住房城乡建设部制定制定承包人：发包人：广州市番禺区化龙镇人民政府工程名称：化龙镇HL18J-03草堂立交东侧地块（A、B地块）清表围蔽和耕作层剥离工程建设工程施工合同（示范文本，最终以签订为准）（GF—2017—0201）

化龙镇HL18J-03草堂立交东侧地块（A、B地块）清表围蔽和耕作层剥离工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就承包人（全称）：发包人（全称）：广州市番禺区化龙镇人民政府第一部分合同协议书国家工商行政管理总局

5.工程内容：该项目计划对化龙镇HL18J-03草堂立交东侧地块(A、B地块)进行清表围蔽和耕作层剥离。主要工程包括:采用钢制简易围网等方式进行围蔽，面积约410000平方米，长度约4300米，围蔽范围内清表，耕作层剥离，剥离厚度约20厘米等。总投资598.6万元。4.资金来源：财政资金。3.工程立项批准文号：穗番发改投批[2022]118号。2.工程地点：广州市番禺区化龙镇草堂立交东侧。1.工程名称：化龙镇HL18J-03草堂立交东侧地块（A、B地块）清表围蔽和耕作层剥离工程施工总承包。一、工程概况

本工程所有项目均应按国家有关现行工程质量验收标准执行，且验收达到合格等级。三、质量标准工期总日历天数：30天。开工日期以监理人发出的开工令载明的开工日期为准。二、合同工期按建设单位提供的招标文件、招标答疑文件、全套施工图纸、设计说明及补充说明，承包本项目的全部施工内容（具体数据及内容以施工图纸为准）。6.工程承包范围：

人民币（大写）(¥元)；（1）安全文明施工费：其中：人民币（大写）(¥元)；1.签约合同价为：四、签约合同价与合同价格形式

承包人项目经理：。五、项目经理2.合同价格形式：总价包干合同。工人工资占合同总价比例%。人民币（大写）(¥元)，（2）工人工资：

（4）通用合同条款；（3）专用合同条款及其附件；（2）投标文件及其附录；（1）中标通知书；本协议书与下列文件一起构成合同文件：六、合同文件构成

七、承诺上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。（7）其他合同文件。（6）图纸；（5）技术标准和要求；

本合同于年月日签订。九、签订时间本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。八、词语含义2.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。1.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

本合同自甲乙双方签字盖章后生效。十二、合同生效合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十一、补充协议本合同在签订。十、签订地点

(公章)(公章)发包人：广州市番禺区化龙镇人民政府承包人：（签字盖章页，本页无正文）（本页以下无正文）本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。十三、合同份数

邮政编码：邮政编码：地址：地址：组织机构代码：组织机构代码：（签字）（签字）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：

开户银行：开户银行：电子信箱：电子信箱：传真：传真：电话：电话：委托代理人：委托代理人：法定代表人：法定代表人：

1.一般约定第三部分专用合同条款（略，文本内容按建设工程施工合同（示范文本）（GF-2017-0201））第二部分通用合同条款账号：账号：

名称：；1.1.2.4监理人：1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.1.10其他合同文件包括：本合同协议签订后，双方有关工程的洽商、变更等书面明确双方权利义务的纪要、协议、承诺或文件。1.1.1合同1.1词语定义

名称：；1.1.2.5设计人：通信地址：。电子信箱：；联系电话：；资质类别和等级：；

1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：/。1.1.3工程和设备通信地址：。电子信箱：；联系电话：；资质类别和等级：；

1.4标准和规范适用于合同的其他规范性文件：/。1.3法律1.1.3.11施工机械：拟投入本项目的施工机械需按《广州市生态环境局关于开展非道路移动机械信息填报工作的通知》要求，进场施工前需完成信息登记或备案。1.1.3.10临时占地包括：/。1.1.3.9永久占地包括：/。

发包人向承包人提供图纸的内容：招标范围全部施工图。发包人向承包人提供图纸的数量：提供图纸3套；发包人向承包人提供图纸的期限：签订合同后7日内；1.6.1图纸的提供1.6图纸和承包人文件1.4.1适用于工程的标准规范包括：广州市建设工程扬尘防治“6个100%”管理标准。

发包人审批承包人文件的期限：工程开工前五天。承包人提供的文件的形式为：纸质版文件并加盖承包人单位公章；承包人提供的文件的数量为：全套文件各四套；承包人提供的文件的期限为：工程开工前五天；需要由承包人提供的文件，包括：开工报告；现场施工管理人员名单；详细的施工组织设计,其中包括施工计划、资金计划、现场平面布置图、重点与特殊部位施工措施和方法、质量保证措施、安全生产保证措施、文明施工保证措施、扬尘防治保证措施、防疫防控应急措施等；1.6.4承包人文件

发包人指定的接收人为：。1.7.2发包人接收文件的地点：；1.7.1发包人和承包人应当在5天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7联络关于现场图纸准备的约定：按通用条款约定。1.6.5现场图纸准备

1.10.1出入现场的权利1.10交通运输监理人指定的接收人为：。监理人接收文件的地点：；承包人指定的接收人为：。承包人接收文件的地点：；

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.10.4超大件和超重件的运输关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：场内道路由发包人提供，交通设施由承包人提供。关于场外交通和场内交通的边界的约定：/。1.10.3场内交通关于出入现场的权利的约定：承包人应根据合同工程的需要，进场施工人员必须出具核酸检测报告，按发包方指定的施工场地和提供的临时通道进行施工。

1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人只能用于本合同履行，不得向第三人透露。1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人。1.11知识产权

发包人代表：2.2发包人代表2.发包人允许调整合同价格的工程量偏差范围：否。出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：否。1.13工程量清单错误的修正

通信地址：。电子信箱：；联系电话：；职务：；身份证号：；姓名：；

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人提供水、电接驳点，施工场地内接驳水、电管线和用电、用水、通讯等由承包人自行负责，相关费用已包含在本合同价款内，承包人安装独立的施工用水、用电计量表，按水表、电表实际用量缴回水电费给供给单位。承包人为保证工期和质量而采取的其他措施（包括自行发电、自行供水等）所发生的相关费用发包人不再补偿。2.4.2提供施工条件关于发包人移交施工现场的期限要求：监理签发开工令前三天。2.4.1提供施工现场2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供发包人对发包人代表的授权范围如下：1、协调工程建设各单位的关系；2、督促施工方按图施工、监理方认真履行职责；3、设计变更及施工条件变更等有关签证的确认；4、工程进度款的审批；5、代表发包人行使本合同约定的其他权利和义务。

承包人需要提交的竣工资料套数：四套。（9）承包人提交的竣工资料的内容：工程施工技术资料、工程质量资料、工程检验评定资料、竣工图，规定的其他应交资料。3.1承包人的一般义务3.承包人发包人是否提供支付担保：否。2.5资金来源证明及支付担保

2）承包人负责办妥发包人及相关主管部门规定的、应该由承包人办理的与本合同约定工程有关的全部手续，并使发包人免于承担因此产生的任何责任。1）承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。（10）承包人应履行的其他义务：承包人提交的竣工资料形式要求：原件和电子版（扫描件PDF格式）。承包人提交的竣工资料移交时间：项目竣工验收通过后一个月内。承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。

