4、招标人将按前附表第13项所述由投标人对工程现场及周围环境进行踏勘或投标人自行安排时间到工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。3、履约保证金在合同协议书签署后7日内递交，具体内容根据有关规定在签订工程承包合同时明确。2、本次招标免交投标保证金，投标行为与企业信用挂钩。1、本工程要求投标人资质等级为：企业注册地在临平区且列入小额建设工程预选承包商名录（市政）内企业，且具备市政工程专业承包叁级及以上资质的企业，并具有足够及能力来履行合同的企业均可参加投标（诚信制裁企业不得参与报名）。项目负责人（建造师）资格为市政工程贰级及以上的企业参加投标，本工程不允许联合体投标。二、投标须知凡黑体标注部分为招标文件中规定的实质性要求。

（1）本工程标底采用一编一审制，由招标人委托具有相应资质的工程造价咨询机构编制，并由具有相应资质的审价咨询机构进行审核。4、报价依据：3、中标单位在投标文件中明确的项目负责人必须到位，不能更换，同时，项目负责人必须在施工现场到岗、到位。甲方将按“小额建设工程履约评价办法”，针对人员到位情况、施工进度、施工质量、及安全文明施工管理等方面对中标单位进行履约评价，评价结果列入全区建设工程交易市场管理范畴，中标必须做好配合工作。2、本工程由中标单位实行总承包，不得转包，一旦发现转包者，招标人有权终止承包合同，并向施工单位索赔中标造价10%的违约金。如本工程部分专业投标单位无资质或有资质但资质等级未达到该工程专业资质要求的，允许分包，但需征得建设方同意，中标单位可以分包给具有相应资质的单位。1、本工程采用包工、包料、包工期、包质量、包安全的形式。招标人在标底造价中明确的暂定价计入报价，不得优惠。三、招标要求

4、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；3、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）；2、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB50855-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）；1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《关于印发建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定的通知》（浙建站计[2013]63号、[2014]31号）；（3）本工程标底编制审核依据：（2）本工程的经审核的预算标底价为340.4105万元，中标让利幅度为12%，中标价=标底价×（1-中标让利率），即299.5612万元（四舍五入为整数）。

10、余城组办（2016）6号文《关于进一步加强全区工程渣土管理的实施意见》；9、关于《杭州市余杭区建设工程推广应用预拌砂浆实施细则》的通知（余建（2011）144号）及余经信（2013）110号文件《关于进一步做好建设工程推广应用预拌砂浆的通知》；8、《浙江省建设工程工程量清单计价实用手册》；7、《浙江省建设工程工程量清单计价指引（2013）》；6、《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则（2013修订）》；5、《浙江省建设工程造价管理办法》（浙江省人民政府令第296号）；

6、工程质量标准：5、工期要求：本工程工期要求为90日历天，（具体以开工报告为准）。14、2022年《杭州造价信息》第09期和2022年《浙江造价信息》第09期,人工单价按杭州市2022年第09期的人工信息价。13、送审图纸；12、《关于明确杭州市建筑施工领域安全生产责任保险费用计取的通知》（杭建招标造价中心（2021）84号）；11、浙建建发【2019】92号《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》；

（3）工程施工期间所发生的任何安全事故一律由中标人负责，招标人不承担任何责任。（2）本工程凡涉及治安、市政、市容、环保、交通、计划生育、所在地村民关系协调等发生的问题和费用均由施工单位负责解决并承担经济支出。（1）标底已按照计价实施细则的有关规定计价，承包人必须严格遵守安全、文明施工的操作规程，完善相关措施，做好自身的保险等工作。7、安全文明施工要求：（2）本工程竣工验收结论报告由工程实际的相关主体方共同参与验收并盖章，初评通过后方可到备案机关备案。（1）本工程质量标准合格，按国家现行施工验收规范标准进行验收。

