1.招标条件
浦江县郑家坞镇山塘精准化整治工程（山脚塘山塘）经批准建设，建设资
金来自财政，出资比例为100%，招标人为浦江县郑家坞镇人民政府，委托代
理机构为浙江鼎峰工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的
浦江县郑家坞镇山塘精准化整治工程（山脚塘山塘）的施工进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1项目概况：本项目工程造价1392170元
2.2建设地点：浦江县郑家坞镇
2.3招标范围：工程包括水库清淤、大坝加固、大坝坝体及坝基防渗处理、
重建溢洪道、放水涵管、启闭机房、抢险道路、通讯设施等工程
2.4计划工期：90
2.5工程质量：符合国家相关验收合格标准
3.投标人资格要求
（一）投标人：
3.1企业工商注册所在地为:浦江县。□√具备水利水电工程施工总承包三级
及以上资质的□√法人企业或其他组织，并在人员、设备、资金等方面具备相应
能力。
3.2□√具备有效的企业安全生产许可证，□√企业主要负责人（法定代表人、
企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有专职安全生产管
理人员A类证书。
3.3□自以来承接过业绩。
3.4本次招标□接受/□√不接受联合体投标。联合体投标的应满足下列要求：
3.5□招标人需要增加的、符合法律法规的其他要求：。
（二）拟派项目负责人：
3.6□√拟派项目负责人具有注册在投标人单位的水利水电工程专业二级及
以上建造师执业资格，同时具有有效的专职安全生产管理人员B类证书。
□拟派项目负责人具有职称。
3.7□招标人需要增加的、符合法律法规的其他要求：。
（三）其他：
3.8□√拟派施工现场专职安全生产管理人员，具有专职安全生产管理人员C类
证书。
3.9投标人及其拟派项目负责人应符合国家有关规定，无投标承诺书所列的
失信、暂停投标资格、取消投标资格等行为。
4.招投标方式
公开招标。
5.招标文件的获取
5.1本项目招标文件（含招标控制价、图纸）和补充（答疑、澄清）文件均
以网上下载方式发放。
5.2招标文件及相关资料下载网址：潜在投标人登录金华市公共资源交易网：
http://ggzyjy.jinhua.gov.cn自行下载。
5.3招标文件及相关资料下载时间：公告发布之日起至2023-02-08
14:30:00。
6.投标文件的递交
投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2023-02-0814:30:00
，电子招标投标交易平台:金华市公共资源交易网：
http://ggzyjy.jinhua.gov.cn。
7.监督部门
监督部门：浦江县郑家坞镇人民政府，联
系方式：0579-84316980
8.联系方式
招标人：浦江县郑家坞镇人民政招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有
府，限公司
地址：浦江县郑家坞镇江滨西路7地址：浦江县文溪东路230号
号
联系人：楼钢锋，联系人：楼晨阳
电话：15167590889，电话：18329017168
邮箱：/，邮箱：472528231@qq.com
9.其它
开标前自行加入钉钉直播群（群名：郑家坞镇工程开标直播群，群号：
32655470），全程收看开标现场情况，开标现场情况进行全程直播。
2023年02月02日
| 工程量清单计价汇总表 | 工程量清单计价汇总表 | 工程量清单计价汇总表 |
| 项目及标段名称: | 浦江县郑家坞镇山塘精准化整治工程（山脚塘山塘） | 第1页 共1页 |
| 序号 | 工程项目名称 | 金额（元） |
| 一 | 建筑工程 | 1313919 |
| 二 | 机电设备及安装工程 | |
| 三 | 金属结构设备及安装工程 | |
| 四 | 措施项目 | 39418 |
| 五 | 其他项目 | 38834 |
| 合计 | 1392170 |
| 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 |
| 项目及标段名称: | 项目及标段名称: | 浦江县郑家坞镇山塘精准化整治工程（山脚塘山塘） | 浦江县郑家坞镇山塘精准化整治工程（山脚塘山塘） | 浦江县郑家坞镇山塘精准化整治工程（山脚塘山塘） | 浦江县郑家坞镇山塘精准化整治工程（山脚塘山塘） | 浦江县郑家坞镇山塘精准化整治工程（山脚塘山塘） | 浦江县郑家坞镇山塘精准化整治工程（山脚塘山塘） | 第1页 共9页 | 第1页 共9页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注 |
| 1 | 大坝工程 | 1313919 | ||||||||
| 1.1 | 山脚塘山塘 | 1313919 | ||||||||
| 1.1.1 | 水库清淤 | 108576 | ||||||||
| 1.1.1.1 | 500101010001 | 500101010001 | 挖淤泥、流砂 | 水库清淤 1.淤泥开挖、装车、外运至堆填场； 2.开挖方式、外运方式、运距5km外等综合考虑； | m3 | 3900 | 27.84 | 108576 | ||
| 1.1.2 | 大坝背水面护坡 | 217519 | ||||||||
| 1.1.2.1 | 500101002001 | 500101002001 | 一般土方开挖 | 土方开挖外运：挖土方式、挖土深度、土方类别、干湿比例、外运方式、运距等综合考虑 外运5km以外综合考虑 | m3 | 876.62 | 30.99 | 27167 | ||
| 1.1.2.2 | 500103023001 | 500103023001 | 土方回填 | 沙壤土回填，回填方式综合考虑 | m3 | 250.16 | 45.77 | 11450 | ||
| 1.1.2.3 | 500109001010 | 500109001010 | 普通混凝土 | C25砼框格，模板等综合考虑 | m3 | 20.76 | 775.53 | 16100 | ||
| 1.1.2.4 | 500101012001 | 500101012001 | 草皮铺设 | 马尼拉草皮满铺，养护期一年综合考虑 | m2 | 926.97 | 29.3 | 27160 | ||
| 1.1.2.5 | 500101012002 | 500101012002 | 草皮铺设 | 种植土回填，土方来源、回填方式等综合考虑 | m3 | 278.09 | 30 | 8343 | ||
| 1.1.2.6 | 500109001011 | 500109001011 | 普通混凝土 | C25砼侧石 制作、安装，模板及材料二次搬运费综合考虑 | m3 | 2.62 | 850.86 | 2229 | ||
| 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 |
| 项目及标段名称: | 项目及标段名称: | 浦江县郑家坞镇山塘精准化整治工程（山脚塘山塘） | 浦江县郑家坞镇山塘精准化整治工程（山脚塘山塘） | 浦江县郑家坞镇山塘精准化整治工程（山脚塘山塘） | 浦江县郑家坞镇山塘精准化整治工程（山脚塘山塘） | 浦江县郑家坞镇山塘精准化整治工程（山脚塘山塘） | 浦江县郑家坞镇山塘精准化整治工程（山脚塘山塘） | 第2页 共9页 | 第2页 共9页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注 |
| 1.1.2.7 | 500109001012 | 500109001012 | 普通混凝土 | C15砼压顶，模板等综合考虑 | m3 | 7.42 | 707.83 | 5252 | ||
| 1.1.2.8 | 500105001001 | 500105001001 | 排水棱体 | 干砌块石排水棱体，利用拆除护坡块石，材料二次搬运费综合考虑 | m3 | 228.99 | ||||
| 1.1.2.9 | 500105001002 | 500105001002 | 排水棱体 | 干砌块石排水棱体，材料二次搬运费综合考虑 | m3 | 255.88 | 228.99 | 58594 | ||
| 1.1.2.10 | 500103016002 | 500103016002 | 砂石垫层 | 排水棱体粗砂垫层，填平方式等综合考虑 | m3 | 51.79 | 164.29 | 8509 | ||
| 1.1.2.11 | 500103016003 | 500103016003 | 砂石垫层 | 排水棱体碎石垫层，填平方式等综合考虑 | m3 | 45.41 | 174.49 | 7924 | ||
| 1.1.2.12 | 500109001013 | 500109001013 | 普通混凝土 | C25砼排水沟，模板等综合考虑 | m3 | 50.66 | 791.11 | 40078 | ||
| 1.1.2.13 | 500109001030 | 500109001030 | 普通混凝土 | C25砼踏步，模板等综合考虑 | m3 | 3.29 | 772.31 | 2541 | ||
| 1.1.2.14 | 500109001031 | 500109001031 | 普通混凝土 | 台阶C25砼肋条，模板等综合考虑 | m3 | 1.7 | 816.17 | 1388 | ||
| 1.1.2.15 | 500103016010 | 500103016010 | 砂石垫层 | 台阶碎石垫层，填平方式等综合考虑 | m3 | 3.03 | 174.49 | 529 | ||
| 1.1.2.16 | 500105009001 | 500105009001 | 砌体拆除 | 拆除原块石护坡，统一堆放至甲方指定场地 | m3 | 5 | 51.41 | 257 | ||
| 1.1.3 | 大坝迎水面护坡 | 281146 | ||||||||
| 1.1.3.1 | 500101002024 | 500101002024 | 一般土方开挖 | 土方开挖外运：挖土方式、挖土深度、土方类别、干湿比例、外运方式、运距等综合考虑 外运5km以外综合考虑 | m3 | 567.45 | 30.99 | 17585 | ||
| 1.1.3.2 | 500103023007 | 500103023007 | 土方回填 | 黏土斜墙 | m3 | 82.45 | 68.6 | 5656 | ||
| 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 |
| 项目及标段名称: | 项目及标段名称: | 浦江县郑家坞镇山塘精准化整治工程（山脚塘山塘） | 浦江县郑家坞镇山塘精准化整治工程（山脚塘山塘） | 浦江县郑家坞镇山塘精准化整治工程（山脚塘山塘） | 浦江县郑家坞镇山塘精准化整治工程（山脚塘山塘） | 浦江县郑家坞镇山塘精准化整治工程（山脚塘山塘） | 浦江县郑家坞镇山塘精准化整治工程（山脚塘山塘） | 第3页 共9页 | 第3页 共9页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注 |
| 1.1.3.3 | 500103014002 | 500103014002 | 土工合成材料铺设 | 土工布铺设 300g/m2，铺设方式综合考虑 | m2 | 809.67 | 11.62 | 9408 | ||
| 1.1.3.4 | 500103016006 | 500103016006 | 砂石垫层 | 15cm厚碎石垫层，填平方式等综合考虑 | m3 | 121.45 | 174.49 | 21192 | ||
| 1.1.3.5 | 500109001019 | 500109001019 | 普通混凝土 | 15cm厚C25砼预制块护坡，模板、材料二次搬运费等综合考虑 | m3 | 121.45 | 877.3 | 106548 | ||
| 1.1.3.6 | 500109001014 | 500109001014 | 普通混凝土 | C25砼大放脚，模板等综合考虑 | m3 | 61.44 | 734.97 | 45157 | ||
| 1.1.3.7 | 500109001015 | 500109001015 | 普通混凝土 | C25砼界墙，模板等综合考虑 | m3 | 5.7 | 849.47 | 4842 | ||
| 1.1.3.8 | 500109001016 | 500109001016 | 普通混凝土 | C25砼踏步，模板等综合考虑 | m3 | 3.94 | 772.31 | 3043 | ||
| 1.1.3.9 | 500109001017 | 500109001017 | 普通混凝土 | 台阶C25砼肋条，模板等综合考虑 | m3 | 1.52 | 816.17 | 1241 | ||
| 1.1.3.10 | 500103016005 | 500103016005 | 砂石垫层 | 台阶碎石垫层，填平方式等综合考虑 | m3 | 2.71 | 174.49 | 473 | ||
| 1.1.3.11 | 500105006002 | 500105006002 | 砌砖 | M7.5青砖砌筑防浪墙 | m3 | 32.62 | 1477.58 | 48199 | ||
| 1.1.3.12 | 500109001032 | 500109001032 | 普通混凝土 | C25砼防浪墙基础，模板等综合考虑 | m3 | 22.95 | 627.41 | 14399 | ||