8）承包人须保证会在发包人的指示下全面与有关单位配合和协调。7）承包人应从发包人指定的水电接驳点接驳施工用水用电，并有义务采取措施避免工程施工对其它分项工程造成破坏，由此产生的损失均由承包人负责。6）承包人须负责正式交货前的安全、保卫、防火、防盗工作，包括运输途中、卸货中的人身和材料的安全，在正式交货前，包括运输途中、卸货中如有人身伤害或材料受损失均由承包人负责。5）承包人承诺用于本工程的所有材料必须先送样，其材料的规格、型号、材质等标准须满足清单和图纸的要求，且经监理人、发包人确认后再进场，同时提供产品合格证或产品质量检测报告，产品合格证或质量检测报告随每批次材料进场时一并提交给发包人及监理人进行确认，否则由承包人承担违约责任。4）按照施工地点的管理要求配置相应的安全设备、设施；若承包人未能按要求将安全设施、设备配置齐全，发包人将代承包人配置，发包人所花费用将直接从承包人工程款中扣除。3）承包人应于开工前向发包人提交详细的施工组织设计，负责向发包人提供施工组织进度计划，对施工程序中有矛盾的地方进行协调并找出解决办法，并严格按照经发包人批准的施工组织设计施工。

14）承包人应按规定为从事施工作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。13）工程完成时，承包人负责进行全面的清理工作，做到工完场清。12）已完工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工工程的保护工作，如保护期间发生损坏，承包人自费负责修复。11）合同规定由承包人完成或提供配合的工作（包括合同及设计变更等），如承包人拒绝完成或不能按合同要求完成，发包人即可安排其他单位完成，所发生的费用从承包人当期工程款中扣回，影响工期的责任由承包人负责。10）承包人在各分项工程施工前须与发包人协调沟通，提供或了解其在分项工程上的特殊要求，并在每次隐蔽工程之前获得发包人及监理人确认。否则，因此而导致的额外施工费用由承包人承担。9）承包人应在施工期间，对陆续完成的工程负有实施产品保护的责任，如对其它单位的工程或设施造成损坏的，经发包人核实后由承包人照价赔偿。

20）承包人在施工过程中需做好安全文明相关措施，确保不影响施工周边居民生活区、市政道路交通的正常秩序。因施工造成的安全事故和质量问题，其责任由承包人承担。19）承包人须按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人，并装订成册。18）工程建设使用过程中，承包人承诺不得发生危及公共安全（正常社会秩序）的事件，若一旦出现上述事件，承包人必须及时赶到现场并及时处理，否则发包人有权支付相关费用，在工程款（质保金）支付时予以扣除，并按支付费用的3倍扣除违约金，对责任单位处以罚款。17）承包人应对其所选择的劳务分包人、材料及设备供应商应按照规定进行验工计价。承包人承诺不拖欠农民工工资、不拖欠分包商工程款及材料设备供应商货款，制定劳务工资管理制度，不得以任何借口拒绝支付农民工（或劳务工）费用，不将劳资纠纷转嫁发包人，如发生农民工资、分包工程款、供应商货款拖欠情况，一经核实，发包人有权暂停支付工程款，承包人不得以此为由进行停工及索赔。16）承包人承诺将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款。15）未经发包人许可禁止拍照及吸烟，施工人员必须遵守发包人广州市及番禺区相关规定。

3.2.1项目经理：3.2项目经理24）应履行的其他义务。23）承包人应无条件服从甲方的相关管理规定。22）承包人应确保其施工的相关人员符合国家相关行业资质要求，遵守国家法律法规，遵守甲方的相关管理规定。21）承包人应积极配合发包人协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作。

安全生产考核合格证书号：；建造师执业印章号：；建造师注册证书号：；建造师执业资格等级：；身份证号：；姓名：；

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人承担50000元违约金，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。接到通知7日内未更换满足业主要求的项目经理，处罚金为合同额的10%。同时发包人有权解除合同。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：开工之日起到竣工结束，项目经理每月不少于20天，每天必须不少于8小时在现场组织施工。承包人对项目经理的授权范围如下：对该项目质量、进度、安全、文明施工等负总责，并做好企业与业主之间的纽带作用，协助业主顺利完成该项目的施工等工作。通信地址：；电子信箱：；联系电话：；

3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权收取每次2000元/次作为违约金。3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：签订合同后7日内。3.3承包人人员3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权要求承包人承担50000元的违约金。并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人有权要求承包人承担50000元的违约金。并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权收取每次1000元/次作为违约金。

禁止分包的工程包括：全部工程。3.5.1分包的一般约定3.5分包承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权收取每次2000元/次作为违约金。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权收取每次2000元/次作为违约金。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：开工之日起到竣工结束，每月不少于28天，每天必须不少于8小时在现场。如需离场须经发包人及监理确认，方可离场。

4.监理人承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：银行履约保函，额度为合同金额的10%。承包人是否提供履约担保：是。3.7履约担保承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由承包人承担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。3.6工程照管与成品、半成品保护

总监理工程师：4.2监理人员关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：按监理合同执行。关于监理人的监理权限：按监理合同执行。关于监理人的监理内容：按监理合同执行。4.1监理人的一般规定

通信地址：；电子信箱：；联系电话：；监理工程师执业资格证书号：；职务：；姓名：；

（3）对施工组织设计、施工方案、工程变更等的合理性、合规性进行监督管理。（2）对工程质量、安全是否符合相关规范标准等进行监督管理；（1）对工期进度进行监督管控；在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：4.4商定或确定关于监理人的其他约定：。

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前24小时书面通知监理人。5.3隐蔽工程检查关于工程奖项的约定：无。5.1.1特殊质量标准和要求：满足招标文件及技术标准要求，选型满足发包人及设计方要求。5.1质量要求5.工程质量

6.1.4关于治安保卫的特别约定：由承包人负责，其他按通用条款执行。6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按现行安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。其安全施工防护费用已经含在合同价款内。6.1安全文明施工6.安全文明施工与环境保护关于延期最长不得超过：24小时。监理人不能按时进行检查时，应提前12小时提交书面延期要求。

7.1施工组织设计7.工期和进度6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按照通用条款执行。合同当事人对文明施工的要求：严格按照属地和宾馆疫情防控要求施工，严格遵守《施工现场管理规定》及其他管理规定和办法，确保施工不影响发包人正常经营，确保施工全程对发包人不产生负面影响，如对发包人造成严重影响的，视情节轻重追究承包人法律责任并向承包人主张经济索赔。6.1.5文明施工关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人负责。

7.2.2施工进度计划的修订7.2施工进度计划发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：签订合同后7日内。7.1.2施工组织设计的提交和修改7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：扬尘防治方案、工人工资专账方案。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用条款执行。7.3.1开工准备7.3开工发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。

7.5.2因承包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：发包人适当延长工期。7.5.1因发包人原因导致工期延误7.5工期延误7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用条款执行。7.4测量放线

7.7异常恶劣的气候条件不利物质条件的其他情形和有关约定：/。7.6不利物质条件因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的5%。每延误一天，应向发包人支付逾期竣工违约金每延误一天，承包人必须向发包人支付本工程总造价的【3‰】的违约金。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

8.8施工设备和临时设施8.材料与设备7.9.2提前竣工的奖励：/。7.9提前竣工的奖励（1）以国家气象部门公开发布的信息为准；发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

施工现场需要配置的试验场所：由承包人承担。9.1.2试验设备9.1试验设备与试验人员9.试验与检验关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施

10.1变更的范围10.变更现场工艺试验的有关约定：按照通用条款执行。9.4现场工艺试验施工现场需要具备的其他试验条件：由承包人承担。施工现场需要配备的试验设备：由承包人承担。