（3）投标截止期满后，招标人收到的投标文件少于法定数的，招标人将依法重新组织招标。（2）投标文件组成：投标承诺书、投标人诚信承诺书、工程结算承诺书、建造师注册证书及B证、营业执照、资质证书、安全生产许可证（复印件加盖公章）（注：水利工程可用浙江省水利厅颁发的水利水电三级项目经理聘用资格证书，园林绿化工程为园林专业的职称证书）。b、除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。a、投标人与招标人之间对投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准。（1）投标文件的语言及度量衡单位8、投标文件要求：

b、未按招标文件要求做出承诺的；a、数据书写不清、难以辨认，或涂改后未盖单位公章；（2）投标文件有下列情况作无效标书处理。（1）本招标工程招标人按照本须知前附表第16项所规定的时间和地点公开举行开标会议。9.开标：（4）逾期未按要求递交电子投标文件的的，招标人不予受理：

h、项目负责人有其他中标（尚未开工）或在建工程（水利或园林绿化工程按相关规定执行）；g、投标文件附有招标人不能接受的条件；f、投标文件中投标人名称或组织结构（包括项目负责人）与资格审查时不一致且未提供主管部门出具的变更说明的；e.投标人提交的投标文件资料不齐全（或无效）或没有使用招标文件所提供的全部格式（表格可以按同样格式扩展）；d、投标文件未按要求填写的或填写的内容与招标文件要求不符；c、投标承诺书、投标人诚信承诺书、工程结算承诺书未盖公章或法定代表人未盖印章或签字的；

（4）本工程由招标人、小额公共资源交易领导小组处理招标中有异议的问题。（3）施工单位必须做好与有关专业管线单位的配合工作。（2）招标人与中标人将于中标通知书发出之日起（5-30）日内，按照招标文件和中标人的投标文件签订书面建设工程施工合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。（1）施工现场用水、用电、施工便道由施工单位自行解决，费用自理。10.其他要求：i、不符合招标文件中规定的其它实质性要求的。

（1）宣布经符合性审查后最终有效投标人名单及抽签规则。1、本工程采用明标抽签法，具体方法如下：四、评标方法和标准（7）若因投标人未对审核后标底的成本进行测算等自身原因放弃中标或不在规定时间内签订合同或不能履行合同的，招标单位有权禁止其5个月内在本镇街行政区域从事小额投标业务，同时将相关违约行为上报行业主管部门再作进一步处罚。（6）订立书面合同后7天内，中标单位须提供详细的施工方案，经业主认可后方可施工。（5）订立书面合同30日内，中标人应当将合同送余杭经济技术开发区小额交易中心备案。

（2）当通过资格审查的投标人在6（含）－10（含）家时，实行二轮抽签：从所有通过资格审查的投标人中随机抽取3家投标人。（1）当通过资格审查的投标人在5家及以下时，实行一轮抽签：2、抽签规则（3）由招标人（或其委托的代理机构）实施实施抽签。（2）确定所有有效投标人的序号，投标人序号即为投标人的代表号球。

（2）投标文件未按规定的格式和内容填写或提供，关键内容缺失的，或相关人员证书（证件）不在有效期内的；（1）投标文件未经投标人盖章和法定代表人（或提供有效“授权委托书”的委托代理人）盖章（或签字）的；3、对确定的3家入围投标人进行符合性评审，存在以下情形之一的，符合性评审不予通过，否决其投标：第一轮从所有通过资格审查的投标人中抽出8家投标人，第二轮从前一轮抽签产生的8家投标人中抽出5家投标人，第三轮从前一轮抽签产生的5家投标人中抽出3家投标人。（3）当通过资格审查的投标人在11家及以上时，实行三轮抽签：第一轮从所有通过资格审查的投标人中抽出5家投标人；第二轮从前一轮抽签产生的5家投标人中抽出3家投标人。

3.1确定的3家入围投标人在通过符合性审查后至少有1家的，则进行下一步推荐中标候选人，不予替补。（7）其他不满足招标文件实质性内容的；（6）投标文件不能满足招标文件载明的施工工期、投标有效期等要求的；（5）组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的；（4）投标人和项目负责人与开标时提供的名称不一致的；（3）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（二）通过符合性审查的入围投标人≥2家，则由招标人代表（或其委托的代理机构）从中随机抽取1家确定为中标候选人。（一）通过符合性审查的入围投标人只有1家的，则直接确定其为中标候选人。从通过符合性审查的的入围投标人中，确定中标候选人：4.确定中标候选人3.3确定的3家入围投标人在通过符合性审查后全部被否决投标的，如在通过资格审查的投标人中去掉未通过符合性审查的投标人后少于3家的，则招标人应重新组织招标。3.2确定的3家入围投标人在通过符合性审查后全部被否决投标的，则在通过资格审查的投标人中去掉未通过符合性审查的投标人基础上重新进行“确定3家入围投标人”的程序。

