陕西锌业有限公司高压电缆沟测温和感烟系统升级改造项目二次竞价

招标

金额

项目地址

陕西省

发布时间

2022/07/01

公告摘要

项目编号-

预算金额-

招标公司陕西锌业有限公司

招标联系人田善江

标书截止时间-

投标截止时间2022/07/20

公告正文

陕西锌业有限公司高压电缆沟测温和感烟系统

升级改造项目二次竞价书

陕西锌业有限公司拟对高压电缆沟测温和感烟系统升级改造业务进行公开竞价。诚请具备相应资质的单位前来竞价，具体内容如下：

一、项目名称：陕西锌业有限公司高压电缆沟测温和感烟系统升级改造项目

二、项目内容：高压配电室烟感系统、高压电缆沟电缆测温系统合并升级改造

三、施工地点：商洛市商州区沙河子镇陕西锌业有限公司内

四、施工时间：预计在2022年8月-2022年10月之间

五、工期：竞价方自行申报工期

六、竞价（投标）文件涵盖如下文件：

■法定代表人证书或法人委托书

■法定代表或法人委托代理人身份证

■营业执照（三证合一）

■竞价保证金缴纳凭证

■复印件需加盖公司红色印章视为有效文件。

■本项目具体施工方案（包含现状评估和详细的升级改造方案）。

6.1 竞价人须提供近五年相关的业绩不少于2个。

6.2 本次竞购不接收联合体竞价。

七、竞价保证金

竞价方应缴纳伍仟元保证金到竞售方指定账户上，报价书中应附保证金交付凭证，未提交的，所报价格无效。竞价结果公布后，未列入竞价入围单位的竞价方以电汇形式所交保证金由竟售方全额退还；竞价入围单位所交的伍仟元保证金在合同履行完毕后，竞购方退还（如果竞购方有尚未支付竞价方的欠款，且欠款金额超过伍仟元，竞价方可以出具说明，用竞购方所欠款项中的伍仟元做为竞价保证金）。

保证金支付账户如下：

收款人：陕西锌业有限公司

账号：26805701040010332

开户行：中国农业银行商洛商州区支行

八、竞价项目的承包方式和技术要求

本次竞购采用总价一次包干（含税总价）的方式报价，竞价人应根据竞价文件的要求，充分了解工程现场实际状况，充分考虑施工期间的各种风险，结合竞价人自身情况，自主填报竞价总价。

8.1承包方式：本工程实行包工期、包质量、包安全，包材料的总承包方式。

8.2竞购人提供的工程概况等只作为竞价人报价的参考，竞价人应先到工地认真仔细踏勘，充分了解施工现场实际，及使用单位具体要求等及任何其他足以影响承包价的情况，中标后任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

九、工程现状及技术要求

9.1、陕西锌业有限公司高压配电室烟感系统、高压电缆沟电缆测温系统现状概述

陕西锌业有限公司高压配电室感烟系统现有2套独立系统，分别为2013年实施的高压配电室烟感系统一期、2015年实施的高压配电室烟感系统二期，有高压电缆沟电缆测温系统1套，2015年实施到位。详细情况如下：

9.2、2013年实施的高压配电室烟感系统一期情况

9.2.1感烟传感器测点分布：共116个测点，具体分布如下:

序号	感烟报警区域	传感器配置数量	备注
1	35kV配电室	24支	1、本表汇总的测点数数量可能与现场实际数量有出入，以实际数量为准； 2、各区域在地域上比较集中，其它区域中，距离变电站总控室最远的，距离也不超过200米。
2	35kV配电室电缆夹层	24支
3	10kV一配	18支
4	10kV二配	20支
5	变电总控室	15支
6	变电总控室电缆夹层	15支
	合计	116支

9.2.2区域通信设施、报警设施分布：

在35kV配电室、35kV配电室电缆夹层、10kV一配、10kV二配、变电总控室、变电总控室电缆夹层等6个区域各设有1套区域报警装置、1套通信装置；

9.2.3在变电总控室配置有上位机、光纤网络交换机等设施。

9.2.4烟感一期现状：

总控室上位机系统、35kV配电室电缆夹层、10kV一配、10kV二配、变电总控室、变电总控室电缆夹层的通信、报警系统及烟感探头均正常；

35kV配电室1-16#烟感探头检测正常、区域报警及在上位机的报警均正常；

35kV配电室17-24#烟感探头检测正常、但与区域通信装置之间的通信不正常，因此不能在区域报警，也不能在上位机报警；

9.3、2015年实施的高压配电室烟感系统二期情况

9.3.1感烟传感器及报警主机分布：共54个测点，5台报警主机，具体分布如下:

序号	感烟报警防区	感烟传感器数量	报警主机数量	备注
1	10kV三配	7个	1台	配电室与电缆夹层共用报警主机
2	10kV三配电缆夹层	8个	1台	配电室与电缆夹层共用报警主机
3	10kV四配	16个	1台
4	10kV五配	8个	1台	配电室与电缆夹层共用报警主机
5	10kV五配电缆夹层	8个	1台	配电室与电缆夹层共用报警主机
6	余热发电高压配电室	1个	1台
7	制氧站10kV高压配电室	6个	1台
	合计	54个	5台	本表汇总的测点数数量可能与现场实际数量有出入，以实际数量为准；

9.3.2在变电总控室设有烟感报警中央管理系统一套（含上位机、软件、通信装置等）；

9.3.3烟感二期现状：

（1）烟感二期各区域的烟感报警系统主机均可正常显示及报警；现场各烟感探头也工作正常；

（2）存在的问题：烟感二期各区域报警系统的测点状态无法在烟感报警中央管理系统显示和报警；

9.4、高压电缆沟电缆温升检测报警系统现状

9.4.1现有系统的主要组成部分：

（1）测温光纤：在110kV变电站各变压器35kV、10kV电缆至10kV二配的电缆沟中，沿每根电缆敷设，测温光纤的两端分别接在光纤测温主机的发射端和接收端。

（2）光纤测温主机：向测温光纤发送激光信号，并接收其返回的激光信号并进行处理，转化成相应的温度信号。光纤测温主机安装在变电总控室。

（3）上位机系统：接收光纤测温发送来的温度数据，并进行显示、报警、打印报表等。上位机系统配置在变电总控室。

9.4.2现有系统目前存在的问题：

（1）光纤测温主机中的激光部件运行已超过允许运行年限；

（2）对部分电缆路段的温度测量偏差较大（与采用其它测温装置现场实地测量数据的偏差超过50%），对监控关键电缆温升起不到参考作用。

9.5、本次升级改造工作内容：

9.5.1、目的：对高压配电室烟感系统一期、高压配电室烟感系统二期、高压电缆沟电缆温升检测报警系统等三个系统进行融合，实现在同一个上位机系统中进行显示、报警、诊断分析等。

9.5.2、工作内容包括但不限于：

（1）对现有三个系统的通信电缆、光纤、通信装置等进行检测，对检测发现的通信电缆、光纤的隐患进行修复处理；对存在隐患的通信装置进行更换；对运行时限超过5年的通信装置（无论是否存在隐患），均进行更换；

（2）对烟感探头进行检测，对其中存在故障的探头进行更换（根据竞购方检测情况，95%以上的感烟探头均完好）。

（3）对光纤测温主机进行更换（特别要注意其中激光部件的出厂时间）；

（4）对测温光纤进行检测，若发现某一路段存在隐患，则对有隐患的路段用新测温光纤进行熔接更换。

（5）提供新的上位机系统，上位机系统实现把两期烟感系统、高压电缆沟电缆温升检测报警系统在同一个软件平台上显示、报警、诊断分析等。上位机系统的硬件包含两套工控机（含显示器、鼠标、键盘等），以便一套出故障时，另一套尚能使用。

（6）实施本改造项目所需材料、设备设施等，全部由竞价入围的卖方提供。

9.6、项目完成升级改造后应具备的功能：

9.6.1、烟感系统各报警区域的显示报警装置能准确识别本区域各烟感探头状态，并对不正常的状态进行报警（不正常状态包括火灾烟雾报警、探头掉线报警、探头地址重复报警以及其它必要的报警信息）。

9.6.2、烟感系统各区域所有测点均在上位机准确显示其状态，并对不正常的状态进行报警（不正常状态包括火灾烟雾报警、探头掉线报警、探头地址重复报警以及其它必要的报警信息）。

9.6.3、对温升检测系统中各电缆路段的温度在上位机系统准确显示（显示信息应包含电缆名称、编号、路段位置、实时温度等）；

9.6.4、升级后的系统应具有故障诊断功能，即：

（1）通过对电缆温升数据的分析，对被监测的高压电缆运行状态进行分析，生成电缆运行状态报告；

（2）对各配电室烟感探头的运行状态、报警数据进行分析，生成各配电室运行环境报告；

以上报告的生成应具有定时生成和触发生成两种生成方式。

9.7、进行项目升级改造作业时的注意事项：

9.7.1、在进行线路校对、测点核对、设备设施更换安装、翻接电缆沟盖板及重新覆盖电缆沟盖板、通信试验、软件调试、各项功能测试、试运行等作业过程时，均应制定相应作业方案和安全措施；