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；关于变更估价的约定:10.4.1变更估价原则10.4变更估价关于变更的范围的约定：增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；改变合同中任何工作的质量标准或其他特性。

11.价格调整承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。发包人审批承包人合理化建议的期限：自监理人审批同意承包人的合同化建议之日起7天内。监理人审查承包人合理化建议的期限：自承包人提交书面合理化建议书之日起7天内。10.5承包人的合理化建议（3）已标价工程量清单或预算书中无类似项目参照的，消耗量执行项目所在地预算定额，价格执行投标当期地方发布的信息价，无信息价的参考市场价。单价下浮率执行：中标价/招标控制价*100%。。

总价包含的风险范围：合同工期内，人工费、材料价格、设备价格波动、招标工程量清单漏项等的风险及政策性调整等风险。。2、总价合同。12.1合同价格形式12.合同价格、计量与支付市场价格波动是否调整合同价格的约定：不予调整。11.1市场价格波动引起的调整

预付款扣回的方式：在下一次工程进度款付款时抵扣。预付款支付期限：监理单位签发开工令之日起15天内。预付款支付比例或金额：合同价的10%。12.2.1预付款的支付12.2预付款风险费用的计算方法：（1）工程款结算要以发包人报番禺区财政局的工程竣工结算评审结果为准。（2）发包人已复核并确认承包人提供的工程量清单、图纸及相关资料，工程量清单中出现漏项或图纸数量大于工程量清单的，不调整工程结算价款；图纸数量小于工程量清单的，按承包人报价单价调整工程结算价款。

12.3.2计量周期工程量计算规则：按照通用条款执行。12.3.1计量原则12.3计量承包人提交预付款担保的期限：承包人不提交预付款担保。12.2.2预付款担保

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。关于总价合同计量的约定：/。12.3.4总价合同的计量关于单价合同计量的约定：按照通用条款执行。12.3.3单价合同的计量关于计量周期的约定：竣工验收7日内。

（1）本合同项下施工进度完成80%，发包人向承包人支付至本合同签约合同价的64%，即人民币XX元（￥**.00）的工程进度款，同时抵扣工程预付款；关于付款周期的约定：12.4.1付款周期12.4工程进度款支付其他价格形式的计量方式和程序：/。12.3.6其他价格形式合同的计量

13.1分部分项工程验收13.验收和工程试车（7）发包人支付上述工程款，承包人须向发包人提交符合发包人财务要求的增值税发票，若承包人不能提供发票的，发包人有权拒付工程款。（5）剩余工程结算审计确定最终工程价款3%作为质量保证金预留，质保期满后无扣留款项或扣留相关款项后如有剩余15日内无息付清。（4）经发包人、监理人、承包人共同参与工程竣工验收合格后10日内发包人向承包人支付至工程结算评审确定最终工程价款的97%；（3）本合同项下施工进度完成100%，发包人向承包人支付至本合同签约合同价的80%，即人民币XX元（￥**.00）的工程进度款；

13.2.5移交、接收全部与部分工程关于竣工验收程序的约定：按照通用合同条款执行。13.2.2竣工验收程序13.2竣工验收关于延期最长不得超过：48小时。13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

14.1竣工结算申请14.竣工结算承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格后一个月内。13.6.1竣工退场13.6竣工退场承包人向发包人移交工程的期限：竣工验收合格后七日内。

质量保证金采用以下第（2）种方式：15.3.1承包人提供质量保证金的方式缺陷责任期的具体期限：详见附件1《工程质量保修书》。15.2缺陷责任期15.缺陷责任期与保修承包人提交竣工结算申请单的期限：竣工验收合格后30天内。

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：15.3.2质量保证金的扣留（3）其他方式:/。（2）3%的工程结算款；（1）质量保证金保函，保证金额为：/；

工程保修期为：详见附件1《工程质量保修书》。15.4.1保修责任15.4保修关于质量保证金的补充约定：/。（3）其他扣留方式:/。（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

发包人违约的其他情形：/。16.1.1发包人违约的情形16.1发包人违约16.违约承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：紧急情况接到发包人口头通知后立即到达工程现场，一般情况48小时内到达。15.4.3修复通知

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/。发包人违约责任的承担方式和计算方法：16.1.2发包人违约的责任

16.2承包人违约承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满/天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.1.3因发包人违约解除合同（7）其他：/。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：顺延工期。

关于承包人违约解除合同的特别约定：按照通用合同条款。16.2.3因承包人违约解除合同承包人违约责任的承担方式和计算方法：按照通用合同条款。16.2.2承包人违约的责任承包人违约的其他情形：按照通用合同条款。16.2.1承包人违约的情形

17.1不可抗力的确认17.不可抗力16.2.4.2扬尘防治标准未按广州市建设工程扬尘防治“6个100%”管理标准执行的，发包人有权收取2000元/次作为违约金。16.2.4.1承包人应设立工人工资支付专用账户，建立劳动用工管理台账，并将拨付工资款项方式报发包人。发包人将应付给承包人的工程款中的工资款项拨入承包人的工人工资支付专用账户。承包人拖欠工人工资的，发包人可直接向工人支付工资，相关费用从应付给承包人的工程款项中扣除。工程进度款中的工人工资款比例按当期审批款金额的15%划入工人工资专用帐户。16.2.4特别约定发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担。

关于工程保险的特别约定：承包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险及第三者责任险；因投保产生的保险费和其他相关费用由承包人负责。18.1工程保险18.保险合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。17.4因不可抗力解除合同除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。

20.争议解决关于变更保险合同时的通知义务的约定：按合同约定。18.7通知义务承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是，并承担相应费用。关于其他保险的约定：按合同约定。18.3其他保险

协议书附件：附件（2）向项目所在地人民法院起诉。（1）向项目所在地仲裁委员会申请仲裁；因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（1）种方式解决：20.4仲裁或诉讼

工程质量保修书附件1：附件4：履约担保格式附件3：承包人主要施工管理人员表附件2：承包人用于本工程施工的机械设备表附件1：工程质量保修书

质量保修范围包括钢制简易围网工程、储存区坡面防护工程、储存区临时排水工程。承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就化龙镇HL18J-03草堂立交东侧地块（A、B地块）清表围蔽和耕作层剥离工程签订工程质量保修书。承包人（全称）：发包人（全称）：广州市番禺区化龙镇人民政府

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。储存区临时排水工程质量保修期：1年。储存区坡面防护工程质量保修期：1年；钢制简易围网工程质量保修期：1年；根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：二、质量保修期

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。四、质量保修责任缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。三、缺陷责任期

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。六、双方约定的其他工程质量保修事项：工程质量保修金为工程结算评审审定价的3%。保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、保修费用4．质量保修完成后，由发包人组织验收。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：(公章)(公章)发包人：广州市番禺区化龙镇人民政府承包人：（签字盖章页，本页无正文）（本页以下无正文）

委托代理人：委托代理人：法定代表人：法定代表人：邮政编码：邮政编码：地址：地址：组织机构代码：组织机构代码：（签字）（签字）

附件2：账号：账号：开户银行：开户银行：电子信箱：电子信箱：传真：传真：电话：电话：

附件4：承包人主要施工管理人员表附件3：承包人用于本工程施工的机械设备表

2.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。1.担保金额人民币（大写）元（¥）。（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日就（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与（发包人名称）：履约担保

法定代表人或其委托代理人：（签字）担保人：（盖单位章）6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