（4）经结算审核后付至审定金额的98.5%，留1.5%为质量保证金，质保金待质保期满后无息支付（质保期为竣工验收合格后二年）。（3）工程竣工经验收合格后，支付至合同价的80%，同时退还乙方的履约保证金（不计利息）。（2）收到履约保证金后7日内，甲方向乙方支付合同价5%的备料款（专款用于材料采购）。（1）签订合同后7日内中标人应向招标人缴纳合同价2%的履约保证金。1、关于付款周期的约定：五、工程款支付及结算

3、工程结算应在所有竣工资料递交招标人后，符合要求的予以竣工结算。（3）如果施工期间主要材料、人工价格有异常波动情况，本工程均不予调整。（2）审定标底价中没有类似工程项目单价的，可套用（包括套用换算）2018版浙江省现行预算定额并按照审定标底价与中标价的优惠比例，实行同比例优惠，材料价格有信息价的参照开标当期信息价，没有信息价的由承包人进行上报，发包人组织市场询价并进行签证主材价；对不能套用（包括套用换算）的，则由招标人组织市场询价并进行签证综合单价，仅计取农民工工伤保险和税金。（1）审定标底价中有类似工程项目单价的，参考报价中类似项目的单价计算确定，按照审定标底价与中标价的优惠比例，实行同比例优惠。发包人提供的工程量清单项目错误，或设计变更引起工程量变化，或“暂定综合单价”的项目，其相应单价的确定方法为：2、当发生工程设计变更或出现工程量清单错误时需经发包单位（监理单位）、承包单位、设计单位签证同意，工程量按实调整，工程结算中单价按以下方法确定：

联系人：赵工联系电话：13656817818建设单位：杭州市开发投资有限公司七、联系方式1、工程质量保修按国务院令第279号《建设工程质量管理条例》执行，对于条例中没有约定的其他专业工程按招标人要求和工程实际情况在合同中约定。本招标文件未尽事宜均按现行《招标投标法》、建设部第89号令、七部委令第12号、30号等国家、省、区的工程建设施工招投标等的有关规定执行。六、参照的法律法规及地方规定具体以签订合同为准。

第一部分合同协议书《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。使用住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的八、合同条款格式联系人：董晶联系电话：13968079787招标代理：天阳建设管理有限公司

1.工程名称：。一、工程概况工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就承包人（全称）：发包人（全称）：

6.工程承包范围：群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。5.工程内容：。4.资金来源：。3.工程立项批准文号：。2.工程地点：。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。计划竣工日期：年月日。计划开工日期：年月日。二、合同工期。

其中：人民币（大写）(¥元)；1.签约合同价为：四、签约合同价与合同价格形式工程质量符合标准。三、质量标准

人民币（大写）(¥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（1）安全文明施工费：

六、合同文件构成承包人项目经理：。五、项目经理2.合同价格形式：固定综合单价。人民币（大写）(¥元)。（4）暂列金额：

（5）技术标准和要求；（4）通用合同条款；（3）专用合同条款及其附件；（2）投标函及其附录（如果有）；（1）中标通知书（如果有）；本协议书与下列文件一起构成合同文件：

七、承诺上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。（8）其他合同文件。（7）已标价工程量清单或预算书；（6）图纸；

九、签订时间本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。八、词语含义3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

十二、合同生效合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十一、补充协议本合同在签订。十、签订地点本合同于年月日签订。

法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：发包人：(公章)承包人：(公章)本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。十三、合同份数本合同自生效。

委托代理人：委托代理人：法定代表人：法定代表人：邮政编码：邮政编码：地址：地址：组织机构代码：组织机构代码：（签字）（签字）

第二部分通用合同条款（略）账号：账号：开户银行：开户银行：电子信箱：电子信箱：传真：传真：电话：电话：

施工组织设计：施工组织设计是用来指导施工项目全过程各项活动的技术、经济和组织的综合性文件。1.1.1.10其他合同文件包括：1.1.1合同1.1词语定义1.一般约定第三部分专用合同条款

电子信箱：；联系电话：；资质类别和等级：；名称：；1.1.2.4监理人：1.1.2合同当事人及其他相关方

电子信箱：；联系电话：；资质类别和等级：；名称：；1.1.2.5设计人：通信地址：。

1.1.3.10临时占地包括：。1.1.3.9永久占地包括：。。1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：1.1.3工程和设备通信地址：。

