龙陵县龙山镇白家寨村人居环境提升建设项目

成交结果公告

一、项目编号：YNCRCG2022-04

二、项目名称：龙陵县龙山镇白家寨村人居环境提升建设项目

三、成交信息

成交人名称：云南昆特建筑工程有限公司

成交人地址：云南省保山市龙陵县龙山镇云山社区

成交金额：￥994600.00元；

四、主要标的信息

五、评审专家名单：杨太省、杨菊云、许茂华（采购人代表）。

六、代理服务收费标准及金额

1代理服务收费标准：采购代理机构按照碳商文件的规定向成交人收取代理服务

费。

2.代理服务费金额：人民币9946.00元。

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

1.成交结果公告发布媒体：云南省政府采购网（www.yngp.com）”、全国公共资源交

易平台（云南省）/云南省公共资源交易信息网（网址：http://ggzy.yn.gov.cn/），选

择地区“保山市”，切换至“保山市公共资源交易电子服务系统/全国公共资源交易平台

（云南省·保山市）”）。

2.相关说明：在此公告发布之日后，请成交人与采购代理机构联系并领取成交通知书

与采购单位依法签署采购合同。

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：龙陵县龙山镇人民政府

地址：云南省保山市龙陵县龙山镇热泉路

联系方式：0875-6121848

2.采购代理机构信息

名称：云南淳瑞项目管理有限公司

地址：云南省保山市龙陵县龙山镇报场社区龙苑小区9-6号

联系方式：0875-6125866

3.项目联系方式

采购人项目联系人：许先生

电话：0875-6121848

采购代理机构项目联系人：杨先生

电话：0875-6125866

地址：云南省保山市龙陵县龙山镇热泉路采购人（盖章）：龙陵县龙山镇人民政府项目编号：YNCRCG2022-04磋商文件龙陵县龙山镇白家寨村人居环境提升建设项目

电话：0875—6125866联系人：杨先生地址：云南省保山市龙陵县龙山镇赧场社区龙苑小区9-6号采购代理机构（盖章）：云南淳瑞项目管理有限公司电话：0875-6121848联系人：许先生

第四章磋商响应文件格式62第三章合同书样式及主要条款22第二章磋商须知7第一章磋商公告3注意事项2目录

2.如磋商响应单位提交的电子磋商响应文件不符合编制要求或无法读取导入或解密，其磋商响应文件将不予受理：1.磋商响应文件全部采用电子文档，格式为*.ZCTBJ，应使用《云南省政府采购投标文件编制系统》（下载地址：云南省公共资源交易中心-下载专区-工具下载）制作并进行电子签名及加密。磋商响应文件递交要求：注意事项第六章磋商程序和方法102第五章采购需求100

竞争性磋商公告龙陵县龙山镇白家寨村人居环境提升建设项目第一章磋商公告4.本项目磋商采用电子评标，磋商申请人需在网上递交电子磋商响应文件,并现场递交刻有电子磋商响应文件的光盘（内容为加密后磋商响应文件全部内容）。3.网上递交磋商响应文件应根据磋商文件要求，在磋商截止时间前将电子磋商响应文件通过“云南省公共资源交易中心”上传指定的采购项目，并打印“上传文件回执”，以表明上传成功。磋商响应单位对网上递交的磋商响应文件应加密，如果磋商响应单位使用某个数字证书(CA)对磋商响应文件进行了数字证书(CA)加密，需要在磋商会议上使用该数字证书(CA)进行现场解密，才能读取或导入磋商响应文件，因磋商响应单位原因造成磋商响应文件未解密的，视为撤销其磋商响应文件。

3.采购方式：竞争性磋商。2.项目名称：龙陵县龙山镇白家寨村人居环境提升建设项目。1.项目编号：YNCRCG2022-04。一、项目基本情况龙陵县龙山镇白家寨村人居环境提升建设项目的潜在磋商申请人应在全国公共资源交易平台（云南省）/云南省公共资源交易信息网（网址：http://ggzy.yn.gov.cn/），选择地区“保山市”，切换至“保山市公共资源交易电子服务系统/全国公共资源交易平台（云南省·保山市）”获取磋商文件，并于2022年11月29日09时00分（北京时间）前提交磋商响应文件。项目概况

9.付款方式：采购人与成交人合同约定。8.质量标准：符合现行《工程施工质量验收规范》验收标准，一次性验收合格。7.项目实施地点：龙山镇白家寨村。6.采购内容：新建健身步道1条，总里程2000米，新建公厕1个，50平方米，配套绿化亮化等附属工程(详见工程量清单)。5.最高限价：¥999920.08元。4.预算金额：¥1000000.00元。

扶持中小企业政策：评审时小型、微型企业提供的产品（提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物）价格给予10%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。执行政策文件：《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）。2.落实政府采购政策需满足的资格要求：1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；二、申请人资格要求11.本项目不接受联合体磋商。10.合同履行期限（项目完成期限）：合同签订后120日历天内完成。

三、获取采购文件3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同磋商申请人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。3.3磋商申请人未被列入“信用中国”网站“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人”、“政府采购不良行为记录”，未被列入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”，由采购人及采购代理机构按照此条款对参与投标各申请人提供的信用信息材料进行核查，有不良记录的投标将被拒绝。3.2拟派往本项目的项目经理须具备建筑工程或市政公用工程专业二级注册建造师及以上资格等级证书及建造师安全生产考核合格证书（有效期内）。3.1拟参与本项目的磋商申请人须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，并提供合法有效的安全生产许可证书。3.本项目的特定资格要求：

1.截止时间：2022年11月29日09时00分（北京时间）。四、响应文件提交4.磋商文件售价：¥0.00元。3.方式：磋商申请人请于本公告规定时间内，登录全国公共资源交易平台（云南省）/云南省公共资源交易信息网（网址：http://ggzy.yn.gov.cn/），选择地区“保山市”，切换至“保山市公共资源交易电子服务系统/全国公共资源交易平台（云南省·保山市）”，凭单位数字证书（CA）在网上确认报名并免费获取电子磋商文件（格式为*.ZCZBJ）及其它采购相关资料，未办理数字证书（CA）的磋商申请人请登录全国公共资源交易平台（云南省）/云南省公共资源交易信息网（网址：http://ggzy.yn.gov.cn/），选择地区“保山市”，切换至“保山市公共资源交易电子服务系统/全国公共资源交易平台（云南省·保山市）”进行注册并在网上申请办理证书，以便获取磋商文件。2.地点：登录全国公共资源交易平台（云南省）/云南省公共资源交易信息网（网址：http://ggzy.yn.gov.cn/），选择地区“保山市”，切换至“保山市公共资源交易电子服务系统/全国公共资源交易平台（云南省·保山市）”。1.时间：2022年11月17日08时00分至2022年11月23日17时30分（五个工作日）。

1.时间：2022年11月29日09时00分（北京时间）。五、响应文件开启（2）现场递交：网上递交响应文件后，还须把电子响应文件备份光盘（格式为*.ZCTBJ、同时携带CA）递交至龙陵县公共资源交易中心六楼1开标室，逾期送达的或者未送达指定地点的，视为撤回响应文件，采购人不予受理。（1）网上递交：磋商申请人网上递交需登录全国公共资源交易平台（云南省）/云南省公共资源交易信息网（网址：http://ggzy.yn.gov.cn/），选择地区“保山市”，切换至“保山市公共资源交易电子服务系统/全国公共资源交易平台（云南省·保山市）”，须在磋商响应文件提交截止时间前完成所有电子磋商响应文件的上传，网上确认电子签名，并打印“上传文件回执”，磋商响应文件递交截止时间前未完成文件上传的，视为撤回磋商响应文件。注：在磋商响应文件递交的截止时间前，需同时在网上递交电子磋商响应文件和现场递交刻录加密光盘，具体要求：2.地点：龙陵县公共资源交易中心六楼1开标室（龙陵县龙山镇金溪路毡帽坡旁）。

2.本项目磋商保证金形式为转账或银行保函或保证保险或其他非现金方式（不接收现场缴纳现金），采用转账的方式提交磋商保证金的，磋商保证金缴纳账户如下：1.本项目磋商保证金金额：¥10000.00元。七、其他补充事宜自本公告发布之日起5个工作日。六、公告期限2.地点：龙陵县公共资源交易中心六楼1开标室（龙陵县龙山镇金溪路毡帽坡旁）。