年月日传真：电话：邮政编码：地址：

化龙镇HL18J-03草堂立交东侧地块（A、

B地块）清表围蔽和耕作层剥离工程施

工总承包

招标公告

龙镇

人

区化方

招标广州市番禹区化龙镇人民政府

招标代理机构：广东建瀚工程管理有限公司

日

期：2022年12月

化龙镇HL18J-03草堂立交东侧地块（A、B地块）清表围

蔽和耕作层剥离工程施工总承包

招标公告

根据穗番发改投批[20221118号批准，并且图纸和技术资料满足施工需要，广州市

番禺区化龙镇人民政府现对化龙镇HL18J-03草堂立交东侧地块（A、B地块）清表围蔽

和耕作层剥离工程施工进行施工总承包公开招标，选定承包人。

一、工程名称：化龙镇HL18J-03草堂立交东侧地块（A、B地块）清表围蔽和耕作

层剥离工程

项目代码：2209-440113-04-01-464005

二、招标单位：广州市番禺区化龙镇人民政府

联系人：黄工联系电话：020-84755513

联系地址：广州市番禺区龙源路88号

招标代理机构：广东建瀚工程管理有限公司

联系人：左工、王工联系电话：020-37871723、13145791285

联系地址：广州市越秀区越华路116号省煤炭大楼九楼

招标监督机构：广州市番禺区建设工程招标管理办公室

监督电话：020-84892221

联系地址：广州市番禺区沙头街景观大道南7号建设局大楼二楼。

三、建设地点：广州市番禺区化龙镇草堂立交东侧

四、项目概况：该项目计划对化龙镇HL18J-03草堂立交东侧地块（A、B地块）进行

清表围蔽和耕作层剥离。主要工程包括：采用钢制简易围网等方式进行围蔽，面积约

410000平方米，长度约4300米，围蔽范围内清表，耕作层剥离，剥离厚度约20厘米等。

总投资598.6万元。

五、标段划分及各标段招标内容、规模和最高投标限价：

1.标段划分：本次招标只设一个标段。

2.招标内容、规模：该项目计划对化龙镇HL18J-03草堂立交东侧地块（A、B地块）

进行清表围蔽和耕作层剥离。主要工程包括：采用钢制简易围网等方式进行围蔽，面积

1

约410000平方米，长度约4300米，围蔽范围内清表，耕作层剥离，剥离厚度约20厘

米等。总投资598.6万元。（具体以招标人提供的招标图纸及工程量清单为准）。

3.最高投标限价为：5090958.59元。

六、资金来源：财政资金

注：政府投资项目一律不得以建筑业企业带资承包的方式进行建设。

七、公告发布日期、递交投标文件时间与开标时间：

1.公告发布日期（含本日）：2022年月_日至2022年月日_时分

凡有意参加投标者，请登录广州公共资源交易中心交易平台网站下载电子招标文

件。

注：发布招标公告的时间为招标公告发出之日起至投标截止时间止。

2.递交投标文件起始时间：2022年月日_时分；

截止时间：2022年月日时分。

3．开标开始时间：2022年月日_时分。

4.递交投标文件截止时间与开标时间是否有变化，请密切留意招标答疑中的相关

信息。递交投标文件截止时间后，开标时间因故推迟的，相关评标信息仍以原递交投标

文件截止时间的信息为准。

5．投标人通过广州公共资源交易中心交易平台递交电子投标文件。投标人应在递

交投标文件截止时间前，登录广州公共资源交易中心易平台网站办理网上投标登记手

续。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：《房屋建筑和市

政基础设施工程全流程电子化项目专章》。

6．在投标登记时，投标人应按要求在交易系统中填写《施工项目管理团队人员信

息表》（详见附件二），表中的项目管理团队人员信息作为投标文件的一部分，将由交

易系统提取后供各相关单位在中标人履约时进行比对、查核。

八、招标文件获取方式：

本项目招标文件随招标公告一并在广州公共资源交易中心交易平台网站发布。招标

文件一经在广州公共资源交易中心交易平台发布，视为发售给投标人，招标文件由投标

人自行在广州公共资源交易中心交易平台网站下载。

九、投标人合格条件：

1．投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效。

2．投标人均具有独立法人资格，按国家法律经营。

3．投标人均持有建设行政主管部门颁发的企业资质证书及安全生产许可证；

2

4．投标人应具备以下资质：

（1）投标人具有承接本工程所需的建筑工程施工总承包三级或以上级别资质。

（2）投标人拟担任本工程项目负责人的人员为：建筑工程专业二级或以上注册建

造师。

注：（1）资质内容按照建市[2014]159号文颁布的新版《建筑业企业资质标准》中

对应的资质类别及等级的承包工程范围和《住房城乡建设部关于建筑业企业资质管理有

关问题的通知》（建市[2015]154号）、《住房城乡建设部关于简化建筑业企业资质标

准部分指标的通知》（建市[2016]226号）、《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企

业资质延续有关事项的通知》（建办市函（2020）334号）、《住房和城乡建设部办公

厅关于做好建筑业“证照分离”改革衔接有关工作的通知》（建办市（2021）30号）、

《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质统一延续有关事项的通知》（建办市

函[2021]510号）、《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质有效期延期的通

知》（粤建许函（2021）849号）的要求设置。招标内容含有设计要求，且设计要求仅

为深化设计的，在投标人的资质设置要求中，不允许设置设计资质。

②根据广东省建设厅《关于明确省外二级建造师入粤注册和执业有关问题的通知》

（粤建市函（2011）218号），二级建造师执业资格证书、注册证书仅限所在行政区域

内有效，不得跨省执业。投标人应提供有效的二级建造师执业资格证书；根据《住房和

城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市（2021）40

号），自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质证书作废，具体操

作流程可查阅《住房和城乡建设部一级建造师电子证照申领和使用手册》。项目负责人

在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人，

项目负责人和安全员不为同一人。

5.项目负责人持有安全培训考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生

产考核合格证书；

6．投标人拟担任本工程技术负责人的资格要求为：具有建筑工程类专业工程师或

以上职称。

7.专职安全员须具有安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产

管理人员安全生产考核合格证书。

注：根据《住房城乡建设部关于印发建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职

安全生产管理人员安全生产管理规定实施意见的通知》（建质[2015]206号），若投标

人所属地区建设行政主管部门已对建筑施工企业专职安全生产管理人员实施机械、土

3

建、综合分类管理的，本项目要求安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安

全生产管理人员安全生产考核合格证书应为综合类（C3）。

8．投标人已按照附件一的内容签署盖章的投标人声明。

9.关于联合体投标：不允许联合体投标。

10.资格审查前，投标人须在广州市住房和城乡建设局建立企业信用档案及拟担任

本工程项目负责人、专职安全员须是本企业信用档案中的在册人员。企业信用档案取自

投标截止时间投标人在信用管理平台的信息，投标人无需提交相关资料，若招标人延长

递交投标文件截止时间的，信用档案信息的评审时点也相应延长。（信用档案办理详见

《广州市住建行业信用管理平台施工企业信息录入指引》

http://zfcj.gz.gov.cn/zwgk/zsdwxxgkzl/gzsjzyglfwzx/bszy/content/post807400

9.html）。

11．投标人未出现以下情形：与其它投标人的单位负责人为同一人或者存在控股、

管理关系的（按投标人提供的《投标人声明》第八条内容进行评审）。如不同投标人出

现单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的情形，则视为无效投标。

12.投标人未被纳入国家、市、区的失信联合惩戒名单且被限制参加财政投资工程

或政府投资工程或建设工程投标的（具体名单以递交投标文件截止时间“信用广州”