| 1.1.3.13 | 500109001018 | 500109001018 | 普通混凝土 | C20砼水位尺基础，模板等综合考虑 | m3 | 0.75 | 608.51 | 456 | ||
| 1.1.3.14 | 500114010006 | 500114010006 | 其他永久建筑工程 | 水位尺，具体做法详见设计图纸 | 根 | 6 | 120 | 720 | ||
| 1.1.3.15 | 500114002001 | 500114002001 | 混凝土管道铺设 | φ1m钢筋砼管埋设 | m | 3 | 742.5 | 2228 | ||
| 1.1.4 | 坝顶路 | 503864 | ||||||||
| 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 |
| 项目及标段名称: | 项目及标段名称: | 浦江县郑家坞镇山塘精准化整治工程（山脚塘山塘） | 浦江县郑家坞镇山塘精准化整治工程（山脚塘山塘） | 浦江县郑家坞镇山塘精准化整治工程（山脚塘山塘） | 浦江县郑家坞镇山塘精准化整治工程（山脚塘山塘） | 浦江县郑家坞镇山塘精准化整治工程（山脚塘山塘） | 浦江县郑家坞镇山塘精准化整治工程（山脚塘山塘） | 第4页 共9页 | 第4页 共9页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注 |
| 1.1.4.1 | 500101002025 | 500101002025 | 一般土方开挖 | 土方开挖外运：挖土方式、挖土深度、土方类别、干湿比例、外运方式、运距等综合考虑 外运5km以外综合考虑 | m3 | 75.62 | 30.99 | 2344 | ||
| 1.1.4.2 | 500103016008 | 500103016008 | 砂石垫层 | 碎石垫层，填平方式等综合考虑 | m3 | 45.38 | 174.49 | 7918 | ||
| 1.1.4.3 | 500109001033 | 500109001033 | 普通混凝土 | C15砼垫层，模板等综合考虑 | m3 | 30.25 | 639.98 | 19359 | ||
| 1.1.4.4 | 500114010014 | 500114010014 | 其他永久建筑工程 | 5厚人行道砖，2厚1:3水泥砂浆 | m2 | 302.5 | 96.68 | 29246 | ||
| 1.1.4.5 | 500109001023 | 500109001023 | 普通混凝土 | C25砼侧石 制作、安装 | m3 | 5.45 | 850.86 | 4637 | ||
| 1.1.4.6 | 500108010001 | 500108010001 | 其他基础防渗和地基加固工程 | 套井、粘土回填，孔径1100mm，孔距、搭接厚度、填料及其他要求详见施工图， | m | 1190 | 249.51 | 296917 | ||
| 1.1.4.8 | 500107003003 | 500107003003 | 大坝钻孔 | 坝体中钻帷幕灌浆孔 坝体土、岩体类别、钻孔方式等综合考虑 | m | 213.33 | 176.24 | 37597 | ||
| 1.1.4.9 | 500107003005 | 500107003005 | 岩石层钻孔 | 基岩钻帷幕灌浆孔 基岩的岩体类别、钻孔方式等综合考虑 | m | 133.33 | 244.68 | 32623 | ||
| 1.1.4.10 | 500107005002 | 500107005002 | 岩石层帷幕灌浆 | 帷幕灌浆 自上而下灌浆法 透水率＜10Lu | m | 133.33 | 446.18 | 59489 | ||
| 1.1.4.11 | 500114010043 | 500114010043 | 其他永久建筑工程 | 坝体中灌浆孔封孔（粘土球） | m | 213.33 | 55 | 11733 | ||
| 1.1.4.12 | 500107010001 | 500107010001 | 检查孔灌浆 | 检查孔帷幕灌浆 | m | 446.18 | ||||
| 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 |
| 项目及标段名称: | 项目及标段名称: | 浦江县郑家坞镇山塘精准化整治工程（山脚塘山塘） | 浦江县郑家坞镇山塘精准化整治工程（山脚塘山塘） | 浦江县郑家坞镇山塘精准化整治工程（山脚塘山塘） | 浦江县郑家坞镇山塘精准化整治工程（山脚塘山塘） | 浦江县郑家坞镇山塘精准化整治工程（山脚塘山塘） | 浦江县郑家坞镇山塘精准化整治工程（山脚塘山塘） | 第5页 共9页 | 第5页 共9页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注 |
| 1.1.4.13 | 500107008002 | 500107008002 | 检查孔钻孔 | 钻检查孔：土方类别、钻孔方式等综合考虑 | m | 237.11 | ||||
| 1.1.4.14 | 500107008001 | 500107008001 | 检查孔钻孔 | 钻检查孔：岩石类别、钻孔方式等综合考虑 | m | 330.91 | ||||
| 1.1.4.15 | 500114010086 | 500114010086 | 其他永久建筑工程 | 原涵管水泥砂浆封堵，一次性包干 | 项 | 1 | 2000 | 2000 | ||
| 1.1.5 | 泄洪道 | 87926 | ||||||||
| 1.1.5.1 | 500101002026 | 500101002026 | 一般土方开挖 | 土方开挖外运：挖土方式、挖土深度、土方类别、干湿比例、外运方式、运距等综合考虑 外运5km以外综合考虑 | m3 | 220.05 | 30.99 | 6819 | ||
| 1.1.5.2 | 500103023008 | 500103023008 | 土方回填 | 黏土回填 | m3 | 1.86 | 68.6 | 128 | ||
| 1.1.5.3 | 500103023031 | 500103023031 | 土方回填 | 原土回填 | m3 | 27.46 | 7.17 | 197 | ||
| 1.1.5.4 | 500109001035 | 500109001035 | 普通混凝土 | C15砼垫层 | m3 | 8.15 | 639.98 | 5216 | ||
| 1.1.5.5 | 500109001024 | 500109001024 | 普通混凝土 | C25砼底板 | m3 | 27.51 | 683.34 | 18799 | ||
| 1.1.5.6 | 500109001004 | 500109001004 | 普通混凝土 | C25砼挡墙、溢刺墙 | m3 | 67.67 | 768.19 | 51983 | ||
| 1.1.5.7 | 500109001034 | 500109001034 | 普通混凝土 | C25砼溢流堰 | m3 | 3.8 | 720.38 | 2737 | ||
| 1.1.5.8 | 500109001122 | 500109001122 | 普通混凝土 | C25砼消力坎 | m3 | 0.6 | 714.42 | 429 | ||
| 1.1.5.9 | 500109009006 | 500109009006 | 伸缩缝 | 653型橡胶止水带 | m | 12.2 | 132.64 | 1618 | ||
| 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 |
| 项目及标段名称: | 项目及标段名称: | 浦江县郑家坞镇山塘精准化整治工程（山脚塘山塘） | 浦江县郑家坞镇山塘精准化整治工程（山脚塘山塘） | 浦江县郑家坞镇山塘精准化整治工程（山脚塘山塘） | 浦江县郑家坞镇山塘精准化整治工程（山脚塘山塘） | 浦江县郑家坞镇山塘精准化整治工程（山脚塘山塘） | 浦江县郑家坞镇山塘精准化整治工程（山脚塘山塘） | 第6页 共9页 | 第6页 共9页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注 |
| 1.1.6 | 放水涵管 | 57149 | ||||||||
| 1.1.6.1 | 500101002042 | 500101002042 | 一般土方开挖 | 土方开挖外运：挖土方式、挖土深度、土方类别、干湿比例、外运方式、运距等综合考虑 外运5km以外综合考虑 | m3 | 540.69 | 30.99 | 16756 | ||
| 1.1.6.2 | 500103023039 | 500103023039 | 土方回填 | 沙壤土回填，回填方式综合考虑 | m3 | 236.22 | 45.77 | 10812 | ||
| 1.1.6.3 | 500103023033 | 500103023033 | 土方回填 | 黏土回填 | m3 | 139.49 | 68.6 | 9569 | ||
| 1.1.6.4 | 500103023032 | 500103023032 | 土方回填 | 原土回填，回填方式综合考虑 | m3 | 29.1 | 7.17 | 209 | ||
| 1.1.6.5 | 500109001111 | 500109001111 | 普通混凝土 | C25砼出水池，模板等综合考虑 | m3 | 1.81 | 1009.53 | 1827 | ||
| 1.1.6.6 | 500111001010 | 500111001010 | 钢筋加工与安装 | 钢筋制作安装 一般钢筋 | t | 0.12 | 6326.09 | 759 | ||
| 1.1.6.7 | 500114003002 | 500114003002 | 轻型管道铺设 | DN200PE放水管(PE100，1.25MPa) | m | 30 | 241.16 | 7235 | ||
| 1.1.6.8 | 500109001112 | 500109001112 | 普通混凝土 | C25砼管道外包，模板等综合考虑 | m3 | 9.86 | 816.17 | 8047 | ||
| 1.1.6.9 | 500109001113 | 500109001113 | 普通混凝土 | C25砼截水墙，模板等综合考虑 | m3 | 0.58 | 750.57 | 435 | ||
| 1.1.6.10 | 500107015008 | 500107015008 | 预压骨料灌浆 | 原涵管C20砼封堵3m | 处 | 2 | 500 | 1000 | ||
| 1.1.6.11 | 500114010080 | 500114010080 | 其他永久建筑工程 | 原有埋管拆除，一次性包干 | 项 | 1 | 500 | 500 | ||
| 1.1.7 | 起闭机房 | 39680 | ||||||||
| 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 |
| 项目及标段名称: | 项目及标段名称: | 浦江县郑家坞镇山塘精准化整治工程（山脚塘山塘） | 浦江县郑家坞镇山塘精准化整治工程（山脚塘山塘） | 浦江县郑家坞镇山塘精准化整治工程（山脚塘山塘） | 浦江县郑家坞镇山塘精准化整治工程（山脚塘山塘） | 浦江县郑家坞镇山塘精准化整治工程（山脚塘山塘） | 浦江县郑家坞镇山塘精准化整治工程（山脚塘山塘） | 第7页 共9页 | 第7页 共9页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注 |
| 1.1.7.1 | 500114010021 | 500114010021 | 其他永久建筑工程 | 启闭机房 | m2 | 9 | 2782.33 | 25041 | ||
| 1.1.7.2 | 500109006003 | 500109006003 | 二期混凝土 | C25砼镇墩，模板等综合考虑 | m3 | 0.5 | 794.68 | 397 | ||
| 1.1.7.3 | 500109001058 | 500109001058 | 普通混凝土 | C25砼进水口，模板等综合考虑 | m3 | 3.46 | 807.53 | 2794 | ||
| 1.1.7.4 | 500109006004 | 500109006004 | 二期混凝土 | 二期C20砼抱轴，模板等综合考虑 | m3 | 0.5 | 1011.45 | 506 | ||
| 1.1.7.5 | 500109001059 | 500109001059 | 普通混凝土 | C20砼基础，模板等综合考虑 | m3 | 2 | 664.44 | 1329 | ||
| 1.1.7.6 | 500105003001 | 500105003001 | 浆砌块石 | M7.5浆砌块石基础 | m3 | 8.25 | 401.56 | 3313 | ||
| 1.1.7.7 | 500114010044 | 500114010044 | 其他永久建筑工程 | 拦污栅制作安装 | 个 | 1 | 1000 | 1000 | ||
| 1.1.7.8 | 500114010029 | 500114010029 | 其他永久建筑工程 | CM30平板插门 | 个 | 1 | 800 | 800 | ||
