御湖城项目施工招标公告

中标

御湖城项目施工招标公告

御湖城商业住宅小区公建配套建筑高层住宅土建水电配套粗装修外立面装修地下室粗精装修砌体工程抹灰工程油漆铝合金门窗卫生间阳台做法防火门框门扇安装二次结构屋面工程屋面防水工程强电井桥架强电拉线楼栋消防广管网消防工程消防管网工程优化建筑工程施工总承包系统调试新风除霾工程燃气表不锈钢波纹管不锈钢接头光纤入户工程第三方检测峻工验收合格工程保修小型中央空调中央空调设备设备安装冷标媒管 PVC-U冷凝管镀锌风管铝合金风口难燃B1级橡塑保温支架接线控制线缆 PVC线管冷暖转换开关有线控制器无线控制器附件室内泳池水处理工程室内监泳池水处理室外泳池水处理工程泛光照明亮化成套生活给水设备组供应及安装监主副泵气压罐控制柜进出水阀门组远传压力表电接点压力表橡胶软接安全阀底座隔振器(垫)泳池内配件管道管件弯头就位安装混凝土基础设备材料供应设备配置优化运输装卸设备就位设备接地泛光照明亮广化亮化包装方案施工图效果图制作设备材料采购供应技术服务柴油发电机组柴油发电机机房深化设计标识牌信报箱标识标牌吊牌灯箱立柱防撞保护地坪漆车位划线地下车库人行道墙柱面踢脚线环氧漆地面标线室内装修室外门廊装修室外门廊电梯设备电梯安装园林园建工程地面铺装休闲平台花池亲水栈桥雕塑安装喷泉招结构装饰水电工程绿化工程永久用电工程配电站线路配电设备配电房电表箱永久电工程远程抄表系统防雷接地系统调监试工程验收通电相关报批报验交楼前开荒垃圾清理清运施工总承包底商连廊塔楼综合楼10#楼二层顶板滤水层找平层腻子强弱桥架强电铺线给排水设备房砌墙设备基础电缆沟报建报验消防设施检测电气消防安全检测电气防火检测防火封堵检测消防产品检测消防验收工程资料归档燃气工程光纤入户及检测工程冷媒管组成本系统完整性的一切安装工程室内恒温泳池室外成人泳池室外儿童泳池循环装置过滤砂缸絮凝加药装置 PH加药装置水质监测装置杀菌加药装置电控装置电缆电线壁挂式一体机三通异径管法兰二次灌浆控制线线缆利用设备连接件)协作相关主体单位完成相关专业的验收车行道

金额

项目地址

广东省

发布时间

2022/10/13

公告摘要

项目编号-

预算金额37010万元

招标公司茂名市高地智慧城综合开发有限公司

招标联系人崔先生

招标代理机构广东建瀚工程管理有限公司

代理联系人李先生0668-2861766

中标公司四川华爵建筑有限公司

中标联系人-

公告正文

招标项目名称：

御湖城项目

标段(包)名称：

御湖城项目施工

公告内容：公告内容.pdf 公告内容.pdf 招标文件获取
开始时间：

2022-09-22 09:30:00

招标文件获取
截止时间：

2022-09-26 16:00:00

投标文件递交
截止时间：

2022-10-12 11:30:00

发布日期：

2022-10-13

相关附件：

招标公告（一式四份）.docx招标公告（一式四份）.docx

御湖城项目施工招标公告

1.招标条件

广

本招标项目御湖城项目已由茂名市发展和改革局以2018-440900-70-03-002163文

东

批准立项建设。招标人为茂名市高地智慧城综合开发有限公司，建设资金来自企业自

筹，项目已具备招标条件，现对该项目施工采用资格后审方式进行公开招标。

省

2.工程概况与招标内容

招

2.1工程概况：本项目为商业住宅小区。其中，住宅建筑面积：391074.62平方米；

商业建筑面积：20112.58平方米；地下室建筑面积：168143.27平方米；公建配套建筑，标

面积：6212.99平方米。计划建设高层住宅27栋。具体招标内容见下表：

投

御湖城首期剩余工程招标内容（一）：

序号	楼栋号	招标内容	标施工工期要求	备注
1	广独立商业12#楼	土建、水电、粗装修及外立面整栋	工期要求110天，具体开工时间以监甲方下发开工令为准，于2022年12月31日前完成	管
2	独立商业17#东楼	土建、水电、粗装修及外立面整栋省	工期要求110天，具体开工时间以甲方下发开工令为准，于2022年12月31日前完成	网
3	独立商业26#楼	土建、水电、粗装修及外立面整栋招	工期要求110天，具体开工时间以甲方下发开工令为准，于2022年12月31日前完成
4	23-24#楼底商连廊	土建、水电、粗装修及外立面整栋标	工期要求110天，具体开工时间以甲方下发开工令为准，于2022年12月31日前完成
5	25#楼地下室及塔楼	土建、水电、粗精装修、外立面及所有配套整栋	投工期要求600天，具体开工时间以甲方下发开工令为准，其中地下室范围工期75天，于2022年12月31标日前完成
6综合楼10#楼		土建:（1）主体结构：二层顶板以上全部主体结构，面积约1010.86㎡；（2）全部砌体工程；（3）全部抹灰工程；（4）全部油漆工程；（5）全部铝合金门窗工程；（6）全部卫生间、阳台做法；（7）全部防火门框、门扇安装工程；（8）全部二次结构；（9）外立面及屋面工程；	监工期要求130天，具体开工时间以甲方下发开工令为准	管网

	广	（10）其它所有属综合楼及其地下室又未完成工程内容；水电：所有属于综合楼及其地下室装修：室内装修及外立面装修
6	东纯地下室（未施工结构部分）广东	土建:（1）主体结构：A1板、A4板、A5板201.3平方米、C8板负二层柱子至顶板主体结省构，A5板2591.04㎡、A6板、B1板基础开挖至顶板所有主体结构；（2）地下室负二层、负一层砖墙及二次招结构；（3）地下室所有内墙抹灰工程；标（4）油漆工程（5）地下室地面混凝土找平及地坪工程；（6）地下室防火门；（7）地下室所有人防及消防水池内做法；（8）地下室所有楼梯踏步防滑槽；（9）地下室所有人防楼梯及人行梯踏步找平；（10）地下室所有集水井盖板及集水井内做法；（11）顶板滤水层（12）其它所有属地下室又未完成工程内省容；水电：所有属于地下室	工期要求75天，具体开工时间以甲投方下发开工令为准，于2022年12月31日前完成标监	管网
7	其他配套	（1）剩余室外综合管网（销售中心-大门、招现有园林展示区已施工）；（2）小区道路；（3）小区永久围墙；标（4）其他所有属配套又未完成工程内容。	工期要求60天，具体开工时间以甲方下发开工令为准，于2022年12月31日前完成
8	23#、24#楼	（1）屋面防水工程；（2）强电井桥架；（3）强电拉线；（4）塔楼商铺剩余砌体、抹灰、铝合金门窗、外立面、水电配套等。	投工期要求60天，具体开工时间以甲方下发开工令为准，于2022年12标月31日前完成监	涉及到剩余工程量按实际施工确认
9	5#、6#、11#、16#楼	（1）强电井桥架；（2）强电拉线。	工期要求60天，具体开工时间以甲方下发开工令为准，于2022年12月31日前完成	涉及到剩余管工程量按实际施工确认
10	纯地下室（已施工结构部分）	（1）剩余地下室顶板滤水层、负一、负二层找平层；（2）剩余腻子及全部油漆；（3）地下室全部强弱桥架、强电铺线、给排水、照明等；（4）设备房砌墙、设备基础、防火门、电缆沟等；	工期要求60天，具体开工时间以甲方下发开工令为准，于2022年12月31日前完成	网涉及到剩余工程量按实际施工确认