https://creditl.gz.gov.cn/sgs/sgsXkNew公布的“失信黑名单”为准）；

注：未在招标公告第九条单列的资审合格条件，不作为资审不合格的依据。

十、资格审查方式：

本工程采用资格后审方式，由评标委员会负责资格审查。

十一、资格审查结果将在广州公共资源交易中心交易平台和广东省招标投标监管网

公示，公示时间不得少于3日。

十二、满足资格审查合格条件的投标人不足3名或通过有效性审查的投标人不足

3名时为招标失败。招标人分析招标失败原因，修正招标方案，报有关管理部门核准后，

重新组织招标。

十三、投标人和中标候选人的重大变化告知义务：投标人发生可能影响其资格条件

或者招标公正性的重大变化、中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法

行为的（包括但不限于：合并、分立、破产、重大财务变化、项目负责人等主要人员变

化、被责令关闭、被吊销营业执照、被暂扣安全生产许可证、一定期限内被禁止参加依

法必须招标项目的投标等情形），应当及时书面告知招标人。

4

十四、投标文件全部采用电子文档，投标人按招标文件要求提交投标文件。若投标

文件中的部分内容要求取自广州市住建行业信用管理平台的，则投标人选择平台中记录

的该部分上传件将被视为投标人递交投标文件的一部分，不需重复提交（类似工程业绩

需提供项目名称及项目编号）。评标委员会对该部分资料的审查将以递交投标文件截止

时间在广州市住建行业信用管理平台内上传件为依据。若招标人延长递交投标文件截止

时间的，以上资料的评审时点也相应延长。投标人应及时维护其在广州市住建行业信用

管理平台登记的信息及上传件，确保各项信息及上传件在有效期内。

十五、潜在投标人或利害关系人对本招标公告及招标文件有异议的，向招标人书面

提出。

异议受理部门：广州市番禺区化龙镇人民政府

异议受理电话：020-84755513

地址：广州市番禺区化龙镇龙津路41号

十六、本公告在广州公共资源交易中心网（网址：http://www.gzggzy.cn）、广东

省招标投标监管网（网址：http://zbtb.gd.gov.cn）和中国招标投标公共服务平台

（网址：http://www.cebpubservice.com/）发布，本公告的修改、补充，在广州公

共资源交易网发布。

十七、本招标公告及招标文件使用GZZB2018-3招标文件范本。本公告与范本内容

不同之处均以下划线标明，所有标明下划线部分属于本公告的组成部分，同其他部分具

有同样的效力。

十八、招标公告网上发布时，同时发布招标文件、施工图纸、最高投标限价。本工

程根据国家和省有关计价规范设置最高投标限价。招标公告发布之日起计算编制投标文

件时间，编制投标文件的时间不得少于20天。

特别提示：投标人在本项目招标人的工程项目中存在下列行为的，将被拒绝一定时

期内参与招标人后续工程投标。（注：拒绝投标时限由招标人视严重程度确定，最低三

个月起，自招标人发出通知之日起计）：

1.将中标工程转包或者违法分包的；

2.在中标工程中不执行质量、安全生产相关规定的，造成质量或安全事故的；

3.存在围标或串标情形的；

4.存在弄虚作假骗取中标情形的；

5

5.拖欠农民工工资的；

6.未按照国家、省、市有关建筑施工实名制管理和工人工资支付分账管理的规定执

行，被行政监管部门通报或处罚的。

7.存在因过错行为被生效法律文书认定承担违约或侵权责任的。

招标人：广州市番禺区化龙镇人民政府

招标代理机构：广东建瀚工程管理有限公司

2022年月日

6

附件一：

投标人声明

广州市番禺区住房和城乡建设局、本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标文件及其后提供的一切材料都是真实的。如我司成为本项目中标候选人，

我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料进行公开。

二、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或

评标委员会成员行赔。

三、本公司不存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务或者与本项目设计人或提供咨询服务的机构存在

附属关系的；

（3）为本项目监理人或者与本项目监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构互相控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）与本标段的检测机构有隶属关系或者其他利害关系；

（10）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（11）与本标段的其他投标人为同一个单位负责人；

（12）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

（13）被暂扣安全生产许可证的；

（14）被依法暂停或取消投标资格的；

（15）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的；

（16）进入清算程序，或被宣布破产，或其他丧失履约能力的情形；

（17）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（18）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

