日期：二O二二年十月采购代理机构：云南灏瀚工程管理咨询有限责任公司采购人：禄丰市中医医院招标文件禄丰市中医医院手术室、中心供应室设备采购及装修项目(二次）

二、招标文件9一、项目概况8投标人须知前附表5第二章投标人须知2第一章招标公告2目录

八、纪律和监督12七、合同授予12六、评标12五、开标12四、投标11三、投标文件10

第七章投标文件格式及附件59第六章采购内容及要求25第五章投标报价20第四章政府采购合同格式18第三章评标办法（综合评分法）14九、需要补充的其他内容13

六、技术规格偏离表65五、投标报价表64四、投标人承诺书63三、授权委托书62二、法定代表人身份证明61一、投标函60

十二、类似业绩72十一、投标人具备参加政府采购活动条件承诺书70十、技术、实施、验收方案69九、质量承诺及保证措施68八、售后服务方案及承诺书67七、投标人基本情况表66

一、项目基本情况项目概况：禄丰市中医医院手术室、中心供应室设备采购及装修项目（二次）的潜在投标人应在全国公共资源交易平台(云南省)云南省公共资源交易信息网（网址入口：http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage）获取招标文件，并于2022年11月23日09点00分（北京时间）前递交投标文件。招标公告禄丰市中医医院手术室、中心供应室设备采购及装修项目（二次）招标公告十三、其他资料74

采购需求：①四层手术室：位于门诊医技楼四层，共设4间手术室及相应辅房、走廊。其中I级手术室1间（铅防护手术室）、Ⅲ级手术室3间，相关辅房净化等级为V级、配套办公生活区及相关机房。②中心供应室，位于住院楼一层，设计面积为365.12㎡。设有去污区、检查包装区、无菌物品存放区、辅房及办公生活区等用房（其中无菌物品存放区及其辅房、检查打包灭菌区及辅房为净化区域），具体内容详见招标文件—附件工程量清单；最高限价：599.997586万元；预算金额：599.997586万元；采购方式：公开招标；项目名称：禄丰市中医医院手术室、中心供应室设备采购及装修项目（二次）；项目编号：YNHH2022-67；

3.本项目的特定资格要求：（1）提供2020年至2021年的财务报表(包括资产负债表、利润表、现金流量表)或财务情况说明。成立不满1年的，提供自成立至今的财务报表(包括资产负债表、利润表、现金流量表)或财务情况说明；（2）具有依法缴纳税收的良好记录,需提供2022年1月至今任意连续三个月缴纳税收的凭据或证明材料复印件（依法免税的投标人须提供相应证明文件）；（3）具有依法缴纳社会保障资金的良好记录，需提供2022年1月至今任意连续3个月社会保障资金缴纳证明材料复印件；（4）参加政府采购活动三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（5）投标人在投标截止时间前未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”的查询结果截图；（6）其它要求:①投标人须具有建设行政主管部门颁发的且具有建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质，且具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质，建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，且具有特种设备安装改造维修许可证（压力管道）GC2级及以上证书或特种设备生产许可证（工业管道安装GC2级及以上）证书，具有医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证，并取得有效的安全生产许可证。②投标人派往本项目的项目负责人应具有二级及以上注册建造师（建筑工程专业或机电工程专业），并取得在有效期内的安全生产考核合格证书,项目负责人必须是投标人本单位的职工，注册建造师证书须注册在投标人本单位（需提供项目负责人与企业签订的劳动合同），且未担任其他在建、待建工程的项目负责人。③投标人如果是代理商或经销商，须提供医疗器械经营许可/备案，所投产品制造商医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件；投标人如果是制造商，须提供医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件。医疗器械生产或经营许可证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（扫描件加盖公章）。根据中华人民共和国国务院令第680号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求。2.落实政府采购政策需满足的资格要求：投标人必须在国内注册，具有独立法人资格，持有合法有效的营业执照；1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；二、申请人的资格要求：本项目不接受联合体投标；合同履行期限：100个日历天。包括所有设备供货、安装、调试完毕、装修装饰改造完毕并投入使用。具体以签订的政府采购合同为准；

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点4、售价：0元3、方式：网上下载。2、地点：全国公共资源交易平台(云南省)云南省公共资源交易信息网（网址入口：http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage）。1、时间：2022年11月3日—2022年11月9日23点59分。三、获取招标文件

自本公告发布之日起5个工作日。五、公告期限地点：登录全国公共资源交易平台(云南省)云南省公共资源交易信息网（网址入口：http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage）选择“楚雄州”，投标人须在投标截止时间前完成所有投标文件的加密上传，网上确认电子签名。未按要求在投标截止时间前完成投标文件上传的，视为自动放弃投标。开标方式：网上开标远程解密开标时间：2022年11月23日09点00分（北京时间）递交投标文件截止时间：2022年11月23日09点00分（北京时间）

2.智能开标解密流程：详见《云南省公共资源交易电子化平台智能开标系统培训教材》（网址：http://116.55.195.54:8001/ynzxpx-home-web/toStudyInfoList）点击“学习资料”选择“投标人”下载，下载后，根据操作指南完成解密、查看开标一览表和签名确认等相关操作。1.开标时投标人无须出席开标会，因特殊原因须到现场参加开标会的应自带电脑并准备移动网络。各投标单位对上传的相关证件及证明材料合法性、真实性、精准性负责（确保上传的相关材料清晰可辨，如评标过程中，评标委员会无法辨别影响投标的，责任由投标人自行承担），如发现提供虚假材料的，一经查实取消投标、中标资格，并依据相关法律、法规进行处罚。（三）本项目开标方式采用网上开标远程解密方式进行。（二）本项目依托全国公共资源交易平台(云南省)云南省公共资源交易信息网进行线上自主确认投标，凡有意参加投标者，请登录全国公共资源交易平台(云南省)云南省公共资源交易信息网（网址：http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage）点击“投标方”选择对应项目进行投标确认。未进行线上确认的投标人，无法下载招标文件，不得参与本项目投标。潜在投标人在线确认前，需注册、办理数字证书，数字证书办理服务24小时客服热线：400-6727-666，工作日联系电话：0871-65385613。如果之前在云南省境内已经办理过云南CA证书的，此次投标无需重复办理。（一）投标人应在递交投标文件截止时间前按照招标文件的要求完成所有投标文件的加密上传。递交投标文件截止时间到，仍未按要求加密上传的，视为自动放弃投标。其他补充事宜

1.采购人信息七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。本次招标公告同时在云南省政府采购网（网址入口：http://www.yngp.com/）、全国公共资源交易平台(云南省)云南省公共资源交易信息网（网址入口：http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage）、禄丰市人民政府网站上发布。采购人和采购代理机构对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。（四）发布公告的媒介4.逾期未解密的投标文件，后果由投标人自行承担。3.开标当天投标人无法正常登录系统、无法正常解密应及时联系筑龙客服说明问题并请求远程协助检查确认问题，同时联系采购人（代理机构）说明情况。技术支持：服务电话:010-86483801，服务QQ:400-9618-998。

地址：禄丰市禄城丰景17-6幢商铺名称：云南灏瀚工程管理咨询有限责任公司2.采购代理机构信息联系方式：15184896410地址：禄丰市金山镇龙腾路2号名称：禄丰市中医医院

投标人须知前附表第二章投标人须知电话：15288597529项目联系人：李知敬3.项目联系方式联系方式：15288597529

1.2资金来源和落实情况1.1.4项目地点：详见“投标人须知前附表”。1.1.3项目名称：详见“投标人须知前附表”。1.1.2采购人：详见“投标人须知前附表”。1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备招标条件，先对本项目进行国内公开招标。一、项目概况

1.3.2供货期：详见“投标人须知前附表”。1.3.1采购内容：详见“投标人须知前附表”。1.3采购内容：1.2.3资金落实情况：资金已全部落实。1.2.2预算金额：详见“投标人须知前附表”。1.2.1资金来源：其他资金。

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.6保密1.5.1投标人应承担所有与准备和参加投标的有关的费用，无论招标结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。1.5费用承担1.4.1投标人资格条件：详见“投标人须知前附表”。1.4投标人资格要求

2.1招标文件的组成二、招标文件所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.8计量单位除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.7语言文字

（5）投标报价；（4）政府采购合同格式；（3）评标办法；（2）投标人须知；（1）招标公告；本招标文件包括：

2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足10天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应顺延投标截止时间。2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对招标文件予以澄清。2.2招标文件的澄清根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。（7）投标文件格式及附件。（6）采购内容及要求；

3.1投标文件的组成三、投标文件2.3.2投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。2.3.1在投标截止时间15天前，采购人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足10天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应顺延投标截止时间。2.3招标文件的修改2.2.3投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

（2）投标报价汇总表；（1）投标函；3.1.3投标文件商务部分（1）本章第4款“合格的投标人”中要求提供的资格证明文件。3.1.2资格证明文件；3.1.1开标一览表；

（8）构成投标文件商务部分的其他资料：详见“投标人须知前附表”要求。（7）投标人信息表；（6）投标保证金交纳凭证；（5）售后服务承诺书及培训方案；（4）商务条款偏离表；（3）工程量清单报价书；

（5）构成投标文件技术部分的其他资料：详见“投标人须知前附表”要求（4）项目实施方案及技术措施；（3）技术支持资料；（2）技术文件；（1）技术规格偏离表；3.1.4投标文件技术部分

3.2.5投标人不得哄抬投标，也不应低于成本价(或进价)投标，否则一经查实，其投标将可能被拒绝或被宣布为废标。3.2.4《投标货物报价明细表》中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。3.2.3投标大小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。3.2.2投标人应在投标文件中的《投标货物报价明细表》标明拟提供产品的单价和总价，并且此单价均为使用地供货价。3.2.1投标报价应为人民币含税价（元），包括产品成本、工程施工、运费、利润、安装调试、培训、服务、保险、税收、风险费等所有费用。产品以外汇投标应有汇率、折扣以及最终人民币投标，无人民币投标或投标无法折算成人民币的投标属无效投标。3.2投标报价

3.4.1投标人在递交投标文件前，应按投标人须知前附表规定的金额、形式缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。3.4投标保证金3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标表文件。3.3投标有效期3.2.6投标人可对招标现场和周围环境进行勘察，以获取须由投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。现场勘察的责任、失误、风险和费用由投标人自己承担。

3.5投标文件的编制（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；3.4.5有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：3.4.3在采购人与中标人签订合同后5日内，向中标人退还投标保证金。3.4.2在中标通知书发出5日内，向未中标人退还投标保证金。