御湖城首期剩余工程招标内容（二）：

广工程名称	楼栋	招标内容	施工工期要求
茂名御湖城首期3#-4#、9#、12#、15#、17#、21#-22#、25#楼塔楼（不含地下室）、26#、10#综合楼及剩余室外消防广管网消防工程	东省首期3#-4#、9#、12#、15#、17#、21#-22#、25#楼塔楼（不含地下室）、26#、10#综合楼及剩余室外消防管网消防工程东省	工程内容包括发包人最终确认的消防图纸中的全部工程内容,包括工程优化、深化设计、设备材料供应、工程相关报建报验、工程施工、系统调试、消防设施检测、电气消防安全检测、电气防火检测、防火封堵检测、消防产品检测、洞口防火封堵及检测、消防验收合格(并取得当地消防主管部门验收合格意见书)、调试、工程资料归档、保修等以及协招作相关单位完成相关专业的验收(含政府部门要求的相关验收)等全部内容。包含但不限于以下内容:标1、室外消火栓、消防进水系统2、消火栓系统投3、自动喷淋系统4、防排烟系统标5、火灾自动报警系统6、气体灭火系统7、消防设备电源监控系统监8、防火卷帘系统9、电气火灾监控系统10、包含以上各系统按消防验收要求或系统需求,系统与系统间的信号相连及控制联动功能。11、本工程包含与其他单位如主体结构建设单位、装修单位等各专业(包括与其他系统如应急照明等系统)的消防联动招调试及主导验收相关工作	总工期300天，具体开工时间以甲方下发开工令为准管网
茂名御湖城首期3#-4#、9#、15#、21#-22#、25#楼新风除霾工程	首期3#-4#、9#、15#、21#-22#、25#楼新风除霾工程	具体包括除霾新风机、除霾新风机的控制线及控制开关、风道、室内送风风口、防雨百叶风口的安装、调试、竣工验收标及质量保修等,承包人负责从配电箱始端敷设至除疆新风机的电源线及控制线,工程所涉及的相关预理及其修补、配合投装修进行的局部修改等均属于本工程范围。	总工期200天，具体开工时间以甲方下发开工令为准
茂名御湖城首期3#-4#、9#、15#、21#-22#楼、25#表后燃气工程	首期3#-4#、9#、15#、21#-22#楼、25#表后燃气工程	标燃气表至燃气具止的燃气用不锈钢波纹管及不锈钢接头(以下简称产品)的安装工程。监	总工期200天，具体开工时间以甲方下发开工令为准
茂名御湖城首期光纤入户工程	承包范围:茂名御湖城首期光纤入户及检测工程,共计2388户,包括楼栋有3#、4-1#4-2#、5-1#5-2#、6-1#、6-2#、9#、10#综	进行图纸设计、设备采购、安装、调试、验收、保修、第三方检测等内容。	管总工期180天，具体开工时间以甲方下发开工令为网准，其中首一期5#、6#、11#、16#、23#、24#楼工期要求75天，于2022年12月31日前完

广	合楼、11-1#、11-2#、12#商业、15#、16-1#、16-2#、17#商业、21#、22-1#、东22-2#、23-1#、23-2#、24-1#、24-2#、25-1#、省25-2#、26#商业、27#商业、27-1#大门、27-2#商业	招	成
茂名御湖城综合楼小型中央空调采购、安装施工	10#综合楼	中央空调设备采购、工程内容:设备安装、各设备连接的冷标媒管、PVC-U冷凝管、镀锌风管、铝合金风口、难燃B1级橡塑保温、支架、电源线的接线(不含电源线敷设)、控制线缆、PVC线管、冷暖转换开关,有线控制器、无线控制器、附件及投组成本系统完整性的一切安装工程。	总工期30天，具体开工时间以甲方下发开工令为准
茂名御湖城综广合楼室内泳池、室外泳池水处理工程施工	10#综合楼东省	茂名御湖城综合楼泳池包含综合楼室内恒温泳池、综合楼室标外成人泳池、综合楼室外儿童泳池共计三个泳池。本次泳池水处理工程的承包范围包含前述三个泳池水处理工程。室内监泳池水处理工程主要包含循环装置、过滤砂缸、絮凝加药装置、PH加药装置、水质监测装置、杀菌加药装置、泳池内配件、电控装置及电缆电线、线管、管道管件等系统。室外泳池水处理工程主要包含壁挂式一体机、水质监测装置、泳池内配件等系统,	总工期45天，具体开工时间以甲管方下发开工令为准网
茂名御湖城综合楼泛光照明亮化工程施工	10#综合楼	工程内容:根据发包人提供的建筑图(布局图)、亮化包装方招案、项目要求,承包亮化方案涉及的施工图及其它相关设计、效果图制作、设备材料采购供应、工程施工、调试及技术服务、峻工验收合格、工程保修以及协作相关主体单位完成相关专业的验收等全部内容。标	总工期60天，具体开工时间以甲方下发开工令为准
茂名御湖城首期工程成套生活给水设备组供应及安装	首期全部楼栋范围	1)、设备供应及就位安装范围:本次设备就位安装范围为茂名御湖城首期_工程成套生活给水设备组供应及就位安装投(包括相关配件及附属设备的安装),具体范围如下:从各水泵组进水母管(含进水母管;若为无负压设备则从泵房无负标压稳压补偿罐进水法兰口算起,含无负压稳压补偿罐)至各泵组出水母管(含出水母管)之间的全部工程内容。具体包含监主副泵、气压罐、控制柜、进出水阀门组、附件(压力表、远传压力表、电接点压力表、阀门、橡胶软接、安全阀、底座、隔振器(垫)等)、配件(管道、弯头、三通、异径管、法兰等)等供应及就位安装。不含设备组的混凝土基础及二次灌浆(但乙方需提供基础设计条件图)、不含控制柜的上端电源线及控制柜下端至机组设备各组件的控制线线缆等(但乙方需指导接线)。2)、就位安装内容:茂名御湖城首期工程成套生活给水设备组的设备、材料供应、设备配置优化、运输装卸、设备就位(含设备附件及配件的安装)、设备接地(利用设备连接件)、调试(满负荷)。	交货后10天完成安装，具体交货时管间以甲方下发交货通知单为准，于2022年12月31日前完成安装网