5.监督电话：龙陵县财政局：0875-31267924.采购代理服务费，由成交人在领取成交通知书时向代理机构缴纳，采购代理服务费收费标准详见竞争性磋商文件。3.3磋商申请人在参加磋商申请之前务必认真阅读竞争性磋商公告全部内容；竞争性磋商公告或竞争性磋商文件如有变更，将在以上网站发布。3.2采购意向公开情况：根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》（财库〔2020〕10号）等有关规定，2022年09月30项目采购意向公开信息在云南省政府采购网发布，网址为http://www.yngp.com/viewPurchaseInfo.html?sys_purchaseintention_id=-4f4b608a.1838d4e0403.-720e。3.1本项目竞争性磋商公告发布媒体：云南省政府采购网（www.yngp.com）”、全国公共资源交易平台（云南省）/云南省公共资源交易信息网（网址：http://ggzy.yn.gov.cn/），选择地区“保山市”，切换至“保山市公共资源交易电子服务系统/全国公共资源交易平台（云南省·保山市）”。3.公告发布媒体

2.采购代理机构信息联系方式：0875-6121848地址：云南省保山市龙陵县龙山镇热泉路名称：龙陵县龙山镇人民政府1.采购人信息八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

电话：0875-6121848采购人项目联系人：许先生3.项目联系方式联系方式：0875-6125866地址：云南省保山市龙陵县龙山镇赧场社区龙苑小区9-6号名称：云南淳瑞项目管理有限公司

一、总则一、磋商申请人须知前附表第二章磋商须知电话：0875-6125866采购代理机构项目联系人：杨先生

采购范围2.1资金来源已落实，用于采购“项目需求”所列服务。资金来源1.2本项目采购人、采购代理机构、项目名称及项目编号：见“磋商申请人须知前附表”。1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《财政部令第87号、94号、101号》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已获主管部门批准，现对本次项目采购进行竞争性磋商采购。项目概况

无论是否成交，磋商申请人自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。磋商费用4.1详见：“磋商公告”合格的磋商申请人（以下简称磋商申请人）3.2本项目服务期限及服务地点：见“磋商申请人须知前附表”。3.1本项目采购内容：见“磋商申请人须知前附表”。

第三章合同书样式及主要条款第二章磋商须知第一章磋商公告要求提供的货物、采购过程及合同条款在磋商文件中均有说明，磋商文件共六章，各章的内容如下：磋商文件的组成二、磋商文件

7.2采购代理机构将以电子形式在交易系统中答复所有购买磋商文件的磋商申请人（答复中不包含问题的来源）要求澄清的问题，其他澄清方式无效。7.1参加磋商申请人应认真审核磋商文件，如有疑问的，磋商申请人可以在“磋商申请人须知前附表”规定截止时间前以电子澄清函形式在交易系统中提出要求采购代理机构澄清，截止时间后提交的澄清要求概不接受。磋商文件的澄清、修改第六章磋商程序和方法第五章采购需求第四章磋商响应文件格式

8.1磋商申请人应仔细阅读磋商文件，在完全了解采购的内容、技术性能要求（见第五章“项目需求”）和商务条件后，编写响应文件。响应文件编写注意事项三、响应文件7.5在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。本项目磋商小组根据与磋商申请人磋商情况可能实质性变动的内容见磋商申请人须知前附表。7.4采购代理机构和采购人可以视采购具体情况，推迟递交响应文件截止时间，并将变更时间以电子形式在交易系统中通知所有购买磋商文件的磋商申请人。7.3采购人、采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交首次响应文件截止之日5日前，以电子形式在交易系统通知所有接收磋商文件的磋商申请人，不足5日的，将顺延提交首次响应文件截止之日。

10.2磋商申请人须就“项目需求”中所有采购内容作完整唯一报价。10.1本项目采购预算及招标控制价详见“磋商申请人须知前附表”，最后报价超过采购预算及招标控制价的磋商申请人将按无效处理。报价和报价货币9.1磋商申请人编写的响应文件应按第四章“磋商响应文件格式”要求及内容要求填写。有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供复印件。响应文件构成8.2对磋商文件提出的实质性要求和条件作出响应是指磋商申请人必须对磋商文件中规定的成交实质性要求和条件作出满足或者优于原要求和条件的承诺，并提供相应的证明材料。

10.8除非采购人对竞争性磋商文件予以修改，磋商申请人应按采购人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。磋商申请人未填单价或合价的工程项目，在实施后，采购人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。除非中标人与采购人签订的合同中另有规定，磋商申请人在报价时所报的工程量清单综合单价，指完成工程量清单中一个规定计量子目所需的全部费用，包括但不限于人工费及政策性人工费调整、材料费（材料损耗）、机械使用费、非标产品模具加工费、包装运输费（包括二次搬运费用）、赶工补偿费、样品费、调试费、综合管理费、合理利润、税金、水电费、清洁卫生费、垃圾清运费、保险费以及磋商申请人认为可能发生的风险费等直至完成工程交付标准所须的一切费用以及维保期间（养护期间）的全部费用（以工程量清单计价编制说明为准）。10.7磋商申请人的磋商报价，应是完成本须知第3条和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部。磋商报价应根据竞争性磋商文件中的工程量清单和有关要求、施工现场实际情况及磋商申请人拟定的施工方案，依据企业定额和市场价格信息并综合考虑各种风险自主编制报价。10.6磋商报价为磋商申请人在磋商响应文件中提出的各项支付金额的总和。10.5磋商申请人必须按采购人提供的竞争性磋商文件和招标工程量清单，以工程量清单综合单价进行磋商报价。在履行合同时，工程单价须经过采购人的核实和确认。除工程范围、设计变更另有规定外，综合单价及合价不作任何调整或变更。10.4磋商申请人应依据磋商文件的要求及有关资料自行报价，执行国家或行业现行技术经济标准、定额及规范，自行测算出满足采购要求的服务的竞争性报价。报价均为人民币元，磋商报价应包括完成本项目所需的一切费用，该报价应符合国内行情并能保证磋商申请人完成履行合同所需的一切工作,为单价承包合同。合同一旦签订，此价格在合同实施期间将不因市场价格等的变化而调整。10.3本工程的磋商报价采用本须知磋商申请人须知前附表第25.1（1）项所规定的方式。

11.1竞争性磋商文件和补充文件；11.磋商报价的主要计价依据10.11磋商报价应与磋商须知、合同条件、合同协议条款、投标时有关承诺、技术规范和图纸一起考虑。10.10磋商申请人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。10.9磋商申请人的报价中“报价”明显低于社会平均成本的，应在磋商响应文件中附报价的依据、证明材料及说明，开标时携带原件以备磋商小组质询。无相关有效证明并且不能做出解释的，磋商小组有可能认定该报价低于成本价。除设计图纸及工程量清单发生重大变更外成交价（工程量清单综合单价）不得作任何调整。施工中若发生与管道交叉时出现的各种情况、由施工方负责恢复，采购人协助协调。工程竣工结算时按实际发生工程量据实结算：若拟承包商成交则其磋商响应文件中所报的单价在合同实施过程至竣工结算均不得以任何理由进行调整单价，否则视为违约。

11.7主要材料价格如明显低于市场价格或其他磋商申请人价格的，应当在磋商响应文件中提供材料磋商申请人低价供给的证明材料，且磋商申请人必须为材料的生产厂家或生产厂家授权的经销商，否则含有该材料的分部分项项目的综合单价将被视为低于成本价。11.6磋商申请人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行磋商报价，其优惠应直接体现在各项磋商报价的单价（工程量清单综合单价）中；最终报价中单价(根据最终磋商报价同比例下浮)在合同执行过程中是固定不变的，除因设计变更及变更签证外，不得以任何理由予以变更。11.5本工程的磋商报价采用工程量清单综合单价报价。本工程报价依据GB50500-2013《建设工程工程量清单编制与计价规范》、云建科［2021]15号文云南省住房和城乡建设厅关于《云南省建设工程造价计价标准（2020版）发布实施的通知；《云南省建设工程造价计价规则及机械仪器仪表台班费用定额》DBJ53/T-58-2020；《云南省市政工程计价标准》DBJ53/T-59-2020；《云南省园林绿化工程计价标准》DBJ53/T-60-2020；《云南省建筑工程计价标准》DBJ53/T-61-2020；《云南省通用安装工程计价标准》DBJ53/T-63-2020等规范及国家、行业现行文件规定。11.4工程所在地人工、材料和施工机械台班的市场价格信息；11.3施工现场条件情况；11.2工程情况及说明；

