招标
南通市海门区常乐镇双乐村稻米加工配套工程项目（二次）
金额
26.19万元
项目地址
江苏省
发布时间
2022/08/12
公告摘要
项目编号-
预算金额26.19万元
招标联系人张书记
招标代理机构南通星宇工程项目管理有限公司
代理联系人张女士15151399683
标书截止时间-
投标截止时间2022/08/25
公告正文
南通市海门区常乐镇双乐村稻米加工配套工程项目（二次）
南通市海门区常乐镇双乐村稻米加工配套工程项目（二次）
招标公告
（资格后审）
一、招标条件
本招标项目南通市海门区常乐镇双乐村稻米加工配套工程项目（项目名称）已批准建设。招标人为南通市海门区常乐镇双乐村股份经济合作社，建设资金来自村集体（资金来源）。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
二、项目概况与招标范围
（1）工程地点：海门区常乐镇双乐村。
（2）工程规模：261971.28元；
（3）招标范围：南通市海门区常乐镇双乐村稻米加工配套工程项目；
（4）工期：30日历天；
（5）质量要求： 合格 ；
（6）标段划分及招标内容：
| 标段编号 |
招标内容 |
合同估算价 (元) |
申请人资质 类别及等级 |
项目负责人 等 级 |
| 一 |
南通市海门区常乐镇双乐村稻米加工配套工程项目； |
261971.28 |
建筑工程施工总承包三级及以上资质 |
建筑工程专业注册建造师贰级及以上资质 |
三、本次招标要求投标人须具备独立法人资格和建筑工程施工总承包三级及以上资质并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟派项目经理具备建筑工程专业注册建造师贰级及以上资质
以下条件属于资格审查的必要合格条件：
（1）具备独立订立合同的能力；
（2）未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；
（3）企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；
（4）企业的资格类别、等级和项目负责人的资质等级满足招标公告要求；
（5）资格审查文件中的重要内容没有失实或者弄虚作假；
（6）企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；
（7）拟派项目负责人为投标企业正式人员，不得兼职；
四、招标文件等获取方式：
获取本工程招标文件（含投标单位资格审查须知、工程量清单）、图纸、招标文件的澄清、修改、补充及招标控制价价等资料的具体内容到南通市公共资源交易平台-交易信息-其他交易-镇区交易栏目下载，获取时间由发布招标公告的同时开始，到提交投标文件截止时结束，请各投标人自行关注，否则，引起的后果由投标人自行承担。
五、投标人若对招标文件有任何疑问，可以向海门区常乐镇公共资源交易中心邮箱【2310169622@qq.com】以无记名的方式提出并电话联系招标人，提出时间及答疑时间、开标时间等详见招标文件。
六、评标办法： 价格单因素评标法
七、本工程投标文件递交的截止时间（投标截止时间）：2022年8月25日09时00分。投标文件递交地点为南通市海门区常乐镇公共资源交易中心开标室（南通市海门区常乐镇人民政府大门进来北侧最好一幢四楼）。
八、联系方式
招标人：南通市海门区常乐镇双乐村股份经济合作社
联系人 张书记：13962885585
招标代理单位：南通星宇工程项目管理有限公司
联系人：张女士：15151399683
附件： 南通市海门区常乐镇双乐村稻米加工配套工程项目（二次）.rar 南通市海门区常乐镇双乐村稻米加工配套工程项目（二次）.rar
二、项目概况与招标范围本招标项目南通市海门区常乐镇双乐村稻米加工配套工程项目（项目名称）已批准建设。招标人为南通市海门区常乐镇双乐村股份经济合作社，建设资金来自村集体（资金来源）。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。一、招标条件（资格后审）招标公告南通市海门区常乐镇双乐村稻米加工配套工程项目（二次）
（6）标段划分及招标内容：（5）质量要求：合格；（4）工期：30日历天；（3）招标范围：南通市海门区常乐镇双乐村稻米加工配套工程项目；（2）工程规模：261971.28元；（1）工程地点：海门区常乐镇双乐村。
（4）企业的资格类别、等级和项目负责人的资质等级满足招标公告要求；（3）企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；（2）未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；（1）具备独立订立合同的能力；以下条件属于资格审查的必要合格条件：三、本次招标要求投标人须具备独立法人资格和建筑工程施工总承包三级及以上资质并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟派项目经理具备建筑工程专业注册建造师贰级及以上资质
五、投标人若对招标文件有任何疑问，可以向海门区常乐镇公共资源交易中心邮箱【2310169622@qq.com】以无记名的方式提出并电话联系招标人，提出时间及答疑时间、开标时间等详见招标文件。获取本工程招标文件（含投标单位资格审查须知、工程量清单）、图纸、招标文件的澄清、修改、补充及招标控制价价等资料的具体内容到南通市公共资源交易平台-交易信息-其他交易-镇区交易栏目下载，获取时间由发布招标公告的同时开始，到提交投标文件截止时结束，请各投标人自行关注，否则，引起的后果由投标人自行承担。四、招标文件等获取方式：（7）拟派项目负责人为投标企业正式人员，不得兼职；（6）企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；（5）资格审查文件中的重要内容没有失实或者弄虚作假；