茂名御湖城首期泛光照明亮广化工程施工	21#、22#、23#、24#、25#、26#、27#	工程内容:根据发包人提供的建筑图(布局图)、亮化包装方案、项目要求,承包亮化方案涉及的施工图及其它相关设计、效果图制作、设备材料采购供应、工程施工、调试及技术服务、峻工验收合格、工程保修以及协作相关主体单位完成相关专业的验收等全部内容。	总工期120天，具体开工时间以甲方下发开工令为准
茂名御湖城首期柴油发电机组设备采购及安装	东首期全部楼栋范省围	柴油发电机组设备按深化设计采购及安装招	总工期60天，具体开工时间以甲方下发开工令为准，于2022年12月31日前完成安装
茂名御湖城首期柴油发电机机房环保工程	首期全部楼栋范围	标柴油发电机机房环保工程深化设计、施工、安装及调试投	总工期60天，具体开工时间以甲方下发开工令为准，于2022年12月31日前完成
茂名御湖城项目首期地下车广库标识牌及楼栋信报箱安装工程施工	整个首期地下室东	工程内容:茂名御湖城项目首期地下车库标识牌安装工程,标包括但不限于地下停车场标识标牌的图纸深化设计、制作、运输、安装:2.吊牌灯箱的图纸深化设计,制作,运输,安装;监3、立柱防撞保护的图纸深化设计、制作,运输,安装。4、塔楼信报箱采购及安装等主要工作内容。具体范围及内容以甲方确认下发的施工图纸、施工技术参考方案及甲方授权的现场代表指令为准。	总工期60天，具体开工时间以甲方下发开工令为管准，于2022年12月31日前完成网
茂名御湖城项目首期地下室地坪漆及车位划线工程施工	省整个首期地下室	工程内容:茂名御湖城项目首期地下室地坪漆及车位划线,招包括地下车库、人行道、车行道的地坪漆施工、墙柱面踢脚线环氧漆施工及地面标线等工程。	总工期50天，具体开工时间以甲方下发开工令为准，于2022年12月31日前完成
茂名御湖城3#-4#、9#、15#、21#-22#、25#楼室内装修及门廊装修工程；5-1#、6-2#、11-2#、16-1#、16-2#、23-1#、23-2#、24-1#、24-2#楼室外门廊及剩余商业楼外立面装修。	3#-4#、9#、15#、21#-22#、25#楼；；5-1#、6-2#、11-2#、16-1#、16-2#、23-1#、23-2#、24-1#、24-2#楼	标投工程内容:乙方负责按甲方确认的施工图纸及相关设计变更标通知对茂名御湖城首期3#-4#、9#、15#、21#-22#室内装修及室外门廊装修工程、5-1#、6-2#、11-2#、16-1#、16-2#、监23-1#、23-2#、24-1#、24-2#楼室外门廊及剩余商业楼外立面装修进行施工。	总工期180天，具体开工时间以甲方下发开工令为准管网
茂名御湖城3#、4#、9#、15#、21#、22#、25#、26#、27#-	3#、4#、9#、15#、21#、22#、25#、26#、27#	电梯设备深化设计及安装、调试	总工期30天，具体开工时间以甲方下发开工令为准

电梯安装
茂名御湖城3#、4#、9#、广15#、21#、22#、25#、26#、27#-电梯	3#、4#、9#、15#、21#、22#、25#、26#、27#东	电梯设备采购（品牌要求：三菱、日立、奥的斯三种品牌选择）	总工期30天，具体开工时间以甲方下发开工令为准
茂名御湖城首期园林园建工程	省剩余首期园林园建范围（除已施工展示区范围）	工程内容包括：茂名御湖城首期园林园建工程的地面铺装、休闲平台、花池、亭、亲水栈桥、雕塑安装、喷泉等硬景的招结构、装饰及水电工程、绿化工程。具体施工范围及内容以经甲方确认的施工图、相关补充图、设计变更及现场工程师的书面指令为准。标	总工期120天，具体开工时间以甲方下发开工令为准，其中首一期范围要求工期60天，于2022年12月31日前完成
茂名御湖城首期全楼栋及地下室永久用电广工程	首期全部楼栋及地下室范围东	茂名御湖城永久用电工程安装工程,具体施工范围为本工程投总配电房至小区内各配电站的线路,以及各电房内高低压配电设备安装,配电房至,楼栋电表箱(电表由承包人向供电局标申请并安装)的永久电工程。上述范围内的永久电工程的设备材料供应、工程施工、远程抄表系统、防雷接地、系统调监试、工程验收、通电、及时办理电房移交当地供电部门及相关报批报验等全部内容。	总工期120天，具体开工时间以甲方下发开工令为准，其中首一期5#、6#、11#、16#、23#、24#楼及地下室范围要求工期管60天，于2022年12月31日前完成
茂名御湖城首期交楼前开荒工程	省首期全部区域	招茂名御湖城首期交付使用前的全面开荒清洁，包括楼宇、楼宇公共区域、小区商业街、园林园建、停车场、园区道路、广场及外围公共区域、物业办公区域综合楼、活动中心及外围等区域，垃圾清理清运及甲方甲方要求清洁开荒的区域或标内容。投标	总工期120天，具网体开工时间以甲方下发开工令为准，其中首一期5#、6#、11#、16#楼及地下室范围、园区等要求工期30天，23#、24#楼及地下室范围园区等要求工期30天