3.6签字及盖章要求：详见“投标人须知前附表”还需要逐页电子签章。注：不同单位的投标文件若芯片序列号、硬盘序列号、网卡序列号一致，视为由同一台电脑编制！3.5.4在编制技术标投标文件时，粘贴图片使用JPG格式的文件，并且每张图片的分辩率应小于100dpi，最终的每份标书文件所占用的磁盘空间必须小于100M。3.5.3网上递交投标文件应根据招标文件要求，在投标截止时间前将电子投标文件通过网上上传指定的开标项目，并打印“上传投标文件回执”，以表明上传成功。3.5.2《云南省政府采购投标文件编制系统》提供数字证书（CA）对投标文件进行加密功能。投标人对网上递交的投标文件应加密，由投标人自行选择是否对投标文件进行数字证书（CA）加密。如果投标人使用某个数字证书（CA）对投标文件进行了数字证书（CA）加密，需要在开标当天使用该数字证书（CA）进行远程解密，才能读取或导入投标文件，因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。3.5.1电子投标文件的制作必须使用《云南省政府采购投标文件编制系统》，生成电子签名的技术标投标文件，格式为.ZCTBJ（此文件必须网上递交）。

4.2.2投标文件的递交：见投标人须知前附表。4.2.1投标文件的递交时间及地点：详见“投标人须知前附表”。4.2投标文件的递交详见“投标人须知前附表”。4.1投标文件的份数四、投标

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照要求签字。采购人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。4.3.1在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。4.3投标文件的修改与撤回4.2.5逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。4.2.4采购人收到投标文件后，应登记造册进行签收。4.2.3投标人所递交的投标文件不予退还。

6.1评标委员会六、评标5.2开标程序：此项目的开标方式为远程解密，按照开标系统从网站读取的顺序当众开标。5.1开标时间和地点：详见“投标人须知前附表”。五、开标4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本招标文件的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；（2）项目主管部门或者监督部门的人员；（1）采购人或投标人的主要负责人的近亲属；6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：6.1.1评标委员会由采购人和专家库中随机抽取的专家依法组建，评标委员会成员人数为5人，负责评标活动。

7.1定标方式七、合同授予评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。6.3评标评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.2评标原则

7.3.2发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标人没收投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。7.3.1采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，并在5年内不能再参与本采购人相关的其他招标、投标活动。7.3签订合同在规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果公示在《云南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台(云南省)云南省公共资源交易信息网》两个网上发布。7.2中标通知采购人依据评标委员会的推荐确定中标人。中标人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者不按规定期限提交履约保证金的，采购人将选择依法重新招标。

8.3对评标委员会成员的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。8.2对投标人的纪律要求采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。8.1对采购人的纪律要求八、纪律和监督

九、需要补充的其他内容投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。8.5投诉与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

资格评审标准第三章评标办法（综合评分法）投标人如对招标文件有疑问，必须以书面形式在递交投标文件截止时间前三个日历日内向项目业主及采购代理机构要求澄清，项目业主可视具体情况做出处理或答复。如投标人未提出疑问，视为完全理解本招标文件。一经进入开标程序，即视为投标人已详细阅读全部文件资料，完全理解招标文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。1.本招标文件的解释权属于招标采购单位。十、解释详见投标人须知前附表。

（仅供参考，具体以双方实际签订合同为准）第四章政府采购合同格式评标方法前附表依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查，见评审内容及标准。合格投标人不足3家的，不得评标。

承包人（全称）：发包人（全称）：第一部分合同协议书合同条款前附表合同书样式及主要条款

4.资金来源：3.项目立项批准文号：2.项目地点：1.项目名称：一、工程概况根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就项目施工有关事项协商一致，共同达成如下协议：

工期总日历天数：以发包人下达开工令之日起日历天。计划竣工日期：年月日。计划开工日期：年月日。二、合同工期6.项目承包范围：5.项目规模及内容：

其中：人民币（大写）(¥元)；1.签约合同价为：四、签约合同价与合同价格形式项目质量符合设计文件及发包人要求，满足国家、行业、地方相关规范标准，一次性验收合格标准。三、质量标准

人民币（大写）/(¥/元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）/(¥/元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（1）安全文明施工费：

身份证号：；建造师执业资格证书号：；承包人项目负责人：；职称：；五、项目负责人2.合同价格形式：。人民币（大写）(¥元)。（4）暂列金额：

（1）中标通知书；本协议书与下列文件一起构成合同文件：六、合同文件构成安全生产考核合格证书号：。建造师执业印章号：；建造师注册证书号：；

（7）图纸；（6）技术标准和要求；（5）通用合同条款；（4）专用合同条款及其附件；（3）招标文件（2）投标函及其附录；

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。七、承诺上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。（9）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。（8）已标价工程量清单或预算书；

十、签订地点本合同于年月日签订。九、签订时间本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。八、词语含义3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十三、合同份数本合同自发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在协议书上签字并加盖单位章后生效。十二、合同生效合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十一、补充协议本合同在签订。

组织机构代码：组织机构代码：（签字）（签字）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：发包人：(公章)承包人：(公章)本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。

传真：传真：电话：电话：委托代理人：委托代理人：法定代表人：法定代表人：邮政编码：邮政编码：地址：地址：

第三部分专用合同条款直接引用《建设工程施工合同》（示范文本）（GF—2017—0201）第二部分“通用条款”正文内容。第二部分通用合同条款账号：账号：开户银行：开户银行：电子信箱：电子信箱：

1.1.2.4监理人：1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件、招标文件补充通知、招标答疑及其附件；洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、书面协议等。1.1.1合同1.1词语定义1.一般约定

1.1.2.5设计人：通信地址：。电子信箱：；联系电话：；资质类别和等级：；名称：；

1.1.3工程和设备通信地址：。电子信箱：；联系电话：；资质类别和等级：；名称：；

1.4标准和规范适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标实施条例》、《中华人民共和国安全生产法》、国务院《建设工程质量管理条例》、建设部2001年第89号令《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、七部委2003年第30号令《工程建设项目施工招标投标办法》、中华人民共和国住房和城乡建设部令第16号(2013)及财建〔2004〕369号文等国家及云南省颁布的现行法律、法规和条例。1.3法律1.1.3.10临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。1.1.3.9永久占地包括：依据设计图纸确定。1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包人提供的施工场地。

1.5合同文件的优先顺序。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：发包人提供国外标准、规范的份数：无；1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：无；1.4.1适用于工程的标准规范包括：投标人应按《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013中规定的工程量清单计价方式计价，计价标准执行“云南省住房和城乡建设厅关于《云南省建设工程造价计价（2020版）》发布实施的通知”等有关配套计价文件。

1.6.4承包人文件发包人对图纸的保密要求：未经发包人同意，承包人无权将图纸及其复印件提供给任何第三人。发包人向承包人提供图纸的期限、数量和内容：单项工程或单位工程开工前14天内，发包人一次性向承包人提供施工图四套，工程竣工后，根据相关单位档案留存的需要，如需增加图纸，费用由承包人承担。1.6.1图纸的提供1.6图纸和承包人文件合同文件组成及优先顺序为：效力高低按《协议书》第六条的顺序执行，如本合同在执行过程中，对合同的执行内容有特别约定和补充的，将按其相应效力执行。

1.6.5现场图纸准备发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后14天内审查完毕。承包人提供的文件的形式为：纸质版文件和电子版文件；承包人提供的文件的数量为：8份；承包人提供的文件的期限为：相应工程施工前14天向监理人提供，并由监理人报送发包人；需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、工程进度计划、专项施工方案（除约定外需施工方提供的资料由施工方提供）；

承包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部；发包人指定的接收人为：发包人代表。1.7.2发包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部；1.7.1发包人和承包人应当在14天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7联络关于现场图纸准备的约定：承包人负责保存一套完整的图纸及承包人文件。

1.10交通运输造价咨询单位指定的接收人为：造价咨询公司项目负责人。造价咨询单位接收文件的地点：项目所在地造价咨询单位办公室；监理人指定的接收人为：监理工程师；监理人接收文件的地点：项目所在地监理人办公室；承包人指定的接收人为：承包人项目负责人。

1.10.4超大件和超重件的运输关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：建设用地场内道路、道路维护由承包人负责。关于场外交通和场内交通的边界的约定：建设用地规划红线为界。1.10.3场内交通关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁、绿地以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。1.10.1出入现场的权利

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。1.11知识产权运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

身份证号：；姓名：；发包人代表：2.2发包人代表2.发包人1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款。

2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人全面履行本合同。通信地址：。电子信箱：；联系电话：；职务：；

发包人提供资金来源证明的期限要求：无。2.5资金来源证明及支付担保关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工用水、施工用电接点由承包人与土建承包方自行协商解决，接点至施工现场段管道及管线、计量设备由承包人自行解决，承包人每月底向电力公司、供水公司缴纳水电费（价格执行项目所在地价格），相应水电设备的看管和维护由承包人负责。2.4.2提供施工条件关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前七天内。2.4.1提供施工现场

承包人需要提交的竣工资料套数：8套。（5）承包人提交的竣工资料的内容：承包人向发包人提交完整的竣工图纸及竣工图电子文档，必须满足相关单位存档要求。3.1承包人的一般义务3.承包人发包人提供支付担保的形式：。发包人是否提供支付担保：。

2）建筑物周围地下管线的要求：承包人应对本工程建筑物周围的地下管线进行妥善保护，并承担由此产生的费用。承包人施工前应查清楚地下管网情况，对本工程建筑物周围地下管线、临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）及古树名木等进行妥善保护，并承担由此产生的费用。若有损坏，由承包人承担地下管线损坏维修事宜和相关损失。1）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无。（6）承包人应履行的其他义务：承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档，必须满足相关单位存档要求。承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后1个月内。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

身份证号：；姓名：；3.2.1项目负责人：3.2项目负责人4）未尽事宜，由双方在合同履约过程中协商处理。3）关于解决本工程农民工权益保障的机制保证：鉴于现阶段有资质的劳务企业数量较少，若本工程使用零散用工行为，视为承包人直接用工，承包人必须依法与每个工人签订劳动合同。对于承包人非法用工侵犯农民工权益，农民工的劳动生活条件没有得到依法保障的，发包人有权停止支付任何款项，并有权直接支付相应开支（承包人必须出具付款委托给发包人），且承包人不能因此而停止工程的施工，并按20000元/次加收违约金。如出现克扣拖欠工资，农民工上访事件等行为，所产生的一切法律后果由承包人承担。

电子信箱：；联系电话：；安全生产考核合格证书号：；建造师执业印章号：；建造师注册证书号：；建造师执业资格等级：；

3.2.3承包人擅自更换项目负责人的违约责任：承包人向发包人支付10000元/次的违约金，并按发包人要求立即整改，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人向发包人支付2000元/次的违约金，并按发包人要求立即整改，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：承包人向发包人支付10000元/次的违约金，并按发包人要求立即整改，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：派驻本合同工程的项目负责人不得兼任其他工程职务，且每个月的驻工地时间不得少于21天，不够天数，则承包人向发包人支付10000元/次·天的违约金。承包人对项目负责人的授权范围如下：。通信地址：；