招标代理单位：南通星宇工程项目管理有限公司联系人张书记：13962885585招标人：南通市海门区常乐镇双乐村股份经济合作社八、联系方式七、本工程投标文件递交的截止时间（投标截止时间）：2022年8月25日09时00分。投标文件递交地点为南通市海门区常乐镇公共资源交易中心开标室（南通市海门区常乐镇人民政府大门进来北侧最好一幢四楼）。六、评标办法：价格单因素评标法
联系人：张女士：15151399683
（2）、材料价按照海门市建设工程造价信息2022年第7期，缺项参同期南通市造价信息及市场价。(1)、人工价按照苏建函价（2022）62号文件。3、说明的问题2、编制依据：本工程按照全国建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013配套执行《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009）、江苏省住房和城乡建设厅苏建价[2016]154号《关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》、苏建价[2019]178号《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》等，根据业主现场交待的要求和范围进行实物工程量计算。1、工程概况：南通市海门区双乐村稻米加工配套工程。编制说明
代理机构：南通星宇工程项目管理有限公司招标人：南通市海门区常乐镇双乐村股份经济合作社招标文件（资格后审）南通市海门区常乐镇双乐村稻米加工配套工程项目（二次）
(一)总则二、投标人须知一、投标人须知前附表第一章投标人须知及投标人须知前附表日期：2022年8月12日
(2)施工用水、用电：由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整。(1)施工现场拆迁及平整情况：已具备施工条件。1.3现场条件1.2招标范围：见本须知前附表第8项。1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项~第7项。1.工程概况
2.2参加投标的项目负责人必须具备建筑工程专业注册建造师贰级及以上资质。2.1参加投标的施工单位必须具有独立法人资格和具备建筑工程施工总承包三级及以上资质。2.投标人资格要求1.4按照《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》及相关规定，上述工程已符合招标条件，现采用公开招标方式，择优选定施工单位。说明：投标人应认真对现场环境进行踏勘，对施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，作出自己的判断结论和估价。中标后和签订合同时及施工过程中，投标人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求。(3)场内外道路施工便道由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整。
（4）为本招标项目的代建人；（3）为本招标项目的监理人；（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；（1）为招标人不具备独立法人资格的附属机构（单位）；2.4投标人不得存在下列情形之一：2.3参加投标的施工单位必须满足本工程的资格审查条件（具体详见第六章投标单位资格后审须知）
（10）被暂停或取消投标资格的；（9）被责令停业的；（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（5）为本招标项目提供招标代理服务的；
3.2投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。3.1投标人在递交投标文件时需缴纳招标文件工本费300元整，该费用无论中标与否均不予退还。请投标人自带并按照要求缴纳，否则，招标人可以拒绝接收其投标文件。3.投标费用2.5单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。（12）在近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；（11）财产被接管或冻结的；
第三章：合同条款第二章：评标办法第一章：投标人须知4.1招标文件包括下列内容：4.招标文件的组成(二)招标文件
5.招标文件的澄清4.3投标人获取招标文件后，应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该标书有可能被拒绝。与本工程有关的所有招标资料(招标文件、招标文件的澄清、修改、补充及招标控制价等)全部在南通市公共资源交易平台-交易信息-其他交易-镇区交易栏目下载，请投标单位自行关注，否则，引起的后果由投标人自行承担。4.2除上述内容外，招标人以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。第六章：投标单位资格后审须知第五章：工程量清单第四章：投标文件格式
6.3为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去．招标人可视情况取消、延长投标截止时间和开标时间，不负责解释（延长时间在补充通知中写明）。6.2招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式经南通市海门区常乐镇公共资源交易中心备案后可在南通市公共资源交易平台-交易信息-其他交易-镇区交易栏目自行下载。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发布的为准。投标人应密切关注招标人发布的招标文件澄清、修改、补充、答疑等相关信息，招标人不承担因投标人未能全面掌握全部招标信息而产生的所有后果。6.1投标截止时间3日前，招标人可能会以补充通知的方式对投标人的质疑内容予以澄清，并对招标文件内容进行修改及补充。补充通知以书面形式经南通市海门区常乐镇公共资源交易中心备案审核通过后，将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。6.招标文件的修改5.2投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。5.1投标人在南通市公共资源交易平台获取招标文件后，如有疑问需要澄清，应于投标截止时间5日前以无记名的方式向南通市海门区常乐镇公共资源交易中心提出【2310169622@qq.com】并电话联系招标人，招标人予以解答，解答的内容报南通市海门区常乐镇公共资源交易中心备案后于投标截止时间3日前在南通市公共资源交易平台-交易信息-其他交易-镇区交易栏目中发布。