| 1.1.7.9 | 500114010026 | 500114010026 | 其他永久建筑工程 | 1A-5T螺杆启闭机 | 套 | 1 | 4500 | 4500 | ||
| 1.1.8 | 通讯设施 | 18058 | ||||||||
| 1.1.8.1 | 500101002029 | 500101002029 | 一般土方开挖 | 土方开挖外运：挖土方式、挖土深度、土方类别、干湿比例、外运方式、运距等综合考虑 外运5km以外综合考虑 | m3 | 23.75 | 30.99 | 736 | ||
| 1.1.8.2 | 500103023005 | 500103023005 | 土方回填 | 原土回填，回填方式综合考虑 | m3 | 16.25 | 7.17 | 117 | ||
| 1.1.8.3 | 500103023006 | 500103023006 | 土方回填 | 砂性土回填，回填方式综合考虑 | m3 | 7.5 | 28.3 | 212 | ||
| 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 |
| 项目及标段名称: | 项目及标段名称: | 浦江县郑家坞镇山塘精准化整治工程（山脚塘山塘） | 浦江县郑家坞镇山塘精准化整治工程（山脚塘山塘） | 浦江县郑家坞镇山塘精准化整治工程（山脚塘山塘） | 浦江县郑家坞镇山塘精准化整治工程（山脚塘山塘） | 浦江县郑家坞镇山塘精准化整治工程（山脚塘山塘） | 浦江县郑家坞镇山塘精准化整治工程（山脚塘山塘） | 第8页 共9页 | 第8页 共9页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注 |
| 1.1.8.4 | 500114010011 | 500114010011 | 其他永久建筑工程 | 铝合金水位尺，具体做法详见设计图纸 | 根 | 1 | 250 | 250 | ||
| 1.1.8.5 | 500201034003 | 500201034003 | 其他机电设备安装工程 | 设备箱，不锈钢材质，400*300*160 | 个 | 961.16 | ||||
| 1.1.8.6 | 500201034004 | 500201034004 | 其他机电设备安装工程 | 二合一防雷器U0:AC24V | 个 | 105.16 | ||||
| 1.1.8.7 | 500201034005 | 500201034005 | 其他机电设备安装工程 | 4m高监控设备立杆，基础、预埋件、钢筋等综合考虑 | 套 | 1427.93 | ||||
| 1.1.8.8 | 500201034006 | 500201034006 | 其他机电设备安装工程 | 避雷针 | 根 | 88.58 | ||||
| 1.1.8.9 | 500201018001 | 500201018001 | 电缆安装及敷设 | PE50穿线管安装 | m | 200 | 22.3 | 4460 | ||
| 1.1.8.10 | 500201018002 | 500201018002 | 电缆安装及敷设 | YJV-1KV3*4电源线敷设 | m | 200 | 15.7 | 3140 | ||
| 1.1.8.11 | 500201018003 | 500201018003 | 电缆安装及敷设 | YJV-1KV3*6电源线敷设 | m | 20.14 | ||||
| 1.1.8.12 | 500201018004 | 500201018004 | 电缆安装及敷设 | 电缆头制作安装 | m | 2 | 169.02 | 338 | ||
| 1.1.8.13 | 500201034007 | 500201034007 | 其他机电设备安装工程 | 二芯单模光纤 | m | 200 | 5.16 | 1032 | ||
| 1.1.8.14 | 500114010012 | 500114010012 | 其他永久建筑工程 | 700*700*1000手孔井，具体做法详见设计图纸 | 座 | 1 | 1160 | 1160 | ||
| 1.1.8.15 | 500109001009 | 500109001009 | 普通混凝土 | C20商品砼方包 | m3 | 0.6 | 635.92 | 382 | ||
| 1.1.8.16 | 500114010045 | 500114010045 | 其他永久建筑工程 | 工程名称标识牌：800*2300不锈钢烤漆 | 个 | 1 | 1196 | 1196 | ||
| 1.1.8.17 | 500114010046 | 500114010046 | 其他永久建筑工程 | 工程建设永久性责任牌：800*1800不锈钢烤漆 | 个 | 1 | 936 | 936 | ||
| 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 |
| 项目及标段名称: | 项目及标段名称: | 浦江县郑家坞镇山塘精准化整治工程（山脚塘山塘） | 浦江县郑家坞镇山塘精准化整治工程（山脚塘山塘） | 浦江县郑家坞镇山塘精准化整治工程（山脚塘山塘） | 浦江县郑家坞镇山塘精准化整治工程（山脚塘山塘） | 浦江县郑家坞镇山塘精准化整治工程（山脚塘山塘） | 浦江县郑家坞镇山塘精准化整治工程（山脚塘山塘） | 第9页 共9页 | 第9页 共9页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注 |
| 1.1.8.18 | 500114010047 | 500114010047 | 其他永久建筑工程 | 管理范围保护范围公告牌：800*1800不锈钢烤漆 | 个 | 1 | 936 | 936 | ||
| 1.1.8.19 | 500114010085 | 500114010085 | 其他永久建筑工程 | 工程简介牌：800*2000不锈钢烤漆 | 个 | 1 | 1040 | 1040 | ||
| 1.1.8.20 | 500114010048 | 500114010048 | 其他永久建筑工程 | 深水警示牌：800*1200不锈钢烤漆 | 个 | 1 | 624 | 624 | ||
| 1.1.8.21 | 500114010013 | 500114010013 | 其他永久建筑工程 | 界桩 | 个 | 5 | 300 | 1500 | ||
| 合计 | 1313919 |
| 措施项目清单计价表 | 措施项目清单计价表 | 措施项目清单计价表 | 措施项目清单计价表 | 措施项目清单计价表 | 措施项目清单计价表 | 措施项目清单计价表 | 措施项目清单计价表 | 措施项目清单计价表 | 措施项目清单计价表 | 措施项目清单计价表 |
| 项目及标段名称: | 项目及标段名称: | 浦江县郑家坞镇山塘精准化整治工程（山脚塘山塘） | 浦江县郑家坞镇山塘精准化整治工程（山脚塘山塘） | 浦江县郑家坞镇山塘精准化整治工程（山脚塘山塘） | 浦江县郑家坞镇山塘精准化整治工程（山脚塘山塘） | 浦江县郑家坞镇山塘精准化整治工程（山脚塘山塘） | 浦江县郑家坞镇山塘精准化整治工程（山脚塘山塘） | 第1页 共1页 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注 |
| 5 | 安全文明施工费 | 39418 | ||||||||
| 临时工程 | 施工导流工程（包括水库放水、施工期间的抽水排水、围堰等）、施工临时交通工程（包括施工场内道路、清理淤泥道路、库区道路垫板及临时道路挖除外运）、施工场外供电工程、临时房屋建筑工程（施工仓库及施工单位、建设单位、监理单位、设计单位等办公生活及文化福利用房）、混凝土必要的降温措施及其他临时工程综合考虑，按建筑工程的3%计算 | 项 | 0.03 | 1313918.5 | 39418 | |||||
| 合计 | 39418 |
| 其他项目清单计价表 | 其他项目清单计价表 | 其他项目清单计价表 | 其他项目清单计价表 | 其他项目清单计价表 | 其他项目清单计价表 |
| 项目及标段名称: | 项目及标段名称: | 浦江县郑家坞镇山塘精准化整治工程（山脚塘山塘） | 浦江县郑家坞镇山塘精准化整治工程（山脚塘山塘） | 浦江县郑家坞镇山塘精准化整治工程（山脚塘山塘） | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 安全文明施工费 | 安全文明施工费 | 27067 | ||
| 2 | 保险费 | 保险费 | 11767 | ||
| 2.1 | 工程一切险 | 工程一切险 | 6767 | ||
| 2.2 | 第三者责任险 | 第三者责任险 | 5000 | ||
| 3 | 预留金 | 预留金 | |||
| 合计 | 合计 | 38834 |
浦江县郑家坞镇山塘精准化整治工程（山脚塘山塘）
施工项目
（招标编号：H202302020002001）
招标文件
(公开招标)
招标人：浦江县郑家坞镇人民政府（单位盖章）
招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司（单位盖章）
2023年02月02日
-1-
目录
第一章招标公告
第二章投标人须知
第三章评标办法
第四章合同条款及格式
第五章招标控制价及说明
第六章图纸
第七章技术标准和要求
第八章投标文件格式
-2-
第一章招标公告
浦江县郑家坞镇山塘精准化整治工程（山脚塘山塘）招标公告
（招标编号：H202302020002001）
1.招标条件
浦江县郑家坞镇山塘精准化整治工程（山脚塘山塘）经批准建设，建设资金来自财
政，出资比例为100%，招标人为浦江县郑家坞镇人民政府，委托代理机构为浙江鼎峰工
程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的浦江县郑家坞镇山塘精准化整治工
程（山脚塘山塘）的施工进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1项目概况：本项目工程造价1392170元
2.2建设地点：浦江县郑家坞镇
2.3招标范围：工程包括水库清淤、大坝加固、大坝坝体及坝基防渗处理、重建溢洪道
、放水涵管、启闭机房、抢险道路、通讯设施等工程
2.4计划工期：90
2.5工程质量：符合国家相关验收合格标准
3.投标人资格要求
（一）投标人：
3.1企业工商注册所在地为:浦江县。□√具备水利水电工程施工总承包三级及以上资质
的□√法人企业或其他组织，并在人员、设备、资金等方面具备相应能力。
3.2□√具备有效的企业安全生产许可证，□√企业主要负责人（法定代表人、企业经理、
企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有专职安全生产管理人员A类证书。
3.3□自以来承接过业绩。
3.4本次招标□接受/□√不接受联合体投标。联合体投标的应满足下列要求：
3.5□招标人需要增加的、符合法律法规的其他要求：。
（二）拟派项目负责人：
3.6□√拟派项目负责人具有注册在投标人单位的水利水电工程专业二级及以上建造师
-3-
执业资格，同时具有有效的专职安全生产管理人员B类证书。
□拟派项目负责人具有职称。
3.7□招标人需要增加的、符合法律法规的其他要求：。
（三）其他：
3.8□√拟派施工现场专职安全生产管理人员，具有专职安全生产管理人员C类证书。
3.9投标人及其拟派项目负责人应符合国家有关规定，无投标承诺书所列的失信、暂停
投标资格、取消投标资格等行为。
4.招投标方式
公开招标。
5.招标文件的获取
5.1本项目招标文件（含招标控制价、图纸）和补充（答疑、澄清）文件均以网上下载
方式发放。
5.2招标文件及相关资料下载网址：潜在投标人登录金华市公共资源交易网：
http://ggzyjy.jinhua.gov.cn自行下载。
5.3招标文件及相关资料下载时间：公告发布之日起至2023-02-0814:30:00。
6.投标文件的递交
投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2023-02-0814:30:00，电子招标
投标交易平台:金华市公共资源交易网：http://ggzyjy.jinhua.gov.cn。
7.监督部门
监督部门：浦江县郑家坞镇人民政府，联系方式：
0579-84316980
8.联系方式
招标人：浦江县郑家坞镇人招标代理机构：浙江鼎峰工程咨
民政府，询有限公司
地址：浦江县郑家坞镇江滨地址：浦江县文溪东路230号
西路7号
-4-
联系人：楼钢锋，联系人：楼晨阳
电话：15167590889电话：18329017168
邮箱：/邮箱：472528231@qq.com
9.其它
开标前自行加入钉钉直播群（群名：郑家坞镇工程开标直播群，群号：32655470），全
程收看开标现场情况，开标现场情况进行全程直播。
2023年02月02日
-5-
第二章投标人须知
投标人须知前附表
| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：浦江县郑家坞镇人民政府地址：浦江县郑家坞镇江滨西路7号联系人：楼钢锋电话：15167590889邮箱：/ |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：浙江鼎峰工程咨询有限公司地址：浦江县文溪东路230号联系人：楼晨阳电话：18329017168邮箱：472528231@qq.com |
| 1.1.4 | 工程名称 | 浦江县郑家坞镇山塘精准化整治工程（山脚塘山塘） |