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人向发包人支付10000元/人·次的违约金，并按发包人要求立即整改，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：应经监理工程师或发包人代表批准同意。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人向发包人支付10000元/次的违约金，并按发包人要求立即整改，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前3天。3.3承包人人员3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：承包人向发包人支付10000元/次的违约金，并按发包人要求立即整改，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.5.2分包的确定主体结构、关键性工作的范围：无。本项目禁止分包3.5.1分包的一般约定3.5分包承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人向发包人支付10000元/人·次的违约金，并按发包人要求立即整改，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责照管保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担。3.6工程照管与成品、半成品保护关于分包合同价款支付的约定：无。3.5.4分包合同价款其他关于分包的约定：无。允许分包的专业工程包括：不得分包。

关于监理人的监理内容：详见监理合同。4.1监理人的一般规定4.监理人承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：现金或银行转账、合同价款的9%，取得中标通知书后合同签订前交纳至甲方指定账户。担保期限为工程竣工验收且交付使用后15日内无息退还。承包人是否提供履约担保：提供履约担保。3.7履约担保

姓名：；总监理工程师：4.2监理人员关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：详见监理合同。需要取得发包人批准才能行使的职权：按监理规范及监理合同的要求行使职权；工程变更的决定、开、停工令发布、工期顺延的决定和工程计量、工程款支付的决定均应通过发包人同意才能执行。关于监理人的监理权限：工程质量、进度、造价、施工安全等施工阶段全过程监理，详见监理合同及实施细则。

关于监理人的其他约定：。通信地址：；电子信箱：；联系电话：；监理工程师执业资格证书号：；职务：；

关于工程奖项的约定：5.1.1特殊质量标准和要求：。5.1质量要求5.工程质量在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：无。4.4商定或确定

6.安全文明施工与环境保护关于延期最长不得超过：48小时。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理人。5.3隐蔽工程检查。

合同当事人对文明施工的要求：达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004）云南省和楚雄州现行相关标准。若文明不达标，自愿向发包人交纳违约金100000元；竣工验收后十天内，做到料净场清，若因承包人原因，未在规定时间内完成上述工作，则发包人有权自行安排清理，发生费用按实际发生费用的2倍从承包人工程款中扣除。6.1.5文明施工关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前提供施工场地治安管理计划。6.1.4关于治安保卫的特别约定：执行通用条款。6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：要求达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）及云南省和楚雄州现行相关标准。6.1安全文明施工

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：单位工程或单项工程开工前三天内，承包人向发包人提供施工组织设计书，经发包人和监理人批准后实施，并在当月20日前提供次月施工进度计划表。7.1.2施工组织设计的提交和修改7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：对于危险性较大的分部分项工程，承包人在施工组织设计中应根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》等相关规定，编制危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人还应组织专家对此专项方案进行论证评审。7.1施工组织设计7.工期和进度6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：纳入合同价格支付。

7.3.1开工准备7.3开工发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到上述资料后七天内确认或提出修改意见，逾期不确认或提出修改意见的，视为认可。7.2.2施工进度计划的修订7.2施工进度计划发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到上述资料后七天内确认或提出修改意见，逾期不确认或提出修改意见的，视为认可。

7.5工期延误7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后，开工前。7.4测量放线关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：承包人按相关要求和约定自行准备。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：无。关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后，开工前。

7.7异常恶劣的气候条件不利物质条件的其他情形和有关约定：1地质勘察过程中未发现的特殊岩层构造；2意外发现的地下管道；3异常的地下水位。7.6不利物质条件7.5.2因承包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①发包人未按合同规定支付工程款并确实影响施工进度；②重大设计变更而影响施工进度；③政策处理问题影响施工进度；④不可抗力，此延误工期须在发现后七天内办理签证，逾期不予认可。7.5.1因发包人原因导致工期延误

8.2承包人采购材料与工程设备8.1发包人供应材料与工程设备：无。8.材料与设备7.9.2提前竣工的奖励：无。7.9提前竣工的奖励，发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：24小时内降雨量大于50㎜的大暴雨；风速达到8级台风灾害；日气温超过38。C的高温大于3天；日气温低于-20。C的严寒大于3天；其他异常恶劣气候灾害。

（6）在项目实施过程中，承包人需对暂定价材料及项目（如有时）提出实施建议和方案，并报送相关材料样品方案，经发包人审核认可后确定。暂定价材料及项目的暂定价仅做为工程进度款支付的依据，结算时按承包人、发包人、监理或造价咨询单位共同询价确定的价格进行计价。（5）在工程实施过程中，承包人不能因与发包人在材料价格审核、进度款审核等方面存在争议而拖延材料采购及工程施工，否则造成的工期延误责任一律由承包人承担。4）承包人投标中“计价材料和未计价材料”的单价低于招标控制价时，其所进的设备、材料不能满足甲方、设计规范、达不到工程质量要求的，发包人有权另行指定该部分材料、设备品牌。另行指定的品牌材料、设备采购价，结算时综合单价给予按实调整。（由于设计变更、并书面下达通知变更设备、材料的，可参照《红楚雄州建设工程材料、设备价格信息》或市场价进行价格确认）。（3）对材料设备供应商，承包人未按材料设备供货合同支付相应款项的，影响工程进度和结算的，发包人有权从工程款中直接支付相应价款给材料设备供应商（承包人必须出具付款委托给发包人）。（2）对设计和质量标准要求不符合的材料，发包方代表可拒绝验收，并由承包人按发包方代表要求的时间退出施工现场，重新采购符合要求的材料，承担由此产生的费用，工期不予顺延。（1）本工程所使用的材料由承包人自行采购，但工程量清单（或招标控制价）中所列的暂定价材料（如有时）由承包人、发包人、监理或造价咨询单位共同询价并选定后由承包人进行采购，所购材料必须符合设计规范，并经监理方、发包人验收后方可使用。对材料和设备，承包人必须提供生产厂家相关产品的生产许可证、强制认证书、质量保证书和产品材料清单，如需检测的还应提供相应的检测报告，并经发包人、监理方看样，书面认可后方可订货使用，以确保工程质量，杜绝不合格材料和设备进场。

8.8施工设备和临时设施需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按监理单位要求和发包人需求确定。8.6.1样品的报送与封存8.6样品8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。8.4材料与工程设备的保管与使用

施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。9.1.2试验设备9.1试验设备与试验人员9.试验与检验关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施

10.1变更的范围10.变更现场工艺试验的有关约定：按有关规定执行。9.4现场工艺试验施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定执行。施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。

（2）、合同中有相同或类似工程项目单价的，参照合同中相同或类似项目的综合单价计算确定。（1）、设计变更及经发包人、监理单位、造价咨询单位、承包人四方共同确认的现场签证。关于变更估价的约定:10.4.1变更估价原则10.4变更估价关于变更的范围的约定：设计变更项目以设计单位出具并经发包人、监理人确认的设计变更通知书为准。其它变更项目以发包人、承包人、监理人现场共同签证为准。其余执行通用条款。

监理人审查承包人合理化建议的期限：无。10.5承包人的合理化建议（6）、由于变更引起措施项目费的调整原则按照工程量计价规范的9.3.2条计算确定。（5）、以上重新组价的综合单价不能高于按云南省和楚雄州现行工程造价计价规则和计价依据规定计算的价格，并按中标价与招标控制价间的下浮幅度下浮相同比例。（4）、变更导致实际完成的变更工程量与标价工程量清单的变化幅度超过±15%（3）、合同中没有类似工程项目综合单价的，由承包人根据合同中䦺的组价原则或参考“计价依据”提出适当的单价，经发包人或其委托的造价咨询单位审定后，作为结算的依据。

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取确定。10.7.1依法必须招标的暂估价项目暂估价材料和工程设备的明细详见招标人提供的《暂估价一览表》。10.7暂估价承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。发包人审批承包人合理化建议的期限：无。

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额按照发包人的要求使用，发包人的要求通过监理人向承包人发出。10.8暂列金额承包人直接实施的暂估价项目的约定：材料设备暂估价需经发包人、承包人、监理人、造价咨询人四方确认材质、品牌、价格后承包人方能实施。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。第1种方式：采用价格指数进行价格调整。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第/种方式对合同价格进行调整：市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。11.1市场价格波动引起的调整11.价格调整

第3种方式：其他价格调整方式：③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±10%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过10%时，或材料单价涨幅在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过10%时，其超过部分据实调整。专用合同条款：①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过10%时，或材料单价跌幅在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过10%时，其超过部分据实调整。基准日期：招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前28天的日期为基准日期。关于基准价格的约定：人工费按照云南省建设行政管理部门发布的人工费信息价作为基准价(但已标价的投标报价人工费及人工单价高于发布价格的不予调整)；基准日期主要建筑材料价格以工程所在地造价管理部门发布的材料指导价格为基准；即《楚雄州建设工程材料、设备价格信息》、《楚雄州造价信息网》公布的材料设备价格。

12.合同价格、计量与支付4）因发包人原因造成工期延误的，延误期间发生的材料价格上涨差额由发包人承担；因承包人原因造成工期延误的，延误期间发生的材料价格上涨差额由承包人承担施工期材料加权平均指导价＝∑（每月形象进度消耗量×当期材料指导价）／同类材料总用量。3）施工期材料加权平均指导价按下列公式计算：2）主要建筑材料价格超出调整幅度时价差的取定：应以工程所在地造价管理部门发布的材料指导价格为基准，《楚雄州建设工程材料、设备价格信息》、《楚雄州造价信息网》公布的材料设备价格；以上价格信息中没有的材料，由发包人，监理单位、造价咨询单位、承包人四方进行询价确定，差价为施工期间同类材料加权平均指导价格与合同工程基准期（招标工程为递交投标文件截止日期前28天）当期的材料指导价格的差额。1）主要材料的价格变动与投标时材料设备的基准单价相比较，基准价范围以内的主要材料（含设备）单价发生上涨或下降的情况，其幅度在±10%以内（含10%）的，其价差由承包人承担或受益；超过±10%的据实调整。

双方约定合同价款的其他调整因素：（3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：不适用。（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法：不适用。（l）采用单价合同，合同中包括的风险范围：①清单工程量±15%以内的变更引起的综合单价变化的风险；②投标截止日前28天政策性调整风险。1、本合同价款采用方式确定。12.1合同价格形式

由于工程变更和现场签证所产生新增主要材料价格的确定：合同中已有的材料按合同价格执行，没有的参照参照工程所在地造价管理部门发布的材料指导价格（当期）：《楚雄州建设工程材料、设备价格信息》、《楚雄州造价信息网》公布的材料设备价格；以上价格信息中没有的材料，由发包人、监理单位、造价咨询单位、承包人四方进行询价确定。综合单价包含的风险范围：①清单工程量±15%以内的变更引起的综合单价变化的风险；②投标截止日前28天政策性调整风险。③合同中没有适用或类似于变更工程的综合单价，由承包人提出，投标人应按《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013中规定的工程量清单计价方式计价，计价标准执行“云南省住房和城乡建设厅关于《云南省建设工程造价计价（2020版）》发布实施的通知”等有关配套计价文件。②合同中只有类似于变更工程的综合单价，可参照合同已有综合单价执行；①合同中已有适用于变更工程的综合单价，按合同已有综合单价执行；若因本工程实际发生内容与工程量清单相比有变化，按以下原则确定综合单价：