。1.4.1适用于工程的标准规范包括：（1）按通用条款约定；1.4标准和规范。适用于合同的其他规范性文件：1.3法律

。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：发包人提供国外标准、规范的名称：。发包人提供国外标准、规范的份数：；；1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：

（4）专用合同条款及其附件；（3）投标函及其附录（如果有）；（2）中标通知书（或项目发承包基本情况表）；（1）合同协议书；合同文件组成及优先顺序为：1.5合同文件的优先顺序

①施工组织设计；（9）其他合同文件：（8）已标价工程量清单或预算书；（7）图纸；（6）技术标准和要求；（5）通用合同条款；

发包人向承包人提供图纸的内容：。发包人向承包人提供图纸的数量：；发包人向承包人提供图纸的期限：；1.6.1图纸的提供1.6图纸和承包人文件②其他：。

承包人提供的文件的形式为：；承包人提供的文件的数量为：；承包人提供的文件的期限为：；；需要由承包人提供的文件，包括：1.6.4承包人文件

1.7.2发包人接收文件的地点：；1.7.1发包人和承包人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7联络关于现场图纸准备的约定：。1.6.5现场图纸准备发包人审批承包人文件的期限：。

1.10交通运输监理人指定的接收人为：。监理人接收文件的地点：；承包人指定的接收人为：。承包人接收文件的地点：；发包人指定的接收人为：。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：。关于场外交通和场内交通的边界的约定：。1.10.3场内交通。关于出入现场的权利的约定：1.10.1出入现场的权利

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：。1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：1.11知识产权运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承担。1.10.4超大件和超重件的运输

1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：（除发包人指明外）承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费包含在合同价款内。。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：。

发包人应根据工程所需配备发包人代表，同时配备1-2名相关人员到岗履职。发包人。允许调整合同价格的工程量偏差范围：出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。1.13工程量清单错误的修正

联系电话：；职务：；身份证号：；姓名：；发包人代表：2.2发包人代表

2.4.1提供施工现场2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供。发包人对发包人代表的授权范围如下：通信地址：。电子信箱：；

发包人是否提供支付担保：。发包人提供资金来源证明的期限要求：。2.5资金来源证明及支付担保关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：。2.4.2提供施工条件关于发包人移交施工现场的期限要求：。

承包人需要提交的竣工资料套数：。。（9）承包人提交的竣工资料的内容：3.1承包人的一般义务3.承包人发包人提供支付担保的形式：。

3.2.1项目经理：3.2项目经理（10）承包人应履行的其他义务：。承包人提交的竣工资料形式要求：。承包人提交的竣工资料移交时间：。承包人提交的竣工资料的费用承担：。

安全生产考核合格证书号：；建造师执业印章号：；建造师注册证书号：；建造师执业资格等级：；身份证号：；姓名：；

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：。承包人对项目经理的授权范围如下：。通信地址：；电子信箱：；联系电话：；

3.3承包人人员3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：。（2）承包人擅自更换项目经理的违约责任：。（1）承包人确需更换项目经理的，继任项目经理注册执业资格、管理经验的约定：。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：。3.3.2承包人需更换主要施工管理人员的，继任人员的数量、注册执业资格、管理经验的约定：。3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：。

3.5.2分包的确定。主体结构、关键性工作的范围：禁止分包的工程包括：。3.5.1分包的一般约定3.5分包

3.6工程照管与成品、半成品保护关于分包合同价款支付的约定：。3.5.4分包合同价款。其他关于分包的约定：允许分包的专业工程包括：。

4.监理人。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人是否提供履约担保：。3.7履约担保承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：。

4.2监理人员。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：关于监理人的监理权限：。关于监理人的监理内容：。4.1监理人的一般规定

电子信箱：；联系电话：；监理工程师执业资格证书号：；职务：；姓名：；总监理工程师：

（2）；（1）；在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：4.4商定或确定关于监理人的其他约定：。通信地址：；

关于工程奖项的约定：。5.1.1特殊质量标准和要求：5.1质量要求5.工程质量（3）。

关于延期最长不得超过：小时。监理人不能按时进行检查时，应提前小时提交书面延期要求。。5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：5.3隐蔽工程检查。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：。。6.1.4关于治安保卫的特别约定：6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：施工现场按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）评定达到“合格”标准。6.1安全文明施工6.安全文明施工与环境保护

（4）上述手续办理费用约定如下：（3）其他：。（2）承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经有关部门批准。（1）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫、安全和施工噪音等管理规定，并办理相关审批手续。合同当事人对文明施工的要求：6.1.5文明施工