11.13最终报价文件应由法定代表人（负责人）或委托代理人签字，在规定的时间统一密封递交。若已递交的最终报价文件若出现含义不明确、同类问题表述不一致或者签署不完整、有明显文字和计算错误的，可以进行澄清和补充，但不得改变最终报价文件中报价等实质性内容（算术性错误修正的除外）。11.12通过实质性审查的磋商申请人才能进入磋商程序并进行第二轮报价，第二轮报价为最终报价。11.11磋商申请人应根据“报价表”要求填写磋商报价组成情况。11.10须完整报价，少报、漏报、错报视为已包含在磋商总报价中，结算时不做调整。11.9磋商申请人的磋商报价不得超过本磋商文件规定的最高限价，否则视为实质上未响应竞争性磋商文件要求的投标，按废标处理。11.8本次招标设最高限价（采购预算）

12.2因特殊情况需要延长有效期的，采购代理机构以书面形式通知所有磋商申请人延长有效期。磋商申请人同意延长的，应相应延长其保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；磋商申请人拒绝延长的，其响应文件失效，但磋商申请人有权收回其保证金。12.1在“磋商申请人须知前附表”规定的有效期内，磋商申请人不得要求撤销或修改其响应文件。有效期11.15报价货币为人民币。11.14磋商申请人不得哄抬报价，也不应低于成本价（或进价）报价。磋商小组认为磋商申请人的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响项目质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料。否则，磋商小组可以取消该磋商申请人的成交候选资格。磋商申请人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人（负责人）授权书。磋商申请人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

14.1磋商保证金为人民币。磋商申请人应在递交响应文件截止时间以前按“磋商申请人须知前附表”规定的方式及金额交至采购代理机构，并在磋商有效期内保持有效。磋商保证金13.3磋商响应文件：须在竞争性磋商响应文件提交截止时间以前上传至全国公共资源交易平台（云南省）/云南省公共资源交易信息网（网址：http://ggzy.yn.gov.cn/），选择地区“保山市”，切换至“保山市公共资源交易电子服务系统/全国公共资源交易平台（云南省·保山市）”，并在响应文件提交截止时间提交电子竞争性磋商响应文件（格式为*.ZCTBJ、光盘或U盘）。13.2磋商响应文件应由法定代表人（负责人）或其委托代理人在凡规定签字处逐一签字，要求盖章处应盖单位章，不得以投标专用章或合同专用章代替。13.1磋商响应文件采用电子交易系统编制软件编制。并按磋商文件要求由磋商申请人的法定代表人（负责人）或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人（负责人）签署的授权委托书。响应文件的编制

（一）磋商申请人在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；14.6下列情况发生时，磋商保证金将不予退还：14.5未成交的磋商申请人可在成交公告发出后5个日历天到采购代理机构办理退保证金手续；成交人在签订合同后5个日历天内到采购代理机构办理退还磋商保证金手续。14.4磋商申请人应在递交响应文件时向采购代理机构出具保证金缴纳凭证（交易系统确认打印件），如果以银行保函方式缴纳的，现场出具银行保函凭证原件。14.3办理保证金手续时，请务必在银行进账单或电汇单的用途栏或空白栏上注明采购项目名称及项目编号。14.2磋商保证金形式：磋商保证金应按“磋商申请人须知前附表”规定的形式提交。

响应文件的密封与标记四、响应文件的提交（五）采购文件规定的其他情形。（四）磋商申请人与采购人、其他磋商申请人或者采购代理机构恶意串通的；（三）除因不可抗力或磋商文件、成交通知书认可的情形以外，成交人不与采购人签订合同的；（二）磋商申请人在响应文件中提供虚假材料的；

16.2磋商申请人必须在规定时间内将响应文件递交到“磋商申请人须知前附表”规定的地点。16.1响应文件的递交不得迟于“磋商申请人须知前附表”规定的递交响应文件截止时间。逾期送达的响应文件，采购人不予接收。递交响应文件的截止时间和地点15.3磋商申请人在递交电子竞争性磋商响应文件时未按本须知要求密封、标记的，招标代理机构有权拒收。15.2磋商申请人应将电子竞争性磋商响应文件光盘装入一个包封中加以密封，并在封贴处盖密封章或公章。密封的响应文件袋外层包封上应按“附件：电子竞争性磋商响应文件外层包封封面格式”条款标识密封，否则磋商申请人提交的响应文件将视为被拒绝的响应文件。15.1磋商申请人应按“磋商申请人须知前附表”中规定的数量提交响应文件。

采购人委派代表参加磋商会议的，要向采购代理机构出具授权函。除授权代表外，采购人可以委派纪检监察等相关人员进入磋商现场，对磋商工作实施监督，但不得超过２人。17.2磋商由磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为3人及以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。磋商应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。17.1采购代理机构将在“磋商申请人须知前附表”规定的时间和地点进行磋商，磋商申请人的法定代表人（负责人）或其委托代理人应按时参加。17.磋商五、磋商16.3除“磋商申请人须知前附表”另有规定外，磋商申请人所递交的响应文件不予退还。

17.6磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求磋商申请人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商申请人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。17.5磋商文件第六章“磋商程序和方法”前附表第2.2款实质性要求为磋商文件的实质性内容，未实质性响应磋商文件的磋商申请人的响应文件将按无效处理，该磋商申请人不得再继续参加磋商。磋商小组按照第六章“磋商程序和方法”规定的方法、因素、标准和程序进行磋商。17.4磋商程序和方法磋商小组对各磋商申请人的响应文件进行详细评审。磋商小组按照得分的高低推荐成交候选人，推荐成交候选人1-3人，并标明排列顺序。17.3磋商原则

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；19.出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动，并发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他磋商申请人的技术资料、价格和其他信息。磋商开始后，直到授予磋商申请人合同止，凡是属于审查、澄清、磋商和比较的有关资料以及成交建议等均不向磋商申请人或其他人员透露。18.磋商过程的保密磋商小组要求磋商申请人澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。磋商申请人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人（负责人）授权书。磋商申请人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

21.成交通知书20.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，按照综合得分由高到低的的原则确定成交磋商申请人。20.1采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。20.成交人的确定六、成交结果（3）在采购过程中符合竞争要求的磋商申请人或者报价未超过采购预算的磋商申请人不符合规定的。

22.1采购人与成交磋商申请人应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。22.签订合同21.4采购代理机构无义务向未成交磋商申请人解释未成交原因和退回响应文件。21.3除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交磋商申请人拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。21.2成交通知书是合同的一个组成部分。21.1采购代理机构将在成交磋商申请人确定后2个工作日内，在云南省政府采购网、云南省公共资源交易信息网及保山市公共资源交易中心网站上公告，同时向成交磋商申请人发出成交通知书。

联系人：杨先生受理质疑部门：云南淳瑞项目管理有限公司磋商申请人认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向下列部门或采购人提出质疑。质疑内容不得含有虚假、恶意成分。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，提出质疑时应同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源。23.质疑和投诉七、其他事项22.2成交磋商申请人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》规定的原则确定其他磋商申请人作为成交磋商申请人并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交磋商申请人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（4）联系电话和地址；（3）质疑对象；（2）质疑理由及事实依据；（1）质疑项目名称；磋商申请人提供的质疑书应符合中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的规定。磋商申请人提供的质疑书（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应当包括以下主要内容：电话：0875-6125866

投诉人必须首先经过质疑程序，在对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向保山市政府采购监督管理部门投诉。参与政府采购活动的磋商申请人对磋商过程或者结果提出质疑的，采购人或采购代理机构可以组织原评标委员会协助处理质疑事项，并依据评标委员会出具的意见进行答复。质疑答复导致成交结果改变的，采购人或采购代理机构应当将相关情况报财政部门备案。采购人、采购代理机构将在收到磋商申请人的书面质疑后七个工作日内做出书面答复，但答复的内容不涉及商业秘密。质疑书实行实名制，并提交由法定代表人（负责人）或其授权代理人签字并加盖单位章的原件。（6）质疑人署名。（5）质疑的日期；

一、项目概况根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：承包人（成交磋商申请人）：发包人（采购人）：第一部分合同协议书第三章合同书样式及主要条款