（2）授权委托书（1）法定代表人身份证明书；8.1商务标8.投标文件应包括下列8.1、8.2、8.3条内容，其中商务标包括以下8.1条，资格审查文件包括以下8.2条，资格审查证明材料原件包括以下8.3条。7.投标人应认真应阅读招标文件所有内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝或者作为无效投标。(三)投标文件
（1）资格审查申请书（包括附表1）。8.2资格审查文件。（6）主要施工管理人员表。（5）计划投入的主要施工机械设备表；（4）已标价的工程量清单；（3）投标函；
11.投标有效期10.全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其委托代理人签字。（此款不适用授权委托书，授权委托书不得修改）。投标文件须用不能擦去的墨水书写或打印，并装订成册。9.招标文件第四章提供的文件格式投标人必须使用。但表式可以按同样格式进行扩展。(附件《资格审查必要合格条件标准》所需提交的所有资料原件。8.3资格审查证明材料原件。（2）投标单位资格后审须知中附件1（资格审查必要合格条件标准）所有证明材料复印件并加公章（红印）。
12.4投标人在投标有效期内撤回投标文件，招标人必须将该投标人的投标保证金予以没收。中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，其投标保证金自动放弃：12.3中标人的投标保证金在缴纳履约保证金后退还，中标人在领取中标通知书前按招标文件规定向招标人提交履约保证金。履约保证金为中标价的5%，待竣工验收合格后无息退还。12.2未中标单位的投标保证金开标结束当场退还。12.1本工程投标保证金一律采用银行汇票方式（其它方式作为无效投标处理），投标单位须按投标须知要求的投标保证金金额和提交方式在本工程投标截止时间前，将汇票原件与投标文件同时提交(帐户名：南通市海门区常乐镇财政局，开户行：江苏海门农村商业银行股份有限公司常乐支行，账号：3206251001201000000347)投标保证金汇出帐户必须为投标单位企业基本账户，否则，招标人将拒绝接收该单位投标文件，视为没有响应招标文件。12.投标保证金投标文件自投标截止时间起至投标须知前附表规定的时间内有效。
投标人（中标人）存在前款所述情形的，招标投标行政监督部门应当将其计入不良行为记录，在一年内其它政府投资项目的招标人可以据此不接受其投标。若经查实，中标人在招投标过程中有串标、围标行为。中标人无正当理由拒绝签订合同；(3)中标人未能在招标文件规定的期限内提交履约担保；(2)投标人在投标有效期内撤回其投标文件；(1)投标文件中有虚假材料；
13.5投标单位须在投标前仔细踏勘现场及图纸、清单等一切关于本次投标相关的文件，在施工过程中产生对招标人不利的经济损失将由中标单位负责，招标人概不负责。13.4投标人应充分考虑投标文件制作过程中的数据变化因素，检查确认投标文件内容的正确完整和对招标文件的响应程度。13.3经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。13.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。13.1投标人可按本须知前附表第12项所述对工程现场及周围环境进行自行踏勘，以获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场发生的自身费用。13.踏勘现场
16.1本项目招标控制价为：（¥261971.28元）。16.招标控制价15.1本工程项目采用固定单价报价方式。竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。15.投标报价方式14.招标文件后附的工程量清单标明的工程量是投标人投标报价的共同基础。招标人提供的工程量清单应结合投标人须知、合同条款技术标准和施工要求等一起阅读理解。投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应设计图纸及相关资料的全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务等所需的全部费用。(四)投标报价
18.1采用工程量清单计价方式，投标人不得采用总价让利或以总价百分比让利等办法进行投标报价。18.投标报价编制要求（3）、材料价按照海门市建设工程造价信息2022年第7期，缺项参同期南通市造价信息及市场价。（2）、人工价按照苏建函价（2022）62号文件。（1）、本工程按照全国建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013配套执行《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009）、江苏省住房和城乡建设厅苏建价[2016]154号《关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》、苏建价[2019]178号《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》等，根据业主现场交待的要求和范围进行实物工程量计算。17.参考预算价编制依据