| 1.1.5 | 建设地点 | 浦江县郑家坞镇 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 资金来源：财政出资比例：100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 工程包括水库清淤、大坝加固、大坝坝体及坝基防渗处理、重建溢洪道、放水涵管、启闭机房、抢险道路、通讯设施等工程 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期：90。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 符合国家相关验收合格标准 |
| 1.4.1 | 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉 | 见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | □√不接受。□接受。应满足下列要求： |
| 1.4.3 | 资格审查方式 | 采用资格后审 |
| 1.9 | 踏勘现场 | 招标人不组织，投标人自行踏勘。 |
-6-
| 1.11 | 招标工程是否允许分包 | □√不允许。□允许。允许分包范围： |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 经行业监督部门核备的对招标文件所作的澄清、补充、修改文件 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 截止时间：2023-02-0717:00:00（投标人在截止时间以后提出的澄清招标文件的要求，招标人可以拒绝受理）。提交方式:通过通过金华市公共资源交易网：http://ggzyjy.jinhua.gov.cn提出。 |
| 2.2.1 | 招标文件澄清发出的形式 | 招标人对投标人疑问统一在金华市公共资源交易网：http://ggzyjy.jinhua.gov.cn公开进行解答，如需修改招标文件内容的，应以招标补充文件的形式发出。在开标前，投标人须随时关注网站的最新答疑信息，自行下载补充文件。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 潜在投标人应自行关注金华市公共资源交易网：http://ggzyjy.jinhua.gov.cn发布的补充文件信息，招标人不再逐一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 2.3.1 | 招标人补充文件发出的形式及时间 | 以招标补充文件的形式，在金华市公共资源交易网：http://ggzyjy.jinhua.gov.cn公开发布。如果补充文件发布的时间距投标截止时间不足1日，且补充的内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 |
| 3.1 | 投标文件的组成 | （1）投标函；（2）法人代表人身份证明书或授权委托书；（3）投标承诺书；（4）投标保证金承诺函；（5）资格审查资料；（6）投标人提交的其他资料：/。 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | □√一般计税法□简易计税法 |
| 3.2.2 | 招标控制价及让利区间 | 招标控制价：1392170元。让利区间:10%（含）～15%（不含）。□√综合单价为基数□招标控制价为基数 |
-7-
| 备注：/ | ||
| 3.2.3 | 投标报价的其他要求 | □√本工程严格执行《关于市区建筑垃圾运输车辆实行密闭化改装的通告》（金市建综【2012】231号）文件规定，投标人在报价时自行考虑该项因素。□√本工程执行《金华市区房屋建筑工程施工现场文明绿色施工整治方案》，投标人在报价时自行考虑该项因素。□有重大危险性的分部分项工程。□有微大危险性的分部分项工程。其他：/ |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60日历天（从投标截止之日起算）。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 1.项目投标保证金的金额：按项目招标控制价的2%计取。2.投标保证金形式：以《投标保证金承诺函》的形式代替。 |
| 3.4.3（3） | 投标保证金不予退还的其他情形 | 1.□√经查实，投标人在投标过程中存在串通投标或弄虚作假的。2.其他：/。注：如有投标保证金不予退还的情形，中标人按《投标保证金承诺函》约定向招标人支付投标保证金。 |
| 2.□√企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产 | ||
| 的副经理、企业技术负责人）专职安全生产管理人员A类证书和企 | ||
| 业分管安全生产副经理企业的任命书复印件。 | ||
| 3.□√拟派项目负责人的身份证、建造师执业资格同时具有专职安全 | ||
| 生产管理人员B类证书复印件（建造师以浙江省建筑市场监管与诚 | ||
| 3.5 | 资格审查资料 | □√A、一般性施工项目1.营业执照、投标人资质证书、安全生产许可证等材料的复印件。 |
| 信信息发布平台信息，或注册执业证书，或建设主管部门相关证明 | ||
| 材料为准）。 | ||
| 4.□√施工现场专职安全生产管理人员有效的专职安全生产管理人 | ||
| 员C类证书复印件。 | ||
| 5.□联合体各方签订的共同投标协议（联合体投标的提供）。 | ||
| 6.招标人需要增加的其他符合法律法规规定的资料：/ | ||
| □B、特殊的施工类项目（如园林绿化）1.营业执照的复印件。 | ||
-8-
| 2.□拟派项目负责人的身份证、职称证书。 | 2.□拟派项目负责人的身份证、职称证书。 | 2.□拟派项目负责人的身份证、职称证书。 | 2.□拟派项目负责人的身份证、职称证书。 | 2.□拟派项目负责人的身份证、职称证书。 | 2.□拟派项目负责人的身份证、职称证书。 | 2.□拟派项目负责人的身份证、职称证书。 | 2.□拟派项目负责人的身份证、职称证书。 | 2.□拟派项目负责人的身份证、职称证书。 | ||||||||||
| 3.招标人需要增加的其他符合法律法规规定的资料： | 3.招标人需要增加的其他符合法律法规规定的资料： | 3.招标人需要增加的其他符合法律法规规定的资料： | 3.招标人需要增加的其他符合法律法规规定的资料： | 3.招标人需要增加的其他符合法律法规规定的资料： | 3.招标人需要增加的其他符合法律法规规定的资料： | 3.招标人需要增加的其他符合法律法规规定的资料： | 3.招标人需要增加的其他符合法律法规规定的资料： | 3.招标人需要增加的其他符合法律法规规定的资料： | ||||||||||
| 3.7.3（1） | 电子投标文件签字盖章要求 | 1.投标格式文件中要求法定代表人（或委托代理人）签字或盖章的，电子投标文件应使用CA数字证书加盖法定代表人个人电子印章；投标格式文件中要求投标人单位盖章的，电子投标文件应使用CA数字证书加盖投标人单位电子印章。联合体投标的，除联合体协议书格式之外的仅由联合体牵头人加盖单位电子印章、法定代表人个人电子印章即可。2.□√投标文件所附证书证件、业绩证明文件（如有）等证明材料用原件扫描件并加盖投标单位电子印章。 | 1.投标格式文件中要求法定代表人（或委托代理人）签字或盖章的，电子投标文件应使用CA数字证书加盖法定代表人个人电子印章；投标格式文件中要求投标人单位盖章的，电子投标文件应使用CA数字证书加盖投标人单位电子印章。联合体投标的，除联合体协议书格式之外的仅由联合体牵头人加盖单位电子印章、法定代表人个人电子印章即可。2.□√投标文件所附证书证件、业绩证明文件（如有）等证明材料用原件扫描件并加盖投标单位电子印章。 | 1.投标格式文件中要求法定代表人（或委托代理人）签字或盖章的，电子投标文件应使用CA数字证书加盖法定代表人个人电子印章；投标格式文件中要求投标人单位盖章的，电子投标文件应使用CA数字证书加盖投标人单位电子印章。联合体投标的，除联合体协议书格式之外的仅由联合体牵头人加盖单位电子印章、法定代表人个人电子印章即可。2.□√投标文件所附证书证件、业绩证明文件（如有）等证明材料用原件扫描件并加盖投标单位电子印章。 | 1.投标格式文件中要求法定代表人（或委托代理人）签字或盖章的，电子投标文件应使用CA数字证书加盖法定代表人个人电子印章；投标格式文件中要求投标人单位盖章的，电子投标文件应使用CA数字证书加盖投标人单位电子印章。联合体投标的，除联合体协议书格式之外的仅由联合体牵头人加盖单位电子印章、法定代表人个人电子印章即可。2.□√投标文件所附证书证件、业绩证明文件（如有）等证明材料用原件扫描件并加盖投标单位电子印章。 | 1.投标格式文件中要求法定代表人（或委托代理人）签字或盖章的，电子投标文件应使用CA数字证书加盖法定代表人个人电子印章；投标格式文件中要求投标人单位盖章的，电子投标文件应使用CA数字证书加盖投标人单位电子印章。联合体投标的，除联合体协议书格式之外的仅由联合体牵头人加盖单位电子印章、法定代表人个人电子印章即可。2.□√投标文件所附证书证件、业绩证明文件（如有）等证明材料用原件扫描件并加盖投标单位电子印章。 | 1.投标格式文件中要求法定代表人（或委托代理人）签字或盖章的，电子投标文件应使用CA数字证书加盖法定代表人个人电子印章；投标格式文件中要求投标人单位盖章的，电子投标文件应使用CA数字证书加盖投标人单位电子印章。联合体投标的，除联合体协议书格式之外的仅由联合体牵头人加盖单位电子印章、法定代表人个人电子印章即可。2.□√投标文件所附证书证件、业绩证明文件（如有）等证明材料用原件扫描件并加盖投标单位电子印章。 | 1.投标格式文件中要求法定代表人（或委托代理人）签字或盖章的，电子投标文件应使用CA数字证书加盖法定代表人个人电子印章；投标格式文件中要求投标人单位盖章的，电子投标文件应使用CA数字证书加盖投标人单位电子印章。联合体投标的，除联合体协议书格式之外的仅由联合体牵头人加盖单位电子印章、法定代表人个人电子印章即可。2.□√投标文件所附证书证件、业绩证明文件（如有）等证明材料用原件扫描件并加盖投标单位电子印章。 | 1.投标格式文件中要求法定代表人（或委托代理人）签字或盖章的，电子投标文件应使用CA数字证书加盖法定代表人个人电子印章；投标格式文件中要求投标人单位盖章的，电子投标文件应使用CA数字证书加盖投标人单位电子印章。联合体投标的，除联合体协议书格式之外的仅由联合体牵头人加盖单位电子印章、法定代表人个人电子印章即可。2.□√投标文件所附证书证件、业绩证明文件（如有）等证明材料用原件扫描件并加盖投标单位电子印章。 | 1.投标格式文件中要求法定代表人（或委托代理人）签字或盖章的，电子投标文件应使用CA数字证书加盖法定代表人个人电子印章；投标格式文件中要求投标人单位盖章的，电子投标文件应使用CA数字证书加盖投标人单位电子印章。联合体投标的，除联合体协议书格式之外的仅由联合体牵头人加盖单位电子印章、法定代表人个人电子印章即可。2.□√投标文件所附证书证件、业绩证明文件（如有）等证明材料用原件扫描件并加盖投标单位电子印章。 | ||||||||
| 4.1.1 | 投标截止时间/电子投标文件上传截止时间 | 2023-02-0814:30:00 | 2023-02-0814:30:00 | 2023-02-0814:30:00 | 2023-02-0814:30:00 | 2023-02-0814:30:00 | 2023-02-0814:30:00 | 2023-02-0814:30:00 | 2023-02-0814:30:00 | 2023-02-0814:30:00 | ||||||||
| 4.1.2 | 电子投标文件上传平台 | 上传至金华市公共资源交易网：http://ggzyjy.jinhua.gov.cn。 | 上传至金华市公共资源交易网：http://ggzyjy.jinhua.gov.cn。 | 上传至金华市公共资源交易网：http://ggzyjy.jinhua.gov.cn。 | 上传至金华市公共资源交易网：http://ggzyjy.jinhua.gov.cn。 | 上传至金华市公共资源交易网：http://ggzyjy.jinhua.gov.cn。 | 上传至金华市公共资源交易网：http://ggzyjy.jinhua.gov.cn。 | 上传至金华市公共资源交易网：http://ggzyjy.jinhua.gov.cn。 | 上传至金华市公共资源交易网：http://ggzyjy.jinhua.gov.cn。 | 上传至金华市公共资源交易网：http://ggzyjy.jinhua.gov.cn。 | ||||||||