9.7.2、根据竞购方规章制度，作业时必须办理的相关安全文件（如开工证、安全协议等）应提前进行办理；

9.7.3、影响项目进度的关键设备、材料应提前到货，并在到货前1周内向买方提供纸质安装图纸至少3套。材料经买方初步验收、图纸经买方审核同意后方可施工。

9.7.4、现场作业时应有技术人员随安装队进驻现场，提供全方位技术支持。

9.7.5、施工应遵守国家的相关建安规程，安装应有进度计划，及现场工程进度记录。

9.7.6、作业时应考虑采取必要的屏蔽及保护措施，使信号线路免受干扰。系统的信号线路与电源线路应分开敷设，同时考虑防雷接地措施。

9.7.7、安装应在保证安全、质量的前提下，加快工程进度，以满足买方早日投运的要求。

十、质量标准

符合国家及行业相关现行标准，单位工程合格率100%；安装工程优良品率90%以上，争创国家优质工程。

十一、工程价款：

本项目合同总价采用总价一次包死，入围单位所报价格即为合同总价。

十二、材料设备供应及验收

1、本工程所有安装所用材料均有由竟购方提供。

2、承包人供应辅材均为合格产品，具有相应合格证、材质证等相关资料，若因所供应设备、材料质量问题，造成损失由供方负全责。

十三、工程款

合同签订后，承包人开具合同价款总额30%的增值税专用发票（安装发票，税率9%），承包人在要求期限内全部完成高压电缆沟测温和感烟系统升级改造任务，竣工验收合格后开具剩余合同价款的增值税专用发票（安装发票，税率9%），甲方28日内支付合同价款的65%，留5%作为质保金，一年后无问题一次性付清。

十四、竞价入围单位的确定：

通过资格审核的竞价单位，在满足竞购方技术要求的前提下，按其报价高低确定入围单位，总价最低的竞价单位为首位入围单位。

十五、合同的签订、违约、索赔和争议

1、竞价首位入围单位应在接到竞价入围书面通知之日起2个工作日内与竟售方签订《工程施工合同》，若排序首位的竞价入围者未按前述约定时间与竟售方签订合同，则按违约处理，竟售方可直接扣除其伍仟元保证金作为违约金。同时，排序第二位的竞价入围者应在接到竟售方书面通知之日起2日内按其所报价格与竟售方签订合同，否则按违约处理。本竞价书对所有竞价单位均有法律约束力。

2、违约

（1）合同中关于发包人违约的具体责任如下：

发包人若出现任何违约事项，发包人承担违约责任的方式仅为本合同工期顺延，而不向承包人做其他任何经济赔偿。

（2）合同中关于承包人违约的具体责任如下：

如果承包人未按合同约定的工程总体竣工时间（或经发包人同意顺延的工程总体竣工工期）竣工的，则总工期每延误一天应向发包人支付2000元的违约金，如果工期延误一周，除承担2000元/天的违约金外，承包方今后不得参与发包方的任何施工。

3、争议

合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（二）种方式解决。

（一）提交---仲裁委会员仲裁；

（二）依法向发包人住所地有管辖权的人民法院起诉。

4、未尽事宜现场沟通确定。十六、合同签定及生效

1、合同经双方签字盖章后生效，工程竣工运行一年无质量问题付清合同剩余款后，合同自行失效;合同正本一式陆份，扫描件和传真件均有效，发包人叁份，承包人叁份。

十七、报价方式、截止时间及联系方式

1、报价方式：采用密封报价（邮寄或者自行送达）

2、截止时间：2022年7月20日12时前（以实际收到时间为准）

3、联系人：田善江 13891425275（手机）赵凯15829576632（手机）

0914—2551343（办）

邮寄地址：商洛市商州区沙河子镇陕西锌业有限公司

邮编：726007

陕西锌业有限公司

2022年6月30日

陕西锌业有限公司2022高压电缆沟测温和感烟系统

升级改造项目报价单

1、合同价款：（单位：万元）

项目名称		数量	单价	金额
		1套
合同价款合计	大写：
说明： 1.本价款为含税（9%增值税）价款； 2.设计、制作、运输、施工安装、调试等费用均包含在本价款内。