(5)本工程施工过程中降水、排水等费用。(4)施工临时（包括建筑用地以外的）用地、道路、便道、绿化修建费用及拆除、恢复原样费用；(3)本工程所有材料、设备的场地租用费用及二次搬运费用；(2)仓库、办公室及为招标人临时搭建的办公用房及各专业临时办公用房等临时设施费用由投标单位承担，相关费用列入报价。（1）施工所需水、电费用及临时水电接入、设施配套及设备费用，包括正式通电通水后、移交前的用电、用水费用由投标人承担，相关费用列入报价。18.2下列项目由中标人负责，其费用由各投标人自行考虑，并作为措施项目费列入投标报价，工程结算时不作调整：
18.3本工程所用的材料（除甲供材外）均由投标人负责采购，由投标人和材料供应商签订供货合同，并承担全部责任。采购的材料品牌、品名、型号、规格、材质等必须经招标人及监理认可。材料必须到质检部门送检，合格后方可使用。(10)成品保护。(9)进出现场车辆的自动冲洗设施，设备及有关费用。(8)现场的安全防护费用。(7)现场垃圾清运费及环境保护费用。(6)各类大型机械退场、组拆费用及闲置费用。
19.2投标人的投标文件分：19.1投标人应各准备叁份完整的投标文件，其中正本壹份，副本贰份，并标明“正本”或“副本”字样。19.投标文件的密封与标志(五)投标文件的密封和递交18.5投标人应该意识到，本招标工程施工过程中必须服从业主（含监理）管理。因此，作为一个有经验的投标人，应充分估计这种正常的管理、配合、协调工作对本工程施工的一定影响，在本次报价中考虑相关费用，排定合理的施工工期，在以后工程实施过程中不得以该因素影响等作为工期延误和增加赶工费用的理由。18.4投标人应自行踏勘现场，充分了解现场任何影响承包价之情况，根据现场情况考虑相应的施工方案，并将相关费用考虑在报价中，任何忽视、猜测、或误解工地情况而导致的成本增加或工期延长等申请一律不予认可。
将资格审查证明材料原件放在一个包装袋里，并在包装袋上标明：投标人名称、原件清单名称目录。投标人应将资格审查文件密封在一个密封袋里，并在密封袋上标明：招标人名称、工程名称、投标人名称、“资格审查文件”字样；投标人应将商务标密封在一个密封袋里，并在密封袋上标明：招标人名称、工程名称、投标人名称、“商务标”字样；C、资格审查证明材料原件（8.3）B、资格审查文件（8.2）。A、商务标（8.1）；
投标人应按投标人须知前附表中规定，在投标文件递交截止时间之前将投标文件递交给招标人。20.投标截止时间19.6投标文件正、副本不一致时，以正本为准。19.5投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标人。19.4递交投标文件时，投标人的法定代表人或委托代理人必须携带有效身份证件原件、授权委托书原件、投标保证金(银行汇票)同时到场，否则其投标文件将被拒绝。19.3所有投标文件的包装密封袋封口处均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。
24.投标单位的法定代表人或授权委托人应参加开标会议的全过程，未经允许中途不得离席，否则视为默认开评标结果，不得提出任何异议。23.招标人按本须知前附表规定的时间、地点公开开标。开标会由招标人或招标代理机构主持，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况。经确认无误签字确认后，当众启封投标文件及修改文件，公布投标文件的主要内容。22.本工程评标、定标办法采用价格单因素评标办法。详见第二章评标办法(六)资格审查、开标、评标、定标21.1投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志(在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间)和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。21投标文件的修改与撤回
27.2投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；27.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；27.投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作无效投标予以否决：26.评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。资格审查及评标由招标人依法组建的评标委员会负责。招标代理机构的人员不得担任其代理招标项目的评标委员会成员。25．评标委员会
27.8组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；27.7除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格审查时不一致的；27.6投标人名称或组织结构与资格审查时不一致的；27.5投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；27.4其他投标文件中要求投标人签字盖章而未签字盖章的；27.3如投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；
27.14与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；27.13与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；27.12同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；27.11投标报价低于成本或者高于招标文件设定的招标控制价的；27.10联合体成员与资格审查确定的结果不一致的；27.9在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；