2）规费、安全文明措施费、税金等按照国家要求计取的费用计取，不作为竞争性费用。1）措施费按照云南省建设厅《关于发布施行云南省2013版建设工程造价计价依据的通知》（云建标﹝2013﹞918号）计取。其中：风险范围以外合同价格的调整方法：①工程设计变更、②现场签证、③清单工程量变化超过±15%、④由于清单工程量变化超过±15%引起的总价措施费及单价措施费变化、⑤招标工程量清单存在的缺项、漏项。风险费用的计算方法：本工程在招标时，为加强项目成本管理，强化项目的成本控制，招标人在招标文件及投标答疑中已作了明确的诠释。承包人投标报价时，完全了解施工场地，了解图纸，理解设计意图，查清了施工要求及项目工期要求，并对建筑物资、材料的种类、价格标准、调整幅度等受市场供需因素的影响及可能影响合同履行的风险都做了深入的分析和考虑，在本合同所规定风险在风险范围内的不予调整。所以本合同在履行过程中，合同价所包含的工程量，承包人必须保质保量的完成。工程量偏差的风险：按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）第9.6.2条执行。

12.2.2预付款担保预付款支付期限：设备进场一周内。预付款支付比例或金额：本项目支付预付款（支付中标金额扣除暂列金后的30%作为该项目的工程预付款）。12.2.1预付款的支付12.2预付款2、其他价格方式：无。

12.3.2计量周期工程量计算规则：根据施工图纸、设计变更，按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）以及云南省现行建设工程计价依据执行。12.3.1计量原则12.3计量预付款担保的形式为：银行保函、保证保险、现金。承包人提交预付款担保的期限：无。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：无。关于总价合同计量的约定：无。12.3.4总价合同的计量关于单价合同计量的约定：(1)工程量按经审定的施工图纸、设计变更文件、有关规程规范及技术标准，以承包人实际完成的，经发包人和监理工程师现场验收的质量合格的工程量签证为依据，设计变更和现场签证变更工程量，由发包人、设计人、承包人及监理共同签字确认后的工程量和施工过程中的工程量等均进入承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请表、已完工程量报表和有关资料。(2)监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。12.3.3单价合同的计量关于计量周期的约定：按月计量。

12.4.2进度付款申请单的编制关于付款周期的约定：无。12.4.1付款周期12.4工程进度款支付其他价格形式的计量方式和程序：无。12.3.6其他价格形式合同的计量

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：无。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：无。（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：无。12.4.3进度付款申请单的提交。关于进度付款申请单编制的约定：

12.4.6支付分解表的编制发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无。（2）发包人支付进度款的期限：无。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：无。（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到申请7天内。12.4.4进度款审核和支付

关于延期最长不得超过：48小时。13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。13.1分部分项工程验收13.验收和工程试车3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：无。2、总价合同支付分解表的编制与审批：无。

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内。13.2.5移交、接收全部与部分工程发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无。关于竣工验收程序的约定：①分部分项工程验收：分部分项工程完工后，承包人应在三天内向监理提出书面验收通知，监理人接到通知后应在合理的时间内组织相关人员进行验收。②隐蔽工程的验收：隐蔽工程完工后，由承包人发出隐蔽工程验收通知，由监理组织相关人员验收，变更工程的隐蔽工程还须通知审计方参加验收。③承包人必须保证分部分项工程及整体工程一次性达到100%验收合格。④承包人在工程竣工验收后，应在有关法规规定的期限内，向发包人提供一式六份完整的、经核验签证后的竣工资料及竣工图，且必须保证其符合城建档案规定的要求。13.2.2竣工验收程序13.2竣工验收

（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；工程试车内容：无。13.3.1试车程序13.3工程试车承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每逾期一天按￥10000元/天向发包人支付违约金。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后3天内。13.6.1竣工退场13.6竣工退场关于投料试车相关事项的约定：无。13.3.3投料试车（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。

发包人审批竣工付款申请单的期限：收到竣工付款申请单28天内。14.2竣工结算审核竣工付款申请单应包括的内容：执行通用条款。承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内。14.1竣工付款申请14.竣工结算

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷期满且工程竣工投产一年后。承包人提交最终结清申请单的份数：四份。14.4.1最终结清申请单14.4最终结清关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款申请单28天内。

缺陷责任期的具体期限：本项目竣工验收后1年。15.2缺陷责任期15.缺陷责任期与保修（2）发包人完成支付的期限：申请签发后60天内。（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请28天内。14.4.2最终结清证书和支付

（2）0.5%的工程款；（1）质量保证金保函，保证金额为：按文件规定计；质量保证金采用以下第2种方式：15.3.1承包人提供质量保证金的方式关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。15.3质量保证金

（3）其他扣留方式:无。（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；质量保证金的扣留采取以下第种方式：15.3.2质量保证金的扣留（3）其他方式:无。

16.违约承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内。15.4.3修复通知工程保修期为：见工程质量保修书。15.4.1保修责任15.4保修

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：无。发包人违约责任的承担方式和计算方法：16.1.2发包人违约的责任发包人违约的其他情形：执行通用条款。16.1.1发包人违约的情形16.1发包人违约

（7）其他：无。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：执行通用条款。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：执行通用条款。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：无。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：执行通用条款。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：执行通用条款。

16.2.2承包人违约的责任承包人违约的其他情形：16.2.1承包人违约的情形16.2承包人违约承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满/天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.1.3因发包人违约解除合同

17.1不可抗力的确认17.不可抗力发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行确定。关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用条款。16.2.3因承包人违约解除合同承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人按相关规定承担全部费用及相关法律责任。

关于工程保险的特别约定：执行通用条款。18.1工程保险18.保险合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后90天内完成款项的支付。17.4因不可抗力解除合同除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无。

19.索赔关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。18.7通知义务承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用条款。关于其他保险的约定：无。18.3其他保险

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。20.3争议评审双方约定，在履行合同过程中产生争议时，首先采用和解方式，解决不成时，按本专用条款第20.4款执行。20.1和解20.争议解决发包人将派出专业工程师、合同管理人员协助监理工程师审核工程索赔。

20.3.2争议评审小组的决定其他事项的约定：无。争议评审小组成员的报酬承担方式：无。选定争议评审员的期限：无。争议评审小组成员的确定：无。20.3.1争议评审小组的确定

21.补充条款（2）向工程所在地人民法院起诉。（1）向仲裁委员会申请仲裁；因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：20.4仲裁或诉讼合同当事人关于本项的约定：无。

21.4若工程师对承包人所用材料有疑虑，以云南省质量技术监督局或其它专业资质机构鉴定结果为准，检验费用由承包人承担。21.3承包人通过对现场考察，应结合本工程的实际情况，对施工现场作周密布置，除充分考虑上述规定外，还应对现场施工用水的排放及排污做统一安排。若因排水、排污妨碍沿线居民正常生活或工农业生产，一切责任由承包人承担。21.2承包人必须保证资金专款专用，绝不挪作他用，在收到工程预付款和进度款前必须列出开支计划，确保民工工资的支付，并接受发包人的监督。若发生挪作他用或不按开支计划合理使用工程资金，发包人有权停止支付款项，并有权直接支付相应开支，且承包人不能因此而停止工程的施工。（2）在合同履行中，承包人无故要求变更投标承诺和变更投标报价（含单价、合价和总价）的，发包人不给予调整，可视情况终止合同，由此造成发包人的实际损失由承包人承担赔偿责任。发包人可将有关情况报建设行政主管部门，由建设行政主管部门依照有关法律、法规给予相应处罚，并作为不良市场行为记录。（1）不全面履行合同的，除扣除履约担保金外，还应承担由此造成发包人的实际损失。此外，发包人可将有关情况报建设行政主管部门，由建设行政主管部门依照有关法律、法规给予相应处罚，并作为不良市场行为记录；21.1承包人若因报价过低致使合同履行中无故要求变更投标承诺和变更投标报价（含单价、合价和总价）的，按下列规定执行：

21.10土建承包方及各专业承包方已完成品、半成品若与承包人有交叉施工影响，承包人有义务进行保护，因承包人原因造成损坏，发生的费用由承包人承担。21.9承包人与土建承包方及各专业承包方之间发生的交叉施工、配合费，按相关规定由承包人承担并综合考虑在投标报价中。21.8本项目在实施过程中，因施工方案及施工措施发生变化导致措施费的增加，由承包人承担。21.7若承包人开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开，承包人不仅要承担赔偿责任和法律责任，而且不能免除承包人其开具合法发票的义务。21.6发包人支付工程款时，承包人必须取得合规的增值税专用发票后才支付款项；21.5本项目实行全过程造价控制，承包人应配合全过程造价控制项目组的工作。

发包人（全称）：工程质量保修书附件1：21.13工程质量保修期：执行《建设工程质量管理条例》。21.12承包人与材料供应商或厂家签订的采购合同中的付款条款必须在签订之日起5个工作日内报发包人存档，若承包人未按采购合同付款条件及时支付材料款造成工程停工或工期延误，发包人有权从承包人进度款中扣除材料款直接支付给材料供应商或厂家，由此发生一切后果（包括但不限于经济方面的后果）均由承包人自行承担。21.11合同约定的工期为绝对工期，承包人不得以任何理由提出工期索赔，因工期延误发生的赶工费、加班费由承包人承担。

二、质量保修期质量保修范围包括装饰装修工程、安装工程及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：设计施工图纸及变更调整工作内容。承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就禄丰县中医医院手术室、中心供应室设备采购及装修项目项目签订工程质量保修书。承包人（全称）：

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后24小时内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。四、质量保修责任工程缺陷责任期为1年，在缺陷责任期内，承包人应无偿承担故障维修和维护保养义务，确因质量原因无法正常工作时，承包人应无偿更换全新合格产品。缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。三、缺陷责任期质量保修期：执行《建设工程质量管理条例》，自工程竣工验收合格之日起计算。质量保修期：①设备质保期为投入使用后1年②工程的质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定执行。

六、其他保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、保修费用4．质量保修完成后，由发包人组织验收。3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。2、发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

合同订立时间：年月日（签字或盖章）（签字或盖章）法定代表人或其授权代表：法定代表人或其授权代表：（公章或合同专用章）（公章或合同专用章）发包人：承包人：双方约定的其他工程质量保修事项：无。