7

（19）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共

享平台中列入失信被执行人名单；

（20）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委派的项目负责人有行赔犯罪行为的；

（21）法律法规规定的其他情形。

四、本公司保证：本项目拟派的项目负责人没有在其他在建项目中任施工单位项目负责人，

本项目拟派的专职安全员没有在其他在建项目中任职。

五、本公司已经对投标时拟投入本项目的管理团队和专业技术人员进行了自查，保证拟投入

的所有人员都是本单位正式人员，都在本单位缴纳社保，不存在持证人注册单位与实际工作单位不

符、买卖租借（专业）资格（注册）证书等“挂证”违法违规行为。

六、本公司承诺，中标后不转包或违法分包，在施工过程中，严格执行安全生产相关管理规

定；依法按照国家、省、市的有关规定发包劳务或使用自有劳务队伍，依法按时足额支付工程款给

分包单位（如有）和支付工资给劳务工人，不以工程款未到位为由克扣或拖欠工人工资。

本公司承诺，切实落实《住房城乡建设部人力资源社会保障部关于印发建筑工人实名管理办

法（试行）的通知》（建市（2019）18号）、《广东省建设工程领域工人工资支付专用账户管理办

法》（粤人社规（2018）14号）、《广州市住房和城乡建设局关于印发<广州市建筑施工实名制管

理办法>的通知》（穗建规字（2020）18号）、《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》

（穗建规字（2020）37号）、《关于印发广州市房屋建筑及市政工程实名制和工资支付分账平台化

管理工作方案的通知》（穗建筑（2018）183号）、《广州市住房和城乡建设委员会关于转发广东

省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程用工实名管理暂行办法>的通知》（穗建筑

（2018）981号）等关于用工实名制和工人工资支付分账管理的各项规定。中标后将利用信息技术

手段，采用人脸、指纹、虹膜等生物识别技术进行电子打卡，实施考勤管理，对施工现场人员建立

基本信息档案、实行实名制管理的制度并按照工程进度将建筑工人工资通过本企业在银行开设的工

资专用账户按时足额支付。我公司对实名制管理负总责。若本项目在经招标人认可后，部分专业工

程依法分包或实行劳务分包的，我公司对专业分包企业和劳务分包企业实施统一管理，监督其用工

企业按时足额支付作业工人工资，督促落实实名制管理制度。本公司接受招标人及建设行政主管部

门的监督、检查。

八、与本公司单位负责人为同一人或者与本公司存在控股、管理关系的其他单位包

括：（注：本条由投标人如实填写，如有，应列出全部满足招标公告资质要求的相关单

位的名称；如无，则填写“无”。）

8

九、本公司拟委派专职安全员兼任本工程的工地余泥渣土运输与排放管理员，严格遵守建设

工程余泥渣土运输与排放管理制度，执行“一不准进、三不准出”规定，选择合法的余泥渣土运输

单位及排放点。

十、如果本公司使用采用告知承诺制方式取得的资质参与本项目投标，该资质经资质审批部

门核查被依法注销的，本公司承诺自动放弃投标及中标资格。如经查实该资质为以欺骗等不正当手

段取得的，将依法接受监督部门的行政处罚。

十一、本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，一经查实将按相关规定进行信用记

录。本公司对失信行为产生的一切后果已知悉。其中，本声明陈述与事实不符，属于弄虚作假骗取

中标，将依法接受监管部门的处罚。

特此声明

声明企业：

法定代表人签字：

项目负责人签字：

技术负责人签字：

年月日

（企业公章）

注：招标人应当要求投标人的项目负责人和技术负责人签字。

9

附件二：

施工项目管理团队人员信息表

10

电子签名委托书

委托人（招标人）：广州市番禺区化龙镇人民政府

被委托人（招标代理单位）：广东建瀚工程管理有限公司

兹委托上列被委托人担任委托人的代理人，代理完成化龙

7

镇HL18J-03草堂立交东侧地块（A、B地块）清表围蔽和耕作

层剥离工程施工总承包招标文件及相关资料的电子文件备案

活动。被委托人代理权限如下：

1）代理委托人提交招标项目的招标文件及相关资料的

电子文件，委托人确认：被委托人提交的上述电子文件已经委

托人审核和认可，因此产生的权利义务归委托人承担。

2）被委托人报送上述电子文件过程中代理委托人实施

电子签名，其代理签名的行为对委托人产生法律效力，因此产

生的权利义务由委托人承担。

特此委托。

附：被委托人联系电话：020-37871723

招标人：广州市番禺区化龙镇人民政府

年月

日

关于《建设工程规划许可》及《建设

用地规划许可》的说明

广州市番禺区建设工程招标管理办公室：

广州公共资源交易中心：

由我单位负责组织建设的化龙镇HL18J-03草堂立交东侧地块（A、

B地块）清表围蔽和耕作层剥离工程施工总承包，由于该项目不涉及

新增用地及扩建，故不需办理规划文件审批、规划许可证及用地许可

证等相关手续，请贵单位批准本次招标按计划进行。

特此说明

广州市番禺区化龙镇人民政府

年月日

招标代理委托书

广东建瀚工程管理有限公司：

由我单位筹建的化龙镇HL18J-03草堂立交东侧地块（A、

B地块）清表围蔽和耕作层剥离工程施工总承包，已具备公

开招标条件，现委托贵单位代理本项目的招标工作，请贵单

位按国家有关规定公开、公平、公正地完成招标的有关工作。

特此委托。

龙镇

人

武黑区化方

招标人：广州市番禹区花龙镇人民政府

年日

招标人声明

广州市番禺区建设工程招标管理办公室：

广州公共资源交易中心：

我单位就化龙镇HL18J-03草堂立交东侧地块（A、B地块）

清表围蔽和耕作层剥离工程施工总承包进行公开招标，现就有

关事项作出如下声明：

一、本项目已具备法定招标条件。

二、本次招标内容与相关部门的文件相符。

三、招标公告和招标文件均依法编制，无违法内容[其中

企业资信评分项总得分具有同等竞争力的潜在投标人不少于3

名]。

我单位承诺，如上述声明与事实不符，由我单位承担由此

导致的一切法律责任，并自愿接受监督部门或机构的查处和公

开通报。

区龙镇

招标人：广州市番禹区化龙镇真人民政府

年日

招标人授权代表证明书

广州市番禺区建设工程招标管理办公室：

广州公共资源交易中心：

我单位负责实施的化龙镇HL18J-03草堂立交东侧地块

（A、B地块）清表围蔽和耕作层剥离工程施工总承包，已具

备招标条件，现申请公开招标，并授权我单位左扬名为我方

招标代表，联系电话：020-37871723，负责办理招标工作及

手续，请准予办理相关手续。

特此证明。

镇人

龙

国区化

招标人：广州市番寓区化龙镇人民政府

元2

年日

招标申请函

广州市番禺区建设工程招标管理办公室：

广州公共资源交易中心：

我单位进行的化龙镇HL18J-03草堂立交东侧地块（A、

B地块）清表围蔽和耕作层剥离工程施工总承包，已完成有

关前期筹建工作，具备公开招标条件，依据《中华人民共和

国招标投标法》及其实施条例规定，现申请组织本项目招投

标活动，选定承包人。我单位委托广东建瀚工程管理有限公

司代理招标事宜，组织招标工作，请给予办理相关手续。

专此函达。

招标人：广州市番禹区化龙镇人民政府

年月

日

最高投标限价公布函

工程名称：化龙镇HL18J-03草堂立交东侧地块（A、B地块）清表围蔽和耕作层剥离工程

施工总承包

最高投标限价（元）：5090958.59

分部分项工程费（元）：3891611.62

措施项目费（元）：605773.35

其中绿色施工安全防护措施费（元）：605773.35

其他项目费（元）：173219.24

其中暂列金额（元）：0

规费（元）：0

税金（元）：420354.38

对公开招标工程，投标人须按照公布的绿色施工安全防护措施费、暂列金额报价。

镇人

龙

化

区

州州市番禺区花龙镇人民政府

招标单位（盖章）：

年月日

资金证明

广州市番禺区建设工程招标管理办公室：

广州公共资源交易中心：

由我单位负责建设的化龙镇HL18J-03草堂立交东侧地

块（A、B地块）清表围蔽和耕作层剥离工程施工总承包资金

已落实到位，建设资金来源为财政资金,特此证明。

招标人：广州市番禺区化龙镇大民政府

春年月三日

项目代码：2209-440113-04-01-464005

广州市番禺区发展和改革局

穗番发改投批[2022]118号

番禺区发展和改革局关于化龙镇HL18J-03

草堂立交东侧地块（A、B地块）清表围蔽

和耕作层剥离工程项目建议书的复函

广州市番禺区化龙镇人民政府：

你单位报来《关于化龙镇HL18J-03草堂立交东侧地块（A、B

地块）清表围蔽和耕作层剥离工程的立项申请》收悉，经研究，

现函复如下：

一、为加强储备地块管理，同意你单位报来的化龙镇

HL18J-03草堂立交东侧地块（A、B地块）清表围蔽和耕作层剥离

工程项目建议书。

二、项目地址：广州市番禺区化龙镇草堂立交东侧。

三、项目的建设规模及内容。该项目计划对化龙镇HL18J-03

草堂立交东侧地块（A、B地块）进行清表围蔽和耕作层剥离。主

要工程包括：采用钢制简易围网等方式进行围蔽，面积约410000

平方米，长度约4300米，围蔽范围内清表，耕作层剥离，剥离厚

度约20厘米等。具体工程需符合有关规定和要求。

四、该项目估算总投资约598.6万元。资金来源：按照《关

于委托实施清表围蔽和耕作层剥离工作的函》（番土发函[2022]

1520号）解决。

五、招标方式。工程招标核准意见详见附件。

六、本项目后续无需向我局申报可行性研究报告。

七、本审批文件有效期2年。有效期内完成下一阶段审批工

作的，本审批文件持续有效；有效期届满时未完成下一阶段审批工

作的，在有效期满前3个月内向我局申请延期，未办理延期手续

的，本审批文件自动失效。

此复。

附件：项目审批部门招标核准意见表

广州市番禺区发展和改革局

2022年10月31日

2

附件

项目审批部门招标核准意见表

项目名称：化龙镇HL18J-03草堂立交东侧地块（A、B地块）清

表围蔽和耕作层剥离工程

公开方式：主动公开

抄送：区财政局、区统计局、区土地开发中心。

3

化龙镇HL18J-03草堂立交东侧地块（A、B地块）清表围蔽和耕作层剥离工程施工总承包日期：2022年12月招标代理机构：广东建瀚工程管理有限公司招标人：广州市番禺区化龙镇人民政府招标公告化龙镇HL18J-03草堂立交东侧地块（A、B地块）清表围蔽和耕作层剥离工程施工总承包