27.20投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；27.19投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；27.18明显不符合技术规范、技术标准的要求的；27.17投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；27.16未按招标文件要求提供投标保证金的；27.15与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；
29.投标文件的澄清28.资格审查、评标、定标工作在南通市海门区常乐镇公共资源交易中心的监督下由招标人或代理机构组织进行。并且按照《海门政府投资工程项目施工招标投标资格后审实施细则》和南通市海门区常乐镇公共资源交易中心资格审查、开标、评标、定标有关程序进行。27.24授权委托书有修改的。27.23不符合招标文件有关暗标的要求。27.22以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；27.21不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；
（七）授予合同32.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。31.投标报价可以四舍五入到“元”。30.评标委员会在对实质性响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下列原则进行修正：(一)投标文件中的大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准；(二)总价金额与单价不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；(三)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。书面答复须经投标人法定代表人或经其授权的委托代理人的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将被视为投标文件的组成部分。投标截止日后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。在评标过程中，评标委员会认为需要，在交易中心经办人员在场的情况下，可以书面形式要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应作出书面答复。书面答复中不得有变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。
38.中标人在中标后或施工期间不得随意变更中标项目负责人。如果出现特殊情况，确需更换的，应当经招标人同意。37.订立书面合同7日内，招标人必须将合同报南通市海门区常乐镇公共资源交易中心备案，合同备案包括施工现场项目部人员名单和岗位、职责、身份证等信息以及廉政合同。36.若中标人不能按上述34、35条款的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。35.中标通知书发出后，合同协议书签署前，中标人应按本须知前附表规定的金额提交履约保证金。34.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。中标人在中标通知书发出后15日内不与发包人签订施工合同的，视为自动放弃中标资格。33.评标结束后，招标人在南通市公共资源交易平台-交易信息-其他交易-镇区交易栏目发布中标结果公示。
异议受理单位通讯地址：海门区南海路765号东异议受理单位：南通星宇工程项目管理有限公司41、投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标侯选人公示期间向招标人（代理公司）提出，招标人（代理公司）应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。40、投标人对开标有异议的，应当在开标现场向招标人（代理公司）提出，招标人（代理公司）应当当场作出答复，并制作记录。39、对招标文件有异议的，应当在投标截止时间5日前向招标人（代理公司）提出。招标人（代理公司）应当自收到异议之日起2日内作出答复；作出答复前应当暂停招标投标活动。（八）关于投标人异议和投诉处理
投诉受理单位地址：海门常乐镇广播有线电视大厅向上至四楼投诉受理单位：南通市海门区常乐镇公共资源交易中心投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的海门市常乐镇公共资源交易监督小组应当予以驳回。招标投标监管部门应当自收到投诉之日起3个工作日内决定是否受理投诉，并自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定；需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间不计算在内。42、投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向招标投标监管部门投诉（联系人：南通市海门区常乐镇公共资源交易中心，地址：海门区常乐镇广播有线电视大厅向上至四楼）投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。异议受理单位联系电话：15151399683