（2）其他：。②其他：。①视相关措施的落实情况与进度款同期支付。（1）发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的60%，剩余部分支付按以下第（）种方式约定：6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定，按以下第（）种方式约定：。

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后（）天内提供详细施工组织设计（施工方案）和进度计划。7.1.2施工组织设计的提交和修改。7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：7.1施工组织设计7.工期和进度

7.3.1开工准备7.3开工发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：。7.2.2施工进度计划的修订7.2施工进度计划发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：。

7.3.2开工通知。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：关于承包人提交工程开工报审表的期限：。

因发包人原因导致工期延误的其他情形：7.5.1因发包人原因导致工期延误7.5工期延误7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：。7.4测量放线因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：7.5.2因承包人原因导致工期延误②其他：。①重大设计变更引起的工期延误；

（3）邻近建筑物、构筑物的保护要求；（2）地下障碍物和污染物；施工场地周围地下管线；不利物质条件的其他情形和有关约定：7.6不利物质条件。

（3）。（2）；（1）；发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：7.7异常恶劣的气候条件（4）其他。

。8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：8.4材料与工程设备的保管与使用8.材料与设备7.9.2提前竣工的奖励：。7.9提前竣工的奖励

8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施8.8施工设备和临时设施。需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：8.6.1样品的报送与封存8.6样品

施工现场需要配置的试验场所：9.1.2试验设备9.1试验设备与试验人员9.试验与检验。关于修建临时设施费用承担的约定：

9.3材料、工程设备和工程的试验和检验。施工现场需要具备的其他试验条件：。施工现场需要配备的试验设备：。

。现场工艺试验的有关约定：9.4现场工艺试验试验、检测费用约定：。试验、检测单位选择约定：；试验、检测单位资质条件约定：；

关于变更估价的约定:10.4.1变更估价原则10.4变更估价关于变更的范围的约定：按通用合同条款约定。10.1变更的范围10.变更

（4）工程量清单错误和（或）设计变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过以下情况的，其单价允许调整：凡合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量15%及以上时，或者合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%以上时。工程量偏差超过上述变化幅度之外变动部分的相应单价调整方法按以下方式约定：。（3）已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，其单价的确定，按以下约定：（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价确定。（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价确定。

发包人审批承包人合理化建议的期限：。监理人审查承包人合理化建议的期限：。10.5承包人的合理化建议（5）其他：。

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。10.7.1依法必须招标的暂估价项目暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7暂估价。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：

10.8暂列金额。承包人直接实施的暂估价项目的约定：第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第种方式对合同价格进行调整：市场价格波动是否调整合同价格的约定：。11.1市场价格波动引起的调整11.价格调整。合同当事人关于暂列金额使用的约定：

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。（2）关于基准价格的约定：。第2种方式：采用造价信息进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：；第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

其中：（二）其他：。（一）按《关于进一步加强杭州市建设工程市场要素价格动态管理的指导意见》执行；政府投资工程因市场价格波动引起的调整按以下第（）种方式约定执行：第3种方式：采用政策性文件进行价格调整。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时，其超过部分据实调整。

。（1）按时间进度分段结算：2、材料价款动态调整结算方式采用以下第（）种方式约定：（2）材料价格的风险幅度（5%）（1）人工费的风险幅度（5%）1、风险范围及幅度的约定：

12.1合同价格形式12.合同价格、计量与支付。（3）竣工后一次性结算。（2）按工程形象部位(目标)分段结算：

风险范围以外合同价格的调整方法：（1）市场价格波动引起的调整按本合同11.1第3种方式的约定计算。。风险费用的计算方法：（2）其他：。综合单价包含的风险范围：（1）应由承包人承担的工、料、机在编制期与合同实施期间所发生的市场价格波动。1、单价合同。

。风险费用的计算方法：。总价包含的风险范围：2、总价合同。（2）其他：。

12.2.1预付款的支付12.2预付款。3、其他价格方式：。风险范围以外合同价格的调整方法：

预付款担保的形式为：。承包人提交预付款担保的期限：。12.2.2预付款担保预付款扣回的方式：。预付款支付期限：。预付款支付比例或金额：。

12.3.2计量周期（2）不实行工程量清单计价的工程项目，工程量的计算规则应按省、市行业主管部门颁布的各专业工程定额的工程量计算规则执行。（1）实行工程量清单计价的工程项目，其工程量的计算规则应按国家标准工程量计算规范及省级行业主管部门颁布的补充规定执行。工程量计算规则：12.3.1计量原则12.3计量