2.2招标范围：本项目工程内容（具体以工程量清单为准）施工总承包，标段划分

监

定为1个施工合同，计划施工工期600日历天。

2.3招标控制价：37010.00万元。管

3.投标人资格要求网

3.1投标人须具备建设主管部门认定的建筑工程施工总承包壹级（或以上）资质，

营业执照和施工企业安全生产许可证有效；广东省外企业须在“进粤企业和人员诚信信

息登记平台”录入信息并通过数据规范检查显示正常登记，且投标人拟派人员必须已经

在该平台录入。

3.2拟委任的项目经理须持有建筑工程一级建造师注册证书，备有效的安全生产考

广

核合格证B证，目前未在其它在建项目担任项目经理。

3.3“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)查询：投标人被人民法院东

列为失信被执行人的，投标活动依法予以限制，不接受其投标。

省

3.4本次招标不接受联合体投标。

3.5根据广州公共资源交易中心要求，投标人在投标登记前应已在广州公共招

资源交易中心办理企业信息登记，企业信息登记的办理详见广州公共资源交易中

标

心网站服务指南栏目。

4.招标文件的获取投

4.1请有意向的潜在投标单位由企业法定代表人或法定代表授权委托本项目标

的项目经理于2022年月日至2022年月日上午9:30至11:30,下午14:00至16:00

监

到广州公共资源交易中心（广州市天河区天润路333号）投标登记并购买招标文

广

件，投标登记资料详见《附件一》，投标登记资料一式两份装订成册，复印件均

管

需加盖公章，原件备查；投标登记申请表（原件一式两份，加盖公章，单独提供，，东

网

广州公共资源交易中心信息网http://www.gzggzy.cn/可下载），招标文件每本售价

省

500元，售后不退。

注：招标文件获取时间自招标公告发布之日起不得少于5日。从发售招标文注：招标文件获取时间自招标公告发布之日起不得少于，招，日。从发售招标文

件之日起开始计算备标时间。如登记参加投标的申请人数量不足3人时，招标人

标

在确认正式投标人之前，可以发出补充公告，适当延长招标文件获取时间。

投

5、发布公告日期、递交投标文件时间、地点与开标时间：

5.1公告发布日期（含本日）2022年月日至标2022年月日。

5.2递交投标文件起始时间：2022年月日时分；

截止时间：2022年月日时分；监

3.开标时间2022年月日时分；

管

4.地点：广州公共资源交易中心（广州市天河区天润路333号）开标室。

5.逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。网

6.投标注意事项

6.1投标人若对招标文件有疑问，在招标文件《投标人须知》规定时间内以

匿名方式在广州公共资源交易中心网（http://www.gzggzy.cn/）进行网上提问。

招标人（或招标代理）将对投标人的问题统一做出澄清和解答，并发布在广州公

共资源交易中心网。投标人应自行留意招标人（或招标代理）发布的招标文件澄

广，清、修改或补充内容。否则，造成的一切后果由投标人自行承担。

6.2开标时要求投标人的企业法定代表人(联合体投标的指牵头人)或拟委派

东

本项目的项目经理作为委托代理人准时参加开标会,且需在开标截止时间前进场

做签到工作,手持本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人授权委托，省

证明书原件（法定代表人出席开标会的，则无需提供）和投标保证金银行保函原

件或投标保证金保证保险保函原件（投标保证金如采用银行转账形式可不提供保，招

函原件）。

标

6.3招标、投标活动需要遵守相关部门的防疫有关规定，确保经办人员、参

加投标活动人员的身体健康状况符合新冠肺炎疫情防控要求。如出现经办人员、，投

参加投标活动人员身体健康状况不达标（如体温异常或不带口罩等），造成投标

标

不成功，责任自负。详情可登录广州公共资源交易中心网站（网址：

http://www.gzggzy.cn/）查询或联系广州公共资源交易中心（电话：

监

广，020-28866000）咨询。

管

东

7.发布公告的媒介

网

本次招标公告同时在广州公共资源交易中心网、广东省招标投标监管网上发布。，省

8.联系方式

招

招标人:茂名市高地智慧城综合开发有限公司

地址：茂名市电白区（原茂港区）进港大道28号4楼404室，标

联系人：崔先生电话：0668-2156517

投

招标代理：广东建瀚工程管理有限公司

地址：茂名市茂南区高凉中路26号大院名富广场1号楼601，标

联系人：李先生电话：0668-2861766

监

监督部门：茂名水东湾新城建设交通局电话：0668-2538935

管

网

2022年月日

附件一：

广审核确认:招标人或招标代理机构接收资料人员与投标申请人代表对以下资料共同核对，审核情况属实。招标人或招标代理机构接委托代理人收资料人员签名:签名:	广审核确认:招标人或招标代理机构接收资料人员与投标申请人代表对以下资料共同核对，审核情况属实。招标人或招标代理机构接委托代理人收资料人员签名:签名:	广审核确认:招标人或招标代理机构接收资料人员与投标申请人代表对以下资料共同核对，审核情况属实。招标人或招标代理机构接委托代理人收资料人员签名:签名:	广审核确认:招标人或招标代理机构接收资料人员与投标申请人代表对以下资料共同核对，审核情况属实。招标人或招标代理机构接委托代理人收资料人员签名:签名:	广审核确认:招标人或招标代理机构接收资料人员与投标申请人代表对以下资料共同核对，审核情况属实。招标人或招标代理机构接委托代理人收资料人员签名:签名:	广审核确认:招标人或招标代理机构接收资料人员与投标申请人代表对以下资料共同核对，审核情况属实。招标人或招标代理机构接委托代理人收资料人员签名:签名:
序号	东项目省	内页码	投标登记提交资料要求	审核情况	备注
序号	东项目省	内页码	投标登记提交资料要求	（此栏不需申请人填写）	备注
1	投标登记申请表（不用装订）；		原件
2	招联合体协议书（如有）		原件
3	企业法定代表人证明书、法定代表人授权委托证明书（进标行投标登记时，法定代表人须授权委托本项目的项目经理作为代理人）、投标登记代表本人身份证		原件
4	企业营业执照副本复印件或带有二维码的证书副本的彩投色打印件；		原件核查
5	企业资质证书副本复印件或电子证书打印件；	标	原件核查
6	建设行政主管部门颁发的安全生产许可证复印件或电子广证书打印件；		原件核查监
7	拟任本工程的项目负责人注册建造师证书、安全生产考核合格证书（B证）、身份证复印件；东		原件核查	管
9	拟任本工程的施工技术负责人的身份证复印件；省		原件核查		网
10	拟任本工程的安全负责人的安全生产考核合格证（C证）复印件、身份证复印件；招		原件核查
11	拟任本工程的质量负责人的岗位证书复印件、身份证复标印件；财务负责人的身份证复印件		原件核查
13	投上述人员自2022年6月至2022年8月的有效社保证明材料复印件。		原件核查标

注:1、本表一式两份，一份附于投标登记资料内首页，作为投标登记资料目录，另一份交回投标申

请人代表。两份表格中每页的“审核确认”栏均需双方签署。监

2、本表原件审核情况栏及备注栏须留空，由招标人或招标代理机构收资料人员审核后填写。

管

3、本表中有修改情况，须经招标人或招标代理机构接收资料人员和投标单位代表共同签署。

网

附件二

御湖城项目拒绝投标单位名单（部分）

广

序号	东单位省	拒绝投标期	拒绝投标期	备注
序号	东单位省	起始日期	截止日期	备注
1	广西幸福建筑工程有限公司招	2021年1月1日
2	四川华爵建筑有限公司	2021年1月1日标
3
4		投
5			标
6	广		监
7	东			管
8	省			网
9	招
10		标
11
12		投
13			标
14			监
15				管

网

说明：1.在拒绝投标期内，拒绝上述单位参与御湖城项目的投标。

2.若上述单位及拒绝期限发生变化的，则以最新书面文件为准。3.上述单位名单未含被人民法院列为失信被执行人企业。

附录1资格审查条件(资质最低条件)

广企业资质等级要求

东投标人须具备建筑工程施工总承包壹级（或以上）资质，营业执照和施工企业安全生省产许可证有效；广东省外企业须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入信息并通招过数据规范检查显示正常登记。标

附录2资格审查条件(财务最低要求)

投

财务要求标

监广不设置为资格条件。管

附录3东资格审查条件(业绩最低要求)

网

省业绩要求招

标不设置为资格条件。投

附录4资格审查条件(信誉最低要求)

标

信誉要求监

投标人在最近三年内（2019年9月1日至投标截止日止）没有存在骗取中标或严管重违约被解除合同或被建设行政主管部门通报且在限制投标期内。网投标人没有被人民法院列为失信被执行人。

附录5资格审查条件(人员配备资格最低要求)