| 4.1.5 | 电子投标文件视为无效的情形 | 1.存在下列情况之一的，视为无效：（1）电子投标文件无法解密的；（2）电子投标文件解密后无法正确读取的；（3）电子投标文件无法导入成功的。2.□未被邀请的申请人提交的投标文件。3.其他:/。 | 1.存在下列情况之一的，视为无效：（1）电子投标文件无法解密的；（2）电子投标文件解密后无法正确读取的；（3）电子投标文件无法导入成功的。2.□未被邀请的申请人提交的投标文件。3.其他:/。 | 1.存在下列情况之一的，视为无效：（1）电子投标文件无法解密的；（2）电子投标文件解密后无法正确读取的；（3）电子投标文件无法导入成功的。2.□未被邀请的申请人提交的投标文件。3.其他:/。 | 1.存在下列情况之一的，视为无效：（1）电子投标文件无法解密的；（2）电子投标文件解密后无法正确读取的；（3）电子投标文件无法导入成功的。2.□未被邀请的申请人提交的投标文件。3.其他:/。 | 1.存在下列情况之一的，视为无效：（1）电子投标文件无法解密的；（2）电子投标文件解密后无法正确读取的；（3）电子投标文件无法导入成功的。2.□未被邀请的申请人提交的投标文件。3.其他:/。 | 1.存在下列情况之一的，视为无效：（1）电子投标文件无法解密的；（2）电子投标文件解密后无法正确读取的；（3）电子投标文件无法导入成功的。2.□未被邀请的申请人提交的投标文件。3.其他:/。 | 1.存在下列情况之一的，视为无效：（1）电子投标文件无法解密的；（2）电子投标文件解密后无法正确读取的；（3）电子投标文件无法导入成功的。2.□未被邀请的申请人提交的投标文件。3.其他:/。 | 1.存在下列情况之一的，视为无效：（1）电子投标文件无法解密的；（2）电子投标文件解密后无法正确读取的；（3）电子投标文件无法导入成功的。2.□未被邀请的申请人提交的投标文件。3.其他:/。 | 1.存在下列情况之一的，视为无效：（1）电子投标文件无法解密的；（2）电子投标文件解密后无法正确读取的；（3）电子投标文件无法导入成功的。2.□未被邀请的申请人提交的投标文件。3.其他:/。 | ||||||||
| 5.1 | 开标时间和地点 | 1.开标时间：同电子投标文件上传截止时间。2.开标地点：浦江县郑家坞镇人民政府。3.开标平台:本项目采用不见面开标，投标人须在开标前登录金华市限额以下工程交易在线应用系统：http://gcjs.ggzyjy.jinhua.gov.cn:8809/auth/toLogin.do。通过数字开标模块进入开标大厅。 | 1.开标时间：同电子投标文件上传截止时间。2.开标地点：浦江县郑家坞镇人民政府。3.开标平台:本项目采用不见面开标，投标人须在开标前登录金华市限额以下工程交易在线应用系统：http://gcjs.ggzyjy.jinhua.gov.cn:8809/auth/toLogin.do。通过数字开标模块进入开标大厅。 | 1.开标时间：同电子投标文件上传截止时间。2.开标地点：浦江县郑家坞镇人民政府。3.开标平台:本项目采用不见面开标，投标人须在开标前登录金华市限额以下工程交易在线应用系统：http://gcjs.ggzyjy.jinhua.gov.cn:8809/auth/toLogin.do。通过数字开标模块进入开标大厅。 | 1.开标时间：同电子投标文件上传截止时间。2.开标地点：浦江县郑家坞镇人民政府。3.开标平台:本项目采用不见面开标，投标人须在开标前登录金华市限额以下工程交易在线应用系统：http://gcjs.ggzyjy.jinhua.gov.cn:8809/auth/toLogin.do。通过数字开标模块进入开标大厅。 | 1.开标时间：同电子投标文件上传截止时间。2.开标地点：浦江县郑家坞镇人民政府。3.开标平台:本项目采用不见面开标，投标人须在开标前登录金华市限额以下工程交易在线应用系统：http://gcjs.ggzyjy.jinhua.gov.cn:8809/auth/toLogin.do。通过数字开标模块进入开标大厅。 | 1.开标时间：同电子投标文件上传截止时间。2.开标地点：浦江县郑家坞镇人民政府。3.开标平台:本项目采用不见面开标，投标人须在开标前登录金华市限额以下工程交易在线应用系统：http://gcjs.ggzyjy.jinhua.gov.cn:8809/auth/toLogin.do。通过数字开标模块进入开标大厅。 | 1.开标时间：同电子投标文件上传截止时间。2.开标地点：浦江县郑家坞镇人民政府。3.开标平台:本项目采用不见面开标，投标人须在开标前登录金华市限额以下工程交易在线应用系统：http://gcjs.ggzyjy.jinhua.gov.cn:8809/auth/toLogin.do。通过数字开标模块进入开标大厅。 | 1.开标时间：同电子投标文件上传截止时间。2.开标地点：浦江县郑家坞镇人民政府。3.开标平台:本项目采用不见面开标，投标人须在开标前登录金华市限额以下工程交易在线应用系统：http://gcjs.ggzyjy.jinhua.gov.cn:8809/auth/toLogin.do。通过数字开标模块进入开标大厅。 | 1.开标时间：同电子投标文件上传截止时间。2.开标地点：浦江县郑家坞镇人民政府。3.开标平台:本项目采用不见面开标，投标人须在开标前登录金华市限额以下工程交易在线应用系统：http://gcjs.ggzyjy.jinhua.gov.cn:8809/auth/toLogin.do。通过数字开标模块进入开标大厅。 | ||||||||
| 5.2 | 开标程序 | 1.开启视频直播，对开标现场情况进行全程直播。 | 1.开启视频直播，对开标现场情况进行全程直播。 | 1.开启视频直播，对开标现场情况进行全程直播。 | 1.开启视频直播，对开标现场情况进行全程直播。 | |||||||||||||
| 5.2 | 开标程序 | 2.由招标人在系统中发起解密。 | 2.由招标人在系统中发起解密。 | 2.由招标人在系统中发起解密。 | 2.由招标人在系统中发起解密。 | 2.由招标人在系统中发起解密。 | ||||||||||||
| 5.2 | 开标程序 | 3.根据招标文件规定进行开标，并对每个环节的结果进行发布。 | ||||||||||||||||
| 5.2 | 开标程序 | 4.宣布开标结束。 | 4.宣布开标结束。 | 4.宣布开标结束。 | 4.宣布开标结束。 | |||||||||||||
| 5.2 | 开标程序 | 5.其它：/。 | ||||||||||||||||
-9-
| 5.4 | 特殊情况处置 | 1.因网络、系统、电力等不可抗力因素需要延期开标的，须重新制作投标文件并按招标文件要求重新递交。2.开标特别说明：（1）投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件；在规定时间内投标人无法完成电子投标文件解密的，视为撤回其投标文件。（2）因投标人之外的原因导致所有投标人的电子投标文件均无法解密时将延迟开标，由招标人负责解释。 |
| 6.2 | 评标办法 | 1.□√双随机法。2.□区间让利法。 |
| 6.3 | 评标基准让利率的确定方法 | 评标基准让利率的确定方法详见第三章评标办法。 |
| 6.4 | 中标候选人的人数 | 中标候选人数量为1家。 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：金华市公共资源交易网：http://ggzyjy.jinhua.gov.cn公示期限：不少于2日（公示截止日必须为工作日）。如遇国家法定休假日，应顺延至法定休假日后第一个工作日。 |
| 7.4 | 履约担保 | 履约担保的金额：合同价的2%（不得超过合同总价的2%）。履约担保的形式：现金转账或银行保函、保险公司保单保函、融资性担保公司保函注：（采用保证保险招标人负责审查：1、保证保险的主送单位应当是招标人，2、担保时间延续至竣工验收合格之日，3、保险和担保的内容是否承担所有违约责任）。。 |
| 8.1 | 重新招标其他情形 | 1.招标投标过程中，因项目发生变更，现有招标资格条件与项目工程规模不符的。2.招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，应重新招标。3.法律法规规定的其他情形。 |
| 8.2 | 不再招标的情形 | 重新招标后投标人仍少于3个的，属于必须审批、核准的工程建设项目，报经原审批、核准部门审批、核准后可以不再进行招标。 |
| 10.1 | 投标文件的澄 | 1.招标人在不见面开标大厅要求投标人对投标文件进行澄清，投 |
-10-
第七章技术标准和要求
一、本工程项目设计文件要求。二、国家、浙江省、金华市、浦
江县相关行业行政主管部门颁发的现行工程建设标准、规范、文件要求。
-33-
第八章投标文件格式
目录
1.投标函；
2.法人代表人身份证明书或授权委托书；
3.投标承诺书；
4.投标保证金承诺函；
5.资格审查资料（对应前附表3.5）；
6.投标人提交的其他资料：/。
-34-
投标文件
工程名称:__________________________________________
投标人:(单位盖章)
法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)
日期:______年_____月______日
-35-
□格式1：
联合体投标协议书
（格式供参考）
（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）投标。
现就联合体投标事宜订立如下协议。
1、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活
动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，
负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对招标人承担
连带责任。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：。
5、联合体各成员单位关于收取招标人支付项目各项费用的约定如下：。
6、本协议书自签署之日起生效。
7、本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份。
注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字或盖章的授权委托书。
牵头人名称：（单位盖章）
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：
成员名称：（单位盖章）
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：
年月日
-36-
格式2：
法定代表人身份证明书
单位名称：
地址：
姓名：职务：，系本单位的法定代表人。
附
| 法定代表人身份证正面复印件粘贴处 |
| 法定代表人身份证背面复印件粘贴处 |
特此证明。
投标人：（单位盖章）
日期：年月日
（注：此证明书格式供参考，可根据实际需求更改）
-37-
授权委托书
本授权委托书声明：我（姓名）系（投标单位名称）
的法定代表人，现授权委托（姓名）在年月日至年月日（代
理时限）为我公司的代理人，以本公司的名义参加工程的投标活动。代理人在
代理时间内参加投标、开标、询标过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事
务，本人均予以承认。
代理人无权转委托。特此委托。
附
| 代理人身份证正面复印件粘贴处 |
| 代理人身份证背面复印件粘贴处 |
投标人（单位盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日期：年月日
（注：此委托书格式供参考，可根据实际需求更改）
-38-
格式3：
投标函
（招标人名称）:
1.我方已仔细研究了贵方的（项目名称）标段施工招标文件的全部内容，愿以开
标系统随机产生的中标让利率（以招标控制价内所有综合单价为基数）作为我单位的
中标让利率。项目负责人（若有），身份证号码（若有），工
期，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量符合
国家相关验收合格标准。
2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3.随同本投标函提交投标保证金承诺函。
4.如我方中标：
(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定期限内与你方签订合同。
(2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
(3）我方承诺在合同约定的期限内完成并交付全部合同工程。
5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存
在第二章“投标人须知”第1.4.4项规定的任何一种情形。
6./。
投标人（单位盖章）：
法定代表或委托代理人（签字或盖章）：
联系人：
联系地址：
电话：
邮编：
年月日
-39-
格式4：
投标承诺书
（招标人名称）：
本公司已详细阅读（工程名称）招标文件，自觉遵守中华人民共和国、
浙江省及当地有关招标投标的法律法规规定，自觉维护公共资源交易市场秩序，现自
愿就参加该工程投标有关事项郑重承诺如下：
1.承诺投标文件无虚假、伪造的内容。若投标文件中存在虚假、伪造的内容，同
意作无效投标处理，投标保证金予以补缴；若中标之后被查实弄虚作假，同意取消中
标资格，投标保证金予以补缴，履约保证金不予退还；
2.承诺无串通投标行为，若存在两个及以上投标文件被评标系统确认是同一台电
脑（指硬盘号或MAC地址相同）编制的情况，同意作无效投标处理，并接受有关行政
监督部门的调查和处罚；
3、承诺按照投标文件派驻管理人员及投入机械设备，若存在不到位的情况，同
意接受合同约定的处罚。若严重影响合同履约的，同意接受招标人解除合同的要求。
4、承诺本单位及拟派项目负责人未被人民法院列入限制失信被执行人名单和至
投标截止时间三年内没有行贿犯罪记录。