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。5.项目内容：。4.资金来源：。3.项目立项批准文号：。2.项目地点：。1.项目名称：。

三、质量标准工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。计划竣工日期：计划开工日期：二、合同工期6.项目承包范围：。

（1）安全文明施工费：其中：人民币（大写）(¥元)；1.签约合同价为：四、签约合同价与合同价格形式工程质量符合标准。

（4）暂列金额：人民币（大写）(¥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；

本协议书与下列文件一起构成合同文件：六、合同文件构成承包人项目经理：。五、项目经理2.合同价格形式：。人民币（大写）(¥元)。

（6）图纸；（5）技术标准和要求；（4）通用合同条款；（3）专用合同条款及其附件；（2）投标函及其附录（如果有）；（1）中标通知书（如果有）；

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。七、承诺上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。（8）其他合同文件。（7）已标价工程量清单或预算书；

本合同于签订。九、签订时间本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。八、词语含义3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

本合同自生效。十二、合同生效合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十一、补充协议本合同在签订。十、签订地点

《建设工程施工合同示范文本》（GF—2017—0201）通用条款部分本合同通用条款执行第二部分通用条款本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。十三、合同份数

1.1.1.10其他合同文件包括：。1.1.1合同1.1词语定义1.一般约定第三部分专用合同条款（不再附录）

电子信箱：；联系电话：；资质类别和等级：；名称：；1.1.2.4监理人：1.1.2合同当事人及其他相关方

电子信箱：；联系电话：；资质类别和等级：；名称：；1.1.2.5设计人：通信地址：。

1.3法律1.1.3.10临时占地包括：用地红线范围内。1.1.3.9永久占地包括：以发包人提供的用地红线为准。1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：无。1.1.3工程和设备通信地址：。

发包人提供国外标准、规范的名称：无。发包人提供国外标准、规范的份数：无；1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：无；1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家现行相关规范、标准。《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和与之配套的计量规范、《云南省建设工程造价计价标准（2020版）》（云建科（2021)15号）发布施行的2020版计价依据和现行相关配套文件。1.4标准和规范适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国安全生产法》、国务院《建设工程质量管理条例》、建设部2001年第89号令《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、七部委2003年第30号令《工程建设项目施工招标投标办法》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（建设部令第16号）及云建〔2004〕396号文等国家及云南省现行法律、法规和条例。

1.5.4本合同通用条款（GF-2017-0201）1.5.3本合同专用条款1.5.2中标通知书1.5.1本合同协议书1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按通用条款执行。

1.5.10洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、书面协议1.5.9已标价工程量清单或预算书1.5.8图纸1.5.7技术标准和要求1.5.6投标文件及其附件1.5.5磋商文件、招标补充文件及其附件

1.6.4承包人文件发包人向承包人提供图纸的内容：经图审合格后的施工图、设计变更及书面说明等。发包人向承包人提供图纸的数量：；发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后7日内；1.6.1图纸的提供1.6图纸和承包人文件

1.6.5现场图纸准备发包人审批承包人文件的期限：7天内审查完毕。承包人提供的文件的形式为：按通用条款执行；承包人提供的文件的数量为：按通用条款执行；承包人提供的文件的期限为：按通用条款执行；需要由承包人提供的文件，包括：按通用条款执行；

承包人接收文件的地点：项目所在地；发包人指定的接收人为：发包人代表。1.7.2发包人接收文件的地点：项目所在地或公司所在地；1.7.1发包人和承包人应当在合同签订后7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7联络关于现场图纸准备的约定：按通用条款执行。

关于出入现场的权利的约定：按通用条款执行。1.10.1出入现场的权利1.10交通运输监理人指定的接收人为：总监理工程师或总监理工程师代表。监理人接收文件的地点：项目所在地或公司所在地；承包人指定的接收人为：项目经理或授权代表。

1.11知识产权运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包方承担。1.10.4超大件和超重件的运输关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：按通用条款执行。关于场外交通和场内交通的边界的约定：以发包人提供的用地红线为准。1.10.3场内交通

1.13工程量清单错误的修正1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用条款执行。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款执行。

姓名：；发包人代表：2.2发包人代表2.发包人允许调整合同价格的工程量偏差范围：按承包人实际完成工程量和投标综合单价结算。出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：。

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责建设施工过程的全面协调、控制、管理，合同审签，审批工程项目管理工作中的进度、质量、投资控制计划、施工组织设计、专项技术方案、设计修改、工程增减变更签证、编制资金使用计划、工程款审核拨付及工程结算。通信地址：项目所在地。电子信箱：；联系电话：；职务：；身份证号：；

2.5资金来源证明及支付担保关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工用水、电、电讯线路接至现场内接驳点，承包人需自行办理场内搭接。承包方根据实际用量和相应的耗损交纳水电费，并负责看管和维护相应水电设备。2.4.2提供施工条件关于发包人移交施工现场的期限要求：合同签订后7日内。2.4.1提供施工现场2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供

（9）承包人提交的竣工资料的内容：执行《云南省建筑工程资料管理规程》（DBJ53/T-44）、并按当地关于工程建设档案管理的规定、规范、城建档案部门及住建局要求提供竣工资料。3.1承包人的一般义务3.承包人发包人提供支付担保的形式：/。发包人是否提供支付担保：/。发包人提供资金来源证明的期限要求：/。

3.2项目经理（10）承包人应履行的其他义务：按通用条款执行。承包人提交的竣工资料形式要求：纸质材料及电子文档格式。承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后28天内。承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。承包人需要提交的竣工资料套数：陆套。

建造师执业印章号：；建造师注册证书号：；建造师执业资格等级：；身份证号：；姓名：；3.2.1项目经理：

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不少于22天。承包人对项目经理的授权范围如下：行使总承包人的职责，对整个工程项目施工全过程的进度、质量、安全文明施工进行全面把控，组织、协调各分包单位的工作和工程保修。通信地址：；电子信箱：；联系电话：；安全生产考核合格证书号：；

3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工后7日内。3.3承包人人员3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：按通用条款执行。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：按通用条款执行。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按通用条款执行。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按通用条款执行。

3.5分包***工程如需要分包，必须要有对应的专业资质的单位进行实施。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：按通用条款执行。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：按通用条款执行。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用条款执行。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：按通用条款执行。

其他关于分包的约定：。允许分包的专业工程包括：。3.5.2分包的确定主体结构、关键性工作的范围：。禁止分包的工程包括：。3.5.1分包的一般约定

承包人是否提供履约担保：。3.7履约担保承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：。3.6工程照管与成品、半成品保护关于分包合同价款支付的约定：。3.5.4分包合同价款

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人提供。关于监理人的监理权限：在工程准备、施工、验收移交阶段，根据国家的法规、技术标准、设计文件、监理合同、建设工程施工合同等，在工程项目施工的全过程进行监督、控制、管理。包括工程质量控制、施工进度控制、投资控制及现场组织协调。关于监理人的监理内容：详见监理合同。4.1监理人的一般规定4.监理人承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：。

联系电话：；监理工程师执业资格证书号：；职务：；姓名：；总监理工程师：4.2监理人员

（1）有争议的现场工程量复核；在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：4.4商定或确定关于监理人的其他约定：项目所在地。通信地址：；电子信箱：；

关于工程奖项的约定：。5.1.1特殊质量标准和要求：。5.1质量要求5.工程质量（3）详见监理合同。（2）主要材料市场价格调查；

6.1安全文明施工6.安全文明施工与环境保护关于延期最长不得超过：12小时。监理人不能按时进行检查时，应提前8小时提交书面延期要求。5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：经承包人的自检确认隐蔽工程和工程的隐蔽部位具备覆盖条件后，在覆盖的12小时前，承包人应通知发包方及现场监理工程师进行检查，通知应按规定的格式说明检查地点、内容和检查时间，并附有承包人自检记录和必要的检查资料。现场监理工程师应按通知约定的时间到场进行检查，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。5.3隐蔽工程检查

6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按通用条款执行。合同当事人对文明施工的要求：按通用条款执行。6.1.5文明施工关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款执行。6.1.4关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行。6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按通用条款执行。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人收到承包人提供施工组织设计后14日内确认或提出修改意见。承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：发包人提供施工图纸后14日。7.1.2施工组织设计的提交和修改7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款执行。7.1施工组织设计7.工期和进度