①四层手术室：位于门诊医技楼四层，共设4间手术室及相应辅房、走廊。其中I级手术室1间（铅防护手木室）、Ⅲ级手术室3间（预留），相关辅房净化等级为V级、配套办公生活区及相关机房。1、本项目为禄丰县中医医院手术室、消毒供应室设备采购及装修项目，本次招标范围包括：一、项目概况及招标范围（项目量清单及施工设计图均另册提供）采购需求及技术规格注：本合同模板只作为参考依据，具体合同以采购单位拟定为准。

6、施工界面说明：区域范围内、建筑外墙外窗及外窗玻璃幕墙不在本次招标范围内，范围内剪力墙开孔、开洞由招标人协调土建单位进行施工，范围内建筑外墙内侧墙面的装饰项目由投标人负责。招标人协调土建单位配合提供预留孔洞及修补、土建墙体粉刷及平整的场地，要求达到国标。范围内土建墙体由招标人协调土建单位砌筑并根据配合图纸预留门窗洞。5、氧气、负压吸引、压缩空气由招标方提供，预留医气管道及阀门至气体井。笑气、二氧化碳、氮气采用自动汇流排供气，由中标方提供。4、招标人提供双路电源至配电总箱，配电总箱（含双路切换）及净化手术室区域内UPS由投标人提供，配电总箱以后的电线电缆均由中标方提供。3、不包括所有办公家具（办公桌椅、沙发、换衣柜、手术对接车等）的采购、安装；无影灯、手术床不在本次项目范围内，由招标人提供。2、不包括外墙、外窗、各种管井、电梯、楼梯及其前室、移动家具、外围结构。②位于住院楼一层，设计面积约为365.12㎡。设有去污区、检查包装区、无菌物品存放区、辅房及办公生活区等用房，其中无菌物品存放区及其辅房、检查打包灭菌区及辅房为净化区域。

《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014《医用气体项目技术规范》GB50751-2012《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013二、项目技术标准和总体要求8、具体范围详见招标项目量清单。如果招标清单与图纸或招标文件要求不一致之处，统一以项目量清单为主，若投标人认为招标清单与招标文件均无法明确的问题，需书面提出。7、投标人应根据净化空调区域需要的冷热量进行负荷计算选用合适的空调系统。

《通风与空调项目施工质量验收规范》GB50243-2002《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003《智能建筑设计标准》GB/T50314-2015《综合布线系统项目设计规范》GB50311-2016《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003《建筑装饰装修项目质量验收规范》GB50210-2001

其它与本项目相关的技术规范及国家、云南省现行的住建和卫生行业规范及质量验收标准。《医院消毒供应中心第3部分清洗消毒及灭菌效果监测标准（Ws310.3-2016）》《医院消毒供应中心第2部分清洗消毒及灭菌技术操作规范（Ws310.2-2016）》《医院消毒供应中心第1部分消毒供应中心管理规范（Ws310.1-2016）》《建筑项目施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）

建筑装饰应遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、容易清洁和符合防火的总原则。设计方案应布局合理，功能完善，符合便于疏散、功能流程短捷、洁污分明的原则。严格执行国家各项规范、标准。尤其是强制性标准要求。四、装饰要求要求洁净区的设计、设备材料和施工必须满足现代手术和治疗的使用要求，建成低噪音、高洁净度、新风量充足、有舒适宁静的手术和治疗、工作环境，要同时具有先进性、高可靠性和经济性，在做到配套设施齐全、保证通过国家相关部门的验收同时，各项技术指标达到优良等级，还要具有升级更换的灵活性。总体要求：洁污分明，配套设施完善，功能与设施先进完备。三、总体要求

（2）洁净辅助用房及消毒供应中心吊顶采用50mm中空玻镁板，燃烧性能等级为A级。（1）手术室墙面采用电解钢板。厚度1.2mm，背贴9.5mm防潮石膏板做隔音保温处理,面喷抗菌涂料，铅防护手术室四周做铅板防护到楼板底，为2个铅当量。要求与墙面结合牢固，不易脱落。易清洁，刷洗不变色。符合抗菌性按设计要求。2、墙体材料手术室基本装备要求：1、装饰用材料

（4）有地漏的房间地面坡向地漏，坡度为0.5%，室内最高处低于邻室20mm。（3）踢脚线：防静电PVC卷材地板区域采用1O0mm高防静电PVC卷材上卷，并实现圆弧型自然过渡，不留死角。（2）洁净手术部：辅助用房和办公区地面采用自流平，面铺2mm厚防静电PVC卷材地板所有接缝采用同质材料焊接，地面打蜡，燃烧性能等级为B1级。I级手术室地面采用地铺20mm厚（2个铅当量）硫酸钡水泥地坪，再做自流平，面铺2mm防静电PVC地板，所有接缝采用同质材料焊接，地面打蜡，燃烧性能等级为B1级。湿区地面1.5mm厚聚氨酯涂膜防水层处理，采用面铺300*300防滑地砖。（1）无菌物品存放区、检查包装区、器械检查打包等工作区（非湿区）地面均采用自流平，面铺2mm厚防静电PVC卷材地板，所有接缝采用同质材料焊接，地面打蜡，燃烧性能等级为B1级。去污区地面1.5mm厚聚氨酯涂膜防水层处理，采用面铺600*600防滑地砖。3、地面材料（3）男女卫浴等湿区土建墙表面刷1.5mm厚聚氨酯防水涂料处理后面贴300×600优质面砖到顶。

（4）吊顶设计高度：中心供应室2.8米，洁净手术部中手术室3.0米、辅助用房2.6米、更衣及办公区2.6米。（3）圆弧角：洁净区（除湿区）墙面与吊顶转角大于90度，并实现圆弧型自然过渡，不留死角。（2）手洁净手术室吊顶采用50x30方钢龙骨，内衬9.5m厚石膏板，挂1.0mm电解钢板面层，喷涂抗菌涂料，燃烧性能等级为A级。I级手术室手术室吊顶采用50x30方钢龙骨，2个铅当量厚度铅板防护，衬9.5mm厚石膏板，挂1.0mm电解钢板面层，喷涂抗菌涂料，燃烧性能等级为A级。洁净辅助用房吊顶采用50mm中空玻镁板，燃烧性能等级为A级。卫浴等湿区吊顶采用300*300*0.8mm铝扣板。办公区除湿区外吊顶采用60轻钢主龙骨，三角龙骨固定，600*600*0.8mm铝扣板。（1）中心供应室：除卫浴等湿区，中心供应室吊顶采用50mm中空玻镁板，燃烧性能等级为A级。卫浴等湿区吊顶采用300*300*0.8mm铝扣板。4、吊顶材料（5）所有地面颜色均由建设方看色板选定。

6、装饰材料的参数要求：（3）要求门体运行平稳宁静，门体构造能抵挡日常碰撞而不致残损变形。（2）其他辅房门：采用手推门；设观察窗；门上加设不锈钢防撞带。（1）手术室的门：靠洁净内走廊侧均设计内嵌气密式、脚感应的电动门，门洞净尺寸不小于1400*2100；同时具有脚感应、电动、手动三种开启方式；带延时关闭功能，防夹、防撞。门体采用高强度电解钢板喷塑，不锈钢门套，带观察窗。通向洁净外走廊的门为手推门，门尺寸不小于900×2100mm,上方设观察窗，材质为电解钢板，不锈钢门套，铅防护配套的电动门、手推门均为铅防护门。辅助用房、更衣室的门均采用电解钢板制作，不锈钢门套。5、洁净区域门及其他设施：（5）所有吊顶颜色均由建设方看色板选定。在走廊吊顶预留检修口，检修口数量及预留位置根据现场实际情况确定。

2）气密性能符合国家标准（GB/T7106-2019），在10Pa下，手术室内单位缝长每小时空气渗透量正压﹤0.22m3/（m/h）的、负压﹤0.20m3/（m/h），符合欧盟标准（EN-12207），最高级别第4级。1）产品符合国建住建部行业标准（JG/T257-2009），参与行业标准编制。医用自动气密门地板厚度：2mm，耐磨层厚度：2mm。类型：同质透心PVC卷材地板。PVC地材

8）整机消耗功率<40W，提供证明文件7）门体在运行过程中，遇阻反弹力小于120N6）控制装置在带电情况下能承受1250V50HZ/60HZ电压，在1mim内无击穿或闪络现象。5）气密门使用寿命不低于200万次,运行噪音低于60分贝。★4）气密自动门应符合国际门窗标准:泄露电流≤0.1mA,手动开启力≤50N,并出具国际权威检测机构检测报告（UL）.★3）出具国家级权威机构、国际认证机构（TUV）检测报告合格证明。

门扇表面材质：1.0mm镀锌钢板静电喷塑；13）门体和门套方面技术参数要求：★12）运用PID闭环控制技术，侦测运行轨迹，自动计算缓行距离和运行速度，提供软件著作权证书登记证书11）电机采用自主品牌，无刷直流电机，高寿命，免维护10）导轨具有气密动作，关闭时具有向下向内动作9）开闭门速度：250-550MM/S（可调）,门体开放时间：2-20S(可调)。

包边材质：铝合金包边、不锈钢包边或者无包边；门扇厚度：42mm；门体备选方案：门体无包边无防撞带，一体化门扇门，门体厚度40mm;观察视窗：双层5.0mm圆角钢化玻璃（多种尺寸选择，可定制）；防撞带：1.0mm不锈钢（嵌入式）；门扇骨架：铝合金龙骨；门扇内部填充：铝蜂窝芯填充、岩棉填充、纸蜂窝芯填充；

1）手术部医护人员刷手采用不锈钢刷手池，刷手池数量按照相关规范要求配置。刷手池★15）须提供生产厂家针对本项目的售后服务及培训计划。★14）产品具有官方相关部门认证，具有ISO9001质量、ISO14001绿色环保体系认证、ISO45001:2018职业健康安全管理体系规范化生产和管理、ISO13485:2016医疗器械-质量管理体系动力梁材质：铝合金轨道、铝合金盖板。立柱材质：铝合金、1.0mm镀锌钢板静电喷塑；

2、洁净手术部主要技术指标选用节能环保的空气净化系统和先进的气流组织形式，各净化区应按国家现行相关规范的要求设置其相对邻室的气压，以保持洁净室的级别及无菌净化要求，并使洁净区处于受控状态。1、整体要求五、净化空调及自动化控制系统项目技术要求3）刷手龙头采用红外线感应恒温供水龙头，设置挡水板。刷手池上方配置60L电热水器、配套银镜及照明灯。2）刷手池要求采用优质拉丝不锈钢板制作，内弧形设计令水花不易飞溅。

3、气流组织表1.2供应室主要技术指标表1.1洁净手术部用房主要技术指标符合《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013的规定。