承诺本单位及拟派项目负责人未被列入房建市场严重失信黑名单（以全国和浙
江省建筑市场监管与诚信信息发布平台为为准）。
承诺本单位及拟派项目未被列入招标投标失信黑名单（以浙江省发展和改革委
员会公布的披露期内的失信黑名单为准）。
5、承诺未被暂停或取消金华市行政区域范围内投标资格。
6、其他：/
7、以上承诺如有虚假，投标保证金予以补缴。给招标人造成损失的，愿意依法
承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我单位中标资格的处理。我单位如被查实
在本项目招标投标活动中存在围标串标行为，愿承担被执行失信惩戒并被依法追究相
关责任的后果。
法定代表人（签字或盖章）：
投标人（单位盖章）：
年月日
-40-
格式5：
业绩汇总表（资格后审业绩条件的汇总）（若有）
| 序号 | 该业绩证明对象 | 项目名称 | 建设单位（项目业主） | 与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 提交证明材料内容 | 在投标文件的位置 |
| 1 | 例如：企业名称或项目负责人或技术负责人名字等 | 例如：XX工程等 | 例如：XX公司或指挥部等 | 例如：X年X月X日完成长度或深度X米等 | 例如：施工合同或中标通知书等 | 例如：投标文件第X页 |
| 2 | …… | |||||
备注：不填写此表的不作为评审依据，并附上相关附件
-41-
格式6：
投标保证金承诺函
致：（招标人）
本承诺函作为（投标人名称）（以下简称投标人）对（项目名
称）的投标提供的投标保证金承诺。投标保证金金额按项目招标控制价的2%计取。
我方承诺：虽然投标保证金没有实际交付贵方，但我方承担投标保证金责任，即
当我方发生本招标文件中投标保证金不予退还的情形时，我方将在接到贵方实际补缴
投标保证金通知7个工作日内，补缴投标保证金，并承诺3个月内不参与限额以下工程
建设项目招投标活动。
如不补缴，我方知道将被取消与贵方所有签订合同的资格，并且还要对贵方承担
赔偿责任，赔偿金额为本招标文件有关投标保证金的规定的相关条款，并承诺6个月
内不参与限额以下工程建设项目招投标活动。
投标人（单位盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
年月日
-42-
第四章合同条款及格式
第一节通用合同条款（略，同GF-2017-0201《建设工程施工合同（示范文本）》
通用合同条款）
第二节专用合同条款
第三节合同附件格式
专用合同条款补充部分
3.7履约担保
承包人是否提供履约担保：提供。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限：
3.7.1缴纳合同价2%的履约保证金（其中质量履约保证金40%、工期履约保证金30%、项
目管理班子人员到位履约保证金30%）。该履约保证金在施工进度符合计划进度要求，且质
量、文明、安全、人员到岗符合合同约定的条件下，待工程全部完工、竣工验收合格后凭竣
工验收文件和建设单位书面意见到承包人处办理履约保证金的退还手续。
若采用银行保函或者保险公司保证保险等形式缴纳时，该履约保证金保函应在合同履行
期限内有效，对项目质量、文明、安全、人员到岗按合同约定进行担保（格式、内容需经招
标人审查同意），如出现工期延期等情况，及时办理续保手续，不得出现保函或保险时效失
效的情况；如出现保函或保险时效失效的情况，则中标人需支付保函时效失效违约金，该违
约金按1000元/天计算。
12.4.4进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：承包人递交进度申请单及完整附件后7天
内。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：监理人审查通过后7天内。
（2）发包人支付进度款的期限：根据审批情况，具体以发包人支付时间为准。
（3）工程款的支付方式：完工验收合格后支付工程款的70%；经结算审计后累计支付
审定价的98.5%，审定价的1.5%为质量保证金（保修金），待竣工验收合格满一年后退还（如
有责任扣款，扣除相应责任款）。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。
15.3质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：扣留审定价1.5%的质量保证金。
15.3.1承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第2种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：/；
（2）1.5%的工程款；
（3）其他方式:/。
15.3.2质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第2种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付
款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:/。
关于质量保证金的补充约定：/。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）项目部人员变更：经发包人同意批准变更或因项目部人员不称职发包人提出更换的，
承包人应按发包人要求予以更换，处项目负责人5万元/次的违约金、项目部其他人员3万
元/次的违约金。
项目部人员考勤：项目负责人每月出勤不少于22天，项目部其他人员每月出勤率不少
于85%，每天到发包人设在工地的基建办进行考勤机考勤，作为缺勤处罚依据。项目负责人
缺勤按每天1000元收取违约金，项目部其他人员缺勤按每天500元收取违约金，违约金从
履约保证金中扣除。情节严重的，发包人有权单方终止合同的履行，其一切损失由承包人承
担，并暂不支付工程款。
（2）承包人未按投标承诺投入施工所需的机械装备，影响工程正常进度和工程施工质量，
承担违约责任，发包人有权扣除部分直至全部履约保证金。
（3）当工程竣工验收不合格，承包人必须无条件进行整改，整改后仍达不到合格验收标
准，承包人将按100%的质量履约保证金计向发包人支付违约金，并无条件整改直至合格，
同时工期不予顺延。
其余按通用条款规定执行。
第三节合同附件格式
附件一：合同协议书
合同协议书
发包人（全称）：
法定代表人：
法定注册地址：
承包人(全称）
法定代表人：
法定注册地址：
发包人为建设，(以下简称“本工程”)，已接受承
包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和
国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法
律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。
一、工程概况
工程名称：，(项目名称)标段
工程地点：
工程内容：
群体工程应附“承包人承揽工程项目一览表”(附件1)
二、工程承包范围
承包范围：
详细承包范围见第七章“技术标准和要求”。
三、合同工期
计划开工日期：，年月日
计划竣工日期：，年月日
工期总日历天数，天，自监理人发出的开工通知中载明的
开工日期起算。
四、质量标准
工程质量标准：
五、合同形式
本合同采用固定单价合同形式。
六、签约合同价
金额(大写）：，元(人民币)
(小写)￥：元
中标下浮率：
七、承包人项目负责人：
姓名：，；
身份证号：，；
电话号码：，。
八、合同文件的组成
下列文件共同构成合同文件：
1、本协议书；
2、中标通知书；
3、投标函及资格审查资料；
4、专用合同条款补充条款和专用合同条款上述两者不一致的，以补充条款为准；
5、通用合同条款；
6、技术标准和要求；
7、图纸；
8、缴纳履约保证金的证明和已标价工程量清单；
9、其他合同文件。
上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
九、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。
十、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担
维修责任。
十一、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。
十二、本协议书连同其他合同文件正本一式2份，合同双方各执一份；副本一式4
份，备案时留存。
十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同
文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。
发包人：，(盖单位章)承包人：，(盖单位章)
法定代表人或其，法定代表人或其
委托代理人：，(签字)委托代理人：，(签字)
年月日年月日
履约保证金的相关说明
招标人收到履约保证金的相关说明或者财务收据复印件
附件二：质量保修书格式
工程质量保修书
发包人：
承包人：
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》经协商一
致，对，(工程名称)签订保修书。
一、工程保修范围和内容
承包人在保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保
修责任。
保修责任范围包括，等工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内
容，双方约定如下：承包范围内的所有工程。
二、保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的保修期如下：
1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为/年；
3、装修工程为/年；
4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为/年；
5、供热与供冷系统为/个采暖期、供冷期；
6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为/年；
7、市政道路工程为1年；
8、承包范围内项目保修期限约定如下：其他工程质量保修期约定为1年，自竣工
验收合格之日起算。
三、保修责任
1、属于责任范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。
承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，费用在保修金内扣除，保修
金不足的，由承包人支付。
2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例质量保修办法》
的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计人或者具有相应
资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4、，承包人未按时履行保修责任的，按每次1000元扣除保修金。质量保修完成后，由
发包人组织验收。
四、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、其他
双方约定的其他工程保修责任事项：
审定价的1.5%为质量保修金，待竣工验收合格满一年后退还（如有责任扣款，扣除相应责
任款）。保证金均不计息。
本工程保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同
附件，其有效期限至保修期满。
发包人：（公章）：，承包人：（公章）
法定代表人，法定代表人
或委托代表人：，或委托代表人：
年月日年月日
附件三：廉政责任书格式
建设工程廉政责任书
发包人：
承包人：
为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋
取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关
工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。
一、双方的责任
1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项
规定。
1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。
1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者
外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规
章制度。
1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，
应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
二、发包人责任
发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵
守以下规定：
2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、
感谢费等。