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：。关于总价合同计量的约定：。12.3.4总价合同的计量关于单价合同计量的约定：。12.3.3单价合同的计量关于计量周期的约定：。

关于付款周期的约定：。12.4.1付款周期12.4工程进度款支付。其他价格形式的计量方式和程序：12.3.6其他价格形式合同的计量

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：。（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：。12.4.3进度付款申请单的提交。关于进度付款申请单编制的约定：12.4.2进度付款申请单的编制

。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：（1）监理人审查并报送发包人的期限：。12.4.4进度款审核和支付。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：

。2、总价合同支付分解表的编制与审批：12.4.6支付分解表的编制。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：（2）发包人支付进度款的期限：。

关于延期最长不得超过：小时。13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前小时提交书面延期要求。13.1分部分项工程验收13.验收和工程试车。3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：

。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：。关于竣工验收程序的约定：13.2.2竣工验收程序13.2竣工验收

13.3工程试车。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：。承包人向发包人移交工程的期限：。13.2.5移交、接收全部与部分工程

13.3.3投料试车（2）无负荷联动试车费用由承担。（1）单机无负荷试车费用由承担；。工程试车内容：13.3.1试车程序

14.竣工结算承包人完成竣工退场的期限：。13.6.1竣工退场13.6竣工退场。关于投料试车相关事项的约定：

发包人审批竣工付款申请单的期限：。14.2竣工结算审核。竣工结算申请单应包括的内容：承包人提交竣工结算申请单的期限：。14.1竣工结算申请

承包人提交最终结清申请单的份数：。14.4.1最终结清申请单14.4最终结清。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：发包人完成竣工付款的期限：。

15.2缺陷责任期15.缺陷责任期与保修（2）发包人完成支付的期限：。（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：。14.4.2最终结清证书和支付承包人提交最终结算申请单的期限：。

质量保证金采用以下第种方式：15.3.1承包人提供质量保证金的方式关于是否扣留质量保证金的约定：。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。15.3质量保证金。缺陷责任期的具体期限：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；质量保证金的扣留采取以下第种方式：15.3.2质量保证金的扣留（3）其他方式:。（2）1.5%的工程款；（1）质量保证金保函，保证金额为：；

15.4.1保修责任15.4保修。关于质量保证金的补充约定：（3）其他扣留方式:。（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

16.违约。承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：15.4.3修复通知。工程保修期为：

发包人违约责任的承担方式和计算方法：16.1.2发包人违约的责任。发包人违约的其他情形：16.1.1发包人违约的情形16.1发包人违约

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：。。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：。（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：。

16.2承包人违约承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.1.3因发包人违约解除合同（7）其他：。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：。。

。承包人违约责任的承担方式和计算方法：16.2.2承包人违约的责任。承包人违约的其他情形：16.2.1承包人违约的情形

17.1不可抗力的确认17.不可抗力发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：。。关于承包人违约解除合同的特别约定：16.2.3因承包人违约解除合同

关于工程保险的特别约定：。18.1工程保险18.保险合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。17.4因不可抗力解除合同除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：。

关于变更保险合同时的通知义务的约定：18.7通知义务。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：关于其他保险的约定：。18.3其他保险

20.3.1争议评审小组的确定。合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：20.3争议评审20.争议解决。

合同当事人关于本项的约定：。20.3.2争议评审小组的决定其他事项的约定：。争议评审小组成员的报酬承担方式：。选定争议评审员的期限：。争议评审小组成员的确定：。

21．其他补充事项的约定（2）向人民法院起诉。（1）向仲裁委员会申请仲裁；因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第种方式解决：20.4仲裁或诉讼

附件2：发包人供应材料设备一览表专用合同条款附件：附件1：承包人承揽工程项目一览表协议书附件：附件

附件8：履约担保格式附件7：分包人主要施工管理人员表附件6：承包人主要施工管理人员表附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表附件4：主要建设工程文件目录附件3：工程质量保修书