关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用条款执行。7.3.1开工准备7.3开工发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后14日内确认或提出修改意见。7.2.2施工进度计划的修订7.2施工进度计划

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：。7.4测量放线因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起开工前7天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.3.2开工通知关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：。7.5.2因承包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：按通用条款执行，如发生通用条款以外的情形，双方另行协调解决。7.5.1因发包人原因导致工期延误7.5工期延误

（2）；（1）；发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：7.7异常恶劣的气候条件不利物质条件的其他情形和有关约定：按17.1条执行。7.6不利物质条件

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：无。8.4材料与工程设备的保管与使用8.材料与设备7.9.2提前竣工的奖励：无。7.9提前竣工的奖励（3）。

关于修建临时设施费用承担的约定：按通用条款执行。8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施8.8施工设备和临时设施需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：执行通用条款8.6.1。8.6.1样品的报送与封存8.6样品

施工现场需要具备的其他试验条件：按通用条款执行。施工现场需要配备的试验设备：按通用条款执行。施工现场需要配置的试验场所：按通用条款执行。9.1.2试验设备9.1试验设备与试验人员9.试验与检验

①已标价工程量清单或预算书有相同项目或类似项目的按《通用条款》10.4.1变更估价原则（1）（2）（3）执行。关于变更的范围的约定：在工程实施过程中的增减项目工程量按变更后的设计施工图、变更单、签证或实际发生工程量结算。10.1变更的范围10.变更现场工艺试验的有关约定：。9.4现场工艺试验

关于变更估价的约定:。10.4.1变更估价原则10.4变更估价b、主材价格的确定:如果合同中已有相同材料的价格时（材料暂估价除外）,按投标时材料价格执行；若无，材料价格则按照与施工进度同期的《保山市建设工程材料及设备价格信息》(龙陵县)执行；《保山市建设工程材料及设备价格信息》没有的材料价格需经发包人、总监理工程师、工程造价咨询人审核后方能执行。a、组价方式：按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和与之配套的计量规范及施工期间出台的相关文件、《云南省建设工程造价计价标准（2020版)》(云建科（2021)15号)发布实施的2020版计价依据计算。②新增单价的组价方法

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7暂估价承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：。发包人审批承包人合理化建议的期限：7个工作日。监理人审查承包人合理化建议的期限：7个工作日。10.5承包人的合理化建议

承包人直接实施的暂估价项目的约定：承包人根据施工进度计划或已审批的方案，按以下计价原则组价。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第（1）种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。10.7.1依法必须招标的暂估价项目

合同当事人关于暂列金额使用的约定：用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用，与工程进度款同步支付。10.8暂列金额（4）、主材价格的确定:如果合同中已有相同材料的价格时（材料暂估价除外）,按投标时材料价格执行；若无，材料价格则按照与施工进度同期的《保山市建设工程材料及设备价格信息》(龙陵县)执行；《保山市建设工程材料及设备价格信息》没有的的材料价格需经发包人、总监理工程师、工程造价咨询人审核后方能执行。（3）无类似项目的，按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和与之配套的计量规范及施工期间出台的相关文件、《云南省建设工程造价计价标准（2020版)》(云建科（2021)15号)发布实施的2020版计价依据计算。（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：无；第1种方式：采用价格指数进行价格调整。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种方式对合同价格进行调整：市场价格波动是否调整合同价格的约定：对在合同价款中双方确认的主要材料（水泥、沙、石、钢筋混凝土（包括沥青混凝土）、地下管材）预算价涨跌在±5％（含±5％）范围内，由承包人承担和受益；若涨跌超过合同价款中双方确认的材料预算价±5％范围以外的部分，由中标人及发包人双方协商解决。11.1市场价格波动引起的调整11.价格调整

第3种方式：其他价格调整方式：无。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。（2）关于基准价格的约定：保山市建设工程材料及设备价格信息(龙陵县)。第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）已有清单项目工程量增减的风险，即实施过程中，已有清单项目的工程量无论发生如何变化（包括工程设计变更、施工条件变更、签证等引起的变化），结算时，已标价工程量清单（投标报价）的综合单价均不予调整。（1）本工程磋商文件、图纸、图纸答疑和补遗、投标书及承包人承诺的内容及范围；材料价格市场波动风险：钢材、水泥、砖、商品混凝土按专用条款11.1执行；综合单价包含的风险范围：1、单价合同。12.1合同价格形式12.合同价格、计量与支付

2、总价合同。（3）合同履行期间，若云南省住房和城乡建设厅发文对税金进行调整的，对承包人已按调整后税率履行的部分，承包人提交完税证明等相关依据后，发包人对执行新的税率的部分进行调整。（2）合同履行期间，若云南省住房和城乡建设厅发文对规费进行调整的，对调整开始日（不含开始日）后实际完成工程量的部分的规费进行调整。（1）合同履行期间，若云南省住房和城乡建设厅发文对2020定额人工单价进行调整，人工工日数量以调整开始日（不含开始日）后实际完成工程量按《云南省建设工程造价计价标准（2020版)》(云建科（2021)15号)发布施行的2020版计价依据分析计算人工工日数量为准。风险范围以外合同价格的调整方法：风险费用的计算方法：无。

12.2.1预付款的支付12.2预付款3、其他价格方式：无。风险范围以外合同价格的调整方法：无。风险费用的计算方法：无。总价包含的风险范围：无。

预付款担保的形式为：。承包人提交预付款担保的期限：。12.2.2预付款担保预付款扣回的方式：。预付款支付期限：。预付款支付比例或金额：。

12.3.3单价合同的计量关于计量周期的约定：详见本合同中工程进度款支付的约定。12.3.2计量周期工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和与之配套的计量规范及施工期间出台的相关文件、《云南省建设工程造价计价标准（2020版)》(云建科（2021)15号)发布施行的2020版计价依据。12.3.1计量原则12.3计量

其他价格形式的计量方式和程序：按通用条款执行。12.3.6其他价格形式合同的计量12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：无。关于总价合同计量的约定：按通用条款执行。12.3.4总价合同的计量关于单价合同计量的约定：按通用条款执行。

12.4.3进度付款申请单的提交关于进度付款申请单编制的约定：按约定的进度节点，承包人依据监理人公章认可的已完工程的形象进度或工程量依据本合同相应计量条款编制进度报表。12.4.2进度付款申请单的编制关于付款周期的约定：。12.4.1付款周期12.4工程进度款支付

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用条款执行。（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用条款执行。12.4.4进度款审核和支付（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：无。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：无。（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：每月25日前将进度报表一式肆份交发包人。

13.验收和工程试车3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用条款执行，按当期进度款比例支付总价项目。2、总价合同支付分解表的编制与审批：按通用条款执行。12.4.6支付分解表的编制发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：按通用条款执行。（2）发包人支付进度款的期限：按通用条款执行。

关于竣工验收程序的约定：13.2.2竣工验收程序13.2竣工验收关于延期最长不得超过：12小时。13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前8小时提交书面延期要求。13.1分部分项工程验收

13.2.5移交、接收全部与部分工程发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。(4)承包人在取得竣工验收备案证明书30日内，向发包人移交完整的工程竣工资料(含竣工图，竣工资料，竣工图纸必须准确真实反映施工的实际情况。(3)承包人应积极配合发包人办理竣工验收报告、竣工验收备案表等手续，协助发包人及时取得《建设工程竣工验收备案证明书》。属于发包人应提供的资料由发包人负责及时提供给承包人，由承包人汇总整理后移交档案馆。(2)竣工验收：初验合格后，按《云南省建设工程竣工验收管理办法》要求及相关专业工程（如***\***\***等）由相关部门验收合格后，发包人将按相关规定组织竣工验收。(1)初步验收：工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，提前7日向监理公司提供完整竣工资料。监理公司认为符合验收条件后组织发包人及相关单位初步验收，不合格处必须整改并达到复验合格标准。

工程试车内容：。13.3.1试车程序13.3工程试车承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：。承包人向发包人移交工程的期限：收到工程接收证书后7日内。

13.6.1竣工退场13.6竣工退场关于投料试车相关事项的约定：。13.3.3投料试车（2）无负荷联动试车费用由承担。（1）单机无负荷试车费用由承担；

14.2竣工结算审核竣工结算申请单应包括的内容：竣工结算合同价格；发包人已支付承包人的款项；应扣留的质量保证金；发包人应支付承包人的合同价款。承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单。14.1竣工结算申请14.竣工结算承包人完成竣工退场的期限：竣工验收后30日内。