联系人：黄工联系电话：020-84755513二、招标单位：广州市番禺区化龙镇人民政府项目代码：2209-440113-04-01-464005一、工程名称：化龙镇HL18J-03草堂立交东侧地块（A、B地块）清表围蔽和耕作层剥离工程根据穗番发改投批[2022]118号批准，并且图纸和技术资料满足施工需要，广州市番禺区化龙镇人民政府现对化龙镇HL18J-03草堂立交东侧地块（A、B地块）清表围蔽和耕作层剥离工程施工进行施工总承包公开招标，选定承包人。招标公告

监督电话：020-84892221招标监督机构：广州市番禺区建设工程招标管理办公室联系地址：广州市越秀区越华路116号省煤炭大楼九楼联系人：左工、王工联系电话：020-37871723、13145791285招标代理机构：广东建瀚工程管理有限公司联系地址：广州市番禺区龙源路88号

2.招标内容、规模：该项目计划对化龙镇HL18J-03草堂立交东侧地块(A、B地块)进行清表围蔽和耕作层剥离。主要工程包括:采用钢制简易围网等方式进行围蔽，面积约410000平方米，长度约4300米，围蔽范围内清表，耕作层剥离，剥离厚度约20厘米等。总投资598.6万元。（具体以招标人提供的招标图纸及工程量清单为准）。1.标段划分：本次招标只设一个标段。标段划分及各标段招标内容、规模和最高投标限价：四、项目概况：该项目计划对化龙镇HL18J-03草堂立交东侧地块(A、B地块)进行清表围蔽和耕作层剥离。主要工程包括:采用钢制简易围网等方式进行围蔽，面积约410000平方米，长度约4300米，围蔽范围内清表，耕作层剥离，剥离厚度约20厘米等。总投资598.6万元。三、建设地点：广州市番禺区化龙镇草堂立交东侧联系地址：广州市番禺区沙头街景观大道南7号建设局大楼二楼。

凡有意参加投标者，请登录广州公共资源交易中心交易平台网站下载电子招标文件。1．公告发布日期（含本日）：2022年12月10日至2022年12月30日9时00分七、公告发布日期、递交投标文件时间与开标时间：注：政府投资项目一律不得以建筑业企业带资承包的方式进行建设。六、资金来源：财政资金3.最高投标限价为：5090958.59元。

5．投标人通过广州公共资源交易中心交易平台递交电子投标文件。投标人应在递交投标文件截止时间前，登录广州公共资源交易中心易平台网站办理网上投标登记手续。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章》。4．递交投标文件截止时间与开标时间是否有变化，请密切留意招标答疑中的相关信息。递交投标文件截止时间后，开标时间因故推迟的，相关评标信息仍以原递交投标文件截止时间的信息为准。3．开标开始时间：2022年12月30日9时00分。截止时间：2022年12月30日9时00分。2．递交投标文件起始时间：2022年12月10日00时00分；注：发布招标公告的时间为招标公告发出之日起至投标截止时间止。

2．投标人均具有独立法人资格，按国家法律经营。1．投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效。九、投标人合格条件：本项目招标文件随招标公告一并在广州公共资源交易中心交易平台网站发布。招标文件一经在广州公共资源交易中心交易平台发布，视为发售给投标人，招标文件由投标人自行在广州公共资源交易中心交易平台网站下载。八、招标文件获取方式：6．在投标登记时，投标人应按要求在交易系统中填写《施工项目管理团队人员信息表》（详见附件二），表中的项目管理团队人员信息作为投标文件的一部分，将由交易系统提取后供各相关单位在中标人履约时进行比对、查核。

②根据广东省建设厅《关于明确省外二级建造师入粤注册和执业有关问题的通知》（粤建市函〔2011〕218号），二级建造师执业资格证书、注册证书仅限所在行政区域内有效，不得跨省执业。投标人应提供有效的二级建造师执业资格证书；根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号），自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质证书作废，具体操作流程可查阅《住房和城乡建设部一级建造师电子证照申领和使用手册》。项目负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人，项目负责人和安全员不为同一人。注：（1）资质内容按照建市[2014]159号文颁布的新版《建筑业企业资质标准》中对应的资质类别及等级的承包工程范围和《住房城乡建设部关于建筑业企业资质管理有关问题的通知》（建市[2015]154号）、《住房城乡建设部关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知》(建市[2016]226号)、《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建办市函〔2020〕334号）、《住房和城乡建设部办公厅关于做好建筑业“证照分离”改革衔接有关工作的通知》（建办市〔2021〕30号）、《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质统一延续有关事项的通知》（建办市函[2021]510号）、《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质有效期延期的通知》（粤建许函〔2021〕849号）的要求设置。招标内容含有设计要求，且设计要求仅为深化设计的，在投标人的资质设置要求中，不允许设置设计资质。（2）投标人拟担任本工程项目负责人的人员为：建筑工程专业二级或以上注册建造师。（1）投标人具有承接本工程所需的建筑工程施工总承包三级或以上级别资质。4．投标人应具备以下资质：3．投标人均持有建设行政主管部门颁发的企业资质证书及安全生产许可证；

9．关于联合体投标：不允许联合体投标。8．投标人已按照附件一的内容签署盖章的投标人声明。注：根据《住房城乡建设部关于印发建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定实施意见的通知》（建质[2015]206号），若投标人所属地区建设行政主管部门已对建筑施工企业专职安全生产管理人员实施机械、土建、综合分类管理的，本项目要求安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书应为综合类（C3）。7．专职安全员须具有安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书。6．投标人拟担任本工程技术负责人的资格要求为：具有建筑工程类专业工程师或以上职称。5．项目负责人持有安全培训考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书；

本工程采用资格后审方式，由评标委员会负责资格审查。十、资格审查方式：注：未在招标公告第九条单列的资审合格条件，不作为资审不合格的依据。12.投标人未被纳入国家、市、区的失信联合惩戒名单且被限制参加财政投资工程或政府投资工程或建设工程投标的（具体名单以递交投标文件截止时间“信用广州”https://credit1.gz.gov.cn/sgs/sgsXkNew公布的“失信黑名单”为准）；11．投标人未出现以下情形：与其它投标人的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的（按投标人提供的《投标人声明》第八条内容进行评审）。如不同投标人出现单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的情形，则视为无效投标。10．资格审查前，投标人须在广州市住房和城乡建设局建立企业信用档案及拟担任本工程项目负责人、专职安全员须是本企业信用档案中的在册人员。企业信用档案取自投标截止时间投标人在信用管理平台的信息，投标人无需提交相关资料，若招标人延长递交投标文件截止时间的，信用档案信息的评审时点也相应延长。（信用档案办理详见《广州市住建行业信用管理平台施工企业信息录入指引》http://zfcj.gz.gov.cn/zwgk/zsdwxxgkzl/gzsjzyglfwzx/bszy/content/post_8074009.html）。