广序号	人员	数量	资格要求
1	东项目经理省	1人	拟委任的项目经理须持有建筑工程级一级建造师证书，具备有效的安全生产考核合格证B证，目前未在其它在建项目担任项目经理。
2	项目施工技术负责人	1人	招拟委任的施工技术负责人须具有建筑工程相关专业高级或以上技术职称。
3	安全负责人	1人	标拟委任的安全负责人须取得安全生产考核合格证（C证），且在有效期内。投
4	质量负责人	1人	拟委任的质量负责人须取得岗位证书。标
广5	财务负责人	1人	监
管注：1、广东省外的投标人其拟委派人员必须已经在“进粤企业和人员诚信信息登记平东台”录入信息并通过数据规范检查。网2、如果投标人拟派的项目经理存在在建（未竣工验收）项目中途变更其项目经理省的，需在投标文件中提交已完成变更的证明材料，开标日后提交证明材料视为无效。3、如果建造师的注册证、安全生产考核合格证和安全负责人的安全生产考核合格招证已按新规定办理信息公开，则必须符合相关规定。4、上述人员配备为投标时最低要求，在签订合同和进场施工时必须到位，如在签标订合同时不能到位，则视为中标人自动放弃中标资格，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，或者按规定重新组织招标；投如在进场施工时不能到位，其履约保证金不予退还，给招标人造成损失的，还应当对超过部分予以赔偿。标5、上述人员需提供本单位（或分公司）近3个月（2022年6月至2022年8月）社保证明。监6、上述人员进驻施工现场时间：开工后，项目经理22天/月；项目施工技术负责人22天/月；安全负责人22天/月；质量负责人22天/月。管7、上述人员变更的要求:(1)人员变更须经建设单位、监理单位同意；(2)变更的人员具有与招标文件要求、投标文件承诺的同等资格条件，且符合有关管理法规要求的资网格条件；（3）变更的人员必须是施工企业自有员工（具有本企业购买近3个月的社保、劳动合同）；（4）向监督机构填报《建筑工程项目管理班子变更情况报告表》。	管注：1、广东省外的投标人其拟委派人员必须已经在“进粤企业和人员诚信信息登记平东台”录入信息并通过数据规范检查。网2、如果投标人拟派的项目经理存在在建（未竣工验收）项目中途变更其项目经理省的，需在投标文件中提交已完成变更的证明材料，开标日后提交证明材料视为无效。3、如果建造师的注册证、安全生产考核合格证和安全负责人的安全生产考核合格招证已按新规定办理信息公开，则必须符合相关规定。4、上述人员配备为投标时最低要求，在签订合同和进场施工时必须到位，如在签标订合同时不能到位，则视为中标人自动放弃中标资格，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，或者按规定重新组织招标；投如在进场施工时不能到位，其履约保证金不予退还，给招标人造成损失的，还应当对超过部分予以赔偿。标5、上述人员需提供本单位（或分公司）近3个月（2022年6月至2022年8月）社保证明。监6、上述人员进驻施工现场时间：开工后，项目经理22天/月；项目施工技术负责人22天/月；安全负责人22天/月；质量负责人22天/月。管7、上述人员变更的要求:(1)人员变更须经建设单位、监理单位同意；(2)变更的人员具有与招标文件要求、投标文件承诺的同等资格条件，且符合有关管理法规要求的资网格条件；（3）变更的人员必须是施工企业自有员工（具有本企业购买近3个月的社保、劳动合同）；（4）向监督机构填报《建筑工程项目管理班子变更情况报告表》。	管注：1、广东省外的投标人其拟委派人员必须已经在“进粤企业和人员诚信信息登记平东台”录入信息并通过数据规范检查。网2、如果投标人拟派的项目经理存在在建（未竣工验收）项目中途变更其项目经理省的，需在投标文件中提交已完成变更的证明材料，开标日后提交证明材料视为无效。3、如果建造师的注册证、安全生产考核合格证和安全负责人的安全生产考核合格招证已按新规定办理信息公开，则必须符合相关规定。4、上述人员配备为投标时最低要求，在签订合同和进场施工时必须到位，如在签标订合同时不能到位，则视为中标人自动放弃中标资格，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，或者按规定重新组织招标；投如在进场施工时不能到位，其履约保证金不予退还，给招标人造成损失的，还应当对超过部分予以赔偿。标5、上述人员需提供本单位（或分公司）近3个月（2022年6月至2022年8月）社保证明。监6、上述人员进驻施工现场时间：开工后，项目经理22天/月；项目施工技术负责人22天/月；安全负责人22天/月；质量负责人22天/月。管7、上述人员变更的要求:(1)人员变更须经建设单位、监理单位同意；(2)变更的人员具有与招标文件要求、投标文件承诺的同等资格条件，且符合有关管理法规要求的资网格条件；（3）变更的人员必须是施工企业自有员工（具有本企业购买近3个月的社保、劳动合同）；（4）向监督机构填报《建筑工程项目管理班子变更情况报告表》。	管注：1、广东省外的投标人其拟委派人员必须已经在“进粤企业和人员诚信信息登记平东台”录入信息并通过数据规范检查。网2、如果投标人拟派的项目经理存在在建（未竣工验收）项目中途变更其项目经理省的，需在投标文件中提交已完成变更的证明材料，开标日后提交证明材料视为无效。3、如果建造师的注册证、安全生产考核合格证和安全负责人的安全生产考核合格招证已按新规定办理信息公开，则必须符合相关规定。4、上述人员配备为投标时最低要求，在签订合同和进场施工时必须到位，如在签标订合同时不能到位，则视为中标人自动放弃中标资格，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，或者按规定重新组织招标；投如在进场施工时不能到位，其履约保证金不予退还，给招标人造成损失的，还应当对超过部分予以赔偿。标5、上述人员需提供本单位（或分公司）近3个月（2022年6月至2022年8月）社保证明。监6、上述人员进驻施工现场时间：开工后，项目经理22天/月；项目施工技术负责人22天/月；安全负责人22天/月；质量负责人22天/月。管7、上述人员变更的要求:(1)人员变更须经建设单位、监理单位同意；(2)变更的人员具有与招标文件要求、投标文件承诺的同等资格条件，且符合有关管理法规要求的资网格条件；（3）变更的人员必须是施工企业自有员工（具有本企业购买近3个月的社保、劳动合同）；（4）向监督机构填报《建筑工程项目管理班子变更情况报告表》。

御湖城首期剩余工程招标内容（一）：2.1工程概况：本项目为商业住宅小区。其中，住宅建筑面积：391074.62平方米；商业建筑面积：20112.58平方米；地下室建筑面积：168143.27平方米；公建配套建筑面积：6212.99平方米。计划建设高层住宅27栋。具体招标内容见下表：2.工程概况与招标内容本招标项目御湖城项目已由茂名市发展和改革局以2018-440900-70-03-002163文批准立项建设。招标人为茂名市高地智慧城综合开发有限公司，建设资金来自企业自筹，项目已具备招标条件，现对该项目施工采用资格后审方式进行公开招标。1.招标条件御湖城项目施工招标公告