净化空调系统均采用电加湿器加湿，每台循环机组均配置。4、加湿系统设计要求及冷热源配置消毒供应室洁净区采用上送下排/回风。去污区等需要排风。洁净手术室、清洗消毒间、污物暂存间、快速消毒室以及洁净走廊的刷手池处设排风系统。洁净手术室采用双侧下部回风，回风口洞口上边高度不应超过地面之上0.5m,洞口下边离地面不低于0.15m.。洁净走廊为上送上回风，高效送风口送风。洁净区域的辅房为上送上回或下回风，高效送风口送风。洁净手术室采用洁净手术室专用层流送风天花送风。洁净走廊及辅房采用高效送风口送风。

洁净手术室末端送风口配置H13高效过滤器。6、净化系统过滤器配置要求所有净化机组的风机均需要按照最高效率进行选型。所有空调机组均采用变频器进行控制，严格控制室内所需的风量，节省运行费用。5、净化空调系统节能技术要求冷热源中标单位自行配置。

净化空调控制系统的控制必需满足机房本地控制和控制面板远程控制和中央监控房间远程集中控制功能需求。整体要求：多功能控制器、温、湿度传感器，压差开关、风阀执行器、变频器等对系统的风量及温湿度进行控制。净化空调自动化控制系统设计要求：7、净化空调自动控制系统设计要求各排风口配置F7效率中效过滤器；空调机组过滤器配置要求参考空调机组的技术要求。洁净走廊及辅房末端送风口配置H13高效过滤器。

机组启、停指示；室内温、湿度的显示；温度的设定；值班运行/全风量运行转换；机组启、停；远程室内空调控制面板应可以实现以下的控制功能：

室内控制面板实现的全部功能机房控制柜内还应可以实现以下的控制功能：高效过滤器堵塞报警指示机组故障指示；机组运行指示；机组值班状态指示；

组合式医用空气净化机组技术要求：8、净化空调系统主要设备材料技术、质量要求加湿器工作状态；各种控制参数（室内温、湿度；变频器频率等）的设定和修改。手、自动风量调频切换，手动频率设定、半风量值班频率设定；中效过滤网堵塞报警、缺风保护报警、风机运行情况及过载报警、排风机运行状态显示、加湿器运行状态和故障显示等；风机运行频率显示；

（6）组合式空调机组铝合金型材框架与内外面板经流水线高压发泡一次成型，成为一个整体，内部平整无间隙，保温夹芯采用机组制造商自主生产的不低于国家标准GB8624-2012B2级或氧指数≥26%高密度发泡聚氨脂材料。（5）组合式空调机组结构强度高、漏风率低。其箱体采用铝型材与面板通过高压聚氨酯发泡形成一个整体，铝型材带凹凸槽，安装后形成榫头连接，通过螺栓螺母的连接；箱体连接拐角的内侧设有防冷桥单元，在连接缝隙处由外至内设有二级密封；并且箱体型材间采用凹凸咬合式结构密封，故漏风率低。（4）空调机组的检查门应严密、灵活、安全；机组连接水管穿过箱体要绝热和密封；机组应设排水口，排放应申通、无溢出和渗漏；机组的风机应有柔性接管，风机应设隔振装置；机组横截面上的气流不应产生短路；机组采用黑色金属制造的构件的表面应作除锈和防腐处理；机组外表面应无明显划伤、锈斑和压痕，表面光洁，喷涂层均匀，色调一致，无流痕、气泡和剥落；机组应清理干净，箱体内应无杂物；产品铭牌应全面、清晰反映机组的各项参数；★（3）所投空调设备取得国家CRAA认证（证书覆盖范围应涵盖本项目所投产品的风量或冷量）。（提供相关证明材料）★（2）组合式空调机组的表冷盘管质量性能优良。（提供表冷盘AHRI认证复印件并加盖制造商公章）★（1）设备制造商必须同时取得质量管理体系认证、环境管理体系认证。

（一）强电系统：六、电气系统要求★（10）须提供生产厂家针对本项目的售后服务及培训计划。（9）组合式空调机组采用表冷器具有抑菌功能，对细菌的抗菌率达到99.9%以上。（8）组合式空调机组内静压保持1000pa时，机组漏风率不大于0.11%，并且箱体变形率不大于0.64mm/m。（7）机组必须有防冷桥措施，机组在运行时，不得出现冷桥和凝露现象，依据EN1886-2007标准，整个面板的隔热性能必须达到T2级保温等级(传热系数0.5～0.9W/（m·K）)，箱体的冷桥系数必须达到TB1级冷桥等级，(冷桥因子)达到欧标0.8。

6、医用IT隔离电源系统的技术、质量要求：5、配电箱、电缆线、套管等选材均符合国家标准及设计规范要求；电缆、电线应采用低烟无卤阻燃级别电缆、电线；桥架、穿线管选用金属材质。4、洁净手术室、苏醒室、术前等待区域应设置安全保护接地系统和等电位接地系统。3、净化区域照明应采用嵌入式洁净气密封照明灯带组成，禁用普通灯带代替，灯带必须布置在送风口之外。净化手术室及辅房室内平均照度符合洁净手术部建设标准，其它区域类似符合相关平均照度标准要求。2、手术室的负荷为一级负荷中特别重要负荷，根据国家规范必须采用双电源专线供电，同时采用UPS作为备用电源系统。每间手术室设置一个配电分箱，由楼层配电总箱单独引回路供电；每间手术室配电负荷不应小于9KVA。区域内的辅助用房及走廊的配电采用与手术室配电分开，设置独立的配电分箱，也单独由配电总箱引回路供电，从而进一步保证手术手术室用电的可靠。预麻/苏醒室每张床位配电负荷不应小于2KVA,每床配电必须单独敷设。1、由招标方提供双路电源至各区域配电总箱，招标方根据投标人用电量预留各个区域配电总箱容量，由投标方提供各区域配电总箱及净化手术室区域内UPS，对应净化区域各配电总箱及以后的配电线路、分配电箱等包含在本次招标范围内（消防照明及疏散指示）。

★绝缘监视仪需提供中文电磁兼容检验证书3、绝缘监测仪IEC60364-7-710：(建筑物电气装置第7-710部分特殊装置或场所的要求医疗场所)★GB/T19212.16-2017变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全第16部分：医疗场所供电用隔离变压器的特殊要求和试验。（提供检测报告）2、产品要求符合以下标准★1、隔离电源整柜必须经过中国质量认证中心认证，产品须符合中国质量认证中心CQC11-462176-2018认证规则要求。

d、GB/T6993-1986系统和设备研制程序c、GB/T12993-1991电子设备热性能评论b、GB/T5080.5-1985设备可靠性试验a、GB/T3482-2008电子设备雷击试验提供医疗IT系统绝缘监视仪安全性检验证书并符合以下标准符合GB/T7261-2016继电保护和安全自动装置试验方法

4、远程报警显示仪采用彩色液晶触摸屏显示报警GB/T4793.1-2017(测量，控制和实验用电气设备的安全要求第1部分；通用要求)GB/T2423.1-2-2008(电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验B：高温)GB/T4208-2017(外壳防护等级IP代码)绝缘监测仪须提供检测报告并符合以下标准e、GB/T5080.7-1986设备恒定失效率与无故障时间验证方案

（二）弱电系统：★5）须有显示IT系统运行正常和具有系统设置、故障查询、故障记录等功能用于对IT隔离供电系统的远程监测和报警4）智能化声音报警、可更改多种提醒方式、可暂停报警设计。3）出厂预设数据，全智能自动匹配设置数据2）MODBUS标准通讯协议支持1）采用纯液晶触摸屏显示

5）其他功能房、护士站等按建筑平面图要求设置电话、网络终端；4）预麻苏醒的每张床位设置六类网络终端；3）每间手术室设有一台电话分机，手术室内的电话分机为免提方式，设置在多功能控制面板上；2）每间手术室的情报面板设置一个六类网络终端，墙面设置两个六类网络终端，手术室内每个吊塔预留4路六类网络线；1）手术部区域设置电话、网络布线系统；1、电话、网络布线系统设计和要求

4)其管线的采购、敷设符合国家电气、消防施工技术规范。3）系统布线采用总线方式，系统可实现主机与分机、分机与主机之间的呼叫对讲功能，外形美观、使用方便。洁净走廊/大厅设置双面电子显示屏。2)每间手术室、每张病床等各设有一台呼叫分机，手术室内的呼叫分机带免提方式，设置在多功能控制面板上。1)手术部区域内设置护士呼叫系统，呼叫主机设置在区域办公室。2、呼叫对讲系统设计和要求6）网络、电话均采用6类双绞线，所有布线预留至弱电井，由大楼弱电单位接入该层数据配线架和语音配线架，弱电井内配线架及设备均不在本次招标范围，由大楼弱电单位提供并安装。

5）系统需预留消防接口，便于具备消防广播功能，大楼消防单位统一接入消防信号；4）系统主机设备设置于办公室，系统通过DVD机可连续播放各种格式的音乐文件、通过话筒可实现分区寻呼、广播找人、发布消息等功能；3）手术室、病房、走廊、工作区等设置背景音乐天花喇叭。手术室、病房内可单独控制背景音乐音量；2）系统采用有线定压传送方式，分区控制方式，系统音质清晰、灵敏度高、频响范围广、失真度小；1）手术室区域内设置背景音乐系统；3、背景音乐系统设计和要求

4）主要出入口、走廊均设置彩色半球摄像机，电视监控系统主机设置在办公室。3）每间手术室、每间病房、洁净大厅、工作区域均设置彩色半球摄像机。2）本项目电视监控系统由摄像机、硬盘录像机、液晶显示器等主要设备组成。1）手术室区域内设置电视监控系统。4、电视监控系统设计和要求6）该系统应包含天花喇叭、音控器、广播功放、DVD机、广播分区器、话筒、报警发生器、强插电源等；

2）预麻、苏醒室设置设备带，每床设氧气、吸引终端各两个，压缩空气终端一个，设备带和气体终端由投标方提供。1）手术部每间手术室墙上、吊塔上均设置氧气、二氧化碳、氮气、压缩空气、真空吸引终端各一个、麻醉废气排放终端终端只在麻醉吊塔上设置；氧气、压缩空气、真空吸引三气气源由招标方负责从招标方预留驳口处引管至洁净手术部，预留总管接口；其后的管道、配件及输出口均包含在投标报价中。2、医用气体系统配置要求：1、医用气体技术参数：七、医用气体系统项目技术要求：

3、洁具包括：台下盆、蹲式大便器、淋浴器、拖把池、高水封不锈钢地漏等。应采用不易积存污物及易于清扫的卫生洁具及附件。2、招标方负责提供压力0.2～0.3Mpa、符合饮用水水质标准的冷热水至楼层水管井，并预留阀门和水表，其后的管道和阀门均由投标人负责。1、应按GB50333-2013第十章给水排水技术规范要求进行设计、设备采购及安装。八、给水排水系统项目技术要求4）麻醉废气排放采用射流技术，麻醉废气排放终端自带微型射流泵。要求可将病人口中呼出的废气收集排出，减少对医护人员的损害。3）二氧化碳、氮气气源采用自动切换汇流排，汇流排及其后的管道均包含在投标报价中，由投标方提供。