承包人提交最终结清申请单的份数：6份。14.4.1最终结清申请单14.4最终结清关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。发包人完成竣工付款的期限：发包人在签发竣工付款证书后的15天内，完成对承包人的竣工付款。发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款执行。

15.2缺陷责任期15.缺陷责任期与保修（2）发包人完成支付的期限：在颁发最终结清证书后15天内完成支付。（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款执行。14.4.2最终结清证书和支付承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款执行。

（1）质量保证金保函，保证金额为：；质量保证金采用以下第（2）种方式：15.3.1承包人提供质量保证金的方式关于是否扣留质量保证金的约定按通用条款执行。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。15.3质量保证金缺陷责任期的具体期限：24个月。

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：15.3.2质量保证金的扣留（3）其他方式:。（2）3%的工程款；

工程保修期为：15.4.1保修责任15.4保修关于质量保证金的补充约定：。（3）其他扣留方式:无。

16.违约承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：48小时。15.4.3修复通知建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。。

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期顺延。发包人违约责任的承担方式和计算方法：16.1.2发包人违约的责任发包人违约的其他情形：见通用条款16.1之约定。16.1.1发包人违约的情形16.1发包人违约

（7）其他：。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：按通用条款执行。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按通用条款执行。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：按通用条款执行。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：按通用条款执行。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按通用条款执行。

16.2.2承包人违约的责任承包人违约的其他情形：按通用条款执行。16.2.1承包人违约的情形16.2承包人违约承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.1.3因发包人违约解除合同

17.1不可抗力的确认17.不可抗力发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：按通用条款执行。关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。16.2.3因承包人违约解除合同承包人违约责任的承担方式和计算方法：按通用条款执行。

关于工程保险的特别约定：按通用条款执行。18.1工程保险18.保险合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。17.4因不可抗力解除合同除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：政策性原因明确直接导致工程无法继续实施的情况。

20.争议解决关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。18.7通知义务承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。关于其他保险的约定：按通用条款执行。18.3其他保险

争议评审小组成员的报酬承担方式：。选定争议评审员的期限：。争议评审小组成员的确定：。20.3.1争议评审小组的确定合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：。20.3争议评审

（1）向仲裁委员会申请仲裁；因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：20.4仲裁或诉讼合同当事人关于本项的约定：。20.3.2争议评审小组的决定其他事项的约定：发生争议时双方友好协商解决，友好协商不能解决的，向工程所在地人民法院起诉。

附件2：发包人供应材料设备一览表专用合同条款附件：附件1：承包人承揽工程项目一览表协议书附件：附件（2）向工程所在地人民法院起诉。

附件8：履约担保格式附件7：分包人主要施工管理人员表附件6：承包人主要施工管理人员表附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表附件4：主要建设工程文件目录附件3：工程质量保修书

承包人承揽工程项目一览表附件1：附件11：暂估价一览表附件10：支付担保格式附件9：预付款担保格式

发包人（全称）：工程质量保修书附件3：发包人供应材料设备一览表附件2：

。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。承包人（全称）：

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；3．装修工程为年；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为年；1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：二、质量保修期

三、缺陷责任期质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。。7．其他项目保修期限约定如下：6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年；5．供热与供冷系统为个采暖期、供冷期；

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。四、质量保修责任缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。工程缺陷责任期为个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

发包人(公章)：承包人(公章)：工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。六、双方约定的其他工程质量保修事项：。保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、保修费用4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

开户银行：开户银行：传真：传真：电话：电话：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：地址：地址：

附件5：主要建设工程文件目录附件4：邮政编码：邮政编码：账号：账号：

附件7：承包人主要施工管理人员表附件6：承包人用于本工程施工的机械设备表

鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与（发包人名称）：履约担保【在合同中约定】附件8：分包人主要施工管理人员表

5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。2.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。1.担保金额人民币（大写）元（¥）。（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日就（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

电话：邮政编码：地址：法定代表人或其委托代理人：（签字）担保人：（盖单位章）6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

根据（承包人名称）（以下称“承包人”）与（发包人名称）：预付款担保【不适用】附件9：年月日传真：

4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。3.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。1.担保金额人民币（大写）元（¥）。于年月日签订的（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。（发包人名称）（以下简称“发包人”）

邮政编码：地址：法定代表人或其委托代理人：（签字）担保人：（盖单位章）6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。

支付担保【不适用】附件10:年月日传真：电话：

3.我方保证的金额是主合同约定的工程款的%，数额最高不超过人民币元（大写：）。2.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。1.我方的保证范围是主合同约定的工程款。一、保证的范围及保证金额鉴于你方作为承包人已经与（发包人名称）（以下称“发包人”）于年月日签订了（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：（承包人）：

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。三、承担保证责任的形式3.你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。2.我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内。1.我方保证的方式为：连带责任保证。二、保证的方式及保证期间

1.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。五、保证责任的解除3.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。2.在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。1.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。四、代偿的安排

1.因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。六、免责条款5.我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。4.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。3.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。2.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

（1）向仲裁委员会申请仲裁；因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决：七、争议解决4.因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。3.你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。2.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

地址：法定代表人或委托代理人：（签字）担保人：（盖章）本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。八、保函的生效（2）向人民法院起诉。

11-1：材料暂估价表附件11：年月日传真：邮政编码：

龙陵县龙山镇白家寨村人居环境提升建设项目第四章磋商响应文件格式11-3：专业工程暂估价表11-2：工程设备暂估价表

联系电话：法定代表人或委托代理人：（签字或电子签章）磋商申请人全称：(电子签章)项目编号：YNCRCG2022-04采购人：龙陵县龙山镇人民政府磋商响应文件

磋商申请人全称：（电子签章）项目编号：YNCRCG2022-04项目名称：龙陵县龙山镇白家寨村人居环境提升建设项目磋商报价（开标）一览表日期：年月日

1.营业执照或《社会信用统一代码证》或其他组织证件或自然人身份证件二、资格证明文件一、资格审查申请函目录日期：年月日法定代表人或委托代理人：（签字或电子签章）

7.磋商保证金6.法定代表人（负责人）授权委托书5.法定代表人（负责人）身份证明书4.项目经理二级注册建造师注册证书及建造师安全生产考核合格证书3.磋商申请人的安全生产许可证书2.磋商申请人的资质证书

13.项目经理不得存在在建工程的情况（请提供声明函）12.近三年内从事建筑活动中无“工资支付信用记录/劳动保障行政处理（处罚）记录”声明函11.无重大违法记录声明10.具备履行合同所必需的产品和专业技术能力9.磋商申请人在2021年01月至今任意2个月缴纳税收凭证及社会保险证明材料8.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

3.竞争性磋商报价预算书（已标价工程量清单）2.报价一览表1.磋商申请函三、商务及技术响应文件15.《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业声明函》（如有）14.保山市公共资源交易信用承诺书（磋商申请人）

我方仔细研究了（采购项目名称）（项目编号：）项目竞争性磋商文件的全部内容，我方正式授权下述签字人（姓名和职务）全权代表（磋商申请人全称）参加磋商，并提交资格审查申请文件份。致：（采购人名称）一、资格审查申请函6.磋商申请人综合实力证明材料5.类似项目经验的证明材料4.项目实施方案

5.同意应贵方要求提供与本次磋商有关的任何数据和资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。4.我方同意磋商申请人须知中关于没收保证金的规定。3.本磋商自响应文件开启之日起有效期为60天。2.我方已详细审查全部竞争性磋商文件，包括修改文件以及全部参考资料和所有附件。我们完全理解并认为该磋商文件公平公正，不存在倾向性，且同意放弃对这方面有不明及误解的权利。1.我方同意将按竞争性磋商文件的规定履行合同责任和义务。据此申请书，签字人兹宣布同意如下：

开户银行：开户名称：电话：传真：地址：邮政编码：与本次磋商有关的正式通讯地址为：6.同意因资格条件不符合资格要求不得再参与磋商的规定。

1.营业执照或《统一社会信用代码证》或其他组织证件或自然人身份证件（复印件并盖单位章）资格证明文件日期：年月日法定代表人（负责人）或其委托代理人：（签字或电子签章）磋商申请人：（全称）（电子签章）帐号：