序号	楼栋号	招标内容	施工工期要求	备注
1	独立商业12#楼	土建、水电、粗装修及外立面整栋	工期要求110天，具体开工时间以甲方下发开工令为准，于2022年12月31日前完成
2	独立商业17#楼	土建、水电、粗装修及外立面整栋	工期要求110天，具体开工时间以甲方下发开工令为准，于2022年12月31日前完成
3	独立商业26#楼	土建、水电、粗装修及外立面整栋	工期要求110天，具体开工时间以甲方下发开工令为准，于2022年12月31日前完成
4	23-24#楼底商连廊	土建、水电、粗装修及外立面整栋	工期要求110天，具体开工时间以甲方下发开工令为准，于2022年12月31日前完成
5	25#楼地下室及塔楼	土建、水电、粗精装修、外立面及所有配套整栋	工期要求600天，具体开工时间以甲方下发开工令为准，其中地下室范围工期75天，于2022年12月31日前完成
6	综合楼10#楼	土建:（1）主体结构：二层顶板以上全部主体结构，面积约1010.86㎡；（2）全部砌体工程；（3）全部抹灰工程；（4）全部油漆工程；（5）全部铝合金门窗工程；（6）全部卫生间、阳台做法；（7）全部防火门框、门扇安装工程；（8）全部二次结构；（9）外立面及屋面工程；（10）其它所有属综合楼及其地下室又未完成工程内容；水电：所有属于综合楼及其地下室装修：室内装修及外立面装修	工期要求130天，具体开工时间以甲方下发开工令为准
6	纯地下室（未施工结构部分）	土建: （1）主体结构：A1板、A4板、A5板201.3平方米、C8板负二层柱子至顶板主体结构，A5板2591.04㎡、A6板、B1板基础开挖至顶板所有主体结构；（2）地下室负二层、负一层砖墙及二次结构；（3）地下室所有内墙抹灰工程；（4）油漆工程（5）地下室地面混凝土找平及地坪工程；（6）地下室防火门；（7）地下室所有人防及消防水池内做法；（8）地下室所有楼梯踏步防滑槽；（9）地下室所有人防楼梯及人行梯踏步找平；（10）地下室所有集水井盖板及集水井内做法；（11）顶板滤水层（12）其它所有属地下室又未完成工程内容；水电：所有属于地下室	工期要求75天，具体开工时间以甲方下发开工令为准，于2022年12月31日前完成
7	其他配套	（1）剩余室外综合管网（销售中心-大门、现有园林展示区已施工）；（2）小区道路；（3）小区永久围墙；（4）其他所有属配套又未完成工程内容。	工期要求60天，具体开工时间以甲方下发开工令为准，于2022年12月31日前完成
8	23#、24#楼	（1）屋面防水工程；（2）强电井桥架；（3）强电拉线；（4）塔楼商铺剩余砌体、抹灰、铝合金门窗、外立面、水电配套等。	工期要求60天，具体开工时间以甲方下发开工令为准，于2022年12月31日前完成	涉及到剩余工程量按实际施工确认
9	5#、6#、11#、16#楼	（1）强电井桥架；（2）强电拉线。	工期要求60天，具体开工时间以甲方下发开工令为准，于2022年12月31日前完成	涉及到剩余工程量按实际施工确认
10	纯地下室（已施工结构部分）	（1）剩余地下室顶板滤水层、负一、负二层找平层；（2）剩余腻子及全部油漆；（3）地下室全部强弱桥架、强电铺线、给排水、照明等；（4）设备房砌墙、设备基础、防火门、电缆沟等；	工期要求60天，具体开工时间以甲方下发开工令为准，于2022年12月31日前完成	涉及到剩余工程量按实际施工确认

3.1投标人须具备建设主管部门认定的建筑工程施工总承包壹级（或以上）资质，营业执照和施工企业安全生产许可证有效；广东省外企业须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入信息并通过数据规范检查显示正常登记，且投标人拟派人员必须已经在该平台录入。3.投标人资格要求2.3招标控制价：37010.00万元。2.2招标范围：本项目工程内容（具体以工程量清单为准）施工总承包，标段划分定为1个施工合同，计划施工工期600日历天。御湖城首期剩余工程招标内容（二）：