九、消毒供应室配套设备技术参数要求8、酸碱水管道采用PVC管；污水管道采用U-PVC管；脉动热水排水管采用镀锌钢管；脉动蒸汽排管采用无缝钢管。7、洁净区内的地漏必须为高水封防臭地漏并加密封盖，水封高度不得小于50mm。冷热水管道采用采用薄壁不锈钢给水管，卡压式连接，排水采用机制铸铁排水管，卡箍式连接。6、本次招标包括施工区域内的洁具安装及给排水管道安装，不包括施工区域内的消防系统和雨水系统。5、给水阀门采用截止阀或闸阀。招标范围内的盥洗设备应同时设置冷热水并设置混水龙头。4、吊顶内热水管、回水管均须保温，保温材料为难燃型发泡橡塑，耐火性能B1级，专用胶水粘接。保温厚度按设计规范规定。

1.4行程周期：约45min1.3设备净重：≥1700Kg1.2设备总功率功率:≤40KW/380V1.1规格：≤800L1、脉动真空（蒸汽）灭菌器中心供应室设备包含脉动真空灭菌器、全自动清洗机、医用干燥柜、超声波清洗机、医用煮沸机、低温真空干燥柜、水处理系统、腔镜清洗槽（硬镜）、污物清洗槽、紧急喷淋洗眼器、高压冲洗喷枪、无油静音空压机、双门互锁传递窗、电动升降传递窗等设备，具体以清单为准。设备配置参数要求如下：

1.10、气动阀门：采用知名品牌气动阀。★1.9、真空泵：双极分体水环式真空泵,抽真空速度快，真空度高，机械磨损轻微，寿命长，运行平稳，工作噪音低，两个泵腔抽高温蒸汽时不易产生气蚀共振，工作效率高。（提供彩页和实物图片佐证）。★1.8、门及门胶条：双门设有安全连锁装置；门胶条采用耐200℃高温硅胶,装在门背上，不装在缸体上，避免门胶条长期受热，延长使用寿命。（提供彩页和实物图片佐证）。★1.7、功能要求：双扉式机动开门，双门互锁，具有安全连锁装置;不锈钢筒体,卧式、矩形双缸体结构、缸体带有夹套加强筋及外筒体。（提供安装竣工图佐证）1.6外型尺寸：≤1765mm（深）*1264mm（宽）*1875mm(高）（由于设备安装现场地方限制，必须提供彩页说明）1.5冷却水耗量：≤220Kg/次;

1.16、压力传感器：采用知名品牌压力传感器。1.15、门电机：高温静音门电机。1.14、微型打印机：中文数字、曲线打印，可打印灭菌全过程，并可长久保留。1.13、触摸屏：≥7寸彩色触摸屏，中文、数字动态显示，有自我检测功能，出现故障时可自动报警及故障打印记录，可同时显示夹套、内室的温度及压力（方便及时检查，保证安全）。1.12、软件程序：要有敷料类、器械类、BD类、PCD类、下排汽类、两个自由设定等15个程序，设定以分钟为单位（0-999分钟），方便易懂，最小显示值为0.1秒。1.11、主控系统：采用知名品牌可编程控制器（PLC）。（提供彩页和实物图片佐证）

1.22、蒸汽发生器与灭菌器缸体法兰直接连接，无管道连接，避免热量损失，更安全。1.21、内置蒸汽发生器功率≤36KW，低能耗，降低使用成本，绿色环保。1.20、设备标配1辆不锈钢灭菌车及2辆装载车。1.19、真空泵、管道、电器及所有需要维修的配件都要装在设备的一侧，独立悬挂,降低震动，便于维修，减轻震动，延长设备使用寿命。1.18、主控制系统可编程控制器及电器控制原件，与缸体分离，装在设备的操作面板上，正面维修、监控；避免主控制系统可编程控制器，及电器控制原件长期受热，降低故障率。1.17、安全性：双门自动互锁，压力、温度超高报警，双重控制，更安全，缸体厚度为≥6mm,设备使用寿命为10年以上。

2.4、加热方式：电加热2.3、结构形式：立式★2.2、清洗舱容积：≥360L2.1、用途：用用于对手术器械（剪、钳、镊和其他金属器械）、器皿器具（试管、烧杯等）、呼吸管/湿化瓶（麻醉管、呼吸囊、面罩、各种导管、湿化瓶等）、弯盘类（换药碗、弯盘、碗盘）、重污染器械、传染物品等进行清洗2、全自动清洗消毒机★1.23须提供生产厂家针对本项目的售后服务及培训计划。

2.10、循环管路结构：自主研发的喷射臂（所有部件可拆卸，方便清洗）、清洗架快速接口，提高循环效率和清洗效果；2.9、整机结构：增加了两个预热水箱，预热温度可任意设置，实现清洗、消毒零等待，以提高清洗效率2.8、清洗流程：能够自动完成酶洗、两次漂洗、上油、干燥过程，可在运行时灵活开关、调整各阶段参数，可以根据清洗物品类别人性化的定制清洗运行性能；2.7、计量泵：2个（加清洗液泵1个；加上油液泵1个）2.6、最大清洗量：10个DIN标准托盘2.5、程序选择：≥6个内置程序，≥26个自定义程序

2.15、水位检测：水位可调；安全稳定；★2.14、触摸屏：≥7吋彩色触摸屏，操作界面简单友好，并可灵活设置各项参数，满足用户个性化需求；（提供实物图片佐证）2.13、注入方式：自动精确注入，每秒注入13.5mL，注入量可调2.12、循环泵：高达1000L/min性能2.11、干燥系统：无隔板式高效空气过滤器，过滤精度≤0.3μm，保证引入舱体中为无菌空气

2.21、打印系统：内置针式打印机，每次清洗结束自动打印运行时间、程序名称、操作人员编号、各阶段时间及温度参数、A0值、运行次数，可与追溯系统实现无缝对接；★2.20、远程监控：整机可扩展实现无线智能远程互联，可扩展实现无线远程故障诊断、远程维保等功能；2.19、故障诊断：具有自动故障检测，故障代码显示报警，故障声音报警和故障记录功能服务；2.18、管路系统：管路采用卫生级管路，阀门采用气动角座阀，动作可靠，稳定性高2.17、风压保护：采用风压检测开关，风压低时停止加热管加热，实现加热管干烧双重防护，即风压式保护和测温元件保护。2.16、门结构：双扉，双门互锁，自动升降门，电动升降，自动密封、卸压，单门结构包含2个电机（门升降电机和门密封电机）、四个限位开关（门开位、门关位、密封位、卸压位），密封更加可靠，门上带有过流保护及远红外线防碰功能，不需接触障碍物即可提前预警门遇障碍

3.4、性能卓越加热管，分组多道式能量输出系统，加热快，性能稳定；3.3、全电脑控制系统，全程液晶显示控制时间、温度等；3.2、超声发生器换能器采用优质配件制造；设备槽体及外壳均采用优质SUS304不锈钢；3.1、容积≥84L；3、超声波清洗机★2.22须提供生产厂家针对本项目的售后服务及培训计划。

4.1、容积≥84L；4、医用（高温）煮沸机3.8、清洗速度快，提高医护人员工作效率，不需人手接触污染器械，且对器械表面无损伤。3.7、高水位保护，如水位升高超过高水位警戒线可以自动排水；低水位保护，缺水自动停止工作。3.6、清洗槽采用优质SUS304不锈钢一次冲压成形，无焊接处，防水性能更好；3.5、超声工作时间1-99min任意可调；

4.7、煮沸消毒槽进水，设定煮沸温度和时间（一般为60-90度5分钟），进水结束后开始加热，这时可以手工加油，注意：由于煮沸温度很高，防止烫坏排水泵和排水管路，煮沸结束不能排水，一般2小时后在排水。4.6、电脑程序专业设计电器控制实验室验证，控制精确，贴近实际使用情况，全自动控制进、排水，可独立控制工作结束是否排水4.5、工作时间1-99min任意可调；4.4、性能卓越加热管，分组多道式能量输出系统，加热快，性能稳定；4.3、全电脑控制系统，全程数码显示控制时间、温度等；4.2、设备槽体及外壳均采用优质SUS304不锈钢；

5.4、内腔容积：≥50L矩形舱体（304不锈钢材质）；舱体外壁包覆PTC加热膜，安全高效，升温均匀；5.3、装载方式要求：干燥各种器械均不需专用层架，仅需把器械拆卸后放入篮筐内再放入腔体内即可。5.2、工作原理：真空负压干燥原理，通过反复抽真空并放气循环工作从而达到快速干燥的目的。5.1、功能要求：能够干燥常规手术器械、腔镜管腔器械、呼吸麻醉管道、骨科器械、牙科手机，各种导管等等。5、低温真空干燥柜4.8、注意：为保护排水管路不受热损坏，该设备内置水温低于50℃排水，不论设备是否自动排水，都必须执行水温低于50℃才能排水！

5.10、控制系统采用≥5.7寸彩色触摸屏显示控制，可显示舱壁温度、舱内压力、运行时间、报警信息等参数5.9、钢化玻璃密封，高透视窗，保证密封同时，可在运行中观察内部情况；密封门设置有LED灯，可清洗观察舱体内部情况5.8、采用高效空气过滤棉，过滤精度0.3微米，有效阻隔空气中的粉尘进入干燥柜；5.7、智能保护：断电补气保护，漏电保护，防止独立温升保护，传感器保护；5.6、一键启动方便快捷，具有故障自动检测功能，用户可根据需要自由设定参数，实用性强，操作简便。5.5、高效真空泵，运行平稳，低噪音，低震动，抽空速度快，维修保养方便；

5.16、开门方式，通道式双开门5.15、腔体材质：内胆SUS304钢材，外壳冷轧钢喷塑5.14、控制单元：微电脑单片机系统5.13、调温模式：单片机PID自动调节温度。5.12、干燥温度：可根据需求自行设定5.11、设备底部配有接水盘，收集排出的冷凝水，无需外接排气管路。

6.4、纯水电导率：≤15μs/cm6.3、产水量：≥500L/h/套6.2、数量：1套6.1、用途：为医院消毒供应中心用水点提供纯水6、水处理系统5.17、配置：主机一台，专用篮筐两只。

⑤用于污染物品的人工清洗④台面高度：≥800/950mm③外形尺寸：≥1800（L）×650(W)×800(H)mm;②双槽、全不锈钢、带沥水台、带门；①冷、热、纯水接口，流量大并且可以自由调节；7、污物清洗槽