（一）对资格审查文件进行评审，只有通过资格审查的投标单位方可参加商务标的开标、评标。评标程序：若投标单位数量大于或等于30家时，则一次性随机抽取投标单位20家进行资格条件评审→商务标开标→商务标评审→确定中标候选人。价格单因素评标办法（合理低价法）第二章评标办法44．投诉（异议）人必须委托在本项目投标文件中指定的唯一委托代理人处理与投诉（异议）有关的一切事宜或由法定代表人亲自处理。43.投诉(异议)参照苏建规字(2016)4号文《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动异议与投诉处理实施办法》执行。
（3）确定评标基准价：以有效投标文件的投标报价算术平均值为A（当有效投标文件的投标报价不满7家时，A为所有有效投标报价的算术平均值；当有效投标文件的投标报价为7家或7家以上时，A为有效投标报价中去掉一个最高价和一个最低价的算术平均值；当有效投标文件的投标报价为14家或14家以上时，A为所有有效投标报价中去掉二个最高价和二个最低价的算术平均值；当有效投标文件的投标报价为21家或21家以上时，A为所有有效投标报价中去掉三个最高价和三个最低价的算术平均值，以此类推。）则:评标基准价=A×K（2）确定有效报价：投标报价小于或等于招标控制价（投标报价大于招标控制价的作无效标处理）且经评标委员会认定满足招标文件要求的为有效报价。（1）设定投标招标控制价：按招标文件执行。1、投标报价（100分）（三）评分采用百分制，得分采用四舍五入法保留两位小数，以得分最高者为第一中标候选人。如有得分相同时，则投标报价低的投标人为排序第一的中标候选人；如投标报价也相同时，则现场抽签确定中标人。（二）结合工程实际情况，各投标人必须满足招标文件中的工期和质量要求后方可参加评标。
注：评标委员会在评标报告上签字后，上述的评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变；但评标过程中的计算错误可作调整；有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效投标的投标文件。评委完成评标后，由评标委员会按得分从高至低进行排序，依次推荐前三名为第一、第二、第三中标候选人；如得分出现相同时，则投标报价低的投标人为排序第一的中标候选人；如投标报价也相同时，则现场抽签确定中标人。②各投标人的有效投标报价与评标基准价相比较，每上浮1%扣0.9分，每下浮1%扣0.6分，不足1%的采用插入法，得分保留小数点后两位。①投标人的有效投标报价与评标基准价相等的得100分；（4）计算投标报价得分K的取值范围为96%、97%、98%；K值在开标前由投标人推选的代表随机抽取确定。
工程发包方：（以下简称甲方）南通市海门区常乐镇双乐村稻米加工配套工程项目第三章建设工程施工合同本办法未尽事宜，由评标委员会依据相关法规研究确定。注：如响应招标文件单位不足三家,执行江苏省人民政府令第120号《江苏省国有资金投资工程建设项目招标投标管理办法》“第三十二条”规定：（一）获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人少于3个的；（二）资格预审合格的申请人少于3个的；（三）投标人少于3个的；（四）招标投标过程中，因项目发生变更，现有招标资格条件无法满足项目工程规模的；（五）评标委员会否决全部投标的；（六）评标委员会认为按照评标办法，无法确定中标候选人或者中标人的。因前款第一项、第二项、第三项原因重新招标且招标人对投标人提出的资格要求不高于法定最低标准和要求，申请人仍少于3人的，招标人应当优先邀请已提交资格预审申请文件的申请人或者已提交投标文件的投标人进行谈判。本办法未尽事宜，由评标委员会依据相关法规研究确定。
第二条：工程地点：南通市海门区常乐镇双乐村第一条：工程名称：南通市海门区常乐镇双乐村稻米加工配套工程项目根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就南通市海门区常乐镇双乐村稻米加工配套工程项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：工程承包方：（以下简称乙方）
第五条：中标价：人民币大写第四条：承包方式：包工包料第三条：工程内容：详见本工程《工程量清单》；
第七条：建设标准：必须严格按照施工要求、预算清单（投标报价清单）及国家规范标准进行施工。必须按照施工用料标准，把好材料质量关，严格确保施工质量，工程质量必须达到设计标准，并通过验收合格，若验收不合格，必须重新返工，经济损失由施工方负责。工期总日历天数：30日历天。（开工时间以甲方通知为准，如由于现场原因不能正常施工的，乙方应及时办理延期手续）。承包方在保证质量及安全的前提下，确保施工进度，如有延期，每延迟一天，扣工程款500元。计划竣工日期：年月日计划开工日期：年月日第六条：合同工期：¥元，（含税费一切费用等）
1、本工程在竣工前七天提出竣工报告单和完整的竣工材料，甲方在工程竣工后十天内组织有关部门进行验收，办妥验收手续。第十条：竣工验收与决算2、乙方应严格按工程建设安全生产的有关管理规定，采取安全措施组织施工，并协调好施工周边环境，按期保质完成施工内容。1、甲方应在开工前向乙方交底施工要求，应按合同约定支付工程价款。第九条：双方的权利义务第八条：施工安全：本工程实施过程中中标单位要严把安全关，施工过程中发生的一切事故由中标单位自行负责。
6、本工程措施费用包干，结算时不作调整。5、所有材料检验、检测费由施工单位自理。4、工程结算时不考虑施工期间政策性调整以及市场风险。3、建设单位要求做法变更的项目，其综合单价根据招标控制价编制依据，按投标下浮率下浮后进入结算，下浮率=1-（中标价-不下浮部分）/（招标控制价-不下浮部分）*100%。竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定；完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。2、本工程项目采用固定单价合同，按一般计税方法计价。