工程名称	楼栋	招标内容	施工工期要求
茂名御湖城首期3#-4#、9#、12#、15#、17#、21#-22#、25#楼塔楼（不含地下室）、26#、10#综合楼及剩余室外消防管网消防工程	首期3#-4#、9#、12#、15#、17#、21#-22#、25#楼塔楼（不含地下室）、26#、10#综合楼及剩余室外消防管网消防工程	工程内容包括发包人最终确认的消防图纸中的全部工程内容,包括工程优化、深化设计、设备材料供应、工程相关报建报验、工程施工、系统调试、消防设施检测、电气消防安全检测、电气防火检测、防火封堵检测、消防产品检测、洞口防火封堵及检测、消防验收合格(并取得当地消防主管部门验收合格意见书)、调试、工程资料归档、保修等以及协作相关单位完成相关专业的验收(含政府部门要求的相关验收)等全部内容。包含但不限于以下内容:1、室外消火栓、消防进水系统2、消火栓系统3、自动喷淋系统4、防排烟系统5、火灾自动报警系统6、气体灭火系统7、消防设备电源监控系统8、防火卷帘系统9、电气火灾监控系统10、包含以上各系统按消防验收要求或系统需求,系统与系统间的信号相连及控制联动功能。11、本工程包含与其他单位如主体结构建设单位、装修单位等各专业(包括与其他系统如应急照明等系统)的消防联动调试及主导验收相关工作	总工期300天，具体开工时间以甲方下发开工令为准
茂名御湖城首期3#-4#、9#、15#、21#-22#、25#楼新风除霾工程	首期3#-4#、9#、15#、21#-22#、25#楼新风除霾工程	具体包括除霾新风机、除霾新风机的控制线及控制开关、风道、室内送风风口、防雨百叶风口的安装、调试、竣工验收及质量保修等,承包人负责从配电箱始端敷设至除疆新风机的电源线及控制线,工程所涉及的相关预理及其修补、配合装修进行的局部修改等均属于本工程范围。	总工期200天，具体开工时间以甲方下发开工令为准
茂名御湖城首期3#-4#、9#、15#、21#-22#楼、25#表后燃气工程	首期3#-4#、9#、15#、21#-22#楼、25#表后燃气工程	燃气表至燃气具止的燃气用不锈钢波纹管及不锈钢接头(以下简称产品)的安装工程。	总工期200天，具体开工时间以甲方下发开工令为准
茂名御湖城首期光纤入户工程	承包范围:茂名御湖城首期光纤入户及检测工程,共计2388户,包括楼栋有3#、4-1#4-2#、5-1#5-2#、6-1#、6-2#、9#、10#综合楼、11-1#、11-2#、12#商业、15#、16-1#、16-2#、17#商业、21#、22-1#、22-2#、23-1#、23-2#、24-1#、24-2#、25-1#、25-2#、26#商业、27#商业、27-1#大门、27-2#商业	进行图纸设计、设备采购、安装、调试、验收、保修、第三方检测等内容。	总工期180天，具体开工时间以甲方下发开工令为准，其中首一期5#、6#、11#、16#、23#、24#楼工期要求75天，于2022年12月31日前完成
茂名御湖城综合楼小型中央空调采购、安装施工	10#综合楼	中央空调设备采购、工程内容:设备安装、各设备连接的冷媒管、PVC-U冷凝管、镀锌风管、铝合金风口、难燃B1级橡塑保温、支架、电源线的接线(不含电源线敷设)、控制线缆、PVC线管、冷暖转换开关,有线控制器、无线控制器、附件及组成本系统完整性的一切安装工程。	总工期30天，具体开工时间以甲方下发开工令为准
茂名御湖城综合楼室内泳池、室外泳池水处理工程施工	10#综合楼	茂名御湖城综合楼泳池包含综合楼室内恒温泳池、综合楼室外成人泳池、综合楼室外儿童泳池共计三个泳池。本次泳池水处理工程的承包范围包含前述三个泳池水处理工程。室内泳池水处理工程主要包含循环装置、过滤砂缸、絮凝加药装置、PH加药装置、水质监测装置、杀菌加药装置、泳池内配件、电控装置及电缆电线、线管、管道管件等系统。室外泳池水处理工程主要包含壁挂式一体机、水质监测装置、泳池内配件等系统,	总工期45天，具体开工时间以甲方下发开工令为准
茂名御湖城综合楼泛光照明亮化工程施工	10#综合楼	工程内容:根据发包人提供的建筑图(布局图)、亮化包装方案、项目要求,承包亮化方案涉及的施工图及其它相关设计、效果图制作、设备材料采购供应、工程施工、调试及技术服务、峻工验收合格、工程保修以及协作相关主体单位完成相关专业的验收等全部内容。	总工期60天，具体开工时间以甲方下发开工令为准
茂名御湖城首期工程成套生活给水设备组供应及安装	首期全部楼栋范围	1)、设备供应及就位安装范围:本次设备就位安装范围为茂名御湖城首期_工程成套生活给水设备组供应及就位安装(包括相关配件及附属设备的安装),具体范围如下:从各水泵组进水母管(含进水母管;若为无负压设备则从泵房无负压稳压补偿罐进水法兰口算起,含无负压稳压补偿罐)至各泵组出水母管(含出水母管)之间的全部工程内容。具体包含主副泵、气压罐、控制柜、进出水阀门组、附件(压力表、远传压力表、电接点压力表、阀门、橡胶软接、安全阀、底座、隔振器(垫)等)、配件(管道、弯头、三通、异径管、法兰等)等供应及就位安装。不含设备组的混凝土基础及二次灌浆(但乙方需提供基础设计条件图)、不含控制柜的上端电源线及控制柜下端至机组设备各组件的控制线线缆等(但乙方需指导接线)。2)、就位安装内容:茂名御湖城首期工程成套生活给水设备组的设备、材料供应、设备配置优化、运输装卸、设备就位(含设备附件及配件的安装)、设备接地(利用设备连接件)、调试(满负荷)。	交货后10天完成安装，具体交货时间以甲方下发交货通知单为准，于2022年12月31日前完成安装
茂名御湖城首期泛光照明亮化工程施工	21#、22#、23#、24#、25#、26#、27#	工程内容:根据发包人提供的建筑图(布局图)、亮化包装方案、项目要求,承包亮化方案涉及的施工图及其它相关设计、效果图制作、设备材料采购供应、工程施工、调试及技术服务、峻工验收合格、工程保修以及协作相关主体单位完成相关专业的验收等全部内容。	总工期120天，具体开工时间以甲方下发开工令为准
茂名御湖城首期柴油发电机组设备采购及安装	首期全部楼栋范围	柴油发电机组设备按深化设计采购及安装	总工期60天，具体开工时间以甲方下发开工令为准，于2022年12月31日前完成安装
茂名御湖城首期柴油发电机机房环保工程	首期全部楼栋范围	柴油发电机机房环保工程深化设计、施工、安装及调试	总工期60天，具体开工时间以甲方下发开工令为准，于2022年12月31日前完成
茂名御湖城项目首期地下车库标识牌及楼栋信报箱安装工程施工	整个首期地下室	工程内容:茂名御湖城项目首期地下车库标识牌安装工程,包括但不限于地下停车场标识标牌的图纸深化设计、制作、运输、安装: 2.吊牌灯箱的图纸深化设计,制作,运输,安装; 3、立柱防撞保护的图纸深化设计、制作,运输,安装。4、塔楼信报箱采购及安装等主要工作内容。具体范围及内容以甲方确认下发的施工图纸、施工技术参考方案及甲方授权的现场代表指令为准。	总工期60天，具体开工时间以甲方下发开工令为准，于2022年12月31日前完成
茂名御湖城项目首期地下室地坪漆及车位划线工程施工	整个首期地下室	工程内容:茂名御湖城项目首期地下室地坪漆及车位划线,包括地下车库、人行道、车行道的地坪漆施工、墙柱面踢脚线环氧漆施工及地面标线等工程。	总工期50天，具体开工时间以甲方下发开工令为准，于2022年12月31日前完成
茂名御湖城3#-4#、9#、15#、21#-22#、25#楼室内装修及门廊装修工程；5-1#、6-2#、11-2#、16-1#、16-2#、23-1#、23-2#、24-1#、24-2#楼室外门廊及剩余商业楼外立面装修。	3#-4#、9#、15#、21#-22#、25#楼；；5-1#、6-2#、11-2#、16-1#、16-2#、23-1#、23-2#、24-1#、24-2#楼	工程内容:乙方负责按甲方确认的施工图纸及相关设计变更通知对茂名御湖城首期3#-4#、9#、15#、21#-22#室内装修及室外门廊装修工程、5-1#、6-2#、11-2#、16-1#、16-2#、23-1#、23-2#、24-1#、24-2#楼室外门廊及剩余商业楼外立面装修进行施工。	总工期180天，具体开工时间以甲方下发开工令为准
茂名御湖城3#、4#、9#、15#、21#、22#、25#、26#、27#- 电梯安装	3#、4#、9#、15#、21#、22#、25#、26#、27#	电梯设备深化设计及安装、调试	总工期30天，具体开工时间以甲方下发开工令为准
茂名御湖城3#、4#、9#、15#、21#、22#、25#、26#、27#- 电梯	3#、4#、9#、15#、21#、22#、25#、26#、27#	电梯设备采购（品牌要求：三菱、日立、奥的斯三种品牌选择）	总工期30天，具体开工时间以甲方下发开工令为准
茂名御湖城首期园林园建工程	剩余首期园林园建范围（除已施工展示区范围）	工程内容包括：茂名御湖城首期园林园建工程的地面铺装、休闲平台、花池、亭、亲水栈桥、雕塑安装、喷泉等硬景的结构、装饰及水电工程、绿化工程。具体施工范围及内容以经甲方确认的施工图、相关补充图、设计变更及现场工程师的书面指令为准。	总工期120天，具体开工时间以甲方下发开工令为准，其中首一期范围要求工期60天，于2022年12月31日前完成
茂名御湖城首期全楼栋及地下室永久用电工程	首期全部楼栋及地下室范围	茂名御湖城永久用电工程安装工程,具体施工范围为本工程总配电房至小区内各配电站的线路,以及各电房内高低压配电设备安装,配电房至,楼栋电表箱(电表由承包人向供电局申请并安装)的永久电工程。上述范围内的永久电工程的设备材料供应、工程施工、远程抄表系统、防雷接地、系统调试、工程验收、通电、及时办理电房移交当地供电部门及相关报批报验等全部内容。	总工期120天，具体开工时间以甲方下发开工令为准，其中首一期5#、6#、11#、16#、23#、24#楼及地下室范围要求工期60天，于2022年12月31日前完成
茂名御湖城首期交楼前开荒工程	首期全部区域	茂名御湖城首期交付使用前的全面开荒清洁，包括楼宇、楼宇公共区域、小区商业街、园林园建、停车场、园区道路、广场及外围公共区域、物业办公区域综合楼、活动中心及外围等区域，垃圾清理清运及甲方甲方要求清洁开荒的区域或内容。	总工期120天，具体开工时间以甲方下发开工令为准，其中首一期5#、6#、11#、16#楼及地下室范围、园区等要求工期30天，23#、24#楼及地下室范围园区等要求工期30天

4.1请有意向的潜在投标单位由企业法定代表人或法定代表授权委托本项目的项目经理于2022年月日至2022年月日上午9:30至11:30,下午14:00至16:00到广州公共资源交易中心（广州市天河区天润路333号）投标登记并购买招标文件，投标登记资料详见《附件一》，投标登记资料一式两份装订成册，复印件均需加盖公章，原件备查；投标登记申请表（原件一式两份，加盖公章，单独提供，广州公共资源交易中心信息网http://www.gzggzy.cn/可下载），招标文件每本售价500元，售后不退。4.招标文件的获取3.5根据广州公共资源交易中心要求，投标人在投标登记前应已在广州公共资源交易中心办理企业信息登记，企业信息登记的办理详见广州公共资源交易中心网站服务指南栏目。3.4本次招标不接受联合体投标。3.3“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)查询：投标人被人民法院列为失信被执行人的，投标活动依法予以限制，不接受其投标。3.2拟委任的项目经理须持有建筑工程一级建造师注册证书，备有效的安全生产考核合格证B证，目前未在其它在建项目担任项目经理。