磋商申请人名称：5.法定代表人（负责人）身份证明书4.项目经理二级注册建造师注册证书及建造师安全生产考核合格证书（复印件并盖单位章）3.磋商申请人的安全生产许可证书（复印件并盖单位章）2.磋商申请人的资质证书（复印件并盖单位章）磋商申请人有效的营业执照复印件：要求清晰反映经营范围。

特此证明。系（磋商申请人名称）的法定代表人（负责人）。姓名：性别：年龄：职务：经营期限：成立时间：年月日单位性质：

本授权书声明：（磋商申请人全称）的法定代表人（负责人）代表本公司授权（委托代理人姓名）为本公司合法代理人，以本单位名义亲自出席参加贵方组织的（采购项目名称）项目（项目编号：）的磋商。代理人在本项目磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予承认。6.法定代表人（负责人）授权委托书年月日磋商申请人：（电子签章）注:后附法定代表人（负责人）身份证复印件。

注:法定代表人（负责人）不到场时，必须授权到被授权人，并后附被授权人身份证复印件联系电话：委托代理人（签字）法定代表人（负责人）：（签字或电子签章）磋商申请人：（全称）（电子签章）代理人无转委托权。

（2）提供磋商申请人2021年度的财务报表或财务状况证明材料（复印件）。（1）提供具有良好的商业信誉的声明函（格式自拟）。8.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度磋商保证金缴纳凭证及交易系统确认件7.磋商保证金

10.具备履行合同所必需的产品和专业技术能力2.依法缴纳社会保险证明：社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明复印件，本年度新成立的公司提供社会保障登记证等相关证明材料。1.依法缴纳税收凭证：税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明复印件，磋商申请人若有免税情况，请出具税务机关出具的免税证明材料。注:9.磋商申请人在2021年01月至今任意2个月缴纳税收凭证及社会保险证明材料（复印件）注：新成立的单位不需提供2021年度的财务报表，但须提供自单位成立以来的财务状况证明材料。

13.项目经理不得存在在建工程的情况（请提供声明函）（格式自拟）12.近三年内从事建筑活动中无“工资支付信用记录/劳动保障行政处理（处罚）记录”声明函磋商申请人须提供“参加政府采购活动近3年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明”（重大违法记录是指：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。11.无重大违法记录声明提供能证明其具有项目实施能力的设备清单及人员配置情况或人员配置承诺。

二、严格依照公共资源交易的法律、法规、规章、规范性文件和制度性文件要求参加交易活动，不隐瞒失信信息和磋商文件要求提供的其他信息，在交易活动前不存在被限制参加交易活动的失信信息。一、我单位（机构），统一社会信用代码或身份证号码为，投标项目名称龙陵县龙山镇白家寨村人居环境提升建设项目，在保山市各级公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）参与公共资源交易活动（以下简称“交易活动”）时提交的单位信息、资料均真实、合法、有效、准确，无任何伪造、虚假内容，我单位对信息和资料的真实性、合法性、有效性、准确性负责。为打造守法诚信、公平竞争、阳光透明的公共资源交易市场，树立守法诚信的交易形象。谨代表本单位（机构）自愿作出以下信用承诺：（磋商申请人）保山市公共资源交易信用承诺书14.保山市公共资源交易信用承诺书（磋商申请人）

八、本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位负责相关工作的人员作了宣传教育。七、同意将本单位（机构）信用信息纳入全市信用信息平台，同意在保山市公共资源交易中心和行政监督管理部门网站公示，同意共享给全国公共资源交易平台和各级信用平台。六、如发生违法违规或违反承诺的不良行为，自愿接受有关行政监督部门和公共资源管理部门依法依规给予的行政处罚和信用惩戒，自愿接受交易中心的评价。五、在交易活动开始前已详细阅读公共资源交易有关文件，认可公共资源交易有关文件全部内容。中标后非因不可抗力因素不放弃中标,在规定期限内与招标人签订合同，并全面履行合同。竞得土地使用权（矿业权）后，我单位同意出让人对我单位（或个人）的竞买资格进行审查，如不符合要求，同意取消我单位（或个人）竞买资格，按规定及时和出让人签署成交确认书，及时支付全部出让金和税费。拍卖成交后，按要求签署成交确认书，并按照约定支付拍卖标的的价款和佣金。否则，同意按国家有关法律法规规定承担相应责任。四、不与其他公共资源交易主体恶意串通，损害他人利益。不出借资质、借用资质参与交易活动，不弄虚作假，不通过非法手段向公共资源交易主体谋取利益。三、严格遵守行政监督管理部门及交易中心的开标会场纪律等管理规定，接受行政监督管理部门监督和交易中心现场管理，不干扰交易活动，自觉维护正常的公共资源交易秩序。

注：磋商申请人应对其提交的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业声明函》的真实性负责，提交的声明函不真实的，应承担相应的法律责任。15.《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业声明函》（如有）年月日法定代表人：（签名或印鉴）磋商申请人：（公章）九、本承诺适用于投标人、供应商、受让方、竞买人。

……2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：中小企业声明函（工程、服务）

残疾人福利性单位声明函（2）《残疾人福利性单位声明函》格式注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。企业名称（盖章）：日期：本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

磋商申请人（电子签章）：（若磋商响应文件中无上述材料，则在评审时不考虑对该小、微企业的相关优惠。）注：请单独列出所供残疾人福利性单位制造的货物产品或提供的服务或实施的工程的单价和总价。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（不属于残疾人福利性单位的无需填写）

公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。（不属于监狱企业的无需填写）监狱企业声明函（3）《监狱企业声明函》格式符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。采购代理机构在随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。磋商申请人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。日期：

磋商申请人（电子签章）：本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。由本企业承担工程、提供服务）。本公司为参加（项目名称）（项目编号：）采购活动提供本企业（填写制造的货物，根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：。

三、商务及技术响应文件请单独列出所供监狱企业制造的货物产品或提供的服务或实施的工程的单价和总价。监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。若产品出自符合国家规定的监狱企业，则该产品制造企业必须出具上述声明函，且磋商申请人必须提供应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则在评审时将不考虑对该监狱企业的相关优惠。注：日期：

2.我方已详细审查全部竞争性磋商文件，包括修改文件以及全部参考资料和所有附件。我们完全理解并认为该磋商文件公平公正，不存在倾向性，且同意放弃对这方面有不明及误解的权利。1.我方同意将按竞争性磋商文件的规定履行合同责任和义务。据此申请书，签字人兹宣布同意如下：我方仔细研究了（采购项目名称）（项目编号：）项目竞争性磋商文件的全部内容，我方正式授权下述签字人（姓名和职务）全权代表（磋商申请人全称）参加磋商，并提交电子磋商响应文件份。致：（采购人名称）1.磋商申请函

地址：邮政编码：与本次磋商有关的正式通讯地址为：6.我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的磋商申请人为成交磋商申请人的行为。5．同意应贵方要求提供与本次磋商有关的任何数据和资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。4．我方同意磋商申请人须知中关于没收保证金的规定。3.本磋商自响应文件开启之日起有效期为60天。

法定代表人（负责人）或其委托代理人：（签字或电子签章）磋商申请人：（全称）（电子签章）帐号：开户银行：开户名称：电话：传真：

说明：3.竞争性磋商报价预算书（已标价工程量清单）项目名称：项目编号：2.报价一览表日期：年月日

（1）主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点项目的施工方案、方法及其措施）1．磋商申请人应按以下要点编制施工组织设计（文字宜精练、内容具有针对性）：（一）施工组织设计4.项目实施方案2.磋商申请人的已标价工程量清单可以按竞争性磋商文件（包括工程量清单）中提供的格式制作，也可按磋商申请人制作磋商报价预算书时的预算软件制作(必须提供完整的报价预算书)，执行GB50500-2013《建设工程工程量清单编制与计价规范》、云建科［2021]15号文云南省住房和城乡建设厅关于《云南省建设工程造价计价标准（2020版）发布实施的通知；《云南省建设工程造价计价规则及机械仪器仪表台班费用定额》DBJ53/T-58-2020；《云南省市政工程计价标准》DBJ53/T-59-2020；《云南省园林绿化工程计价标准》DBJ53/T-60-2020；《云南省建筑工程计价标准》DBJ53/T-61-2020；《云南省通用安装工程计价标准》DBJ53/T-63-2020等及国家、省、市有关工程量清单编制的政府指导性文件，但必须包含竞争性磋商文件中规定的内容，除报价一览表外其它报价格式不作为否决的必要条件。1.已标价工程量清单按第五章采购需求第七项“工程量清单”中的相关清单表格式填写。