2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的
工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合
同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。
三、承包人责任
应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工
程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：
3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物
品及回扣、好处费、感谢费等。
3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作
安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、
健身、娱乐等活动。
四、违约责任
4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予
处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔
偿。
4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；
涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双
方签署后立即生效。
五、责任书有效期
本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
六、责任书份数
本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。
发包人：，(公章)承包人：，(公章)
法定地址：，法定地址：
法定代表人或其，法定代表人或其
委托代理人：，(签字)委托代理人：，(签字)
电话：，电话：
年月日年月日
附件四：安全生产工作目标责任书
浦江县工程
安全生产工作目标责任书
为了贯彻“安全第一，预防为主”的方针，落实安全生产责任，强化安全监管，防止
和减少生产安全事故，确保，的顺利进行和人民群众生
命财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《浙
江省安全生产条例》及浦江县人民政府有关安全生产的规定和要求，由与签
订本责任书。
一、安全控制指标
通过深入进行安全生产重要性教育，进一步改善生产条件和安全生产设施，落实安全
生产措施，工程建设安全控制目标如下：
1、工程施工现场杜绝较大安全生产事故发生。
2、工程施工现场不发生直接财产损失10万元以上因工程质量造成在建建筑物的倒塌
事故。
3、工程施工现场不发生火灾事故。
二、安全生产管理工作职责
（一）建设单位（业主）职责
1、对涉及部门之间严重危害安全生产的重大安全隐患进行协调。
2、协助施工企业解决安全生产中的一些重大问题。
3、协助施工企业总结安全生产经验，树立“安全生产、预防为主”的理念。
4、若发现施工企业存在安全隐患问题，应向企业通报，并要求予以整改。
（二）施工单位职责
1、认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、
《浙江省安全生产条例》及浦江县人民政府有关安全生产的规定。
2、施工单位要健全安全生产组织机构建设，分解责任，落实到人。建立由项目经理总
负责的安全生产领导机构，按规定配齐专职安全员，明确职责，确保安全管理机构、人员、
装备和工作经费到位。
3、施工单位要定期、不定期组织开展安全生产、文明施工检查。对发现的事故隐患要
按照定人员、定时间、定措施及时进行整改；对危及人身和重大财产安全的隐患，应立即整
改；检查整改记录要形成档案，并与规定期限报查。
4、及时准确上报各类安全生产事故。对所发生的伤亡事故按规定及时、如实报告建设
单位及安全生产监管部门。不得瞒报、谎报或迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。
对发生重大安全事故必须按照浦江县建设局《关于转发进一步加强建设系统安全事故快报工
作的通知》（浦建建［2006］28号）文件规定上报，快报率100%；发生事故后及时组织救
限：按通用条款规定。
7.5工期延误
7.5.1因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：按通用条款规定。
7.5.2因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延迟1天，扣罚人民
币2000元，以此类推，工期履约保证金（履约保证金总额的30%）扣，不足部分在工程款
中直接扣完为止。提前不奖励。若中途实际施工进度延期施工计划进度工期20%以上时，发
包方有权单方面中止合同，同时暂停支付工程款。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：/。
7.6不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：/。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）日降雨量大于50mm的雨天超过1天；
（2）台风预警信号蓝色以上；
（3）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害。
7.9提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：除补充条款另有约定外，提前不奖励。
8.材料与设备
8.2承包人采购材料与工程设备：
（1）材料应选用具有一定生产规模和市场信誉好的生产厂和品牌，所有材料均应有产
品合格证和质量保证书，符合国家规定的技术标准，并经检测单位检测合格，经发包人同意
后才能使用。当承包人选定的材料质量达不到预期质量目标要求时，发包人保留更换的权利。
若使用劣质建材施工，一经发现，发包方或监理方有权制止使用，甚至停工、返工或中止合
同。无论发包方及监理方是否发现和制止，由于使用劣质建材施工所引起的一切责任均由承
包人自负。
（2）招标文件工程量清单编制说明中列明品牌、规格的材料，承包人必须按招标文件
中确定的品牌进行施工。
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：/。
8.6样品
8.6.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按通用
条款规定。
8.8施工设备和临时设施
8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：/。
9.试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2试验设备
施工现场需要配置的试验场所：按通用条款规定。
施工现场需要配备的试验设备：按通用条款规定。
施工现场需要具备的其他试验条件：按通用条款规定。
9.4现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：/。
10.变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：由承包人提出，监理人、发包人初审，并根据浦资交办综〔2010〕
24号关于印发《浦江县国有资金投资项目工程变更管理规定》、浦资交〔2016〕4号关于《明
确国有资金投资项目工程变更内部流程的通知》、浦资交办〔2020〕3号关于《我县国有资
金投资项目工程变更管理规定的补充通知》《浦江县乡镇街道公共资源交易管理办法》《关
于印发<浦江县农村集体资金、资产、资源管理办法>和<浦江县违反农村集体资金、资产、
资源管理规定责任追究办法>的通知》等制度文件进行申报，最终以招标人、乡镇街道（或
有关部门）确认同意的范围为准。未按文件要求办理变更手续的项目，工程审计时在结算中
剔除。
10.4变更估价
10.4.1变更估价原则
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款规定。
发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款规定。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金
额为：/，。
10.7暂估价
本工程未列暂估价
10.7.1依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。
10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。
10.8暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：/。
11.价格调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第/种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整：/。
第3种方式：其他价格调整方式：/。
12.合同价格、计量与支付
12.1合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：承包人应考虑为了防范、化解、处理由于施工期内可能
出现的人工、材料和施工机械台班价格上涨、人员伤亡、质量缺陷、工期拖延及政策风险
等不利事件所需的一切费用（包括工程中标通知书发出后至开工日的所有材料、人工涨价
及政策处理等风险）。
风险费用的计算方法：，/，。
风险范围以外合同价格的调整方法：/。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：，/，。
风险费用的计算方法：/，。
风险范围以外合同价格的调整方法：/。
3、其他价格方式：/。
12.2预付款
12.2.1预付款的支付
预付款支付比例或金额：本工程不支付预付款。
预付款支付期限：，/。
预付款扣回的方式：/，。
12.2.2预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：/，。
预付款担保的形式为：，/，。
12.3计量
12.3.1计量原则
工程量计算规则：工程量应根据施工图纸、设计变更单等内容，按《水利工程工程量
清单计价规范》及浙江省补充条款的计算规则计算，且必须经发包人签认。
12.3.2计量周期
关于计量周期的约定：每月计量。
12.3.3单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：由监理人、招标人进行初审，最终以有关部门审核确定的
数量、金额作为计量依据。
12.3.4总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：，/，。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕
约定进行计量：/。
12.3.6其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：/，。
12.4工程进度款支付
12.4.1付款周期
关于付款周期的约定：按12.3.2条、12.3.3条规定。
12.4.2进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：按浦江当地相关部门规定。
12.4.3进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款规定。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。
12.4.4进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：承包人递交进度申请单及完整附件后7天
内。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：监理人审查通过后7天内。
（2）发包人支付进度款的期限：根据审批情况，具体以发包人支付时间为准。
（3）工程款的支付方式：完工验收合格后支付工程款的70%；经结算审计后累计支付
审定价的98.5%，审定价的1.5%为质量保证金（保修金），待竣工验收合格满一年后退还（如
有责任扣款，扣除相应责任款）。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。
12.4.6支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。
13.验收和工程试车
13.1分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
13.2竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：按有关法律法规执行。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：