①八个喷头，材质为钛镁合金材料，轻巧方便；9、高压冲洗喷枪③采用立式方式。②采用优质304不锈钢材质；①用于清除有害物对眼睛的侵害；8、紧急喷淋洗眼器

③储气量：≥22L；②供气量：≥55L/min；①供气压力：≥max0.75MPa；10、无油静音空压机③用水和压缩气进行清洗、干燥；②两把水枪，水、气两用气枪；

项目名称：投标文件封面格式《投标文件格式》是参加开标投标人的部分投标文件格式，请参照这些格式编制投标文件。第七章投标文件格式及附件⑤电压：220V输出功率：≥550W；④噪音≤60dB；

一、开标一览表年月日法定代表人或其委托代理人：（电子签章）投标人：（电子签章）项目编号：投标文件

年月日法定代表人：（电子签名）投标人：（加盖电子公章）项目名称：招标编号：★开标一览表

营业执照、税务登记证及组织机构代码证或三证合一的营业执照格式1：二、资格证明文件1.此表中“投标总报价”应与“投标函”及“投标报价汇总表”中的“投标总报价”一致。注：

格式2：投标人如果是代理商或经销商，须提供制造商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照(制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此项要求)投标人有效的组织机构代码证投标人有效的税务登记证投标人营业执照：要求清晰反映企业法人经营范围（扫描件）

姓名：性别：年龄：职务：经营期限：成立时间：年月日单位性质：投标人名称：法定代表人身份证明书

日期：年月日法定代表人（电子签名）：投标人：（加盖电子公章）注:后附法定代表人身份证（扫描件）。特此证明。系（投标人名称）的法定代表人。

法定代表人（电子签名）：投标人：（加盖电子公章）代理人无转委托权。本授权书声明：（投标人全称）的法定代表人代表本公司授权（委托代理人姓名）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关（采购项目名称）项目（招标编号：）的招标，以本单位名义投标。代理人在本项目投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予承认。法定代表人授权委托书格式3：

投标人财务状况报告格式4：注:后附委托代理人身份证（扫描件）。__________________________________________________________________________________________签发日期：年月日

投标人依法缴纳社会保障资金的证明材料格式6：（缴税所属时间在2022年1月至投标截止日期前任意连续3个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明扫描件（加盖电子公章））投标人依法缴纳税收的证明材料格式5：提供2021年度经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表复印件，包括财务审计报告、资产负债表、现金流量表、损益表（或利润表）和财务报表附注；

（投标自行承诺及说明，内容自拟）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式8：投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料格式7：（缴费所属时间在2022年1月至投标截止日期前任意连续3个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明（加盖电子公章））

格式10：（提供扫描件）投标人施工资质证明材料格式9：1、重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。注：

投标文件其他材料部分格式格式12：招标文件第一章“投标人资格要求”中要求提供的其他资格证明文件格式11：（提供扫描件）项目经理资质证书

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：中小型企业自行承诺书12.1

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。残疾人福利性单位声明函12.2注：中小企业提供本企业制造的货物参与投标时，须提供本企业的《中小企业声明函》；中小企业提供其他中小企业制造的货物参与投标时，还须同时提供货物制造企业的《中小企业声明函》。同时应提供相应认定为中小企业的证明材料。日期：企业名称（加盖电子公章）：

13.32、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。注：1、残疾人福利性单位参与投标时，须提供本企业的《残疾人福利性单位声明函》；日期：单位名称（加盖电子公章）：本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

三、商务部分注：1、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。不重复享受政策。日期：单位名称（加盖电子公章）：根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件监狱企业证明文件

1、按招标文件采购需求及技术规格和投标报价汇总表，投标总报价（大写）元，人民币(￥)，在（工期要求）完成交货，我公司承诺工程质量标准：。据此函，签字人兹宣布同意如下：我方仔细研究了（采购项目名称）（招标编号：）项目招标文件的全部内容，正式授权下述签字人（姓名和职务）全权代表投标人（投标人全称）参加投标。致：xx医院★投标函格式1：

7．如我方中标：6、完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人的行为。5、同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。4、同意投标人须知中关于投标保证金不予退还的规定。3、在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知第17.1条规定的投标文件有效期满之前均具有约束力。2、我方已详细审查全部招标文件，包括（澄清文件）(如果有的话)。我方完全理解相关文件要求，并承担对这方面有不明及误解的后果。

与本投标有关的正式通讯地址为：9．（其他补充说明）。8．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。（3）我方承诺将承担售后服务及保修责任。（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同，并履行相应的合同责任和义务。

投标人（加盖电子公章）：帐号：开户银行：开户名称：电话：传真：地址：邮政编码：

项目名称：招标编号：★投标报价汇总表格式2：年月日法定代表人（电子签名）：

格式2-1：年月日法定代表人（电子签名）：投标人：（加盖电子公章）2、“投标总报价”项价格应与“开标一览表”及“投标函”中投标总报价一致。注：1、投标人须对项目进行整体报价，不得缺项漏项。

投标人：（加盖电子公章）3、未要求提供授权的不用填写“授权（填写授权主体的名称）”项。2、投标人必须将招标文件“采购需求及技术规格”中采购货物按顺序逐项填报此表。项目名称：招标编号：货物报价表

项目名称：招标编号：施工、装修、安装工程报价格式2-2：年月日法定代表人（电子签名）：

年月日法定代表人（电子签名）：投标人：（加盖电子公章）3、本工程采用全费用综合单价，工程量根据竣工图纸、设计变更通知、工程经济签证等竣工结算资料为依据计算。所报全费用综合单价一经采用，在整个施工过程中，不因市场波动进行调整。2、投标人应按照招标人提供的工程量清单列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的工程项目，在实施中，招标人将不予支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价和合价内，工程竣工结算将不予调整。注：1、根据招标人提供的工程量清单，采用全费用综合单价进行报价，报价包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及所测算的风险金、措施费、规费、税金、投标活动所产生的费用等费用

项目名称：招标编号：商务条款是指：招标文件《采购需求及技术规格》和《合同条款资料表》中要求的商务部分、工期要求、付款方式、质量保修期、履约保证金等要求。投标人须逐条对应招标文件中要求的商务条款，认真填写该表。商务条款偏离表格式3：

售后服务承诺书及培训方案格式4：年月日法定代表人（电子签名）：投标人：（加盖电子公章）注：对于投标产品商务条款响应要求需有证明材料支持的，必须在投标文件中提供证明材料，并将该证明材料在投标文件中的索引（页码及条目号等）标注在“商务条件支持资料索引”中。

投标保证金交纳凭证格式5：年月日法定代表人（电子签名）：投标人：（加盖电子公章）(内容格式自拟)

投标人：（加盖电子公章）（请投标人如实填写本表信息）投标人信息表格式6：

四、技术部分格式内容自拟。构成投标文件商务部分的其他资料格式7：年月日法定代表人（电子签名）：

注：1、表格中“偏离”一列，投标人只能如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。凡投标内容高于招标文件要求的，按“正偏离”填写；低于招标文件要求的，按“负偏离”填写；满足招标文件要求的，按“无偏离”填写。并在“投标品牌、型号、技术参数及配置”一列中写明技术参数。项目名称：招标编号：请按投标产品的实际技术参数，逐条对应招标文件的“采购需求及技术规格”中要求的技术规范认真填写该表，该表不能作为投标产品的技术文件。技术规格偏离表格式1：

年月日法定代表人（电子签名）：投标人：（加盖电子公章）4.投标人应将支持该项技术要求响应的技术支持资料在投标文件中的索引（页码及条目号等）标注在“技术支持资料索引”一栏中。3、各投标人必须对招标文件采购需求及技术规格中的技术参数要求作出全面、真实的反映，投标人除如实填写技术规格偏离表外，投标文件中必须提供最新技术支持资料支持参数技术规格偏离表应答（技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准），若投标文件中最新技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无技术资料应答，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。2、序号及内容应对应该产品在《采购需求及技术规格》中的序号及内容，如不按照招标文件序号内容填写，将视为参数负偏离。

3.货物设计、制造、检验（测）、试验、验收、包装、运输、储存及试车等拟采用的标准、规范和方式；2.货物主要技术指标、参数及性能的详细说明；原材料选择、设计（使用）寿命；外购/外协件制造厂、产地；1.投标人基本情况（投标人的组织机构、制造商的生产能力、主要加工机具装备等）概述；应包括（但不限于）以下内容：技术文件格式2：

包括但不限于所投主要货物的技术白皮书、产品相关鉴定资料、试验报告、检验报告、技术彩页、或宣传资料、图纸资料等。投标人根据自身实际情况和产品特点自行提供，以证明其产品具体配置情况及技术指标响应的真实性。未提供上述资料导致评委无法进行技术评审的，后果由投标人自行承担。技术支持资料格式3：……5.投标人提出的合理化建议（如技术方案的调整、设备配置及功能等）；4.人员培训、技术服务计划及说明；货物安装、调试、试运行实施方案及进度计划；

请自拟格式构成投标文件技术部分的其他资料格式5：投标人应编制拟投入本项目的主要施工设备情况、拟配备本项目的人员计划、试验和检测仪器设备情况等；结合工程特点提出切实可行的人员计划、试验和检测仪器设备情况、施工技术方案、项目配置方案、项目实施计划、工期进度计划表、安装调试方案等资料。项目实施方案及技术措施格式4：

12.1

中小型企业自行承诺书

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库

[2011]181号）的规定，本公司为小型（请填写：中型、小型、微型）企业。

即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部

关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的

划分标准，本公司为小型（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加禄丰市中医医院单位的禄丰市中医医院手术室、中心供应室

设备采购及装修项目（二次）项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业

承担项目、提供服务，或者提供其他小型（请填写：中型、小型、微型）企业

制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章：苏州高欣净化科技有限公司

禄丰市中医医院手术室、中心供应室设备采购及装修项目（二次

中标结果公告

、项目编号：YNHH2022-67

022

、项目名称：禄丰市中医医院手术室、中心供应室设备采购及装修项目（二次）

三、中标信息

供应商名称：苏州高欣净化科技有限公司

供应商地址：苏州吴中经济开发区枫津南路18号南都广场塔楼6楼609室

中标金额：599.260997万元

四、主要标的信息

1

五、评审专家名单

段春贵（组长）、李祖昌、王丽琼、吴志伟、陈官旭（采购人代表）

六、代理服务收费标准及金额

收费标准：按照国家相关文件规定收取。

金额：1.6万元

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

供应商认为中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知权益受到损

害之日起7个工作日内向采购人或采购代理机构书面提出质疑，质疑人的举报材料必须

真实并提供查实线索（署名、单位、职务），否则不予受理。

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：禄丰市中医医院

址：禄丰市金山镇龙腾路2号

地

联系方式：15184896410

2.采购代理机构信息

称：云南渝瀚工程管理咨询有限责任公司

名

址：禄丰市禄城丰景17-6幢商铺

地

联系方式：15288597529

3.项目联系方式

项目联系人：李知敬

电话：15288597529

扫描全能王创建