（7）项目经理及项目管理人员配置、合理性（6）机械投入（5）施工总体布置及规划（4）施工进度计划（3）安全生产管理体系及保证措施（2）项目质量管理体系及保证措施

附表二拟配备本标段的试验和检测仪器设备表附表一拟投入本标段的主要施工设备表2、施工组织设计除采用文字表述外可参考附下列图表，图表及格式，磋商申请人根据其施工组织设计的要求可自行把下列图表添加到相应的项目中。（10）其他应说明的事项（9）项目风险预测与防范，事故应急预案（8）环境保护、文明施工、水土保持保证体系及保证措施

附表一：拟投入本项目的主要施工设备表附表六临时用地表附表五施工总平面图附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图附表三劳动力计划表

磋商申请人：（电子签章）附表二：拟配备本项目的试验和检测仪器设备表日期：年月日法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）磋商申请人：（电子签章）

磋商申请人：（电子签章）单位：人附表三：劳动力计划表日期：年月日法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

附表五：施工总平面图2.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。1.磋商申请人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图日期：年月日法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：年月日法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）磋商申请人：（电子签章）附表六：临时用地表磋商申请人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：_______磋商申请人（电子签章）：______________注：提供的人员必须是公司的正式人员；1.项目组成人员一览表（二）项目经理及项目管理人员配置

磋商申请人（电子签章）：______________项目经理可附（但不限于以下证书）建造师执业资格证书、安全生产考核合格证书、身份证、学历证、养老保险扫描件，承担过的类似项目的相关业绩证明材料扫描件（证明材料为施工合同协议书或完工证明材料）。附1：项目经理简历表2.主要人员简历表日期：_______年_____月_____日

5.类似项目经验的证明材料注：主要项目管理人员由各磋商申请人自行提供。附2：主要项目管理人员简历表日期：_______年_____月_____日法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：_______

（格式自拟）包含但不限于：磋商申请人简介、企业技术实力介绍、获奖情况、社会信用证明材料等。6.磋商申请人综合实力证明材料备注：本表后附合同协议书复印件,并标明序号。在建和已完成工程项目情况（近三年）

4.最高限价：¥999920.08元3.预算金额：¥1000000.00元2.采购方式：竞争性磋商1.项目名称:龙陵县龙山镇白家寨村人居环境提升建设项目第一节项目基本情况第五章采购需求

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。本项目执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定。根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律法规的规定。一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求。第二节项目采购需求5.采购需求：新建健身步道1条，总里程2000米，新建公厕1个，50平方米，配套绿化亮化等附属工程（详见工程量清单）。

工期要求：承包单位在合同签订后须第一时间进场施工，并保证在合同签订后120个日历天内通过竣工验收交付使用；现场踏勘：为保证项目的施工质量，拟承包单位须进行现场踏勘，以便获取有关编制施工方案所涉及的现场资料，现场踏勘产生的风险及相关费用由拟承包单位自行承担；踏勘地点为：项目实施地点。四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求。三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：详见设计施工说明《龙陵县龙山镇白家寨村人居环境提升建设项目》实施符合《工程施工质量验收规范》验收标准一次性验收合格。《龙陵县龙山镇白家寨村人居环境提升建设项目》的计价依据为GB50500-2013《建设工程计价规范》等国家及地方相关法律法规的规定。

1.施工单位须在中国境内注册，具有独立承担民事责任的能力，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定以及建设工程的相关法律法规。六、采购标的的其他技术、服务等要求。《龙陵县龙山镇白家寨村人居环境提升建设项目》实施需符合《工程施工质量验收规范》验收标准一次性验收合格。五、采购标的的验收标准。承包方式：本项目为施工总承包，包工包料。环境保护、安全文明建设要求：承包单位须保证施工过程中的环境保护工作，保证施工结束后的场地干净整洁；保证在安全施工，不发生安全事故。

第六章磋商程序和方法工程量清单另册提供。七、工程量清单3.根据国家、省、市关于新冠肺炎疫情防控的要求，成交人必须严格执行疫情防控规定，现场工作人员须具有健康绿码，做好施工过程中日常消毒、防疫等工作，接受采购单位的监督检查。2.项目开展实施符合相关国家及地方的政策法规。

2.2符合性评审标准：见磋商程序和评审办法前附表。2.1资格审查标准：见磋商程序和评审办法前附表。2.磋商评审标准本次磋商在满足资格评审和符合性评审前提下，评审小组根据各磋商申请人的磋商响应文件、服务承诺、供货方案等进行综合评审，要求各磋商申请人进行二次报价及承诺，最终报价以第二次为准。在商务技术条件全部满足磋商文件要求的前提下，根据磋商评审评分，按最终得分由高到低的顺序推荐三名成交候选人。1.评审办法评标办法正文部分

1.磋商评审小组根据磋商评审办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对磋商申请人的磋商响应文件进响应性评审，并记录评审结果。3.2符合性评审磋商评审小组根据磋商评审办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对磋商申请人的磋商响应文件进行资格评审，并记录评审结果。3.1资格评审3.磋商程序2.3磋商标准：磋商小组按磋商文件中规定的磋商方法和标准，对通过资格审查及符合性审查的磋商响应文件进行综合比较与评价，在符合采购需求、技术要求、质量和服务较优的前提下，按最终得分由高到低顺序推荐成交候选人。

3.4.2磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求磋商申请人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商申请人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。3.4.1磋商小组所有成员集中与通过符合性评审的单一磋商申请人分别进行磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他磋商申请人的技术资料、服务承诺、方案和其他信息。3.4磋商、比较与评价磋商小组依据本章资格评审和符合性评审中各项规定的标准对磋商响应文件进行审查评审。有一项不符合评审要求的，不予通过评审，不再参与磋商。当通过资格评审和符合性评审的磋商申请人少于2家时，将终止本次竞争性磋商采购活动。3.3评审要求2.磋商申请人报价不得超出采购预算价，凡超出采购预算价的，该磋商申请人的磋商响应文件不能通过响应性评审。

3.4.8磋商响应文件的澄清3.4.7磋商小组成员要依法独立审查评分，并对审查意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在磋商报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。3.4.6磋商小组根据各磋商申请人最终报价及承诺及澄清等，根据“磋商程序和方法”中的规定评审评分后，按最终得分由高到低顺序推荐成交候选人，经磋商小组评审，不符合采购需求的磋商申请人，不予推荐成交。3.4.5磋商小组将对通过资格评审和符合性评审的磋商申请人在规定时间内进行第二次报价及承诺，第二次报价及承诺为最终报价及承诺。3.4.4磋商小组对磋商申请人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求磋商申请人进一步澄清、说明。3.4.3为有助于对磋商申请文件的详细审查、评价和比较，磋商小组可要求对磋商申请人分别进行技术询问、澄清，有关要求和答复均现场进行。

3.5.2磋商人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的成交候选人名单，确定成交人。3.5.1最终磋商评审小组将根据评审后的评标总得分由高到低顺序排列推荐三名成交候选人。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列，并提出书面评标报告；3.5磋商结果为有助于对磋商响应文件的审查、评价和比较，可分别要求对拟成交人进行技术质疑、询问，要求澄清，或对拟成交人进行实地考察，或要求拟成交人提供所需的有关资料。有关要求和答复可现场进行，也可以书面形式包括电传、传真提交，但不得寻求、提供或允许对磋商价格或实质性内容做任何更改。

（1）中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法（财

库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加龙陵县龙山镇人民政府（单位名

称）的龙陵县龙山镇白家套村人居环境提升建设项目（项目名称）采购活动，工程的

施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企

业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具

体情况如下：

1.龙陵县龙山镇百家集村人店环境提升建设项目（标的名称），属于建筑行业（采

购文件中明确的所属行业）：承建（承接）企业为云南昆特建筑工程有限公司（企业

名称）.从业人员156人，营业收入为2982万元，资产总额为3195万元，属于微型

企业（中型企业、小型企业、微型企业）：

2.（标的名称）.属于（采购文件中明确的所属行业）：承建（承接）企业为（企

业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企

业、小型企业、微型企业）：

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不

存在与大企业的负责人为同一人的情形

本企业对上述声用内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：云南昆特建筑工程有限公司

日期：2022年11月28日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成

立企业可不填报