3.开标时间2022年月日时分；截止时间：2022年月日时分；5.2递交投标文件起始时间：2022年月日时分；5.1公告发布日期（含本日）2022年月日至2022年月日。5、发布公告日期、递交投标文件时间、地点与开标时间：注：招标文件获取时间自招标公告发布之日起不得少于5日。从发售招标文件之日起开始计算备标时间。如登记参加投标的申请人数量不足3人时，招标人在确认正式投标人之前，可以发出补充公告，适当延长招标文件获取时间。

6.3招标、投标活动需要遵守相关部门的防疫有关规定，确保经办人员、参加投标活动人员的身体健康状况符合新冠肺炎疫情防控要求。如出现经办人员、参加投标活动人员身体健康状况不达标（如体温异常或不带口罩等），造成投标不成功，责任自负。详情可登录广州公共资源交易中心网站（网址：http://www.gzggzy.cn/）查询或联系广州公共资源交易中心（电话：020-28866000）咨询。6.2开标时要求投标人的企业法定代表人(联合体投标的指牵头人)或拟委派本项目的项目经理作为委托代理人准时参加开标会,且需在开标截止时间前进场做签到工作,手持本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人授权委托证明书原件（法定代表人出席开标会的，则无需提供）和投标保证金银行保函原件或投标保证金保证保险保函原件（投标保证金如采用银行转账形式可不提供保函原件）。6.1投标人若对招标文件有疑问，在招标文件《投标人须知》规定时间内以匿名方式在广州公共资源交易中心网（http://www.gzggzy.cn/）进行网上提问。招标人（或招标代理）将对投标人的问题统一做出澄清和解答，并发布在广州公共资源交易中心网。投标人应自行留意招标人（或招标代理）发布的招标文件澄清、修改或补充内容。否则，造成的一切后果由投标人自行承担。6.投标注意事项5.逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。4.地点：广州公共资源交易中心（广州市天河区天润路333号）开标室。

联系人：崔先生电话：0668-2156517地址：茂名市电白区（原茂港区）进港大道28号4楼404室招标人:茂名市高地智慧城综合开发有限公司8.联系方式本次招标公告同时在广州公共资源交易中心网、广东省招标投标监管网上发布。7.发布公告的媒介

附件一：2022年月日监督部门：茂名水东湾新城建设交通局电话：0668-2538935联系人：李先生电话：0668-2861766地址：茂名市茂南区高凉中路26号大院名富广场1号楼601招标代理：广东建瀚工程管理有限公司

审核确认:招标人或招标代理机构接收资料人员与投标申请人代表对以下资料共同核对，审核情况属实。
招标人或招标代理机构接收资料人员签名:			委托代理人签名:
序号	项目	内页码	投标登记提交资料要求	审核情况	备注
序号	项目	内页码	内页码	（此栏不需申请人填写）	审核情况
1	投标登记申请表（不用装订）；		原件
2	联合体协议书（如有）		原件
3	企业法定代表人证明书、法定代表人授权委托证明书（进行投标登记时，法定代表人须授权委托本项目的项目经理作为代理人）、投标登记代表本人身份证		原件
4	企业营业执照副本复印件或带有二维码的证书副本的彩色打印件；		原件核查
5	企业资质证书副本复印件或电子证书打印件；		原件核查
6	建设行政主管部门颁发的安全生产许可证复印件或电子证书打印件；		原件核查
7	拟任本工程的项目负责人注册建造师证书、安全生产考核合格证书（B证）、身份证复印件；		原件核查
9	拟任本工程的施工技术负责人的身份证复印件；		原件核查
10	拟任本工程的安全负责人的安全生产考核合格证（C证）复印件、身份证复印件；		原件核查
11	拟任本工程的质量负责人的岗位证书复印件、身份证复印件；财务负责人的身份证复印件		原件核查
13	上述人员自2022年6月至2022年8月的有效社保证明材料复印件。		原件核查

御湖城项目拒绝投标单位名单（部分）附件二3、本表中有修改情况，须经招标人或招标代理机构接收资料人员和投标单位代表共同签署。2、本表原件审核情况栏及备注栏须留空，由招标人或招标代理机构收资料人员审核后填写。注:1、本表一式两份，一份附于投标登记资料内首页，作为投标登记资料目录，另一份交回投标申请人代表。两份表格中每页的“审核确认”栏均需双方签署。

序号	单位	拒绝投标期		备注
序号	单位	起始日期	截止日期	备注
1	广西幸福建筑工程有限公司	2021年1月1日
2	四川华爵建筑有限公司	2021年1月1日
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

附录2资格审查条件(财务最低要求)附录1资格审查条件(资质最低条件)3.上述单位名单未含被人民法院列为失信被执行人企业。2.若上述单位及拒绝期限发生变化的，则以最新书面文件为准。说明：1.在拒绝投标期内，拒绝上述单位参与御湖城项目的投标。

企业资质等级要求

投标人须具备建筑工程施工总承包壹级（或以上）资质，营业执照和施工企业安全生产许可证有效；广东省外企业须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入信息并通过数据规范检查显示正常登记。

财务要求

不设置为资格条件。

附录5资格审查条件(人员配备资格最低要求)附录4资格审查条件(信誉最低要求)附录3资格审查条件(业绩最低要求)

业绩要求

不设置为资格条件。

信誉要求

投标人在最近三年内（2019 年9月1 日至投标截止日止）没有存在骗取中标或严重违约被解除合同或被建设行政主管部门通报且在限制投标期内。投标人没有被人民法院列为失信被执行人。

序号	人员	数量	资格要求
1	项目经理	1人	拟委任的项目经理须持有建筑工程级一级建造师证书，具备有效的安全生产考核合格证B证，目前未在其它在建项目担任项目经理。
2	项目施工技术负责人	1人	拟委任的施工技术负责人须具有建筑工程相关专业高级或以上技术职称。
3	安全负责人	1人	拟委任的安全负责人须取得安全生产考核合格证（C证），且在有效期内。
4	质量负责人	1人	拟委任的质量负责人须取得岗位证书。
5	财务负责人	1人
注：1、广东省外的投标人其拟委派人员必须已经在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入信息并通过数据规范检查。2、如果投标人拟派的项目经理存在在建（未竣工验收）项目中途变更其项目经理的，需在投标文件中提交已完成变更的证明材料，开标日后提交证明材料视为无效。3、如果建造师的注册证、安全生产考核合格证和安全负责人的安全生产考核合格证已按新规定办理信息公开，则必须符合相关规定。4、上述人员配备为投标时最低要求，在签订合同和进场施工时必须到位，如在签订合同时不能到位，则视为中标人自动放弃中标资格，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，或者按规定重新组织招标；如在进场施工时不能到位，其履约保证金不予退还，给招标人造成损失的，还应当对超过部分予以赔偿。5、上述人员需提供本单位（或分公司）近3个月（2022年6月至2022年8月）社保证明。6、上述人员进驻施工现场时间：开工后，项目经理22天/月；项目施工技术负责人22天/月；安全负责人22天/月；质量负责人22天/月。7、上述人员变更的要求:(1)人员变更须经建设单位、监理单位同意；(2)变更的人员具有与招标文件要求、投标文件承诺的同等资格条件，且符合有关管理法规要求的资格条件；（3）变更的人员必须是施工企业自有员工（具有本企业购买近3个月的社保、劳动合同）；（4）向监督机构填报《建筑工程项目管理班子变更情况报告表》。