第十三条：其它本工程质量保修期：二年，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。第十二条：质量保修期承包人应对申报的竣工结算的真实性、正确性负责，对最终审计核减率大于等于5%的，承包人承担全部审计费。同时核减率在5%（含5%）-10%（不含10%）之间的，扣减审计结果金额的0.5%作为违约金，核减率在10%（含10%）-20%（不含20%）之间的，扣减审计结果金额的1%作为违约金，核减率在20%（含20%）-30%（不含30%）之间的，扣减审计结果金额的2%作为违约金，核减率在30%（含30%）以上的，扣减审计结果金额的3%作为违约金。承包人应承担的审计费及违约金由发包人在支付承包人工程款时直接扣除。本项目竣工验收合格后，甲方按照规定和程序，并具备相关手续，甲方向乙方付合同价的70%，审计结束付至审定价的90%，余款质保期满后按审定价付清（无息）。第十一条：付款方式
（2）依法向工程所在地的人民法院起诉。（1）提交南通仲裁委员会仲裁；4、因履行本合同发生争执，可由双方协商解决。协商不成的，按照下列第（1）种方式解决：3、本工程使用材料必须符合规范要求，如施工过程中乙方使用劣质材料，每发现一次，扣工程款的3%；甲方有权解除合同并已完成的合格工程量按70%结算工程款。2、严禁乙方将工程转包，如被甲方发现乙方将工程转包的，立即中止合同，已完工程量不予结算，且没收全部履约保证金，并追究法律责任。1、施工中甲方对乙方实施技术指导和质量监督，乙方应予服从。
附件12021年月日2021年月日法定代表人(签字或盖章)：法定代表人(签字或盖章)：甲方(公章)：乙方(公章)：本工程的相关招标文件同本合同同等生效。未尽事宜，双方另行协商解决。本合同一式捌份，双方各执肆份。5、本合同经甲乙双方法定代表人（委托人）签字盖章后生效，甲方派同志为现场负责人，乙方派同志为施工负责人。
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。承包人（全称）：发包人（全称）：工程质量保修书
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：二、质量保修期承包人所施工的内容。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
三、缺陷责任期7．其他项目保修期限约定如下：/。6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；5．供热与供冷系统为/个采暖期、供冷期；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；3．装修工程为2年；
3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，视为拒绝保修，发包人可以委托他人修理，修理费用由承包人承担。四、质量保修责任缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
发包人(公章)：承包人(公章)：本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满六、双方约定的其他工程质量保修事项：。保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、保修费用4.质量保修完成后，由发包人组织验收。
承包人(全称)：（中标人名称）发包人(全称)：廉政合同附件2签订日期法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：
1.4建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。1.3双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。1.2严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。1.1严格遵守国家有关法律法规的规定。1双方权利和义务根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，发包人、承包人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。
2.3发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。2.2发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。2.1发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。2发包人义务1.6发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按施工合同通用条款第70条规定处理。1.5发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。
3.2承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。3.1承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。3承包人义务2.6发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动。2.5发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同约定外的材料和设备。2.4发包人及其工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。