投标承诺书附件1：九、投标文件格式附件11：暂估价一览表附件10：支付担保格式附件9：预付款担保格式

4、一旦我方中标，我方保证按招标文件要求向贵方递交经贵方认可的履约担保。3、一旦我方中标，我方保证派出合格的项目管理班子组织本工程的实施。参加本工程投标的项目负责人为，资格等级，证号。2、一旦我方中标，我方保证在日历天内完成并移交本工程，质量达到标准。1、我方同意接受贵方提出的本工程的中标价为公布标底下浮%，即元；并同意中标后按照贵方招标文件要求与贵方签订工程承包合同。我方决定参加贵方招标编号为的工程标段的抽签竞标，并完全接受贵方招标文件中的所有内容。为此,我方作出如下承诺：致招标人:

承诺人(盖章)：9、我方若违反上述承诺之一的,愿承担一切责任并接受有关处罚。8、我方保证对在工程实施过程中发生的设计变更和根据需要增加的工程项目,严格按照双方合同的有关规定计量和计价,并保证接受贵方要求完成变更或增加的所有工程内容。7、我方保证严格执行有关法律、法规、规章、规范性文件的规定,决不挂靠、转包、违法分包。6、我方保证严格按照经贵方认可的施工组织设计组织施工。5、一旦我方中标，我方保证在中标后七天内编制完成本工程实施的施工组织设计，报贵方认可。并放弃因施工组织设计造成的工程造价变更的索赔权利。

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）法定代表人，现授权委托（投标人名称）的（姓名）为我公司参加工程投标活动的授权委托代理人。在代理范围内产生的民事法律责任由我单位承担。(开标现场查验时使用)授权委托书附件2：年月日承诺人的法定代表人(印章或签字)：

投标人：（盖章）身份证号码：职务：代理人：（签字）性别：年龄：（本委托书应与受托人身份证件一并出示）代理期限：自年月日至年月日止代理人无转委托权，特此委托。

我单位在参加组织的项目的招投标活动中，郑重承诺如下：招标人：投标人诚信承诺书附件3：授权委托日期：年月日法定代表人：（签字或盖章）

若我方违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按照招标文件要求组织实施，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受余杭经济技术开发区小额公共资源交易中心作出的取消投标资格、中标资格、不良行为记录的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。5、若我方中标，将严格按照投标文件所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目负责人等内容组织实施；4、若我方中标，将严格按照规定及时与建设单位签订合同；3、我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；2、我方无资质挂靠或参与串标、围标及抬标情形。项目负责人（注册建造师），无其他中标（尚未开工）或在建工程；1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

（招标人）：工程结算承诺书附件4：日期：年月日法定代表人签字或盖章（或授权代理人签名）：投标人名称：（盖公章）

日期：年月日法定代表人签字或盖章（或授权代理人签名）：投标人名称：（盖公章）该工程为政府性投资项目，我方同意按国家造价管理及临平区政府性投资管理的有关规定，以招标人委托的审计中介机构或区政府投资审计中心或区财政局审定的工程结算，与我方办理最终价款结算手续。若我单位中标承建项目，并郑重承诺：若我方编制的工程结算（包括变更）造价核减额超过5%的，工程结算（包括变更）审核追加费用（以超过5%以外的核减额为基数，按5%计算）由我单位支付，由你单位从应付我单位的工程款中扣缴。

四、投标资格要求（本次招标不设立报名环节，采用资格后审）：三、预算价：3556984万元；审核价：340.4105万元；下浮率：12％；中标价：299.5612万元。二、工程概算：400万元；工期：90日历天。一、工程名称：微时代园区消防维修项目根据项目建设要求，杭州市开发投资有限公司为项目招标人，现决定微时代园区消防维修项目面向社会公开招标，公告内容如下：微时代园区消防维修项目招标公告

电子投标文件递交的截止时间（投标截止时间）为2022年10月20日9时00分00秒(北京时间)，递交方式为使用专用密钥（CA锁）上传至余杭经济技术开发区小额工程全流程电子招投标系统(https://www.zhaobide.com/)的相应工程。八、投标文件的递交七、投标保证金：本次免交投标保证金，投标行为与企业信用挂钩。六、招标方式：线上招投标五、项目负责人（建造师）要求：市政工程贰级及以上。投标人资质等级要求：企业注册地在临平区且列入小额建设工程预选承包商名录（市政）内企业，且具备市政工程专业承包叁级及以上资质的企业，并具有足够及能力来履行合同的企业均可参加投标（诚信制裁企业不得参与报名）。

2022年10月14日杭州市开发投资有限公司联系人：董晶联系电话：0571-86235827招标代理公司：天阳建设管理有限公司联系人：赵波波联系电话：13656817818招标人:杭州市开发投资有限公司