/。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款规定。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承担由此给发包人造成的一切损失费
用。
13.3工程试车
13.3.1试车程序
工程试车内容：/。
（1）单机无负荷试车费用由/承担；
（2）无负荷联动试车费用由/承担。
13.3.3投料试车
关于投料试车相关事项的约定：/。
13.6竣工退场
13.6.1竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：按通用条款规定。
14.竣工结算
14.1竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：按通用条款规定。
竣工付款申请单应包括的内容：按通用条款及浦江当地规定。
结算造价的编制：
14.1.1工程量的计算
工程量应根据施工图纸、设计变更单等内容，按《水利工程工程量清单计价规范》
（GB50500-2013）及浙江省补充条款的计算规则计算，且必须经发包人签认。
14.1.2.1招标清单中已有的工程项目，根据发包人提供的综合单价计算表中各清单项
目综合单价，按承包人的中标下浮率计算出中标清单项目结算综合单价（清单下的定额综合
单价仅用在14.1.2.3①类似项目组价时使用）；
中标项目综合单价为结算项目综合单价，综合单价中包括人材机、技术措施费、企业管
理费、利润和施工期间市场价格变动等必要的风险费用。
14.1.2.2发包人提供的工程量清单有数量误差，或设计变更引起的工程量清单项
目工程数量的增减，按14.1.2.1条款执行；
14.1.2.3发包人提供的综合单价计算表中项目漏项，或设计变更引起新的工程项目，
其相应综合单价的确定方法为：
①发包人提供的综合单价计算表中有类似工程项目单价的，可以参照类似项目的清单综
合单价计算确定；
某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材
料价格；
清单项目某一特征或工程内容变化，不影响其他特征及工程内容价格的，其他特征组合
标准不变，仅调整发生变化的组合子目价格；
如清单描述中注明综合考虑的内容，不论实际施工中是否与定额子目内容发生变化，综
合单价均不予以调整变化。
按上述原则计算出的综合单价乘上（1-中标下浮率）后作为该类似项目的结算综合单价。
②发包人提供的综合单价计算表中没有类似工程项目单价的，由承包人套用《浙江省水
利水电建筑工程预算定额》（2021版）及浙江省有关补充规定为依据，人工市场价、材料
价格按预算审定期2022年第11期《浦江建设工程造价信息》除税信息价、2022年第12期
《金华建设工程造价信息》除税信息价、2022年第12期《浙江造价信息》及市场询价计算。
无价材料按有关规定执行。企业管理费、利润费率按我县造价一般规定执行。计算出的综合
单价乘上（1-中标下浮率），并报招标人、乡镇街道（相关部门）审核后为该新增项目的结
算综合单价。
信息价优先顺序：1.《浦江建设工程造价信息》2.《金华建设工程造价信息》3.《浙江
造价信息》。
14.1.3施工组织措施费、规费费率按招标清单中的费率计取，计取基数=∑〔工程量
清单综合单价组成中的分项人工费+机械费〕×分项结算工程量（注：招标清单中已有的项
目，以综合单价计算表中的分项人工费+机械费为依据；招标清单中没有的新增项目按分项
定额人工费+定额机械费为依据），税金按浙建建发[2019]92号规定的9%计取，如有最新规
定的，按最新政策执行。
14.1.4由设计单位出具设计联系单，经发包人审查同意后执行。变更后的项目按
14.1.2处理。
14.2竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：，。
发包人完成竣工付款的期限：付款时间以发包人支付时间为准。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：/。
14.4最终结清
14.4.1最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：五份。
承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款规定。
14.4.2最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：/。
（2）发包人完成支付的期限：/。
15.缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：按相关规定。
15.3质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：扣留审定价1.5%的质量保证金。
15.3.1承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第2种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：/；
（2）1.5%的工程款；
（3）其他方式:/。
15.3.2质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第2种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付
款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:/。
关于质量保证金的补充约定：/。
15.4保修
15.4.1保修责任
工程保修期为：按工程质量保修书有关规定。
15.4.3修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：12小时以内。
16.违约
16.1发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：，/，。
16.1.2发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期
予以顺延。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：工期予以顺延，费用
双方协商。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或
转由他人实施的违约责任：按通用条款规定。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人
原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：按通用条款规定。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按通用条款规定。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约
责任：按通用条款规定。
（7）其他：/。
16.1.3因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正
其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2承包人违约
16.2.1承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：按通用条款规定。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）项目部人员变更：经发包人同意批准变更或因项目部人员不称职发包人提出更换的，
承包人应按发包人要求予以更换，处项目负责人5万元/次的违约金、项目部其他人员3万
元/次的违约金。
项目部人员考勤：项目负责人每月出勤不少于22天，项目部其他人员每月出勤率不少
于85%，每天到发包人设在工地的基建办进行考勤机考勤，作为缺勤处罚依据。项目负责人
缺勤按每天1000元收取违约金，项目部其他人员缺勤按每天500元收取违约金，违约金从
履约保证金中扣除。情节严重的，发包人有权单方终止合同的履行，其一切损失由承包人承
担，并暂不支付工程款。
（2）承包人未按投标承诺投入施工所需的机械装备，影响工程正常进度和工程施工质量，
承担违约责任，发包人有权扣除部分直至全部履约保证金。
（3）当工程竣工验收不合格，承包人必须无条件进行整改，整改后仍达不到合格验收标
准，承包人将按100%的质量履约保证金计向发包人支付违约金，并无条件整改直至合格，
同时工期不予顺延。
其余按通用条款规定执行。
16.2.3因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款规定。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或
以其名义编制的其他文件的费用承担方式：按通用条款规定。
17.不可抗力
17.1不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。
17.4因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。
18.保险
18.1工程保险
关于工程保险的特别约定：按通用条款规定。
18.3其他保险
关于其他保险的约定：按通用条款规定。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款规定。
18.7通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款规定。
20.争议解决
20.3争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。
20.3.1争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：/。
选定争议评审员的期限：/。
争议评审小组成员的报酬承担方式：/。
其他事项的约定：/。
20.3.2争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：/。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：
（1）向/仲裁委员会申请仲裁；
（2）向/仲裁委员会提请仲裁或向浦江县人民法院起诉。
21补充条款
（1）按有关规定在签订工程承包合同15日内到有关部门办妥工资支付保障金手续；按
浦政发（2013）44号文件规定办理劳动者工伤保险。承包人应按《浙江省大气污染防治条
例》和《浙江省城市建设工地与道路扬尘管理办法》等省、市、县有关规定做好建设工地文
明绿色施工和扬尘治理工作。
（2）属承包人为方便施工而更改施工方案或施工方法所增加的费用，一律不做调整；
（3）在施工过程和工程结算期间，市场材料价格涨跌等各类因素，本工程不予调整（本
合同专用条款“11.价格调整”另有约定的除外）；
（4）工程施工内容、数量和范围等可能视实际情况予以调整变化，承包人应无条件服
从，单价按本合同“14.竣工结算”执行；
（5）工程扬尘治理相关措施费按现行的浙江省财政厅、建设厅联合下发的文件执行。
第五章招标控制价及说明
第一节工程量清单
具体工程量清单详见附件。
第二节招标控制价编制说明
一、工程概况：
1．工程名称：浦江县郑家坞镇山塘精准化整治工程（山脚塘山塘）
2．建设单位：浦江县郑家坞镇人民政府
3．建设地点：浦江县郑家坞镇
二、编制依据：
1．招标人提供的施工图纸、相关图集及其它；
2.工程量：按《水利工程工程量清单计价规范》及浙江省有关补充规定，结合《浙江省
水利水电建筑工程预算定额》（2021版）及浙江省有关补充规定计算；
3.材料价格按2022年第11期浦江建设工程造价信息、2022年12月金华建设工程造价
信息；
三、费率设置及人工费取定
1、取费标准：按《水利工程工程量清单计价规范》中限计取；
2、人工费按2022年第11期浦江建设工程造价信息；
四、编制说明：
1．工程量清单表应与投标人须知、施工图纸、合同条件、技术规范及等文件结合起来
理解或解释。
2．分部分项工程量清单表中所列工程数量是预计的数量，可作为投标的共同基础，而
不能为最后对承包人进行支付的依据。支付应以按技术规范要求完成的，根据《水利工程工
程量清单计价规范》及浙江省补充条款的计算规则计算的，并经发包人认可的工程量为依据。
3．分部分项工程量清单报价为综合单价报价，综合单价由完成规定计量单位工程量清
单项目所需的人工费、材料费、机械费、技术措施费、企业管理费、利润和风险费用等组成
(不包括税金、规费、施工组织措施费，这些费用按招标文件规定计取)。
4．符合合同规定的全部费用和利润都应包括在工程量清单所列的各项目综合单价中，
合同
规定应由承包方承担而在工程量清单综合单价表中未详细列出的项目，其费用和利润应
认为已包括在其它有关项目的综合单价和合价中。
5．所列工程量变动丝毫不会使合同条件或条款无效或降低，也不免除承包人按要求标
准进行施工和缺陷修复的责任。
五、品牌说明
1）水泥：立马、诸葛、科华、虎鹰、三牛；
2）钢筋：申特、西城、长达、新兴铸管；
3）商品砼：万固、永在、荣恒、顺字；
4）电线：宝胜、蓝天、杭州万马神、镇江菊花、飞洲；
5）管材：浙江高丰、伟星新材、同正、中财。
联系我们
上海总部：上海市浦东新区纳贤路800号科海大楼2层
无锡分公司：无锡市中国传感网国际创新园F11栋2楼
邮 箱：bd@datauseful.com
给力助理小程序
给力讯息APP
给力商讯公众号
返回顶部