双方约定4.2承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给发包人造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，给予承包人一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。4.1发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。4违约责任3.4承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。3.3承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。
8合同份数本合同作为工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。7合同法律效力本合同的有效期，自双方签署之日起至该主合同结束之日止。6合同生效本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。
安全生产合同附件3年月日年月日法定代表人(签字或盖章)：法定代表人(签字或盖章)：发包人(公章)：承包人(公章)：本合同正本贰份，副本肆份，共计陆份。
1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程中的有关安全要求。二、乙方职责2、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。1、严格遵守国家安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同的有关安全要求。一、甲方职责为在施工实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实提高本项目的安全管理工作，本项目业主（以下简称“甲方”）与承包人（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：
7、所有施工机具设备均应定期检查，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。6、操作人员必须规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。5、乙方在施工中和上下班途中发生的一切安全事故由乙方自己负责。4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止自员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到低，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。承包人是安全生产的第一责任人。负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。2、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导的开展安全生产活动。
日期：2021年月日法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：甲方:（盖章）乙方：（盖章）本合同一式二份，合同双方各执一份。由双方法定代表人或其授权代理人签署与加盖公章后生效。9、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过“的原则，严肃处理相关责任人。8、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
日期：年月日法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：投标人(盖章)：施工投标文件（封面）工程第四章投标文件格式
经营期限：成立时间：年月日地址：单位性质：投标人名称：一、法定代表人身份证明书
日期：年月日投标人(盖法人章)：特此证明的法定代表人。职务：系：(投标人单位名称)姓名：性别：年龄：
二、授权委托书法定代表人身份证复印件粘贴处法定代表人身份证复印件粘贴处附法定代表人身份证复印件：
身份证号码：法定代表人(签字)：投标人(盖公章)：代理人无转委权，特此委托。委托期限：本授权委托书声明：我(姓名)系(投标人名称)的法定代表人，现授权委托(单位名称)(姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加(招标人名称)的工程投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。
(一)根据已收到的工程的招标文件，我单位将遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定并根据工程招标文件的规定，经考察现场和研究招标文件后，愿以人民币(大写)（小写）的总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。：三、投标函授权日期：年月日身份证号码：委托代理人(签字)：
投标人(盖法人章)：(六)贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。(五)如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约保证金。(四)我单位金额为人民币元的投标保证金已按招标文件要求提交。(三)我单位保证本工程质量达到。(二)我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在日历天内竣工。
四、已标价的工程量清单日期：年月日邮政编码：电话：地址：法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：
第五章工程量清单注：本表为必填，请投标人如实安排项目组成员。六、主要施工管理人员表五、计划投入的主要施工机械设备表