异议受理部门：广州市番禺区化龙镇人民政府十五、潜在投标人或利害关系人对本招标公告及招标文件有异议的，向招标人书面提出。十四、投标文件全部采用电子文档，投标人按招标文件要求提交投标文件。若投标文件中的部分内容要求取自广州市住建行业信用管理平台的，则投标人选择平台中记录的该部分上传件将被视为投标人递交投标文件的一部分，不需重复提交（类似工程业绩需提供项目名称及项目编号）。评标委员会对该部分资料的审查将以递交投标文件截止时间在广州市住建行业信用管理平台内上传件为依据。若招标人延长递交投标文件截止时间的，以上资料的评审时点也相应延长。投标人应及时维护其在广州市住建行业信用管理平台登记的信息及上传件，确保各项信息及上传件在有效期内。十三、投标人和中标候选人的重大变化告知义务：投标人发生可能影响其资格条件或者招标公正性的重大变化、中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为的（包括但不限于：合并、分立、破产、重大财务变化、项目负责人等主要人员变化、被责令关闭、被吊销营业执照、被暂扣安全生产许可证、一定期限内被禁止参加依法必须招标项目的投标等情形），应当及时书面告知招标人。十二、满足资格审查合格条件的投标人不足3名或通过有效性审查的投标人不足3名时为招标失败。招标人分析招标失败原因，修正招标方案，报有关管理部门核准后，重新组织招标。十一、资格审查结果将在广州公共资源交易中心交易平台和广东省招标投标监管网公示，公示时间不得少于3日。

特别提示：投标人在本项目招标人的工程项目中存在下列行为的，将被拒绝一定时期内参与招标人后续工程投标。（注：拒绝投标时限由招标人视严重程度确定，最低三个月起，自招标人发出通知之日起计）：十八、招标公告网上发布时，同时发布招标文件、施工图纸、最高投标限价。本工程根据国家和省有关计价规范设置最高投标限价。招标公告发布之日起计算编制投标文件时间，编制投标文件的时间不得少于20天。十七、本招标公告及招标文件使用GZZB2018-3招标文件范本。本公告与范本内容不同之处均以下划线标明，所有标明下划线部分属于本公告的组成部分，同其他部分具有同样的效力。十六、本公告在广州公共资源交易中心网（网址：http://www.gzggzy.cn）、广东省招标投标监管网（网址：http://zbtb.gd.gov.cn）和中国招标投标公共服务平台（网址：http://www.cebpubservice.com/）发布，本公告的修改、补充，在广州公共资源交易网发布。地址：广州市番禺区化龙镇龙津路41号异议受理电话：020-84755513

6.未按照国家、省、市有关建筑施工实名制管理和工人工资支付分账管理的规定执行，被行政监管部门通报或处罚的。5.拖欠农民工工资的；4.存在弄虚作假骗取中标情形的;3.存在围标或串标情形的;2.在中标工程中不执行质量、安全生产相关规定的，造成质量或安全事故的；1.将中标工程转包或者违法分包的;

投标人声明附件一：2022年12月10日招标代理机构：广东建瀚工程管理有限公司招标人：广州市番禺区化龙镇人民政府7.存在因过错行为被生效法律文书认定承担违约或侵权责任的。

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；三、本公司不存在下列情形之一：二、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。一、本公司保证投标文件及其后提供的一切材料都是真实的。如我司成为本项目中标候选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料进行公开。本公司就参加投标工作，作出郑重声明：广州市番禺区住房和城乡建设局、本招标项目招标人及招标监管机构：

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构互相控股或参股的；（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（5）为本标段提供招标代理服务的；（4）为本标段的代建人；（3）为本项目监理人或者与本项目监理人存在隶属关系或者其他利害关系；（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务或者与本项目设计人或提供咨询服务的机构存在附属关系的；

（13）被暂扣安全生产许可证的；（12）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；（11）与本标段的其他投标人为同一个单位负责人；（10）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；（9）与本标段的检测机构有隶属关系或者其他利害关系；（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（19）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；（18）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；（17）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；（16）进入清算程序，或被宣布破产，或其他丧失履约能力的情形；（15）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的；（14）被依法暂停或取消投标资格的；

本公司承诺，切实落实《住房城乡建设部人力资源社会保障部关于印发建筑工人实名管理办法（试行）的通知》（建市〔2019〕18号）、《广东省建设工程领域工人工资支付专用账户管理办法》（粤人社规〔2018〕14号）、《广州市住房和城乡建设局关于印发<广州市建筑施工实名制管理办法>的通知》（穗建规字〔2020〕18号）、《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》（穗建规字〔2020〕37号）、《关于印发广州市房屋建筑及市政工程实名制和工资支付分账平台化管理工作方案的通知》（穗建筑〔2018〕183号）、《广州市住房和城乡建设委员会关于转发<广东省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程用工实名管理暂行办法>的通知》（穗建筑〔2018〕981号）等关于用工实名制和工人工资支付分账管理的各项规定。中标后将利用信息技术手段，采用人脸、指纹、虹膜等生物识别技术进行电子打卡，实施考勤管理，对施工现场人员建立基本信息档案、实行实名制管理的制度并按照工程进度将建筑工人工资通过本企业在银行开设的工资专用账户按时足额支付。我公司对实名制管理负总责。若本项目在经招标人认可后，部分专业工程依法分包或实行劳务分包的，我公司对专业分包企业和劳务分包企业实施统一管理，监督其用工企业按时足额支付作业工人工资，督促落实实名制管理制度。本公司接受招标人及建设行政主管部门的监督、检查。六、本公司承诺，中标后不转包或违法分包，在施工过程中，严格执行安全生产相关管理规定；依法按照国家、省、市的有关规定发包劳务或使用自有劳务队伍，依法按时足额支付工程款给分包单位（如有）和支付工资给劳务工人，不以工程款未到位为由克扣或拖欠工人工资。五、本公司已经对投标时拟投入本项目的管理团队和专业技术人员进行了自查，保证拟投入的所有人员都是本单位正式人员，都在本单位缴纳社保，不存在持证人注册单位与实际工作单位不符、买卖租借（专业）资格（注册）证书等“挂证”违法违规行为。四、本公司保证：本项目拟派的项目负责人没有在其他在建项目中任施工单位项目负责人，本项目拟派的专职安全员没有在其他在建项目中任职。（21）法律法规规定的其他情形。（20）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委派的项目负责人有行贿犯罪行为的；

声明企业：特此声明十一、本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，一经查实将按相关规定进行信用记录。本公司对失信行为产生的一切后果已知悉。其中，本声明陈述与事实不符，属于弄虚作假骗取中标，将依法接受监管部门的处罚。十、如果本公司使用采用告知承诺制方式取得的资质参与本项目投标，该资质经资质审批部门核查被依法注销的，本公司承诺自动放弃投标及中标资格。如经查实该资质为以欺骗等不正当手段取得的，将依法接受监督部门的行政处罚。九、本公司拟委派专职安全员兼任本工程的工地余泥渣土运输与排放管理员，严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，执行“一不准进、三不准出”规定，选择合法的余泥渣土运输单位及排放点。八、与本公司单位负责人为同一人或者与本公司存在控股、管理关系的其他单位包括：。（注：本条由投标人如实填写，如有，应列出全部满足招标公告资质要求的相关单位的名称；如无，则填写“无”。）

注：招标人应当要求投标人的项目负责人和技术负责人签字。（企业公章）年月日技术负责人签字：项目负责人签字:法定代表人签字：

施工项目管理团队人员信息表附件二：

2022/9/2610:40，广东省投资项目在线审批监管平台

1/1